养老服务中心建设中标候选人公示（弥渡发展集团有限公司2025）
中标候选人公示
招标项目名称：
大理州弥渡县养老服务中心建设项目（EPC）
标段编号：
GC532900202500125001001
标段名称：
大理州弥渡县养老服务中心建设项目（EPC）
招标人：
弥渡发展集团有限公司
招标人地址：
弥渡县弥城镇人民路16号-1
招标联系人：
张利林
联系电话：
18887260036
招标代理：
云南途博招标咨询有限公司
招标代理地址：
弥渡县弥城镇月亮湾小区9号商铺
招标代理联系人：
普朝思
招标代理联系电话：
13577243484
公共资源交易行业分类：
房屋建筑工程
工程类型：
设计施工总承包
合同估算价(万元)：
1880
开标时间：
2025-05-06 08:30
拦标价(费率或单价等)：
监督部门及联系方式：
弥渡县住房和城乡建设局0872-3071966
公示开始时间：
2025-05-06 17:30
公示结束时间：
2025-05-09 17:30
招标方式：
公开招标
评标办法：
综合评估法
评标结果是否对外发布：
对外发布
公示性质：
正常
拟中标人情况说明：
评标情况：
详见评标报告
异议、投诉、监督渠道及其他内容：
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议，请于公示期以书面形式（或交易系统）向招标人及代理机构提出异议；如对招标人和代理机构的处理结果不服，可继续向其提出异议或以书面形式（或交易系统）向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 行政监督部门：弥渡县住房和城乡建设局 电话：08723071966
中标候选人信息
第一中标候选人：
云南璟晟建设工程有限公司
单位代码：
91530102MA6PAEFA09
联合体投标单位：
中祥设计有限责任公司
联合体投标单位代码：
91210202MA10L0N855
是否拟中标人：
是
评标排名：
1
价格类型：
费率或单价等
报价：
按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）2.2%计取；参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠（下浮）16.6%计取设计费。
得分：
85.6
项目负责人：
尚光武
项目负责人相关证书名称和编号：
建筑工程专业注册二级建造师 云2532019202117936
项目负责人业绩：
满足招标文件要求
工期（交货期）：
210日历天（含工程设计服务周期）
质量：
（1）设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，应完成各设计阶段的报批报审工作，并确保设计成果的经济合理性，设计图满足施工要求并通过图纸审查。（2）施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。（3）设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
响应招标文件要求的资格能力条件
投标人资质等级：
建筑工程施工总承包贰级、建筑行业乙级
信誉要求：
满足招标文件要求
企业类似业绩：
满足招标文件要求
安全生产许可证：
(云)JZ安许证字[2020]001313
第二中标候选人：
西盟龙润建筑工程有限公司
单位代码：
91530829MA6L3LC747
联合体投标单位：
中誉恒信工程咨询有限公司
联合体投标单位代码：
91410105777950056Y
是否拟中标人：
否
评标排名：
2
价格类型：
费率或单价等
报价：
按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）1.1 %计取；参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠（下浮）15.5 %计取设计费。
得分：
75.58
项目负责人：
王晓东
项目负责人相关证书名称和编号：
建筑工程专业注册二级建造师 云2532019202103266
项目负责人业绩：
满足招标文件要求
工期（交货期）：
210日历天（含工程设计服务周期）
质量：
（1）设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，应完成各设计阶段的报批报审工作，并确保设计成果的经济合理性，设计图满足施工要求并通过图纸审查。（2）施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。（3）设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
响应招标文件要求的资格能力条件
投标人资质等级：
建筑工程施工总承包贰级、建筑行业（建筑工程）甲级
信誉要求：
满足招标文件要求
企业类似业绩：
满足招标文件要求
安全生产许可证：
(云)JZ安许证字[2019]000209
第三中标候选人：
云南昊兴建设工程有限公司
单位代码：
91530103MA6N94U691
联合体投标单位：
中晟恒昌设计集团有限公司
联合体投标单位代码：
91520600MAAL30C31J
是否拟中标人：
否
评标排名：
3
价格类型：
费率或单价等
报价：
按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）3.9 %计取；参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠（下浮）18.7%计取设计费。
得分：
74.1
项目负责人：
李静
项目负责人相关证书名称和编号：
建筑工程二级注册建造师 云2532019202108760
项目负责人业绩：
满足招标文件要求
工期（交货期）：
210 日历天（含工程设计服务周期）
质量：
（1）设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，应完成各设计阶段的报批报审工作，并确保设计成果的经济合理性，设计图满足施工要求并通过图纸审查。（2）施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。（3）设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。
响应招标文件要求的资格能力条件
投标人资质等级：
建筑工程施工总承包贰级 建筑行业（建筑工程）乙级
信誉要求：
满足招标文件要求
企业类似业绩：
满足招标文件要求
安全生产许可证：
(云)JZ安许证字[2019]000331
附件:
序号
文件名
创建时间
1
中标候选人公示、业绩、人员.zip
2025-05-06 16:01:26
详细评分表:
序号
文件名
创建时间
1
详细评分表_附件.pdf
2025-05-06 12:53:40
施工业绩证明扫描件中标通知书编号：ZBBA53280023071908西盟龙润建筑工程有限公司：景洪市2023年老旧小区改造（绿桥住宿区等23个小区）配套基础设施建设项目二标段于2023年08月30日公开开标后，已完成评标工作，现确定你单位中标。中标价：￥14485117.66元（大写：人民币壹仟肆佰肆拾捌万伍仟壹佰壹拾柒元陆角陆分）。招标范围：绿桥住宿区、热院住宿区、西双版纳职术学院、嘎栋粮管所住宿区、拖修厂住宿区新城社区5个小区内排水、供水、供电、道路、停车场、绿化、照明、服务用房、垃圾收储等基础设施改造。包括设计施工图纸中所包含的内容。工期：120日历天。工程质量：按国家及相关行业质量验收标准，一次性验收合格。项目负责人：王晓东。请你单位在收到中标通知书后30日内与招标人签订建设工程施工合同。招标人：景洪市住房和城乡建设局（盖章）招标代理机构:景洪市和信建设工程咨询有限责任公司（盖章）2023年9月7日招标投标管理机构意见：（盖2023说明：1.此中标通知书由建设单位发出。2.中标单位凭此中标通知书办理施工手续。3.施工单位凭此中标通知书办理施工许可证手续。32石家银建设工程施工合同发包方：（全称）景洪市住房和城乡建设局承包方：（全称）西盟龙润建筑工程有限公司合同签订日期：2023年09月08日石家银第一部分合同协议书发包人（全称）：景洪市住房和城乡建设局承包人（全称）：西盟龙润建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就景洪市2023年老旧小区改造（绿桥住宿区等23个小区）配套基础设施建设项目二标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：景洪市2023年老旧小区改造（绿桥住宿区等23个小区）配套基础设施建设项目二标段。2.工程地点：景洪市城区。3.工程立项批准文号：景发改审批（2022）237号。4.资金来源：拟争取中央预算内资金及地方配套。5.工程内容：绿桥住宿区、热院住宿区、西双版纳职术学院、嘎栋粮管所住宿区、拖修厂住宿区新城社区5个小区内排水、供水、供电、道路、停车场、绿化、照明、服务用房、垃圾收储等基础设施改造。包括设计施工图纸中所包含的内容。（招标范围应涵盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明）。6.工程承包范围：绿桥住宿区、热院住宿区、西双版纳职术学院、嘎栋粮管所住宿区、拖修厂住宿区新城社区5个小区内排水、供水、供电、道路、停车场、绿化、照明、服务用房、垃圾收储等基础设施改造。包括设计施工图纸中所包含的内容。（招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准，包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明）。二、合同工期计划开工日期：2023年09月11日（具体以监理开工令日期为准）计划竣工日期：2024年01月08日工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。石家银三、质量标准工程质量符合按国家及相关行业质量验收标准，一次性验收合格四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）壹仟肆佰肆拾捌万伍仟壹佰壹拾柒元陆角陆分（￥14485117.66元）：其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）￥元；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）￥元（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）￥元（4）暂列金额：人民币（大写）￥元）。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：王晓东六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）：（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。石家银上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年9月6日签订。十、签订地点本合同在景洪市住房和城乡建设局办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。石家银此页无正文景洪市住房和城乡建设局西盟龙润建筑工程有限公司发包人：承包人：(公章）(公章)法定代表人或其委法定代表人或其不家银（签字）托代理人：《签字）委托代理人：统一社会信用代统一社会信用代L91530829MA6L3LC747码：码：云南省普洱市西盟佤族自治地址：景洪市么龙路16号附1号地址：县勐梭路3171号附101号邮政编码：666100邮政编码：665700电话：0691-2135300电话：18313887467传真：传真：电子信箱：电子信箱：//中国农业银行西盟佤族自治开户银行：开户银行：县支行账号：L账号：240891010400147224石家银十二、投标人提交的其他资料（设计单位）投标人认为提供的其他资料承诺书致：弥渡发展集团有限公司（招标人名称）我公司自2022年1月1日起至今未发生诉讼及仲裁情况。投标人（盖单位章或电子签章）：中誉恒信工程咨询有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）日期：2025年05月05日石家银设计业绩：GF-2000-0210建设工程设计合同[专业建设工程设计合同]工程名称：宝丰县中医院提升改造项目-设计工程地点：宝丰县合同编号：2Hx-21b-22040(由设计人编填）设计证书等级：建筑甲级、市政乙级发包人：宝丰县东坤项目建设运营有限公司设计人：中誉恒信工程咨询有限公司签订日期：2022-9-15中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局石家银发包人：宝丰县东坤项目建设运营有限公司设计人：中誉恒信工程咨询有限公司发包人委托设计人承担宝丰县中医院提升改造项目设计，工程地点为宝丰县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：国家住建现行标准、规范、规程、办法等执行。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容4.1项目名称：宝丰县中医院提升改造项目一设计4.2项目规模及设计内容：4.2.1项目规模：1栋10层住院医技（内科）楼，总建筑面积40344.00m，其中地上建筑面积26221.00m，地下建筑面积14123.00m。并配套建设周边道1石家银路广场硬化、绿化、给排水、供配电、通讯、动力系统、消防工程以及其他配套设施。4.2.2设计内容：承担本项目建设内容范围内的方案设计、初步设计、建筑、结构、给水排水、暖通、电气、人防及消防施工图设计及相应的后续服务工作。4.3设计阶段：方案设计、初步设计、施工图4.4投资：工程投资估算：2亿元：第五条设计人项目负责人设计人项目负责人：殷建平第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：序号资料及文件名称份数提交时间备注1项目可行性研究报告、立项报告和审批文件1合同签订日2发包人要求即设计任务书1合同签订日3当地规划部门的规划文件1合同签订日4合同8合同签订日5地勘报告1合同签订日6建设单位关于本工程其他意见及资料1合同签订日7竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内第七条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：序号资料及文件名称纸质份数电子份数提交时间备注1施工图8合同签订且方案确定后30天2第八条费用及支付方式8.1费用双方商定，本合同的设计费为贰佰捌拾万（￥2800000.00）。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。2石家银如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。8.2支付方式8.2.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计56万元整作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2.2方案文本提交时，发包人支付设计费总额的30%，计84万元整。8.2.3设计人提交施工图文件后三天内，发包人支付设计费总额的50%，计140万元整。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第六条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延：发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的，由双方另行协商费用支付事宜。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。3石家银9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为规范规定年限。9.2.3设计人负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。询有9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人专已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件。一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。4石家银第十一条争议解决本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由发包人所在地人民法院裁决。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。5石家银（二）施工业绩扫描件360导航一个主页，整个世界x垒云南省公共资源交易信息网云南省公共资源文易中心云南省公共资源交易平台×+回O.https://ggzyyn.gov.cn/nggfwpt-home-web/w/radeHal/tradeDetallgul=2c8f2fbf-r3d1-4blb-912c-ad96492169ea&colCode=1&owCode=中标结果公示&from=jQX旧业三京东游戏大全发百度一下大理州公共资童云南省公共资交通运输部公信用服务平百页云南省建筑市国家企业值用信用中国（云国国家税务总局云全国法院失镇板云南省水利工清云南人力资源建设工程值息国街：2023年5月12日084419五五大理阴11-24请登录大理州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·大理州首机构筒介交易信息公告动态办事南管理制度交易监督开评标场地全省服务系统AP前位置：首页/交信息/详漾濞县公益性骨灰堂建设项目发布时间：2022-12-01间读次数：1179中标结果公告标段编号：标段名称：县公性骨灰堂建设项目工程类型：施工监部门及联系方式：漾族自治县招标委员会办公室0872-7524611发时间：2022-12-0110:30:00投资项目统一代码：中标人：云南吴兴建设工程有限公司中标人代码：91530103MASN94U691中标价（率或单价等）：1577.299902万元中标工期（天）：365项目经理：丰静备注说明：件列表：本强明设计过的业绩扫描件合同编号：GDFSEJ(2024）019勘察设计施工总承包项目合同项目名称：丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包建设地点：丰顺县埔寨镇塔下村、采芝村发包人：丰顺县埔寨镇人民政府承包人：广东省丰顺县第二建筑工程公司（联合体主体）中晟恒昌设计集团有限公司（联合体成员）东海业岩土工程有限公司（联合体成员）2024年12月10日本强服丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包第一部分合同协议书发包方：丰顺县埔寨镇人民政府承包方：广东省丰顺县第二建筑工程公司（联合体主体）中晟恒昌设计集团有限公司（联合体成员）广东海业岩土工程有限公司（联合体成员）依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人共同达成如下协议。1、工程概况工程名称：丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包。建设内容：对埔寨镇塔下村和采芝村进行人居环境提升、六乱整治、三线整治、外立面风貌提升、村域范围内完善污水管网、道路提升改造、基础设施建设、完善公共服务、绿美建设、文化宣传和文化布展工程等。（本项目具体实施的建设规模及内容结合项目实际需求按招标人要求执行，建设规模存在调整的可能，中标人应按照招标人要求进行调整，最终以审定的施工图和招标人的要求为准。）工程地点：丰顺县埔寨镇塔下村、采芝村立项批文：已由丰顺县发展和改革局文件以丰发改投审（2024]84号批准建设资金来源：项目建设所需资金由财政资金、上级补助及自筹解决等。2、工程承包范围工程勘察（岩土工程）、工程施工图设计（含预算编制）、施工总承包，即完成本工程的工程勘察（岩土工程）、工程施工图设计（含预算编制）、施工。3、合同工期：730个日历天（含勘察30个日历天，设计60个日历天）丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包第一部分合同协议书发包方：丰顺县埔寨镇人民政府承包方：广东省丰顺县第二建筑工程公司（联合体主体）中晟恒昌设计集团有限公司（联合体成员）广东海业岩土工程有限公司（联合体成员）依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人共同达成如下协议。1、工程概况工程名称：丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包。建设内容：对埔寨镇塔下村和采芝村进行人居环境提升、六乱整治、三线整治、外立面风貌提升、村域范围内完善污水管网、道路提升改造、基础设施建设、完善公共服务、绿美建设、文化宣传和文化布展工程等。（本项目具体实施的建设规模及内容结合项目实际需求按招标人要求执行，建设规模存在调整的可能，中标人应按照招标人要求进行调整，最终以审定的施工图和招标人的要求为准。）工程地点：丰顺县埔寨镇塔下村、采芝村立项批文：已由丰顺县发展和改革局文件以丰发改投审（2024]84号批准建设资金来源：项目建设所需资金由财政资金、上级补助及自筹解决等。2、工程承包范围工程勘察（岩土工程）、工程施工图设计（含预算编制）、施工总承包，即完成本工程的工程勘察（岩土工程）、工程施工图设计（含预算编制）、施工。3、合同工期：730个日历天（含勘察30个日历天，设计60个日历天）4、质量标准勘察质量标准：符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求；设计质量标准：符合国家、行业颁布的工程设计规范要求：施工质量标准：符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准。1本强明丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包5、合同暂定价本工程中标合同暂定价，1.70%（保留两位小数）的投标下浮率，包括勘察费、设计费、建安工程费，中标总价：36047345.59元，人民币（大写）叁仟陆佰零肆万柒仟叁佰肆拾伍元伍角玖分整。其中：建安费：34843101.78元（其中塔下村：14511560.98元，采芝村：20331540.80元），勘察费：321136.27元，设计费：883107.54元，最终工程勘察费、设计费以完成施工图预算金额进行计算。5.1勘察费为￥321136.27元，人民币（大写）叁拾贰万壹仟壹佰叁拾陆元贰角柒分，勘察费中标下浮率为1.70%，所有费用均由其下属机构梅州分公司开具发票和收款事宜。收款方：广东海业岩土工程有限公司梅州分公司开户行：中国建设银行梅县支行账号：440501727157000001035.2设计费￥883107.54元，人民币（大写）捌拾捌万叁仟壹佰零柒元伍角肆分设计费中标下浮率为1.70%，所有费用均由其下属机构梅州分公司开具发票和收款事宜。收款方：中晟恒昌设计集团有限公司梅州分公司开户行：中国建设银行梅州丽都支行账号：440501728660000010936、承包人项目经理勘察负责人：潘育谋建筑设计负责人：周盈市政设计负责人：卢雪发建筑工程项目负责人：刘剑平7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工的竣工交付及缺陷修复。8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9、本项目的基本预备费由发包人根据项目的实施情况，按照有关文件及规定在其开支范围内使用。10、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3)评标办法；（4）合同条款及格式：（5）任务书；2本强服丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包（6）发包人提供的资料；（7）投标文件格式：(8）投标人须知前附表规定的其他资料，如答疑纪要、澄清文件、修改文件等。11、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。12、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。13、本协议书中有关词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。14、本合同一式玖份。合同签订后发包人执陆份，承包人（牵头人）及联合体单位各执壹份：其余由发包人分送有关单位。15、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。16、本合同在承包人已将合同工程全部移交给发包人，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。17、本合同未尽事宜双方签署补充协议。发包人：丰顺县埔寨镇人民政府（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）开户银行：账号：-承包人（联合体主体）：广东省丰顺县第二建筑工程公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）开户银行：中国建设银行丰顺县支行账号：440017273510505729591I3本强明丰顺县埔寨镇典型村建设项目勘察设计施工总承包承包人（联合体成员1）：虫晟恒昌设计集团有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）开户银行：中国建设银行梅州丽都支行账号：44050172866000001093承包人（联合体成员2）：广东海业岩土工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理（签字）开户银行：中国建设银行梅县支行账号：4405017271570000-0103：7004年12月19日合同签订日期：4本强服·r.....、白..江-.、白中标公示发布登记表招标人称渡发展集团有限公司联系人及联系电话张利林0872-8164330工程名称大理州弥渡县养老服务中心建设项目（EPC）招标代理云南途博招标咨询有限公司招标类别设论、施工总承包招标方式公开招标资格后审开标时间2025年5月6日08时30分.公示时间.2025年5月7日-2025年5月9日-.工程控制价（下浮率）（1）工程设计费用投标限价：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10号）计算后下浮不低于15%（专业调整系数1.0、复杂系数1.0、附加调整系数1.0）。（设计费由投标人结合设计市场情况、单位自身的技术水平及实力，合理填报具有竞争力的报价。设计费投标报价下浮率不得低于投标限价，否则按否决投标处理）。（2）建筑安装工程费投标限价：下浮率不低于1%，（经审计部门审定的建筑安装工程费为基数，投标人根据市场行情及自身情况填报下浮率）。建筑安装工程费不得上浮，所报投标报价为下浮率。否则按否决投标处理。3）所报费率中标后不得调整和撤回，否则按废标处理。Y投标人数量：F·一·...-.·44拟中标人云南璟晟建设工程有限公司（中祥设计有限责任公司）企业资质建筑工程施工总承包贰级建筑行业乙级中标价（下浮率）按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）2.2%计取：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠优惠（下浮）16.6%计取设计费。工期210日历天（含工程设计服务周期）中标人代码（组织机构代码/信用代码)91530102MA6PAEFA0991210202MA10LON855质量目标（1）设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据应完成各设计阶段的报批报审工作，并确保设计成果的经济合理性，设计图满足施工要求并通过图纸审查。（2）施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。（3）设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。...业绩情况.“符合招标文件要求项目经理尚光武建造师资质等级建筑工程二级建造师建造师证书、编号云2532019202117936该工程经评标委员会评审，推荐中标候选人情况如下：.扫描全能王创建......第一中标候选人云南璟晟建设工程有限公司（中祥设计有限责任公司）,LUG西盟龙润建筑工程有限公司（中誉恒信工程咨询有限公司）,·报价按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）2、2%计取：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002）10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠优惠（下浮）16.6%计取设计费。第二中标候选人:报价按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）1.1%计取：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠优惠（下浮）15.5%计取设计费。第三中标候选人云南昊兴建设工程有限公司（中晟恒昌设计集团有限公司）报价按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠（下浮）3.9%计取：参照《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10号）以审计部门审定的建筑安装工程费为基数优惠优惠（下浮）18.7%计取设计费。被否决投标的否决理由：无...根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。招标人：（公章）2025年5月6日行政监督部门：弥渡县住房和城乡建设局电话：0872-307196653-0002,.扫描全能王创建建创.大理州政府网站信息公开审查表、-lk填报日期：2025年5月6日K.E网站名称云南省公共资源交易信息网、弥渡县人民门户网站拟公开信息单位招标人：弥渡发展集团有限公司招标代理机构：云南途博招标咨询有限公司信息名称大理州弥渡县养老服务中心建设项目（EPC）评标结果公示#信息形式口公文（文号：）非公文信息拟公开时间口长期公开定期公开2025年5月7日至2025年5月日信息内容摘要详见《评标结果公示登记表》、起草者、制作者或科室责任人初审意见拟在云南省公共资源交易中心、你渡县人民门户网站公开。签字（盖章）12025年5月6日信息公开保密审查负责人、机构审核意见应予公开依据：已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感及未经权利人同意公开的个人隐私、商业秘密等信息，同意进行公开。签字（盖章）20358点月6日信息校对信息已校对完误：电字版与纸质版内容一致。一签字（盖章）2025年5月6日主要领导审批意见.单位公章：1同意2025年5月6日.备注002022P...T1..王能全描扫十二、投标人提交的其他资料(一)施工业绩近年完成的类似项目情况表项目名称大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目（EPC总承包）项目所在地大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园内发包人名称弥渡县红岩镇中心学校发包人地址大理白族自治州弥渡县竹元线红岩二中东南侧发包人电话18987227979合同价格总投资约1152万元开工日期2024年01月12日竣工日期2024年07月12日承担的工作新建保教楼综合楼一幢，建筑面积2912平方米，其中地上2597平方米、地下315平方米、以及设施设备购置。项目总投资约1152万元。工程质量（1)设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查。（2)施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。（3)设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。（4）项目总体要求：设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定，工程竣工验收合格。项目建筑使用功能和建筑技术经济指标满足招标文件和规划条件要求。黄露1972项目经理尚光武技术负责人杨作振项目描述新建保教楼综合楼一幢，建筑面积2912平方米，其中地上2597平方米、地下315平方米、以及设施设备购置。项目总投资约1152万元。备注1黄露1973附：公司业绩证明材料中标通知书通知书编号：YNTB-20231130招标编号：GC532900202300800001001中标人名称：云南璟晟建设工程有限公司//云南广源设计有限公司你方于2023-12-24（投标日期）所递交的大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目（EPC总承包）（项目名称）大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目（EPC总承包）标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价（费率或单价等）：设计费报价20万元，建安工程费下浮率1.0%工期：180日历天工程质量：符合设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格标准设计项目负责人：任倩倩施工项目负责人：尚光武请你方在接到本通知书后的30日内到弥渡县红岩镇中心学校（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向我方提交履约担保。招标人盖单位章）陈银4招标代理：（盖单位章）法定代表人：（签字）打印日期：2024-01-02作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！：.黄露1974合同编号：建设项目工程总承包合同28工程名称：大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目发包人：弥渡县红岩镇中心学校承包人（联合体牵头人）：云南璟晟建设工程有限公司承包人（联合体成员）：云南广源设计有限公司合同签订日期：2024年01月11日黄露1975大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目第一部分合同协议书发包人（全称）：弥渡县红岩镇中心学校承包人（牵头人全称）云南璟晟建设工程有限公司1（联合体成员）云南广源设计有限公司1依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项且事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目工程批准、核准或备案文号：弥发改社会复【2023】29号工程内容及规模：新建保教楼综合楼一幢，建筑面积2912平方米，其中地上2597平方米、地下315平方米、以及设施设备购置。项目总投资约1152万元。:1工程建设地址：弥渡县红岩镇中心幼儿园内工程承包范围：1.本工程的设计、材料设备的采购、建安工程施工、验收、移交、备案及质保期的保1修等工作。2.按相关规定需由中标人完成的相关方案论证、专项检测及验收报建、办证等工作并承担相关费用：配合招标人办理工程建设必须履行的各类审批、核准或备案手续等。3.中标人必须负责统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成有关部门竣工备案验收。二、工程主要生产技术（或设计方案）来源-1-黄露1976大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目主要生产技术来源无，设计方案来源中标人。三、主要日期1.计划开工日期：2024年01月12日。实际开工日期：以监理人书面开工令为准。2.计划竣工日期：2024年07月12日。实际竣工日期：自开工之日起180日历天。3.合同工期总日历天数：180日历天4、工程质量标准（1）设计质量要求：设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查。（2）施工质量要求：达到设计要求，符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，一次性验收合格。（3）设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。（4）项目总体要求：设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定，工程竣工验收合格。项目建筑使用功能和建筑技术经济指标满足招标文件和规划条件要求。四、合同价格和付款货币设计费：20万元建安工程费下浮率为：1.0%；建安工程费按结算审定总价乘以（1-1.0%）进行结算合同总价款最终按实际完成工程量及本合同约定的计价规则进行工程结算。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。-2-黄露1977一大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：签字、盖章（本页以下无正文）发包人：弥渡县红岩镇中心学校（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：际限（签字）经办人：邮政编码：法定代表人：.授权代表：电话：一-传真电子邮箱：】开户银行：:账号：1:-3-黄露1978大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目承包人（联合程有承包人（联合体成员方）：云南璟晟建设工程有限公司云南广源设计有限公司（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）经办人：向光就经办人：工商注册住所：工商注册住所：弥渡县弥城镇华辰国际公馆2-27号商铺云南省玉溪市高新区利新街10号企业组织机构代码：91530102MA6PAEFA09企业组织机构代码：915304007194441550邮政编码：675600邮政编码：1法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：0877-2061796传真传真：0877-2061796电子邮箱：电子邮箱：开户银行：中国建设银行大理龙山支行开户银行：交通银行玉溪红塔支行账号：53050171607200000332账号：534701040012015540120合同订立时间：2024年01月11日合同订立地点：弥渡县红岩镇中心学校-4-承包人（联合承包人（联合体成员方）：程有云南璟晟建设工程有限公司云南广源设计有限公司（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）经办人：向光就经办人：工商注册住所：工商注册住所：弥渡县弥城镇华辰国际公馆2-27号商铺云南省玉溪市高新区利新街10号企业组织机构代码：91530102MA6PAEFA09企业组织机构代码：915304007194441550邮政编码：675600邮政编码：1法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：0877-2061796传真传真：0877-2061796电子邮箱：电子邮箱：开户银行：中国建设银行大理龙山支行开户银行：交通银行玉溪红塔支行账号：53050171607200000332账号：534701040012015540120合同订立时间：2024年01月11日合同订立地点：弥渡县红岩镇中心学校-4-黄露1979资料号大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目（EPC总承包）建设工程竣工验收备案表表A7-1备案号：2024-0871云南省住房和城乡建设厅制筑业软件484853515748575黄露1980建设工程竣工验收备案表建设单位弥渡县红岩镇中心学校工程名称大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目（EPC总承包）工程地址原弥渡县红岩中心卫生院内建筑规模2912m11520000.00元结构类型/工程用途房屋新建开工日期2024年01月12日竣工验收日期204年1月12日施工许可证号/施工图审查合格书号119843660082勘察单位云南建拓勘察设计有限公司资质等级甲级设计单位云南省规划设计研究院资质等级甲级施工单位云南璟晟建设工程有限公司资质等级叁级监理单位云南天信工程监理有限公司资质等级乙级工程质量监督机构弥渡县住房和城乡建设局建筑工程质量监督站筑业软件484853515748575黄露1981竣工验收意见勘察单位意见刘振兴同事验中单位（项目）负责人(公章）20277月12日设计单位意见符合设计要求，同意验发。单位（项目）负责人：李志军年7月2日（公章）ZO施工单位意见自检名格，同童骆收单位（项目）负责人：尚光武（公章）22年7月2日监理单位意见符合质量要求同收单位（项目）负责人：工行气（公章）2024年月2日建设单位意见中问况收单位（项目）负责人：陈很中2日筑业软件484853515748575黄露1982工程竣工验收备案文件目录1工程施工许可证；2施工图设计文件审查合格书3建设单位工程竣工验收报告；4勘察、设计单位工程质量检查报告；5监理单位工程质量评估报告；6施工单位工程竣工报告；7规划、公安消防等部门出具的认可文件或准许使用文件；8施工单位签署的工程质量保修书；9工程造价管理机构出具的建设工程结算价备案表（按规定结算价必须备案的项目）；10法规、规章规定必须提供的其它文件。备案意见大理州弥渡县红岩镇中心幼儿园及附属工程建设项目（EPC总承包）工程的竣工验收备案文件已于年月日收，-予以备室。备案经办人号品备案机关负责人高（签章）2024年7月21日本备案表一式五份，建设单位、施工单位、城建档案馆、产权登记部门和备案机关各一份。筑业软件484853515748575黄露1983（二)设计业绩近年完成的类似项目情况表项目名称呼和浩特综合保税区国际贸易中心大楼维修改造工程设计项目所在地呼和浩特市赛金海路发包人名称呼和浩特市北兴产业投资发展有限责任公司发包人地址呼和浩特市土默特左旗三环路西城阳光发包人电话15344119807合同价格35.7500万元开工日期2023年7月31日竣工日期2023年8月31日承担的工作方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计以及施工阶段所有的设计服务等内容工程质量优秀项目经理1技术负责人高波项目描述总建筑面积：8600平方米（其中地上约7400平方米，地下约1200平方米）：地上7层，地下1层：建筑高度45.35米。工程设计范围呼和浩特综合保税区国际贸易中心大楼维修政造项目外墙设计，室内装饰装修设计，给水排水系统设计，采暖与空调系统设计，电气系统设计、弱电设计。投资估算：1396.70万元人民币。备注1黄露1984附：设计业绩GF-2015-0209合同编号：建设工程设计合同（房屋建筑工程）.住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局黄露1985第一部分合同协议书发包人（全称）：呼和浩特市北兴产业投资发展有限责任公司设计人（全称）：中祥设计有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就呼和浩特综合保税区国际贸易中心大楼维修改造工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：呼和浩特综合保税区国际贸易中心大楼维修改造工程设计2.工程地点：呼和浩特市赛金海路以南，综合保税区西侧3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：8600平方米（其中地上约7400平方米，地下约1200平方米）；地上7层，地下1层；建筑高度45.35米。4.建筑功能：1、2层大堂、展示区、6、7层综合办公室、8、9、10层保税区办公室等。5.投资估算：1396.70万元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：呼和浩特综合保税区国际贸易中心大楼维修改造项目外墙设计，室内装饰装修设计，给水排水系统设计，采暖与空调系统设计，电气系统设计、弱电设计。2.工程设计阶段：包括方案设计、初步设计、施工图设计以及施工阶段所有的设计服务等内容，具体内容详见设计任务书。3.工程设计服务内容：方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计以及施工阶段所有的设计服务等内容。同时设计人须提供全过程驻场服务，并积极配合发包人对该项目实施过程中所有设计方面的问题进行深度的技术交底，并通过自治区和呼和浩特市相关职能部门各阶段的审批及招标人认为需要设计的其他内容。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2023年7月31日。计划完成设计日期：2023年8月31日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。黄露1986十、拟投入项目团队专业人员（管理）人员基本情况表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险项目经理尚光武工程师二级建造师注册证书二级云2532019202117936建筑工程已缴纳/技术负责人杨作振工程师职称证中级滇文工2021237建筑工程已缴纳/施工员张兆铭助理工程师土建施工员初级0532410100014000054建筑工程已缴纳/安全员杨立燕助理工程师安全员初级云建安C3(2024)0090289建筑工程已缴纳1质量员（质检员）李霄武助理工程师土建质量员初级0532410600014000175建筑工程已缴纳/标准员黄露工程师标准员中级0532411500014000137建筑工程已缴纳/材料员史宗红工程师材料员中级0532411100014000155水利水电工程己缴纳1机械员龙雪利工程师机械员中级05324112000140建筑工程已缴纳/黄露178000185劳务员苏愿愿助理工程师劳务员初级0532411300014000149建筑工程已缴纳1资料员杨桥艳工程师资料员中级0532411400014000191建筑工程已缴纳1注：包含拟派本项目的所有人员，附以上人员身份证、相关注册证书、职称证（若有）、社保证明等原件扫描件。投标人（或联合体牵头人）（电子签章）：云南璟晟建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：黄露日期：2025年05月05日黄露1781十、拟投入项目团队专业人员（管理）人员基本情况表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险工程总承包项目经理王晓东工程师二级建造师注册证书二级云2532019202103266建筑工程53010296269762项目技术负责人黄忠勇工程师职称证书中级011012621建筑工程53289993659665专职安全生产管理人员李健曦工程师安全生产考核合格证书中级云建安C2（2023）0019813建筑工程53230113989775施工员朱灵林工程师施工员职业培训合格证中级0532310100029000023建筑工程53080212046740质量员（质检员）自乾凤工程师质量员职业培训合格证中级0532310900029000020建筑工程53082913366553标准员李云海工程师标准员职业培训合格证中级0532311500029000023建筑工程53082912784552材料员石佳良工程师材料员职业培训合格证中级0532211195322000561建筑工程53082912113276机械员欧阳彬1机械员职业培训合格证中级0532311200029000037建筑工程5000010461698劳务员李艳瑞工程师劳务员职业培训合格证中级0532311300029000017建筑工程53010213970815资料员和进梅工程师资料员职业培训合格证中级0532311400029000024建筑工程53082913983787设计负责人殷建平高级工程师注册建筑师一级20204101183建筑******************结构专业负责人王鹏高级工程师注册结构工程师一级S064101126结构******************给排水专业负责人张辉高级工程师注册公用设备工程师（给水排水）CS114100193给排水******************电气专业负责人王锋高级工程师注册电气工程师（供配DG103300332电气******************电气专业负责人王锋高级工程师电）DG103300332电气******************暖通专业负责人魏远高级工程师注册公用设备工程师（暖通空调）CN154100267暖通******************建筑专业负责人杨磊高级工程师注册建筑师一级20224101510建筑******************注：包含拟派本项目的所有人员，附以上人员身份证、相关注册证书、职称证（若有）、社保证明等原件扫描件。投标人（或联合体牵头人）（电子签章）：西盟龙润建筑工程有限公司石家银法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）：日期：2025年05月05日石家银十、拟投入项目团队专业人员（管理）人员基本情况表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险项目经理李静工程师二级建造师证二级建筑工程二级注册建造师证注册编号：云2532019202108760建筑工程53011198411802技术负责人周涛工程师职称证中级建筑工程中级职称证352121100655建筑工程53292513651646施工员杨勐工程师施工管理员证管理员施工员证0531910195319000138建筑工程53292597010652安全员李林玉工程师专职安全生产管理考核合格证管理员安全考核合格证云建安C2（2023）0018292建筑工程53292513651660质量员（质检员）杨枝宏工程师土建质量员证管理员土建质量员证0532410600027000012建筑工程53292597141727标准员**明工程师标准员证管理员标准员证0532411500027000019建筑工程53010398121404材料员李建蓉工程师材料员证管理员材料员证0531811195318000082建筑工程53292513652267机械员白先发工程师机械员证管理员机械员证0532311200027000077建筑工程53292513652102劳务员欧阳成灵工程师劳务员证管理员建筑工程劳务员证0531711395317000373建筑工程53292512332054资料员朱万彪工程师资料员证技术员资料员证0532411400027000026建筑工程53292513652124设计负责人周盈高级工程师一级注册建筑师一级20225300841建筑400001654605结构专业负责人陈建欣高级工程师一级注册结构工程师一级S013500506结构退休人员给排水专业负责人叶石磊高级工程师注册公用设备工程师（给水排水）注册CS202200211给水排水400002527783电气专业负责人李万生高级工程师职称证高级GW15200801210027电气400001699754暖通专业负责人张凯高级工程师职称证高级鲁211000033200088暖通400001852381本强明注：包含拟派本项目的所有人员，附以上人员身份证、相关注册证书、职称证（若有）、社保证明等原件扫描件。投标人（或联合体牵头人）（电子签章）：云南昊兴建设工程有限公司本强明法定代表人或其委托代理人（电子签章或签名）日期：2025年05月05日本强明技术商务部分评审表工程名称：大理州弥渡县养老服务中心建设项目（EPC）GC532900202500125001001标段标准分：100分权重：1序号投标单位评委评审得分权重分45216371云南璟晟建设工程有限公司（中祥设计有限责任公司）85.0086.0086.0086.8085.0086.0085.0085.6085.6002西盟龙润建筑工程有限公司（中誉恒信工程咨询有限公司）76.7875.7874.9875.0876.7874.7875.2875.5875.5803云南龙承建筑工程有限公司（中兴胜工程设计有限公司）68.8469.8467.9467.7472.8467.8468.3468.5668.5604云南昊兴建设工程有限公司（中晟恒昌设计集团有限公司）74.6274.6273.0272.6274.6273.6274.6274.1074.100第1页，共1页
投标 / 标书制作要点（原创）
本养老服务中心建设涉及「中标候选人公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标候选人公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
