道路提升 水沟修复 挡土墙修复 道路修复采购合同公告（大埔县茶阳镇人民政府2026）
一、合同编号： GDJHGC-2026-09
二、合同名称： 梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项目
三、项目编号： GDJHGC-2026-09
四、项目名称： 梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 大埔县茶阳镇人民政府
地 址： 茶阳镇金山路1号
联系方式：0753-5681696
供应商（乙方）：大埔客风文化旅游开发投资有限公司
地 址：大埔县湖寮镇西环路（黄腾坑）旁大埔县旅游服务服务中心一楼
联系方式：0753-5591288
六、合同主要信息
主要标的名称：梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项目
规格型号（或服务要求）：详见合同
主要标的数量：1.00项
主要标的单价：7513296.97元
合同金额： 751.329697万元
履约期限、地点等简要信息：大埔县茶阳镇人民政府
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2026-06-26
八、合同公告日期： 2026-07-21
九、其他补充事宜：
附件：
1.采购合同公告附件.pdf
1.采购合同公告附件.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
广东省建设工程标准施工合同工程名称：梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项目工程地点：大埔县茶阳镇溪上村、七里溪村、上山村发包人：大埔县茶阳镇人民政府承包人：（牵头方）大埔客风文化旅游开发投资有限公司（成员方）广东瀚诺建筑工程有限公司广东省建设厅制CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App目录第一部分协议书一、工程概况.1二、工程承包范围...1三、合同工期四、质量标准.1五、合同价款......1六、组成合同的文件七、词语含义1八、承包人承诺...2九、发包人承诺..2十、合同生效.2第二部分通用条款...3第三部分专用条款.CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分协议书发包人：大埔县茶阳镇人民政府承包人：（牵头方）大埔客风文化旅游开发投资有限公司（成员方）广东瀚诺建筑工程有限公司依照《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项目工程地点：大埔县茶阳镇溪上村、七里溪村、上山村。工程内容：水沟拆除重建7378.2米水沟修复清淤4918.8米：道路提升改造7630平方米，其中，道路总长2150米，宽度3米，拓宽山路长250米，宽1米：修复挡土墙164米，完善挡土墙246米等。工程规模：详见“梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项目”《工程量清单》。工程立项、规划批准文件号：埔发改投审（2025）101号。资金来源：上级补助：二、工程承包范围承包范围：承包人按发包人提供的招标施工图纸、工程量清单，包工包料，工程量按实际完成量结算（最终以财审定案书金额为准）。三、合同工期工程合同工期总日历天数：365天。拟从2026年6月29日开始施工，至207年5月31日完工。四、质量标准工程质量标准：f五、合同价款合同总价（大写）：柒佰伍拾壹万叁仟贰佰玖拾陆元玖角柒分：（小写）：7513296.97元。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）：口详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：22年6月2日订立合同地点：大埔县茶阳镇人民政府合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章之日起生效。发包人：大埔县茶阳镇人民政府（盖章）法定代表人动招边或其委托代理太地址：大埔县茶阳镇金山路1号签订日期：200年月26日承包人：大埔客风文化旅游开发投资有限公司广东瀚诺建筑工程有限公司（牵头方盖章）（成员方盖章）法定代表人刻茶no或其委托代理龙：法定代表人或其委托代理人：地址：大埔县湖寮镇西环路（黄腾坑）旁大埔县旅游服务服务中心一楼地址：大埔县湖寮镇虎山路建设大厦S5楼1号签订日期：202年月2日签订日期：206年6月26日2CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第二部分通用条款通用条款直接引用现行的《广东省建设工程标准施工合同》第二部分“通用条款”。第三部分专用条款1.定义1.53所采用的书面形式包括：文书：口信件：口电报：口传真：口电子邮件：口其他：2.合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件4.语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称：县体按照施工图纸及磋商文件中的有关规范及标准。5.施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供（1）施工设计图纸提供的时间：合同签订后7天内。（2）施工设计图纸提供的数量：份。5.2施工设计图纸由承包人提供（1）施工设计图纸提供的时间：L（2）施工设计图纸提供的数量：L6.通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：大埔县茶阳镇人民政府通讯地址：大埔县茶阳镇金山路1号收件人：陈展权邮政编码：514223承包人：（牵头方）大埔客风文化旅游开发投资有限公司（成员方）广东瀚诺建筑工程有限公司通讯地址：大埔县湖寮镇西环路（黄腾坑）旁大埔县旅游服务服务中心一楼心收件人：何智谦邮政编码：514299监理单位：中科标禾工程项目管理有限公司大埔分公司办公通讯地址：大埔县湖寮镇河头村11号楼二楼收件人：邹胜权邮政编码：514299造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮政编码：（2）视为送达的其他方式：3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App7.工程分包7.5（1）指定分包工程：（2）分包工程价款的支付方式：13.交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定13.2场外施工道路的约定13.4超大件和超重件运输的约定：14.专项批准事件的签认14.2（1）专项批准事件的监理工程师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围（2）专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围（3）专项批准事件的建造师的：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19.发包人19.2发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前：施工用地红线50米范围内。（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：发包人负责协调有关工作。（4）提供有关资料的时间：合同签订后7天内。（5）办理有关所需证件的约定：（6）现场交验的时间：合同签订后7天内。（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：（8）组织图纸会审和设计交底的约定：中标（成交）通知书发出后15天内。（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等1的保护工作的约定：（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：按照磋商文件要求约定的期限和方式支付合同价款。委托给承包人负责的部分工作有：19.3提供施工场地的时间：在签订合同后的7天内。19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定（1）提供的时间：（2）提供的份数：L19.5支付期及支付方式的约定（1）工程价款支付期限2口按合同通用条款规定期限支付。其他：按合同专用条款第79条、第81条规定期限支付。（2）工程价款支付方式口按协议书所注明的银行帐号转帐。口支票支付。口其他方式：20.承包人20.2承包人完成下列工作的约定（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：20.4承包人完成设计的约定（1）承包人负责的设计有：4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（2）承包人提交设计图纸的时间：22.发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命（陈展权）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：大埔县茶阳镇金山路1号邮政编码：514223联系电话：15766348904传真号码：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制23.监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师（1）监理单位：中科标禾工程项目管理有限公司法定代表人：胥波（2）任命（邹胜权）为监理工程师，其联络通讯地址如下：大埔分公司通讯地址：大埔县湖寮镇河头村11号楼二楼邮政编码：51429923.3（11）需要发包人批准的其他事项：24.造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师（1）造价咨询单位：法定代表人：（2）任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：1联系电话：传真号码：24.3（4）需要发包人批准的其他事项：25.承包人代表25.1承包人任命（何智谦）为承包人代表，其联络通讯地址如下：2通讯地址：大埔县湖寮镇西环路（黄腾坑）旁大埔县旅游服务服务中心一楼邮政编码：514299联系电话：0753-5591288传真号码：26.指定分包人26.1依法指定的分包人及其有关规定：（1）实施、完成任何永久工程的分包人：（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：28.工程担保28.1承包人提供履约担保的约定（1）履约担保的金额：（大写）（小写）（2）提供履约担保的时间：口签订本合同时。口其他时间：（3）出具履约担保的银行：28.2履约担保退还时间的约定：28.4发包人提供支付担保的约定（1）支付担保的金额：（大写）（小写）（2）提供支付担保的时间口签订本合同时。5CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App口其他时间：（3）出具支付担保的银行：28.5履约担保退还时间的约定：28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：31.不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形：按照国家有关规定的情形。32.保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有口合同通用条款第31.1款的第（1）项口合同通用条款第31.1款的第（2）项：口合同通用条款第31.1款的第（3）项：口合同通用条款第31.1款的第（4）项。32.8担保内容和责任等事项的约定：33.进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款执行。34.开工34.2监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。口按合同通用条款规定的42天。7其他时间：具备开工条件后1天内。35.暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：36.工期及工期延误36.1合同工程的工期约定为（365）天。（1）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为/天。、（2）（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。38.提前竣工38.1计划竣工日期：42.质量目标42.1工程质量标准：合格，因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人应立即承担费用采1取补救措施，直到达到合格的质量标准为止，发包人不为此支付任何额外款项。因此发生工期延误等其他损失将全部由承包人承担赔偿，发包人将通过法律途径追究承包人的违约责任。45.安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容：按通用条款的规定。45.5治安管理的约定：按通用条款的规定。46.测量放线46.1施工控制网资料提交的时间：合同签订后7天内。46.4测量放线误差的约定：48.发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。口发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：49.承包人采购材料和工程设备6CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App49.1承包人采购的材料和工程设备：承包人进场的主要设备需经采购人及监督单位认可方能使用，主要材料由发包人认可或抽样送往检测部门检测合格后方可批量进货。如果承包人所提供的材料经发包人验证后发现有不达标的情况，发包人有权要求施工单位更换合格的施工材料。49.2承包人供货与清点要求：49.8发包人指定的生产厂家或供应商：50.材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点：根据现行有关规定执行。51.施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施53.隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有：按有关部门的规定执行。55.工程试车55.1是否需要试车口不需要试车的，本条不适用。口需要试车的，试车的内容和要求：56.工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励：58.竣工验收58.10单位工程和工程部位的验收口合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。口合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：（1）（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括（2）（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：58.11合同工程需在施工期运行的约定：1竣工资料归档要求：（1）承包人必须按要求及时收集、汇总、整理工程归档档案。（2）发包人验之前承包人应向发包人提交按照有关规定汇总整理好符合归档要求的工程竣工档案资料。59.缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定：1年。59.8工程质量保修的约定：按通用条款和国家有关规定执行。63.暂列金额63.1合同工程的暂列金额为元。65.暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。66.提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定：没约定提前竣工奖的，本款不适用。口约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。66.2误期赔偿费的约定：（1）每日历天应赔付额度为元。（2）误期赔偿费最高限额是元。67.优质优价奖67.1优质优价奖的约定：没约定优质优价奖的，本款不适用：口约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付：7CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App口国家级质量奖，合同价款的3%，即/元口省级质量奖，合同价款的2%：即/元口市级质量奖，合同价款的1%：即元。68.合同价款的约定与调整68.2合同价款的调整因素包括：口工程量的偏差：口工程变更：口物价及后维法律法规的变化：口费用索赔事件或发包人负责的其他情况：口工程造价管理机构发布的造价调整：其他调整因素：工程量按实际结算，工程结算造价最终以大埔县财政局投资审核中心审定的工程结算造价为准。72.工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法：按合同通用条款的规定调整。口按以下方法调整：73工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法按合同通用条款的规定调整。口按以下方法调整：73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：口按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：按磋商文件约定执行。75.现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间：76.物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。口物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：（1）固定系数a为：（2)人工权重系数b为：（3）机械台班权重系数c为：5（4）钢筋权重系数d为：（5）其他资源的权重系数：76.2调整合同价款日期口招标工程的递交投标文件截止日期：口非招标工程的合同订立时间：78.支付事项78.2计算利息的利率口按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。口其他为79.预付款79.1预付款的约定口没约定预付款的，本款不适用。口约定预付款的，预付款的金额为合同金额的30%，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。8CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App79.2预付款支付申请的约定（1)1期：支付比例30%，合同签订后5个工作日内采购人向成交供应商支付该合同总价款的30%作为工程预付款；预付款按应支付的每期进度款的50%比例扣回，扣完为止，且工程进度完成80%前须全部扣回预付款；79.4预付款抵扣方式口预付款在第1次期中应支付工程进度款中全部扣回。口其他方式：80.安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定（1）安全文明施工的内容和范围按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。口合同双方的其他要求：（2）安全文明施工费的总金额为583917.81元。80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式口按合同通用条款的规定。其他：按工程进度款的支付比例支付。81.进度款81.1支付期间N以月为单位。口以季度为单位。口以形象进度为准，具体为2期：支付比例50%,按月进度付款，付款申请最低额度不少于合同价（不含暂列金额、暂估价）的5%：按本款支付说明完成呈报、核实工作后，支付完成核实进度款，工程竣工后累计最多付至建安工程费预算定案价（不含暂列金额、暂估价）的80%；竣工验收合格后付至建安工程费预算定案价（不含暂列金额、暂估价）的80%后暂不再付款（含预付款）：暂列金额、暂估价以合同内暂定的金额为支付限额，进度款按实际完成工程造价支付：经主管部门批准增加部分，经业主单位和发包人召开协调会同意增加部分的工程款按实际完成工程造价支付，（数额较大的，具体在补充合同中约定）：3期：支付比例20%,剩下款项按大埔县财政局投资审核中心审核定案后的金额支付至97%；余下3%留作质保金，质保金在工程缺陷责任期满后经复核符合原定质量要求14天内一次性无息返还给承包人。注：款项支付时，成交供应商同时向采购人提交相应金额的正式发票。付款方式：银行转账支付；合同各期款项的付款时间为县财政拨付款项时间。成交供应商同意本条款对付款时间的约定，合同或附件中与本条款约定不一致的，以本条款约定为准。如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户口本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：81.2期中付款的最低限额为元。82.竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限：口按合同通用条款的规定办理。不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为84.质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留（1）质量保证金的金额口按合同通用条款的规定，即按合同价款的3%。其他为工程质量保证金为结算定案价的3%。（2）质量保证金的扣留9CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App口按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。其他方式：按大埔县财政局投资审核中心审核定案后的金额扣留3%作为质量保证金。84.3质量保证金的返还时间：经复核符合原定质量要求14天内一次性无息返还给承包人。85.最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：份提交期限：86.合同争议86.4争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。口不按合同通用条款的规定，合同双方认可为86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：口向（仲裁机构）申请仲裁。向有管辖权的人民法院提起诉讼。91.保密要求91.1提供保密信息的期限：按合同通用条款执行。94.合同份数94.1提供合同文本口按合同通用条款的规定，由发包人提供。口不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2合同副本的份数4份，其中发包人2份，承包人2份。10CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App安全生产合同为在梅州市大埔县茶阳镇2026年农村通村道路及配套设施修复提升以工代赈项且施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人大埔县茶阳镇人民政府（以下简称“发包人”）与承包人（牵头方）大埔客风文化旅游开发投资有限公司（成员方）广东瀚诺建筑工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宜传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效5.本合同一式肆份，由发包人和承包人各执贰份。发包人：大埔县茶阳镇人民政府（盖章）法定代表人力小招通或其委托代理人：签订日期：200年b月20日承包人：大埔客风文化旅游开发投资有限公司广东瀚诺建筑工程有限公司（牵头方盖章）（成员方盖章）法定代表人列和酒或其委托代理人：法定代表人法定代表人或其委托代理人：签订日期：2026年6月26日签订日期：202年6月26日2CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App建设工程廉政协议协议单位（发包人）：大埔县茶阳镇人民政府（承包人）：（牵头方）大埔客风文化旅游开发投资有限公司、（成员方）广东瀚诺建筑工程有限公司为认真贯彻中央加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，维护建设市场的正常秩序，遏制“工程上马，干部下马”现象的发生，确保工程从征地到竣工过程中“工程优良，干部优秀”，发包人和承包人自愿签订建筑工程廉政协议：一、承包人不得以任何形式向发包人人员赠送各种礼品、礼券（现金），发包人人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对发包人人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分，对承包人给予扣减工程款3%-5%，直至终止合同。二、承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，发包人有权终止工程项目合同，由此发包人所造成的损失均由承包人承担，并负责由此发生的一切费用（在工程款中扣除）。三、发包人人员向承包人索贿，经承包人检举被纪检、检察、监察机关立案查处的，承包人有权从发包人获得被索贿款额1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担）。四、承发包双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和当地纪检、监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。五、此协议与工程承包协议同时签订，一式四份，甲乙双方各执一份，工程当地纪检、监察或检察机关一份，以便于监督。（以下无正文，为签署页）1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（以下无正文，为签署页）发包人：大埔县茶阳镇火民政府（盖章）法定代表人刘招边或其委托代理人签订日期：20年月26日承包人：大埔客风文化旅游开发投资有限公司广东瀚诺建筑工程有限公司（牵头方盖章）成员方盖章）法定代表人法定代表人或其委托代理人或其委托代理人：签订日期：202年6月26日签订日期：2026年6月26日CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路提升 水沟修复 挡土墙修复 道路修复涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
