西安市女生宿舍改造工程招标变更公告（西安市阎良区教育局2025）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：TJ-ZBGC-25-008
原公告的采购项目名称：阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程
首次公告日期：2025年05月27日
二、更正信息：
更正事项：采购公告
更正原因：
附件工程量清单不全
更正内容：
原公告的响应文件提交截止时间：2025-06-11 14:00:00，更正为：2025-06-12 14:00:00。
原公告的开启时间：2025-06-11 14:00:00，更正为：2025-06-12 14:00:00。
附件补充广联达电子版工程量清单 响应文件提交截止时间调整为：2025年6月12日14:00时 其他内容不变 更正日期：2025年6月6日
其他内容不变
更正日期：2025年06月06日
三、其他补充事项
/
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：西安市阎良区教育局
地址：西安市阎良区凤凰北街5号
联系方式：86866076
2.采购代理机构信息
名称：陕西中晟同济项目管理有限公司
地址：陕西省西安市莲湖区未央路世纪金园B座401室
联系方式：17391200039
3.项目联系方式
项目联系人：俱雨婷
电话：17391200039
陕西中晟同济项目管理有限公司
2025年06月06日
相关附件：
阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程（TJ-ZBGC-25-00820250606002）-文件集.zip
响应文件采购项目名称：{项目名称}{}采购项目编号：{项目编码}{}采购包号：{包号}{}供应商名称：{供应商名称}{}日期:{当前日期}:{}-第1页-已标价工程量清单1.已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；2.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；3.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；4.已标价工程量清单原件扫描成PDF格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。供应商应提交的相关资格证明材料供应商按磋商文件要求，应提供以下相关资格证明材料：1、提供健全的财务会计制度的证明材料2、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料3、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料投诉书范本一、投诉相关主体基本情况投诉人：地址：邮编：法定代表人/主要负责人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：被投诉人1：地址：邮编：联系人：联系电话：被投诉人2……相关供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：二、投诉项目基本情况采购项目名称：采购项目编号：包号：采购人名称：代理机构名称：采购文件公告:是/否公告期限：采购结果公告:是/否公告期限：三、质疑基本情况投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。四、投诉事项具体内容投诉事项1：事实依据：法律依据：投诉事项2……五、与投诉事项相关的投诉请求请求：签字(签章)：公章：日期：投诉书制作说明：1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本一、质疑供应商基本信息质疑供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：三、质疑事项具体内容质疑事项1：事实依据：法律依据：质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：公章：日期：质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商类似项目业绩一览表序号项目业主项目名称工程类别开工日期竣工日期备注123…供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}日期：XXXX年XX月XX日中小企业声明函本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；承建企业为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称(签章)：{供应商名称}日期:{当前日期}注：1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。-第1页-分项报价表采购编号：{}{采购编号}项目名称：{}{项目名称}包号：投标人名称：{}，{供应商名称}货币及单位:人民币/元品目号序号工程名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息单价数量总价注：本《响应报价表》附件只是一个示例模板，具体响应模板以供应商在投标（响应）客户端响应的为准。投标人签章：（加盖公章）日期:{日期}-第1页-报价函{代理机构名称}，{}：1．我方已仔细研究了{项目名称}磋商文件的全部内容，愿意以人民币元的总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到规定要求标准。2．如我方成交：（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。（2）我方承诺按照磋商文件规定的金额和方式向采购人缴纳履约保证金。（3）我方将严格履行政府采购合同约定的责任和义务。（4）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。（5）我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成工程建设项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。供应商名称：{供应商名称}（加盖公章）通讯地址：邮政编码：联系电话：传真：日期:{日期}-第1页-强制、优先采购产品承诺函致：{代理机构名称}，{}我单位作为参与本次政府采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：一、我单位提供的产品属于强制节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有强制节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。（实质性要求）二、我单位提供的产品属于优先节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。三、我单位提供的产品属于优先环境标志政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有环境标志产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。我单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我单位愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。供应商名称：{供应商名称}（加盖公章）日期：{当前日期}-第1页-（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）制定制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：综合单价。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，双方各持份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其法定代表人或其.委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：.组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）版本第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：用地红线范围内的本工程施工场所。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及地方当期强制执行文件等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同适用国家、行业及工程所在地现行的标准和规范（执行设计和法规明确的标准、规范，未明确的由工程师明确或由承包人提出经工程师书面同意后执行）。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内；发包人向承包人提供图纸的数量：4套；发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的所有图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人驻工地代表。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人办公室；承包人指定的接收人为：承包方项目经理。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；监理人指定的接收人为：项目总监或总监代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：建筑红线。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，监督工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：部分施工场地于合同签约日期以前完成，满足部分工程开工条件。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责合同履行，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，签署各种往来函件，其权利范围以承包人的任命文件或授权文件为准。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于20天；如违约，按2000元/天向发包人支付违约金；考勤由监理人负责，考勤记录由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以500元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：严禁擅自更换项目经理。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换经甲方及监理总监认为不称职的项目经理的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换经甲方及监理总监认为不称职的主要施工管理人员的违约责任：处以3000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以300元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不允许分包（发包人划定的分包工程除外），确需分包的，须征得发包人同意。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：质量、进度、安全、投资控制、合同管理、协调等，详见监理委托合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按磋商文件约定，磋商文件无约定的按通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）风速达到8级以上10级以内的台风；（2）24小时内降雨量大于250mm的特大暴雨；（3）日气温超过42℃或低于-10℃。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，按合同价与最高限价下浮比例调整后作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件9：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价（或者成活价）材料采购，项目实施期间承包人必须在采购前提出使用计划提请发包人进行认质认价，由承包人提出品牌和价格，报招标人审核同意后执行。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：签订合同时甲乙双方协商确定。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本合同价款采用第1种方式确定。1、单价合同。综合单价包含的风险范围：人工工资、材料费、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：1）凡综合单价中涉及发包人在招标文件及答疑纪要中规定的指定价项目，结算时按发包人确认的单价与上述指定价的差额，置于综合单价的风险范围外位置。2）因工程量清单的工程量有误或设计变更引起的原有清单项目工程量的增减，其增加或减少的工程量，其适用的综合单价按（1）合同中已有适用综合单价的，执行已有综合单价。（2）合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整。（3）合同中没有适用或类似综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后，按合同价与最高限价下浮比例调整后执行，措施费用不作调整。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按月计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按月计量。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：若需试车，试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投产两年后。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第1或2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向西安市阎良区人民法院起诉。附件附件1：发包人供应材料设备一览表附件2：工程质量保修书附件3：主要建设工程文件目录附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：承包人主要施工管理人员表附件6：履约担保格式附件7：预付款担保格式附件8：支付担保格式附件9：暂估价一览表注：采购人应当自成交通知书发出之日起25日内与成交供应商签订合同，且在合同签订后2个工作日内将此合同在陕西省政府采购网进行公示。附件1：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件2：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、质量保修金1．本工程质量保修金为工程结算价款的3％。2.本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为。质量保修金不计利息。七、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件3：文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人主要建设工程文件目录附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名 称规格型 号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件5：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件6：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：，邮政编码：，电话：，传真：，年月日附件7：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：电话：年月日附件8:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：，邮政编码：，传真：，年月日附件9：9-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注9-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注9-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：主要人员简历表姓名年龄职称职务拟在本合同任职主要工作经历时间项目名称担任职务发包人注：1．人员应附身份证复印件。2．人员应附执业或职业资格证或上岗证或职称证复印件。阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程工程工程量清单招标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）工程造价咨询或招标代理人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人（造价人员签字盖专用章）复核人（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日工程项目总造价表工程名称：阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程第1页共1页序号单项工程名称造价（元）1阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程1.1装饰装修工程1.2电气工程1.3给排水工程合计大写：单项工程造价汇总表工程名称：阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程第1页共1页序号单位工程名称造价（元）1装饰装修工程2电气工程3给排水工程合计分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第1页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量拆除部分1BB001清除外墙饰面的空鼓脱落部位项目特征1.清除外墙饰面的空鼓脱落部位2.暂估量[工作内容]1.清除2.垃圾成堆m21002BB002拆除原有地面砖[项目特征]1.拆除原有地面砖2.部位：卫生间[工作内容]i.拆除2.垃圾成堆m2191.553BB003拆除原有墙面砖项目特征]1.拆除原有墙面砖2.部位：卫生间[工作内容]i.拆除2.垃圾成堆m2446.964BB004拆除原有铝方板吊顶项目特征]i.拆除原有铝方板吊顶2.部位：卫生间[工作内容]i.拆除2.垃圾成堆m2191.555BB005拆除原有走廊吊顶项目特征]1.拆除原有走廊吊顶2.部位：走廊[工作内容]i.拆除2.垃圾成堆m2637.926BB006拆除落水管项目特征]1.拆除原有PVC落水管[工作内容]i.拆除2.垃圾成堆m138.47BB007拆除原有钢结构车棚项目特征]1.拆除原有钢结构车棚[工作内容]i.拆除2.垃圾成堆m2157.5分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第2页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量8BB008垃圾外运[项目特征]i.拆除垃圾2.运距：10KM[工作内容i.装料运输至弃置点m372新做部分金属结构工程9010603002001空腹柱项目特征]1.钢材品种、规格：80X80X5热镀锌方钢2.200X200X10钢板自行车棚柱础[工作内容]1.制作2.运输3.安装t0.78510010604001001钢梁[项目特征]1.钢材品种、规格：80X80X5热镀锌方钢自行车棚横梁[工作内容]i.制作2.运输3.安装t1.96611010701001001瓦屋面[项目特征]1.瓦品种、规格、品牌、颜色：1.2MM厚浅灰色彩钢瓦[工作内容]i.安顺水条和挂瓦条2.安瓦3.刷防护材料m2157.5屋面及防水工程12010703002001卫生间地面防水[项目特征i.1.5厚聚氨酯防水涂膜2.基层清理[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.刷基层处理剂4.铺涂膜防水层m2191.5513010703002002卫生间墙面防水[项目特征]1.1.5厚聚氨酯防水涂膜2.基层清理[工作内容1.基层处理m2446.96分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第3页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.抹找平层3.刷基层处理剂4.铺涂膜防水层14010702004001屋面排水管做法详见陕09J021/19、2/22[项目特征1.排水管品种、规格、品牌、颜色：DN110PVC落水管2.各对应换一个落水斗3.穿墙钢制出水口[工作内容i.排水管及配件安装、固定2.雨水斗、雨水箅子安装3.接缝、嵌缝m69.215010702004002屋面排水管做法详见陕09J022A/16、2/22项目特征i.排水管品种、规格、品牌、颜色：DN110PVC落水管2.各对应换一个落水斗[工作内容]1.排水管及配件安装、固定2.雨水斗、雨水箅子安装3.接缝、嵌缝m69.216BB009C20细石混凝土水簸箕做法详见陕09J02E/23[项目特征]1.C20细石混凝土水簸箕工作内容]i.制作、安装套8防腐、隔热、保温工程17010803003001保温隔热墙项目特征i.钢丝网片2.50厚硬质岩棉保温板（防火等级A级）3.界面砂浆一道4.基层清理[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.填贴保温材料m21735.3418010803003002保温隔热墙项目特征]i.钢丝网片2.50厚硬质岩棉保温板（防火等级A级）3.刷粘结胶一道4.基层清理[工作内容]m2108.2分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第4页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.基层清理2.底层抹灰3.填贴保温材料楼地面工程19020102002001块料地面做法详见09J01地29项目特征1.铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝2.撒素水泥面（洒适量清水）3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶4.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（单列）[工作内容]1.基层清理2.面层铺设3.嵌缝4.刷防护材料5.酸洗、打蜡6.材料运输m238.3120020102002002块料楼面做法详见09J01楼41项目特征1.铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝2.撒素水泥面（洒适量清水）3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶4.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（单列）[工作内容]i.基层清理2.面层铺设3.嵌缝4.刷防护材料5.酸洗、打蜡6.材料运输m2153.24墙、柱面工程21020204003001块料墙面做法详见09J01内77[项目特征]A饰面：1.白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆么缝）2.6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实4.2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料）（单列）[工作内容i.基层清理m2446.96分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第5页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.砂浆制作、运输3.面层铺贴4.嵌缝5.刷防护材料6.磨光、酸洗、打蜡22020204003002外墙瓷砖勒脚[项目特征1.浅灰色饰面砖2.20厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）3.基层清理[工作内容1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、酸洗、打蜡m2108.3923020201001001外墙真石漆[项目特征]1.刮腻子，喷真石漆2.20厚抗裂砂浆3.基层清理[工作内容]1.基层清理|2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹装饰面5.勾分格缝m21858.61天棚工程24020302001001天棚吊顶做法详见09J01棚34项目特征]1.300*300铝方板2.U型轻钢龙骨LB50×26中距1200,用特制吊件L350-IP吊挂3.8钢筋吊杆，中距1200双向[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.面层铺贴4.嵌缝5.刷防护材料、油漆m2191.5525020302001002天棚吊顶做法详见09J01棚100项目特征]1.18厚矿棉板2.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27,间距1200，用挂件与次龙骨联结m2637.92分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第6页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量3.U型轻钢覆面次龙骨CB60×27,间距400,用挂件与承载龙骨联结4.U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平5.6（8）钢筋吊杆，双向中距1200，吊杆上部膨胀螺栓固定6.现浇混凝土板[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.面层铺贴4.嵌缝5.刷防护材料、油漆门窗工程26020401003001原有木门油漆[项目特征]1.门类型：MM12.框截面尺寸、单扇面积：900mm*2600mm3.油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍调和漆两遍[工作内容i.刷防护材料、油漆m2152.127020401003002原有木门油漆[项目特征]1.门类型：MM22.框截面尺寸、单扇面积：900mm*2600mm3.油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍调和漆两遍[工作内容1.刷防护材料、油漆m2152.1其他工程28020102002003卫生间墩台做法详见陕09J0532页项目特征]1.60厚C15混凝土垫层2.120mm厚砖砌墩台3.1:6水泥焦渣[工作内容]i.基层清理2.铺设垫层3.砌筑m265.7929BB010成品木隔断做法详见09J0532页项目特征]1.材质：实木多层隔断2.高度：1800mm[工作内容]i.成品安装m2135.230BB011成品新窗帘[项目特征]m276分部分项工程量清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第7页共7页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.材质：布艺窗帘2.尺寸：2.3m*2.3m3.铝合金轨道[工作内容i.成品新窗帘安装31BB012铝合金格栅[项目特征]1.空调外机铝合金格栅[工作内容]1.制作、安装m2255.4532BB013原有外窗不锈钢防护网拆装项目特征]i.原有外窗不锈钢防护网拆装[工作内容]i.拆除2.安装m2396措施项目清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第1页共2页序号项目名称计量单位工程数量一通用项目1安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理）项11.1安全文明施工费项11.2环境保护（含工程排污费）项11.3临时设施项11.4扬尘污染治理费（建筑工程）项11.5扬尘污染治理费（装饰工程）项12冬雨季、夜间施工措施费项12.1人工土石方项12.2机械土石方项12.3桩基工程项12.4一般土建项12.5装饰装修项13二次搬运项13.1人工土石方项13.2机械土石方项13.3桩基工程项13.4一般土建项13.5装饰装修项14测量放线、定位复测、检测试验项14.1人工土石方项14.2机械土石方项14.3桩基工程项14.4一般土建项14.5装饰装修项15大型机械设备进出场及安拆项16施工排水项17施工降水项18施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施项19已完工程及设备保护项110其他项1二建筑工程11混凝土、钢筋混凝土模板及支架项112脚手架项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。措施项目清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第2页共2页序号项目名称计量单位工程数量13建筑工程垂直运输机械、超高降效项1三装饰工程14脚手架项115装饰工程垂直运输机械、超高降效项116室内空气污染测试项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。其他项目清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量1暂列金额项12专业工程暂估价项13计日工项14总承包服务费项15招标代理费项16工程量清单编制及计价项1规费、税金项目清单工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第1页共1页序号项目名称计量单位数量一规费项11社会保障费项11.1养老保险项11.2失业保险项11.3医疗保险项11.4工伤保险项11.5残疾人就业保险项11.6女工生育保险项12住房公积金项13建筑施工安全生产责任保险项1二税金项1暂列金额明细表工程名称：装饰装修工程专业：土建工程第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额（元）1暂列金额元100000.00分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第1页共5页序号项目编码项目名称计量单位工程数量新建1030204018001配电箱[项目特征]1.名称：配电箱1APK2.规格：600x800x200（mm）3.安装方式：挂墙安装，底距地1.5m[工作内容]1.箱体安装2.接线端子台12030204018002配电箱[项目特征]i.名称：配电箱2APK、3APK、4APK、5APK2.规格：500x600x160（mm）3.安装方式：嵌墙安装，底边距地1.8m[工作内容1.箱体安装2.接线端子台43030204018003配电箱[项目特征]1.名称：J-D（0.6KVA）应急照明集中电源2.安装方式：底边距地1.5米挂墙安装[工作内容]1.箱体安装2.接线端子台14030204019001控制开关项目特征]1.名称：增加开关两个：CH3N-63C16A/1P2.安装方式：原照明配电箱出两个照明回路[工作内容]i.安装2.焊、压接线端子个25030208004001电缆桥架[项目特征]1.型号、规格：电力桥架200x100mm[工作内容1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装m2426030208001001电力电缆[项目特征]i.型号：WDZ-YJY22-4x185+1x952.敷设方式：穿管[工作内容1.电缆敷设2.电缆头制作、安装m9.637030208001002电力电缆[项目特征]1.型号：DZ-YJY-4x25+1x16m100.6分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第2页共5页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.敷设方式：穿管[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装8030212001001电气配管[项目特征]1.规格：SC1502.配置形式及部位：暗敷[工作内容1.电线管路敷设m9.639030212001002电气配管[项目特征]1.规格：JDG202.配置形式及部位：明配[工作内容]1.电线管路敷设m996.510030212001003电气配管[项目特征]1.规格：JDG162.配置形式及部位：暗配[工作内容1.电线管路敷设m418.911030212003001电气配线[项目特征]i.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-42.敷设部位或线制：桥架敷设[工作内容]1.配线2.管内穿线m4868.2812030212003002电气配线[项目特征i.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-42.敷设部位或线制：管内穿线[工作内容]1.配线2.管内穿线m1849.513030212003003电气配线[项目特征1.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.52.敷设部位或线制：管内穿线[工作内容]1.配线2.管内穿线m114014030212003004电气配线[项目特征]i.导线型号、材质、规格：WDZN-RYJS-2x2.52.敷设部位或线制：管内穿线[工作内容]i.配线m418.09分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第3页共5页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.管内穿线15030213003001装饰灯[项目特征]1.名称：集中电源集中控制型吸顶应急照明灯2.型号：J-ZFJC-E/3W/7W-23443.安装高度：嵌顶[工作内容]i.支架制作、安装2.安装套3516030213003002装饰灯[项目特征]1.名称：集中电源集中控制型壁挂应急照明灯2.型号：J-ZFJC-E/7W-23433.安装高度：距地2.4米壁装[工作内容]i.支架制作、安装2.安装套2217030213003003装饰灯[项目特征]1.名称：集中电源集中控制型安全出口标志灯2.型号：J-BLJC-I10E1W-23133.安装高度：距门框上方0.2m壁挂[工作内容i.支架制作、安装2.安装套218030213003004装饰灯[项目特征]1.名称：集中电源集中控制型单面左向标志灯2.型号：J-BLJC-IILE1W-23113.安装高度：底边距地0.5m安装[工作内容1.支架制作、安装2.安装套1019030213003005装饰灯[项目特征]1.名称：集中电源集中控制型单面右向标志灯2.型号：J-BLJC-I1RE1W-23123.安装高度：底边距地0.5m安装[工作内容]1.支架制作、安装2.安装套2020030213003006装饰灯[项目特征]i.名称：多信息复合集中电源集中控制型双面单向标志灯2.型号：J-BLJC-I1LROE1W-2310S3.安装高度：距地2.5米吊装[工作内容i.支架制作、安装套10分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第4页共5页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.安装21030213001001普通吸顶灯及其他灯具项目特征1.名称、型号：吸顶灯更换LED灯具2.规格：32W,LED3.安装方式：吸顶[工作内容]i.安装套5022030213001002普通吸顶灯及其他灯具项目特征1.名称、型号：平板灯600*6002.安装方式：吸顶[工作内容]1.安装套2023030204031001小电器[项目特征]1.名称：暗装声光控延时开关2.型号：250V10A3.规格：吸顶安装[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子个2024030204031002小电器[项目特征]1.名称：壁挂空调三孔插座（带漏电保护）2.型号：250V16A3.规格：距地2.8米安装[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子个12025030901004001空调器[项目特征]1.形式：空调1.5P制冷制热空调[工作内容]i.安装2.软管接口制作、安装台12026031202003001网络终端设备[项目特征1.名称：无线网关2.功能：JBF-WG1023.安装方式：壁挂安装[工作内容]i.安装|2.软件安装3.单体调试台127030705001001点型探测器项目特征]1.名称：独立式光电感烟火灾探测报警器只160分部分项工程量清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第5页共5页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.型号：JTY-GF-JBF-W11003.安装方式：吸顶安装[工作内容]i.探头安装2.底座安装3.校接线4.探测器调试28031208008001电视监控摄像设备[项目特征]1.名称：监控拆除重新安装（利旧）[工作内容i.本体安装2.云台安装3.镜头安装4.保护罩安装5.支架安装6.调试7.试运行台1029030211002001送配电装置系统[项目特征]1.电压等级（kV）：1KV以下[工作内容1.系统调试系统1措施项目清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量一通用项目1安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理）项11.1安全文明施工费项11.2环境保护（含工程排污费）项11.3临时设施项11.4扬尘污染治理费项12冬雨季、夜间施工措施费项13二次搬运项14测量放线、定位复测、检测试验项15大型机械设备进出场及安拆项16施工排水项17施工降水项18施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施项19已完工程及设备保护项110其他项1二安装工程11组装平台项112设备、管道施工的防冻和焊接保护措施项113压力容器和高压管道的检验项114焦炉施工大棚项115焦炉烘炉、热态工程项116管道安装后的充气保护措施项117隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施项118现场施工围栏项119长输管道临时水工保护措施项120长输管道施工便道项121长输管道跨越或穿越施工措施项122长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施项123长输管道工程施工队伍调遣项124格架式抱杆项125脚手架项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。其他项目清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量1暂列金额项12专业工程暂估价项13计日工项14总承包服务费项1规费、税金项目清单工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第1页共1页序号项目名称计量单位数量一规费项11社会保障费项11.1养老保险项11.2失业保险项11.3医疗保险项11.4工伤保险项11.5残疾人就业保险项11.6女工生育保险项12住房公积金项13建筑施工安全生产责任保险项1二税金项1暂列金额明细表工程名称：电气工程专业：电气设备安装工程第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额（元）1分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第1页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量拆除给水1030801008001钢塑复合管[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN805.连接形式：丝扣连接[工作内容]1.拆除m3.42030801008002钢塑复合管项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN655.连接形式：丝扣连接[工作内容]i.拆除m6.223030801008003钢塑复合管项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN505.连接形式：丝扣连接[工作内容]i.拆除m107.14030801008004钢塑复合管[项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN405.连接形式：丝扣连接[工作内容]i.拆除m59.55030801008005钢塑复合管[项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质:钢塑复合管m14分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第2页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量4.规格：DN325.连接形式：丝扣连接[工作内容]i.拆除6030801008006钢塑复合管项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN255.连接形式：丝扣连接[工作内容]i.拆除m18.87030801008007钢塑复合管[项目特征i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN205.连接形式：丝扣连接[工作内容]1.拆除m148030801008008钢塑复合管项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN155.连接形式：丝扣连接[工作内容]1.拆除m89030803010001水表[项目特征]1.材质：水表2.型号、规格：DN80[工作内容]1.拆除组210030803003001焊接法兰阀门[项目特征i.类型：正回阀2.型号、规格：DN80[工作内容]i.拆除个211030803001001螺纹阀门[项目特征]1.类型：泄空阀个2分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第3页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.型号、规格：J11W-16TDN50[工作内容]1.拆除12030803001002螺纹阀门[项目特征]1.类型：截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN50[工作内容]1.拆除个1813030803001003螺纹阀门项目特征]1.类型：截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN40[工作内容]i.拆除个1614030803001004螺纹阀门[项目特征]1.类型：截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN15[工作内容]1.拆除个1015030803001005螺纹阀门[项目特征]i.类型：不锈钢减压阀Y13W-8T2.型号、规格：DN50[工作内容]1.拆除个616030803001006螺纹阀门[项目特征]1.类型：不锈钢减压阀Y13W-8T2.型号、规格：DN40[工作内容]i.拆除个617030803001007螺纹阀门[项目特征]i.类型：闸阀Z41H-162.型号、规格：DN65[工作内容]i.拆除个218030803001008螺纹阀门[项目特征]1.类型：闸阀J11W-16T2.型号、规格：DN50[工作内容]i.拆除个419030803001009螺纹阀门[项目特征]1.类型：Y型过滤器个6分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第4页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.型号、规格：DN50[工作内容]1.拆除20030803001010螺纹阀门[项目特征]1.类型：Y型过滤器2.型号、规格：DN40[工作内容]i.拆除个621030803001011螺纹阀门项目特征]1.类型：自动排气阀2.型号、规格：DN25[工作内容]i.拆除个8排水22030801004001柔性抗震铸铁管[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN1505.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容]i.拆除m12.623030801004002柔性抗震铸铁管项目特征]i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN1005.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容]i.拆除m11.124030801004003柔性抗震铸铁管项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN755.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容]i.拆除m3.925030801004004柔性抗震铸铁管[项目特征]m1.8分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第5页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN505.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容]1.拆除26030801005001塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN1505.连接形式：管件连接[工作内容]1.拆除m11.227030801005002塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN1005.连接形式：管件连接[工作内容]i.拆除m131.628030801005003塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN755.连接形式：管件连接[工作内容]i.拆除m2.429030801005004塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN505.连接形式：管件连接[工作内容]i.拆除m71.830030804017001地漏个18分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第6页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量[项目特征]1.材质：地漏2.规格：DN50[工作内容]i.拆除31030804018001地面扫除口[项目特征]1.材质：清扫口2.规格：DN100[工作内容]i.拆除个1432030804012001大便器项目特征]1.名称：蹲便器2.型号、规格：采用壁挂式水箱[工作内容]i.拆除套6033030804003001洗脸盆[项目特征]1.名称：拖布池[工作内容]i.拆除组1034030804005001洗涤盆（洗菜盆）[项目特征]i.材质：不锈钢盥洗槽（成品定制）6000*600[工作内容]i.拆除组10新建给水35030801005005塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征1.安装部位（室内、外）：室外2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷凝水管3.规格：PVC50[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装m214.536030801008009钢塑复合管项目特征i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN805.连接形式：丝扣连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装m3.4分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第7页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量37030801008010钢塑复合管项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN655.连接形式：丝扣连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m6.2238030801008011钢塑复合管[项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN505.连接形式：丝扣连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m107.139030801008012钢塑复合管[项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN405.连接形式：丝扣连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m59.540030801008013钢塑复合管[项目特征i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN325.连接形式：丝扣连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m1441030801008014钢塑复合管m18.8分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第8页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN255.连接形式：丝扣连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验42030801008015钢塑复合管[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN205.连接形式：丝扣连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m1443030801008016钢塑复合管项目特征1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水3.材质：钢塑复合管4.规格：DN155.连接形式：丝扣连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗3.水压及泄漏试验m844030803010002水表[项目特征]1.材质：水表2.型号、规格：DN80[工作内容]i.安装组245030803003002焊接法兰阀门[项目特征]i.类型：正回阀2.型号、规格：DN80[工作内容]i.安装个246030803001012螺纹阀门[项目特征]个2分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第9页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.类型：泄空阀2.型号、规格：J11W-16TDN50[工作内容]i.安装47030803001013螺纹阀门[项目特征]1.类型：截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN50[工作内容]1.安装个1848030803001014螺纹阀门项目特征]1.类型：截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN40[工作内容]i.安装个1649030803001015螺纹阀门[项目特征]1.类型：截止阀J11W-16T2.型号、规格：DN15[工作内容]1.安装个1050030803001016螺纹阀门[项目特征]1.类型：不锈钢减压阀Y13W-8T2.型号、规格：DN50[工作内容]i.安装个651030803001017螺纹阀门[项目特征]1.类型：不锈钢减压阀Y13W-8T2.型号、规格：DN40[工作内容]i.安装个652030803001018螺纹阀门[项目特征]i.类型：闸阀Z41H-162.型号、规格：DN65[工作内容]i.安装个253030803001019螺纹阀门[项目特征]i.类型：闸阀J11W-16T2.型号、规格：DN50[工作内容]i.安装个454030803001020螺纹阀门[项目特征]个6分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第10页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量1.类型：Y型过滤器2.型号、规格：DN50[工作内容]1.安装55030803001021螺纹阀门[项目特征]1.类型：Y型过滤器2.型号、规格：DN40[工作内容]i.安装个656030803001022螺纹阀门项目特征]1.类型：自动排气阀（带截止阀）2.型号、规格：DN25[工作内容]1.安装个857031001002001压力仪表[项目特征]1.名称：压力表[工作内容1.取源部件安装2.压力表弯制作、刷油、安装3.挠性管安装4.本体安装5.单体校验调整6.脱脂7.支架制作、安装、刷油台12排水58030801004005柔性抗震铸铁管项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN1505.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.水压及泄漏试验m12.659030801004006柔性抗震铸铁管[项目特征i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN1005.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装m11.1分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第11页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量2.水压及泄漏试验60030801004007柔性抗震铸铁管[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN755.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装2.水压及泄漏试验m3.961030801004008柔性抗震铸铁管[项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：SUNS离心机械柔性排水铸铁管4.规格：DN505.连接形式：卡箍（W型）连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装2.水压及泄漏试验m1.862030801005006塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN1505.连接形式：管件连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装m11.263030801005007塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN1005.连接形式：管件连接[工作内容i.管道、管件及弯管的制作安装m131.664030801005008塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等项目特征]1.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管m2.4分部分项工程量清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第12页共12页序号项目编码项目名称计量单位工程数量4.规格：DN755.连接形式：管件连接[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装65030801005009塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等项目特征i.安装部位（室内、外）：室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水3.材质：HDPE加强型静音螺旋管4.规格：DN505.连接形式：管件连接[工作内容1.管道、管件及弯管的制作安装m71.866030804017002地漏[项目特征]1.材质：地漏2.规格：DN50[工作内容]i.安装个1867030804018002地面扫除口[项目特征]1.材质：清扫口2.规格：DN100[工作内容]i.安装个1468CB001通气帽[项目特征]1.名称：通气帽2.规格：DN100[工作内容]i.安装个269030804012002大便器项目特征]1.名称：蹲便器2.型号、规格：采用延时冲洗阀[工作内容]1.器具、附件安装套6070030804003002洗脸盆[项目特征]1.名称：拖布池[工作内容i.器具、附件安装组1071030804005002洗涤盆（洗菜盆）项目特征1.材质：不锈钢盥洗槽（成品定制）6000*600[工作内容1.器具、附件安装组10措施项目清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量一通用项目1安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理）项11.1安全文明施工费项11.2环境保护（含工程排污费）项11.3临时设施项11.4扬尘污染治理费项12冬雨季、夜间施工措施费项13二次搬运项14测量放线、定位复测、检测试验项15大型机械设备进出场及安拆项16施工排水项17施工降水项18施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施项19已完工程及设备保护项110其他项1二安装工程11组装平台项112设备、管道施工的防冻和焊接保护措施项113压力容器和高压管道的检验项114焦炉施工大棚项115焦炉烘炉、热态工程项116管道安装后的充气保护措施项117隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施项118现场施工围栏项119长输管道临时水工保护措施项120长输管道施工便道项121长输管道跨越或穿越施工措施项122长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施项123长输管道工程施工队伍调遣项124格架式抱杆项125脚手架项1注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。其他项目清单工程名称：给排水工程专业：给排水采暖燃气工程第1页共1页序号项目名称计量单位工程数量1暂列金额项12专业工程暂估价项13计日工项14总承包服务费项1规费、税金项目清单专业：给排水采暖燃气工工程名称：给排水工程程第1页共1页序号项目名称计量单位数量一规费项11社会保障费项11.1养老保险项11.2失业保险项11.3医疗保险项11.4工伤保险项11.5残疾人就业保险项11.6女工生育保险项12住房公积金项13建筑施工安全生产责任保险项1二税金项1暂列金额明细表专业：给排水采暖燃气工程名称：给排水工程工程第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额（元）1项目管理机构人员表序号职务姓名执业或职业资格证书名称证书编号证书专业增加行备注：项目经理(负责人)应当与随机抽取确认或者资格预审申请文件确定的项目经理信息一致。供应商名称：{供应商名称}日期:{当前日期}-第1页-残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动由本单位承建工程。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（签章）：{供应商名称}日期:{当前日期}注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。-第1页-投标（响应）函致：{代理机构名称}，{}我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：一、我单位具有独立承担民事责任的能力；二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；六、我单位满足采购文件规定的特定条件；七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。特此声明。供应商名称：{供应商名称}（签章）日期:{当前日期}-第1页-说明：1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。-第2页-监狱企业的证明注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表序号项目响应内容备注12…………注：供应商必须根据磋商文件第三章要求据实逐条填写，不得虚假陈述。供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}日期：XXXX年XX月XX日版本号：TJ-ZBGC-25-00820250606002磋商文件（工程类）采购项目名称：阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程采购项目编号：TJ-ZBGC-25-008西安市阎良区教育局陕西中晟同济项目管理有限公司共同编制2025年05月26日第一章竞争性磋商邀请陕西中晟同济项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市阎良区教育局委托，拟对阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。一、采购项目编号：TJ-ZBGC-25-008二、采购项目名称：阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程三、磋商项目简介本工程为阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程。主要内容包括外立面更新改造、房间木门全部重新油漆、卫生间更新改造、走廊更新改造、轻钢结构自行车棚拆除恢复、电气工程、给排水工程等工作内容，具体详见图纸及工程量清单。四、邀请供应商本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：采购包1（阎良区武屯职业高级中学女生宿舍改造工程）：属于专门面向中小企业采购。（三）本项目的特定资格要求：采购包1：1、企业资质：具备建设行政部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或者建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，且具备有效的安全生产许可证；2、项目经理：拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，具有合格有效的安全生产考核合格证（B证）,本单位注册且无在建工程（提供承诺书）3、信誉情况：不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商;(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）六、电子化采购相关事项本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。（四）政府采购平台技术支持：在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询技术服务电话：029-96702CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。九、磋商方式本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。十、供应商信用融资根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。十一、联系方式采购人：西安市阎良区教育局地址：西安市阎良区凤凰北街5号邮编：710089联系人：西安市阎良区教育局经办联系电话：86866076代理机构：陕西中晟同济项目管理有限公司地址：陕西省西安市莲湖区未央路世纪金园B座401室邮编：710000联系人：俱雨婷联系电话：17391200039采购监督机构：西安市阎良区政府采购管理股联系人：郝智军联系电话：86204415第二章供应商须知2.1供应商须知前附表序号应知事项说明和要求1采购预算（实质性要求）本项目各包采购预算金额如下：采购包1：2,078,586.86元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。2最高限价（实质性要求）详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。3评审方法综合评分法(详见第六章)4是否接受联合体采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。5落实节能、环保产品政策1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。6小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。（其他情形）不适用。7充分、公平竞争保障措施（实质性要求）核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。8不正当竞争预防措施 （实质性要求） 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。9磋商保证金缴交方式：否10标书费信息免费获取11履约保证金（实质性要求）采购包1：不缴纳12质量保证金采购包1：不缴纳13响应有效期（实质性要求）从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。14代理服务费（实质性要求）本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象：中标/成交供应商代理服务费收费标准：1.成交人在领取成交通知书时，向陕西中晟同济项目管理有限公司缴纳 招标代理服务费及造价咨询费。造价咨询服务费以最高限价为基数，依据陕西省物价局陕西省 住房和城乡建设厅《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》陕价行发[2014]88 号规定的收费标准计取造价咨询服务费。招标代理服务费以中标金额为基数，依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号规定的收费标准计取。应采用转账、刷卡、现金 形式缴纳。 汇款账户：1.开户行名称：陕西中晟同济项目管理有限公司 2.开 户 行：中国建设银行唐延路支行 3.帐号：6105 0192 3900 0000 1824备注：供应商在汇款时须注明项目编号+项目简称15采购结果公告采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。16成交通知书 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。17政府采购合同公告、备案 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。18进口产品不允许19是否组织潜在供应商现场考察采购包1：组织现场踏勘：否20特殊情况 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。2.2总则2.2.1适用范围一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。二、本磋商文件的最终解释权由西安市阎良区教育局和陕西中晟同济项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市阎良区教育局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西中晟同济项目管理有限公司负责解释。2.2.2有关定义一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市阎良区教育局。二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中晟同济项目管理有限公司。四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。2.3磋商文件2.3.1磋商文件的构成一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：（一）竞争性磋商邀请；（二）供应商须知；（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；（四）资格审查；（五）磋商过程中可实质性变动的内容；（六）磋商办法；（七）响应文件格式；（八）拟签订采购合同文本。二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。2.3.2磋商文件的澄清和修改一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。2.4响应文件2.4.1响应文件的语言一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。2.4.2计量单位除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。2.4.3响应货币本项目均以人民币报价。2.4.4知识产权一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。2.4.5响应文件的组成（实质性要求）供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。响应文件具体内容详见第七章。2.4.6响应文件格式一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。2.4.7响应报价（实质性要求）一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。三、本项目合同价格形式为如下：采购包1：项目单价项目单价。供应商在首次提交的响应文件中的报价（即首次报价）应按采购文件及工程量清单编制要求，逐一列出报价的构成及明细，并提供已标价工程量清单。已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页）应由注册或登记在本单位的造价人员签字并盖执业印章。供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的，应按照无效响应文件处理。（一）供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目（说明：根据建筑、水利、交通等确定具体表述）的单价未填报或填报为零的，视为未完全响应工程量清单，作无效处理；（二）已标价工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（与采购人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单不一致的；（三）采购文件已明确各单位工程安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的，或供应商未按相关计价规定计取安全文明施工费的；（四）采购文件已明确各单位工程规费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的，或供应商未按相关计价规定计取规费的；（五）采购文件若已明确创优质工程奖补偿奖励费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的；（六）已标价工程量清单中暂列金额未按工程量清单中列明的金额填报的；（七）已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按工程量清单中列出的单价计入综合单价的；（八）已标价工程量清单中专业工程暂估价未按工程量清单中列明的金额填写的；（九）已标价工程量清单中计日工未按工程量清单中列明的数量进行报价的；（十）单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，作无效处理。若供应商的最后报价只有一个总价，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价。供应商报价超过政府采购预算或最高限价（金额详见“供应商须知前附表”）的，其响应文件按无效处理。2.4.8响应有效期（实质性要求）响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。三、供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。2.4.10响应文件的提交（实质性要求）一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商2.5.1磋商开启程序一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。二、磋商开启准备工作响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。三、解密响应文件（实质性要求）响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。2.5.2查询及使用信用记录开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。2.5.3资格审查详见磋商文件第四章。2.5.4磋商详见磋商文件第六章2.5.5成交通知书一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。2.6签订及履行合同和验收2.6.1签订合同一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。2.6.2合同分包和转包（实质性要求）2.6.2.1合同分包一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。采购包1：不允许合同分包。2.6.2.2合同转包一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。2.6.3合同公告采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。2.6.4合同备案采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。2.6.5采购人增加合同标的的权利采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。2.6.6履行合同一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。2.6.7履约验收方案采购包1：/二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。2.6.8资金支付采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。2.7纪律要求2.7.1磋商活动纪律要求采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）供应商参加响应不得有下列情形：一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装。二、提供虚假材料谋取成交；三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；六、在磋商过程中与采购人
投标 / 标书制作要点（原创）
本女生宿舍改造工程涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。西安市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
