老旧小区改造中标候选人公示（浠水县住房和城乡建设局2024）
【浠水县中心】浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）评标结果公示(标段编号HBXS-202402FJ-002001001)
招标评标结果公示
招标编号：HBXS-202402FJ-002001001
一、招标概况
浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）于2024年02月29日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2024年03月22日在浠水1号开标室开标，并于2024年03月22日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，浠水县住房和城乡建设局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。
二、评标结果
序
本标段采用“评定分离”方式进行招标,评标委员会推荐的中标候选人排名不分先后
中标候选人名称
湖北省浠水十月建筑工程有限公司、中佰工程设计集团有限公司
浠水浩鑫建筑工程有限责任公司、湖北天工建筑勘察设计有限公司
浠水天健建设工程有限责任公司、上宸工程设计集团有限公司、巴河建工集团有限公司
投标报价(%)
96.88
99.66
98.58
质量（如有）
设计质量达到合格，设计成果文件须满足国家、地方及行业相应现行规范要求，并通过有关主管部门审查标准；施工质量达到合格，满足国家、地方及行业相应现行规范要求及验收标准。
设计质量达到合格，设计成果文件须满足国家、地方及行业相应现行规范要求，并通过有关主管部门审查标准；施工质量达到合格，满足国家、地方及行业相应现行规范要求及验收标准。
设计质量达到合格，设计成果文件须满足国家、地方行业相应现行规范要求，并通过有关主管部门审查标准；施工质量达到合格，满足国家、地方及行业相应现行规范要求及验收标准。
工期（交货期、服务期）
365
365
365
项目负责人（如有）
姓名
郭卫明
曾令洋
付耀明
证书名称
建筑二级建造师注册证书
建筑二级建造师注册证书
建筑二级建造师注册证书
证书编号
鄂242060808823
鄂242161768282
鄂242081115355
投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）
见本公示下方附件（如有）
三、评标情况
评标情况资料
见本公示下方附件
四、公示时间
公示期为2024年03月24日至2024年03月26日（北京时间）。
五、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
六、联系方式
1．招 标 人：浠水县住房和城乡建设局
地址：浠水县清泉镇闻一多大道147号
联系人：南先生
电话（传真）：13986547858
2．招标代理机构：湖北盛驰项目管理有限公司
地址：浠水县经济开发区镇民政路1号A栋201室
联系人：冯女士
电话（传真）：13687136650
3．行业主管部门：浠水县住房和城乡建设局
地址：浠水县闻一多大道147号
联系人：周先生
电话（传真）：0713-4241257
4．公共资源交易综合监管机构：浠水县公共资源交易监督管理局
地址：浠水县市民之家南楼三楼
联系人：徐先生
电话（传真）：0713-4267110
备注说明：
招标人\招标代理机构：湖北盛驰项目管理有限公司 （盖单位章）
2024年03月23日
附件：
评标结果公示附件HBXS-202402FJ-002001001.zip
八、项目管理机构（施工单位）（一）项目管理机构主要人员表序号职务姓名性别年龄学历专业专业工作年限专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会执业、职业单位序号职务姓名性别年龄学历专业专业工作年限初级中级高级证书名称级别证号专业保险执业、职业单位1项目经理郭卫明男59中专工民建30高级建造师贰级鄂242060808823建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公2施工负责人苏小强男46大专工民建20中级建造师贰级鄂242131436075建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公3施工员鲁开华男59大专工民建25初级土建施工员初级0421710194217014190建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公4质检员王猛男54大专工民建21初级土建质量员初级0421710694217010978建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公5安全员毕建军男50大专工民建20初级安全员初级鄂建安C2（2014）3000201建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公6材料员方海华男47大专工民建17初级材料员初级0421711194217010953建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公7资料员韩燕女47大专工民建17初级资料员初级0421811494218010099建筑有湖北省布水十月建筑风工程有限公湖北省布水十月建筑风工程有限公备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2.附项目管理机构主要人员社会保险证明的复印件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。#idc error##idc error#1二一七、项目管理机构（设计单位）（一）项目管理机构主要人员表序号职务姓名性别年龄学历专业专业工专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会执业、职业单位序号职务姓名性别年龄学历专业作年限初级中级高级证书名称级别证号专业保险执业、职业单位1高级工程师张云蛟男50本科建筑学23年一级注册建筑师一级20106100614建筑中佰工程设计集团有限公司2高级工程师束伟男68本科工民建35年一级注册建筑师一级19983400137建筑中佰工程设计集团有限公司3高级工程师屈巧克男48硕士研究生结构工程14年√一级注册结构师一级S094201746结构中佰工程设计集团有限公司44中级工程师苗继敏女39专科机电一体化9年一中级工程师DL（20)056电气工程中佰工程设计集团有限公司中级工程师钱敏女37专科会计9年中级工程师2021C011406给排水与环境工程中佰工程设计集团有限公司备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。#idc error#（五）其他主要项目管理人员简历表-3（设计单位）姓名苗继敏年龄苗继敏年龄39岁学历学历专科职称中级工程师中级工程师拟在本工程任职拟在本工程任职工程师注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级/专业专业电气工程毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业毕业学校2008年毕业于南通纺织职业技术学院机电一体化专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话2023年4月29日2023年4月29日南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目工程总承包合同南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目工程总承包合同南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目工程总承包合同刘显华：0797-6792317刘显华：0797-6792317备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。2.每张表格只填写一个人，并标明序号。此数学·降千封外会案#idc error#（五）其他主要项目管理人员简历表-4（设计单位）姓名钱敏年龄钱敏年龄37岁学历学历专科职称中级工程师中级工程师拟在本工程任职拟在本工程任职工程师注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级/专业专业给排水与环境工程毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业毕业学校2008年毕业于安徽经济管理干部学院会计专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话2023年4月29日2023年4月29日南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目工程总承包合同南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目工程总承包合同南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园建设项目工程总承包合同刘显华：0797-6792317刘显华：0797-6792317备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。2.每张表格只填写一个人，并标明序号。投标人基本情况表投标人名称湖北省浠水十月建筑工程有限公司湖北省浠水十月建筑工程有限公司湖北省浠水十月建筑工程有限公司注册地址浠水县清泉镇丽文北路浠水县清泉镇丽文北路浠水县清泉镇丽文北路邮政编码438200联系方式联系人陈华明陈华明电话13409706933联系方式传真0713-42285590713-4228559网址/法定代表人姓名郭卫明技术职称高级工程师电话13607250899技术负责人姓名谢先云技术职称高级工程师电话13476660666成立时间2001-08-172001-08-17员工总人数：260员工总人数：260员工总人数：260员工总人数：260企业资质等级施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程二级施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程二级其中各类注册人员1818统一社会信用代码91421125730877488A91421125730877488A其中高级职称人员33注册资金5380.4000（万元）5380.4000（万元）其中中级职称人员2424基本账户开户银行中国工商银行浠水县支行城关分理处中国工商银行浠水县支行城关分理处其中初级职称人员9090基本账户账号18140734092000023581814073409200002358其中技工125125投标人关联企业情况经营范围许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工：园林绿化工程施工；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工：园林绿化工程施工；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工：园林绿化工程施工；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工：园林绿化工程施工；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工：园林绿化工程施工；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工：园林绿化工程施工；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）关联单位备注//////备注：1．本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看l营业执照\事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”---“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称虫佰工程设计集团有限公司虫佰工程设计集团有限公司虫佰工程设计集团有限公司虫佰工程设计集团有限公司虫佰工程设计集团有限公司虫佰工程设计集团有限公司注册地址安徽省合肥市肥东县石塘镇金桥街588号3楼E区009号石塘镇企业孵化基地安徽省合肥市肥东县石塘镇金桥街588号3楼E区009号石塘镇企业孵化基地安徽省合肥市肥东县石塘镇金桥街588号3楼E区009号石塘镇企业孵化基地安徽省合肥市肥东县石塘镇金桥街588号3楼E区009号石塘镇企业孵化基地邮政编码230088联系方式联系人胡家敏胡家敏胡家敏电话19355246898联系方式传真0551-628858070551-628858070551-62885807网址法定代表人姓名简飞技术职称无电话0551-62885807技术负责人姓名束伟技术职称高级工程师电话0551-62885807成立时间2020-05-112020-05-11员工总人数：44人员工总人数：44人员工总人数：44人员工总人数：44人企业资质等级服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·综合类资质·市政行业·市政行业丙级，服务·工程监理·市政公用工程·市政公用工程乙级服务·城乡规划编制·城乡规划编制乙级，服务·工程设计·专项资质·风景园林工程·风景园林工服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·综合类资质·市政行业·市政行业丙级，服务·工程监理·市政公用工程·市政公用工程乙级服务·城乡规划编制·城乡规划编制乙级，服务·工程设计·专项资质·风景园林工程·风景园林工各类注册人员16人16人程乙级，服务·工程设计·综合类资质·公路·公路乙级其中统一社会信用代码91340104MA2UQXRM1E其中高级职称人员13人注册资金5000.0000（万元）其中中级职称人员10人基本账户开户银行中信银行合肥分行其中初级职称人员1人基本账户账号8112301013000630328其中技工/投标人关联企业情况无无无无经营范围岩土工程勘察设计；城乡规划编制；旅游规划编制；国土空间规划编制；工程测绘；工程监理；工程项目管理；工程造价咨询、工程技术咨询；建筑工程；人防工程；市政工程；公路工程；铁道工程；水利工程；电力工程；园林工程；环境工程；冶金工程；海洋工程；建筑装饰工程；建筑智能化工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；消防设施工程；建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）岩土工程勘察设计；城乡规划编制；旅游规划编制；国土空间规划编制；工程测绘；工程监理；工程项目管理；工程造价咨询、工程技术咨询；建筑工程；人防工程；市政工程；公路工程；铁道工程；水利工程；电力工程；园林工程；环境工程；冶金工程；海洋工程；建筑装饰工程；建筑智能化工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；消防设施工程；建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）岩土工程勘察设计；城乡规划编制；旅游规划编制；国土空间规划编制；工程测绘；工程监理；工程项目管理；工程造价咨询、工程技术咨询；建筑工程；人防工程；市政工程；公路工程；铁道工程；水利工程；电力工程；园林工程；环境工程；冶金工程；海洋工程；建筑装饰工程；建筑智能化工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；消防设施工程；建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）岩土工程勘察设计；城乡规划编制；旅游规划编制；国土空间规划编制；工程测绘；工程监理；工程项目管理；工程造价咨询、工程技术咨询；建筑工程；人防工程；市政工程；公路工程；铁道工程；水利工程；电力工程；园林工程；环境工程；冶金工程；海洋工程；建筑装饰工程；建筑智能化工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；消防设施工程；建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联单位无无无无备注备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3.未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看l营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”---“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”施工单位营业执照：资质证书：二安全生产许可证：开户许可证：#idc error#7-4无行赔犯罪行为的声明（施工单位）浠水县住房和城乡建设局（招标人名称）我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位湖北省浠水十月建筑工程有限公司、法定代表人、项目经理郭卫明（姓名）、拟委任的施工负责人苏小强（姓名）在近三年内（2021年3月22日至2024年3月21日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行赔犯罪行为。我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人：湖北省浠水十月建筑工程有限公（盖单位章）司（盖单位章）法定代表人：2024年3月21日备注：1.采用资格后审方式的，近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2014年2月1日，则近3年是指2011年2月1日至2014年1月31日。采用资格预审方式的，近3年是指从申请截止日往前推算3年至投标截止日的前一日，例如申请截止日为2014年2月1日，投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年2月1日至2014年3月4日。2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。7-4无行赔犯罪行为的声明（设计单位）浠水县住房和城乡建设局（招标人名称）我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位中佰工程设计集团有限公司、法定代表人简飞、设计负责人束伟_（姓名）在近三年内（2021年3月14日至2024年_3月14日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行赔犯罪行为。我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人：中佰工程设计集团有限公司（盖单位章）法定代表人：（签字）2024年3月14日1元1.L7-5近年发生的诉讼和仲裁情况（施工单位）类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况2021.3.222024.3.21无诉讼情况诉讼情况仲裁情况2021.3.22~2024.3.21无仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-5近年发生的诉讼和仲裁情况（设计单位）类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况2021.3.22~2024.3.21无诉讼情况诉讼情况仲裁情况2021.3.22~2024.3.21无仲裁情况7-6近年投标人工程获质量奖项情况表（施工单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等复印件。7-6近年投标人工程获质量奖项情况表（设计单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等复印件。7-7近年项目经理已完工程获质量奖项情况表（施工单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等复印件。7-7近年项目经理已完工程获质量奖项情况表（设计单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等复印件。十一、其他材料（施工单位）投标工期承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），若我公司中标，我公司保证按照工期要求365天内完成该工程，否则接受业主方1000元/天的经济处罚，最高不超过签约合同价的5%。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日工程质量、文明施工及安全生产管理目标承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），若我公司中标，我公司将研究贯彻执行相关规章制度和操作规程。如发生任何相关问题，一切经济法律责任均由我公司承担，并接受上级主管部门的处罚。1、质量方面：我单位确保该工程达到合格标准；若工程质量验收达不到合格标准，由我方重新返工直至达到验收合格标准，并且愿接受业主方合同总价5%的罚款。由业主方在工程款内扣除。2、文明施工方面：公司成立以项目精力为首的文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理工作。对施工现场、办公室、生活区实行分片包干岗位责任制，划分管责任区域，规定职责范围，把文明施工职责落实到责任人。如达不到文明施工要求，按情节轻重对相关负责人处以800—1000元的罚款。我公司承诺：达到文明施工现场，否则我公司愿接受业主按合同总价的1%的经济处罚。3、安全生产方面：保证按《JGJ59—99建筑施工安全检查标准》规定达到合格标准，如万一出现由建设该工程引起的一切安全事故，均由我公司承担全部经济责任，我公司并愿承担合同总价1%的违约金。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日不转包、分包承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），若我公司中标，我公司保证不转包、分包，并随时接受相关部门的各项检查和建设单位的监督。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日工程周边环境关系承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），若我公司中标，在施工过程中由我公司负责协调当地乡镇级农户的关系，全权负责协调解决该项目关于施工实施的一切工作。在施工过程中，我公司会充分考虑当地群众的生产、生活、习俗等因素，确保不影响当地群众的生产、生活、习俗，并确保不误农时，对出现一切因施工造成的停工、扯皮和一切经济法律责任，均由我公司负责。并随时接受相关部门的各项检查和建设单位的监督。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日不拖欠民工工资承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），若我公司中标，将按国家有关规定支付民工工资，不拖欠、降低民工工资，并随时接受相关部门的各项检查和建设单位的监督。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日拟派项目负责人只承担本工程承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），若我公司中标，我公司拟派的项目负责人保证只承担该工程的施工，该工程施工期间不再承担其他工程的施工，若中标后发现本项目负责人还承担其他工程的施工，由建设方取消我方中标资格，并作放弃处理。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日项目管理人员承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称），项目班子人员均为本单位人员，如中标，其中项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员未经招标人同意不得随意更换。并且拟派的项目负责人、项目技术负责人、五大员驻地施工管理，每月驻场工作日不少于22天，如发现项目负责人、项目技术负责人、五大员驻工地每少一天，将由业主方对我们处罚500元/人、天的罚款。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日其他承诺致：浠水县住房和城乡建设局我公司承诺：近三年没有出现重大工程质量安全事故；近三年没有在全国范围内因行贿评审专家或其他当事人、围标、串标、骗取中标、弄虚作假、挂靠资质、出借资质、违法分包、转包、违规挂证和其他招投标行为被相关部门进行过行政处罚或处理（包括通报、公示、扣分、记不良行为记录等）的；近三年没有在全国范围内出现拖欠农民工工资或因拖欠农民工工资出现群体上访事件，被相关部门通报的。特此承诺。投标人名称：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖章）法定代表人：（签字）日期：2024年3月21日投标人事前信用承诺书为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：一、本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；二、严格依照国家和省、市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；三、严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心电子交易网网员库中信息；四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；五、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；六、本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；七、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。法定代表人签名：企业名称（盖章）：2024年3月21日中小企业声明函浠水县住房和城乡建设局（招标人名称）：本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加浠水县住房和城乡建设局（招标人名称）的浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（项目名称）浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（标段名称）（以下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的全部内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为湖北省浠水十月建筑工程有限公司（企业名称），从业人员260人，营业收入为8408.12万元，资产总额为4810.13万元，属于中型企业；2.（工作内容名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为，（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于中型企业／小型企业／微型企业；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人：湖北省浠水十月建筑工程有限公司（盖单位章）日期：2024年3月21日备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。信誉证明浠水县住房和城乡建设局：我公司不存在下列情况：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；（7）为本标段的代建人；（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。投标人：中佰工程设计集团有限公司（盖单位章）日期：2024年3月17日#idc error##idc error##idc error#牵头人——浠水天健建设工程有限责任公司项目管理机构主要人员表序号职务姓名性别年龄学历专业专业工作年限专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会保险执业、职业单位序号职务姓名性别年龄学历专业专业工作年限初级中级高级证书名称级别证号专业执业、职业单位1项目经理付耀明男52岁专科建筑30年建造师证二级鄂242081115355建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司2施工负责人徐博男34岁专科建筑11年√建造师证二级鄂242151663082建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司3材料员周业武男49岁中专计财28年/培训合格证/0422311100075000005建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司4质量员邹丰男34岁大专建筑10年培训合格证/0422310600075000005建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司5施工员周光辉男52岁中专建筑26年培训合格证/0421710194217009243建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司6安全员杨溢华男34岁专科建筑12年1考核合格证/鄂建安C2（2021）0010640建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司7资料员马晓端女37岁专科建筑15年/培训台格证/0422111400022000079建筑已缴纳浠水天健建设工程有限责任公司8备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2.附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。暖通工程师简历姓名罗浩年龄41岁罗浩年龄41岁学历学历本科职称注册公用设备工程师（暖通空调）注册公用设备工程师（暖通空调）拟在本工程任职拟在本工程任职暖通工程师注册执业资格等级一级注册执业资格等级一级注册执业资格等级一级专业专业供热通风空调毕业学校2006年毕业于华中科技大学供热、供燃气、通风及空调工程专业毕业学校2006年毕业于华中科技大学供热、供燃气、通风及空调工程专业毕业学校2006年毕业于华中科技大学供热、供燃气、通风及空调工程专业毕业学校2006年毕业于华中科技大学供热、供燃气、通风及空调工程专业毕业学校2006年毕业于华中科技大学供热、供燃气、通风及空调工程专业毕业学校2006年毕业于华中科技大学供热、供燃气、通风及空调工程专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话2021年9月2021年9月安永人家四期保障房建设项目设计安永人家四期保障房建设项目设计卫威13455543995卫威134555439952022年6月2022年6月凤城康养中心项目EPC总承包凤城康养中心项目EPC总承包张文明15271008983张文明15271008983近年获得的表彰近年获得的表彰获奖日期获奖日期颁奖单位颁奖单位获奖名称获奖名称//////#idc error##idc error#给水排水工程师简历姓名张家奇年龄40岁张家奇年龄40岁学历学历大学本科职称注册公用设备工程师（给水排水）注册公用设备工程师（给水排水）拟在本工程任职拟在本工程任职给水排水工程师注册执业资格等级一级注册执业资格等级一级注册执业资格等级一级专业专业给水排水工程毕业学校2008年毕业于沈阳建筑大学给水排水工程专业毕业学校2008年毕业于沈阳建筑大学给水排水工程专业毕业学校2008年毕业于沈阳建筑大学给水排水工程专业毕业学校2008年毕业于沈阳建筑大学给水排水工程专业毕业学校2008年毕业于沈阳建筑大学给水排水工程专业毕业学校2008年毕业于沈阳建筑大学给水排水工程专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话2021年9月2021年9月安永人家四期保障房建设项目设计安永人家四期保障房建设项目设计卫威13455543995卫威134555439952022年6月2022年6月凤城康养中心项目EPC总承包凤城康养中心项目EPC总承包张文明15271008983张文明15271008983近年获得的表彰近年获得的表彰获奖日期获奖日期颁奖单位颁奖单位获奖名称获奖名称//////投标人基本情况表投标人名称浠水天健建设工程有限责任公司浠水天健建设工程有限责任公司浠水天健建设工程有限责任公司注册地址浠水县清泉镇新华正街66号浠水县清泉镇新华正街66号浠水县清泉镇新华正街66号邮政编码438200联系方式联系人张先胜张先胜电话13476698618联系方式传真0713380122207133801222网址法定代表人姓名龙志祥技术职称工程师电话0713-3801333技术负责人姓名杨爱国技术职称工程师电话0713-3801222成立时间2001-11-022001-11-02员工总人数：168员工总人数：168员工总人数：168员工总人数：168企业资质等级施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级，施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程二级施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级，施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程二级其中各类注册人员1313统一社会信用代码914211257327107291914211257327107291其中高级职称人员00注册资金4236.6800（万元）4236.6800（万元）其中中级职称人员3636基本账户开户银行中国建设银行浠水县支行中国建设银行浠水县支行其中初级职称人员118118基本账户账号4200167660805300037842001676608053000378其中技工118118投标人关联企业情况无无无无无无经营范围房屋建筑工程、市政工程、电力安装工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程、仿古建筑工程、建筑装饰装潢工程施工及劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、电力安装工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程、仿古建筑工程、建筑装饰装潢工程施工及劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、电力安装工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程、仿古建筑工程、建筑装饰装潢工程施工及劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、电力安装工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程、仿古建筑工程、建筑装饰装潢工程施工及劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、电力安装工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程、仿古建筑工程、建筑装饰装潢工程施工及劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、电力安装工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程、仿古建筑工程、建筑装饰装潢工程施工及劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）关联单位无无无无无无备注无无无无无无备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看l营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”---“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称上宸工程设计集团有限公司上宸工程设计集团有限公司上宸工程设计集团有限公司上宸工程设计集团有限公司上宸工程设计集团有限公司上宸工程设计集团有限公司注册地址浙江省杭州市丰潭路508号天行国际中心7号楼1902室浙江省杭州市丰潭路508号天行国际中心7号楼1902室浙江省杭州市丰潭路508号天行国际中心7号楼1902室浙江省杭州市丰潭路508号天行国际中心7号楼1902室邮政编码310000联系方式联系人李军李军李军电话18907175901联系方式传真027-88606830027-88606830027-88606830网址/法定代表人姓名姜旭东技术职称高级工程师电话0571-86726530技术负责人姓名王高升技术职称高级工程师电话0571-86728957成立时间2004-03-292004-03-29员工总人数：512员工总人数：512员工总人数：512员工总人数：512企业资质等级服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·综合类资质·建筑·建筑甲级服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·综合类资质·建筑·建筑甲级其中各类注册人员2626统一社会信用代码91330122470300403Q91330122470300403Q其中高级职称人员6767注册资金5000.0000（万元）5000.0000（万元）其中中级职称人员124124基本账户开户银行杭州银行丰潭支行初级职称人员232基本账户账号3301040160013935112技工8投标人关联企业情况无无无无经营范围一般项目，规划设计管理，专业设计服务，工程管理服务，园林绿化工程施工，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术客询、技术交流，技术转让，技术推广，图文设计制作，信息技术咨询服务；广告设计。代理，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外,化营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目，建设工程设计国土空向规划编制。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智佳化系统设计，住宅室内装饰装惨，工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目，规划设计管理，专业设计服务，工程管理服务，园林绿化工程施工，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术客询、技术交流，技术转让，技术推广，图文设计制作，信息技术咨询服务；广告设计。代理，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外,化营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目，建设工程设计国土空向规划编制。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智佳化系统设计，住宅室内装饰装惨，工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目，规划设计管理，专业设计服务，工程管理服务，园林绿化工程施工，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术客询、技术交流，技术转让，技术推广，图文设计制作，信息技术咨询服务；广告设计。代理，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外,化营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目，建设工程设计国土空向规划编制。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智佳化系统设计，住宅室内装饰装惨，工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目，规划设计管理，专业设计服务，工程管理服务，园林绿化工程施工，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术客询、技术交流，技术转让，技术推广，图文设计制作，信息技术咨询服务；广告设计。代理，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外,化营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目，建设工程设计国土空向规划编制。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑智佳化系统设计，住宅室内装饰装惨，工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。关联单位无无无无备注无无无无备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看1营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”。1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称巴河建工集团有限公司巴河建工集团有限公司巴河建工集团有限公司注册地址湖北省黄冈市浠水县巴河镇便民服务中心大楼401湖北省黄冈市浠水县巴河镇便民服务中心大楼401湖北省黄冈市浠水县巴河镇便民服务中心大楼401邮政编码438200联系方式联系人董满满董满满电话18571493366联系方式传真网址法定代表人姓名冯火艳技术职称工程师电话/技术负责人姓名陈德武技术职称高级工程师电话成立时间2012-03-132012-03-13员工总人数：54企业资质等级建筑工程施工总承包壹级建筑工程施工总承包壹级其中各类注册人员44统一社会信用代码9142011359106745XY9142011359106745XY其中高级职称人员33注册资金11800.0000（万元）11800.0000（万元）其中中级职称人员55基本账户开户银行湖北浠水农村商业银行股份有限公司湖北浠水农村商业银行股份有限公司其中初级职称人员1212基本账户账号8201000000580635382010000005806353其中技工3030投标人关联企业情况无无无无无无经营范围许可项目：建设工程施工，水力发电，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，公路管理与养护，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：王石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑砌块销售，环境保护专用设备销售，水泥制品销售，城市公园管理，规划设计管理，会议及展览服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水利情报收集服许可项目：建设工程施工，水力发电，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，公路管理与养护，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：王石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑砌块销售，环境保护专用设备销售，水泥制品销售，城市公园管理，规划设计管理，会议及展览服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水利情报收集服许可项目：建设工程施工，水力发电，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，公路管理与养护，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：王石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑砌块销售，环境保护专用设备销售，水泥制品销售，城市公园管理，规划设计管理，会议及展览服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水利情报收集服许可项目：建设工程施工，水力发电，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，公路管理与养护，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：王石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑砌块销售，环境保护专用设备销售，水泥制品销售，城市公园管理，规划设计管理，会议及展览服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水利情报收集服许可项目：建设工程施工，水力发电，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，公路管理与养护，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：王石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑砌块销售，环境保护专用设备销售，水泥制品销售，城市公园管理，规划设计管理，会议及展览服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水利情报收集服许可项目：建设工程施工，水力发电，水利工程质量检测，水利工程建设监理，公路工程监理，公路管理与养护，住宅室内装饰装修，施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：王石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，建筑砌块销售，环境保护专用设备销售，水泥制品销售，城市公园管理，规划设计管理，会议及展览服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水利情报收集服关联单位无无无无无无备注无无无无无无备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”附：序号证书名称查看营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”---“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”牵头人——浠水天健建设工程有限责任公司2-1近年财务状况表名称单位2020年2021年2022年近3年平均值一，注册资金万元4236.67574236.67574236.67574236.6757二净资产万元709.52515712.49615707.880678709.9673三总资产万元6979.1651489274.44762511257.499139170.3706四.固定资产万元709.52515712.49615707.880678709.9673五，流动资产万元6269.6399988561.95147510549.618458460.4033六，流动负债万元2052.8012824231.6776786410.6241964231.7011七．负债合计万元2052.8012824231.6776786410.6241964231.7011八，营业收入万元3331.2117341939,9833134010.0198233093.7383九，净利润万元238.380795116.406081240.601576198.4628十.现金流量净额万元十一.主要财务指标1．净资产收益率%33.6016.3433.9927.972．总资产报酬率%6.152.263.854.083．主营业务利润率%9.307.807.808.304．资产负债率%29.4145.6356.9544.005.流动比率%305.42202.33164.56224.106．速动比率%219.99121.9694.59145.51备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写2020年度财务报告#idc error##idc error#无行赔犯罪行为的声明浠水县住房和城乡建设局（招标人名称）：我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人姜旭东_（姓名）、拟委任的设计负责人王高升（姓名）在近三年内（2021年03月14日至2024年03_月_14日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行赔犯罪行为。我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人：上宸工程设计集团有限公司（盖单位章）法定代表人：签字2024年3月2日7-2近年发生的诉讼和仲裁情况类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况12021.3.212024.3.21无无诉讼情况无无无无诉讼情况无无无无无无无无仲裁情况12021.3.212024.3.21无无仲裁情况无无无无备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-3近年投标人工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位一/11/备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-4近年项目经理已完工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位一/111备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传牵头人——浠水天健建设工程有限责任公司2023年7月~2024年2月企业纳税证明材料投标相关承诺一、工期承诺浠水县住房和城乡建设局：经认真研究招标文件，我们承诺本工程，若我们中标，我们保证按照合同工期365日历天完成该工程，否则，工期延误一天，按5000元/天的金额接受业主的罚款。二、工程质量承诺及处罚措施浠水县住房和城乡建设局：本工程，我们将依据文件标准的要求进行施工，并承诺如下：设计要求质量标准：合格，设计成果文件须满足国家、地方及行业相应现行规范要求，并通过有关主管部门审查。施工要求质量标准：合格，满足国家、地方及行业相应现行规范要求及验收标准。安全目标：零安全事故。若质量未达到承诺标准，我们将及时返修，如不按要求返工，甲方将不予计量，不予支付工程款。我们愿意接受工程总报价的2%的违约金。三、安全生产的承诺浠水县住房和城乡建设局：经认真研究招标文件及施工图纸，我们将抽调精干技术人员，认真组织，严格按照《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》，确定该工程安全生产目标：零安全事故，如发生任何安全事故，一切经济及法律责任均由我们承担，并接受业主的合同总价1％的处罚。四、文明施工的承诺浠水县住房和城乡建设局：若我们荣幸中标，我们将对施工现场文明施工承诺如下：成立以项目负责人为首的文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理工作。对施工现场、办公室、生活区实行分片包干岗位责任制，划分管责任区域，规定职责范围，把文明施工职责落实到责任人。如达不到文明施工要求，按情节轻重对相关责任人处以500—1000元的罚款。我们承诺：达到文明施工现场，否则我们愿接受业主按合同总价的1%的经济处罚。五、决不违法分包转包的承诺浠水县住房和城乡建设局：我们承诺本工程，决不做任何形式的分包、转包，自觉接受设计单位、质检单位、招标单位及工程监理人员的监督、管理，并随时接受建设行政主管部门的各项检查，对违反造成的一切后果均由我们承担。六、协调工程周边关系的承诺浠水县住房和城乡建设局：我们承诺本工程，若我们中标，在施工过程中由我们负责协调周边四邻的关系，因本工程地特殊，在施工过程中，我们会充分考虑当地居民的生活习俗、习惯，在施工过程中做到不扰民，把施工噪音控制在最低，对出现一切因施工造成的停工、扯皮和一切经济法律责任，均由我们负责。七、不拖欠农民工工资承诺浠水县住房和城乡建设局：我们承诺本工程，若我们中标，在中标后提交中标价5%的款项存入你单位指定的帐户作为农民工工工资支付保证。同时鉴于你单位的付款条件，在施工期间农民工工资均由我方负责。决不拖欠农民工工资款，出现拖欠及停工现象，均由我们负责，并接受由业主直接支付农民工工资的条件。八、项目管理人员不更换以及驻工地时间承诺浠水县住房和城乡建设局：我们承诺本工程，若我们中标，我们根据该项目的特点及公司的具体情况，就项目负责人、施工负责人、设计负责人及项目主要管理人员配备都作明确规定，在项目的具体施工过程中，我们将承诺决不易人，实行关键岗位“人脸识别考勤”制度，并与相关监管部门对接，接受全过程跟踪监管。驻本工程的项目机构组织人员必须是本单位人员并满足要求，在施工过程中，派驻本项目的所有人员未经发包人同意，不随意更换或调离，本项目相关的人员必须常驻施工现场,项目负责人每月至少有22天在现场（每缺一天罚款5000元）项目负责人不按招标人要求参加工作例会的，愿意接受甲方处罚，并同意按5000元／次计罚。九、拟派项目负责人只承担本工程，若中标后本项目负责人另有负责其它在建项目有投诉并查实后作放弃处理浠水县住房和城乡建设局：我们承诺本工程，若我们中标，我们拟派的项目负责人在该工程施工过程中，不再承担其他工程。若中标后本项目负责人另有负责其它在建项目有投诉并查实后作放弃处理。联合体牵头人：浠水天健建设工程有限责任公司（盖单位章）联合体成员1：巴河建工集团有限公司（盖单位章）联合体成员2：上宸工程设计集团有限公司（盖单位章）2024年03月21日项目管理机构主要人员表（施工单位）：序号职务姓名性别年龄学历专业专业专业技术职称专业技术职称专业技术职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明社会保险执业、职业单位序号职务姓名性别年龄学历专业工作年限初级中级高级证书名称级别证号专业社会保险执业、职业单位1项目经理曾令洋男32专科建筑工程技术4√建造师注册证书贰级鄂242161768282建筑有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司2施工负责人万峰男38专科建筑工程技术10√建造师注册证书贰级鄂242182007466建筑有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司3施工员胡键男36大专工民建3√土建工程施工员初级0422110100080000263建筑有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司4质量员周婷婷女34专科汉语3√土建工程质量员初级0422110600080000255建筑有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司5安全员姜小华女33专科建筑工程技术2安全员初级鄂建安C2（2022）00291231有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司6材料员张彪男36大专工民建3√材料员初级0421811194218006747/有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司7资料员禹力翠女31专科计算机3√资料员初级0421811494218015591有浠水浩鑫建筑工程有限责任公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。2.附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。#idc error#“手姓名孙静年龄孙静年龄42岁学历学历本科职称注册公用设备工程师（暖通空调）注册公用设备工程师（暖通空调）拟在本工程任职拟在本工程任职暖通空调工程师注册执业资格等级注册执业资格等级注册执业资格等级一级专业专业电气工程毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业毕业学校2004年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程专业主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历主要管理经历时间时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称发包人及联系电话发包人及联系电话2021年5月2021年5月丹江口南水北调移民文化展示中心项目二期（EPC）项目丹江口南水北调移民文化展示中心项目二期（EPC）项目丹江口南水北调移民文化展示中心项目二期（EPC）项目余龙15271006983余龙152710069832022年9月2022年9月点军锦绣城南棚户区安置房改造项目（三期）A1、A2、B1、B2及B3号楼工程总承包(EPC+F)点军锦绣城南棚户区安置房改造项目（三期）A1、A2、B1、B2及B3号楼工程总承包(EPC+F)点军锦绣城南棚户区安置房改造项目（三期）A1、A2、B1、B2及B3号楼工程总承包(EPC+F)陈启国18967175532陈启国18967175532近年获得的表彰近年获得的表彰获奖日期获奖日期颁奖单位颁奖单位颁奖单位获奖名称获奖名称///备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。2.每张表格只填写一个人，并标明序号。三、联合体协议书投标人基本情况表投标人名称浠水浩鑫建筑工程有限责任公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司注册地址湖北省黄冈市浠水县红烛路306号湖北省黄冈市浠水县红烛路306号湖北省黄冈市浠水县红烛路306号湖北省黄冈市浠水县红烛路306号邮政编码438200联系方式联系人万峰万峰万峰电话18671494947联系方式传真网址/法定代表人姓名万峰技术职称工程师电话18671494947技术负责人姓名王寅友技术职称高级工程师电话18062833386成立时间2015-05-262015-05-26员工总人数：60余人员工总人数：60余人员工总人数：60余人员工总人数：60余人企业资质等级施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程三级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程三级施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程三级，施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级，施工·施工总承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程三级其中各类注册人员7人7人统一社会信用代码91421125343439250F91421125343439250F其中高级职称人员2人2人注册资金1000.0000（万元）1000.0000（万元）其中中级职称人员10人10人基本账户开户银行中国银行浠水县支行中国银行浠水县支行其中初级职称人员12人12人基本账户账号557371760948557371760948其中技工20人20人投标人关联企业情况单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无经营范围房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装潢工程、钢结构工程、基础处理工程、土石方工程、水利水电工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装潢工程、钢结构工程、基础处理工程、土石方工程、水利水电工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装潢工程、钢结构工程、基础处理工程、土石方工程、水利水电工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装潢工程、钢结构工程、基础处理工程、土石方工程、水利水电工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装潢工程、钢结构工程、基础处理工程、土石方工程、水利水电工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装潢工程、钢结构工程、基础处理工程、土石方工程、水利水电工程、城市园林绿化工程施工；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）关联单位无无无无无无备注备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看l营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划”-“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人实施计划”“拟投入本项目的主要设备表”投标人名称湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司注册地址恩施市清江东路2号恩施市清江东路2号恩施市清江东路2号恩施市清江东路2号邮政编码445000联系方式联系人张九妹张九妹张九妹电话15587512781联系方式传真0718-82237290718-82237290718-8223729网址www.hbtgsj.com.cn法定代表人姓名车谊技术职称高级工程师电话0718-8223729技术负责人姓名屈代亮技术职称高级工程师电话0718-8223729成立时间2007-01-052007-01-05员工总人数：100余人员工总人数：100余人员工总人数：100余人员工总人数：100余人服务·工程勘察·专业类·岩土工程·岩土工程乙级，服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·其它·其它暂定级，服务·工服务·工程勘察·专业类·岩土工程·岩土工程乙级，服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·其它·其它暂定级，服务·工企业资质等级程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）乙级，服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级，服务·工程设计·专项资质·建筑行业（建筑工程）·建筑行业（建筑工程）甲级其中各类注册人员8统一社会信用代码91422800795928557H其中高级职称人员12注册资金5000.0000（万元）其中中级职称人员25基本账户开户银行中国建设银行股份有限公司恩施分行其中初级职称人员35基本账户账号42001728608053001474其中技工40投标人关联企业情况无无无无经营范围许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；国上空间规划编制；测绘服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计，监理除外）；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；合同能源管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；软作开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；非居住房地产租赁；图文设计制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；国上空间规划编制；测绘服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计，监理除外）；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；合同能源管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；软作开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；非居住房地产租赁；图文设计制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；国上空间规划编制；测绘服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计，监理除外）；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；合同能源管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；软作开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；非居住房地产租赁；图文设计制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；国上空间规划编制；测绘服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计，监理除外）；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；合同能源管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；软作开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；非居住房地产租赁；图文设计制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）关联单位无无无无备注无无无无备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3．未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。附：序号证书名称查看1营业执照事业单位法人证书点击查看2其他附加（如有）点击查看3基本账户开户许可证或基本存款账户信息点击查看1-2项目管理机构主要人员及简历表说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章“项目管理机构”---“项目管理机构主要人员表”。1-3拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章“承包人实施计划“拟投入本项目的主要设备表”“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表”见本章“承包人头施计划“拟投入本项目的主要设备表”2-1近年财务状况表（施工单位）名称单位2020年2021年2022年近3年平均值一.注册资金万元1000100010001000二净资产万元1010.591015.891018.991015.16三：总资产万元1375.981384.061390.131383.39四．固定资产万元710.59721.35706.04712.66五，流动资产万元665.39662.70684.09670.72六，流动负债万元364.12365.06359.29362.82七．负债合计万元364.12365.06359.29362.82八、营业收入万元216.27236.17270.13240.85九，净利润万元5.907.1311.858.29十.现金流量净额万元6.3223.7354.5628.20十一.主要财务指标1.净资产收益率%0.42%0.53%0.55%0.50%2．总资产报酬率%0.51%0.62%0.65%0.59%3．主营业务利润率%34.843.735.938.134.资产负债率%13.12%15.33%15.68%14.71%5.流动比率%3.673.703.913.766．速动比率%1.821.892.11.93备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。2020年财务审计报告：手#idc error##idc error#7-2近年发生的诉讼和仲裁情况（施工单位）类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况2021.03.222024.03.22无无诉讼情况诉讼情况仲裁情况2021.03.222024.03.22无无仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-2近年发生的诉讼和仲裁情况（设计单位）类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况无无无诉讼情况诉讼情况仲裁情况无无无仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”7-3近年投标人工程获质量奖项情况表（施工单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位7/1备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文作、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-3近年投标人工程获质量奖项情况表（设计单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位7//备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-4近年项目经理已完工程获质量奖项情况表（施工单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位/1备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-4近年项目经理已完工程获质量奖项情况表（设计单位）序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位17备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件投标所需其他材料（施工单位）浠水县住房和城乡建设局（招标人）：湖北盛驰项目管理有限公司（招标代理机构）：我方在此声明，不存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）；（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；（7）为本标段的代建人；（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务；（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。投标人：浠水浩鑫建筑工程有限责任公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2024年03月22日承诺书浠水县住房和城乡建设局（招标人）：我公司郑重承诺，不存在下列情形：①投标人没有被依法暂停或取消投标资格；②没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；④在近三年内没有发生重大工程质量问题；⑤在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人名单（后附查询截图）；⑥在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为；⑦不存在法律法规或招标文件规定的不得存在的其他情形；投标人：浠水浩鑫建筑工程有限责任公司（盖单位章）法定代表人：，（签字）2024年03月22日营业执照资质证书-1资质证书-2安全生产许可证开户许可证质量管理体系认证证书环境管理体系认证证书职业健康安全管理体系认证证书（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。企业名称（盖章）：湖北天工建筑勘察设计有限公司法定代表人（签名）：日期：2024年3月15日投标人基本情况表投标人名称湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北天工建筑勘察设计有限公司注册地址恩施市清江东路2号恩施市清江东路2号恩施市清江东路2号恩施市清江东路2号邮政编码邮政编码445000445000445000联系方式联系人张柳张柳张柳电话电话130655208091306552080913065520809联系方式传真0718-82237290718-82237290718-8223729网址网址///组织结构有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人姓名车谊技术职称技术职称//电话1527183490315271834903技术负责人姓名陆振华技术职称技术职称高级工程师高级工程师电话1761326435417613264354成立时间2007年01月05日员工总人数：100余人员工总人数：100余人企业资质等级建筑行业（建筑工程）甲级建筑行业（建筑工程）甲级建筑行业（建筑工程）甲级其中项目经理/营业执照号91422800795928557H高级职称人员12注册资金5000万人民币5000万人民币中级职称人员40开户银行中国建设银行股份有限公司恩施分行中国建设银行股份有限公司恩施分行初级职称人员初级职称人员初级职称人员505050账号4200172860805300147442001728608053001474技工技工技工555经营范围工业与民用建筑、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程的设计;市政工程设计服务;城乡规划编制设计服务;风景园林绿化景观工程设计服务;可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;建设工程总承包;岩土工程勘察、设计、咨询:建筑技术咨询:工程概预算:晒图服务。(依法须经批准的工业与民用建筑、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程的设计;市政工程设计服务;城乡规划编制设计服务;风景园林绿化景观工程设计服务;可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;建设工程总承包;岩土工程勘察、设计、咨询:建筑技术咨询:工程概预算:晒图服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联单位单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无与本单位存在控股与被控股关系的单位：无与本单位存在管理与被管理关系的单位：无备注///备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。3.投标人应当如实披露与其关联单位的关系，没有关联单位的明确填“无”。其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传评标报告（公示版）项目名称：浠水县2024年老旧小区改造项目总承包（EPC）（一）符合要求的投标一览表序号投标人名称备注1浠水天健建设工程有限责任公司;上宸工程设计集团有限公司;巴河建工集团有限公司2浠水浩鑫建筑工程有限责任公司;湖北天工建筑勘察设计有限公司3湖北省浠水十月建筑工程有限公司;中佰工程设计集团有限公司4湖北春旺建筑工程有限公司;思城设计集团有限公司（二）否决投标的情况说明序号投标人名称被否决的依据投标存在的具体问题（三）其他情况说明信用评价加分情况（如有）信用评价加分情况（如有）信用评价加分情况（如有）序号投标人名称信用评价加分（四）评分比较一览表或者经评审的价格第1页/共评委序号投标人名称及其得分投标人名称及其得分投标人名称及其得分投标人名称及其得分评委序号浠水天健建设工程有限责任公司;上宸工程设计集团有限公司;巴河建工集团有限公司湖北省浠水十月建筑工程有限公司;中佰工程设计集团有限公司浠水浩鑫建筑工程有限责任公司;湖北天工建筑勘察设计有限公司湖北春旺建筑工程有限公司;思城设计集团有限公司189.8976.0380.3468.55294.8990.1383.3483.05395.8986.1379.3477.55494.8984.1370.3465.55591.8985.1380.3480.55各评委评分合计281.67255.39240.02226.65各评委评分平均值93.8985.1380.0175.55第2页/共
投标 / 标书制作要点（原创）
本老旧小区改造涉及「中标候选人公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标候选人公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
