损坏路面修复工程招标采购公告（丹阳经济开发区其林村民委员会2025）
其林村裴北路损坏路面修复工程
项目编号：321181002N25110004
项目位置：镇江市丹阳市曲阿街道其林村
交易品种：涉农资金项目
联系方式：--(0511—86886178)
产权信息
乡镇（街道）
曲阿街道
村（社区）
其林村
组别
--
登记日期
2025-11-21
是否续租
否
资产类型
--
交易面积
0.0平方米
项目描述
裴家自然村裴北路因电力施工被损坏，现需浇筑厚度为15公分c30混凝土进行道路修复等（图纸及清单内的所有内容）工程施工。工程预算价33800元。工期20天，付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束付至审计价的50%，余款质保期满后付清。质保期为工程结束验收合格后两年。
项目位置
镇江市丹阳市曲阿街道其林村
项目四至
--
附属设施
--
补充说明
该工程委托开发区审计中心结算审核，工程量按实际计算。承包人不得为被人民法院在网上列为失信自然人或失信企业。
项目审查表
农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg 农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg
村民代表大会意见
村民（成员）代表意见扫描件1.jpg
权属信息
所有权人
--
使用权人
--
权属类型
权证编号
--
权证年限
--
权证名称
--
是否存在其他权利人
他项权利人
--
他项权利内容
--
标段信息
标段编号：1
流转期限
--
标段描述
裴家自然村裴北路因电力施工被损坏，现需浇筑厚度为15公分c30混凝土进行道路修复等（图纸及清单内的所有内容）工程施工。工程预算价33800元。工期20天，付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束付至审计价的50%，余款质保期满后付清。质保期为工程结束验收合格后两年。
交易面积
0.0
报名费
￥0.00
保证金
￥0.00
交易底价
33800.00元
成交缴款方式
转账汇款 聚合支付
交易方式
协商
转让方信息
附件信息
招标公告
授权委托书
投标方承诺书
村集体经济成员（代表）意见柏小号做名魏慈村集体经济组织或村委会意见签名日盖章20年1月2日数限花服的26签名：盖章：205年11月71日镇（街道）农经部门意见经办人签名：205年12月5日负责人签老盖章：20年17月甘乡镇（街道）意见m签名:6盖章：2025年/月9日农村产权交易机构意见签名：盖章：福13二年1月8日1月8日第2页/共2页涉农资金项目交易项目审查表项目基本信息乡镇（街道）曲阿街道村（社区）其林村组别项目名称其林村裴北路损坏路面修复工程项目类别涉农资金项目项目编号321181002N25110004登记日期2025年11月21日项目类型其他建设单位丹阳经济开发区其林村民委员会预算总额(元)33800.00资金来源其他项目周期20天项目描述裴家自然村裴北路因电力施工被损坏,现需浇筑厚度为15公分c30混凝土进行道路修复等（图纸及清单内的所有内容）工程施工。工程预算价33800元。工期20天，付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束付至审计价的50%，余款质保期满后付清。质保期为工程结束验收合格后两年。补充说明该工程委托开发区审计中心结算审核，工程量按实际计算。承包人不得为被人民法院在网上列为失信自然人或失信企业。标段情况编号标段概况最高限价（元）报名费（元）保证金（元）1裴家自然村裴北路因电力施工被损坏，现需浇筑厚度为15公分c30混凝土进行道路修复等（图纸及清单内的所有内容）工程施工。工程预算价33800元。工期20天，付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束付至审计价的50%，余款质保期满后付清。质保期为工程结束验收合格后两年。33800.000.000.00第1页/共2页会议记录时间：2025年9月23日地点：其林村会议室参会对象：村两委干部·监督委员会·村民代表会议内容：关于其林裴北路损坏路面修复项目一、项目名称及概况开发区其林村裴家自然村裴北路因电力施工被损坏，村民出行不便，为方便村民出行，对该道路进行修复，该道路总长约120米，宽3米，资金来源于电力施工单位，浇筑c30混凝土，厚度为15公分。二、工期20天三、付款方式工程竣工验收合格经审计后付审计价的50%，余款质保期满付清。四、质保期2年五、资金来源电力施工单位六、该工程预算金额为3.38万元。七、因该工程金额较小决定以下浮3%的方式确定丹阳市铭城工程建设有限公司为施工单位。八、承包人不得为被人民法院在网上列为失信自然人或失信企业。九、该工程最终结算以审计为准。参会人员签字：装久台设杉防翻厂紫国的束定鹂辅州多长和限名做柳全h椀范国的的7间服酸ALa22A2
投标 / 标书制作要点（原创）
本损坏路面修复工程涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
