北关换热站机组管道安装 供热管道加装阀门采购合同公告（青州市益顺能源发展有限公司2026）
一、合同编号：JSGC-QZ-2026-0001
二、合同名称：青州市2026年供热维修改造项目（施工标段七）合同
三、项目编号：JSGC-QZ-2026-0001
四、项目名称：青州市2026年供热维修改造项目
五、合同主体
甲方：青州市益顺能源发展有限公司
地 址：山东省潍坊市青州市云门山街道青州南路东一街3号
联系方式：17660776588
乙方：潍坊汇恒市政工程有限公司
地 址：山东省潍坊市奎文区乐川街2207号紫金花园19号1915
联系方式：133****2271
六、合同主要信息
主要标的名称：青州市2026年供热维修改造项目（标段七：一网供热管道加装阀门及北关换热站机组管道安装）
规格型号（或服务要求）：详见附件
主要标的数量：详见附件
主要标的单价：详见附件
合同金额：778000.00元
履约期限、地点等简要信息：详见附件
招标方式：公开招标
七、合同签订日期：2026年07月01日
八、合同公告日期：2026年07月23日
九、其他补充事宜：无
十、附件
项目编号：JSGC-QZ-2026-0001青州市2026年供热维修改造项目（标段七：一网供热管道加装阀门及北关换热站机组管道安装）施工合同发包人（全称）：青州市益顺能源发展有限公司承包人（全称）：潍坊汇恒市政工程有限公司第1页共40页第一部分合同协议书发包人（全称）：青州市益顺能源发展有限公司承包人（全称）：潍坊汇恒市政工程有限公司照中化人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法施条例》签有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双万就害超市2026年供执维修改造项目（标段七：一网供热管道加装网门及北关换热站机组官女装地工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：青州市2026年供热维修改造项且。2.工程地点：青州市。3.资金来源：自筹资金。4.工程内容，一网供热管道加装阀门及北关换热站机组管道安装。5.工程承包范围：工程量清单、图纸及招标文件包括的全部内容。二、合同工期合同签订后即组织施工，2026年9月30日前完成并达到验收标准，具体开工日期以招标人出具的书面开工通知为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式。1.签约合同价为：含税金额：人民币（大写）柒拾柒万捌仟元整（￥778000元）：税率：9%；不含税全额，人民币（大写）拾壹万叁仟柒佰陆拾壹元肆角柒分(￥713761.47元：其中包含：（1）安全文明施工费：人民币（大写）叁万柒仟叁佰玖拾玖元贰角叁分（￥37399.23元）：（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（3）专业工程暂估价金额：（￥元）；人民币（大写）（￥元）：（4）暂列金额：人民币（大写）元）。(￥元）。合同价格形式：单价合同五、项目经理姓名：傅在杰职称：中级建造师注册证书号：鲁2372022202269852第2页共40页安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2024）1004082六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.本协议书2.中标通知书：3.投标函及其附录：4.专用合同条款；5.通用合同条款：6.技术标准和要求：7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.招标文件及答疑补充、投标文件：10.其他合同文件。在同订立及展行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。Y攵顶同文件包括同当事人该项合同文件所作出的补充和修改，属于问一尖内谷的文1家县虾放的为准去用合同务款及其附件须经合同当事人签字或盖草。七、承诺电向子按照法德规定展行项目审批手缝、筹集工程建设资金并按照合同约定时期限和力式支付合同价款。D承有子按照德定及合同约定组织完成工程施，保工程质重科女主，个进们技巴及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。Q公有切标人和承包人通过招投标形式签订合同的，双万理开承不丹新间一上为仃签订与合同实质性内容相背离的协议。子包人应按照政府相关定及下列要求，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度、发足专光TT咨加定品的工资发放和劳动保制度不健全面引发纠纷或发生氏工上功事件的电有有和险同并有叔扣除承包人的工程款，用于支付雇员工资，并要求承包人承担相应违约责任。子向代出吉民TT咨，确保农民工工资足额按时发放到位，农民工资执行发包人关于《工程工人工资管理办法》的规定。、子有须建立点盖安民TT资发放制度，格农民工工资及时发放到务工者本人手中，开楞八二站商交市不水相古扣农民丁工资，不很以工程量未经核实字、工程款禾文付埋田把电TT不包T发“包工头”或者不具备用工体资格时具地组取人进仃发。T福T时理中承包人不很拖欠农民工工资，如因拖欠农民工资导致问发包人上件包1D04E地九情易国家欠平台管），电承包人位贡处理袂开息，出一人，承包人1万元，并日承包人必须在规定时间内解决井按主管部门要求第一时间到物进仃按开将工人带回。第3页共40页如违反上述规定，出现工人越级上访，如越级到潍坊上访的每次处罚2万元、越级到省上访的每次外罚5万元、越级到北京上访的每次处罚10万元，主管部门对发包人约谈及处罚的，所有损失及影响全部由承包人位承担，并按总造价的1-2%进行处罚，列入公司合作单位黑名单。C承包人要在施工现场公示栏上公布企业分管负责人、项目部负责人的举报投诉受理电话，安排专人负责接待处理本企业拖欠工资的投诉，确保将拖欠隐患化解在工地，杜绝任何上访讨薪事件的发生，否则由承包人承担所有后果。d.对干引发的任何讨薪行为，发包人有权要求承包人立即妥善解决，承包人必须无条件服从，并消除所有不良后果。5.工程不允许转包及分包，若发现，发包人有权视情况解除合同，且承包人需支付违约金，违约金为总工程款的1%，由发包人从工程款中直接扣除。6.工程安全文明施工应严格执行潍建发[2009]12号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》、建办督函[20171169号《建筑工程施工扬尘专项治理工作方案》、潍建发（2013）15号文《关于印发潍坊市防控城市扬尘污染实施细则的通知》、潍建中发[2019]33号《关于在全市范围内实行建筑工地扬尘管控“红牌”“黄牌”“绿牌”制度的通知》、潍建建字（2019）39号《关于进一步严格市区工地扬尘防控工作的意见》和“六个百分百”等国家、山东省、潍坊市有关规定和要求，由承包人做好安全文明施工。在工程施工期间所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故及给第三方造成的任何财产损失，由承包人承担赔偿责任。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2006年2月日签订。十、签订地点本合同在青州市益顺能源发展有限公司会议室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字或签章）签字或签章）电话：电第4页共40页第二部分通用条款本合同通用条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款，本招标文件内容略。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：本合同签订后双方约定的其他协议、承包人关于本项目的相关承诺等文件（例如：补充协议、补充条款、承诺函等）（2）双方有关工程的洽商、变更、签证等书面记录和文件（以上文件确认均需满足发包人内部管理规定方可作为后期结算依据，否则，均不作为结算依据）（3）发包人有关指令、通知及有关会议纪要（4）工程实施过程中的有关信件（5）发包人的有关管理规定（6）现行的相关标准、规范及技术文件、法律、法规及规章。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：德邻联合工程有限公司；资质类别和等级：工程监理综合资质；联系电话：0571-88397355；电子信箱：/通信地址：杭州市西湖区文二路202号12楼。1.1.2.5设计人：名称：潍坊工大建筑设计有限公司：资质类别和等级：建筑行业乙级；联系电话：赵天彩13964658625:电子信箱：598572630@gg.com：通信地址：青州市范公亭西路1715号。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公室及施工场地。1.1.3.9永久占地包括：依据用地规划批复文件确定。1.1.3.10临时占地包括：双方根据工程建设需要在施工场地内确定。相应的占地使用方案须经发包人同意。需要履行占地审批手续的，由承包人负责办理，工程完工后承包人还要做好临时占地的复原工作。相应的占用、审批、恢复的费用由承包人负责，包含在合同造价内。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》以及现行国家、山东省、潍坊市、青州市有关行政法规及规定执行。第5页共40页1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的工程施工规范、验收标准及地方通用做法规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无：发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等：（2）本协议书；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录：（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求：（8）图纸：（9）已标价工程量清单或预算书：（10）招标文件及答疑补充、投标文件：（11）其他合同文件。同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（方案）、施工进度计划、材料采购计划等。承包人提供的文件的期限为：项目开工7日前提交施工总进度计划、月进度计划和施工组织设计报发包人、监理人审批：承包人按投标承诺且经发包人批准计划进行施工：按发包人要求每月23日向监理人提交当月份形象进度、完成工程量、工程产值报表（上月23日至当月22日），每月23日提交下月工程进度计划（下月资金计划、主要材料使用计划、劳动力配置、设备配置等）：其它具体以发包人实际要求为准：承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求：承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子档；发包人审批承包人文件的期限：七日内。1.6.5现场图纸准备第6页共40页关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部。发包人指定的接收人为：窦志博、倪延涛承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：傅在杰监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室:监理人指定的接收人为：宋国栋1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.2变更通用条款1.10.2中关于“场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。”调整为“场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用，不单独列项支付。”1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：含在投标报价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，执行专用合同条款10.4.1变更估价。允许调整合同价格的工程量偏差范围：）因非承包人原因引起的工程量变化应当按实调整，价格执行投标综合单价。结算工程量超出原清单数量15%的项目，投标价格明显超出市场单价的，发包人有权予以调整。2.发包人第7页共40页2.2发包人代表发包人代表：姓名：窦志博、倪延涛发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程质量、工期、投资、安全等方面进行控制；（2）对合同和信息进行管理，协调设计人、监理人、承包人等方面的关系；（3）确认承包人提出的顺延工期的签证：（4）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（5）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认：（6）工程竣工验收报告的确认：（7）工程价款的审批；（8）代表发包人行使本合同约定的发包人代表的其它权利和义务。凡涉及对工程质量、工期、设计变更、工程签证、材料价格的批价、索赔等事项的确认，均须按照发包人的内部审批流程办理，除由发包人代表、监理人、承包人、包靠人员签字确认外，还需经发包人相关部门签字并加盖发包人章后方可生效。未按照上述流程办理的，一律不得计入工程竣工结算中。发包人代表无权减少合同中约定的承包人的责任或义务。发包人代表超出发包人授权范围的行为，对发包人不具有法律约束力。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：以中标后现场交付状况为准，施工现场的水源、电源由承包人自行负责。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的施工过程中的工程资料、影像资料、竣工结算资料等全部材料。承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求提供。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：提交竣工报告前7天，但不超过竣工后21天。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子文档。第8页共40页（1）承包人应履行的其他义务：1施工场地内施工所需通讯由承包人自行解决，并为发包人、监理人提供满足办公需求的场所。2）发包人有权对施工内容进行任何的增加或蒯减，承包人应按发包人指令施工。3）自进场至工程竣工验收通过，临时设施范围内扬尘治理工作及政府要求的相关工作，全部由承包人负责，并承担费用，不单独列项支付。包括不限于围挡搭设、防尘网覆盖，洒水等，须满足当地政府要求和发包人要求。4）承包人应按照政府相关规定及下列要求，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度、及时足额支付农民工工资。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷或发生民工上访事件的，发包人有权解除合同，并有权扣除承包人的工程款，用于支付雇员工资，并要求承包人承担相应违约责任。a.承包人应优先支付农民工工资，确保农民工工资足额按时发放到位，农民工工资执行发包人关于《工程工人工资管理办法》的规定。b.承包人须建立完善农民工工资发放制度，将农民工工资及时发放到务工者本人手中，并张榜公示，拍照备查。不得变相克扣农民工工资，不得以工程量未经核实签字、工程款未支付等理由拒发农民工工资，不得将工资发放给“包工头”或者不具备用工主体资格的其他组织或个人进行转发。在工程施工过程中承包人不得拖欠农民工工资，如因拖欠农民工工资导致向发包人上访事件（包括12345热线、清欠办、信访局、国家欠薪平台等），由承包人负责处理解决并息访，每出现一次，处罚承包人1万元，并且承包人必须在规定时间内解决并按主管部门要求第一时间到场进行接访并将工人带回。如违反上述规定，出现工人越级上访，如越级到潍坊上访的每次处罚2万元、越级到省上访的每次处罚5万元、越级到北京上访的每次处罚10万元，主管部门对发包人约谈及处罚的，所有损失及影响全部由承包人承担，并按总造价的1-2%进行处罚，列入公司合作单位黑名单。c.承包人要在施工现场公示栏上公布企业分管负责人、项目部负责人的举报投诉受理电话，安排专人负责接待处理本企业拖欠工资的投诉，确保将拖欠隐患化解在工地，杜绝任何上访讨薪事件的发生，否则由承包人承担所有后果。d.对于引发的任何讨薪行为，发包人有权要求承包人立即妥善解决，承包人必须无条件服从，并消除所有不良后果。5）在合同执行期间，如发包人要求承包人为其他分包人提供临时用水、临时用电等设施分表接口的，承包人应予无条件执行。6）全面负责安全保卫工作，同时负责夜间施工照明，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，保证工期：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到有关规定的要求并达到监理人和发包人的满意，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人自行办理，费用由承包人承担。7）承包人负责施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护，井承担费用。工程开工前，承包人应熟悉施工现场环境，因地下情况复杂不明，需要进行物第9页共40页探工作的，由承包人开展并自行承担由此产生的费用。由于施工导致任何设施的损坏，责任及费用由承包人承担，承包人必须采用切实有效的措施保护场地内行人及第三者安全，一切责任及费用由中标人承担。8）已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，承包人必须为存放在工地现场或其他地方的工程材料、设备、设施等或在其装卸过程中提供必需的防护措施，以免其受到诸如日晒、雨淋、腐蚀、生锈、碰撞或其他原因（如严寒、酷暑等恶劣天气）等造成的损害或损坏，并承担由此而产生的费用，相关费用已包含在合同价款中。本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人之前，承包人有责任为已完工的工程进行保护，费用由承包人及责任方承担。承包人负责制定保护措施和保护方案，并承担由此发生的费用，且所有保护方案措施需获得发包人的同意。承包人要确保整个工程竣工质量。若保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。9）按发包人要求提供工程进度计划及相应进度统计报表。10）施工现场产生的生活垃圾、剩余材料由承包人负责清运。11）承包人应遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人、监理，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及由于承包人责任造成的罚款由承包人负责。12）承包人负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电（电缆埋地），并有义务采取措施避免工程施工对周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。13）对发包人指定的分包项目进行总承包管理并提供总承包配合服务，相关责任及义务包括但不限于：a.承包人对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安保工作负责。b.承包人负责向指定专业分包人发放发包人、监理人下达的工程指令，负责督促分包人执行，并落实工程指令执行情况。c.提供技术支持的责任。承包人负责各指定分包项目的现场技术交底及施工质量检查工作。为专业分包人提供轴线、边线位置、标高、道路位置、控制点等技术条件。承包人须协调好所承包工程与分包项目的施工顺序，如存在管线等安装位置矛盾等问题，各单位不能擅自施工，须协调变更设计后方能施工，否则，已施工完管线等的拆除、报废等费用由擅自施工方自行承担。d.提供临时设施配合责任。承包人负责为所有指定专业分包项目按进度计划创造施工条件，为专业分包人提供现场临时办公、卸货点、临时仓储、施工场地，分包单位自行解决办公设施和仓储设施。e.提供施工配合设施的责任。f.承担交叉施工协调配合的责任。g.提供成品保护的责任。及时与专业分包人进行成品、半成品的中间交接，交接后承包人应进第10页共40页行妥善保管，如交接后发生损失由承包人负责。有责任对已完工的专业分包人工程的保护，以防损坏，并采取适当的防水、防风、防雨的措施。h.统计准确分包计划的责任。承包人应配合发包人项目部提报各类材料及分包采购计划，此费用包含在工程总承包服务费中。参加发包人指定分包工程的验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和工期负责。i.资料整理协调验收责任。①承包人负责对专业分包人工程质量、施工安全、工期、现场施工、现场秩序、卫生、资料归档和验收工作进行管理，对竣工验收资料统一归档、移交。若发现专业分包人安全、质量、文明施工不符合规定要求，承包人按相关规定对专业分包人进行处罚。②承包人负责整理专业分包人工程的报建、验收资料，收集安检验批手续，整理质检记录、中间验收记录等，协调与质检站的工作，并整理整体竣工资料，办理发包人指定分包工程的报建、验收手续，保证达到相关管理部门的要求。专业分包人的所有竣工资料由承包人提供相关的技术要求及电子表格等相关资料，由承包人督促其按期提供，便于承包人汇总整理。J.其他应由承包人承担的分包管理、配合责任及义务。（14）发包人委托第三方机构为本工程提供造价审计服务。承包人需积极配合第三方机构开展相关工作，并承担本合同约定的相应责任。（15）双方约定承包人应做的其他工作：a.对发包人和监理人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人和监理人的管理，遵守监理工程师制定的关于工程质量、安全、进度的有关处罚规定。b.所需施工用水、用电由承包人自行解决并承担费用。c.承包人应按规定办理施工场地有关的交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续，施工中涉及市容、环保、卫生和交通以及社会治安等问题由承包人负责解决，并自行承担所发生的费用。d.重大活动期间以及迎接检查、视察、来访等需要的时间段内，发包人可能对施工做出某些限制和配合要求（如暂停施工、重大活动期间文明施工的特殊要求等），承包人应无条件按照要求做出必要的配合，由此产生的所有费用及损失由承包人自行承担。e.迎接检查、视察、来访等工作，诸如布置、清理现场、标语条幅等所有事项由承包人负责，并承担费用。f.承包人全面负责各种与承包人相关的施工手续办理、对外工作联系与协调，负责协调周边的社会关系。若因与周边社会关系协调不力造成工期延误等问题，由承包人负全部责任。（16）承包人必须遵守工程施工、安全文明环境保护其他相关法律、法规、规范性文件，及发包人制定的各项管理制度。（17）本合同条款中未明示，但依据相关法律、法规、规章、规范性文件，及项目所在地主管部门相关规定，应由承包人履行的其他义务。如承包人未能履行各项义务，给发包人造成损失的，除应承担违约责任外，还应赔偿发包人有第1页共40页关损失。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：傅在杰；注册证书号：鲁2372022202269852：承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项工作。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，逾期未办理视为挂靠资质投标，发包人有权解除与承包人的合同，没收履约保证金，并且承包人需承担上述违约给发包人造成的一切损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺岗1天，罚款2000-5000元，项目经理擅自离开施工现场，每次缴纳违约金贰万元，擅自离场3次以上，发包人有权解除与承包人的合同，承包人需承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为借靠资质投标，发包人有权解除与承包人的合同，没收履约保证金并处10万元罚款（发包人有权从工程款中直接扣除），并且承包人需承担上述违约给发包人造成的一切损失。如有特殊原因需更换，必须经发包人同意，才能更换同资质的人员，并缴纳30000元人民币违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目部组成人员必须是投标文件中提报的人员（必须按规定配备专职安全员），开工后必须到场，如有特殊原因需更换，必须经发包人同意，才能更换同资质的人员，并缴纳10000元人民币违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部主要施工管理人员每月在施工现场不少于25天，每缺岗1天，罚款500-2000元：未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的罚款2000-5000元。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：执行通用条款。主体结构、关键性工作的范围：不允许分包。3.5.2分包的确定第12页共40页允许分包的专业工程包括：除发包人允许的分包工程外，本工程不允许分包。其他关于分包的约定：工程不允许转包及分包，若发现，发包人有权视情况解除合同，且承包人需支付违约金，违约金为总工程款的1%，由发包人从工程款中直接扣除。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）金额：合同签约额的10%（2）缴纳时间：合同签订前：（3）缴纳账号：招标人指定账号：（4）退还时间：项目完成，验收合格后。（5）履约担保的形式：银行转账、电汇、银行保函、保险保函、担保保函、其他监管部门认可的担保方式。4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、实行全方位、全过程监理。行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。（1）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；（2）对工程设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告：（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；（4）与项目建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告：（5）具有对工程使用的材料和施工质量的检验权：（6）对工程施工进度的检查、监督权；（7）对工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权：（8）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议：（9）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人承担4.2监理人员总监理工程师：姓名：宋国栋；职务：总监理工程师：第13页共40页监理工程师执业资格证书号：37014573；关于监理人的其他约定：详见监理合同4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定（1）（2）（3）5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：工程安全文明施工应严格执行潍建发[2009]12号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》、建办督函[2017]169号《建筑工程施工扬尘专项治理工作方案》、潍建发（2013）15号文《关于印发潍坊市防控城市扬尘污染实施细则的通知》、潍建中发[2019]33号《关于在全市范围内实行建筑工地扬尘管控“红牌”“黄牌”“绿牌”制度的通知》、潍建建字（2019）39号《关于进一步严格市区工地扬尘防控工作的意见》和“六个百分百”等国家、山东省、潍坊市有关规定和要求，由承包人做好安全文明施工。在工程施工期间所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故及给第三方造成的任何财产损失，由承包人承担赔偿责任。如在施工过程中主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，扣罚承包人5000元：如果整改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚，承包人应无条件进行整改直至合格。各施工队伍之间或内部若出现打架现象，发包人视情节严重程度每次处以2000-20000元的罚款，情节严重移交司法机关处理。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：见工程进度款支付。7.工期和进度7.1施工组织设计第14页共40页7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据有关法律法规规定编制施工组织设计。施工组织设计必须包括施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工措施、环境保护和成本控制措施以及招标文件、发包人约定的其它内容等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发放中标通知书后3天内提供，承包人需按照发包人要求提供施工组织设计和进度计划安排。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后10日内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由发包人、监理人、承包人三方现场交验，并作交验记录。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:每天处以合同价款1%的罚款；在发包人和监理工程师共同确认承包人无能力保证工期或施工质量时，发包人有权进行指定分包，并从承包人工程价款中进行相应工程价款的扣除：当发包人和监理工程师共同确认承包人无能力按期保质完成承包内容时，随时有权终止合同，并对承包人处以合同价款20%的罚款。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按上述条款执行。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：土年不遇大风、大雨、严寒、酷暑情况：第15页共40页7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无8材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6材料验收需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应按照招标文件中要求的产品质量进行材料采购。承包人采购的材料、设备，必须附有产品合格证及有关质量检测报告方能用于工程，发包人认为承包人提供的材料需要复验的，承包人应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程：复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由承包人承担；每批次产品进场之前，承包人必须即时通知发包人对材料的厂家、品牌、型号、技术参数等进行验收，必须经发包人认可，若未经发包人认可进场的，发包人不予进行工程款支付，发包人有权对承包人提供的产品委托第三方检测机构进行抽检，若经检测不合格，必须在24小时内运出施工现场，承包人必须无条件对产品进行调换，由此发生的一切费用、延误的工期均由承包人负责，若调换后仍达不到发包人要求的，发包人有权对该批次产品自行采购，产生的费用从承包人工程价款中进行支付，并有权追究承包人违约责任。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定及发包人要求执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定及发包人要求执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定及发包人要求执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：发包人确认的施工范围变更。因发包人确认的施工范围及内容调整、变更造成工程项目或数量变化，承包人必须无条件地接受并实施完成。发包人保留因工程变更增加或减少工程发包范围的权力，承包人必须无条件接受，已发生的工作内容及费用，按实结算。所有与费用有关的经济变更、签证的申报及批准，需按发包人内部审批流程确认后方可生效，第16页共40页作为工程结算的依据。发包人确认工程变更进行重新解释、说明的变更文件、以工程指令的形式发给承包人，承包人在回执上签收，并进行实施，因施工范围变更或发包人指令，承包人已备料、或已加工、或已安装的产品中确实可以再利用、或再加工且不影响产品质量的物料，承包人应尽可能地加以利用，以减少发包人的损失：在这种情况下，发包人将扣除可利用的物料后，按实际损失确定此项合约变更指令的费用：对于已施工或已安装项目的可利用物料，未经发包人确认，视为100%可利用。未按上述程序办理或先实施后补程序而引起的费用增加，由承包人自行承担。因承包人对其承包范围内的专业分包深化设计不完善或不符合政府有关部门及规范的要求而造成的修改均不应视为变更内容，由此增加的人工费、材料费或造成返工损失的责任均应由承包人自行承担，并且承包人不得以此为理由向发包人提出任何增加费用或调整的要求。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：由于施工图设计变更、工程签证、工程量清单有误或项目特征表述与设计不符导致的工程量清单项目、工程量发生变化按照以下原则处理：（）工程量清单报价中有相应项目综合单价执行已有的综合单价，工程量按实结算：（2）工程量清单报价中无适用于变更工作子目但有类似子目的，用施工做法相类似的综合单价，在单价分析中置换主材价格，其他子项不动，作为此项目的综合单价，工程量按实结算；（3）清单中无相同项目，又无类似项目，按照以下定额及配套文件、人工费、材料设备价格、取费文件组建。依据2024年建设工程工程量清单计量标准、2025年山东省市政工程消耗量定额、潍坊市2026年最新价目表及其相关配套的费用定额和省，市颁布的有关规定：材料价格按照市场价计入：人工机械材料价格施工期间不作调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7日内。发包人审批承包人合理化建议的期限：7日内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无10.7暂估价10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价投标人或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准以下方式确定：由发包人、监理、承包人、第三方工程造价审计机构对材料进行考察，共同商定价格。10.8暂列金额第17页共40页合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。风险费用的计算方法：执行专用合同条款11条规定。风险范围以外合同价格的调整方法：工程设计变更和签证及合同规定的其他内容。2、总价合同。总价包含的风险范围：/风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无预付款支付期限：预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保第18页共40页承包人提交预付款担保的期限：无预付款担保的形式为：无12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：2024年建设工程工程量清单计量标准、2025年山东省市政工程消耗量定额、潍坊市2026年最新价目表。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按付款节点计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按付款节点计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程开工后，主材进场15个工作日内付至合同价款的30%，工程完成验收合格后15个工作日内付至60%，满一年后15个工作日内付至结算价款的80%，满两年后15个工作日内付清余款（每次付款前承包人开具等额的增值税专用发票）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：①承包人向监理人提交完成的工程量报告，并附进度付款电请单、已完成工程量报表和有关资料。承包人在施工期间申报进度款时应采用软件上报，要求采用广联达软件（包括图形、钢筋、计价），无法采用工程量计算软件的，工程量计算可采用excel表格计算工程量，但应保证工程量计算底稿的清晰、明确，否则监理人将不予审核进度款。②承包人在申请支付工程款时需提供已支付农民工工资的凭证，若承包人不按要求提供，发包人有权拒付工程款并不承担任何违约责任。③在每次支付前承包人应提交相应的符合相关规定及发包人要求的建安工程专用发票和完税凭证，否则发包人有权拒付工程款并不承担任何违约责任：工程进度款的支付采用银行转账方式，相关手续费用由承包人承担。④承包人向工程师提交的进度款支付申请，经专业造价工程师审核后，并出具正式过程割算报告后，发包人依据此割算报告支付进度款。⑤本工程所支付的施工进度款，承包人必须专户管理并用于本工程：为此，发包人有权进行监督，不定期组织核查、发现承包人挪作他用的，发包人有权要求承包人限期纠正，并按照挪用款项按日万分之五计取违约金。第19页共40页12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款进度提交（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：7日内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请，监理人审查完成后报送发包人。监理人审查后认为不具备验收条件的，通知承包人整改。整改后重新提交验收申请报告。（2）监理人审查后认为具备验收条件的，应将竣工验收申请提交给发包人，发包人审核完毕后组织监理人、承包人、设计人、主管部门等相关单位进行竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人颁发工程接收证书。竣工验收不合格的，监理人应按验收意见要求承包人对不合格工程返工，修复或采取其他补救措施。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。完成返工、修复或其他补救措施后，重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按发包人要求执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。第20页共40页13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。14竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：否15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式（1）质量保证金保函，保证金额为（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：第21页共40页关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：发包人、监理人认定的其他违约行为16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承扣方式和计算方法：由承包人承担，违约金额的上限为合同最高支付价款的20%。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：已完工程价款不予支付发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不予支付费用17.不可抗力第22页共40页17.1不可抗力的确认险通用同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地气象部D核定的五十年一遇的恶劣天气、地震，其它执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后180天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：无承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向潍坊仲裁委员会申请仲裁：（2）向青州市人民法院起诉。21.补充条款911T理水必须按有关序进行报批：施工内容变更须经发包人、监理人、承包人、发巴人香打的第二方工程造价审计机构，包靠人员管理人员现场拍照测量确认现场出县让单，以书形式向承包人发出变事通知，承包人按变更通知进行变更，未经确认变更项目，不得计人工程算。21.2每月工程进度报告应包括：第23页共40页M到场临T安试验等每一阶段进展情况的说明：2反映施文件、地达电交士要工程材的制造商名称，制造地点、进度白分率：（4材科试验结米及合格itt到，同安会计包括对环培和公共关系有危害的事件与作业的详细情况：买际进度与计划进毒山向能影响太工智按的各种因素的详情，以及为消除这些因系所米取取作备采取）的措施。oi9承包人须新用民工和材料，机械等供应单位签订劳动和供货合回。因承包人展因道威时尔工款问题由承包人白行解决，对干因此而造成的影啊和责任由承包承担，要时发包人有权从工程款中扣除。014承包人在施工过程中若对地下供水及电力、通信管线等公共设施造成环的，由县目贝责恢复原状或赔偿。215亚林承包人将工程转包或违法分包，一日发现，发包人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由承包人承担。01CT材料的只种格型号质量必须达到设计要求、规范标准及发包人的婴冰。017T程工验收后，保修期内出现质量问题由原承包人负责维修，如原承包人不维修，由接收单位找人维修，费用从未支付工程价款中扣除。21gT工后承包人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和时项络：些物地恢复到原有状况，至少达到施工开始前的标准。21g本工程施工期间，承包人要做好与其他承包人及配套工程的协调施工，否则，要承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。0110在实临过程中若发现承包人借用资质，一经查实，发包人有权单方面止合回，元感T的价款不子支付，给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任：构成犯罪的，依法道九事贡仕21.11承包人白行负责周边民事关系的协调，因民事关系协调不到位导致的不能按期进场及按时竣工的，由此产生的损失由承包人自行承担。0115承向人白行鱼施工现场的临时道路、水、电、围挡等所有临时设施的落建，现场布宜符合相关环保及安全督察要求。21.13棍据潍建发（2013115号文《关于印发潍坊市防控城市扬尘污染实施细则的通知》、动中分F9019183号关于在全市范围内实行建筑工地扬尘管控“红牌”“黄牌”“绿牌”制度的通an建建（2019199号关千进一海严格市区工地扬尘防控工作的意见和大白分自”然国家山东省坊市有关规定和要求，由承包人做好环保及安全文明施工Q114白人须发包人要线进行施工组织设计及进度计划制，孩友包人安水进地工，若承包人不按招标人要求施工，发包人有权解除合同，不予支付已完成工程价款。2115木项目周边单位（村庄、公路、环保等部门）、个人关系由承包人自行处理并承担贸用：第24页共40页本项目施T理场内地上障碍物的拆除由承包人自行处理并承担费用（含民事赔偿）：临时设施用地中承有人白行协调和用和补德（含民事赔偿）：本项目施工现场无水、电，施工用水、电、道路接驳等由承包人自行解决并承担费用。Q11g千堂日，承包人心须按发包人要求的退件流程进行退件，现场拆除后由承包人通知发包人现场监督人员对拆除材料共同清点装车，填写相关的装车清单，并按规定将退件运至发包人指定合库，入库前需承包人、发包人、仓库管理人员、入库人负等相关人负填写退件人库单，芒车清单入库清单不一致的，按入库清单计算拆除工程量，由此造成的损失由承包人自行承担。21.17未经发包人允许，承包人不得擅自增加或减少施工内容，若经发包人多次催促仍拒绝施工的，发包人有权追究其违约责任。第25页共40页工程质量保修书发包人（全称）：青州市益顺能源发展有限公司承包人（全称）：潍坊汇恒市政工程有限公司爱包人和承包人根据中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就吉州市2026年供热维修改造项目（标段七：一网供热管道加装阀门及北关换热站机组管道安装）程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内的全部内容。二、质量保修期质量保修期：两个采暖期。备注，（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。2）招标文件技术标准要求中对个别产品质保期有要求的，执行技术标准要求。三、质量保修责任L尾干保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2-3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对干涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即问当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五双方约定的其他工程质量保修事项：质保期内出现工程质量问题由承包人负责免费维修。承包人应当在接到保修通知（通知方式包括但不限于电话、短信、微信、传真、电子邮件等万式）→日起24小时内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的以及承包人的保修质量和服务不能满足发包人和政府部门要求的，发包人可以委托他人修理，其保修费用及发包人所受损害按实际发生由子有人相天级过承包人确认，发包人有权自承包人工程尾款中扣除。工程尾款不足以支付时承包人应行支付，发生竖急拾修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场格修承包人不能立即到场的，表示承包人授权发包人可先自行或委托第三方进行维修。R具发生以上承包人无法到场维修由发包人或第三方维修的情况，承包人无权对维修时工作黄位T作县价款讲行质盛，该价款以及发包人因质量问题所受损書的资用无食到承包人的人可发包人有权白承包人的工程尾款中扣除，工程尾款不足以支付时，承包人必务行文付，且修部分的保修责任依旧由承包人继续履行。在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财第26页共40页产损失的，承包人应承担损害赔偿责任。T程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字或签章）（签字或签章）联系电话：联系电话第27页共40页安全生产合同为在青州市2026年供热维修改造项目（标段七：一网供热管道加装阀门及北关换热站机组管道安装）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主青州市益顺能源发展有限公司（以下简称“发包人”）与承包人潍坊汇恒市政工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：一、发包人职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。三、承包人职责承包人如在施工期间发生安全事故或由施工引起的第三方安全事故，均由承包人承担全部责任。1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宜传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%一3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让第28页共40页给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担；因不可抗力造成的已未遂事故，经有关部门认定，不属违规行为。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人：（(公章）承包人：(公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人(签字或签章）（签字或签章）联系电话：联系电话第29页共40页廉洁守法责任书担提中纪香风康政建设之规定，以及工程建设的其它有关规定，为保证在建设工程中廉洁守法，保证工程项目高效优质、保证建设资金的安全和有效使用，特订立本责任书。发包人（全称）：青州市益顺能源发展有限公司承包人（全称）：潍坊汇恒市政工程有限公司第一条发承包双方的权利与义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。（一）严格执行建设工程招投标及政府采购各项规章制度，并自觉按章办事。（=）双方的业务坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反管理规章制度。（0）双方要建立、健全廉洁守法制度，开展廉政教育，设立廉洁守法告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。五发现对方在管理和业务活动中有违反廉洁守法规定的行为，有及时提醒对方纠正的机制和义务。（六发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向上级机关和纪检监察机关举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条发包人责任（一）发包人及其成员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。（一发包人成员不得参加承包人安排组织的超标准宴请和娱乐活动：不得接受承包人提供的财、物馈赠等。（=）发包人及其成员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便等。（0）发包人成员的配偶、子女不得从事任何与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）发包人及其成员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。第三条承包人责任-承包人不得以任何理由向发包人成员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。（一）承包人不得以任何名义为发包人成员报销应由发包人或其个人支付的任何费用。（二）承包人不得以任何理由安排发包人成员参加超标准宴请及娱乐活动。（）承包人不很为发包人其成员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。第四条违约责任（一）发包人及成员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织外理，涉犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给承包人单位造成损失的，应予以赔偿。承包人及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、第30页共40页政纪或组织处理：给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的，发包人将给予吊销资格和经济处罚。第五条双方约定：本责任书由双方在纪检监察机关监督下签订，纪检监察机关对责任书履行情况进行检查，并提出裁定意见。第六条本责任书有效期为发承包双方签署之日起至工程项目竣工验收审核后终止。第七条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，责任书经双方签署立即生效。第八条本责任书发包人、承包人双方各执一份。发包人：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）盖章）法定代表人：（签章）法定代表人（签竞）电话：电话：第31页共40页工程工人工资管理办法（暂行）为确保工程工人工资按时足额发放，根治个别施工单位或个人拖欠工人工资现象，根据劳动法及人力资源社会保障部公布《保障农民工工资支付条例》有关法律规定，结合我公司实际情况，制定如下管理办法：第一条工程合同签订后，承包单位须核算出该工程工人工资总额，报发包单位做为工程工人工资发放的参考依据。第二条每月月底提供所有工程施工人员劳务合同及明细表（姓名、身份证号码、联系电话），由各工地包靠人员签字确认。第三条工人工资的支付方式须以银行转账的形式进行，并向发包方提供具有工程施工人员签字的支付工资凭证（姓名、身份证号码、联系电话、银行卡号、支付工资总额、领款人签字）。第四条根据工程性质，工程完工后，承包单位必须结清此工程的全部工程工人工资，并出具该工程工人工资结清证明。第五条发包方工程部现场负责人及监理工程师不定时的对工人档案及工人名单进行检查与核实（核实现场工人及工人档案与工资数额是否属实），如发现虚报及作假行为的，对承包人进行5万元/次的处罚。第六条如违反上述规定，出现工人上访事件（包括12345热线、清欠办、信访局、国家欠薪平台等），每次处罚承包人1万元，并且承包单位必须在规定时间内解决并按主管部门要求第一时间到场进行接访并将工人带回。第七条如违反上述规定，出现工人越级上访，如越级到潍坊上访的每次处罚2万元、越级到省上访的每次处罚5万元、越级到北京上访的每次处罚10万元，主管部门对建设单位约谈及处罚的，所有损失及影响全部由承包人承担，并按总造价的1-2%进行处罚，列入公司合作单位黑名单。第八条如工程有其它合同约定的，按合同约定条款执行。第九条本办法最终解释权归青州市益顺能源发展有限公司。第32页共40页附件一：承诺书以上工资表系班组在施工人员，自年月日至年月日的所有管理人员和人工工资，无遗漏。若出现遗漏，漏发由负责，并承担一切法律责任。盖章：签字：电话：日期：第33页共40页附件二：月度工资发放记录表月度工资发放记录表序号姓名身份证号工种本人银行账号联系方式出勤天数工资总额支付情况工人签字按手印备注12345678910年月工程名称：承包单位（公章）：制表时间：项目经理劳务班组长：以上为我单位（签章），在本项目本次付款前所发生全部人工费并经工人签字确认结清，我单位保证以上信息的真实性，如若提供虚假信息，我司承担一切责任及损失，同时接受贵公司按照承诺书所列条款进行的处罚且贵司有权追究我司法律责任第34页共40页附件三：关于切实加强城镇燃气管道设施保护工作的提醒函青州市城镇燃气（管道设施）安全专项治理工作专班关于切实加强城镇燃气管道设施保护工作的提醒函为确保我市城镇燃气设施安全稳定运行，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，现就切实加强城镇燃气管道设施保护工作提醒如下：贵单位要按照《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》的规定，将燃气管道保护纳入本单位安全生产管理的重要议事日程，加强组织领导，明确责任分工，狠抓施工前信息核查、制定专项保护方案、履行告知与交底义务等措施并落实。对于因未履行管道保护职责、未落实保护措施、违规施工等原因导致燃气管道破坏事故发生的单位和个人，将严肃追究相关责任单位和责任人的法律责任。构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。燃气安全无小事，责任重于泰山。请你单位务必高度重视，迅速行动，将本函要求传达至所属各工程项目及相关施工单位，并督促其严格执行各项燃气管道保护规定，共同守护城市安全运行生命线，为我市高质量发展营造安全稳定的环境。特此函告。条和办青州市城锁道道设施）T燃气安全专颐治理工伊专班（青州市住房和城乡建设局代章）2025年6月9日第35页共40页附件四：投标函及附录（一）投标函致：青州市益所能源发展有限公司（招标人名称）知研究了青州市2026年供热维修改造项目招标文件的全部内我价、工期和质量标准按合同约定实施和完成承包工程并达工程中的任何缺陷。项目经理工期质量标准七778000.00傅在杰合同签订后即组织施工，2026年9月30日前完成并达到验收标准，具体开工日期以招标人出具的书面开工通知为准。《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》等相关质量规范合格要求。2我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。我方同意所递交的投标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。3.我方已详细审核全部招标文件，包括澄清、补充通知及有关附件，我方完全知道我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力。4.如我方中标：(1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3）我方承诺按照招标文件规定缴纳招标代理服务费等。(4）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约第36页共40页束我们双方的合同。（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，工程质量达到招标文件规定的标准。(6）载方在此声明，所递交的投标文件及有关责料内容完整、真实和准确。海张印文地址：山东省潍坊市奎文区乐川街2207号紫全花园19号1915网址：电话：13376362271传真：L邮政编码：2610412026年06月16日第37页共40页（二）投标函附录工程名称：青州市2026年供热维修改造项目（项目名称）序号条款内容约定内容备注1项目经理姓名：傅在杰/2工期合同签订后即组织施工，2026年9月30日前完成并达到验收标准，具体开工日期以招标人出具的书面开工通知为准。/3缺陷责任期执行通用条款/4质量标准《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》等相关质量规范合格要求。15对招标文件的完全认同/投标人（盖章）汇情市政海张法人代表或委托代地印文日期：2026年06第38页共40页附件五：已标价工程量清单详见投标文件第39页共40页附件六：项目管理机构组成六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险项目经理傅在杰工程师建造师证书二级鲁2372022202269852市政公用工程已缴纳技术负责人刘大伟工程师职称证书中级鲁240700133301667建设工程已缴纳机械员起岗位证12301110000313838/已缴纳安全员全生产核合格证书/鲁建安C3(2023）8042567/已缴纳施工员张元林1岗位证/2301010600313834/已缴纳预算员王沙沙/岗位证/JX024579910250/已缴纳质量员陈玉杨/岗位证/JX024156544950/已缴纳资料员王烨/岗位证/2301050000313835/已缴纳第40页共40页
投标 / 标书制作要点（原创）
本北关换热站机组管道安装 供热管道加装阀门涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
