综合消防救援站 消防救援站招标变更公告（湛江市西城新区建设投资有限公司2025）
工程建设|房屋建筑；招标公告、资格预审公告；湛江市公共资源交易系统
招标项目名称： 麻章西城综合消防救援站项目
标段（包）名称： 麻章西城综合消防救援站项目
公告性质： 更正公告
投资项目代码
2406-440811-04-01-958105
投资项目名称
麻章西城综合消防救援站项目
招标项目名称
麻章西城综合消防救援站项目
标段（包）名称
麻章西城综合消防救援站项目
公告性质
变更
资格审查方式
资格后审
招标项目实施（交货）地点
湛江市麻章西城片区，西城快线南侧，广东省实验中学湛江学校西侧
资金来源
单位自筹资金
资金来源构成
中央预算内: 0.00;省级政府: 0.00;市级政府财政: 0.00;银行贷款: 0.00;外资: 0.00;自筹: 0.00;其他: 29988266.10;
招标范围及规模
本项目拟在湛江市麻章区西城片区建设一座集一级消防站、战勤保障消防站和科普展示、训练为一体的综合消防救援站。项目规划总用地面积约26987.62 平方米（合 40.48 亩），其中消防站占地面积20027.55平方米，城市道路占地面积6960.07 平方米。本项目总建筑面积为 7366.32 平方米，其中地上建筑面积 7366.32平方米，主要包括：综合楼 4980.63平方米、公共楼1962.46平方米、训练塔423.23平方米；并配套室外训练场、室外道路、室外广场、城市道路、围墙和绿化等工程。
招标内容
本工程的招标文件、施工图纸、施工合同、工程量清单和有关资料所包括麻章西城综合消防救援站项目的施工全部工程内容，包含但不限于：综合楼、公共楼、训练塔、及配套的室外训练场、室外道路、室外广场、城市道路、围墙和绿化等工程。以及工程量清单中没有列出但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。工程量清单中列出的工程量，不能视为中标人为履行合同规定的义务所完成的实际或正确的工程量，中标人完成本合同工程可能需要完成与工程量清单不同的工程量。
工期（交货期）
240日历天
最高投标限价
29988266.100000
是否接受联合体投标
否
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
投标人资格要求
投标人应具有以下资质：1.投标人必须具有独立法人资格。具备建筑工程施工总承包三级或以上级别资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。中标人在项目实施期间必须保持资质的有效性，如资质过期或被吊销，招标人有权终止合同。 2.业绩或其他要求： 业绩不做规模指标要求。 3.拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业建筑工程专业 二 级或以上建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）及投标截止前三个月（2024年11月、12月、2025年1月）在投标单位（不含投标人的子公司或母公司，含分公司）缴纳社保的证明材料，从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，包括已中标未开工、已签订合同、项目在建未竣工验收等情况之一。 4.在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效） 5.本项目须制作： 本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867） 6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。 7.本次招标不接受联合体投标。;
投标人业绩要求
业绩不做规模指标要求;
是否采用电子招标投标方式
是
获取资格预审/招标文件的方式
下载资格预审/招标文件的网络地址
https://tyrz.gd.gov.cn/pscp/sso/static/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gdzwfw.gov.cn%2Fggzy-yhzx%2F&client_id=gdrz_gdsggzyjypt
获取纸质资格预审/招标文件的方式
https://tyrz.gd.gov.cn/pscp/sso/static/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gdzwfw.gov.cn%2Fggzy-yhzx%2F&client_id=gdrz_gdsggzyjypt
获取资格预审/招标文件开始时间
2025年02月14日 17:00:00
获取资格预审/招标文件截止时间
2025年03月07日 09:00:00
递交资格预审/投标文件截止时间
2025年03月07日 09:00:00
资格预审/投标文件递交方式
投标人应在招标文件规定的时间前，登陆湛江市公共资源交易中心-电子交易系统办理网上投标登记手续，并在递交资格预审文件/投标文件截止时间前，通过湛江市公共资源交易中心-电子交易系统递交电子资格预审/投标文件,按照湛江市公共资源交易中心-电子交易系统关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：湛江市公共资源交易中心-电子交易系统操作手册
开标时间
2025年03月07日 09:00:00
开标地点
湛江市公共资源交易中心
发布公告媒介
湛江市公共资源交易中心-电子交易系统
招标人
湛江市西城新区建设投资有限公司
联系地址
湛江市麻章区疏港大道以东西城快线以北西城新区综合开发专项指挥部101房
招标人联系人
洪虹
联系电话
07593393819
招标代理机构
广东建科建设咨询有限公司
联系地址
广州市天河区先烈东路１２１号大院内６栋２号
招标代理联系人
陈志杰
联系电话
13060601112
招标监督机构
湛江市麻章区住房和城乡建设局
联系电话
07592733270
其他依法应当载明的内容
/
招标文件.pdf
变更公告.pdf
湛江市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本版本编码：（施工2023-01综合评估法专用）麻章西城综合消防救援站项目施工招标文件（网上开标电子评标）招标人（公章）：湛江市西城新区建设投资有限公司招标代理机构（公章）：广东建科建设咨询有限公司编制负责人：陈志杰联系电话:020-87257569传真号码:020-87251313E-mail：gdjianke@126.com编制时间：2025年2月5日第1页共182页关于招标文件示范文本的使用说明1.本范本适用于进入湛江市公共资源交易中心开展电子招投标活动的依法必须公开招标项目。招标人或招标代理机构可在“湛江市住房和城乡建设局政府信息公开平台”和“广东省公共资源交易平台（湛江市）”https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/index查看或下载。2.招标人在使用本范本时，招标文件中的空格必须按实填写，招标人可根据需要补充填写内容。所有增加或修改部分内容、空白栏目的填写必须采用四号华文行楷字体。3.“□”为选择项，选择的内容（项）保留，不选的请删除。4.招标文件采用“第x页共x页”的页码格式，并且在“目录”中标明对应的页码。5.严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》和湛江市建设工程招标投标程序进行，实行招标人负责制。6.招标代理机构及投标人具体操作详见《湛江市公共资源交易系统（建设工程）用户手册》，（登录“广东省公共资源交易平台（湛江市）”-“服务指南”-“交易类型”-“建设工程”）。7.电子投标文件制作需下载湛江公共资源交易投标工具(北京CA+粤企签)，（登录“广东省公共资源交易平台（湛江市）”-“服务指南”-“资料下载”）。8.房屋建筑工程、市政公用工程项目招标参照本范本。若国家法律、法规、规章及上级有关文件另有规定的，从其规定。文件中存在文本及用词不清晰、缺陷及歧义的，应当遵从招标的目的，以公平、公正、诚信的原则予以解释。请使用单位在使用过程中，留意国家、省、市发布的最新规定，对本范本作出及时的修改，并将意见、建议以及遇到的问题及时向市住建局工程招标监管科书面反映，以便在修订中改正和完善。第2页共182页目录第一部分招标公告1.招标条件2.项目概况与招标范围3.投标人资格要求（资质设置须与规模匹配）4.招标投标程序安排及要求5.招标文件的获取6.发布公告的媒介7.特别提示8.异议与投诉第二部分投标须知1.总则2.招标工程综合说明3.结算原则及付款方式4.招标文件的内容和效力5.投标文件的编制要求6.投标文件的制作、加密与提交7.开标8.评标与定标办法和原则9.确定中标单位10.授予合同第三部分投标格式第四部分合同条款及格式第3页共182页第一部分招标公告麻章西城综合消防救援站项目1.招标条件本招标项目麻章西城综合消防救援站项目已由湛江市麻章区发展和改革局批准建设，项目代码为2406-440811-04-01-958105，项目业主为湛江市西城新区建设投资有限公司，建设资金来自单位自筹资金，出资比例为100%，资金到位情况：☑全部到位/□50%以上到位/□启动资金到位。招标人为湛江市西城新区建设投资有限公司，招标代理机构为广东建科建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称：麻章西城综合消防救援站项目。2.2建设地点：湛江市麻章西城片区，西城快线南侧，广东省实验中学湛江学校西侧。2.3项目概况：本项目拟在湛江市麻章区西城片区建设一座集一级消防站、战勤保障消防站和科普展示、训练为一体的综合消防救援站。项目规划总用地面积约26987.62平方米（合40.48亩），其中消防站占地面积20027.55平方米，城市道路占地面积6960.07平方米。本项目总建筑面积为7366.32平方米，其中地上建筑面积7366.32平方米，主要包括：综合楼4980.63平方米、公共楼1962.46平方米、第4页共182页训练塔423.23平方米；并配套室外训练场、室外道路、室外广场、城市道路、围墙和绿化等工程。2.4工程质量要求：合格或以上。2.5施工工期：240日历天（以监理单位发出的开工令开始计算）。2.6招标控制价：29988266.10元。采用总价及综合单价双限价的模式，投标人投报的总价及工程量清单综合单价均不得超过招标人公布的招标控制价总价及综合单价，投标总价超过招标控制价的，不通过商务文件响应性评审；综合单价超过招标控制综合单价的，不修正其评审总价，但中标单位在签订合同时，超过项需修正为招标文件公布的综合单价，同时修正暂定合同总价。2.7本次招标范围：本工程的招标文件、施工图纸、施工合同、工程量清单和有关资料所包括麻章西城综合消防救援站项目的施工全部工程内容，包含但不限于：综合楼、公共楼、训练塔、及配套的室外训练场、室外道路、室外广场、城市道路、围墙和绿化等工程。以及工程量清单中没有列出但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。工程量清单中列出的工程量，不能视为中标人为履行合同规定的义务所完成的实际或正确的工程量，中标人完成本合同工程可能需要完成与工程量清单不同的工程量。3.投标人资格要求（资质设置须与规模匹配）3.1投标人必须具有独立法人资格。具备建筑工程施工总承包三级或以上级别资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。中标人在项目实施期间必须保持资质的有效性，如资质过期或被吊销，招标人有权终止合同。第5页共182页3.2业绩或其他要求：业绩不做规模指标要求。3.3拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业建筑工程专业二级或以上建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）及投标截止前三个月（2024年11月、12月、2025年1月）在投标单位（不含投标人的子公司或母公司，含分公司）缴纳社保的证明材料，从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，包括已中标未开工、已签订合同、项目在建未竣工验收等情况之一。3.4在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）3.5本项目须制作：本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867）3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。第6页共182页3.7本次招标不接受联合体投标。4.招标投标程序安排及要求4.1本次招标不设置投标报名环节,凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人，应根据招标文件要求，在投标截止时间前直接参与本项目的电子投标。资格审查方式为资格后审。4.2招标公告发布时间：2025年2月14日/时(北京时间，下同)。4.3答疑提问截止时间：2025年2月18日17时。提问为匿名方式，通过：湛江市公共资源交易系统提出。4.4招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布时间：2025年2月19日，统一通过湛江市公共资源交易系统在广东省公共资源交易平台（湛江市）发布（内容在网站发布后将视作已告知所有投标人）。4.5投标文件提交的截止时间：2025年3月7日9时00分。投标人应在截止时间前通过湛江市公共资源交易系统递交电子投标文件。本项目采用电子开标方式，招标人及招标代理机构于开标当日9时00分前进入湛江市公共资源交易中心3号开标室—卡位3号开标室使用湛江市公共资源交易系统（以下简称：交易系统）主持线上电子开标会议，所有投标人均应准时在线上留意项目动态。4.6电子投标文件解密开始时间和截止时间由招标人及招标代理机构于电子开标当日根据已参与的有效投标人数量进行设置。投标截止时间后，由招标代理机构在交易系统内点击“开始解密”，投标人须在解密截止时间前完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成第7页共182页其投标文件未解密的，视为其投标文件无效，相应责任由投标人自行承担。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。5.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广东省公共资源交易平台（湛江市）查看并下载招标文件以及项目有关资料。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）、（发布公告的媒介名称）上发布。公告内容和时间不一致时，以广东省公共资源交易平台（湛江市）发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广东省公共资源交易平台（湛江市）发布。7.特别提示投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：☑7.1将本中标工程转包或者违法分包的；☑7.2在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；☑7.3存在围标或串标情形的；第8页共182页☑7.4存在弄虚作假骗取中标情形的；☑7.5未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；☑7.6中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；□7.7其他/。8.异议与投诉根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2023〕1号）有关规定，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时向招标人提出，招标人应当对投标人提出的异议当场作出答复，并在电子交易系统中如实记录；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。上述异议均须通过湛江市公共资源交易系统提出。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向湛江市麻章区住房和城乡建设局实名投诉，电话：0759-2733270。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《湛江市房屋建筑和市政基础设施工程招投标投诉处理的指导意见》）潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。第9页共182页投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、软硬件故障等导致不能正常登录交易系统参加投标的，或不能正常在交易系统内进行查看招标公告、下载招标文件、答疑澄清、上传投标文件等招投标活动的，后果由投标人承担，电子招标投标活动继续进行。因不可抗力或交易系统原因影响招标活动的，可按湛江市公共资源交易中心相关应急预案进行处理。本项目招标公告、招标文件中提出的时间一律以交易系统显示的时间为准。本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。联系方式招标人：湛江市西城新区建设招标代理机构：广东建科建设投资有限公司，咨询有限公司地址：湛江市麻章区疏港大道以东西地址：广州市天河区先烈东城快线以北西城新区综合开发专项指挥路121号大院内部101房联系人（实名）：洪虹，联系人（实名）：陈志杰电话：0759-3393819，电话：020-87257569传真：/，传真：020-87251313电子邮件：/，电子邮件：gdjianke@126.com2025年2月14日第10页共182页安全生产的组织与实施。3.施工承包人在编制施工组织设计时，应当根据本工程特点，制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行，其内容应当包括：（1）施工总平面图及施工组织设计方案，包括施工区域围界，标志线、标志灯布置，堆料场位置，大型机具停放位置，施工车辆通行路线，施工人员进出施工现场道口等；（2）对施工中的漂浮物、灰尘的控制措施；（3）对施工噪声及其他污染的控制措施；（4）施工机具影响施工现场运行标准的情况和控制措施；4.施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机构与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予适用。5.承包人及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”（《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）、《建设工程供电安全规范》（GB50194-93）、《建筑施工高空作业安全技术规范》（JGJ80-91）和《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-92））。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及整改，并作好记录。6.施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全实施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。7.施工承包人应当建立健全劳动安全产生教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。8.施工中发生事故时，施工承包人应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。9.施工承包人应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。第173页共182页发包人：（盖章），法定代表人：施工承包人：（盖章），法定代表人：第174页共182页发包人：（盖章）法定代表人：施工承包人：（盖章）法定代表人：附件9：工程建设廉政责任书工程建设廉政责任书为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特定立本廉政责任书。第一条双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得获取不正当的利益及损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等有关机关举报。第二条发包人的责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。第三条承包人的责任应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程第175页共182页建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向发包人和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（五）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分和组织处理外，发包人有权将相关人员直接清除出工地范围；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目保修期结束止。发包人（公章）：，承包人（公章）：法定代表人：，法定代表人：年月日，年月日第176页共182页附件10：施工车辆管理承诺书施工车辆管理承诺书湛江市西城新区建设投资有限公司：我方针对贵方组织建设的麻章西城综合消防救援站项目的施工工作，做出如下关于泥头车等施工车辆雇用及运输管理承诺：1.我方承诺，无论是自行运输或委托专业运输企业运输余泥渣土，所用的泥头车及运输企业必须具有湛江市交通部门、城管部门以及交警部门核发的相关证件方可进入施工现场；如因证件不全，所引起的一切后果均由我方独自承担。2.我方将加强对运输车辆、泥头车装载的监管，严格遵守《道路交通安全法》以及其他交警、城管的相关法规。3.我方承诺，使用于本项目的泥头车均是合法车辆，无假牌、套牌、报废、拼装车上路等违法现象；所有车辆均具有机动车辆行驶证，具备全密闭机械装置，具有技术质量监督部门出具的年度检验的合格证明，车辆构件无残缺破损，上路前确保车辆机械、灯光符合安全性能标准。泥头车车身喷有车牌号、所属公司名称及监督电话，并保证车牌清晰，按规定悬挂，尾牌放大号按规定喷涂；司机有良好的驾驶经验并持有效合法驾驶证，车容车貌良好等。4.施工期间施工运输车辆（含泥头车）必须按所在辖区的交警大队和城管局划定的指定路线和时间段行驶。5.我方承诺，建筑工地实行硬地化，并设置冲洗保证设施，严禁泥头车带泥上路，保证车辆整洁。上路前所有泥头车尾箱盖必须盖严、盖平，严禁在路面倾泻洒落淤泥渣土等妨碍交通安全行为。6.如果泥头车是向汽车运输公司租赁的，我方另外提供双方合作的协议书，并保证所附车辆行驶证的所有人与合作的汽车运输公司名称一致。7.我方承诺，服从发包人和监理单位对施工运输车辆的监督和检查，共同加强对工地余泥渣土装载、泥头车驶离工地前的监管。8.我方提供泥头车车辆所有人、车牌号、驾驶人员及管理人员清单，对凡不履行责任的车第177页共182页主、司机将依照相关法律法规定予以处罚。9.我方承诺，如工程实施过程中发生泥头车交通事故或其他违规行为，我方将及时书面报告发包人，并按有关规定处理。10.我方承诺，在本工程施工期间，如使用的泥头车出现以下违法、违规行为，由我方负完全责任并全额赔偿，贵方可视情节轻重没收全部履约保证金，并有权解除合同：1）泥头车为无牌无证、假牌假证、套牌套证、遮挡污损号牌、未年审、未投保、报废拼装、机件不符合安全标准、冲禁令等交通违章行为；2）冲红灯、冲禁令、不按道行驶、鸣喇叭等违章行为；3）严重超载、超速、超高、不按路线行驶、涂污车牌及放大号等违章行为；4）泥头车无密闭加盖或密闭装置损坏、运输余泥渣土污染道路、乱倒和乱撒余泥渣土、尾气过度污染；5）由于我方泥头车的过失，导致有关单位及其人员蒙受损失的；6）如因我方泥头车发生重大交通事故，并对发包人造成工期延误、声誉受损等负面影响的；7）泥头车不在限定区域内活动的；8）拒不执行发包人指令或欺骗发包人；9）其它违反国家、地方法律法规的行为。本承诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。承诺人（承包人盖章）：法定代表人：年月日第178页共182页附件11：履约担保（发包人名称）：鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就，（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日第179页共182页第180页共182页附件12：预付款担保（发包人名称）：根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的，（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：第181页共182页传真：年月日第182页共182页麻章西城综合消防救援站项目更正公告各（潜在）投标人：麻章西城综合消防救援站项目于2025年2月14日在广东省公共资源交易平台（湛江市）和广东省招标投标监管网发布了招标公告，现对本项目招标文件作如下更正：原招标文件：第二部分投标须知8.评标与定标办法和原则《附表2.2商务标评分标准表》4项目管理人员架构（除项目负责人和技术负责人）[16]分1.安全负责（1人）：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有有效的注册安全工程师（建筑施工安全）注册证的，得1分。本小项最多得2分。2.通信负责（1人）：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有有效的一级注册建造师（通信与广电工程）的，得1.5分。本小项最多得2.5分。3.造价负责（1人）：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有一级注册造价师（土建）的，得1分。③具有有效的一级注册建造师（建筑工程），得1分本小项最多得3分。4.排水负责1人：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有注册公用设备工程师（给水排水）的，得1分。本小项最多得2分。5.道路负责1人：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有有效的注册土木工程师（道路工程），得1分；③具有有效的一级注册建造师（公路工程)的，得1.5分。本小项最多得3.5分。4项目管理人员架构（除项目负责人和技术负责人）[16]分6.拟派本项目的施工员、安全员、质量员中：每1人具备工程类中级（或以上）工程师职称的，得1分，本小项最多得3分。注：上述人员不得兼任，须提供上述人员证书及投标截止前三个月（2024年11月、12月、2025年1月）在投标单位（不含投标人的子公司或母公司，含分公司）缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章。现更正为：4项目管理人员架构（除项目负责人和技术负责人）[15]分1.安全负责（1人)：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有有效的注册安全工程师（建筑施工安全）注册证的，得1分。本小项最多得2分。2.通信负责（1人）：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有有效的一级注册建造师（通信与广电工程）的，得1分。本小项最多得2分。3.造价负责（1人）：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有一级注册造价师（土建）的，得1分。③具有有效的一级注册建造师（建筑工程），得1分本小项最多得3分。4.排水负责1人：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有注册公用设备工程师（给水排水）的，得1分。本小项最多得2分。5.道路负责1人：①具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得1分；具有工程类中级工程师职称的，得0.5分；②具有有效的注册土木工程师（道路工程），得1分；③具有有效的一级注册建造师（公路工程）的，得1分。本小项最多得3分。6.拟派本项目的施工员、安全员、质量员中：每1人具备工程类中级（或以上）工程师职称的，得1分，本小项最多得3分。注：上述人员不得兼任，须提供上述人员证书及投标截止前三个月（2024年11月、12月、2025年14项目管理人员架构（除项目负责人和技术负责人）[15]分月）在投标单位（不含投标人的子公司或母公司，含分公司）缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章。本更正公告作为招标文件的重要组成部分，与招标文件具有同等法律效力，如有不一致之处，以本更正公告为准。招标人：湛江市西城新区建设投资有限公司招标代理机构：广东建科建设咨询有限公司II日期：2025年2月19日
投标 / 标书制作要点（原创）
本综合消防救援站 消防救援站涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
