基础设施及配套建设项目 市政基础设施项目 工业片区综合提升招标变更公告（汕头市潮南区司马浦镇人民政府2022）
广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目招标文件
招标项目名称：
广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目
标段(包)名称：
广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目
发布说明：
正常
是否延期开标：
是
开启时间：
2022-11-02 10:00:00
开启方式：
“汕头市公共资源电子交易平台”（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder）开标
招标文件：
发布人：
广东凯信工程造价咨询有限公司
发布日期：
2022-10-10
施工招标文件.pdf
施工招标文件.pdf
广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）一市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目施工招标文件编号：GKGZ20221001招标人：汕头市潮南区司马浦镇人民政府价咨招标代理单位：广东凯信工程造价咨询有限公司92022年10月第一章招标公告交易项目编号工程名称广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目立项批文文号汕潮南发改[2022]40号、汕潮南发改[2022]79号投资项目统一代码2205-440514-04-01-259478招标人汕头市潮南区司马浦镇人民政府办公地址汕头市潮南区司马浦镇司英路1号招标代理机构广东凯信工程造价咨询有限公司办公地址汕头市金平区金砂路友谊国际大厦九楼901房之C单元设计单位安徽省城建设计研究总院股份有限公司勘察单位广东有色工程勘察设计院联系人唐先生、黄工联系电话0754-87732709、0754-83622033工程地点汕头市潮南区司马浦镇汕头市潮南区司马浦镇汕头市潮南区司马浦镇建设规模涉及仙港东路改造，实施范围起于仙港北路、止于北环大道，实施长度约1.85公里，实施道路红线宽度18米（注：地面铺装、路灯、指示牌、座椅等设施结合口腔健康特色文化街打造进行特色化）；同时涉及仙港东路北段工业片区绿化、广告牌、三线等基础环境整治，以及市政消防设施、照明、标识系统完善配套，消除安全隐患及提高园区品质。项目总投资：88036149.22元，其中建安工程费：66898822.44元。涉及仙港东路改造，实施范围起于仙港北路、止于北环大道，实施长度约1.85公里，实施道路红线宽度18米（注：地面铺装、路灯、指示牌、座椅等设施结合口腔健康特色文化街打造进行特色化）；同时涉及仙港东路北段工业片区绿化、广告牌、三线等基础环境整治，以及市政消防设施、照明、标识系统完善配套，消除安全隐患及提高园区品质。项目总投资：88036149.22元，其中建安工程费：66898822.44元。涉及仙港东路改造，实施范围起于仙港北路、止于北环大道，实施长度约1.85公里，实施道路红线宽度18米（注：地面铺装、路灯、指示牌、座椅等设施结合口腔健康特色文化街打造进行特色化）；同时涉及仙港东路北段工业片区绿化、广告牌、三线等基础环境整治，以及市政消防设施、照明、标识系统完善配套，消除安全隐患及提高园区品质。项目总投资：88036149.22元，其中建安工程费：66898822.44元。资金来源及构成上级补助、债券资金及区财政自筹解决。上级补助、债券资金及区财政自筹解决。上级补助、债券资金及区财政自筹解决。招标内容按审定的施工图纸和工程预算审核报告书内容，以及招标人发出的与本工程有关的一切文件。包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程竣工验收通过、包结算、包相关配合等服务。按审定的施工图纸和工程预算审核报告书内容，以及招标人发出的与本工程有关的一切文件。包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程竣工验收通过、包结算、包相关配合等服务。按审定的施工图纸和工程预算审核报告书内容，以及招标人发出的与本工程有关的一切文件。包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程竣工验收通过、包结算、包相关配合等服务。前期工作完成情况已完成有关准备工作已完成有关准备工作已完成有关准备工作对投标单位要求一、投标申请人投标合格条件：1.投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》,且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”的企业；2.拟派项目负责人应具有市政公用工程专业一级建造师执业资格，且须在一、投标申请人投标合格条件：1.投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》,且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”的企业；2.拟派项目负责人应具有市政公用工程专业一级建造师执业资格，且须在一、投标申请人投标合格条件：1.投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》,且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”的企业；2.拟派项目负责人应具有市政公用工程专业一级建造师执业资格，且须在，3本企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）：3.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52号），广东省外投标人及拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。4.本次招标不接受联合体投标二、资格审查方式：对投标人的资格审查采用资格后审，开标后评标前由评标委员会进行资格审查。三、拟采用评标、定标方法：“评定分离”办法。四、招标文件的获取及提疑的方式：1.请有意参加投标的投标人从广东省公共资源交易平台登录后，进入“汕头市公共资源电子交易平台（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder）（以下简称电子交易平台）。投标人务必先把企业信息进行完善，以免影响评标结果公示及中标公告的及时发布。2.投标人于投标截止时间前进入电子交易平台后，选择拟参投的对应项目，填写相关信息，下载招标文件及其他相关资料。（操作详见《建设工程交易系统操作手册v2.2（投标人）》）。3.投标人对招标文件有疑问的，务必在提疑截止时间前在电子交易平台上以匿名的方式提出疑问。4.请各投标人在投标截止时间前须密切留意广东省公共资源交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本工程相关的信息，否则由此引起的投标损失自负。五、投标文件的递交1.投标人须在递交投标文件截止时间前将加密文件进行上传，投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台予以拒收。2.成功递交电子投标文件后，投标人法定代表人或授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（如有委托需提供）于当天开标时间前准时到达汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼）参加开标会，迟到者视为放弃投标资格。3.投标人无需提交纸质投标文件及有关证明、证件、证照、奖状、证书等材料原件，但必须在投标文件中对所有提供材料的真实性、合法性、完整性、有效性作出承诺（提供投标人声明函）。发布媒体广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。交易场所汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼）汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼）汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼）行政监督部门汕头市潮南区住房和城乡建设局联系电话0754-87909156项目核准部门汕头市潮南区发展和改革局联系电话0754-87797484监察部门汕头市潮南监察委员会联系电话0754-87797414信息发布时间以广东省公共资源交易平台上发布的时间为准以广东省公共资源交易平台上发布的时间为准以广东省公共资源交易平台上发布的时间为准，5第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：汕头市潮南区司马浦镇人民政府地址：汕头市潮南区司马浦镇司英路1号联系人：唐先生联系电话：0754-877327091.1.3招标代理机构名称：广东凯信工程造价咨询有限公司地址：汕头市金平区金砂路友谊国际大厦九楼901房之C单元联系人：黄工联系电话：136828737111.1.4项目名称广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目1.1.5建设地点汕头市潮南区司马浦镇1.1.6建设内容及规模涉及仙港东路改造，实施范围起于仙港北路、止于北环大道，实施长度约1.85公里，实施道路红线宽度18米（注：地面铺装、路灯、指示牌、座椅等设施结合口腔健康特色文化街打造进行特色化）；同时涉及仙港东路北段工业片区绿化、广告牌、三线等基础环境整治，以及市政消防设施、照明、标识系统完善配套，消除安全隐患及提高园区品质。1.1.7招标控制价66898822.44元1.2.1资金来源上级补助、债券资金及区财政自筹解决。1.2.2出资比例/1.2.3资金落实情况已落实。1.3.1招标范围按审定的施工图纸和工程预算审核报告书内容，以及招标人发出的与本工程有关的一切文件。包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程竣工验收通过、包结算、包相关配合等服务。1.3.2施工工期12个月。，61.3.3质量要求工程质量符合国家现行施工验收规范，达到合格工程标准。2.拟派项目负责人应具有市政公用工程专业一级建造师执业资格，且须在本企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）。1.4.1投标人资格要求1.投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》,且在投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”的企业。1.4.1投标人资格要求3.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52号），广东省外投标人及拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。1.4.2是否接受联合体投标☑不接受□接受，应满足下列要求：1.9.1踏勘现场不组织，投标人自行踏勘现场。投标人提出问题的截止时间详见广东省公共资源交易平台公布的招标公告,投标人可登录电子交易平台建设工程投标系统，按照系统提示进入项目提疑界面匿名提出问题。操作详见《建设工程交易系统操作手册v2.2（投标人）》。1.10.1投标预备会不召开。1.10.1招标人澄清的时间如有澄清，招标人于投标截止时间15天前，将澄清内容发布在广东省公共资源交易平台。1.11分包□不允许☑允许，分包内容要求：专业分包按国家相关法律法规规定执行；分包金额要求：按国家相关法律法规规定执行；不超过合同总价的20%）对分包人的资质要求：具备相应专业资质和能力。1.12偏离☑不允许□允许，可偏离的项目和范围:2.1构成招标文件的其他资料澄清（答疑）、修改、补充通知等，72.3.1投标人要求澄清招标文件的截止时间详见广东省公共资源交易平台公布的招标投标时间安排表。3.1.1构成投标文件的资料投标人根据招标文件要求编制。3.2.1投标限价范围工程招标控制价66898822.44元，其中绿色施工安全防护措施费4469293.21元。最高投标限价=（工程招标控制价-绿色施工安全防护措施费）×95%=59308052.77元；最低投标限价=（工程招标控制价-绿色施工安全防护措施费）×90%=56186576.31元。投标报价的其他要求：投标报价以“工程招标控制价-绿色施工安全防护措施费，即62429529.23元”为基数在有效下浮率范围[5%,10%]含界值，由投标人自报下浮率的形式报价并作为结算依据，超过此范围的报价无效。注：①绿色施工安全防护措施费不列入招投标竞价范围。②中标价=（工程招标控制价-绿色施工安全防护措施费）×（1-中标下浮率）+绿色施工安全防护措施费。3.3.1投标有效期投标文件截止之日算起90个日历天。3.4.1投标保证金是否需要递交投标保证金：□否☑是投标保证金额:50万元。投标保证金递交形式：采用电子保函。1、投标人一律通过汕头市公共资源电子交易平台电子保函系统缴纳投标保证金。操作简介：登录汕头市公共资源电子交易平台（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder），进入投标系统，在对应标段中选择电子保函界面，点击“立即申请”，依照操作步骤进入电子保函系统，自行选择出函机构并按照出函机构相关要求完成操作。具体操作方式详见《汕头市公共资源电子交易平台电子保函用户操作手册v1.1》。2、投标人制作投标文件时，在相应评审项上传电子保函的密文文件。电子保函届时由电子保函系统自动推送至评标系统，评标专家评标时在评标系统直接打开电子保函进行查看，若无法正常打开可由招标代理进行下载后提交给评标专家查看，两种方式打开的电子保函同等有效，评标专家不得以此作为否决依据。，83、电子保函的有效期应与投标有效期一致或超过投标有效期，保函格式以出具单位的格式为准。3.6是否允许递交备选投标方案☑不允许□允许3.7.3签字和盖章要求制作电子投标文件时可以pdf或word的形式上传，投标文件封面必须加盖投标人电子公章（若没有要求制作封面的可省略此内容）；招标文件提供的投标文件格式中规定要求盖公章及法定代表人签章的，均须按相应要求加盖投标人电子公章及法定代表人的电子章（若为联合体，以上电子章均由牵头人加盖即可）；其它内容页每页均须加盖投标人电子公章（是否需要每页盖由招标人自定）；需要授权委托人、项目负责人或技术负责人等签章的，可选择加盖个人电子章，也可选择先进行线下签章，再扫描、上传至系统后加盖电子公章，两种做法具有同等效力。加盖电子章时注意不要遮挡关键信息，否则由此引起的损失由投标人自负。3.7.4电子投标文件上传投标人可使用投标文件制作工具进行投标文件制作（具体操作可参考《建设工程交易系统操作手册v2.2（投标人）》）。工具生成加密与非加密两类投标文件。投标人只需上传加密类型的投标文件即可。在制作投标文件时若选择了使用CA锁，则后续签章、投标文件加密、开标当天投标文件解密都是使用CA锁进行操作。若是选择了粤商通，则后续签章、投标文件加密、开标当天投标文件解密都是使用粤商通进行操作。切记两种方式不能交叉使用。4.1.1投标截止时间详见广东省公共资源交易平台公布的招标投标时间安排表。5.1.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼），95.1.2投标人出席开标会的特定人员要求出席开标会时，投标人法定代表人或授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（如有委托需提供）准时到达规定的地点，迟到者视为放弃投标资格。5.2开标程序1.开标：（1）公布投标人；（2）投标文件解密（投标人须凭相应的解密方式到现场按时在线解密投标文件）；（3）投标文件导入（只有电子投标文件可以成功解密并导入的投标人才是有效的投标人，非系统原因导致无法成功解密投标文件并导入投标文件的投标人，招标人有权拒绝其参加选标及开标活动）；2.选标（选标程序：选标程序参照《汕头市人民政府办公室印发关于进一步加强汕头市政府投资房屋建筑和市政公用工程招标投标管理工作的意见的通知》汕府办〔2020〕48号执行）；3.唱标；4.打印开标记录表；5.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；6.开标结束。6.1.1评标办法项目确定中标人方法：☑评定分离法，即选标、评标（推荐优质投标人）评标结果公示（期满且异议处理完成）定标确定中标人。□综合评分法，即选标、评标（推荐中标候选人）评标结果公示（期满且异议处理完成）按中标候选排序直接确定中标人。6.2.1评标委员会的组建评标委员会构成：7人，全部由评标专家组成。评标专家确定方式：7位评标专家全部从广东省综合评标专家库中随机抽取，经济类2人，技术类5人，如出现某专业专家抽取人数不足时应在相近专业补抽。7.1优质投标人评标委员会推荐的优质投标人家数：3-5名,且最多不超过审查合格投标人数量的40%（以40%计算入围的优质投标人非整数时，按进一法增加一个入围名额选定入围的优质投标人，不足3名的按3名确定）。7.2优质投标人公示优质投标人公示媒介：广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。，10行、中国银行、建设银行、农业银行中之一银行出具银行保函，或与融资性担保公司或保险公司订立的保函；（2）/%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第3种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:质量保证金以保函形式进行提供。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：保修期限按政府相关规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围的项目，投标人应在接到招标人通知后的7天内派人保修。投标人未能在规定时间内派人保修的，招标人可自行或委托第三方保修,费用由投标人负责。2、发生紧急抢修事故的，投标人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人，65原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）违约造成费用由承包人负责，在处罚的基础上，提请主管部门通报；（2）由发包人委托监理单位测算违约情形对发包人造成损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由发包人负责。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：费用由承包人负责。18.3其他保险关于其他保险的约定：发包人和承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支，66付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意提交争议评审小组决定。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。选定争议评审员的期限：按通用条款执行。争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向汕头仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地有管辖权人民法院起诉。附件（按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）附件格式执行。），67第四部分工程质量保修书发包人：（全称）汕头市潮南区司马浦镇人民政府承包人：（全称）为保证广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目施工在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1.质量保修范围质量保修范围：双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目施工图纸及变更项目内容。2.质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（5）装修工程，为2年；（6）其他约定：按相关规定执行。3.质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，所需费用由承包人负责。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。，684.质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5.质量保证金质量保证金金额为结算定案造价的3%，承包人须提供工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一银行出具银行保函，或与融资性担保公司或保险公司订立的保函，质量保证金保函在工程竣工验收合格满二年后10日内退还。承包人必须按本保修书履行保修期的保修责任，否则，发包人将以法律方式对承包人提出赔偿。6.其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项：/6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：年月日年月日，69第五部分廉政合同发包人（全称）：汕头市潮南区司马浦镇人民政府承包人（全称）：根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。，703.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）—市政基础设施项目仙港东路（仙港北路至北环大道）改造及北段工业片区综合提升项目工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8合同份数本合同一式拾贰份，合同双方当事人各执六份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：，71年月日年月日，72第七章工程建设标准技术标准、规范及要求：一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。二、工程建设标准执行顺序：1、执行顺序：（1）强制性标准；（2）国家规范、规程；（3）行业标准；（4）地方规程、规章。2、当套用工程建设标准有关条款的技术要求或数据出现不一致时，按要求较高的标准或按设计要求执行。3、工程施工过程中如出现新的标准、规范时，按新的标准、规范执行。，73第八章施工图纸（请自行从网上下载）第九章预算书（请自行从网上下载），74
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施及配套建设项目 市政基础设施项目 工业片区综合提升涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
