校舍安全保障建设采购合同公告（遂宁市安居区磨溪镇中心小学校2026）
遂宁市安居区磨溪镇中心小学校2026年农村校舍安全保障建设项目合同公告
项目编号：
SNXEGC(2026)0606
项目名称：
遂宁市安居区磨溪镇中心小学校2026年农村校舍安全保障建设项目
合同签订时间：
2026-08-18
合同金额（元）：
218493.50
项目业主名称：
遂宁市安居区磨溪镇中心小学校
施工企业名称：
四川中达城投建设集团有限公司
合同附件：
施工合同.pdf
（GF—2017-0201）建设工程施工合同（遂宁市安居区磨溪镇中心小学校2026年农村校舍安全保障建设项目）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App第一部分合同协议书发包人（全称）：遂宁市安居区磨溪镇中心小学校（以下简称甲方）承包人（全称）：四川中达城投建设集团有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平合理和诚实信用的原则，双方就磨溪小学2026年农村校舍安全保障建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：遂宁市安居区磨溪镇中心小学校2026年农村校舍安全保障建设项目。2.工程地点：遂宁市安居区磨溪镇中心小学校3.工程批准文号：遂安教发[2026153号。4.资金来源：2026年农村校舍安全保障资金5.工程内容：详见“工程量清单”或施工图6.工程承包范围：详见“工程量清单”和施工图。二、合同工期计划开工日期：2026年8月25日。计划竣工日期：2026年9月18日。工期总日历天数：25日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量达到国家验收合格及以上标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：贰拾壹万捌仟肆佰玖拾叁元伍角：(￥218493.5元）。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：赵三忠，联系电话：15282521209。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）：2CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App（2）投标函及其附录（如果有）（3）技术标准和要求：（4）图纸；（5）已标价工程量清单或预算书；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。进场施工前，承包人必须足额购买工伤保险，施工过程中发生的人身伤亡、设备事故等均由承包人承担全部责任和一切费用，甲方不承担任何连带责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、缺陷责任期和质保期：本项目缺陷责任期为3年，质保期为3年，自工程竣工验收合格之日起计算。九、价格调整：此项目因市场价格波动不调整合同价格。十、工程结算：工程结算时以实际工程量为准，增减工程在评审清单内有相同或类似项目的，按评审清单综合单价计：增减内容在评审清单内没有的，则根据市场价格并按投标报价同比例下浮。增减工程必须经建设单位签字同意，原则上不增加造价。十一、付款方式：工程开工且财政资金拨付到位后预付合同价款的30%；工程竣工验收且财政资金拨付到位后支付合同价款的80%；经安居区教育局聘请的造价咨询公司审核且财政资金拨付到位后支付至审定金额的97%，另3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后支付给承包方（质量保证金不计息）。十二、履约担保3CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App合同签订前承包人应按照招标文件要求向发包人交纳中标金额10%的履约保证金（或保函）即/万元（大写：）工程竣工验收合格后，甲方将展约保证金全部退还给乙方。履约保证金不计利息。十三、违约责任：1.本合同在双方签字盖章生效后，如果一方违约需支付中标金额20%的违约金。2.工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人需赔偿500元/天的工期延误赔偿金。十四、签订时间本合同于2026年8月18日签订。十五、签订地点本合同在遂宁市安居区磨溪镇中心小学校签订十六、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后生效。十七、争议解决因合同及合同有关事项发生的争议，向遂宁市安居区人民法院起诉解决。十八、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发、承包人各执贰份。说明：此合同是在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的合同协议书和专用合同条款基础上修改而形成的简易合同，通用合同条款按《建设工程施工合同（示范文本））（GF-2017-0201）通用合同条款执行。承包人：（公章）发包人：（公）法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）4CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App
投标 / 标书制作要点（原创）
本校舍安全保障建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
