合肥市工程总承包采购合同公告（合肥市包河区城市更新建设有限公司2026）
卫岗片区TOD项目工程总承包
合同编号：
2023BFBGZ02157-004
合同名称：
卫岗片区TOD项目工程总承包
项目编号：
2023BFBGZ02157
项目名称：
卫岗片区TOD项目工程总承包
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥市包河区城市更新建设有限公司
合同甲方编号：
91340100MA8NU9KN62
中标人(乙方)：
中铁四局集团有限公司
合同乙方编号：
913400001491855256
所属地域：
安徽省
合同金额：
80849.996180万元
主要人员：
姓名： 唐全得 证书名称： 建筑工程一级建造师 证书编号： 皖 1342019202002783
合同预定完成时间：
2026年08月27日
合同签订日期：
2023年12月01日
合同公告日期：
2023年12月01日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天4小时12分29秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-12-01
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-12-01
办理用时：
0天3小时14分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-12-01
办理用时：
0天0小时32分
附件:
中标通知书.pdf
卫岗片区TOD项目工程总承包合同打印版.pdf
履约保函.pdf
卫岗片区TOD项目工程总承包合同变更内容
项目名称：
卫岗片区TOD项目工程总承包
项目编号：
2023BFBGZ02157
标段编号：
2023BFBGZ02157
招标人(甲方)：
合肥市包河区城市更新建设有限公司
中标人(乙方)：
中铁四局集团有限公司
合同信息：
变更原因：
变成预计完成变成预计完成时间
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2026年08月27日
2028年01月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2026-08-28
附件:
中标通知书公共项目管理有资源交易集团项共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易资源交易集团项目管理有限4安徽公共资源交易集团项司公共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目管理有资源交集团项目管理H源交易集团项目管理有限公司编号：HFZTB-GC-2023-011373中铁四局集团有限公司和安徽省建筑设计研究总院股份有限公司联合体：你公司于卫岗片区TOD项目工程总承包项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：卫岗片区TOD项目工程总承包招标项目编号：2023BFBGZ02157中标金额：捌亿零捌佰肆拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元捌角(808499961.80元)质量标准：合格中标工期：1000天项目经理：唐全得特此通知。招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）2023年11月6日，2023年11月6日安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831#idc error#附件工程建设项目合同签订、公开提示函为进一步规范工程建设项目合同签订、公开工作，维护招投标工作的严肃性，现就合同签订、公开相关工作提醒提示如下：一、合同签订1.如招标文件要求提交履约保证金的，中标人须在合同签订前，按照招标文件规定及时提交。2.招标人和中标人须严格按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3.须在中标通知书发出之日起30日内，完成合同签订。二、合同公开合同须在签订之日起7个工作日内完成合同公开工作。（招标人打开安徽合肥公共资源交易中心网站http://ggzy.hefei.gov.cn/，插入CA锁登录，找到项目信息，按照系统提示进行操作，操作完成后，及时通知中标人进行操作）GF-2020-0216，合同编号：2023BFBGZ02157项目名称：卫岗片区TOD项目工程总承包发包人：合肥市包河区城市更新建设有限公司承包人：中铁四局集团有限公司(联合体牵头人）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（联合体成员）2023年11月合同协议书发包人（全称）：合肥市包河区城市更新建设有限公司承包人（全称）：中铁四局集团有限公司(联合体牵头人）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（联合体成员）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就卫岗片区TOD项目工程总承包施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：卫岗片区TOD项目工程总承包。2.工程地点：合肥市包河区徽州大道与望江路交口东北角。3.工程立项批准文号：合肥市包河区卫岗王卫片区城市更新项目。4.资金来源：自筹。5.工程内容：卫岗片区TOD项目工程位于合肥市包河区徽州大道与望江路交口东北角，占地面积约4.6万平方米，总建筑面积约19.92万平方米，其中地上建筑面积约14.91万平方米，地下建筑面积约5.01万平方米，项目容积率3.24。，具体详见规划文本。，具体详见规划文本。本项目为装配式设计施工一体化项目，装配率不低于30%（装配率认证需符合合肥市现行文件）。6.工程承包范围：设计范围：装配式方案设计以及图纸深化设计与报批流程办理。施工范围：场地清表、土石方工程、基础及支护（含降排水）、主体结构、人防工程（含防护防化）、墙体砌筑及二次结构、内外墙粉刷、保温、外装饰、防水、门窗、幕墙、电梯、强弱电（单体内部）、基变电、给排水、消防、暖通工程等。本工程含深基坑工程（安全等级一级）。7.项目类型：装配式建筑工程总承包二、合同工期计划开始工作日期：2023年12月10日。第1页共72页计划开始现场施工日期：2023年12月10日。计划竣工日期：2026年9月5日。工期总日历天数：1000日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：1.建设单位下达任务书后60日历天内，完成装配式方案设计与报批流程，并完成施工图审查、取得审图合格证；2.建设单位下达开工令后60日历天内，完成住宅结构至正负零；3.下达开工令后310日历天内，完成住宅结构封顶；4.下达开工令后400日历天内，完成精装住宅移交精装单位；5.下达开工令后430日历天内，完成土方回填，具备景观进场施工条件；6.2024年9月30日前，完成TOD裙房结构封顶；7.2025年5月30日前，完成TOD主楼结构封顶（含构架层）；8.2025年6月30日前，TOD裙房外装饰及周边景观工程，具备地铁试运行条件；9.下达开工令后820日历天内，完成安置房和TOD竣工验收，取得竣工验收质量监督报告；10.下达开工令后1000日历天内，完成精装住宅竣工验收，取得竣工验收质量监督报告；11.地铁6号线试运行前（2025年8月30日前），完成相应防护措施，包含但不限于地铁出入口安全防护棚、施工现场防高空坠物防护棚、防止雨水倒灌地铁站等措施。三、质量标准工程质量符合合格标准。第2页共72页四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）捌亿零捌佰肆拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元捌角（¥808499961.8元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）：玖拾壹万贰仟肆佰壹拾陆元柒角玖分（¥912416.79元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写)伍万肆仟柒佰肆拾伍元壹分（¥54745.01元）；（2）设备购置费（含税）：人民币（大写)/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写)/（¥/元）；（2）建筑安装工程费用（含税）：人民币（大写）柒亿肆仟零捌拾伍万伍仟柒佰柒拾玖元捌角（¥740855779.82元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写)陆仟陆佰陆拾柒万柒仟零贰拾元壹角捌分（¥66677020.18元）；（4）暂估价（含税）：人民币（大写)/（¥/元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写)/（¥/元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写)/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写)/（¥/元）。2.合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：设计费用采用固定单价，按照实际面积结算，其中面积以规划核实建筑面积为准。第3页共72页五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：唐全得；执业资格证编号：皖1342019202002783。施工负责人：唐全得；执业资格证编号：皖1342019202002783。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）承包人建议书；（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。（8）其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年11月日签订。十、签订地点第4页共72页本合同在安徽省合肥市包河区徽州大道滨湖集团签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起成立，并自承包人提交履约保证金并在合肥市公共资源交易监督管理局合同公开完成后生效。十三、合同份数本合同一式贰拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执壹拾贰份。发包人：（公章），联合体牵头人：（公章）合肥市包河区城市更新建设有限公司中铁四局集团有限公司法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）统一社会信用代码：91340100MA8NU9KN62统一社会信用代码：913400001491855256地址：合肥市包河区徽州大道1388号地址：安徽省合肥市包河区望江东路96法定代表人：黄广勇，号电话：，法定代表人：刘勃传真：，电话：0551-82572566电子信箱：，传真：0551-82572566开户银行：农业银行繁华支行，电子信箱：401032820@qq.com账号：12084301040041205，开户银行：建设银行铁四局支行账号：34001474708050032999签约日期：2023年月日签约日期：2023年月日联合体成员一：（公章）安徽省建筑设计研究总院股份有限公司法定代表人或其委托代理人：（签字）第5页共72页统一社会信用代码：91340000485000016Q地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道7699号法定代表人：韦法华电话：0551-62656732传真：0551-62656732电子信箱：468744700@qq.com开户银行：招商银行合肥创新大道支行账号：652680334910001签约日期：2023年月日第6页共72页第二部分通用合同条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用合同条款。第7页共72页第三部分专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议及往来通知、函件。1.1.3工程和设备1.1.3.5单位/区段工程的范围：详见招标文件、答疑。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地和临设占地。1.1.3.10永久占地包括：移交给发包人的工程及设备。1.1.3.11临时占地包括：临时住宿、办公、食堂及施工需用的临时设施。1.2语言文字本合同除使用汉语外，还使用/语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：招标文件高于国家标准要求的执行招标文件要求，其余按通用条款执行。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：/。1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。第8页共72页1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：执行通用条款。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：执行通用条款。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：执行通用条款。发包人的送达地址：发包人办公场所。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：执行通用条款。承包人的送达地址：承包人办公场所。1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用条款。1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用条款。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款。1.11保密双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。1.13责任限制第9页共72页地板大理石PVC地板五方通话有线五方通话有线五方通话预留视频电缆（数字型）有有双击取消功能有有选配功能空调有有选配功能刷卡有不需要选配功能BA接口有有选配功能到站提示有（灯光+声音）不需要选配功能多媒体有有一、控制方式：全集选控制运行功能、外呼登记显示、层高自测定功能、轿顶检修操作功能、机房调试操作功能；主层站待机二、系统保护：超速电气保护功能、超载机械保护功能、电动机空转保护功能、电动机过载（热）保护功能、故障自动检测功能、故障自动存储功能、待机定期自检功能、抱闸动作双安全检测功能、位置异常自动校正功能、故障低速自救运行功能、；三、安全通讯：五方通话功能（包含到轿厢的随行电缆）、应急通话功能；四、乘梯安全：上行超速保护、电梯受阻失速保护功能、逆行保护、开门受阻控制、上电再平层、轿厢意外移动保护、停车在非门区报警功能、警铃报警功能、门过载保护功能、满载直驶标配功能运行功能、超载保护功能、超载报警功能、开门异常自动选层功能、开门时间自动调整功能、开门时间自动控制功能、开关门时间超常保护功能、光幕保护功能；五、紧急应对：停电应急照明功能、消防迫降功能、消防返回结束；六、舒适贴心：轿厢内关门按钮、轿厢内开门按钮、内呼快速关门、外呼重新开门、泊梯功能、无呼自返基站功能、起动补偿功能、轿内通风自动控制功能（风扇）、轿内照明自动控制功能、高效运行控制功能、微动平层功能（提升高度≥45m配置）、反向内指令自动消除功能、无效内指令自动消除功能、厅外检修显示功能、层站运行方向指示、轿内运行方向指示、运行次数与时间统计、换向重开门、电梯不启动报警、取消轿厢虚假召唤。一、控制方式：全集选控制运行功能、外呼登记显示、层高自测定功能、轿顶检修操作功能、机房调试操作功能；主层站待机二、系统保护：超速电气保护功能、超载机械保护功能、电动机空转保护功能、电动机过载（热）保护功能、故障自动检测功能、故障自动存储功能、待机定期自检功能、抱闸动作双安全检测功能、位置异常自动校正功能、故障低速自救运行功能、；三、安全通讯：五方通话功能（包含到轿厢的随行电缆）、应急通话功能；四、乘梯安全：上行超速保护、电梯受阻失速保护功能、逆行保护、开门受阻控制、上电再平层、轿厢意外移动保护、停车在非门区报警功能、警铃报警功能、门过载保护功能、满载直驶标配功能运行功能、超载保护功能、超载报警功能、开门异常自动选层功能、开门时间自动调整功能、开门时间自动控制功能、开关门时间超常保护功能、光幕保护功能；五、紧急应对：停电应急照明功能、消防迫降功能、消防返回结束；六、舒适贴心：轿厢内关门按钮、轿厢内开门按钮、内呼快速关门、外呼重新开门、泊梯功能、无呼自返基站功能、起动补偿功能、轿内通风自动控制功能（风扇）、轿内照明自动控制功能、高效运行控制功能、微动平层功能（提升高度≥45m配置）、反向内指令自动消除功能、无效内指令自动消除功能、厅外检修显示功能、层站运行方向指示、轿内运行方向指示、运行次数与时间统计、换向重开门、电梯不启动报警、取消轿厢虚假召唤。一、控制方式：全集选控制运行功能、外呼登记显示、层高自测定功能、轿顶检修操作功能、机房调试操作功能；主层站待机二、系统保护：超速电气保护功能、超载机械保护功能、电动机空转保护功能、电动机过载（热）保护功能、故障自动检测功能、故障自动存储功能、待机定期自检功能、抱闸动作双安全检测功能、位置异常自动校正功能、故障低速自救运行功能、；三、安全通讯：五方通话功能（包含到轿厢的随行电缆）、应急通话功能；四、乘梯安全：上行超速保护、电梯受阻失速保护功能、逆行保护、开门受阻控制、上电再平层、轿厢意外移动保护、停车在非门区报警功能、警铃报警功能、门过载保护功能、满载直驶标配功能运行功能、超载保护功能、超载报警功能、开门异常自动选层功能、开门时间自动调整功能、开门时间自动控制功能、开关门时间超常保护功能、光幕保护功能；五、紧急应对：停电应急照明功能、消防迫降功能、消防返回结束；六、舒适贴心：轿厢内关门按钮、轿厢内开门按钮、内呼快速关门、外呼重新开门、泊梯功能、无呼自返基站功能、起动补偿功能、轿内通风自动控制功能（风扇）、轿内照明自动控制功能、高效运行控制功能、微动平层功能（提升高度≥45m配置）、反向内指令自动消除功能、无效内指令自动消除功能、厅外检修显示功能、层站运行方向指示、轿内运行方向指示、运行次数与时间统计、换向重开门、电梯不启动报警、取消轿厢虚假召唤。一、控制方式：全集选控制运行功能、外呼登记显示、层高自测定功能、轿顶检修操作功能、机房调试操作功能；主层站待机二、系统保护：超速电气保护功能、超载机械保护功能、电动机空转保护功能、电动机过载（热）保护功能、故障自动检测功能、故障自动存储功能、待机定期自检功能、抱闸动作双安全检测功能、位置异常自动校正功能、故障低速自救运行功能、；三、安全通讯：五方通话功能（包含到轿厢的随行电缆）、应急通话功能；四、乘梯安全：上行超速保护、电梯受阻失速保护功能、逆行保护、开门受阻控制、上电再平层、轿厢意外移动保护、停车在非门区报警功能、警铃报警功能、门过载保护功能、满载直驶标配功能运行功能、超载保护功能、超载报警功能、开门异常自动选层功能、开门时间自动调整功能、开门时间自动控制功能、开关门时间超常保护功能、光幕保护功能；五、紧急应对：停电应急照明功能、消防迫降功能、消防返回结束；六、舒适贴心：轿厢内关门按钮、轿厢内开门按钮、内呼快速关门、外呼重新开门、泊梯功能、无呼自返基站功能、起动补偿功能、轿内通风自动控制功能（风扇）、轿内照明自动控制功能、高效运行控制功能、微动平层功能（提升高度≥45m配置）、反向内指令自动消除功能、无效内指令自动消除功能、厅外检修显示功能、层站运行方向指示、轿内运行方向指示、运行次数与时间统计、换向重开门、电梯不启动报警、取消轿厢虚假召唤。第63页共72页附件3工程质量保修书发包人（全称）：合肥市包河区城市更新建设有限公司承包人（全称）：中铁四局集团有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司联合体发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就卫岗片区TOD项目工程总承包（工程全称）订立工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程全部施工内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。第64页共72页缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：在本工程竣工验收前，双方协商约定。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：，承包人(公章)：地址：，地址：法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：电话：，电话：传真：，传真：开户银行：，开户银行：账号：，账号：邮政编码：，邮政编码：第65页共72页附件7廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，合肥市包河区城市更新建设有限公司(以下称甲方)与中铁四局集团有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司联合体(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行卫岗片区TOD项目工程总承包的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。第66页共72页（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。第三条乙方的义务(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按/专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第67页共72页甲方（盖章）：乙方（盖章）：第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。出在本协议规定范围内的裁定意见。察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监第五条双方约定还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返方作为发包人（业主）的工程项目投标。4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；2.追究乙方其他违约责任；甲方投诉联系部门：/，联系电话：/。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：，乙方（盖章）：法定代表人或，法定代表人或授权代表：，(职务)授权代表：，(职务)姓名：，姓名：签字：，签字：廉政监督联系人，廉政监督联系人姓名：，姓名：签字：，签字：电话：，电话：地址：，地址：日期：，日期：第68页共72页附件8安全生产合同为在卫岗片区TOD项目工程总承包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人合肥市包河区城市更新建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人中铁四局集团有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司联合体（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第69页共72页第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。第70页共72页3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本—式份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：，（盖单位章）承包人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日，年月日第71页共72页附件9项目经理质量终身责任制承诺致：合肥市包河区城市更新建设有限公司(发包人名称)本人作为拟委任的项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计。二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准。三、严格执行施工图设计文件审查制度。四、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务。五、严格按照相关规定进行设计变更。六、在取得施工许可证后进行施工。七、严格执行施工规范及标准。八、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。九、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。十、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。十一、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。十二、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。十三、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。十四、履行其他法律法规规定的职责。项目经理：，（签字）日期：_____年____月____日第72页共72页合肥国控建设融资担保有限公司HEFEISTATE-OWNEDCONSTRUCTIONFINANCINGGUARANTEECO.,LTD.履约保函编号：2023年合国控保函字第515号合肥市包河区城市更新建设有限公司（受益人名称）：鉴于合肥市包河区城市更新建设有限公司（以下简称“受益人”）与虫铁四局集团有限公司（以下简称“申请人”）于2023年11月就2023BFBGZ02157（标段编号）的卫岗片区TOD项目工程总承包（标段名称）有关事项协商一致共同签订《卫岗片区TOD项目工程总承包合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）壹仟陆佰壹拾陆万玖仟玖佰玖拾玖元贰角肆分（￥16169999.24）。三、本保函有效期自开立之日起至2026年9月5日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座17-17A。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：合肥国控建设融资担保有限公司（公章）法定代表人：（签字或盖章）地址：合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座17-17A层邮政编码：230061电话：0551-62630165传真：0551-62655726开立时间：2023年11月28日（保函识别码）
投标 / 标书制作要点（原创）
本工程总承包涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。合肥市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
