湖北省国有林场管护用房建设 国有林场管护用房建设工程总承包中标候选人公示（湖北省国有林场工作站2023）
【湖北省中心】湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）评标结果公示(标段编号HBSJ-202309FJ-176003004)
招标评标结果公示
招标编号：HBSJ-202309FJ-176003004
一、招标概况
湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）于2023年11月10日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2023年12月05日在省中心1005-13号开标机位开标，并于2023年12月05日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，湖北省国有林场工作站已经确认评标结果，现进行评标结果公示。
二、评标结果
名次
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称
湖北藏龙建设实业有限公司、广州市弘基市政建筑设计院有限公司
湖北硚臻建设工程有限公司、中鼎世纪工程设计有限公司
湖北奥升博德实业有限公司、智诚建科设计有限公司
投标报价(元)
3362111.42
3185300
3377930
质量（如有）
工期（交货期、服务期）
180
180
180
项目负责人（如有）
姓名
卜炜奇
冯庆
邓义波
证书名称
二级注册建造师
二级注册建造师
二级注册建造师
证书编号
鄂242212112903
鄂242171768708
鄂242161769953
投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）
见本公示下方附件（如有）
三、评标情况
评标情况资料
见本公示下方附件
四、公示时间
公示期为2023年12月07日至2023年12月11日（北京时间）。
五、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
六、联系方式
1．招 标 人：湖北省国有林场工作站
地址：湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路33号
联系人：张主任
电话（传真）：027-87051347
2．招标代理机构：湖北省招标股份有限公司
地址：武汉市武昌区中北路108 号
联系人：湖北省招标股份有限公司
电话（传真）：18727020047
3．行业主管部门：湖北省林业局
地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街335号
联系人：国有林场工作站
电话（传真）：027-87051347
4．公共资源交易综合监管机构：湖北省公共资源交易监督管理局
地址：武汉市武昌区中北路28 号
联系人：执法处
电话（传真）：027-87232549
备注说明：
招标人\招标代理机构：湖北省招标股份有限公司 （盖单位章）
2023年12月06日
附件：
评标结果公示附件HBSJ-202309FJ-176003004.zip
评标报告（公示版）项目名称：湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（一）符合要求的投标一览表序号，投标人名称，备注1，武汉中盛楚汉建筑有限公司2，湖北硚臻建设工程有限公司3，湖北奥升博德实业有限公司4，湖北清泓建设工程有限公司5，湖北利豪建设工程有限公司6，湖北藏龙建设实业有限公司（二）否决投标的情况说明序号，投标人名称，被否决的依据，投标存在的具体问题（三）其他情况说明信用评价加分情况（如有）序号，投标人名称，信用评价加分第1页/共（四）评分比较一览表或者经评审的价格投标人名称及其得分评委序号湖北藏龙建设实业有限公司湖北硚臻建设工程有限公司湖北奥升博德实业有限公司湖北利豪建设工程有限公司武汉中盛楚汉建筑有限公司湖北清泓建设工程有限公司1，93.57，92.84，90.77，82.3，89.38，77.762，90.47，88.74，86.57，85.3，81.08，86.463，88.97，85.44，84.97，80.3，78.38，71.464，86.97，67.44，77.97，65.3，65.38，63.465，93.67，94.24，90.87，85.5，78.58，85.266，88.97，81.44，80.97，77.3，70.88，72.967，91.47，87.44，82.97，81.3，79.88，79.46453.45，435.90，426.25，406.5，388.80，386.90各评委评分合计90.6987.1885.2581.3077.7677.38各评委评分平均值第2页/共投标人基本情况表投标人名称湖北奥升博德实业有限公司湖北奥升博德实业有限公司湖北奥升博德实业有限公司注册地址洪山区文化大道555号融科智谷工业项目三期第C8号楼2单元18层洪山区文化大道555号融科智谷工业项目三期第C8号楼2单元18层洪山区文化大道555号融科智谷工业项目三期第C8号楼2单元18层邮政编码430070联系方式联系人杜元源杜元源电话13971565061联系方式传真027-81382558027-81382558网址www.asbode.com法定代表人姓名杜元源技术职称工程师电话15827495650技术负责人姓名黎海全技术职称工程师电话13797000949成立时间2010-01-042010-01-04员工总人数：50员工总人数：50员工总人数：50员工总人数：50企业资质等级施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级其中各类注册人员1010统一社会信用代码91420111698319012R91420111698319012R其中高级职称人员55注册资金4900.0000（万元）4900.0000（万元）其中中级职称人员1010基本账户开户银行交通银行股份有限公司武汉江汉支行交通银行股份有限公司武汉江汉支行其中初级职称人员1515基本账户账号421421007012003038454421421007012003038454其中技工1010投标人关联企业情况无无无无无无经营范围建筑工程、市政工程、钢结构工程、钢结构工程、地基与基础工程、水利水电工程、防水保温工程、消防工程、土石方工程、体育场馆、运动场地、地坪、园林绿化工程、电子工程、环保工程的设计与施工；消防器材销售及安装；机械设备租赁；环保设备、体育器材、体育用品的加工、生产及销售；体育赛事策划；文化艺术交流活动组织与策划。建筑工程、市政工程、钢结构工程、钢结构工程、地基与基础工程、水利水电工程、防水保温工程、消防工程、土石方工程、体育场馆、运动场地、地坪、园林绿化工程、电子工程、环保工程的设计与施工；消防器材销售及安装；机械设备租赁；环保设备、体育器材、体育用品的加工、生产及销售；体育赛事策划；文化艺术交流活动组织与策划。建筑工程、市政工程、钢结构工程、钢结构工程、地基与基础工程、水利水电工程、防水保温工程、消防工程、土石方工程、体育场馆、运动场地、地坪、园林绿化工程、电子工程、环保工程的设计与施工；消防器材销售及安装；机械设备租赁；环保设备、体育器材、体育用品的加工、生产及销售；体育赛事策划；文化艺术交流活动组织与策划。建筑工程、市政工程、钢结构工程、钢结构工程、地基与基础工程、水利水电工程、防水保温工程、消防工程、土石方工程、体育场馆、运动场地、地坪、园林绿化工程、电子工程、环保工程的设计与施工；消防器材销售及安装；机械设备租赁；环保设备、体育器材、体育用品的加工、生产及销售；体育赛事策划；文化艺术交流活动组织与策划。建筑工程、市政工程、钢结构工程、钢结构工程、地基与基础工程、水利水电工程、防水保温工程、消防工程、土石方工程、体育场馆、运动场地、地坪、园林绿化工程、电子工程、环保工程的设计与施工；消防器材销售及安装；机械设备租赁；环保设备、体育器材、体育用品的加工、生产及销售；体育赛事策划；文化艺术交流活动组织与策划。建筑工程、市政工程、钢结构工程、钢结构工程、地基与基础工程、水利水电工程、防水保温工程、消防工程、土石方工程、体育场馆、运动场地、地坪、园林绿化工程、电子工程、环保工程的设计与施工；消防器材销售及安装；机械设备租赁；环保设备、体育器材、体育用品的加工、生产及销售；体育赛事策划；文化艺术交流活动组织与策划。关联单位无无无无无无备注无无无无无无备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看l营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称智诚建科设计有限公司智诚建科设计有限公司智诚建科设计有限公司注册地址贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006邮政编码554200联系方式联系人王玺文王玺文电话18106556040联系方式传真0851-884177120851-88417712网址法定代表人姓名乔跃军技术职称总经理电话0851-88417712技术负责人姓名郑恒技术职称高级工程师电话0851-88417712成立时间2018-04-042018-04-04员工总人数：358人员工总人数：358人员工总人数：358人员工总人数：358人企业资质等级服务·工程设计·综合类资质·建筑·建筑甲级，施工·施工专业承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程一级服务·工程设计·综合类资质·建筑·建筑甲级，施工·施工专业承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程一级其中各类注册人员120120统一社会信用代码91520900MA6GWTFG2X91520900MA6GWTFG2X其中高级职称人员3232注册资金5000.0000（万元）中级职称人员40基本账户开户银行上海浦东发展银行贵阳分行初级职称人员56基本账户账号37010078801900000919技工110投标人关联企业情况无无无无经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程设计、工程咨询、工程勘察、工程施工、工程监理、建设工程项目管理、城乡规划，人防设备生产、销售、安装、园林绿化工程施工、安全评价报告、职业卫生报告、环境影响评价报告编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程设计、工程咨询、工程勘察、工程施工、工程监理、建设工程项目管理、城乡规划，人防设备生产、销售、安装、园林绿化工程施工、安全评价报告、职业卫生报告、环境影响评价报告编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程设计、工程咨询、工程勘察、工程施工、工程监理、建设工程项目管理、城乡规划，人防设备生产、销售、安装、园林绿化工程施工、安全评价报告、职业卫生报告、环境影响评价报告编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程设计、工程咨询、工程勘察、工程施工、工程监理、建设工程项目管理、城乡规划，人防设备生产、销售、安装、园林绿化工程施工、安全评价报告、职业卫生报告、环境影响评价报告编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））关联单位无无无无备注无无无无备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看1营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章承包人实施计划“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”2-1近3年财务状况表（施工单位）名称单位2020年2021年2022年近3年平均值一.注册资金万元4900490049004900二净资产万元1576.262129.972219.421975.22三、总资产万元1607.872153.152410.622057.21四固定资产万元31.6123.1814.7523.18五，流动资产万元1576.262129.972219.421975.22六流动负债万元676.801077.321174.08976.07七.负债合计万元676.81077.321174.08976.07八，营业收入万元3727.575598.804624.314650.23九，净利润万元109.67144.76160.71138.38十.现金流量净额万元1031.43970.88167.45723.25十一.主要财务指标1．净资产收益率%2.775.927.245.312．总资产报酬率%12.514.413.3313.413．主营业务利润率%3.102.824.013.314，资产负债率%42.0950.048.7046.935.流动比率%2.331.981.892.076．速动比率%2.331.981.892.07备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。2020年财务审计报告实业实业实业实业7-2近年发生的诉讼和仲裁情况类别序号情况简介证明材料索引1无无诉讼情况诉讼情况仲裁情况12020.12.5-2023.12.4无无仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-3近年投标人工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位一/11/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-4近年项目经理已完工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位一/1/1备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。十一、投标所需其他材料（一）承诺及处罚措施湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：1、质量：设计要求的质量标准：合格；施工要求的质量标准：合格；因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人、监理人和跟踪审计可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误全部由承包人承担，并接受2万元的经济处罚2、工期：180日历天；逾期竣工（竣工日期为双方约定的完工日期），每延迟一天，承包人向发包人支付延期违约金为5000元/天；逾期竣工违约金的最高限额为：签约合同价的5%。3、造价：满足招标人的要求，我方的投标报价均为含税费报价，包含增值税及附加税等税金；若有违反，接受2万元的经济处罚。4、安全文明施工：合格；由承包人负责施工区域的治安保卫管理，作为合同双方对现场治安保卫责任的约定。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在投标报价中。承包人应承担施工期间安全保卫工作及夜间施工照明、防护的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人搭设的临时设施、材料堆场、加工场地，施工场地等应采取必要、可靠的防雷电、防火等的安全防护工作，应配备足够数量的消防、安防、防护器材等设备，防止事故的发生，费用由承包人承担。若有违反，接受2万元的经济处罚。5、限额设计施工图完整性及正确性：我方保证限额设计施工图完整性及正确性，优化后的施工图设计必须按程序审定通过后方可实施；若有违反，接受2万元的经济处罚。6、主材使用：满足招标文件及招标人的要求；若有违反，接受2万元的经济处罚。7、对初步设计等技术资料保密：招标人在本次招标过程中所提供的初步设计等技术资料仅作为投标使用，我方承诺不外泄或作为它用。若因为相关资料的泄密对招标人造成了损失，投标人须承担相应的法律后果；若有违反，接受2万元的经济处罚。特此承诺。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（二）需要补充的其他内容承诺书湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：1、投标人的投标报价均为含税费报价，包含增值税及附加税等税金。2、本次投标应包含本项目施工图设计、货物材料采购、设计范围内的建安工程施工、竣工验收及整体移交、工程保修期内的保修等全部费用。中标后，在整个工程实施过程中，除招标方提出另行变更增加外。其他：如在中标后的施工图设计及施工过程中出现由于中标方设计或施工的原因造成的漏项、错误等问题，由此而产生的工程变更情况不增加工程造价。施工方严禁擅自变更，如擅自变更应承担所有不利后果。3、优化后的施工图设计必须按程序审定通过后方可实施。4、保密协议：招标人在本次招标过程中所提供的初步设计等技术资料仅作为投标使用，投标人须自行承诺不外泄或作为它用。若因为相关资料的泄密对招标人造成了损失，投标人须承担相应的法律后果。以上承诺为本企业真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照约定给予贰万元的经济处罚。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（三）资料真实有效承诺书湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：我方保证本项目过程中提交的全部资料均真实有效，不存在弄虚作假行为，若发现投标人提供了虚假资料，招标人有权上报行政监督部门对其违法行为作出行政处理，在相关招投标违法违规行为信息发布平台予以公告。以上承诺为本企业真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照约定给予贰万元的经济处罚。特此承诺。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（四）项目管理机构主要人员承诺书湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：1、项目管理机构主要人员不得本项目中相互兼职；2、均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。3、我方拟派项目经理及施工负责人未同时担任其他工程项目的项目经理或施工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）或施工负责人。以上承诺为本企业真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照约定给予贰万元的经济处罚。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（五）满足实质性内容承诺书湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：1、投标有效期：自投标截止时间起90天。2、分包情况：不分包。3、技术标准和要求：符合招标文件的规定。4、招标范围：01包为西北片区部分国有林场管护用房建设工程总承包，包含十堰市14个、襄阳市13个林场管护用房。1、管护用房加固改造主要包括对现有墙体结构进行加固改造，配套场区硬化、围栏路栏修建等；合理配置安全饮水、发电、采暖备、消防等设施设备。2、管护用房功能完善主要包括场区地面硬化、围栏路栏修建等，合理配置包括水、电、暖、消防、安全等日常必要的生产及生活设施设备。3、移动管护用房建设主要包括购置移动式厢体及其构配件，合理配置供电、取水、生活、安全、监控等设备设施。特此承诺！以上承诺为本企业真实意识的表示，如有违反我方将无条件承担责任并接受贰万元的经济处罚。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（六）不存在下列情形之一承诺书湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（6）为本标段的监理人；（7）为本标段的代建人；（8）为本标段提供招标代理服务；（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。特此承诺！投标人不得存在的其他情形：（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。以上承诺为本企业真实意识的表示，如有违反我方将无条件承担责任并接受贰万元的经济处罚。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（七）信誉要求承诺书湖北省国有林场工作站（招标人）：我方在此声明，我方参与湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）活动中，如若有幸中标，特向贵方承诺：①没有被依法暂停或取消投标资格；②没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；④在最近3年内没有发生重大工程质量问题；⑤没有被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；⑥没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；⑦在近3年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；⑧不存在法律法规定的不得存在的其他情形。以上承诺为本企业真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照约定给予贰万元的经济处罚。投标人（公章）：湖北奥升博德实业有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：2023年12月05日（八）施工机械设备要求企业开户基本户职业健康安全管理体系认证证书环境管理体系认证证书质量管理体系认证证书全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%99%BA%E8%AF%9A%E5%BB%BA%E7%A7%91%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true不得存在的其他情形湖北省国有林场工作站（招标人名称）：我方参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）工程总承包投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；（7）为本标段的代建人；（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。投标人名称：智诚建科设计有限公司（盖章）法定代表人：，（签字或盖章）日期：2023年12月4日信誉承诺书湖北省国有林场工作站（招标人名称）：我方参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）工程总承包投标。1.没有被依法暂停或取消投标资格；2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；5.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；6.没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；8.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。若我公司违反本承诺将被拒绝参加本次投标，愿意接受2000元的经济处罚，并承担相应的法律责任。特此承诺。投标人名称：智诚建科设计有限公司（盖章）法定代表人：，（签字或盖章）日期：2023年12月4日承诺书湖北省国有林场工作站（招标人名称）：我方参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）工程总承包投标。投标人不得存在的其他情形：（1）不按评标委员会要求澄清或说明；（2）串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为若我公司违反本承诺将被拒绝参加本次投标，愿意接受2000元的经济处罚，并承担相应的法律责任。特此承诺。投标人名称：智诚建科设计有限公司（盖章）法定代表人：，（签字或盖章）日期：2023年12月4日承诺书湖北省国有林场工作站（招标人名称）：我方参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）工程总承包投标。均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。若我公司违反本承诺将被拒绝参加本次投标，愿意接受2000元的经济处罚，并承担相应的法律责任。特此承诺。投标人名称：智诚建科设计有限公司（盖章）法定代表人：，（签字或盖章）日期：2023年12月4日承诺书湖北省国有林场工作站（招标人名称）：我方参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）工程总承包投标。我单位拟投入的设计团队人员不得兼任。若我公司违反本承诺将被拒绝参加本次投标，愿意接受2000元的经济处罚，并承担相应的法律责任。特此承诺。投标人名称：智诚建科设计有限公司（盖章）法定代表人：，（签字或盖章）日期：2023年12月4日（一）项目管理机构主要人员表序号岗位姓名性别年龄学历专业专业工作年限专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会保险执业、职业单位序号岗位姓名性别年龄学历专业专业工作年限初级中级高级证书名称级别证号专业社会保险执业、职业单位1项目经理邓义波男32专科工程造价8年注册证二级鄂242161769953建筑市政已缴纳湖北奥升博德实业有限公司2施工负责人祝龙男35本科土木工程10年职称证中级XY00053512建筑已缴纳湖北奥升博德实业有限公司3质量员朱明静女26本科工程造价4年岗位证0422210600046000045建筑已缴纳湖北奥升博德实业有限公司4安全员汪亮女39专科涉外会计方向8年岗位证鄂建安C2（2021）0008152已缴纳湖北奥升博德实业有限公司5施工员孟义波男42专科市场营销13年岗位证0422110100046000287建筑已缴纳湖北奥升博德实业有限公司6材料员杜莹莹女35专科学前教育7年岗位证0421711194217007788已缴纳湖北奥升博德实业有限公司7资料员张普女28专科酒店管理5年岗位证0422211400046000042已缴纳湖北奥升博德实业有限公司8标准员黄莹莹女37专科商务英语8年岗位证0421811594218001469已缴纳湖北奥升博德实业有限公司9造价负责人黄建刚男36专科建筑工程技术10年注册证建[造]11204200001222已缴纳湖北奥升博德实业有限公司10设计负责人郑恒男35岁本科土木工程13年注册证书一级20225200523土木工程已缴纳智诚建科设计有限公司11建筑负责杨柳男41岁本科城市规划16年注册证书一级20215200424城市规划已缴纳智诚建科设计有限公司12结构负责人刘尚彬男|43岁本科土木工程19年注册执业证书一级S132101676土木工程已缴纳智诚建科设计有限公司13给排水负责人王文兵男41岁硕士环境工程16年注册执业证书CS134500113环境工程已缴纳智诚建科设计有限公司14电气负责人王泰男55岁本科起重运输与工程机械32年注册执业证书DG112100440起重运输与工已缴纳智诚建科设计有限公司15暖通负责人罗爱军男48岁硕士暖通空调18年注册执业证书CN103300086暖通空调已缴纳智诚建科设计有限公司备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2.附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致（退休人员提供退休证）3(1)人（2）企业缴费凭证企业缴纳社保凭证：企业缴纳税收凭证：5-12暖通负责人年龄48岁学历学历硕士研究生高级工程师拟在本工程任职拟在本工程任职暖通负责人主册执业资格级主册执业资格级主册执业资格级主册执业资格级/级专业专业供热、供燃气、通风及空调工程皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业皖EYY0F8803毕业于西安建筑科技大学学校供热、供燃气、通风及空调工程专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话////////备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证复印件。2.每张表格只填写一个人，并标明序号。二美二器实业实业投标人基本情况表投标人名称湖北藏龙建设实业有限公司湖北藏龙建设实业有限公司湖北藏龙建设实业有限公司湖北藏龙建设实业有限公司湖北藏龙建设实业有限公司湖北藏龙建设实业有限公司注册地址武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心C栋1单元7层1号房武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心C栋1单元7层1号房武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心C栋1单元7层1号房武汉市江夏区藏龙岛长咀村联享企业中心C栋1单元7层1号房邮政编码430205联系方式联系人文美慧文美慧文美慧电话13995538525联系方式传真027-81710801027-81710801027-81710801网址www.hbcljz.net法定代表人姓名张腾飞技术职称中级工程师电话15827550699技术负责人姓名唐伟技术职称中级工程师电话15527666600成立时间2019-09-112019-09-11员工总人数：20员工总人数：20员工总人数：20员工总人数：20企业资质等级施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程三级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工专业承包·防腐保温工程·防腐保温工程二级施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程三级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工专业承包·防腐保温工程·防腐保温工程二级其中各类注册人员统一社会信用代码91420112MA49AWGB6U91420112MA49AWGB6U其中高级职称人员100K2ou11o2og100K2ou11o2og注册资金5000.0000（万元）5000.0000（万元）其中中级职称人员22基本账户开户银行中国工商银行股份有限公司武汉光谷支行中国工商银行股份有限公司武汉光谷支行初级职称员基本账户账号32021128091001150313202112809100115031技工66投标人关联企业情况湖北奥蕴体育产业发展有限公司湖北奥蕴体育产业发展有限公司湖北奥蕴体育产业发展有限公司湖北奥蕴体育产业发展有限公司湖北奥蕴体育产业发展有限公司湖北奥蕴体育产业发展有限公司经营范围一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，工程造价咨询业务，电力设施器材销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，王石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，停车场服务，消防器材销售，环境保护专用设备销售，体育用品及器材批发，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，体育赛事策划,体育竞赛组织，防腐材料销售，保温材料销售，软件开发，工程和技术研究和试验发展，普通机械设备安装服务，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售,金属材料销售，电线、电缆经营，机械设备租赁，交通设施维修，体育保障组织，体育中介代理服务，体育健康服务，组织体育表演活动，体育经纪人服务，园区管理服务，其他文化艺术经纪代理，会议及展览服务，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），咨询策划服务，酒店管理,企业管理咨询,食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害治理工程施工，建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，地质灾害治理工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，工程造价咨询业务，电力设施器材销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，王石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，停车场服务，消防器材销售，环境保护专用设备销售，体育用品及器材批发，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，体育赛事策划,体育竞赛组织，防腐材料销售，保温材料销售，软件开发，工程和技术研究和试验发展，普通机械设备安装服务，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售,金属材料销售，电线、电缆经营，机械设备租赁，交通设施维修，体育保障组织，体育中介代理服务，体育健康服务，组织体育表演活动，体育经纪人服务，园区管理服务，其他文化艺术经纪代理，会议及展览服务，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），咨询策划服务，酒店管理,企业管理咨询,食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害治理工程施工，建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，地质灾害治理工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，工程造价咨询业务，电力设施器材销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，王石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，停车场服务，消防器材销售，环境保护专用设备销售，体育用品及器材批发，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，体育赛事策划,体育竞赛组织，防腐材料销售，保温材料销售，软件开发，工程和技术研究和试验发展，普通机械设备安装服务，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售,金属材料销售，电线、电缆经营，机械设备租赁，交通设施维修，体育保障组织，体育中介代理服务，体育健康服务，组织体育表演活动，体育经纪人服务，园区管理服务，其他文化艺术经纪代理，会议及展览服务，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），咨询策划服务，酒店管理,企业管理咨询,食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害治理工程施工，建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，地质灾害治理工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，工程造价咨询业务，电力设施器材销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，王石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，停车场服务，消防器材销售，环境保护专用设备销售，体育用品及器材批发，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，体育赛事策划,体育竞赛组织，防腐材料销售，保温材料销售，软件开发，工程和技术研究和试验发展，普通机械设备安装服务，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售,金属材料销售，电线、电缆经营，机械设备租赁，交通设施维修，体育保障组织，体育中介代理服务，体育健康服务，组织体育表演活动，体育经纪人服务，园区管理服务，其他文化艺术经纪代理，会议及展览服务，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），咨询策划服务，酒店管理,企业管理咨询,食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害治理工程施工，建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，地质灾害治理工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，工程造价咨询业务，电力设施器材销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，王石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，停车场服务，消防器材销售，环境保护专用设备销售，体育用品及器材批发，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，体育赛事策划,体育竞赛组织，防腐材料销售，保温材料销售，软件开发，工程和技术研究和试验发展，普通机械设备安装服务，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售,金属材料销售，电线、电缆经营，机械设备租赁，交通设施维修，体育保障组织，体育中介代理服务，体育健康服务，组织体育表演活动，体育经纪人服务，园区管理服务，其他文化艺术经纪代理，会议及展览服务，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），咨询策划服务，酒店管理,企业管理咨询,食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害治理工程施工，建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，地质灾害治理工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，工程造价咨询业务，电力设施器材销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，王石方工程施工，金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，停车场服务，消防器材销售，环境保护专用设备销售，体育用品及器材批发，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，体育赛事策划,体育竞赛组织，防腐材料销售，保温材料销售，软件开发，工程和技术研究和试验发展，普通机械设备安装服务，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售,金属材料销售，电线、电缆经营，机械设备租赁，交通设施维修，体育保障组织，体育中介代理服务，体育健康服务，组织体育表演活动，体育经纪人服务，园区管理服务，其他文化艺术经纪代理，会议及展览服务，物业管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），咨询策划服务，酒店管理,企业管理咨询,食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：地质灾害治理工程施工，建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，地质灾害治理工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联单位备注备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”附：序号证书名称查看l营业执照事业单位法人证书+业2其他附加（如有）专点金3基本账户开户许可证或基本存款账户信息陆查1-2项目管理机构主要人员及简历表08035Re2ou11o2ges说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构子管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称广州市弘基市政建筑设计院有限公司广州市弘基市政建筑设计院有限公司广州市弘基市政建筑设计院有限公司广州市弘基市政建筑设计院有限公司注册地址广州市番禺区大龙街富怡路罗家段145号广州市番禺区大龙街富怡路罗家段145号邮政编码511540联系方式联系人谢雅倩电话15927272137联系方式传真020-34625803网址hongji806@126.com法定代表人姓名陈习子技术职称高级工程师电话020-22919800技术负责人姓名温锦志技术职称高级工程师电话020-22919800成立时间2002-12-092002-12-09员工总人数：261员工总人数：261员工总人数：261员工总人数：261企业资质等级市政行业（道路工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）甲级市政行业（道路工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）甲级其中各类注册人员3636统一社会信用代码91440113745999111D91440113745999111D其中高级职称人员99注册资金2000.0000（万元）2000.0000（万元）其中中级职称人员1515基本账户开户银行中信银行广州市桥支行中信银行广州市桥支行其中初级职称人员2929基本账户账号74446101957000009877444610195700000987其中技工4848投标人关联企业情况经营范围建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；电气机械检测服务；公共设施安全监测服务：地质勘查技术服务；地下工程技术咨1务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；房屋我计服务业务工程卫；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；通信工程设计服务；轻纺鑫设计管体育部相关设计服务；水运工程设计服务；民航工程设计服务；校日服务;贰景园林工休闲娱乐工程设计服务；防雷工程专业设计服务；其他工设计服务；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；工程钻探规划编制;城市新划设计；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；建筑材斗设咨询服务！子产品设计服务；安全生产技术服务；01110建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；电气机械检测服务；公共设施安全监测服务：地质勘查技术服务；地下工程技术咨1务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；房屋我计服务业务工程卫；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；通信工程设计服务；轻纺鑫设计管体育部相关设计服务；水运工程设计服务；民航工程设计服务；校日服务;贰景园林工休闲娱乐工程设计服务；防雷工程专业设计服务；其他工设计服务；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；工程钻探规划编制;城市新划设计；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；建筑材斗设咨询服务！子产品设计服务；安全生产技术服务；01110建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；电气机械检测服务；公共设施安全监测服务：地质勘查技术服务；地下工程技术咨1务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；房屋我计服务业务工程卫；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；通信工程设计服务；轻纺鑫设计管体育部相关设计服务；水运工程设计服务；民航工程设计服务；校日服务;贰景园林工休闲娱乐工程设计服务；防雷工程专业设计服务；其他工设计服务；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；工程钻探规划编制;城市新划设计；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；建筑材斗设咨询服务！子产品设计服务；安全生产技术服务；01110建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；电气机械检测服务；公共设施安全监测服务：地质勘查技术服务；地下工程技术咨1务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；房屋我计服务业务工程卫；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；通信工程设计服务；轻纺鑫设计管体育部相关设计服务；水运工程设计服务；民航工程设计服务；校日服务;贰景园林工休闲娱乐工程设计服务；防雷工程专业设计服务；其他工设计服务；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；工程钻探规划编制;城市新划设计；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；建筑材斗设咨询服务！子产品设计服务；安全生产技术服务；01110建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；电气机械检测服务；公共设施安全监测服务：地质勘查技术服务；地下工程技术咨1务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；房屋我计服务业务工程卫；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；通信工程设计服务；轻纺鑫设计管体育部相关设计服务；水运工程设计服务；民航工程设计服务；校日服务;贰景园林工休闲娱乐工程设计服务；防雷工程专业设计服务；其他工设计服务；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；工程钻探规划编制;城市新划设计；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；建筑材斗设咨询服务！子产品设计服务；安全生产技术服务；01110建筑材料检验服务；建筑消防设施检测服务；电气机械检测服务；公共设施安全监测服务：地质勘查技术服务；地下工程技术咨1务；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；房屋我计服务业务工程卫；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；通信工程设计服务；轻纺鑫设计管体育部相关设计服务；水运工程设计服务；民航工程设计服务；校日服务;贰景园林工休闲娱乐工程设计服务；防雷工程专业设计服务；其他工设计服务；岩土工程勘察服务；岩土工程设计服务；工程钻探规划编制;城市新划设计；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；建筑材斗设咨询服务！子产品设计服务；安全生产技术服务；01110关联单位备注备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看l营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表“项目说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”---“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”22-1近年财务状况表、牵头人（湖北藏龙建设实业有限公司）财务状况表名称单位2020年2021年2022年近3年平均值一，注册资金万元100050005000二净资产万元40.7730.07819.386三：总资产万元259.634709754.1515481016.118437676.634898四，固定资产万元45.65545.65555.684五．流动资产万元176.100249724.073548996.732437632.302078六，流动负债万元75.655032375.833916421.387128290.958692七．负债合计万元75.655032375.833916421.387128290.958八，营业收入万元516.6388081885.1970542059.2007424九：净利润万元54.209375194.337955216.413677龙十.现金流量净额万元78.241659251.775758140.199942十一，主要财务指标1．净资产收益率%65.9938.3424.4542.932．总资产报酬率%65.9838.3424.4512931.3．主营业务利润率%10.6611.0111.0614．资产负债率%29.1449.8441.4740.155.流动比率%232.77192.66236.536220.666．速动比率%232.77162.94192.81196.17i备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。财务审计报告（2020-2022年）财务审计报告（2020年）23456一、投标人资质情况①牵头人1、营业执照2、资质证书3、安全生产许可证4、开户许可5、体系认证证书②联合体成员1、营业执照2、资质证书3、体系认证书二、对于工程的承诺书承诺书湖北省国有林场工作站（招标人名称）：对于此次投标，我方响应招标文件要求做出如下承诺：1、工期：180日历天2、质量标准：合格3、投标有效期：自截止投标时间起90天4、我方绝不将承包的全部工程转包给第三人，也绝不将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。违反法律法规和本合同约定进行转包成分包的，我方按所涉工程款的30%向发包人承担违约责任。同时发包人有权单方面解除本合同，并保留追究我方相关责任的权利。5、工程逾期竣工违约金的计算:（1）逾期竣工（竣工日期为双方约定的完工日期），每延迟一天，承包人向发包人支付廷期违约金为5000元/天，（2）逾期竣工违约金的最高限额为:签约合同价的5%。6、完全响应招标文件要求！我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺！投标人：湖北藏龙建设实业有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年11月30日三、中小企业声明函中小企业声明函（工程、服务）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（湖北省国有林场工作站）的（湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包）工程项目，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（湖北藏龙建设实业有限公司），从业人员20人，营业收入为1885.197054万元，资产总额为754.151548万元，属于（小型企业）；2.（湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（广州市弘基市政建筑设计院有限公司），从业人员261人，营业收入为5995.66万元，资产总额为5065.05万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：湖北藏龙建设实业有限公司日期：2023年11月30日三、联合体协议书湖北藏龙建设实业有限公司、广州市弘基市政建筑设计院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成湖北藏龙建设实业有限公司、广州市弘基市政建筑设计院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包(04包)（标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：1．湖北藏龙建设实业有限公司（某成员单位名称）为湖北藏龙建设实业有限公司、广州市弘基市政建筑设计院有限公司（联合体名称）牵头人。2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：湖北藏龙建设实业有限公司负责项目施工、广州市弘基市政建筑设计院有限公司负责项目设计。5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。8．本协议书一式3份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：湖北藏龙建设实业有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）成员一名称：广州市弘基市政建筑设计院有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）……2023年11月30日备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。序号职务姓名性别年龄学历专业专业工作年限专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会执业、保险职业单位序号职务姓名性别年龄学历专业专业工作年限级初中级级高证书名称级别证号专业执业、保险职业单位1项目经理卜炜奇男35岁|本科工程管理10年√/注册建造师二级鄂242212112903建筑正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司2施工负责人卜炜奇男35岁本科工程管理10年√/注册建造师二级鄂242212112903纳有限公3设计负责人董华洲男43岁专科建筑学10年√注册建筑师一级20154402290龙正常引基市政建筑设计院4技术负责人唐伟男37岁专科建筑工程施工5年/7工程师中级GB-26202340Q筑缴纳北藏龙有限公司5施工员吴晶女34岁专科广告设计作3年√土建施工员-职业培训合格证0422110100039000287建筑正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司6质量员李思源女25岁专科营销市场2年土建质量员-职业培训合格证0422310600115000004建筑正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司7安全员朱江男39岁|本科运动训练5年1安全生产考核合格证书鄂建安C2(2020)0009899正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司8材料员刘甜女28岁|本科国际经济与贸易3年1材料员-职业培训合格证0422111100033000087正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司9资料员10标准员文美慧吴超然女男|34岁|本科28岁专科工程管理建筑工程施工5年3年√/1资料员-职业培训合格证标准员-职业培训合格证104221114000390001650422311500053000110正常缴纳正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司湖北藏龙建设实业有限公司11造价工程师孙冬林女43岁专科会计5年1注册造价工程师二级建[造]21224200002465土木建筑工程正常缴纳湖北藏龙建设实业有限公司12电气负责人喻勇男43岁本科自动化10年注册电气工程师一级DG174401201电气正常广州市弘基市政建筑设公用设备负责13人（给水排水）郝文涛男41岁本科给水排水工程10年注册公用设备工程师（给水排水）一级CS13440818正常纳建筑设计院208035有限公司本20111102514结构负责人陈习子男48岁研究生结构工程注册结构工程师级S074310,监构正缴纳州市弘V订政建筑设计院有限公司12备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。2、项目经理（施工负责人）相关资料1、项目经理身份证中华人民共和国姓名卜炜奇居民身份证性荆男民汉出羊1988年11月11日住址湖北省公安县斗湖堤镇占桥村十四组签发机关公安县公安有效期限2016.11:282036.1128公民身份号码42102219881111783X2、项目经理毕业证+3中华人民共和国姓名卜炜奇居民身份证出羊性荆男民汉1988年11月11日签发机关公安县公安住址湖北省公安县斗湖堤镇占桥村十四组有效期限2016.11:282036.1128公民身份号码******************3、项目经理执业证元44、项目经理注册证皖A有限公司三二龙110203555、项目经理安全生产考核合格证书（B证）龙66、项目经理职称证（职业资格对应职称证明）787、项目经理劳动合同9102、职称证心A102050343、学历扫描件腾23510、公用设备负责人（给水排水）姓名郝文涛年龄郝文涛年龄郝文涛年龄41岁学历学历本科职称高级高级高级拟在本工程任职拟在本工程任职公用设备负责人注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级一级专业专业给水排水毕业学校毕业学校2005年毕业于西安工程科技学院学校给水排水工程呈专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话///111111/////////////////////藏藏//////420111420111//////////////////心1美0208备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。2.每张表格只填写一个人，并标明序号。361、注册证372、职称证383、学历扫描件A腾飞3911、结构负责人姓名陈习子年龄陈习子年龄陈习子年龄48岁学历学历研究生职称高级高级高级拟在本工程任职拟在本工程任职结构负责人注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级一级专业专业结构毕业学校毕业学校2002年毕业于武汉理工大学学校结构工程专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话///111111/////////////////////藏藏//////420111420111//////////////////心1美0208备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。2.每张表格只填写一个人，并标明序号。401、注册证h412、职称证423、学历扫描件设实！43投标人基本情况表投标人名称湖北桥臻建设工程有限公司湖北桥臻建设工程有限公司湖北桥臻建设工程有限公司湖北桥臻建设工程有限公司湖北桥臻建设工程有限公司湖北桥臻建设工程有限公司注册地址武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼1403-16号房屋武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼1403-16号房屋武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼1403-16号房屋武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼1403-16号房屋邮政编码430030联系方式联系人黄辉黄辉黄辉电话15827262367联系方式传真网址1法定代表人姓名黄辉技术职称工程师电话15827262367技术负责人姓名王应技术职称工程师电话18071241169成立时间2019-11-062019-11-06员工总人数：45员工总人数：45员工总人数：45员工总人数：45企业资质等级施工·施工专业承包·建筑防水工程·建筑防水工程二级，施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程三级，施工·施工总承包·机电安装工程·机电安装工程三级，施工·施工专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级，施工·施工专业承包·古建筑维修保养·古建筑维修保养三级，施工·施工专业承包·隧道工程·隧道工程三级，施工·施工专业承包国建筑装修装程·装修装饰卫·桥梁！·桥梁程级，施之·施工专业承包·钢结构工程·钢结构工程三级，施工·施工专业承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程三级，施工·施工专业承包·地基与基础工程·地基与基础工程三级，施工·施工专业承包·防腐保温工程·防腐保温工程二级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工专业承包·环保工程·环保工程三级施工·施工专业承包·建筑防水工程·建筑防水工程二级，施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程三级，施工·施工总承包·机电安装工程·机电安装工程三级，施工·施工专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级，施工·施工专业承包·古建筑维修保养·古建筑维修保养三级，施工·施工专业承包·隧道工程·隧道工程三级，施工·施工专业承包国建筑装修装程·装修装饰卫·桥梁！·桥梁程级，施之·施工专业承包·钢结构工程·钢结构工程三级，施工·施工专业承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程三级，施工·施工专业承包·地基与基础工程·地基与基础工程三级，施工·施工专业承包·防腐保温工程·防腐保温工程二级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工专业承包·环保工程·环保工程三级其中各类注册人员55统一社会信用代码91420104MA49C9YGXB91420104MA49C9YGXB其中高级职称人员00注册资金1000.0000（万元）1000.0000（万元）其中中级职称人员1010基本账户开户银行中国银行股份有限公司武汉中南一路支行中国银行股份有限公司武汉中南一路支行其中初级职称人员1818基本账户账号575578987427技工20投标人关联企业情况无经营范围许可项目：建设工程施工,住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外），文物保护工程施工，地质灾害治理工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，舞台工程施工，施工专业作业，人防工程防护设备安装，建设工程设计，人防工程设计，文物保护工程设计，地质灾害治理工程设计，建筑智能化系统设计，燃气燃烧器具安装、维修，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，土地整治服务，水环境污染防治服务，环境卫生公共设施安装服务，水土流失防治服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务,住宅水电安装维护服务，室内木门窗安装服务，石油天然气技术服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外），工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，专业设计服务，水污染治理，工程管理服务，工业设计服务，市政设施管理，消防技术服务，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，电气设备销售，机械设备销售，建筑材料销售,机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）关联单位无备注备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”-“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称虫鼎世纪工程设计有限公司虫鼎世纪工程设计有限公司虫鼎世纪工程设计有限公司虫鼎世纪工程设计有限公司虫鼎世纪工程设计有限公司虫鼎世纪工程设计有限公司注册地址成都市锦江区毕昇路256号中加国际大厦5幢16楼1号成都市锦江区毕昇路256号中加国际大厦5幢16楼1号成都市锦江区毕昇路256号中加国际大厦5幢16楼1号成都市锦江区毕昇路256号中加国际大厦5幢16楼1号邮政编码610011联系方式联系人张洪勇张洪勇张洪勇电话13996300651联系方式传真028-85925651028-85925651028-85925651网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/法定代表人姓名王波技术职称高级工程师电话028-85925651技术负责人姓名张洪勇技术职称高级工程师电话028-85925651成立时间2010-04-142010-04-14员工总人数：195人员工总人数：195人员工总人数：195人员工总人数：195人企业资质等级服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·专项资质·风景园林工程·风景园林工程甲级，服务·工程设计：政存业务，服务·合类资市政行业类·岩·岩土]乙级服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·专项资质·风景园林工程·风景园林工程甲级，服务·工程设计：政存业务，服务·合类资市政行业类·岩·岩土]乙级其中各类注册人员25人25人统一社会信用代码9151000055346645XQ9151000055346645XQ其中高级职称人员31人31人注册资金5000.0000（万元）5000.0000（万元）其中中级职称人员56人56人基本账户开户银行中国建设银行股份有限公司成都锦江工业园支行中国建设银行股份有限公司成都锦江工业园支行其中初级职称人员30人30人基本账户账号5105014582750918181851050145827509181818其中技工53人53人投标人关联企业情况无无无无无无经营范围一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；办公用品销售：园林绿化工程施工；规划设计管理；市场营销策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；人防工程设计：单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计：地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；水一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；办公用品销售：园林绿化工程施工；规划设计管理；市场营销策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；人防工程设计：单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计：地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；水一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；办公用品销售：园林绿化工程施工；规划设计管理；市场营销策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；人防工程设计：单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计：地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；水一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；办公用品销售：园林绿化工程施工；规划设计管理；市场营销策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；人防工程设计：单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计：地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；水一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；办公用品销售：园林绿化工程施工；规划设计管理；市场营销策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；人防工程设计：单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计：地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；水一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路设计：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；办公用品销售：园林绿化工程施工；规划设计管理；市场营销策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；安全系统监控服务；人防工程设计：单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计：地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；水利工程质量检测：测绘服务；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。关联单位无备注/备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3.未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看1营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”2-1近年财务状况表（联合体牵头人）名称单位2020年2021年2022年近3年平均值一，注册资金万元100010001000二净资产万元1057.2432541129.6768411012.853019三：总资产万元1228.5688561354.5957621386.821761323.3287四，固定资产万元67.39988966.86789195.617657五，流动资产万元1161.1689671287.7278721191.2041031213.3669六，流动负债万元171.325602224.918921373.968741256.7377七.负债合计万元171.325602224.918921373.968741256.7377八，营业收入万元831.5785781572.4398771438.9564671280.9916九净利润万元57.24325472.43358761.256815十.现金流量净额万元-892.56788748.939785163.081257十一.主要财务指标1.净资产收益率%99.12105.9194.9699.992．总资产报酬率%4.335.474.634.813．主营业务利润率6.144.224．资产负债率f6.626.9719.175.流动比率%677.76572.53318.53522.946．速动比率%594.77458.5287.66446.98备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写2020年财务审计报告6-1正在实施的和新承接的项目汇总表序号项目名称发包人名称工程规模合同价格（万元）计划开、竣工日期项目经理11/1116-2正在实施的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地/发包人名称/发包人地址/发包人电话/签约合同价/开工日期计划竣工日期承担的工作/工程质量项目经理总监理工程师及电话项目描述备注/备注：本表后应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。7-1企业信誉声明（联合体牵头人）湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。1.被依法暂停或取消投标资格；2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照：3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4.在最近三年内发生重大工程质量问题；5.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单：6.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行赔犯罪行为8.法律法规或投标（申请）人须知前附表第1.4.3（19）目规定的其他情形。同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1（4）目的要求。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。桥臻建设工程有限公司（盖单位章）（签字）2023年12月04日备注：1.投标人应针对第二章“投标（申请）人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“投标（申请）人须知”第1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。以上格式为示例2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行赔犯罪行为等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。7-1企业信誉声明（联合体成员）湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。1.被依法暂停或取消投标资格；2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照：3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4.在最近三年内发生重大工程质量问题；5.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；6.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行赔犯罪行为8.法律法规或投标（申请）人须知前附表第1.4.3（19）目规定的其他情形。同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1（4）目的要求。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：公（签字）1104922662023年12月04日备注：1.投标人应针对第二章“投标（申请）人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“投标（申请）人须知”第1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。以上格式为示例。2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行赔犯罪行为等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。7-2近年发生的诉讼和仲裁情况（联合体牵头人）类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况12020.12.052023.12.04无无诉讼情况诉讼情况仲裁情况12020.12.052023.12.04无无仲裁情况无仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-2近年发生的诉讼和仲裁情况（联合体成员）类别序号发生时间情况简介情况简介证明材料索引诉讼情况12020.12.052023.12.04无无无诉讼情况诉讼情况无门仲裁情况12020.12.052023.12.0420111010912无无备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-3近年投标人工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/11/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-4近年项目经理已完工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位111备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。一、施工单位相关资料联合体牵头人资质证明文件（施工单位）中小企业声明函本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（湖北省国有林场工作站）的（湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（湖北硚臻建设工程有限公司），从业人员45人，营业收入为1438.956467万元，资产总额为1386.82176万元，属于（小型企业）；2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：湖北硚臻建设工程有限公司日期：2023年12月04日说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报营业执照资质证书安全生产许可证基本户开户许可证ISO认证证书施工机械设备要求湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺：(1)近三年没有发生重大工程质量问题、安全生产(死亡)事故并被相关部门通报过的；(2)近三年投标人在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中无行政处罚信息、未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；(3)投标人近三年在全国范围内出现拖欠农民工资或因拖欠农民工资引发群体性事件或造成重大社会影响情形，被相关行政部门通报（含批评、公示、记（扣）分、记为不良行为、限制准入、列入黑名单）或行政处罚；(4)投标人近三年在全国范围内参加招投标活动中存在围标、串标、弄虚作假、骗取中标、挂靠、出借资质、弄虚作假、贿赂评委或其他当事人情形，和其他招投标行为被相关部门进行过行政处罚或处理的(包括通报、公示、扣分、记不良行为记录等)；（5）投标人近三年在招投标活动中出现无故放弃投（中）标资格的异常行为或不良行为，被相关部门通报（含批评、公示、记（扣）分、记为不良行为、限制准入、列入黑名单）或行政处罚的；（6）投标人近三年因发生转包、违法分包情形，被相关部门通报或行政处罚的。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）若我公司中标湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目，对初步设计等技术资料进行保密，如若有违反愿意取消投标资格，并接受相关处罚。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）若我公司中标湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目，中标人应充分进行工程造价限额设计，若中标人根据施工图设计编制的施工图预算超出中标价，承包人应在满足招标文件要求及设计方案的前提下，自行修改设计，直至符合要求。所延误工期不予补偿，给发包人造成损失的，发包人保留索赔的权利。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺不存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；（7）为本标段的代建人；（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方承诺对湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）的招标文件中有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容完全响应。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺：1.没有被依法暂停或取消投标资格；2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；5.没有被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；6.没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；8.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺：本项目管理机构主要人员均在中鼎世纪工程设计有限公司处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位是中鼎世纪工程设计有限公司。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺不存在以下情形：（1）不按评标委员会要求澄清或说明；（2）串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺：我单位提供的所有资料真实有效，保证不存在弄虚作假伪造证件等行为。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日湖北省国有林场工作站（招标人名称）我方在湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）项目招标活动中承诺：在本次招标过程中所提供的初步设计等技术资料仅作为投标使用，承诺不外泄或作为它用。若因为相关资料的泄密对招标人造成了损失，我司承担相应的法律后果。特此承诺。投标人：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2023年12月4日三、联合体协议书湖北硚臻建设工程有限公司、中鼎世纪工程设计有限公司（所有成员单位名称）自愿组成湖北硚臻建设工程有限公司、中鼎世纪工程设计有限公司（联合体名称）联合体，共同参加湖北省2023年国有林场管护用房建设项目工程总承包（项目名称）东南片区部分国有林场管护用房建设工程总承包（04包）（标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：1．湖北硚臻建设工程有限公司（某成员单位名称）为湖北硚臻建设工程有限公司、中鼎世纪工程设计有限公司（联合体名称）牵头人。2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：湖北硚臻建设工程有限公司负责全部施工任务、中鼎世纪工程设计有限公司负责全部设计任务。5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。8．本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：湖北硚臻建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员一名称：中鼎世纪工程设计有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）……2023年12月04日备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。联合体牵头人（施工单位）序号职务姓名性别年龄学历专业专业专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会保险执业、职业单位序号职务姓名性别年龄学历专业工作年限初级中级高级证书名称级别证号专业社会保险执业、职业单位1项目经理冯庆男38大专城市管理与监察15√注册建造师二级鄂24217176870建筑工程8已缴纳北臻建设工程有限公司2施工负责人王应男33本科土木工程11注册建造师二级鄂24214154095建筑工程4已缴纳北臻建设工程有限公司3施工员胡金男37大专工程监理12√岗位资格证10422010100064000075土建已缴纳北臻建设工程有限公司4质量员黄辉男35本科建筑经济管理12岗位资格证0422110600005000164土建已缴纳北臻建设工程有限公司5安全员王莉女34大专金融管理与实务10各证鄂建安C2（2017）0013855不分专业已缴纳北臻建设工程有限公司6材料员曹晶晶女37大专电气自动化技术10岗位资格证0422011100064000026不分专业已缴纳北臻建设工程有限公司7资料员李晶女37中专建筑工程施工10√岗位资格证0422111400064000168不分专业已缴纳北臻建设工程有限公司8标准员柯常瑞男34大专模具设计与制造10√岗位资格证0422011500064000025不分专业已缴纳北臻建设工程有限公司备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。
投标 / 标书制作要点（原创）
本国有林场管护用房建设 国有林场管护用房建设工程总承包涉及「中标候选人公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标候选人公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。湖北省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
