春城大厦建设工程招标变更公告（桐庐震兴建设集团有限公司2025）
春城大厦建设工程
A3301220150525225001211(2)
补充文件
春城大厦-图纸.rar
招标公告
A3301220150525225001211(1)
招标文件示范文本
招标文件修订
最新图纸1
A3301220150525225001211(3)
最新图纸2
最新-春城大厦建设工程工程量清单编制说明
补充文件
补充文件春城大厦建设工程招标编号：A3301220150525225001211各投标单位：经研究，对春城大厦建设工程招标文件，做如下澄清：招标文件修订版前附表3.4.1投标保证金金额要求作以下修改：修改前：3.4.1投标保证金1.金额：人民币5万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（保函、保险、担保形式缴存保证金的，购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从基本账户支出，投标人须提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证及银行出具的相关基本账户证明，否则按未按照招标文件的要求提交投标保证金处理。）（1）采用转账形式的交纳要求：投标保证金必须从投标人基本账户交纳。本项目的投标保证金由“招必得建易投标保证金平台”统一收付，投标保证金平台系统登录入口(https://bzj.zhaobide.com），投标单位第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。具体操作流程详见“桐庐县人民政府-公共资源交易(http://www.tonglu.gov.cn/col/col1229514847/index.html→【通知公告】→【保证金系统办事指南】栏目。完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，并关联本项目后将“缴存确认单”的打印页按招标文件要求上传至电子投标文件中。户名：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户账号：33001617182053000524开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐江南支行注：本项目不接受年度保证金。（2）投标保证金的缴存时间：采用转账形式缴存的投标人须在招标文件规定的投标截止日期前一天22:00（北京时间）前足额交纳所投项目的投标保证金到达杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金交纳信息和投标项目（3.4.1投标保证金标段）关联成功，否则视为未交纳或未足额交纳,投标保证金收到时间以实际到账时间为准。（3）他形式要求：按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》等文件执行。（4）采用银行保函、保证保险、担保公司担保形式的交纳要求：投标人应将对应所投项目（标段）的银行保函、保证保险、担保公司担保的扫描件编制到电子投标文件中作为评标依据。未提供的视为未按招标文件的要求交纳投标保证金作无效标处理。（5）采用数字保函（浙江省投标保证金数字保函）形式的交纳要求：投标人可以登录投标人管理平台查询线上保函状态并跳到保函平台进行办理，出函成功后网上投标页面会出现同步状态。若有问题可通过以下途径咨询建易公司（软件公司）：0571-85085468。”（即投标界面可以跳转，办理后须关联本项目）1、重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。修改后：3.4.1投标保证金1.金额：人民币50万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（保函、保险、担保形式缴存保证金的，购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从基本账户支出，投标人须提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证及银行出具的相关基本账户证明，否则按未按照招标文件的要求提交投标保证金处理。）（1）采用转账形式的交纳要求：投标保证金必须从投标人基本账户交纳。本项目的投标保证金由“招必得建易投标保证金平台”统一收付，投标保证金平台系统登录入口(https://bzj.zhaobide.com），投标单位第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。具体操作流程详见“桐庐县人民政府-公共资源交易(http://www.tonglu.gov.cn/col/col1229514847/index.html→【通知公告】→【保证金系统办事指南】栏目。完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，并关联本项目后将“缴存确认单”的打印页按招标文件要求上传至电子投标文件中。3.4.1投标保证金户名：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户账号：33001617182053000524开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐江南支行注：本项目不接受年度保证金。（2）投标保证金的缴存时间：采用转账形式缴存的投标人须在招标文件规定的投标截止日期前一天22:00（北京时间）前足额交纳所投项目的投标保证金到达杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金交纳信息和投标项目（标段）关联成功，否则视为未交纳或未足额交纳,投标保证金收到时间以实际到账时间为准。（3）他形式要求：按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》等文件执行。（4）采用银行保函、保证保险、担保公司担保形式的交纳要求：投标人应将对应所投项目（标段）的银行保函、保证保险、担保公司担保的扫描件编制到电子投标文件中作为评标依据。未提供的视为未按招标文件的要求交纳投标保证金作无效标处理。（5）采用数字保函（浙江省投标保证金数字保函）形式的交纳要求：投标人可以登录投标人管理平台查询线上保函状态并跳到保函平台进行办理，出函成功后网上投标页面会出现同步状态。若有问题可通过以下途径咨询建易公司（软件公司）：0571-85085468。”（即投标界面可以跳转，办理后须关联本项目）1、重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。建设单位：桐庐震兴建设集团有限公司代理公司：浙江中益工程管理有限公司2024年12月31日招标公告1.招标条件春城大厦建设工程已桐庐县发展和改革局以2412-330122-04-01-887749批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，项目业主为桐庐震兴建设集团有限公司，招标人为桐庐震兴建设集团有限公司，委托代理机构为浙江中益工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的春城大厦建设工程的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目投资估算9500万元，其中建安工程造价6644.3636万元，建设规模：本项目总建筑面积50049.81㎡,春城大厦为27层高层建筑，功能暂定为商场、餐饮、办公、酒店等。该建筑主体框架及外立面幕墙已于2012年基本建设完成。本次建设对原建筑进行结构加固、墙体砌筑、公共部位装修，七、八、九层办公装修、消防改造、幕墙改造及修复、电梯工程、电气安装、给排水、消防暖通、人防工程、室外景观绿化等建设内容。具体内容详见施工图纸和本工程工程量清单及其编制说明等资料。建设地点：桐庐县云市路与云栖中路交叉口。2.2招标范围：本项目总建筑面积50049.81㎡,春城大厦为27层高层建筑，功能暂定为商场、餐饮、办公、酒店等。该建筑主体框架及外立面幕墙已于2012年基本建设完成。本次建设对原建筑进行结构加固、墙体砌筑、公共部位装修，七、八、九层办公装修、消防改造、幕墙改造及修复、电梯工程、电气安装、给排水、消防暖通、人防工程、室外景观绿化等建设内容。具体内容详见施工图纸和本工程工程量清单及其编制说明等资料。2.3计划工期：210日历天。3.投标人资格要求（一）投标人：3.1具备施工总承包企业建筑工程(新)二级资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；3.4本次招标☑不接受联合体投标；（二）拟派项目负责人：3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；（三）其他：3.9投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；3.10投标人及其拟派项目负责人投标截止日之前三年（含）内（如2024年3月13日开标的项目，需从投标截止时间上溯至2021年3月13日）无行贿犯罪记录；3.11投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被人民法院列入失信被执行人名单；3.12投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；3.13投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；3.14省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；4.招投标方式4.1公开招标。4.2☑采用评定分离，□不采用评定分离。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（http://hzctc.hangzhou.gov.cn/）下载方式发放。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（http://hzctc.hangzhou.gov.cn/）自行下载招标文件。5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。6.投标文件的递交投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年01月16日15:00:00，电子招标投标交易平台：使用专用密钥上传至杭州市公共资源交易平台（详见：杭州市公共资源交易平台及公告附件）。7.联系方式8.招标人：桐庐震兴建设集团有限公司地址：桐庐县城春江西路69号滨江大厦联系人：阮一伟电话：18167136606招标代理机构：浙江中益工程管理有限公司地址：桐庐县迎春南路61号萧商大厦联系人：高梦电话：15990087204招投标活动监督部门：桐庐县住房和城乡建设局电话：0571-895458512024年12月27日浙江省房屋建筑和市政基础设施施工招标文件示范文本（2023版）浙江省住房和城乡建设厅浙江省发展和改革委员会二O二四年十二月编制说明一、为规范房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合我省房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动的实际情况，制定《浙江省房屋建筑和市政基础设施施工招标文件示范文本（2023版）》（以下简称示范文本）。二、本示范文本适用于浙江省杭州市行政区域内采用资格后审依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目。三、本施工招标文件示范文本的主要编写依据：1.《中华人民共和国建筑法》；2.《中华人民共和国招标投标法》；3.《中华人民共和国民法典》；4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；5.《中华人民共和国保障农民工工资支付条例》；6.《浙江省建筑业管理条例》；7.《浙江省招标投标条例》；8.《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号，第378号修正）；9.《浙江省综合性评标专家库管理办法》（浙江省人民政府令第279号）；10.《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号，国家发改委等9部委令第23号修改)；11.《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委等7部委令第12号，国家发改委等9部委令第23号修改)；12.《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委令第30号，国家发改委等9部委令第23号修改）；13.《电子招标投标办法》(国家发改委等8部委令第20号)；14.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（住房和城乡建设部令第89号）；15.《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）；16.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；17.《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）；18.《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》（浙委发〔2023〕20号）；19.《浙江省人民政府办公厅关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见》(浙政办发〔2021〕19号)；20.《浙江省人民政府办公厅关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》（浙政办发〔2022〕47号）；21.《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》（浙建建〔2023〕7号）；22.《浙江省关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标行政监督管理工作的指导意见》（浙建〔2014〕9号）；23.《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建〔2020〕5号）；24.《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）；25.《浙江省人民政府关于进一步构建规范有序招标投标市场的若干意见》（浙政发〔2024〕17号）；26.《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（建市〔2010〕88号）；27.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；28.《财政部工业和信息化部关于印发的通知》（财库〔2020〕46号）；29.《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；30.《浙江省财政厅等6部门关于印发政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》（浙财采监〔2023〕4号）；31.杭州市城乡建设委员会关于实施《浙江省住房和城乡建设委员会关于发挥标准造价作用助推建筑业左右做强的指导意见》有关事项的通知（杭建市通知（2023）44号）；32.《省发展改革委关于印发（试行）>的通知》；33.《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）（杭建市发〔2018〕578号）；34.《杭州市房屋建筑和市政基础设施评标暂行办法》（杭建市发〔2019〕393号）；35.《杭州市城乡建设委员会关于调整房屋建筑和市政基础设施项目资格后审施工类评标办法部分内容的通知(试行)》（杭建市发〔2023〕274号）；36.《杭州市城乡建设委员会关于印发改革试点工作方案>的通知》（杭建市发〔2023〕218号）；37.《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单和报价口径的通知》；38.《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；39.《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》；40.《关于转发的通知》（杭建市发〔2022〕54号）；41.《浙江省住房和城乡建设厅浙江省发展和改革委员会浙江省交通运输厅浙江省水利厅关于加强建筑业企业资质动态核查及其结果应用的通知》（浙建建发〔2023〕98号）；42.《杭州市城乡建设委员会杭州市城市管理局关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕169号）；43.其他有关工程建设的法律、法规、规章和行政规范性文件。使用指南一、总体要求1.在浙江省杭州市行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标采用资格后审的，招标人应使用本示范文本编制招标文件。2.有下划线和投标人须知前附表空白部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写内容的，用“/”标示。“□”为选择性条款，如需选用则在“□”内打勾。3.除“可选择部分、下划线空白部分、斜体字部分”由招标人根据实际情况进行选择或填写外，其他文字不得改动。4.合同条款及格式的协议书、通用合同条款，同住房和城乡建设部、工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的对应部分，其中专用条款按照《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款（示范文本）（2022年修订）》的对应部分，本示范文本不再誊抄。5.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，招标人应依法依规预留该部分采购项目预算总额规定的比例专门面向中小企业采购。6.招标文件应由具备编制招标文件相应能力的专业人员（具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员）撰写。招标人宜选择信用评价等级较高的造价咨询企业、招标代理机构及其从业人员开展招标控制价编制、招标代理业务；招标人选用信用评价等级较低的，应向行政监督部门提交选用的说明；无省级信用评价标准的，具体标准由招投标主管部门确定。工程项目招标应科学编制招标控制价，招标控制价中的各项费用组成应与招标文件中承包人所需承担的工作内容和范围相一致。7.采用公开招标方式的，在招标文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在在杭州建设工程招标造价平台和杭州市公共资源交易平台向社会公众公示不少于5日。8.招标人不得将工程项目肢解发包、规避招标。9.招标人应坚持充分竞争的原则，对潜在投标人的资质、业绩、人员执业资格等资格条件和资信标评审因素等招标要求的整体设置进行合理性预估，确保具备同等竞争条件的潜在投标人的数量，保障项目招投标具有充分竞争性。10.技术特别复杂或设计有特别要求的国有投资项目，经有关行业主管部门认定并取得有关行政监督部门同意后，可以实行招标资格预审。11.投标人资质条件应满足资质标准要求，并提供“资质动态核查结果证明”；招标人在制定招标文件时，应明确投标人需提供的“资质动态核查结果证明”发布的时间节点，充分给予投标人编制投标文件时间。12.招标人在招投标过程中不准限定投标人的所有制形式、组织形式或者股权结构；不准设定与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；不准设置或者变相设置与业务能力无关的规模、成立年限和明显超过项目要求的业绩要求等门槛限制潜在投标人；不准在采用通用技术标准的一般项目中设置资质、业绩、奖项等加分项；不准明示或者暗示评标专家对不同所有制投标人采取不同评价标准；不准对不同所有制投标人设置或者采用不同的信用评价指标；不准有其他违反法律、法规规定，限制或者排斥民营企业参与投标的行为。13.鼓励招标人开展“不见面开标”、“电子远程异地评标”、“智能筛查”、“数智见证”、“数据预警”、“数据碰撞”等电子化、数字化手段在招投标运用。14.采用邀请招标、资格预审的项目原则上不应使用“评定分离”，如需使用“评定分离”按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》等相关规定执行。15.招标人有优质工程的要求，在编制招标控制价时按暂列金额的方式计列优质工程增加费，作为创优工程成本费用补偿，同时发承包双方宜在合同中另行约定对等的奖罚条款。16.招标人应在招标文件投标人须知前附表10.1中集中载明否决投标条款。17.招标人选用“技术标打分制的综合评估法”的项目，应采用技术标暗标形式。18.政府投资项目工程进度款支付比例不低于85%，宜按月支付工程进度款，发包人应当按约定的付款节点根据实际完成工程量及时足额支付工程进度款。二、招标公告（或投标邀请书）部分（一）招标项目基本信息1.项目名称、审批文号。项目名称、审批文号应与批复等前期审批资料内容一致。2.项目概况。应与前期审批资料中内容一致。其中项目概算应根据前期审批内容进行填写，概算汇总表中不能反映本次招标的投资概算值时，应根据经批准的详细概算文件汇总计算；本次招标建安工程概算，应根据前期审批内容中相应的招标工程范围汇总填写。3.资金来源、投资比例。按项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复等前期审批资料填写。4.项目业主。即招标项目的法人或其他组织，一般是招标项目建设单位。5.招标人。依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构。自行招标的，相关的代理内容应删除。7.招标人应合理规划项目建设。经相关部门审批后实施分阶段（标段）招标的，招标项目的工程名称应体现本次招标内容。（二）本次招标范围应与工程量清单编制说明中招标范围相一致。（三）投标资格条件、要求1.企业资质要求。根据本次招标内容和建筑业企业资质标准的有关规定，按照完成本次招标工程所需的最低资质条件设置投标人资质及等级要求，不得以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。2.联合体。如完成本次招标工程需要投标人同时具备2项或以上资质时，不得排斥联合体投标人。鼓励建筑业企业与优质企业合作，积极采用联合体投标方式承建项目。3.拟派项目负责人资格要求。根据住房和城乡建设部《注册建造师执业工程范围》和《注册建造师执业工程规模标准》的有关规定进行设置，按照完成本次招标工程所需的最低资格条件设置拟派项目负责人的专业和资格等级，《注册建造师执业工程规模标准》未作规定的，拟派项目负责人可采用职称等作为资格要求。4.业绩要求。招标人确需投标人具备类似工程业绩的，数量不得超过一个，工程业绩设置指标条件原则上不超过两个。设置的业绩条件不得高于该标段相关指标要求（其中，以建筑面积和合同金额作为业绩指标条件的，不超过该标段相关指标的80%），且应在招标文件中载明要求提供的证明材料名称和形式（包括工程中标通知书、工程合同、工程竣工验收文件等。如上述材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。）招标人可根据业绩的具体要求，按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相应的证明材料，并明确证明材料载明信息不一致时的认定顺序。为推进装配化装饰发展，对包含装配化装修的工程招标中，在建装配化装修工程可作为装配化装修工程类似业绩。分包工程业绩经“浙江省建筑市场监管公共服务系统”采集录入的，且符合招标业绩条件要求，应予以认可。（四）招标文件的获取1.招标文件的获取为网上下载形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确招标文件获取方式及时间，获取期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。3.补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，应充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。4.投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。三、投标人须知前附表部分1.条款号1.1.2—1.2.2。应与招标公告（或投标邀请书）相关内容填写一致。2.招标范围。应与招标公告（或投标邀请书）中招标内容一致，具体描述可详见公告。3.工期要求。招标人应合理设定时间，有定额工期的应符合国家和省有关工期定额的规定。招标工期比定额工期提前的，应按照我省建设工程计价依据的相关规定在工程量清单中编列提前竣工增加费项目。招标人确定的工期低于定额工期70%的，招标人应当组织专家论证，并依照审定的技术措施方案编制相应的提前竣工增加费项目。4.条款号1.4.1-2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。5.投标截止时间。应与招标公告（或投标邀请书）规定的投标截止时间一致。6.条款号2.2.1-3.4.4。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。7.条款号3.5-4.2.5。根据本次招标的情况填写。8.条款号6.3-8.1。根据实际情况填写。9.评标专家抽取与使用：按照《浙江省综合性评标专家库管理办法》（浙江省人民政府令第279号）、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》(浙政发〔2021〕5号)规定。全省范围内依法必须招标的工程建设项目评标专家应从省综合性评标专家库中随机抽取，国家或省政府有特殊要求、库内符合条件的专家数量不满足抽取规则要求除外。10.评标办法。应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法。11.使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、技术明（暗）标、电子标书递交方式等）。12.条款号6.4-9.5。根据实际情况填写。13.根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10条，并在10.4条后依次排序，如10.5、10.6…四、评标办法招标控制价1000万元（含）以下的一般房屋建筑工程或招标控制价800万元（含）以下的一般市政基础设施工程施工招标宜采用经评审的最低投标价法；招标控制价1000万元（不含）以上的一般房屋建筑工程或招标控制价800万元（不含）以上的一般市政基础设施工程施工招标宜采用技术标通过制的综合评估法；采用新工艺、技术特别复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标宜采用技术标打分制的综合评估法；其他：符合相关法律法规的方法。招标人应根据招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用技术标通过制的综合评估法，控制选用技术标打分制的综合评估法。项目标准、规模标准符合下表要求的宜选用“技术标打分制的综合评估法”。行业工程类别标段规模一般房屋建筑工程工业、民用与公共建筑工程：建筑物层数≥25层，或建筑物高度≥80米，或单跨跨度≥30米，或单体建筑面积≥30000平方米；住宅小区或建筑群体工程：建筑群建筑面积≥100000平方米。高耸构筑物工程构筑物高度≥100米，或淋水面积＞3500平方米的冷却塔及附属工程。地基与基础工程基坑深度≥8米。钢结构工程钢结构建筑物或构筑物工程：跨度≥30米，或总重量≥1000吨，或单体建筑面积≥20000平方米；网架结构的制作安装工程：网架工程边长≥70米，或总重量≥300吨。体育场地设施工程体育场田径场地设施：容纳人数≥2万人；体育馆：容纳人数≥5000人；球场合成面层：建筑面积≥7000平方米。室外附属工程新建项目单体工程建筑面积≥3万平方米的室外附属工程。装配式建筑工程含有装配化装修的建筑工程符合装配式建筑标准的装配式建筑工程。符合装配化装修相关标准的装配式装修工程。古建筑、保护性建筑修缮工程仿古建筑工程、园林建筑工程：单体建筑面积≥800平方米；国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程：修缮建筑面积≥200平方米；省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程：修缮建筑面积≥300平方米。其他房屋建筑工程涉及地铁保护、名胜古迹保护的房屋建筑工程（以相关部门批复为准）。行业工程类别标段规模市政公用工程城市道路城市快速路、主干道路≥5千米；或城市快速路、主干道路面积≥10万平方米。市政公用工程城市公共广场(含体育场)广场面积≥5万平方米。市政公用工程桥梁工程单跨跨度≥40米，或总长≥100米；或墩高≥40米的桥梁；或铺装面积≥8000平方米的装配式桥梁。市政公用工程地下交通隧道工程：内径≥5米，或单洞洞长≥1000米，或单洞断面面积≥40平方米；车站工程：基坑深度≥8米；深基坑工程：基坑深度≥8米；临近既有线路30m范围内的基坑工程、地基处理工程、隧道工程等：基坑与轨道交通结构外边线的净距≤30米的旁侧基坑工程；基坑深度≥2米的轨道交通上方基坑工程；涉轨道交通的穿越工程（桥涵、隧道、地下管线工程）；净距≤30米的涉轨道交通的并行工程（桥涵、隧道、地下管线工程）。市政公用工程其他地下工程城市综合管廊工程。市政公用工程城市供水日处理量≥5万吨的供水厂，或管径≥1.5米的供水管道工程。市政公用工程城市排水日处理量≥5万吨的污水处理厂，或管径≥1.5米的排水管道工程。市政公用工程热力工程热源工程：产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米；热力管道工程：管径≥0.5米。表1-4-1计日工表工程名称：单位工程名称：第页共页编号项目名称单位数量综合单价（元）合价（元）（1）（2）（3）（4）一人工1234人工小计人工小计人工小计人工小计人工小计二材料1234材料小计材料小计材料小计材料小计材料小计三施工机械1234施工机械小计施工机械小计施工机械小计施工机械小计施工机械小计合计合计合计合计合计注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。1-4-2总承包服务费项目及计价表工程名称：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）（1）（2）（3）（4）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计合计合计合计合计注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。表1-5主要工日价格表工程名称：第页共页序号工种单位数量单价（元）（1）（2）工日注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。表1-6主要材料及设备价格表工程名称：第页共页序号编码材料或设备名称规格、型号单位数量单价（元）备注（1）（2）（3）（4）（5）（6）注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。表1-7主要机械台班价格表工程名称：第页共页序号机械设备名称单位数量单价（元）（1）（2）台班注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。表2-1分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）合计(元)序号编号名称计量单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计(元)（1）（2）（3）（4）(5)(6)(7)(8)(9)（10）(11)(4）*(11）1（清单编码）(清单名称)（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）(清单名称)（定额编号）（定额名称）…………合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计注：表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。表2-2措施项目清单分析表工程名称：单位工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）综合单价（元）合计（元）序号编号名称计量单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计（元）（1）（2）（3）（4）(5)(6)(7)(8)(9)（10）(11)(4）*(11）1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：合计：合计：合计：合计：合计：合计：合计：合计：合计：合计：合计：注：表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。表2-3综合单价工料机分析表项目编码：计量单位：项目名称：第页共页序号名称及规格名称及规格单位数量金额(元)金额(元)序号名称及规格名称及规格单位数量单价合价人工一类工日人工二类工日人工三类工日1人工费小计人工费小计人工费小计人工费小计人工费小计主要材料主要材料主要材料其他材料费其他材料费其他材料费其他材料费其他材料费2材料费小计材料费小计材料费小计材料费小计材料费小计主要机械主要机械主要机械其他机械费其他机械费其他机械费其他机械费其他机械费3机械费小计机械费小计机械费小计机械费小计机械费小计4直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)5管理费管理费管理费管理费管理费6利润利润利润利润利润7风险费用风险费用风险费用风险费用风险费用8综合单价（4+5+6+7）综合单价（4+5+6+7）综合单价（4+5+6+7）综合单价（4+5+6+7）综合单价（4+5+6+7）注：本表由招标人按需要提出表2-4措施项目工料机分析表项目编码：计量单位：项目名称：第页共页序号名称及规格名称及规格单位数量金额(元)金额(元)序号名称及规格名称及规格单位数量单价合价人工一类工日人工二类工日人工三类工日1人工费小计人工费小计人工费小计人工费小计人工费小计主要材料主要材料主要材料其他材料费其他材料费其他材料费其他材料费其他材料费2材料费小计材料费小计材料费小计材料费小计材料费小计主要机械主要机械主要机械其他机械费其他机械费其他机械费其他机械费其他机械费3机械费小计机械费小计机械费小计机械费小计机械费小计4直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)直接工程费(1+2+3)5管理费管理费管理费管理费管理费6利润利润利润利润利润7风险费用风险费用风险费用风险费用风险费用8合计（4+5+6+7）合计（4+5+6+7）合计（4+5+6+7）合计（4+5+6+7）合计（4+5+6+7）注：本表由招标人按需要提出表2-5临时宿舍取暖降温等费用分析表工程名称：第页共页序号费用名称单位数量单价（元）合价（元）一现场临时宿舍空调设施二安全生产责任保险合计注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。浙江省房屋建筑和市政基础设施施工招标文件示范文本（适用于杭州市资格后审项目）（2023版）浙江省住房和城乡建设厅浙江省发展和改革委员会二O二四年十二月春城大厦建设工程施工项目（招标编号：A3301220150525225001211）招标文件（公开招标）招标人：，桐庐震兴建设集团有限公司，（单位盖章）招标代理机构：浙江中益工程管理有限公司，（单位盖章）2024年12月27日第一章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：桐庐震兴建设集团有限公司地址：浙江省杭州市桐庐县分水镇妙笔路8号妙笔小镇3幢203室联系人：阮一伟电话：181671366061.1.3招标代理机构名称：浙江中益工程管理有限公司信用评价等级：AAA地址：桐庐县迎春南路61号萧商大厦项目负责人：甘武信用评价等级：AAA联系人：高梦电话：159900872041.1.4工程名称春城大厦建设工程1.1.5工程建设地点桐庐县1.1.6工程承包方式包工包料1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围本项目总建筑面积50049.81㎡,春城大厦为27层高层建筑，功能暂定为商场、餐饮、办公、酒店等。该建筑主体框架及外立面幕墙已于2012年基本建设完成。本次建设对原建筑进行结构加固、墙体砌筑、公共部位装修，七、八、九层办公装修、消防改造、幕墙改造及修复、电梯工程、电气安装、给排水、消防暖通、人防工程、室外景观绿化等建设内容。具体内容详见施工图纸和本工程工程量清单及其编制说明等资料。1.3.2计划工期要求计划工期：210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：2025年02月05日计划竣工日期：2025年09月22日1.3.3质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。1.4.1投标人资格及要求见招标公告。。1.4.2是否接受联合体投标不接受。1.4.2（4）联合体投标其他要求/1.4.3资格审查方式采用资格后审。1.9.1踏勘现场投标人自行踏勘。1.10.1投标预备会不召开1.11招标工程是否允许分包允许。分包的工程内容：对原建筑进行结构加固。按《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知（建市规【2019】1号）》中规定。分包金额要求：/。分包企业应符合规定的资格要求。注：需专业承包企业特种工程（结构补强）1.12.1实质性要求和条件见招标公告或者投标邀请书。其他要求：见本须知前附表10.1。1.12.2偏差不允许。2.1构成招标文件的其他资料招标控制价及明细。其他：工程量清单（电子版）、施工图纸（电子版）、招标补充文件（如有）。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间截止时间：2025年01月06日（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。）提交方式：杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）-“招投标项目信息”-“招标文件（补充招标文件）”栏目中找到项目，点击对应提疑按钮以不署名的形式进行提疑。（资格后审项目必须选此项提疑）联系方式：15990087204联系人：高梦2.2.1招标文件澄清发出的形式招标人将在2025年01月09日17:00前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。在杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（http：//hzctc.hangzhou.gov.cn）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。2.2.1投标人确认收到招标文件澄清潜在投标人应自行关注杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（h2.2.1投标人确认收到招标文件澄清ttp：//hzctc.hangzhou.gov.cn）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。2.3.1招标人修改文件发出的形式同2.2.1。3.1投标文件的组成资格审查资料其他投标资料；3.1.2技术标（宜300页以内；暗标评审的，分为技术标明标和技术标暗标）；3.1.3资信标；3.1.4商务标；3.2.1增值税税金的计算方法一般计税法。3.2.3工程量清单计价方式综合单价法。3.2.4最高投标限价1.最高投标限价6644.3636万元；1.☑2.暂列金额人民币（大写）：叁佰贰拾柒万元整（￥327万元含税）。3.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80％作为风险控制价（5053.8909万元），计算风险控制价时，基数应扣除暂列金额。3.2.5投标报价的其他要求1.本项目所有施工材料必须符合环保要求（建筑垃圾要求外运并进行无害化处理），中标人应负责完工后的室内环境检测，检测单位需获得招标人的认可，检测费用由中标人承担。投标人投标时需综合考虑进行报价；2.投标人应充分考虑施工期间用电、用水等能源的实际情况，在现场自备满足施工需要的发电机、蓄水池等，此费用在投标时自行考虑列入措施项目清单及计价表中，施工期间出现停水、停电等情况，费用、工期均不作任何调整；3.建设工程质量检验试验费按施工组织措施费项目列项，由投标人结合本项目的实际情况，费用在投标时自行考虑列入；4.在施工过程中必须严格执行招标文件（含招标附件）、预算清单及施工图所列的所有相关要求。若预算清单及施工图纸未明确，但以上各类法规、规程和标准、条例、规定中有要求的措施费用，投标人自行计算，费用在投标时自行考虑列入。3.3.1投标有效期90个日历天（从投标截止之日起算）。3.4.1投标保证金1.金额：人民币5万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）3.4.1投标保证金2.交纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（保函、保险、担保形式缴存保证金的，购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从基本账户支出，投标人须提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证及银行出具的相关基本账户证明，否则按未按照招标文件的要求提交投标保证金处理。）（1）采用转账形式的交纳要求：投标保证金必须从投标人基本账户交纳。本项目的投标保证金由“招必得建易投标保证金平台”统一收付，投标保证金平台系统登录入口(https://bzj.zhaobide.com），投标单位第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。具体操作流程详见“桐庐县人民政府-公共资源交易(http://www.tonglu.gov.cn/col/col1229514847/index.html→【通知公告】→【保证金系统办事指南】栏目。完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，并关联本项目后将“缴存确认单”的打印页按招标文件要求上传至电子投标文件中。户名：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户账号：33001617182053000524开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐江南支行注：本项目不接受年度保证金。（2）投标保证金的缴存时间：采用转账形式缴存的投标人须在招标文件规定的投标截止日期前一天22:00（北京时间）前足额交纳所投项目的投标保证金到达杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金交纳信息和投标项目（标段）关联成功，否则视为未交纳或未足额交纳,投标保证金收到时间以实际到账时间为准。（3）他形式要求：按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》等文件执行。（4）采用银行保函、保证保险、担保公司担保形式的交纳要求：投标人应将对应所投项目（标段）的银行保函、保证保险、担保公司担保的扫描件编制到电子投标文件中作为评标依据。未提供的视为未按招标文件的要求交纳投标保证金作无效标处理。（5）采用数字保函（浙江省投标保证金数字保函）形式的交纳要求：投标人可以登录投标人管理平台查询线上保函状态并跳到保函平台进行办理，出函成功后网上投标页面会出现同步状态。若有问题可通过以下途径咨询建易公司（软件公司）：0571-85085468。”（即投标界面可以跳转，办理后须关联本项目）1、重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。3.4.4其他可以不予退还投标保证金的情形1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。3.拟派项目负责人因多个项目同时投标中标导致放弃中标的情形。4.其他：注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。3.5资格审查资料同3.1。3.7.3（1）电子投标文件盖章要求1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书、投标函格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件复制件并加盖投标单位电子印章。3.7.3（2）电子投标文件的制作和要求1.投标人采用在杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）公布的V3.2.0电子投标文件工具，完成电子投标文件制作，生成后缀名为“.HzTbs”的电子投标文3.7.3（2）电子投标文件的制作和要求件。电子投标文件工具详见杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）“招投标项目信息”页面最上方的“电子投标工具下载”按钮进行下载更新。2.电子投标文件包括资格审查材料、资信标、技术标、商务标四个部分，应分别放入投标工具相应的模块：2.1资格审查材料：业绩公示汇总表（资格条件业绩的汇总）及相关证明材料复制件（若有）、招标人要求的其他材料（若有）等；2.2资信标：投标文件资信标格式中要求的评审材料（含证明材料的复制件）；2.3技术标：投标文件技术标格式中要求的相关材料（含证明材料的复制件）；2.4商务标：投标文件商务标格式中要求的相关材料（含证明材料的复制件）。3.本项目技术标采用暗标。技术标文件按明标和暗标文件分别制作，暗标文件中不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的信息，不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的标记。4.其他：中标单位应向招标人提供纸质投标文件6份（一正五副)。注：投标人有关电子投标疑问请与各自电子投标工具技术支持联系。3.7.3（3）业绩证明文件要求按招标文件要求提供。4.1.1电子投标文件加密要求使用投标工具软件编制生成的电子投标文件，后缀名为“.HzTbs”。4.2.1投标截止时间/电子投标文件上传截止时间2025年01月16日15:00:004.2.2电子投标文件上传平台使用专用密钥上传至杭州市公共资源交易平台（详细上传方式详见：杭州市公共资源交易平台及公告附件）4.2.3投标文件退还投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：1.招标人设置工程业绩作为必要条件的，递交投标文件的投标人少于15个的；2.未设置工程业绩条件为必要条件，递交投标文件的投标人少于4.2.3投标文件退还3个的；4.2.5电子投标文件的拒收情形1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示；3.存在下列情况之一的，视为拒收：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的；5.1开标时间和地点1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心桐庐县迎春南路258号国资大厦六楼1号开标室。3.开标平台：杭州市公共资源交易平台5.2开标程序（一）至开标时间，招标人代表应使用招标CA数字证书对上传的电子加密标书进行解密。（二）投标文件解密完成并导入评标系统后，投标单位、项目负责人、投标报价、工期及其他内容将在电子交易平台公开显示。☑采用投标函获取信息作为投标单位签到信息。标录显示问题仅作提醒企业后续完善资料信息的作用，不作为本项目资格审查、否决投标的依据。（三）招标人在开标会现场随机抽取需要明确的内容：1.综合单价评审项目。☑技术标打分制的综合评估法：综合单价评审项目抽取：3项；合理区间K【-K,K】：15（K≥15%）2.价格入围方式。（1）先抽取高中低区间的分区方式：按投标报价分区或按投标人数量分区；（2）抽取到按投标报价分区的，再抽取高区间系数KH和低区间系数KL，KH和KL范围均暂定为10%-30%，抽取具体数值为10%、15%、20%、25%、30%。5.4特殊情况处置因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：成员为5人及以上单数。（评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长，招标人代6.1.1评标委员会的组建表不得担任评标组长）。6.3评标办法技术标打分制的综合评估法：技术标评分（30分）+资信标评分（10分）+商务标评分（60分）；企业信用等级从高到低排序，信用等级为A级的得2分，信用等级为B级的得1.5分，信用等级为C级的得0.75分，信用等级为D级的得0.25分，信用等级为E级的得0分。除房屋建筑、市政基础设施总承包以外的其他专业类施工项目，暂不应用信用评价结果，评标时均按满分2分计分。6.3.1最佳报价的确定方法最佳报价的确定方法：详见评标办法。6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数☑2.采用评定分离：不排序的方式向招标人推荐3-5名中标候选人（如有效投标人≤6家的应推荐3名，有效投标人7-9家的应推荐□3☑4名，有效投标人≥10家的应推荐□3□4☑5名）。7.1中标候选人公示媒介及期限公示媒介：杭州建设工程招标造价平台（https://ztb.cxjw.hangzhou.gov.cn:8092）、杭州市公共资源交易平台（http：//hzctc.hangzhou.gov.cn）公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。7.2.1确定中标人评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。7.2.3定标会议地点和时间招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。7.2.4考察、质询/7.2.5定标委员会的组建定标委员会由（5人及以上单数）组成。7.2.6现场面试/附件：7分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员附件：8履约保函格式致：**********有限公司（以下简称“甲方”）地址：邮编：根据甲方与【项目公司名称】（以下简称“乙方”）于【年/月/日】签署的《*******项目施工合同》（以下简称“《项目施工合同》”），乙方应完成*****项目的建设和移交工作。应乙方的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【】的第【】号不可撤销的担保函，乙方将根据《项目施工合同》的条款和条件，以不可撤销及无条件的担保，履行其在《项目施工合同》项下的全部义务。如乙方未根据《项目施工合同》的条款和条件履行《项目施工合同》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《项目施工合同》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁的要求。我们承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《项目施工合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。本保函有效期自【】年【】月【】日起，至本保函生效之日后日历天结束之日，即【】年【】月【】日止。如保函时间到期结束后工作未完成，到期延期。本保函中使用的所有术语具有《项目施工合同》中规定的含义（我们确认已收到《项目施工合同》的一份复印件）。担保人特此声明：1.担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。2.本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。3.与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。收件人：地址：传真：电话：注：1.本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。2.担保人在本保函项下的义务是独立的。3.本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。银行/金融机构盖章银行/金融机构名称:银行/金融机构地址：法定代表人或授权代表签字：职务:日期:附件：9预付款担保格式（发包人名称）：根据（承包人名称，以下简称“承包人”）与（发包人名称，以下称“承包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(¥)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件：10支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）（承包人名称）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称，以下简称“发包人”）与于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：1.向仲裁委员会申请仲裁；2.向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：，邮政编码：，传真：年月日附件：11暂估价一览表一、材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注二、工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注三、工程设备暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：小计：小计：小计：附件：14《杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工合同专用条款（示范文本）（2022年修订）》使用说明为进一步指导和规范新形势下建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，便于合同当事人在使用《示范文本》过程中规范有关条款的约定，现就有关事项说明如下：一、《示范文本》的适用范围为我市行政区域范围内进行招标的国有金投资建设工程，非国有资金投资建设工程可参照执行。二、合同专用条款约定的内容应符合国家法律、法规和部门规章的规定。三、国家、省、市权力部门颁布的规范性文件若有发生变化的，市建委将根据相关规范性文件的制定和清理情况不定期发布通知，合同当事人应根据规范性文件的要求及时在合同专用条款中进行调整。四、合同当事人应在专用合同条款3.7履约担保中约定履约担保的形式、金额及期限。根据《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建（2020〕7号）规定，政府投资项目的履约保证金不得超过中标合同金额的2%。五、合同当事人应在专用合同条款15.3质量保证金中约定是否扣留工程质量保证金、工程质量保证金的提供方式及金额。若合同当事人约定采用扣留工程款方式提供质量保证金的，根据《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）规定，政府投资项目工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算金额总额的1.5%。春城大厦建设工程工程量清单编制说明一.工程概况：1.工程地址：浙江省杭州市桐庐县云市路与云栖中路交叉口；2.工程特征：春城大厦建设工程,本项目总建筑面积50049.81㎡,春城大厦为27层高层建筑，功能暂定为商业金融办公等。该建筑主体框架及外立面幕墙已于2012年基本建设完成。本次建设对原建筑进行结构加固、墙体砌筑、室内装修（十楼以下公共部位、七-九层）、消防改造、幕墙修复、电梯工程、电气安装、给排水、消防暖通、人防工程、室外景观绿化等建设内容；3.计划工期：详见招标文件；4.自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦；5.环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。二.工程招标及分包范围：（一）.招标范围：1.施工图范围内需要建设的所有工程量;（二）.分包范围：1.无分包内容。三.工程量清单编制依据：1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；2.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；3.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；4.《关于印发的通知》，（杭建市发[2018]578号）；5.建设工程设计文件：施工图、6.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；7.拟定的招标文件；8.常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；9.评估报告、现场四.工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。五.暂列金额及暂估价5.1暂列金额327万元（含9%增值税）；主要用于不可预见的加固、修缮等费用，最终根据实际完成的工程量按实签证结算，并按要求完成各项审批程序；5.2暂估价九层精装修179.85万元（含9%增值税）；过程中将根据实际情况确定装修风格及用材标准，若涉及大量新增无投标单价项目，建设单位有权对该暂估价进行二次招标，总包单位（本次中标单位）需无条件配合。以上费用，投标时，投标单位不得竞争。六.取费说明：1、安全文明施工基本费投标报价费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）规定的下限费率，市区一般工程取费如下：（1）房屋建筑及构筑物工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为9.86%；（2）房屋建筑修缮工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为6.9%；（3）市政工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为8.81%；（4）园林绿化及景观工程工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为6.64%；（5）安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为7.35%；2、企业管理费的要求：企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知杭建市发{2018}578号文规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率)，具体如下:（1）房屋建筑及构筑物工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为2.486%；（2）房屋建筑修缮工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为1.74%；（3）市政工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为2.556%；（4）园林绿化及景观工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为2.776%；（5）安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为3.258%；3、本工程规费：招标项目各类专业工程对应规费的取费计算基数和标准费率，投标时不得低于标准费率的30%：（1）房屋建筑及构筑物工程规费费率为7.734%；（2）房屋建筑修缮工程规费费率为8.376%；（3）市政工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为5.625%；（4）园林绿化及景观工程规费费率为9.291%；（5）安装工程规费费率为9.189%；4、本工程税金：9%；5、施工企业的现场监控、扬尘监测、现场临时宿舍取暖降温费用，各投标单位应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。6、以上费率若与电子招标工具中不一致的，以电子招标工具中为准。七、其它相关说明：（一）总说明：1、工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工图纸等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用；2、本项目为原建筑加固修缮项目，以及局部精装修，投标单位应自行踏勘现场，充分考虑现场已存在的各项不利因素，综合考虑材料运输、材料垂直运输、超高施工降效、安全措施等，相关费用考虑在投标报价中；3、工程量清单描述有误或缺、漏项的，或者存在分歧的，请按招标文件的要求在规定的时间向招标单位提出，届时将在答疑中给予纠正；4、本工程混凝土采用商品混凝土,砂浆采用预拌砂浆。5、因本项目建成于2012年前，未办理竣工验收，本次需要通过加固、修缮、续建未完成的工作，最终确保竣工验收通过，并完成竣工备案、不动产证办理等。投标单位应清除以上过程中可能存在一些不确定因素，导致工期延长、管理成本增加的情况，相应风险投标单位应考虑在报价中。6、原建设完成的工程，存在一定程度的损坏，清单工程量暂定，做法暂定。中标施工单位，进场后，应进行现场摸排，初步核对有关修复工程量，并与设计单位、监理单位、建设单位确定修复方案及费用。对于修复工程量未办理有效签证的，结算时将不予认可。7、工程量清单所列内容，供投标单位报价使用，最终需结合现场实际情况，按实结算。（二）”以料抵工“后残值费用说明（费用由评估公司提供）1、投标单位自行踏勘现场，对现状需要拆除（设计不利用）的消防管、铝合金门窗、卷帘门、多余的支架、配电箱、消防箱、中庭的不锈钢栏杆、更换幕墙部分的幕墙及基层拆除；2、现已安装的电梯、设备拆除；3、经现场建设单位确认需要更换的栏杆拆除；4.无法利用的桥架拆除；5、其他零星拆除等，严禁施工单位擅自超范围拆除，否则由此产生的复原费用由施工单位自行承担；6、除原有地面拆除、原有墙体拆除、抹灰面修复拆除、涂料修复铲除等已单列清单的除外；7、根据以上计算，施工单位拆除后，自行合法处置。投标单位自行考虑拆除、垃圾处置费用，并结合金属构件或其他有残值构件的所有残值费用。经计算按以上“以料抵工”后，中标单位需支付至少113.5138万元（不含税）残值费给建设单位，该项费用已列入招标控制价中（以负数的形式列入），对招标控制价进行抵扣。该项费用由投标单位自行考虑报价，但不得少于113.5138万元（不含税）；8、根据以上测算，中标单位，需在正式开工后，支付预付款时扣除报价残值的费用。(三）编制口径说明1、结构加固部分：按结构图纸所示的加固范围计算；2、建筑部分：2.1地下室部分人防门目前已以完成人防门框预埋，但现场存在不同程度的损坏，设计暂无法出具具体修缮方案，本次工程量清单按全部新做考虑；2.2一层主要实施范围为一层开闭所、消控室、配电房，按照图纸增加墙体及建筑做法；一层外侧大门更换，扶手及四周栏杆、防火卷帘计入，其余做法不计入；2.3二、三层按图纸考虑新增墙体及门，铝合金窗框拆除后重新安装；2.4四层至十层侯梯厅及两侧走廊装修（具体做法详精装修图纸，水电参照执行），其余部位不改造（修缮）（楼梯及合用前室除外）；2.5精装修图纸中咨询台、定制及采购类等家具不计入；2.6十一层及以上均不考虑改造（修缮）（楼梯及合用前室除外）；2.7图纸中公共厕所均不考虑装修（精装无障碍卫生间除外），新增加母婴室及卫生间按建筑做法毛坯计入；2.8精装修中建筑做法已做至抹灰层，走廊内墙直接刮腻子做涂料；2.9中庭外侧墙面暂按内墙4做法计入（防霉涂料）3、室外景观部分：3.1根据提供的标高，平均测算土方工程量，无法判定原有土方回填密实度是否符合设计要求，本次预算暂考虑100立方米宕渣换填（工程量暂定）；3.2室外井基础做法不详，暂按10cm碎石+10cmC20混凝土基础考虑；具体后期按实调整；3.3管道沟槽底部宽度按管道+20cm*2计算；3.4营养土回填（厚度暂定10cm）；3.5种植土回填（厚度暂定50cm）4、幕墙部分：4.1幕墙图纸，格栅具体做法不详，暂按3吨铝合金格栅考虑（约100平方米）；4.2幕墙30mm厚花岗岩石材，设计明确采用芝麻黑/灰，投标单位按此标准自行考虑报价；4.3幕墙主楼外立面原固定玻璃改为上悬窗，具体做法不详，工程量暂定；消防玻璃按图示位置进行更换，更换玻璃设计明确；其余部分玻璃不符合要求的进行原规格更换；（可能存在较大色差），工程量暂定计算。主楼幕墙玻璃、铝板部分缺失，具体做法不详，工程量暂定。投标单位应自行踏勘现场，确定相关施工方案及工艺，综合考虑报价。5、水电安装部分：5.1水电安装工程预算按图纸全部新做（除防雷接地、桥架外）；5.2防雷接地部分，原建筑已完成部分，本次考虑利旧，仅考虑更换等电位、及屋面防雷带；5.3根据现场踏勘情况，桥架优先考虑利用现状桥架，不足的新增，预算工程量按新做的40%考虑；5.2现状消防管道及排水管道不考虑利用；5.3楼板暗敷无法实施，预算按明敷编制清单；5.4卫生间洁具等不考虑；雨污水管按图纸计入；5.5战时给水管道计入本次预算，战时饮用水箱及战时给水泵等配套设备不计入本次预算；5.6弱电工程仅桥架及配管计入本次预算，桥架优先考虑利用现状桥架，不足的新增，预算工程量按新做的40%考虑；弱电设备不计入本次预算；室外充电桩仅预埋管道计入本次预算；（四）明确不包含的范围：1、机械车位、光伏、泛光照明、充电桩、弱电设备、地下室交通标识系统、地面导视系统、消防登高带等不计入；2、大市政配套如：电力、自来水、通信等八.主要材料生产厂家及品牌要求：分类材料名称品牌1品牌2品牌3品牌4品牌5备注铝合金型材兴发栋梁伟业凤铝硅酮耐候、结构密封胶杭州之江广州白云广州安泰玻璃杭玻洛玻浙玻南玻电线、电缆永通中策浙江万马浙江元通阀门杭州春江浙江五洲上海凯维喜上海贵龙大金配电箱内元器件施耐德ABB西门子LG（LS）生活水泵青岛三利威派格赛莱默消防专用水管天津利达浙江金洲上海劳动消防应急照明、疏散指示灯杭州台谊浙江迪能华高电气消防泵威海双轮上海开利上海熊猫海德隆南方防火阀、风口宁波金刚杭州三利杭州金盾湿式报警阀/消火栓/接合器等川消川消浙江金盾浙江金盾龙威龙威浙江信达浙江信达消火栓箱(成套)杭州东盛杭州金盾萧山信达山东中亿喷淋头、湿式报警阀、水流指示器、信号碟阀浙江恒安杭州建安杭州金盾浙江信达漏电火灾监控深圳中电泛海三江施耐德万高海湾松江防火门监控及智能应急疏散系统北京子木泛海三江施耐德万高海湾松江潜水排污泵山东双轮上海凯泉上海熊猫上海汇业南方双钢面镁质复合风管/其他风管天和建科（诸暨）建筑科技有限公司浙江钜锦暖通智能科技有限公司杭州绿井消防材料有限公司浙江信达防水材料东方雨虹广东科顺盘锦禹王卓宝金雨伞开关插座鸿雁正泰德力西施耐德灯具欧普雷士飞利浦TCL三雄极光卫浴\\龙头箭牌科勒美标朝阳九牧石膏板及轻钢龙骨细木工板/免漆板等板材可耐福千年舟杰科兔宝宝龙牌莫干山泰山大王椰杰森杰森瓷砖、地砖优质正宗广东砖优质正宗广东砖优质正宗广东砖优质正宗广东砖优质正宗广东砖优质正宗广东砖涂料/乳胶漆等立邦多乐士华润漆三棵树杰森环保型涂料电梯日立奥的斯机电通力泰山杰森扶梯根据现场尺寸定制，具体品牌及厂家根据市场调查后经建设单位确认方可实施空调格力大金美的日立三菱注：1、本工程以上这些材料、设备必须按上述注明的厂家和品牌或同档次及以上品牌施工，价格由投标单位自行报价。未注明的材料、设备应当采用市场主流品牌。所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，材料采购前需提前向建设单位及监理单位报备，并经监理单位、建设单位认可后才能使用到本工程。若因特殊原因（如：厂家不生产某种型号或者规格、或者企业停产等）无法在以上推荐品牌中采购的，施工单位应递交有关证明材料，经相关单位核实后，可报送建设单位更换品牌，更换的品牌不得低于推荐品牌，未经允许擅自变更品牌的，建设单位有权根据合同及其有关约定进行处罚。九．电梯相关说明：（一）本项目电梯（含客梯、货梯、自动扶梯）的特别要求：1、中标后由中标人负责采购电梯，并取得品牌制造厂家针对本项目的授权委托书经建设单位确认后，中标人必须在推荐的电梯范围内确定供货电梯品牌和型号；2、本项目所有电梯的交货周期及安装周期，必须满足本招标项目对电梯的需求，电梯单位必须无条件服从招标人的指令，按要求无条件提供全新的符合本招标文件和清单预算编制说明中所有要求的设备和按要求及时完成电梯的安装和调试。（二）电梯供货、安装、质保和维保要求：1、本项目电梯制造商须具备中华人民共和国特种设备制造许可证曳引式客梯、货梯、自动扶梯的资质，安装单位需具备中华人民共和国特种设备（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）安装维修许可证资质。2、安装维修单位在杭州市内须设有安装维修服务网点，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后0.5小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应招标人维修要求。3、须对合同中规定的整套电梯提供至少交付使用后24个月的质保期及免费维修和保养，电梯检验合格之日算起。4、在质保期内的工作应包括对所有电梯每15天1次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。5、质保期内电梯单位须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。6、在缺陷保修结束时，必须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由电梯单位自费解决并取得招标人的同意。7、每次故障修复后，电梯单位需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。8、电梯维保单位应为制造商或其直属分公司或子公司，维保单位须有能力在桐庐县提供长期技术服务。本项目电梯的投标单价为电梯总承包单价。直至质量技术监督部门安全质量验收合格并获得验收证书，所有附属工程和临时设施等相关费用均含在投标单价中不做调整。同时电梯的品牌、技术参数、部件等必须满足本项目招标文件和清单预算编制说明的要求。（一）电梯技术参数（桐庐春城大厦项目）电（扶）梯（11台）设备技术规格表土建及电梯技术参数表（一）主楼电梯（4台）电梯电梯电梯电梯电梯梯号项目客梯兼无障碍（DT1）客梯（DT2）客梯（DT3）客梯（消防功能）（DT4）数量(台)1台1台1台1台额定载重量(kg)≥1150≥1150≥1150≥1050速度(m/s)≥2.5≥2.5≥2.5≥2.5提升高度(m)100.65100.65100.65104.55层/站/门28/28/2828/28/2828/28/2829/29/29停靠站-1F~27F-1F~27F-1F~27F-1F~28F基站1111顶层高度(㎜)5150515051505250机房高度(㎜)3000300030003000底坑深度(㎜)2150215021502150井道尺寸(宽×深㎜，净)2390*22602390*22602390*22602210*2260门洞净尺寸(宽×高㎜)1200*22001200*22001200*22001200*2200停靠层站标高(mm)-1F=5950,1F~2F=5500,3F~26F=3400,27F=5150-1F=5950,1F~2F=5500,3F~26F=3400,27F=5150-1F=5950,1F~2F=5500,3F~26F=3400,27F=5150-1F=5950,1F~2F=5500,3F~26F=3400,27F=3900,28F=5250开门方式双扇中分双扇中分双扇中分双扇中分操作系统群控群控群控单控控制方式全电脑模块化电梯控制系统全电脑模块化电梯控制系统全电脑模块化电梯控制系统全电脑模块化电梯控制系统调速系统交流变频变压调速VVVF交流变频变压调速VVVF交流变频变压调速VVVF交流变频变压调速VVVF★主机永磁同步无齿轮主机永磁同步无齿轮主机永磁同步无齿轮主机永磁同步无齿轮主机★控制柜变频调速控制系统变频调速控制系统变频调速控制系统变频调速控制系统★门机系统直流门机或VVVF门机直流门机或VVVF门机直流门机或VVVF门机直流门机或VVVF门机门机保护装置光幕150束及以上光幕150束及以上光幕150束及以上光幕150束及以上电源要求AC380±7%50±1HZAC380±7%50±1HZAC380±7%50±1HZAC380±7%50±1HZ厅门和小门套每层均采用发纹不锈钢说明：以上尺寸为大约尺寸，图示尺寸见施工图，具体以现场实际施工尺寸为准，结构施工中需电梯单位做好相应配合土建及电梯技术参数表（二）裙楼电梯（3台）电梯电梯电梯电梯梯号项目客梯（DT1）客梯兼无障碍（DT2）客梯（DT3）数量(台)1台1台1台额定载重量(kg)≥1000≥1000≥1000速度(m/s)≥1.75≥1.75≥1.75提升高度(m)16.9516.9511.00层/站/门4/4/44/4/43/3/3停靠站-1F，1F，2F，3F-1F，1F，2F，3F1F，2F，3F基站111顶层高度(㎜)535053505380机房高度(㎜)25002500无机房底坑深度(㎜)145014501450井道尺寸(宽×深㎜，净)2160*22102160*22102210*1860门洞净尺寸(宽×高㎜)1100*22001100*22001100*2200停靠层站标高(mm)-1F=5950,1F~2F=5500,3F=5350-1F=5950,1F~2F=5500,3F=53501F=5500,2F=5500,3F=5380开门方式双扇中分双扇中分双扇中分操作系统并联并联单控控制方式全电脑模块化电梯控制系统全电脑模块化电梯控制系统全电脑模块化电梯控制系统调速系统交流变频变压调速VVVF交流变频变压调速VVVF交流变频变压调速VVVF★主机永磁同步无齿轮主机永磁同步无齿轮主机永磁同步无齿轮主机★控制柜变频调速控制系统变频调速控制系统变频调速控制系统★门机系统直流门机或VVVF门机直流门机或VVVF门机直流门机或VVVF门机门机保护装置光幕150束及以上光幕150束及以上光幕150束及以上电源要求AC380±7%50±1HZAC380±7%50±1HZAC380±7%50±1HZ厅门和小门套每层均采用发纹不锈钢每层均采用发纹不锈钢每层均采用发纹不锈钢说明：以上尺寸为大约尺寸，图示尺寸见施工图，具体以现场实际施工尺寸为准，结构施工中需电梯单位做好相应配合土建及电梯技术参数表（三）1#-2#自动扶梯（2台）室内扶梯室内扶梯梯号项目扶梯FT1-FT2（变频室内扶梯）数量(台)2台梯级宽度（mm）800速度(m/s)0.5提升高度（mm）5500（2台1组）倾斜角度30°操作系统自启动/停止（雷达感应）控制方式全电脑模块化电梯控制系统调速系统交流变频变压调速主机蜗轮蜗杆减速箱变频异步主机控制柜变频调速控制系统电源要求AC380±7%50±1HZ说明：以上尺寸为大约尺寸，图示尺寸见施工图，具体以现场实际施工尺寸为准（梯级宽度以800mm为准），结构施工中需电梯单位做好相应配合。自动扶梯支撑、挡板由投标单位考虑在报价内，中标后不做调整，扶梯三面外装潢：需配置三面发纹不锈钢。土建及电梯技术参数表（四）2#-3#自动扶梯（2台）室内扶梯室内扶梯梯号项目扶梯FT3-FT4（变频室内扶梯）数量(台)2台梯级宽度（mm）800速度(m/s)0.5提升高度（mm）5500（2台1组）倾斜角度30°操作系统自启动/停止（雷达感应）控制方式全电脑模块化电梯控制系统调速系统交流变频变压调速主机蜗轮蜗杆减速箱变频异步主机控制柜变频调速控制系统电源要求AC380±7%50±1HZ说明：以上尺寸为大约尺寸，图示尺寸见施工图，具体以现场实际施工尺寸为准（梯级宽度以800mm为准），结构施工中需电梯单位做好相应配合。自动扶梯支撑、挡板由投标单位考虑在报价内，中标后不做调整，扶梯三面外装潢：需配置三面发纹不锈钢。（二）主要功能1.乘客电梯主要功能：本次采购的电梯设备至少应包括（但不仅限于）下列功能（电梯的标准功能不能少，下列功能可能与标准功能重复）：客梯★电梯功能(应包括但不仅限于表中所列)1、全集选控制功能2、超载保护功能3、超载报警功能4、开关门时间超常保护功能5、开门异常自动选层功能6、电动机空转保护功能7、电动机过热保护功能8、泊梯功能9、警铃报警功能（并具有声光警报（轿厢超载时，蜂鸣器蜂鸣并开门停止该层站，待超载人员退出轿厢后，自动关门运用））10、故障低速自救运行功能11、停电应急照明功能12、无呼自返基站功能13、满载直驶运行功能14、反内向指令自动消除功能15、自动再平层功能16、轿内照明风扇自动控制系统（如在规定的时间内，无★电梯功能(应包括但不仅限于表中所列)召唤信号登记，轿厢内将自动关闭照明和风扇）17、故障自动检测存储功能18、起动补偿功能19、消防员专用开关功能20、底坑对讲机通讯功能21、光幕保护功能22、五方通话功能(含布线，机房至值班室电话线由甲方负责)23、预留视频和通话电缆24、防恶作剧功能、防捣乱功能；25、轿厢到站钟26、乘客电梯配智慧监管系统27、其他电梯标准功能备注：除上述功能外，电梯标准功能必须配置。1.1电梯的安全设备或功能：电梯设备应包括（但不仅限于）下列安全设备或安全保护功能，并符合国家有关标准中的规定。所有电梯★安全功能断相和错相保护★安全功能上、下终点开关和上、下极限开关★安全功能缓冲器★安全功能限速器★安全功能安全钳★安全功能紧急停止按钮★安全功能层门安全设施★安全功能轿门安全设施1.2电梯装饰要求：本次采购的电梯设备应包括（但不仅限于）下列装饰要求，并符合国家有关标准中的规定。位置位置要求说明轿厢轿厢壁发纹不锈钢，壁厚不小于1.2mm轿厢轿厢门自动双扇门，发纹不锈钢；所有电梯红外线光幕150束及以上保护。轿厢轿厢顶顶部含LED照明灯光和低噪音通风扇，豪华型；轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频和通话电缆；如中标，业主可在样本范围内任意选择，轿厢轿厢顶总价不变。轿厢轿厢地板客梯上覆大理石地面（由投标人提供式样及颜色供招标人选择）轿厢轿厢通风低噪音风机通风轿厢轿厢照明自动切断模式LED型照明装置候梯厅门套层层发纹不锈钢小门套候梯厅厅门层层发纹不锈钢厅门候梯厅厅门踏板硬质铝合金讯号装置外召面板发纹不锈钢面板发纹不锈钢触摸式发光二极管背景照明的楼层按钮运行方向显示及层站液晶显示无障碍客梯外召需要配置盲人按钮讯号装置轿厢内操作盘和显示设有一个操纵盘，一体式操纵箱（不锈钢面板），主楼4台10.4英寸多媒体液晶显示，裙房3台5.4英寸及以上液晶显示，装有发纹不锈钢触摸式发光二极管背景照明的楼层按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示，有到站提示音等，无障碍客梯需要配置（残疾人操纵箱、轿厢三壁扶手、后壁整容镜、盲人按钮、语音报站五大功能）。如中标，业主可在样本范围内任讯号装置轿厢内操作盘和显示意选择，总价不变。讯号装置轿厢内铭牌不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示★备注：★备注：对于电梯中不同部位的发纹不锈钢材料须说明厚度，要求厚度≥1.2mm，便于招标人参考，乘客电梯吊顶到地面装潢完工面垂直距离2500mm以上，门高2100mm以上.对于电梯中不同部位的发纹不锈钢材料须说明厚度，要求厚度≥1.2mm，便于招标人参考，乘客电梯吊顶到地面装潢完工面垂直距离2500mm以上，门高2100mm以上.1.3、电梯的安全设备或功能：电梯设备应包括（但不仅限于）下列安全设备或安全保护功能，并符合国家有关标准中的规定。所有电梯安全功能断相和错相保护安全功能上、下终点开关和上、下极限开关安全功能缓冲器安全功能限速器安全功能安全钳安全功能紧急停止按钮安全功能层门安全设施安全功能轿门安全设施2、自动扶梯技术规格、主要功能及装潢要求：2.1、自动扶梯技术规格扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯参数表扶梯编号停站层角度提升高度(m）梯级宽度土建跨度底坑宽度底坑长度底坑深度布置方式台数FT1~FT41F~3F305500、5500800见施工图纸见施工图纸见施工图纸见施工图纸并立上下43.2自动扶梯技术参数及主要功能：序号功能1工作制动器2附加制动器（提升高度大于6m时需配置）3急停开关4扶手入口保护装置5梳齿安全保护6检修插座7错缺相保护装置8梯级安全保护装置9主回路断路器10接地保护11电子式超速和防逆转保护12电机过热保护13手提行灯及插座14主机抱闸打开监测15梯级丢失检测开关(电子式)16围裙板防夹装置17前沿板打开检测开关18扶手带速度监测装置19梯级传送链保护装置20警示标签扶梯技术参数扶梯技术参数1扶梯：1.扶手带：黑色合成橡胶（室内型）2.栏杆板：透明安全玻璃3.梯级：不锈钢4.裙板：黑色钢板5.裙板防夹装置：铝合金底座单排毛刷6.前沿板：铝合金7.桁架：矩形钢管8.主机：三相异步电机和涡轮式减速箱9.梯级链：合金钢10.滚轮：聚氨酯11.出入口：经典弧形面板12.扶手带入口面板材质：钢板喷塑13.内外盖板：发纹不锈钢14.梳齿板：树脂型15.楼层盖板/梳齿板：树脂型16.运行模式：标准17.电机极数：四极18.扶梯三面外装潢：需配置三面发纹不锈钢19.扶梯外装潢材质：发纹不锈钢20.扶梯增加节能模式：停止到运行（变频功能）1扶梯：1.扶手带：黑色合成橡胶（室内型）2.栏杆板：透明安全玻璃3.梯级：不锈钢4.裙板：黑色钢板5.裙板防夹装置：铝合金底座单排毛刷6.前沿板：铝合金7.桁架：矩形钢管8.主机：三相异步电机和涡轮式减速箱9.梯级链：合金钢10.滚轮：聚氨酯11.出入口：经典弧形面板12.扶手带入口面板材质：钢板喷塑13.内外盖板：发纹不锈钢14.梳齿板：树脂型15.楼层盖板/梳齿板：树脂型16.运行模式：标准17.电机极数：四极18.扶梯三面外装潢：需配置三面发纹不锈钢19.扶梯外装潢材质：发纹不锈钢20.扶梯增加节能模式：停止到运行（变频功能）具有急停按钮（上下各设一个）具有梯级链安全开关保护具有裙板安全开关保护具有驱动链断链安全开关保护具有非操作逆转安全开关保护具有梯级滚动轮安全开关保护具有梳齿板安全开关保护具有扶手带进出口安全开关保护具有梯级下陷安全开关保护具有电磁制动器安全装置具有超速保护装置具有过流、欠相、反相保护装置具有防静电装置具有扶手带测速保护具有后板打开保护具有梯级丢失保护装置具有电路接地故障装置具有绿色梯级间隙照明具有上下检修开关及插座具有安全黄色警示线具有裙板防夹装置具有故障代码显示功能具有扶手带防静电轮具有启动警铃具有工作制动器具有机房防护板具有自动加油装置具有手动盘车保护技术性能要求：满足现行国家规范，确保安全安全性能要求：满足现行国家规范，确保安全防护等级：主机防护等级：IP21扶梯需满足ISO25745A+++级节能认证证书（需提供认证证书）运行噪音需满足＜65db（三）电梯技术及要求1.工作情况：电梯单位提供的产品及服务必须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，严格执行《杭州市电梯安全监察办法》的相关规定，运转顺利、正常、可靠。2.可靠性和设备性能要求：电梯单位提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。电梯单位提供的电梯设备需符合《杭州市电梯安全监察办法》中的相关要求，乘客电梯配置具有运行参数采集功能的电梯安全运行监控系统，并与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监控中心联网。3.工作要求：电梯单位提供的电梯包含设备费、运输费、安装费、调试费、新梯检验费、24个月免费保养、井道照明、主机搁梁、设备开厢检验费、装卸费、设备就位、安装、调试、验收费、质保期内的工作及其他所需费用。4.电梯要求：门机保护装置【光幕】要求光束150束及以上，要求乘客电梯层门耐火极限≥2小时，乘客电梯的轿厢内增加单冷空调，乘客电梯轿厢内增加梯控管理系统（具备刷卡功能，可以刷卡乘坐电梯）。春城大厦建设工程补充文件招标编号：A3301220150525225001211各投标单位：经研究，对春城大厦建设工程招标文件，做如下澄清：一、问：1.资信标评审因素类似工程业绩部分，企业业绩丰富是否企业业绩这项最高就为4分2.资信标评审因素类似工程业绩部分人员业绩：所有班组人员都属于项目人员，是否可修改成投标人拟派项目负责人或项目班子成员中（以项目经理身份）自2019年1月1日以来(时间以竣工验收日期为准)，完成过单个合同金额4000万元（含）及以上的房建工程施工总承包业绩或房建道路工程EPC工程总承包业绩(若EPC工程总承包业绩为联合体方式承接的，须提供联合体协议书证明投标人完成其中的施工内容)，每个得1分；完成过单个合同金额2000万元（含）-4000万元（不含）及以上的房建工程施工总承包业绩或房建道路工程EPC工程总承包业绩(若EPC工程总承包业绩为联合体方式承接的，须提供联合体协议书证明投标人完成其中的施工内容)，每个得0.5分；答：不作调整，按招标文件修订版执行。二、修改部分内容：1、原招标文件修订版前附表1.3.2计划工期要求：1.3.2计划工期要求计划工期：210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：2025年02月05日计划竣工日期：2025年09月22日修改后：1.3.2计划工期要求计划工期：210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：2025年02月05日计划竣工日期：2025年09月02日2、由于图纸调整，本项目的图纸、编制说明、电子工程量清单以最新上传的为准。投标单位需根据最新的电子招标书制作投标文件。原招标文件修订版前附表3.2.4最高投标限价:3.2.4最高投标限价1.最高投标限价6644.3636万元；1.☑2.暂列金额人民币（大写）：叁佰贰拾柒万元整（￥327万元含税）。3.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80％作为风险控制价（5053.8909万元），计算风险控制价时，基数应扣除暂列金额。修改后：3.2.4最高投标限价1.最高投标限价6633.7165万元；1.☑2.暂列金额人民币（大写）：叁佰贰拾柒万元整（￥327万元含税）。3.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80％作为风险控制价（5372.3732万元），计算风险控制价时，基数应扣除暂列金额。3、原招标文件修订版六、合同条款及格式21．其他补充事项的约定第（14）条：本工程不得转包，否则一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣留合同造价5%的违约金。修改后：本工程不得转包，否则一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣留合同造价10%的违约金。建设单位：桐庐震兴建设集团有限公司代理公司：浙江中益工程管理有限公司2025年01月09日
投标 / 标书制作要点（原创）
本春城大厦建设工程涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
