生活污水治理招标变更公告（黄冈市生态环境局浠水县分局2024）
[澄清/招标异常]第1次黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)答疑澄清文件
黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)澄清公告
各投标人：
现对原招标文件中“附录：投标人资质条件、能力和信誉”中“项目管理机构其他主要人员”进行修正。
现对原招标文件评标办法中“总承包（EPC）施工方案”评审标准分值进行修正。
请各投标人及时下载答疑澄清文件，本答疑澄清文件与招标文件具有同等法律效力，招标文件与本答疑澄清文件表述不一致之处，以本答疑澄清文件为准。
黄冈市生态环境局浠水县分局
湖北中泽工程项目咨询管理有限公司
2024年8月2日
附件1： [HBXS-202407QG-009001001]黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC).HBSCF
附件2： 评标办法.xml
附件3： 答疑澄清说明文件.pdf
附件4： 答疑澄清文件正文.pdf
附件5： 投标人事前信用承诺书1.docx
附件6： 答疑澄清公告.pdf
黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)澄清公告各投标人：现对原招标文件中“附录：投标人资质条件、能力和信誉”中“项目管理机构其他主要人员”进行修正。现对原招标文件评标办法中“总承包（EPC）施工方案”评审标准分值进行修正。请各投标人及时下载答疑澄清文件，本答疑澄清文件与招标文件具有同等法律效力，招标文件与本答疑澄清文件表述不一致之处，以本答疑澄清文件为准。黄冈市生态环境局浠水县分局湖北中泽工程项目咨询管理有限公司2024年8月2日投标人事前信用承诺书为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：一、本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；二、严格依照国家和省、市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；三、严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心电子交易网网员库中信息；四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；五、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；六、本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；七、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。法定代表人签名：企业名称（盖章）：年月日黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)（项目名称）黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)（标段名称）工程总承包招标招标文件招标编号：HBXS-202407QG-009001001招标人/招标代理机构(盖章):2024年08月02日I目录第一章招标公告/投标邀请书...........................................................................................................VI第二章投标人须知投标人须知前附表投标人须知正文部分1.总则2.招标文件3.投标文件4.投标5.开标6.评标7.合同授予8.重新招标、不再招标和终止招标9.纪律和监督10.需要补充的其他内容附录：投标人资质条件、能力和信誉附表一：招标文件澄清申请函附表二：招标文件澄清通知附表三：招标文件修改通知附表四：投标文件递交签收凭证附表五：开标记录表附表六：投标文件澄清通知附表七：投标文件问题的澄清附表八：中标通知书附表九：中标结果通知书附表十：异议函附表十一：异议答复函第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表评标办法正文部分第四章合同条款及格式第一节合同协议书一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、工程总承包项目经理六、合同文件构成II七、承诺八、订立时间九、订立地点十、合同生效十一、合同份数第二节通用合同条件第1条一般约定第2条发包人第3条发包人的管理第4条承包人第5条设计第6条材料、工程设备第7条施工第8条工期和进度第9条竣工试验第10条验收和工程接收第11条缺陷责任与保修第12条竣工后试验第13条变更与调整第14条合同价格与支付第15条违约第16条合同解除第17条不可抗力第18条保险第19条索赔第20条争议解决第三节专用合同条件第1条一般约定第2条发包人第3条发包人的管理第4条承包人第5条设计第6条材料、工程设备第7条施工第8条工期和进度第9条竣工试验第10条验收和工程接收第11条缺陷责任与保修第12条竣工后试验第13条变更与调整第14条合同价格与支付第15条违约第16条合同解除第17条不可抗力III第18条保险第20条争议解决专用合同条件附件附件1《发包人要求》附件2发包人供应材料设备一览表附件3工程质量保修书附件4主要建设工程文件目录附件5承包人主要管理人员表附件6价格指数权重表第四章合同条款及格式第一节通用合同条款1.一般约定2．发包人义务3.监理人4.承包人5.设计6.材料和工程设备7.施工设备和临时设施8.交通运输9.测量放线10.安全、治安保卫和环境保护11.开始工作和竣工12.暂停工作13.工程质量14.试验和检验15.变更16.价格调整17.合同价格与支付18.竣工试验和竣工验收19.缺陷责任与保修责任20.保险21.不可抗力22.违约22.3第三人造成的违约23.索赔24.争议的解决第二节专用合同条款1.一般约定2.发包人义务3.监理人4.承包人5设计6.材料和工程设备IV7.施工设备和临时设施8.交通运输8.2.1场内施工道路的修建：9.测量放线11.开工和竣工12.暂停施工15.变更16.价格调整17.计量与支付17.2.2预付款保函18.竣工试验和竣工验收19.缺陷责任与保修责任20.保险21.不可抗力24.争议的解决第三节合同附件格式1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。第五章发包人要求发包人要求发包人要求附件清单第六章发包人提供的资料发包人提供的资料第七章投标文件格式一、投标函及投标函附录（一）投标函（二）投标函附录二、法定代表人身份证明三、联合体协议书三、联合体协议书四、投标保证金五、价格清单（一）价格清单说明（二）价格清单六、承包人建议书七、承包人实施计划八、项目管理机构九、拟分包情况表十、资格审查资料十一、投标所需其他材料V第一章招标公告/投标邀请书黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)(HBXS-202407QG-009001001)招标公告招标编号：HBXS-202407QG-0090010011.招标条件本招标项目黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)已由浠水县发展和改革局以浠发改审批【2023】89号文批准建设，项目业主为黄冈市生态环境局浠水县分局，建设资金来自专项债资金，出资比例为100%，招标人为黄冈市生态环境局浠水县分局，招标代理机构为：湖北中泽工程项目咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况建设地点：华桂山村、蔡井村、细王坳村建设规模：华桂山村、蔡井村、细王坳村的生活污水管网、水泥路面敷设、圆形混凝土污水检查井、接户支管、一体化污水处理设施、宣传栏等其他：/VI2.2招标范围招标范围：本次采用设计施工总承包（EPC）模式建设，负责项目建设内容范围内的设计、采购、施工，涵盖从工程设计开始至工程质保期结束为止所涉及到的所有工作，包括施工图设计等工作、工程施工、设备采购等，主要内容包括但不限于：设计部分（包括项目施工图设计并经施工图审查合格（含图审及其他专项审查费）、设计技术交底、施工中设计技术服务，设计变更及设计驻场、配合以及协助招标人进行本项目工程竣工验收前的相关服务等工作。满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准，并按招标人要求按质按时提交设计成果等；施工部分：按招标人要求完成项目建设工程的施工（含场地准备及临时设施等），以施工图审查合格后的图纸为准，依据招标文件及合同所确定的工程内容和目标，进行项目施工，完成全部工程施工任务并达到验收标准；完成与该项目工程设计、工程施工、设备采购、自检、移交及质保期内的有关全部工作，编制竣工图、编制竣工结算文件，建立和移交完整的项目档案技术资料，并确保通过相关部门竣工验收；接受建设单位、监理及行业主管部门监管，负责施工过程中的安全及文明施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。标段划分：1计划工期：180日历天，计划开工日期2024-08-28合同估算价：2537.80万元VII2.3其他：/3.投标人资格要求3.1本标段招标要求投标人须具备：3.1.1具有独立的法人资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力；3.1.2资质要求：投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的以下设计、施工资质：①设计资质：投标人需具备国家行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计环境工程专项(水污染防治工程或污染修复工程)乙级及以上资质；②施工资质：投标人具备建设主管部门颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质；并具有有效的安全生产许可证（如以联合体形式投标，则施工单位应具备本项资质）；3.1.3人员要求：①项目负责人（即项目经理）：拟派项目经理须具有相关专业勘察设计注册工程师或注册建造师或者相关专业注册监理工程师之一且具备有效的安全生产考核合格证；项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目施工负责人或设计负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供承诺)。项目总承包单位为联合体的，项目经理应由联合体牵头单位的人员担任；②设计负责人须具有给排水或环保相关专业中级及以上职称；③施工负责人：具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格资格证书和有效的安全生产B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建工程的承诺函）3.1.4财务要求：投标人VIII没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，须提供近三年（即2021年、2022年、2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告（若企业成立年份不足一年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告；若为联合体投标，联合体各方均需提供）；3.1.5投标人须提供《投标人事前信用承诺书》。3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）如为联合体投标，联合体组成成员不得超过2家，由1家设计单位和1家施工单位组成。（2）联合体各方必须签订联合体协议书，明确牵头单位，并约定各方的权利义务；其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约和履约过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体再次参加本次投标，否则投标均将被否决。3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。3.4本次招标本项目属于政府采购工程。3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购3.6其它要求：本次招标的四个项目：黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）巴河镇片区、竹瓦镇片区总承包（EPC)；黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）关口镇片区、蔡河镇片区总承包IX（EPC)；黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC)；黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）清泉镇片区、丁司垱镇片区总承包（EPC)；投标人可以同时参与以上四个项目的投标，但只允许获得其中1个项目的第一中标候选人资格，所投其他项目将不再被推荐为中标候选人。投标单位只能以一个身份（含联合体）参加本次招标的四个项目，否则投标均将被否决。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。4.2完成注册登记后，请于2024年08月01日至2024年08月05日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。5.投标文件的递交X4-2近年完成的类似设计项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格合同签订时间开始设计时间完成设计时间承担的工作项目负责人获奖情况项目描述备注备注：1．“类似设计项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见投标人须知前附表。2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(五)近年完成的类似施工项目情况5-1近年完成的类似施工项目汇总表序号项目名称发包人名称工程规模合同价格（万元）开、竣工日期项目经理5-2近年完成的类似施工项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理总监理工程师及电话项目描述备注备注：1．“类似施工项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见投标人须知前附表。2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(六)正在实施的和新承接的项目情况6-1正在实施的和新承接的项目汇总表序号项目名称发包人名称工程规模合同价格（万元）计划开、竣工日期项目经理6-2正在实施的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(七)企业信誉情况7-1企业信誉声明（招标人名称）：我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。1.被依法暂停或取消投标资格；2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；4.在最近三年内发生重大工程质量问题；5.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；6.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；8.法律法规或投标（申请）人须知前附表第1.4.3（19）目规定的其他情形。同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1（4）目的要求。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。投标人：，（盖单位章）法定代表人：，（签字）年月日备注：1.投标人应针对第二章“投标（申请）人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“投标（申请）人须知”第1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。以上格式为示例。2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。3.招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿犯罪行为等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。7-2近年发生的诉讼和仲裁情况类别序号发生时间情况简介证明材料索引诉讼情况诉讼情况诉讼情况仲裁情况仲裁情况仲裁情况备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”。7-3近年投标人工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。7-4近年项目经理已完工程获质量奖项情况表序号项目名称获奖名称获奖日期颁奖单位备注：本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。十一、投标所需其他材料其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传黄冈市浠水县小集镇生活污水治理项目（第一期）团陂镇片区、汪岗镇片区总承包（EPC）澄清公告各投标人：现对原招标文件中“附录：投标人资质条件、能力和信誉”中“项目管理机构其他主要人员”进行修正。现对原招标文件评标办法中“总承包（EPC）施工方案”评审标准分值进行修正。请各投标人及时下载答疑澄清文件，本答疑澄清文件与招标文件具有同等法律效力，招标文件与本答疑澄清文件表述不一致之处，以本答疑澄清文件为准。黄区市生态环境局希外县分局湖北中泽工程项目咨询管理有限公司2024年8月2日
投标 / 标书制作要点（原创）
本生活污水治理涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
