广东老旧小区改造 电力迁改 电力迁改工程 线路迁移工程中标候选人公示（广东茂高投资集团有限公司2024）
茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC
投资项目代码
/
投资项目名称
/
招标项目名称
茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC
标段（包）名称
茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC
公告性质
正常
资格审查方式
资格后审
招标项目实施（交货）地点
茂名市国家高新区七迳镇
资金来源
除争取上级补助和地**府债券资金外，其余部分由财政统筹解决。
资金来源构成
除争取上级补助和地**府债券资金外，其余部分由财政统筹解决。
招标范围及规模
包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV 安乐线迁移、10kV 呈驰线#55 至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV 滨酒甲乙线#06 至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。
招标内容
设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。 施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。
工期（交货期）
120日历天（其中合同签订后30天完成施工图设计）。
最高投标限价（万元）
1283.092799
是否接受联合体投标
是
投标资格能力要求
投标人资质要求：1.投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。 2.资质要求：投标人须同时具备由建设行政主管部门颁发的下列（1）和（2）资质: (1)工程设计资质：须具备工程设计综合甲级资质，或电力行业设计丙级（或以上）资质，或工程设计电力行业（送电工程）专业丙级（或以上）资质； (2)施工资质：须同时具备以下①②③资质：①电力工程施工总承包三级（或以上）资质，或输变电工程专业承包三级（或以上）资质； ②具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级（或以上）资格； ③具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记。 3.本次招标接受联合体投标。如为联合体投标允许联合体成员不多于2个，可由不同独立法人组成联合体，联合体投标时，应约定其中一方作为联合体牵头人，且为工程总承包单位，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务；已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。 4、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。 5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。 6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。 项目负责人资格要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。
投标人业绩要求：本项不设要求
其他要求：
是否采用电子招标投标方式
是
获取资格预审/招标文件的方式
下载资格预审/招标文件的网络地址：广州交易集团有限公司网站（https://www.gzggzy.cn/）
获取资格预审/招标文件开始时间
2024年11月7日 9时0分
获取资格预审/招标文件截止时间
2024年11月27日 17时0分
递交资格预审/投标文件截止时间
2024年11月28日 11时0分
资格预审/投标文件递交方式
1.投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。 2.投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。 3.递交备用电子U盘时须提交法人证明书及授权书原件。 4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。 5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件材料，招标人不予受理。
开标时间
2024年11月28日 11时0分
开标地点
第04开标室（天润路333号）
发布公告媒介
广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（https://www.gzggzy.cn/）
招标人
广东茂高投资集团有限公司
联系地址
茂名大道高新段688号乙烯工业园国家危险化学品质量监督检验中心五楼
招标人联系人
李女士
联系电话
0668-2888275
招标代理机构
广东中言工程管理有限公司
联系地址
茂名市站北二路18号第三层
招标代理联系人
谭工
联系电话
0668-2171199
招标监督机构
茂名高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局
联系电话
0668-2762626
其他依法应当载明的内容
本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。 投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。 投标人投标文件解密时间为投标截止时间后 30 分钟内。 须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。 投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。 7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U 盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。 8. 具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。
使用企业库数据源
交易集团企业库
附件： ${file-data-placeholder}
附件：
（盖章）茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC招标文件.pdf
招标公告.pdf
招标申请信息
项目名称
工程类型
项目类别
招标方式
联系方式
茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC
能源电力
工程总承包
公开招标
项目信息
项目名称
茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC
项目编号
JG2024-5921
招标单位
广东茂高投资集团有限公司
项目类别
工程总承包
建设单位
广东茂高投资集团有限公司
招标代理
广东中言工程管理有限公司
项目监督部门
茂名高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局
招标内容
招标方式
公开招标
诚信排名得分类别
该类项目不需要选择诚信得分类别
资审方式
资格后审
规划报建批准文号
备案方式
初步设计批准文号
工程类别
能源电力
建设用地批准文号
点击查看全部
日程安排
活动
开始时间
结束时间
场地
招标公告发布
2024-11-07 0:00:00
2024-11-28 0:00:00
招标答疑提问
2024-11-07 0:00:00
2024-11-21 0:00:00
投标登记
2024-11-07 9:00:00
2024-11-27 17:00:00
发放招标文件
2024-11-07 9:00:00
2024-11-27 17:00:00
递交投标文件
2024-11-07 9:00:00
2024-11-28 11:00:00
一阶段开标
2024-11-28 11:00:00
2024-11-28 11:45:00
第04开标室（天润路333号）
投标文件解密
2024-11-28 11:00:00
2024-11-28 11:45:00
答疑纪要
项目名称
招标答疑发布时间
操作
没相对应数据！
中标（成交）结果
项目名称
招标单位
招标代理
中标单位
状态
操作
没相对应数据！
茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC招标文件招标人：广东茂高投资集团有限公司招标代理：广东中言工程管理有限公司日期：2024年11月2目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章技术标准和要求第六章投标文件格式茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC招标公告投资项目代码2020-440900-78-01-0382402020-440900-78-01-0382402020-440900-78-01-038240投资项目名称茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目招标项目名称茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC标段（包）名称/公告性质正常资格审查方式资格后审资格后审资格后审招标项目实施（交货）地点茂名市国家高新区七迳镇茂名市国家高新区七迳镇茂名市国家高新区七迳镇资金来源除争取上级补助和地**府债券资金外，其余部分由财政统筹解决。资金来源构成除争取上级补助和地**府债券资金外，其余部分由财政统筹解决。招标范围及规模包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV安乐线迁移、10kV呈驰线#55至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV滨酒甲乙线#06至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV安乐线迁移、10kV呈驰线#55至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV滨酒甲乙线#06至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV安乐线迁移、10kV呈驰线#55至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV滨酒甲乙线#06至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。招标内容设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，具体施工范围详见招标文件。具体施工范围详见招标文件。工期（交货期）120日历天（其中合同签订后30天完成施工图设计）。120日历天（其中合同签订后30天完成施工图设计）。最高投标限价本项目招标控制价12830927.99元，其中：（1）建安工程总费用12548433.59元。（2）施工图设计费282494.40元。本项目招标控制价12830927.99元，其中：（1）建安工程总费用12548433.59元。（2）施工图设计费282494.40元。是否接受联合体投标本次招标接受联合体投标。本次招标接受联合体投标。投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）投标人资格要求1.投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2.资质要求：投标人须同时具备由建设行政主管部门颁发的下列（1）和（2）资质:(1)工程设计资质：须具备工程设计综合甲级资质，或电力行业设计丙级（或以上）资质，或工程设计电力行业（送电工程）专业丙级（或以上）资质；(2)施工资质：须同时具备以下①②③资质：①电力工程施工总承包三级（或以上）资质，或输变电工程专业承包三级（或以上）资质；②具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级（或以上）资格；③具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记。3.本次招标接受联合体投标。如为联合体投标允许联合体成员不多于2个，可由不同独立法人组成联合体，联合体投标时，应约定其中一方作为联合体牵头人，且为工程总承包单位，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务；已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。4、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。4、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。4、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。投标人业绩要求无无无是否采用电子招标投标方式是获取招标文件的方式下载招标文件的网络地址广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn/）是否采用电子招标投标方式是获取招标文件的方式获取招标文件的方式投标人自行登录广州公共资源交易中心网站，下载招标文件及相关资料。投标人缴交资料费人民币100元。获取招标文件开始时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）获取招标文件截止时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）递交投标文件截止时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）投标文件递交方式1.投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。2.投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。3.递交备用电子U盘时须提交法人证明书及授权书原件。4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件材料，招标人不予受理。开标时间2024年月日时分（与投标截止时间为同一时间）开标地点广州公共资源交易中心第开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。发布公告媒介广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。招标人广东茂高投资集团有限公司联系地址茂名大道高新段688号乙烯工业园国家危险化学品质量监督检验中心五楼招标人联系人李女士联系电话0668-2888275招标代理机构广东中言工程管理有限公司联系地址茂名市站北二路18号第三层招标代理联系人谭工联系电话0668-2171199招标监督机构茂名高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局联系电话0668-2762626其他依法应当载明的内容本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。8.具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。8.具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。8.具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。附件茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC拒绝投标单位名单（部分）序号单位拒绝投标期拒绝投标期拒绝投标情况序号单位起始日期截止日期更新至年月日12345678910说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC的投标。2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。表2拟委任的项目经理简历表姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职项目经理毕业学校专业专业执业资格等级执业资格等级执业资格等级级执业资格专业执业资格专业证书编号证书编号证书编号安全生产考核合格证书编号安全生产考核合格证书编号安全生产考核合格证书编号主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间参加过的类似项目名称参加过的类似项目名称工程概况说明工程概况说明发包人及联系电话发包人及联系电话注：1、本表后附拟委任项目经理的身份证、建造师证书、安全生产考核合格证（B证）、职称证书（如有）、至少含2024年8月至2024年10月的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件）。如果在委托书已附社保证明材料则本页可不再附。注：如果建造师证书、安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件。2、提供担任过与拟建项目相类似的项目中标通知书，原件备查。投标人：单位全称（盖单位章）项目经理：，（签字）日期：____年____月____日表3拟委任的项目设计负责人简历表1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况1.一般情况姓名性别年龄学位身份证号码身份证号码职称为投标人服务时间(年)为投标人服务时间(年)为投标人服务时间(年)在本合同中拟任职在本合同中拟任职在本合同中拟任职学历年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）年毕业于（学校）（专业）职称资格证书编号职称资格证书编号职称资格证书编号职称资格证书编号职称资格证书编号职称资格证书编号2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历2.经历时间时间负责过的主要工程（类型和金额）该项目中任职该项目中任职发包人及联系电话发包人及联系电话3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况3.获奖情况4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务4.目前承担的任务注：1.本表后附拟委任人员的身份证复印件、注册执业资格证书复印件、职称证书（如有）复印件、至少包含2024年8月至2024年10月的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件）以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印。2、以上复印件须加盖投标人单位章，联合体投标的由盖牵头人单位章。投标人：单位全称（盖单位章）设计项目负责人：，（签字）日期：____年____月____日表4拟委任的项目施工负责人简历表姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职技术负责人毕业学校专业专业工作年限职称资格证书编号职称资格证书编号职称资格证书编号职称资格证书编号主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话注：1、本表后附拟委任项目施工负责人的身份证、职称证复印件、至少含2024年8月至2024年10月的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件）。2、以上复印件须加盖投标人单位章，联合体投标的由盖牵头人单位章。投标人：单位全称（盖单位章）施工项目负责人：，（签字）日期：____年____月____日表5拟委任的安全负责人简历表姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校专业专业工作年限证书编号证书编号证书编号证书编号主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话注：1、本表后附拟委任安全负责人的身份证及安全生产考核合格证（C证）、至少含2024年8月至2024年10月的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件）。如果安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件。2、以上复印件须加盖投标人单位章，联合体投标的由盖牵头人单位章。投标人：单位全称（盖单位章）安全负责人：，（签字）日期：____年____月____日附6拟委任的财务负责人简历表姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校专业专业工作年限证书编号证书编号证书编号证书编号主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话注：1、本表后附拟委任财务负责人的身份证、至少包含2024年8月至2024年10月的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件）。2、以上复印件须加盖投标人单位章，联合体投标的由盖牵头人单位章。投标人：单位全称（盖单位章）财务负责人：，（签字）日期：____年____月____日八、投标人声明关于遵守招标文件和履行施工合同的声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加，的投标工作，作出郑重声明：一、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。2、施工现场技术和管理人员：（1）投标函及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；（2）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；（3）在收到发包人进场通知的3天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，严格遵守茂名市建筑从业人员实名制管理相关规定。（4）若因技术或管理人员未按投标函的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。3、工期：保证尽一切力量确保投标函的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。4、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标函的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。5、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，落实企业全员安全生产责任制，且按茂名市有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。6、不发生出借资质、转包、违法分包行为。7、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。8、承诺按中标价限额施工。二、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：1、取消中标资格或者解除合同；2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；3、两年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；4、对不良行为予以记录，并进行公告；5、报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；6、其他行政处理决定。特此声明声明企业：(企业公章)法定代表人：（签字）年月日附表一：问题澄清通知问题澄清通知编号：：（项目名称），标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需要你方对本通知说附质疑问卷中的问题以书面形式给予澄清、说明或者补正。请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。附件：质疑问卷（项目名称）标段施工招标评标委员会年月日附表二：问题的澄清问题的澄清、说明或补正编号：（项目名称）标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：1.2．.......投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）_______年_____月____日附件：项目评标法K值抽取记录表招标人：，评标时间：年月日项目名称招标控制价（元）初步评审不通过的投标人名称（共家）：初步评审不通过的投标人名称（共家）：初步评审不通过的投标人名称（共家）：初步评审不通过的投标人名称（共家）：由评标委员会主任随机抽取K值（在97%-101%之间，没0.5%一个级差）抽取结果：K=抽取结果：K=抽取结果：K=抽取人：招标人代表：招标代理代表：监督部门代表：茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC招标公告投资项目代码2020-440900-78-01-0382402020-440900-78-01-0382402020-440900-78-01-038240投资项目名称茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目招标项目名称茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC标段（包）名称/公告性质正常资格审查方式资格后审资格后审资格后审招标项目实施（交货）地点茂名市国家高新区七迳镇茂名市国家高新区七迳镇茂名市国家高新区七迳镇资金来源除争取上级补助和地**府债券资金外，其余部分由财政统筹解决。资金来源构成除争取上级补助和地**府债券资金外，其余部分由财政统筹解决。招标范围及规模包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV安乐线迁移、10kV呈驰线#55至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV滨酒甲乙线#06至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV安乐线迁移、10kV呈驰线#55至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV滨酒甲乙线#06至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。包括高新区莱茵大道10kV呈驰线电力迁改工程（尼乔公园至雨公山公园段）、10kV安乐线迁移、10kV呈驰线#55至#59杆迁移（华南商贸城段）、（10kV七迳线#10至#16杆、10kV七迳线#10至10kV七迳线七呈支线#02杆、10kV滨酒甲乙线#06至#14塔线路迁移）、10KV七迳线泥乔三支线#03至#06杆线路及0.4kV线路迁移、10KV七迳线沙坡支线#12至#13杆线路迁移、10kV那楼线#52至#55杆线路迁移工程等。招标内容设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，设计部分（包括但不限于以下内容）：(1)配合深基坑审查(如有)、配合各专业报建、配合施工图报建、配合办理建设工程规划许可证等各专项报批报建工作；（2）配合由甲方组织的相关评审会议的汇报工作；（3)在经批准初步设计及概算的基础上，编制施工图设计，设计后续服务。施工部分（包括但不限于以下内容）：负责预结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作；负责办理或配合办理:工程开工及验收所需的各项手续；协助做好发包人各项检查及工程筹备等工作；按政府有关规定，做好建设过程中的消防维保工作，确保安全生产、零隐患、零事故；组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，1具体施工范围详见招标文件。具体施工范围详见招标文件。工期（交货期）120日历天（其中合同签订后30天完成施工图设计）。120日历天（其中合同签订后30天完成施工图设计）。最高投标限价本项目招标控制价12830927.99元，其中：（1）建安工程总费用12548433.59元。（2）施工图设计费282494.40元。本项目招标控制价12830927.99元，其中：（1）建安工程总费用12548433.59元。（2）施工图设计费282494.40元。是否接受联合体投标本次招标接受联合体投标。本次招标接受联合体投标。投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）投标人资格要求1.投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2.资质要求：投标人须同时具备由建设行政主管部门颁发的下列（1）和（2）资质:(1)工程设计资质：须具备工程设计综合甲级资质，或电力行业设计丙级（或以上）资质，或工程设计电力行业（送电工程）专业丙级（或以上）资质；(2)施工资质：须同时具备以下①②③资质：①电力工程施工总承包三级（或以上）资质，或输变电工程专业承包三级（或以上）资质；②具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级（或以上）资格；③具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记。3.本次招标接受联合体投标。如为联合体投标允许联合体成员不多于2个，可由不同独立法人组成联合体，联合体投标时，应约定其中一方作为联合体牵头人，且为工程总承包单位，必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务；已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。24、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。4、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。4、项目负责人要求：（1）拟委任的项目设计负责人（若为联合体投标，由设计单位提供）须具备注册电气工程师（供配电）执业资格注册证书或注册电气工程师（发输变电）执业资格注册证书或电电气相关专业中级工程师（或以上）职称。（2）拟派的工程总承包项目经理（若为联合体投标，由施工单位提供）须具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师，同时取得建设行政部门颁发的安全生产考核合格证（B证），目前没有担任在建工程的项目经理（项目经理有在建工程的时间界定为：该项目经理已存在担任其他项目评标结果公示的第一中标候选人至工程竣工验收且在三库平台没有在建项目）。5.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人。6.根据广州公共资源交易中心要求，投标人在投标登记时间要求前应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。投标人业绩要求无无无是否采用电子招标投标方式是获取招标文件的方式下载招标文件的网络地址广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn/）是否采用电子招标投标方式是获取招标文件的方式获取招标文件的方式投标人自行登录广州公共资源交易中心网站，下载招标文件及相关资料。投标人缴交资料费人民币100元。3获取招标文件开始时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）获取招标文件截止时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）递交投标文件截止时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）投标文件递交方式1.投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。2.投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。3.递交备用电子U盘时须提交法人证明书及授权书原件。4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件材料，招标人不予受理。开标时间2024年月日时分（与投标截止时间为同一时间）开标地点广州公共资源交易中心第开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。发布公告媒介广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心。招标人广东茂高投资集团有限公司联系地址茂名大道高新段688号乙烯工业园国家危险化学品质量监督检验中心五楼招标人联系人李女士联系电话0668-2888275招标代理机构广东中言工程管理有限公司联系地址茂名市站北二路18号第三层招标代理联系人谭工联系电话0668-2171199招标监督机构茂名高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局联系电话0668-2762626其他依法应当载明的内容本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。8.具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。8.具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。本项目采用网上投标登记方式，投标人应在招标公告发布后至网上投标登记截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，因投标人原因或其他因素造成投标人未能成功办理投标登记手续的，提交的投标文件备用电子U盘将拒绝接受，其责任由投标人自负。投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心，首页→服务指南→系统帮助→操作手册（全流程电子化项目）。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟内。须在截止时间前递交投标文件备用电子U盘。投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“广州公共资源交易中心网站”答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。根据广州公共资源交易中心要求，投标人及拟委派的项目经理在投标登记前已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。7.逾期上传电子投标文件或逾期送达致投标文件备用电子U盘、未按要求送达投标文件备用电子U盘到指定地点的，招标人不予受理。8.具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排。5附件茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC拒绝投标单位名单（部分）序号单位拒绝投标期拒绝投标期拒绝投标情况序号单位起始日期截止日期更新至年月日12345678910说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目-七迳镇圩镇区域电力迁改项目EPC的投标。2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。6
投标 / 标书制作要点（原创）
本老旧小区改造 电力迁改 电力迁改工程 线路迁移工程涉及「中标候选人公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标候选人公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
