厂房配电工程招标变更公告（威海临港新材料创新中心有限责任公司2025）
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程（第2轮）
变更
公告
一、项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程（第2轮）
二、招标编号：WHGQ(2024)XCLCX-006
三、变更内容
1、开标地点变更为：威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼交易十四厅。
2、招标公告及招标文件的其他内容不变。
四、其他补充事宜
各投标人必须重新下载数据文件，根据变更后的文件重新制作并上传。
五、联系方式
代理名称：
北京佳益工程咨询有限公司
地 址：
威海市文化中路52号文化名居四楼
联 系 人：
王瑞、韩忍
联系方式：0631-5185119
电子邮箱：
jyzb119@163.com
发布人：北京佳益工程咨询有限公司
发布日期：2025年1月
22
日
附件: WHGQ(2024)XCLCX-006-招标文件V2.zip
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"678","packageid":"8109","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"5950","sheetCount":4,"version":"5","mrow":[]}
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程
投标（响应）文件
（第二册）
项目单位:
威海临港新材料创新中心有限责任公司
项目单位:
项目编号:
WHGQ(2024)XCLCX-006
包段编号:
001
包段名称:
第一包
单位名称: （电子公章）
2025 年 月 日
{"srow":[{"check":"char(50)","col":2,"row":3},{"check":"char(50)","col":4,"row":3},{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','G4','投标总价已超过控制价')","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"678","packageid":"8109","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:G7,D11:G11","projectid":"5950","sheetCount":4,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":5},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]}
投标（报价）一览表
投标（报价）一览表
投标（报价）一览表
投标（报价）一览表
投标（报价）一览表
投标（报价）一览表
项目名称
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程
（电子公章）
项目编号
WHGQ(2024)XCLCX-006
包段名称
第一包
包段编号
001
*交付期
*保修期
控制总价
1165000
投标总价
大写:
大写:
大写:
大写:
*交货地点
采购文件要求地址
采购文件要求地址
采购文件要求地址
采购文件要求地址
采购文件要求地址
投标
（报价）
说明
报价明细表
报价明细表
报价明细表
报价明细表
报价明细表
报价明细表
序号
招标要求
招标要求
投标响应
投标响应
序号
项目名称
数量
单位
*单价（元）
合价
76615
1
工程
1
宗
0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效（若无此项内容，可填写无）；
2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
3.按照本表显示位置加盖一个电子印章；
4.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。
5.删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":0,"tempcode":"678","packageid":"8109","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A22,G5:H22","projectid":"5950","sheetCount":4,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":21,"isFree":false,"startRow":4}]}
评审对照表
评审对照表
评审对照表
评审对照表
评审对照表
评审对照表
评审对照表
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
评审标准
评审标准
评审标准
评审标准
评审标准
投标书页码索引
投标书页码索引
编号
评审内容
性质
实质性
起页*
止页*
116166
1
投标人有效的营业执照扫描件。
资格性
是
116167
2
法人身份证明或法人授权委托书(若法定代表人参加投标，需提供企业法定代表人身份证扫描件(盖投标人公章)；若被授权人参加投标，需提供法定代表人及被授权人身份证扫描件(盖投标人公章)）
资格性
是
116168
3
投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件
资格性
是
116169
4
投标人有效的国家能源局派出机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》扫描件，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试；
资格性
是
116170
5
投标人有效的安全生产许可证扫描件
资格性
是
116171
6
项目经理有效期内的机电工程专业二级及以上建造师注册证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件及近一月社保缴纳证明。（近一月社保指2024年12月或2025年1月）
资格性
是
116172
7
项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理的承诺函。（格式自定）
资格性
是
116173
8
投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）
资格性
是
116174
9
投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的告知承诺函（格式见本文件第五章）
资格性
是
116175
10
投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见本文件第五章）
资格性
是
116176
11
财务状况报告等相关材料。
A.投标人自行编制的2023年度公司财务报表或由中介机构出具的2023年度财务审计报告书及附件扫描件，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。
注：A、B两项提供任意一项均可
资格性
是
116177
12
投标人及其法定代表人、授权代表、拟派项目经理未被最高法院列为失信被执行人查询截图(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)。
资格性
是
116178
13
投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录查询截图
资格性
是
116179
14
投标有效期为90天
符合性
是
116180
15
投标报价不高于招标控制价
符合性
是
116181
16
工期满足招标文件要求
符合性
是
116182
17
质量标准满足招标文件要求
符合性
是
116183
18
不存在招标文件规定的关于投标人投标无效的情形
符合性
是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。
8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"678","packageid":"8109","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,D5:G11","projectid":"5950","sheetCount":4,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":4}]}
评分对照表
评分对照表
评分对照表
评分对照表
评分对照表
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程(001)
评分标准
评分标准
投标书页码索引
投标书页码索引
编号
评分内容
满分
起页*
止页*
59894
1
投标报价等于评标基准价得30分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分，最高计至30分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。
评标基准价A：
当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值；
当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。
0
59895
2
投标报价等于评标基准价得30分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分，最高计至30分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。
评标基准价A：
当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值；
当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。
30
59896
3
项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并持有效的安全生产考核合格证（B证），技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；项目管理机构其他关键岗位管理人员【电力工程施工总承包资质包括施工员、质量（检）员、安全员、资料员等；输变电工程专业承包资质包括质量（检）员、安全员、资料员等】配备齐全，分工明确，不得兼任，符合以人员配置要求的，得6分，否则不得分。
注：附技术负责人相关证书扫描件、技术负责人及其他关键岗位管理人员近一月社保缴纳证明。（近一月指2024年12月或2025年1月，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料（技术负责人除外））。不满足要求的，此项不得分。
6
59897
4
近三年（指开标日向前推算三年精确至日）投标人承揽的配电工程，每有一项得1分，最高得4分。
注：投标文件中附合同扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不予计分。
4
59898
5
评标委员会根据投标产品技术参数、性能指标，寿命（包括易损件），结构特点（含材质、配置），制造质量、可靠性及产品检测、认证等方面，在0分-20分之间进行打分。
20
59899
6
1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施 (包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施)、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；
6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
9.项目管理机构人员配备齐全合理；
10.成品保护、工程保修制度，与发包、设计的配合等。
由评标委员会根据投标单位施工组织设计编制情况，在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，每小项在0-3分之间打分，缺项条不得分。
30
59900
7
投标单位服务承诺应包含服务团队，响应时间快速，服务方案周详情况，服务承诺和计划安排等四个方面，评标委员会从服务承诺的详实程度、科学性、合理性、可行性等方面进行评价，最高得10分，每发现一处表述不清晰、不完善或无相关内容的扣1分，扣完为止，缺项不得分。
10
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域；
2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标；
4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标；
5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位；
6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页；
7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1；
8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。
9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。
威海临港新材料创新中心有限责任公司招标文件项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程项目编号：WHGQ(2024)XCLCX-006采购方式：公开招标代理机构：北京佳益工程咨询有限公司编制时间：2025年1月目录第一部分招标公告2第二部分投标人须知6第三部分采购内容与要求35第四部分评标原则、程序与方法36第五部分投标文件（格式）41第六部分合同书（范本）72第一部分招标公告一、招标条件本招标项目碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程，已由相关部门批准，招标人为威海临港新材料创新中心有限责任公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。二、项目基本情况项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程项目编号：WHGQ(2024)XCLCX-006项目概况：本工程为碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程，本工程位于威海市临港区扬州路以西。供电电源由已有环网柜10KV线路敷设电缆至新建2#、3#配电室供电，工作内容包括开配电室高低压设备安装及调试、高低压电缆敷设及配电室内的安装工程等施工内容。本项目招标控制价1162376.20元，计划工期30日历天，质量标准：达到国家验收规范合格标准。工程招标范围：本次招标包括图纸范围内的工程，详见工程量清单。三、投标人资格要求1.投标人具有独立承担民事责任的能力；2.投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或具有输变电工程专业承包三级及以上资质；3.投标人具有国家能源局派出机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试；4.投标人具有有效的安全生产许可证；5.投标人拟派项目经理具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；6.投标人拟派项目经理未担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目经理；7.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；8.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；9.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；10.投标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；11..投标人及其法定代表人、授权代表、拟派项目经理未被最高法院列为失信被执行人(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)；12.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；13.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求；15.本次招标不接受联合体投标。四、获取招标文件时间及地点：1.获取时间：2025年1月17日17时00分至2025年2月12日17时00分2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国有企业阳光采购电子化服务平台获取文件。(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)逾期无法从威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法递交电子投标文件。平台联系方式：交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5307028；国企采购技术支持电话：18769124292，国企技术支持QQ群（供应商）：1146578397。注：未注册用户请先免费注册。在“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”（威海市公共资源交易网右侧“国企采购”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。五、投标文件提交递交投标文件截止时间：2025年2月21日9时00分；地点：通过威海市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/）网上提交。投标人对网上递交的投标文件应加密，在开标会上使用数字证书（CA）进行解密（可远程在线参与开标解密），才能读取或导入投标文件。六、开标时间及地点1.时间：2025年2月21日9时00分；2.地点：威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼交易十四厅。七、发布公告的媒介本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）同时发布。八、其它补充事宜1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA签章功能可正常使用。投标人提前熟悉交易系统（国企采购供应商操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200820/ee51cd3e-144e-497c-9fde-deff112be090.html；），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。九、联系方式：1.招标人：威海临港新材料创新中心有限责任公司地址：山东省威海临港经济技术开发区江苏东路联系人：陶经理联系电话：0631-55800392.招标代理机构：北京佳益工程咨询有限公司地址：威海市文化中路52号文化名居四楼联系人：王瑞、韩忍联系电话：0631-5185119电子邮箱：jyzb119@163.com发布人：北京佳益工程咨询有限公司发布日期：2025年1月17日第二部分投标人须知投标须知前附表序号项目内容1项目名称碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程2项目编号WHGQ(2024)XCLCX-0063招标人招标人：威海临港新材料创新中心有限责任公司地址：山东省威海临港经济技术开发区江苏东路联系人：陶经理联系电话：0631-5580039 4招标代理机构代理机构：北京佳益工程咨询有限公司地址：威海市文化中路52号文化名居四楼联系人：王瑞、韩忍联系电话：0631-5185119 电子邮箱：jyzb119@163.com开户名称：北京佳益工程咨询有限公司威海分公司 开户银行：建行威海文化支行银行账号：37001707101050153738行号：1054650000335项目详细情况详见采购内容与要求6资金来源及比例100%自筹资金7落实情况已落实8电子投标特别提示1．登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）（右侧【国企采购】按钮）进入“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册投标人应及时安全证书（CA锁）及电子签章。2．本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行采购文件的获取、文件下载和网上递交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。3．电子投标文件制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《威海国企阳光采购电子化服务平台投标人操作视频教程》，网址: http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20200902/98115c60-a132-4b41-b609-6b7c08ad502b.html、投标文件制作及系统使用咨询平台联系电话：18769124292；0631-5307028；平台QQ服务群：1146578397。4．网上递交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 （2）浏览器：Internet Explorer 11、10 （3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010（4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其报价，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。5．投标人提交的电子投标文件应按照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。8．除网上递交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）9．投标人应充分考虑到网上递交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。9资质证明文件原件无需提供资质证明文件原件10投标文件份数网上按时递交电子投标文件1份，基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。纸质投标文件2份（正本1份，副本1份），电子文档一份（可编辑U盘）注：纸质文件包含投标文件和数据文件两部分，要求胶装成一本文件递交。 11实物样品无12现场踏勘不组织13投标预备会不召开 14投标有效期公开报价之日起90天15投标文件递交时间及地点电子投标文件递交截止时间及地点：详见招标公告。纸质投标文件递交：开标后三个工作日内邮寄至招标代理处。（收件人：王瑞，联系方式：15562103931，地址：山东省威海市环翠区文化中路52号文化名居1号楼4楼，北京佳益工程咨询有限公司招标部）16开标时间详见招标公告17开标地点详见招标公告18公开报价方式远程报价，投标人可不到现场参与开标，开评审期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。19开标程序签到时间：报价时间前30分钟内完成解密时间：开始解密后15分钟内完成20资格审查方式资格后审21评审办法综合评分法22联合体报价不允许23分（转）包不允许24投标保证金1.本包投标保证金人民币壹万元整（¥10000.00元）。2.缴纳截止时间：投标文件递交截止时间前。3.投标保证金的缴纳单位必须与投标人名称一致；4.缴纳形式：4.1本项目的投标保证金必须通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台缴纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的 “办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。4.2为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在递交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额缴纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金缴纳单位应与递交投标文件的投标人名称一致。4.3为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前缴纳保证金，由于银行系统原因，请至少在递交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中威海市国有企业阳光采购电子化服务平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用威海市国有企业阳光采购电子化服务平台查询并及时更新缴纳情况。要求投标截止时间前必须到达保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标。5.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。招标代理向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。25履约保证金本项目不收取履约保证金26付款方式发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的70%拨付；工程验收合格后付至合同额的70%，竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满后经确认无质量问题后无息付清。27控制价本项目控制价为1162376.20元，投标报价不得高于控制价，否则否决其投标。28其他/29是否委托定标是30代理服务费参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格［2002］1980号)规定的收费标准计费，由中标人收到中标通知书的同时支付。评委费由中标人按实支付。户名：北京佳益工程咨询有限公司威海分公司开户行：建行威海文化支行账号：37001707101050153738行号：105465000033（备注：项目编号+服务费）《实质性条款一览表》说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。序号项目名称内容1资格性评审1.投标人有效的营业执照扫描件。2.法人身份证明或法人授权委托书(若法定代表人参加投标，需提供企业法定代表人身份证扫描件(盖投标人公章)；若被授权人参加投标，需提供法定代表人及被授权人身份证扫描件(盖投标人公章)）。3.投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件；4.投标人有效的国家能源局派出机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》扫描件，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试；5.投标人有效的安全生产许可证扫描件；6.项目经理有效期内的机电工程专业二级及以上建造师注册证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件及近一月社保缴纳证明。（近一月社保指2024年12月或2025年1月）；7.项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理的承诺函。（格式自定）8.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）。9.投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的告知承诺函（格式见本文件第五章）。10.投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见本文件第五章）。11.财务状况报告等相关材料。A.投标人自行编制的2023年度公司财务报表或由中介机构出具的2023年度财务审计报告书及附件扫描件，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。注：A、B两项提供任意一项均可。12.投标人及其法定代表人、授权代表、拟派项目经理未被最高法院列为失信被执行人查询截图(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)。13.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录查询截图。2符合性评审1.投标有效期为90天。2.投标报价不高于招标控制价。3.工期满足招标文件要求。4.质量标准满足招标文件要求。5.不存在招标文件规定的关于投标人投标无效的情形。一、说明本文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省省属企业阳光采购监督暂行办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本采购文件关于电子招投标各项规定。1.适用范围1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。1.2本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。1.3本招标文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。2.相关要求2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。2.2本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：2.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。2.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。2.2.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。2.2.4投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市国有企业阳光采购电子化服务平台获取招标文件，并通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台网上上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取采购文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。二、招标文件3.招标文件的构成由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。3.1本文件（word格式）由下列文件组成：（1）招标公告（2）投标须知（3）采购内容与要求（4）评审原则和方法（5）投标文件格式（6）合同（范本）（7）在采购过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）3.2数据文件（excel格式）由下列文件组成：（1）封面（2）投标报价表（含明细）（3）需求响应表（如有）（4）评审对照表（5）评分对照表（如有）3.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。4.招标文件的澄清4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止前2日内按“投标须知前附表”第四项向招标代理机构提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件作出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。5.招标文件的修改5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。三、投标文件的编制6.投标文件的编制6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。6.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章投标文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。7.数据文件编制要求7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。8.文件构成投标人编制投标文件必须包括：投标文件（PDF格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。8.1投标文件（pdf格式）（第一册）由下述部分组成：属于固定格式的须按招标公司提供的格式填写，详见第五部分投标文件（格式）：8.2数据文件（pdf格式）（第二册）投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章。数据文件（PDF格式）包含下列内容：（1）封面（2）投标报价表（含明细）（3）评审对照表（4）评分对照表（如有）9.投标报价9.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。9.2投标人应按照“第三章采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价。9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付或交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；（2）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。投标人应根据招标代理机构提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容，含设备的采购、运输及安装、人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。本项目评审费由中标人支付。（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。（4）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。（5）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。（6）投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“报价明细表”中的相应报价。9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。10.联合体投标两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人均应当具备国企采购法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国采企购活动。本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。11.关于分包11.1投标人拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。12.现场踏勘12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》13.投标的有效期13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。14.投标保证金14.1投标保证金金额：详见投标人须知前附表。14.2投标保证金交纳单位应当与潜在投标人名称一致。14.3保证金缴纳操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/xwzx/002001/20210806/5d58830f-8ef7-4b0c-a70f-5032d06fd4a2.html14.4未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息返还；中标人的投标保证金自签订合同后5个工作日内无息返还。14.5有下列情况之一的，投标保证金不予返还。(1)提供不真实资格、资质证明文件的；(2)在投标有效期内撤回投标的；(3)不按规定签订采购合同的；(4)签订采购合同时不交纳履约保证金或代理服务费的；(5)评标委员会认定的其他事项。15.履约保证金的交纳与返还该项目无需交纳履约保证金。16.投标文件的数量和签署16.1投标文件份数详见投标人须知前附表16.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。16.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市国企采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。16.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。16.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。16.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。16.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份16.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市国企采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。16.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。16.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。四、投标文件的递交17.投标文件的密封和标记17.1电子投标文件的密封和标记17.1.1加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市国企采购电子交易系统的“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。17.2资质证明文件原件的密封和标记17.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，注明“于*年*月*日*:*之前不准启封”（开标时间）的字样。加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。17.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。17.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。17.3文件递交17.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市国有企业阳光采购电子化服务平台上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。17.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。17.3.3除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。17.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。18.投标截止期本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。19.迟交的投标文件威海市国有企业阳光采购电子化服务平台无法接收投标截止期后递交的投标文件。20.现场演示/样品递交20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评标专家进行远程演示。20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。21.投标文件的修改和撤回21.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市国企采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。21.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。五、开标与评审22.开标22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标（招标文件另有规定的除外）。22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。22.3现场开标和远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。22.10开标程序22.10.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。22.10.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。22.10.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。22.10.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。参加现场开标的投标人应在工作人员的计算机上进行签字确认，携带笔记本电脑和远程开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。22.10.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。22.11应急开标程序电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。应急开标程序包括：（1）对未在系统中开标的可暂停开标；（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。22.12应急开标电子邮件递交规定接收电子邮箱：jyzb119@163.com递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；邮件数量：一封；邮件主题：项目编号、投标人名称；邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。22.13启动电子邮件开标流程工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。23.评标委员会的组成和评标方法23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表及评审专家5人及以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与竞争磋商项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。23.3评标委员会成员职责：（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；（6）配合主管部门处理投标人投诉；（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。23.4评标委员会集体职责：（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案；（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；（3）配合主管部门做好投诉处理工作；（4）必要时，向投标人解释评审结果；（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。23.5招标代理机构或招标人的职责：（1）核对评标委员会专家身份和招标人代表授权函，对评标委员会专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；（2）宣布评审纪律；（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告。（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行。（10）处理与评标有关的其他事项。招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。23.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。23.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。招标人评委对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。23.9评标委员会独立履行下列职责：（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（3）对投标文件进行比较和评价；（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。23.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。24.投标文件的初审24.1资格性审查。在采购项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：（1）与招标人存在利害关系且可能影响采购活动的公正性；（2）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；（3）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；（4）为本采购项目提供过编制技术规范和其他文件的咨询服务；（5）为本采购项目的招标代理机构；（6）与本采购项目招标代理机构同为一个法定代表人；（7）与本采购项目的招标代理机构存在控股或参股关系；（8）被依法暂停或者取消投标资格；（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（11）法律法规规定的其他情形。（12）投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。24.2符合性审查。24.2.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。24.2.2投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；（2）不同投标人使用同一个投标单位或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；（7）不同投标人的投标文件相互混装；（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；24.3通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报主管部门批准。（3）招标人视情况决定是否继续开评、评标。25.投标文件的澄清25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。26.投标文件的评价26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应投标文件的投标人进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。26.3评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；（2）招标文件规定的其它评审因素。26.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。26.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。26.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。27.废标条款在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（2）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，招标人不能支付的；（3）因重大变故，招标人采购任务取消的。六、定标28.确定中标候选人28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定3名中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；（2）投标人名单和评标委员会成员名单；（3）评标方法和评标标准；（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。29.确定中标人1、招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的为中标单位，也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人。2、中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。七、结果公示及公告30.结果公示招标人或招标代理机构自收到评标报告之日起3日内在原招标公告发布媒介公示中标候选人，公示期1日。31.签发中标通知书中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。八、质疑32.质疑32.1投标人认为采购公告、招标文件、开评标过程、中标候选人公示、中标结果使自己的权益受到损害的，在国企采购电子交易系统向招标人或者招标代理机构提出质疑。招标人和招标代理机构应当在收到质疑后3个工作日内作出答复；但答复的内容不得涉及商业秘密。投标提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。32.6有下列情况之一的质疑不予受理：（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。33.仲裁或起诉投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。九、签订合同中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。招标人应当自采购合同签订之日起5个工作日内，将采购合同上传至威海市国有企业阳光采购电子化服务平台同时在指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。第3部分采购内容与要求一、项目概况项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程项目编号：WHGQ(2024)XCLCX-006项目概况：本工程为碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程，工程位于本工程位于威海市临港区扬州路以西。供电电源由已有环网柜10KV线路敷设电缆至新建2#、3#配电室供电，工作内容包括开配电室高低压设备安装及调试、高低压电缆敷设及配电室内的安装工程等施工内容。二、招标范围：本次招标包括图纸范围内的工程，详见工程量清单。三、质量标准：达到国家验收规范合格标准。四、付款方式：发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的70%拨付；工程验收合格后付至合同额的70%，竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满后经确认无质量问题后无息付清。五、招标控制价：1162376.20元。六、计划工期：30日历天。七、工程量清单及清单编制说明：详见附件八、图纸：详见附件第四部分评标原则、程序与方法一、评审原则“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。二、评标程序1.宣布评标纪律；2.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；3.组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；4.核对评审专家身份和招标人代表授权函。5.开标结束后，招标人或者招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。6.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。7.出现下列情形之一的，视为对招标文件未作出实质性响应，按照无效投标处理。详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。8.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。9.澄清、说明或者补正(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。10.比较与评价评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。11.出现下列情况之一的，均予以废标(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；(2)投标人的报价均超过了预算上限价格，招标人不能支付的；(3)因重大变故，采购任务取消的。三、评标方法（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照评审得分由高到低的顺序确定投标人排序。（2）评标细则类型评分标题评分标准性质分数价格报价投标报价等于评标基准价得30分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分，最高计至30分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。评标基准价A：当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值；当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。价格分30.00商务项目管理机构项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并持有效的安全生产考核合格证（B证），技术负责人具有工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；项目管理机构其他关键岗位管理人员【电力工程施工总承包资质包括施工员、质量（检）员、安全员、资料员等；输变电工程专业承包资质包括质量（检）员、安全员、资料员等】配备齐全，分工明确，不得兼任，符合以人员配置要求的，得6分，否则不得分。注：附技术负责人相关证书扫描件、技术负责人及其他关键岗位管理人员近一月社保缴纳证明。（近一月指2024年12月或2025年1月，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料（技术负责人除外））。不满足要求的，此项不得分。客观分6.00商务企业业绩近三年（指开标日向前推算三年精确至日）投标人承揽的配电工程，每有一项得1分，最高得4分。注：投标文件中附合同扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不予计分。客观分4.00技术产品技术性能评标委员会根据投标产品技术参数、性能指标，寿命（包括易损件），结构特点（含材质、配置），制造质量、可靠性及产品检测、认证等方面，在0分-20分之间进行打分。主观分20.00技术施工组织设计1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施 (包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施)、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；9.项目管理机构人员配备齐全合理；10.成品保护、工程保修制度，与发包、设计的配合等。由评标委员会根据投标单位施工组织设计编制情况，在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，每小项在0-3分之间打分，缺项条不得分。主观分30.00服务售后服务承诺投标单位服务承诺应包含服务团队，响应时间快速，服务方案周详情况，服务承诺和计划安排等四个方面，评标委员会从服务承诺的详实程度、科学性、合理性、可行性等方面进行评价，最高得10分，每发现一处表述不清晰、不完善或无相关内容的扣1分，扣完为止，缺项不得分。主观分10.00注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。②计算得分时，四舍五入保留至小数点后两位。③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。四、定标1.评标委员会将综合得分排序第一名的投标人确定为中标人。2.评标结果将在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/）发布予以公告。3.评标结果公告后，由采购人和代理机构联合向中标人签发中标通知书。五、签订合同1.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同、放弃中标；因不可抗力不能履行合同；不按照要求提交履约保证金；或者被查实存在影响中标结果的违法行为等；或者经考察满足不了招标人要求的；或者其他不符合中标条件的情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。3.中标合同，按照市国资委的要求，通过威海市国有企业阳光采购电子化服务平台进行公示。第五部分投标文件（格式）正本（或副本）投标文件项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程项目编号：WHGQ(2024)XCLCX-006投标人名称：日期：年月日目录（由投标人自行编制）投标承诺函北京佳益工程咨询有限公司：我方收到WHGQ(2024)XCLCX-006号招标文件，经详细研究，决定参加本项目投标。1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供工程施工及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.我方愿意遵守招标文件的规定和要求，并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。4.我方愿意按招标文件规定，全额交纳投标保证金。6.如果我方中标：（1）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳履约保证金、代理服务费；（2）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成合同约定的任务。7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：单位：邮政编码：地址：联系人：电话：传真：开户名称：开户银行：开户账号：投标人（盖章）：法定代表人或被授权人（签字或盖章）：投标日期：年月日报价一览表项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程项目编号：WHGQ(2024)XCLCX-006总报价（元）（大写） （小写） 元税率 9 %工期 日历天质量标准达到国家验收规范合格标准投标有效期 90 天项目经理报价说明：投标人(盖章):法定代表人或被授权人（签字或盖章）:已标价工程量清单投标人(盖章)：投标人有效的营业执照扫描件投标人(盖章)：法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖章）年月日（法定代表人身份证双面扫描件）法人授权委托书本授权书声明：注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的(法人代表姓名、职务)，代表本公司授权(被授权单位名称)的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为WHGQ(2024)XCLCX-006号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署采购合同。本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。被授权人无转委托权。法定代表人签字或盖章：被授权人签字：投标人公章:（法定代表人及被授权人身份证扫描件）投标人有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质证书扫描件投标人有效的国家能源局派出机构核发的《承装（修、试）电力设施施工许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试证书扫描件；安全生产许可证扫描件项目经理有效期内的机电工程专业二级及以上建造师注册证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件及近一月社保缴纳证明（近一月社保指2024年12月或2025年1月）项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理的承诺函（格式自定）投标人(盖章)：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自定）投标人(盖章)：投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的告知承诺函本单位郑重承诺：我公司依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼。如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。特此承诺！投标人（签章）:日期：年月日投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明本单位郑重声明：我单位在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，包括：我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。特此声明！投标人（签章）:日期：年月日财务状况报告相关材料投标人（签章）:投标人及其法定代表人、授权代表、拟派项目经理未被最高法院列为失信被执行人查询截图(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)投标人（签章）:投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录查询截图投标人（签章）:投标人认为需要提供的资质资格证明文件投标人（签章）:投标人基本情况表单位名称地址办公电话/传真联系人总经理固定办公面积（平米）注册情况工商注册号注册情况注册资本（万元）注册情况法定代表人单位类型注册情况成立时间营业期限注册情况经营范围 供应商情况简介 投标人(盖章):法定代表人或被授权人（签字或盖章）:项目管理机构情况表序号姓名本项目任职身份证号码备注注：此表后附评标办法要求的相关证明材料。投标人(盖章):法定代表人或被授权人（签字或盖章）:近年承揽的类似项目业绩表序号用户名称项目名称规模合同额合同时间电话/联系人备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩，表后附评分办法中要求的扫描件。投标人(盖章):法定代表人或被授权人（签字或盖章）:投标偏离表（包括技术规格、参数和商务条款偏离）序号 招标文件条款 投标文件条款偏离情况序号条款号招标文件的内容条款号投标文件偏离内容偏离情况注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。投标人(盖章)：法定代表人或被授权人（签字或盖章）：投标人认为需要提供的其他资料技术文件注：按评标办法要求编写，包括但不限于评分办法中的内容投标设备技术性能指标的详细描述表一主要设备、材料明细表部件名称规格型号技术参数产地生产企业品牌数量性能说明投标人：（签章）表二技术参数及说明施工组织设计售后服务承诺要求招标人提供的配合第六部分合同书（范本）（SDF—2019—0002）合同编号：山东省建设工程施工合同项目名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程制定山东省住房和城乡建设厅山东省市场监督管理局第一部分合同协议书发包人（全称）：威海临港新材料创新中心有限责任公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：碳纤维复合材料车辆轻量化生产区2#3#厂房配电工程。2.工程地点：位于威海市临港区。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：自筹资金。5.工程承包范围：本次招标包括图纸范围内的工程，具体详见工程量清单。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量达到国家验收规范合格标准；四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写)（¥元）。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）整(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目负责人承包人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在威海临港经济技术开发区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：帐号：账号：第二部分合同通用条款执行（SDF-2019-0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：合同订立及履行过程中形成且由当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及现行有关法律、法规、规定执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。1.5合同文件的优先顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图及电子版图纸；发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其他文件；承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、承包人使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：承包人项目经理。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.8严禁贿赂合同当事人不得以贿赂的方式，抹去非法利益或损害对方利益。因一方合同当事人的贿赂造成对方经济损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。承包人不得与发包人聘请的第三方串通伤害发包人利益。承包人不得为发包人提供合同约定以外的任何形式的利益，不得向发包人支付报酬。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:双方另行确定。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或转给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或转给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸及完整的档案资料。承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料2套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15个工作日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子档。承包人应履行的其他义务：承包人在施工过程中，若需对建筑物、道路及附属设施等破坏，须征得各有关部门的许可。承包人施工过程中对建筑物、道路及附属设施等的破坏，须无偿恢复原貌，一切后果由承包人自行承担。承包人应注意防护措施、施工方法得当，雨季施工注意天气变化、方法措施严密，严格管理，不能影响正常交通秩序；因施工造成的一切损失，由承包人按相关标准承担相应赔偿责任。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于26天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≦3天的，承包人承担违约金5000元，擅自离场>3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金1万元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金1万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金2万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付5万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定后7日内。承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款1万元。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2天内由发包人批准。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金2000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金2000元；擅自离场＞3天的，发包人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金5000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：；关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/；5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.1.4工程质量创建目标约定：/。超出质量创建目标的奖励：/。其他奖惩约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。其他未尽事项执行威海市现行规定。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场的治安保卫及相关事宜的办理。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款6.1.5，承包人应严格按照现行山东省、威海市有关安全文明施工方面的管理规定及要求执行，保证现场的安全文明施工，承包人须制定防尘降噪措施，如达不到规定要求，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。所发生的费用包含在投标报价中，不再另行计取。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘污染防治措施。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后7天内提交经承包人内部审核通过的详细的施工组织设计。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应在3日内制定发包人同意的措施，以加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发包人就上述措施承担任何的费用。如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1~5万元，处罚款在工程款中扣除。若发包人认为承包人无法按工期要求进行施工，发包人有权对工程进行分包，费用从施工单位的投标报价扣除，不足部分从承包人工程结算款中扣除。非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价款的3‰违约金,违约金上限为合同价款3%。如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的3%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款7.6。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）大于等于6级大风且持续2天以上；（2）日最高气温超过38℃的高温及最低气温低于-10℃的严寒且持续3天以上；（3）日降雨量200毫米或持续3天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.1发包人供应材料8.1.1为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款8.4.1条。8.4.2关于材料的采购及使用约定：①承包人应在主要材料进场30日前，其他材料进场7日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明及样品，发包人10日内签认；发包人未签认的材料，承包人不得使用。②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。③投标报价还应包含材料检验、检测费用，政策性规定发包人负责的除外。④乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：根据现场实际情况进行确定并由承包人承担相应费用。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款10.1条第（1）～（5）款规定。10.4变更估价10.4.1变更估价原则本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整（另外单独约定除外）。本合同采用固定单价合同，结算单价按投标文件中工程量清单综合单价执行。因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，对应的综合单价按下列方法确定：（1）清单报价中已有适用于变更工程的价格，按清单报价中已有的价格确定。（2）清单报价中只有类似于变更工程的价格，可以参照清单报价中的类似价格确定。（3）清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定：按照各专业2003版《山东省消耗量定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及2015年《威海市价目表》相关规定执行,省价人工费单价按76元/工日取费，市场价人工单价按74元/工日找差价；工程类别按相关专业工程类别计算，规费按投标时费率计取。以上规定不随政策性调整而调整。此部分项目结算时其结算价为按上述规定计算后的金额进行下浮，下浮系数=（1-中标价/控制价），下浮系数不低于5%。（4）清单中没有的子目，且不能套用定额的，可以核定综合单价的，由发包人、承包人和审计单位等有关部门根据相似工程项目的综合单价共同确定该综合单价，该综合单价不再下浮。（5）新增加的材料单价，原清单已有的执行原清单，原清单中没有的，由发包人、承包人、审计单位等有关部门共同确认单价。本工程的主要材料，发包人有提出更换的权利，因发包人提出材料变更导致材料产生价差的，发包人给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费和税金。（6）税率按照实际开具的增值税专用发票税率计算。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见《工程量清单报价表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：（1）暂估价为材料费的项目，由承包人提供不少于3种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，价格由发包人、承包人、审计单位等有关部门共同确认。（2）暂估价为包含施工费用，即可以核定为综合单价的项目，由承包人提供不少于3种同档次的材料，经发包人确认后样品进行封存，综合单价由发包人、承包人、审计单位等有关部门共同确认。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程合同期内发生的市场价格波动及政策性调价，均不调整合同价格。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：材料价格波动、不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素；投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工；材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或额：/。预付款支付限：/。预付款扣回的式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按工程量清单编制说明规定的计算规则进行计算。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的70%拨付；工程验收合格后付至合同额的70%，竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满后经确认无质量问题后无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4.2条第（1）～（7）款。
投标 / 标书制作要点（原创）
本厂房配电工程涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
