四川辅助用房修缮改造招标变更公告（四川财经职业学院2025）
部分辅助用房修缮改造项目设计服务采购更正公告（二次）
部分辅助用房修缮改造项目设计服务采购更正公告（二次）
发布日期：2025-06-09？？？？？作者：国资处？？？？？编辑：陈鑫容？？？？？来源：国有资产管理处
摄影
审稿
李如万
责编
项目编号：SCPCFE-2025-F-022
1.原采购文件中评分细则和标准：
序号
评审因素
分值
评分标准
主观/客观
1
报价
15
采用有效投标报价的最低值为评审基准价，其价格分为满分。评审基准价=1-最高下浮比例。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100（四舍五入，保留小数点后两位）。投标报价=1-下浮比例
客观
2
组织机构及人员配备
22
1、项目负责人具有全国二级注册建筑师资格得1分、具有全国一级注册建筑师资格得2分（一级二级只计算一种），同时具有高级工程师及以上职称加2分；本项最高得 4分。
2、配备1名建筑专业负责人，具有全国一级注册建筑师资格得2分，同时具有高级专业技术职称加2分，同时具有一级注册消防工程师加2分；本项最多得6分。
3、配备1名电气专业负责人，具有注册电气工程师（供配电）资格得2分，同时具有高级专业技术职称加2分；本项最多得4分。
4、配备1名暖通专业负责人，具有注册公用设备工程师（暖通空调）资格得2分，同时具有高级专业技术职称加2分；本项最多得4分。
5、配备1名给排水专业负责人，具有注册公用设备工程师（给水排水）资格得1分，同时具有高级专业技术职称加1分，同时具有一级注册消防工程师加2分；本项最多得4分。
注：需提供相关职业资格证书、职称证书以及缴纳社保复印件，未提供不计分。
客观
3
类似业绩
18
供应商自2022年5月以来具有一个已完成类似项目业绩的得6分，在此基础上每增加1个加4分，最多得18分。
注：
提供
设计
合同复印件
；业绩认定时间以合同签订时间为准；类似项目指装修工程类项目
。
客观
4
设计整体思路部署
15
设计整体思路部署包括但不限于：1.设计方案创新性,2.方案可行性,3.功能满足度。以上3项内容描述详细、完善符合项目实际需求的得15分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。
主观
5
设计质量控制措施
15
计质量控制措施包含但不限于以下内容:1、安全性，2、合理性，3、经济性等。以上 3 项内容描述详细、完善符合项目实际需求的得15分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。
主观
6
设计进度控制措施
15
进度控制措施包含但不限于以下内容:1、方案图进度，2、施工图进度，3、设计优化及变更进度。以上3项进度保证措施全面完整，细节明确，针对性强得15分；每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。
主观
注：1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
2.以上所有证明材料复印件需加盖投标人公章（鲜章）。
更正为：
序号
评审因素
分值
评分标准
主观/客观
1
报价
15
采用有效投标报价的最低值为评审基准价，其价格分为满分。评审基准价=1-最高下浮比例。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100（四舍五入，保留小数点后两位）。投标报价=1-下浮比例
客观
2
组织机构及人员配备
22
1、项目负责人具有全国二级注册建筑师及以上资格得5分，同时具有中级工程师及以上职称加5分；本项最高得10分。
2、配备1名建筑专业负责人，具有全国二级注册建筑师资格及以上得3分，同时具有中级专业技术职称加3分；本项最多得6分。
3、配备1名电气专业负责人，具有注册电气工程师（供配电）资格得3分，同时具有中级专业技术职称加3分；本项最多得6分。
注：需提供相关职业资格证书、职称证书，未提供不计分。
客观
3
类似业绩
18
供应商自2022年5月以来具有一个已完成类似项目业绩的得6分，在此基础上每增加1个加4分，最多得18分。
注：
提供
设计
合同复印件
；业绩认定时间以合同签订时间为准；类似项目指装修工程类项目
。
客观
4
设计整体思路部署
15
设计整体思路部署包括但不限于：1.设计方案创新性,2.方案可行性,3.功能满足度。以上3项内容描述详细、完善符合项目实际需求的得15分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。
主观
5
设计质量控制措施
15
计质量控制措施包含但不限于以下内容:1、安全性，2、合理性，3、经济性等。以上 3 项内容描述详细、完善符合项目实际需求的得15分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。
主观
6
设计进度控制措施
15
进度控制措施包含但不限于以下内容:1、方案图进度，2、施工图进度，3、设计优化及变更进度。以上3项进度保证措施全面完整，细节明确，针对性强得15分；每缺少一项内容扣5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。
主观
注：1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
2.以上所有证明材料复印件需加盖投标人公章（鲜章）。
2.原采购文件获取时间、响应文件递交时间：2025年6月12日上午9:30-10:00，更正为：2025年6月17日上午9:30-10:00。
其他内容不变，详见附件。
采购业务联系人：陈老师 028-84871715
廉政监督邮箱：cczyjjbgs@163.com
四川财经职业学院
国有资产管理处
2025年6月9日
附件【
0609部分辅助用房修缮改造项目设计服务采购采购文件 - 副本.docx
】已下载
次
项目编号：SCPCFE-2025-F-022采购文件项目名称：部分辅助用房修缮改造项目设计服务四川财经职业学院2025年6月目录第一章采购公告3第二章采购需求6第三章评审办法8第四章响应文件格式11第五章合同样本19第一章采购公告一、项目编号：SCPCFE-2025-F-022二、项目名称：【部分辅助用房修缮改造项目设计服务】三、项目简介：辅助用房项目设计，包括打造“辅导员之家”，改造6-10间辅导员用房及相关配套设施；明德楼1009档案室修缮改造；财务处办公室大厅现有防火门改造；其他零星用房修缮等。四、预算金额：【5万元】五、资格要求（一）一般资格1.具有独立承担民事责任的能力2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。7.本项目不接受联合体投标。（二）特定资格：1.具有行政主管部门颁发的有效建筑行业（建筑工程）设计乙级资质及以上资质。六、采购文件的获取1.时间：2025年6月4日至2025年6月17日上午10:00。2.地点：四川财经职业学院国有资产管理处网站https://www.scpcfe.cn/gzc/3.发放方式供应商在四川财经职业学院国有资产管理处网站相关栏目自行下载。七、响应文件的递交和密封1．递交响应文件时间和地点（1）递交时间：2025年6月17日上午9:30-10:00，过时不予接受。（2）递交地点：四川财经职业学院明德楼国有资产管理处1208室（成都市龙泉驿区驿都西路4111号）。（3）递交方式：现场递交，不接受邮寄。2.响应文件要求（1）文件份数：正本一份、副本一份（副本可为正本的复印件）；（2）装订要求：胶装成册并从目录页开始逐页编码，每页须加盖供应商公章；（2）密封要求：响应文件外层密封袋应粘上响应文件封面，并填写相应内容。所有外层密封袋的封口处均应粘贴牢固，加上封条，并加盖供应商公章。对于不符合以上要求的响应文件，学院有权拒收响应文件或视为无效响应。八、采购联系方式：地址：成都市龙泉驿区驿都西路4111号联系人：陈老师联系电话：028-84871715廉政监督邮箱：cczyjjbgs@163.com第二章采购需求一、服务内容工程设计服务，含方案图设计、施工图设计及后期施工阶段的设计配合服务。2、商务要求商务要求序号符号要求名称商务要求响应方式1★服务时间方案图在合同签订后，发包人提供完整资料30天内完成；施工图在设计方案批准后15天内。商务应答表2★服务地点四川财经职业学院商务应答表3★报价要求按照招标人规定下浮 %。开标一览表4★合同价格及结算合同最终价以项目招标控制价（施工图预算）为计算基数，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号)文件计取，再乘以（1-中标下浮比率），合同最终费用不得超过5万元，不低于5000元。本工程设计调整系数为：专业调整系数1；工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数为1.5。商务应答表4★付款方式（1）设计人提交正式设计方案和施工图后，在甲方确认招标控制价（施工图预算）30个工作日内，发包人应向设计人支付其总额80%的服务费。（2）项目完成竣工验收合格后30个工作日内，向设计人支付剩余服务费。（无缴纳履约保证金）。商务应答表5★履约、验收要求与标准参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的规定，结合本项目采购文件、响应文件及采购合同的要求进行验收。采购人组织验收人员组成验收小组，成交供应商予以配合，所有技术（服务）要求应满足本项目采购文件、响应文件及采购合同的要求。商务应答表3、技术（服务）要求技术（服务）要求序号符号要求名称技术（服务）要求响应方式1★标准规范严格按照国家、省级、行业规范进行设计，包括但不限于《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《建筑地面设计规范》GB50037-2013、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《建筑防火通用规范》GB55037-2022等。服务（技术）应答表2★设计配合按规定完成各阶段设计任务和配合服务，包括但不限于图纸交底、施工图审查、施工招标、施工现场答疑、设计变更等，解决施工过程中的各种问题，必要时安排设计代表驻扎工地配合施工，工程完工后配合完成竣工验收、校内项目审计、上级部门项目审计或巡视检查工作。服务（技术）应答表3★资料保密设计人应保护发包人的设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术、知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。服务（技术）应答表4▲与评审因素相对应的相关要求设计人需提供组织机构及人员配备、类似业绩、设计整体思路部署、设计质量控制措施、设计进度控制措施资料（祥见评审因素）。提供相关资料（响应方式根据具体情况填写：1、提供承诺函并加盖公正；2、提供相关证据材料；3、在应答表中应答的，可以不填）注：①标注为“★”的为实质要求，不满足作无效投标处理。②标注为“▲”为重要参数，按照综合评分表进行打分。③未标注符号的为普通技术参数，不满足作扣分处理。第三章评审方法一、资格审查（一）一般资格审查一般资格审查序号审查内容审查要求和标准1具有独立承担民事责任的能力自然人提供有效身份证、法人或其他组织提供有效营业执照2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度按照第四章“资格承诺函”承诺并加盖公章3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（2）特定资格审查（如有）特定资格审查序号审查内容审查要求和标准1 企业资质 具有行政主管部门颁发的有效建筑行业（建筑工程）设计乙级资质及以上资质。2 二、符合性审查评审小组根据本采购文件的符合性审查要求，对通过资格审查的供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。凡采购文件加“★”的条款，不允许有负偏离。有一项未满足符合性审查要求的，按无效响应处理。符合性审查标准序号符合性审查内容符合性审查标准1需要供应商承诺的符合性审查供应商应按照要求作出承诺并加盖公章2需要供应商提供证明材料的符合性审查供应商应按照要求提供相关证明材料并加盖公章3需要供应商作出响应的符合性审查供应商应在应答表中作出响应三、综合评审评分细则和标准序号评审因素分值评分标准主观/客观1报价15采用有效投标报价的最低值为评审基准价，其价格分为满分。评审基准价=1-最高下浮比例。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100（四舍五入，保留小数点后两位）。投标报价=1-下浮比例客观2组织机构及人员配备221、项目负责人具有全国二级注册建筑师及以上资格得5分，同时具有中级工程师及以上职称加5分；本项最高得 10分。2、配备1名建筑专业负责人，具有全国二级注册建筑师资格及以上得3分，同时具有中级专业技术职称加3分；本项最多得6分。3、配备1名电气专业负责人，具有注册电气工程师（供配电）资格得3分，同时具有中级专业技术职称加3分；本项最多得6分。注：需提供相关职业资格证书、职称证书，未提供不计分。客观3类似业绩18供应商自2022年5月以来具有一个已完成类似项目业绩的得6分，在此基础上每增加1个加4分，最多得18分。注：提供设计合同复印件；业绩认定时间以合同签订时间为准；类似项目指装修工程类项目。客观4设计整体思路部署15设计整体思路部署包括但不限于：1.设计方案创新性,2.方案可行性,3.功能满足度。以上3项内容描述详细、完善符合项目实际需求的得 15 分，每缺少一项内容扣 5分，每有一项内容存在缺陷扣2.5 分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。主观5设计质量控制措施15计质量控制措施包含但不限于以下内容:1、安全性，2、合理性，3、经济性等。以上 3 项内容描述详细、完善符合项目实际需求的得 15 分，每缺少一项内容扣 5分，每有一项内容存在缺陷扣 2.5 分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。主观6设计进度控制措施15进度控制措施包含但不限于以下内容:1、方案图进度，2、施工图进度，3、设计优化及变更进度。以上3项进度保证措施全面完整，细节明确，针对性强得15分；每缺少一项内容扣 5分，每有一项内容存在缺陷扣 2.5 分，扣完为止。(缺陷是指内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容)。主观注：1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。2.以上所有证明材料复印件需加盖投标人公章（鲜章）。四、确定成交供应商采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。供应商的报价明显低于市场价或其他投标人的有效报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其提供书面说明或相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。五、合同签订成交供应商公示期结束后5个工作日内，若无质疑或投诉，成交供应商自行下载采购结果公示并联系国有资产管理处。若采购文件要求向学院提交项目履约保证金的，应及时缴纳并签订合同，无正当理由拒签合同，视为放弃中标资格。成交供应商放弃成交，或者被取消成交资格，采购人有权另行确定成交供应商或重新组织招标。第4章响应文件格式1、响应文件封面2、自然人身份证明或企业营业执照3、资格承诺函及特殊资质（格式见第四章“资格承诺函”）4、相关承诺函（根据商务要求和服务要求提供）5、法定代表人身份证明6、授权委托书7、开标一览表（报价)8、商务应答表9、服务（技术）应答表10、其他相关资料（组织机构及人员配备、类似业绩、设计整体思路部署、设计质量控制措施、设计进度控制措施等）响应文件封面响应文件（注：响应文件每页均须加盖公章）项目编号：所投项目:供应商（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：__________联系电话：_______________投标日期：_____________资格要求承诺函（非常重要）四川财经职业学院：我方全面研究了“”项目采购文件（SCPCFE），决定参加贵单位组织的本项目投标。并做以下承诺：一、具备本项目规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交采购申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸中选或者为实现其他非法目的行为。三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他采购申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。四、在参加本次采购活动中，不存在和其他采购申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为申请人的行为。五、采购申请文件中提供的任何资料和服务、商务等承诺情况都是真实的、有效的、合法的。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选的法律责任。投标人名称：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：联系电话：投标日期：资格要求其他特殊条件供应商应按本文件“第一章采购公告”中的资格要求的其他特殊条件逐项提供证明文件，格式自拟。法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：身份证号：性别：年龄：职务：系(投标人单位名称)的法定代表人。特此证明。投标人：(盖章)日期：年月日附：法定代表人身份证复印件法定代表人授权委托书致：四川财经职业学院本授权委托书宣告：我（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，参加四川财经职业学院的投标活动，代理人在投标、开标、评标、谈判、磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，本公司均予以承认并承担全部义务和权力。代理人无转委托权。特此委托。投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）被授权代理人：（签字）被授权代理人身份证号码：授权委托日期：年月日附：委托代理人身份证复印件开标一览表项目编号项目名称分包号(如有) 报价按照招标人规定下浮 %。备注注：1、超过预算价视为废标。2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括成本、利润、税金、运输、安装、人员等所有费用。供应商名称：XXXX。法定代表人或授权代表（签字）：XXXX。日期：XXXX。投标应答表（商务要求）序号采购文件要求响应文件响应偏离情况投标应答表（技术/服务要求）序号采购文件要求响应文件响应偏离情况注：1.供应商必须把第二章中的全部商务要求、技术/服务要求全部列入此表。2.按照采购项目全部商务要求、技术/服务要求的顺序对应填写。3.凡带“★”条款，不允许有负偏离，否则，作无效相应处理。投标人名称：XXXX（单位盖章）。法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。投标日期:XXXX。投标人类似项目业绩一览表年份用户名称项目名称完成时间合同金额是否通过验收备注注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。投标人名称：XXXX（单位盖章）。法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。投标日期:XXXX。第5章合同样本建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称： 部分辅助用房修缮改造项目设计服务 工程地点: 四川财经职业学院（成都市龙泉驿区驿都西路4111号）合同编号： 川财院基建XXX（党政办编号：XXX） 设计证书等级： XXXX 发包人： 四川财经职业学院 设计人： XXXX 签订日期： 2025 年 X月 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：四川财经职业学院设计人：XXXX发包人委托设计人承担部分辅助用房修缮改造项目设计服务，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》《建筑工程设计文件编制深度规定》、《XXXX项目设计单位选定的报告》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第2条本合同设计项目的内容及规模、设计阶段。建设内容及规模设计阶段及内容、范围改造6-10间辅导员用房及相关配套设施；明德楼1009档案室修缮改造，建筑面积约11平方米；财务处办公室大厅现有防火门改造；其他辅助用房及零星工程设计。（1）方案设计阶段：效果图、投资估算。（2）施工图设计阶段：完整的设计说明、土建、安装、大样、设备布局等施工图纸。（3）采购及施工阶段：图纸交底、施工现场答疑及技术指导、设计变更等后续配合服务。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1设计需求、相关原始图纸1合同签订后3日内第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计文件8套合同签订后，发包人提供完整资料15个工作日内提交初步方案；收到发包人修改意见10个工作日内形成提交正式方案。所有设计文件均提供电子文档2施工图文件（蓝图）5套设计方案经发包人确定后15个工作日内第5条本合同设计费用5.1合同最终价以项目招标控制价（施工图预算）为计算基数，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号)文件计取，再乘以（1-中标下浮比率），合同最终费用不得超过5万元，不低于5000元。本工程设计调整系数为：专业调整系数1；工程复杂程度调整系数0.85，附加调整系数为1.2。合同总价已包含人工费、材料费、差旅费、管理费、利润、税金等，发包人无需再向设计人支付招标范围内工作的其他任何费用（除合同另有规定）。5.2设计费支付进度详见下表：付费次序占总设计费付费时间(由交付设计文件所决定)第一次80%对应项目提交全部设计文件成果（含设计方案和施工图）后，在甲方确认招标控制价（施工图预算）30个工作日内。第二次20%对应项目竣工经书面验收合格后15个工作日内。说明：每次付款前，设计人需向发包人开具与本次付款金额一致的增值税发票，发票需经发包人审核并通过，设计人需要保证其提供的发票真实无误且合法有效，否则发包人的付款时间相应顺延，且不承担任何违约责任。第六条双方责任6.1发包人责任：支付设计费、提供相关设计资料。6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件，并协助设计方相关人员进入现场测绘等工作。6.1.4发包人应合理使用设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。在最终成果交付前未经设计人同意，发包人不得将设计人交付的设计资料及文件用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应承担相应责任。6.1.5发包人代表信息。发包人代表：姓名：XX；联系电话：XXXX；通信地址：成都市龙泉驿区驿都西路4111号。发包人对发包人代表的授权范围如下：全权处理本工程设计范围内的一切事宜。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。同时设计人应接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受发包人的监督。在发包人进行设计方案审批时，应派代表参会，并配合提供全程释明服务。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及地方相关规范、法规。6.2.3设计合理使用年限为：国家规定年限。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。如因本设计技术问题而未能获得主管部门的审查通过，设计人应负责无偿修改至审查通过。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、建设全过程提供技术服务，及时处理有关设计问题和参加竣工验收。设计人提供的服务不符合本合同规定，即无法达到发包人要求或相关主管部门审批要求的，每出现一次违约，设计人须向发包人支付本合同总价的1%作为违约金，并且按发包人要求在10天内进行整改，出现违约3次以上或未按发包人要求整改的，发包人有权无条件解除本合同并要求设计人退还已收取的费用，并由设计人承担违约责任，即由设计人向发包人支付合同价款的10%作为违约金。6.2.6设计人应保护发包人的设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术、知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7设计人派驻的设计团队及人员原则上应与响应文件保持一致，不得擅自更换。如确需更换，必须经过发包人书面批准同意，否则设计人将承担相应违约责任，即设计人应向发包人支付合同金额的10%作为违约金。6.2.8设计人应根据设计文件要求积极配合并参与装修主材的选样工作。6.2.9设计人应积极配合甲方施工期间的现场工作，并解决相关的设计问题。6.2.10设计人项目负责人信息。设计人项目负责人：姓名：；执业资格及等级：；证书号：；联系电话：；通信地址：。设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行与发包人约定的合同内容。设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包方，经发包人同意后5个工作日内予以更换。6.2.11发包人有权要求更换设计团队及人员的情形包括：1.与本合同或响应文件约定名册不符的人员；2.未按合同条款、发包人要求履行其职责，或工作成果质量达不到发包人的要求；3.设计人履约不及时，配合服务不力，设计人工作不能满足设计服务任务进度；4.不符合本合同要求或法律要求的其他情形。第7条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，无故逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员过错造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施，免收直接受损失部分的设计费外，还应对造成的损失进行赔偿。赔偿金根据损失的实际金额确定，发包人保留追偿的权力。7.4由于设计人自身原因，未按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间交付设计成果的，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应全部返还发包人已付款项，并按照合同费用总额的10%标准向发包人支付违约金。7.6设计人违反以下情形，发包人有权解除合同（包括但不限于）：1.未经发包人书面同意，擅自更换设计团队或人员；2.违法分包或转包；3.因设计方原因造成设计质量不合格、不满足技术要求；4.设计方超过约定时间20天未能提交成果；5.按发包人要求更换设计团队或人员后，仍不符合工作要求，造成设计工作进度滞后；6.与第三人串通，违反职业操守，工程量弄虚作假，情节严重、造成发包人损失；7.不符合本合同要求或法律要求的其他情形。当设计人违反本合同的约定且设计人的违约行为符合解除合同的条件时，发包人有权向设计人发出书面解除合同的通知，该通知在送达设计人时生效。设计人应退还所有预付款项且按合同费用总额的10%标准向发包人支付违约金；给发包人造成损失的，设计人还应赔偿发包人的全部损失（含维权成本）。第8条其他8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买，设计人员使用后应归还发包人。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，由双方当事人协调解决,协商不成时，按下列第（1）种方式解决：（1）提交成都仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向发包方所在地有管辖权的人民法院起诉。8.7本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。各份均具有同等法律效力。8.8本合同经双方签字盖章后生效。8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.10其它约定事项：设计成果的知识产权归发包人所有。附件：1.项目人员配备一览表2.廉政责任书发包人（盖章）：设计人（盖章）：法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）或或委托代表人：（签字）委托代表人：（签字）住所：成都市龙泉驿区驿都西路住所：4111号邮政编码：610101邮政编码：电话：028-84642011电话：传真：028-84642011传真：户名：四川财经职业学院户名：开户银行：工行成都成龙大道支行开户银行：银行帐号：4402209509100066034银行帐号：日期：年月日日期：年月日附件1项目人员配备一览表一、发包人人员配备一览表序号姓名人员类型部门职务12345二、设计人人员配备一览表序号姓名职称资格证书职务12345附件2廉政责任书委托人（甲方）：四川财经职业学院受托人（乙方）：XXXX为加强廉政建设，规范部分辅助用房修缮改造项目设计服务委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程的法律法规和廉政建设责任制规定，双方自愿订立本廉政责任书。一、甲乙双方严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及四川省省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和代建协议文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。二、甲乙双方禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，甲乙双方不得以任何形式接受各种礼品、礼券（现金），如有违反，将视情节轻重对甲乙双方给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分。三、甲乙双方建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。四、发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务，及时报告本单位领导和当地纪检、监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。五、违约责任（一）甲方及其工作人员违反本责任书内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反责任书内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿；情节严重的，甲方提请工程建设行政主管部门对乙方进行处理。（三）双方约定：双方有义务对合同执行情况开展自查自纠，并自觉接受有关部门监督。六、本责任书有效期与项目设计服务合同期限一致，从甲乙双方签署之日起至该委托服务期满为止。七、本责任书作为合同附件，与项目设计服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。八、本责任书与服务合同一起签订，一式贰份，双方各执壹份。甲方单位：四川财经职业学院乙方单位：XXXX法定代表人：法定代表人：（委托代理人）：（委托代理人）：日期：日期：
投标 / 标书制作要点（原创）
本辅助用房修缮改造涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。四川项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
