改沟改渠工程招标变更公告（嘉善罗星城市管理服务有限公司2025）
南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程
补充文件（1）
各投标人：
1、南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程招标清单中：①序号54，项目编码500115022023，DN800电动法兰蝶阀计量单位为“套”；②序号55，项目编码500115022024，蝶阀井计量单位为“座”。
2、如交易文件中内容与本补充文件内容有冲突，均以本补充文件为准；
3、本补充文件一经在嘉善县公共资源交易中心“（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html）”和嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）发布，即表示所有投标人都已收到该补充文件；
4、投标人在收到本补充文件之日起，如未在规定时间内向建设单位提出异议，则视为将如期完成投标文件的编制及提交，不再提出任何异议。
建设单位：嘉善罗星城市管理服务有限公司
联系人及电话：冯先生 0573-84011195
招标代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司
联系人及电话：仲金0573-84123008
2025年7月21日
澄清修改文件[1].pdf
2025年7月30日下午2时-南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程-定稿.pdf
南通至宁波高速铁路((((嘉善段))))罗星街道改沟改渠工程补充文件（1111）各投标人：1、南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程招标清单中：①序号54，项目编码500115022023，DN800DN800DN800DN800电动法兰蝶阀计量单位为““““套””””；②序号55，项目编码500115022024，蝶阀井计量单位为““““座””””。2、如交易文件中内容与本补充文件内容有冲突，均以本补充文件为准；3、本补充文件一经在嘉善县公共资源交易中心“（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html）”和嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）发布，即表示所有投标人都已收到该补充文件；4、投标人在收到本补充文件之日起，如未在规定时间内向建设单位提出异议，则视为将如期完成投标文件的编制及提交，不再提出任何异议。建设单位：嘉善罗星城市管理服务有限公司联系人及电话：冯先生0573-84011195招标代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司联系人及电话：仲金0573-841230082025年7月21日南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程招标文件建设单位：嘉善罗星城市管理服务有限公司招标代理：浙江新联工程管理咨询有限公司日期：2025年7月浙江新联工程管理咨询有限公司，0573-84123008目录一商务文件1.招标公告2.投标须知3.合同条款第一部分通用合同条款第二部分专用合同条款4.协议书5.投标报价书和授权委托书6.工程量清单7.投标辅助资料8.资格审查资料二技术条款1.一般规定三评标办法浙江新联工程管理咨询有限公司，0573-84123008第一卷商务文件浙江新联工程管理咨询有限公司，11.招标公告招标人名称（盖章）嘉善罗星城市管理服务有限公司联系地址嘉善罗星街道联系人冯先生联系电话0573-84011195招标代理名称(盖章）浙江新联工程管理咨询有限公司联系地址嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室联系人仲金联系电话0573-84123008招标项目内容工程名称南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程工程地点嘉善县罗星街道境内工程类别水利资金来源自筹项目规模结构总投资(万元)/单项合同估算价约217.3254万元其他说明南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等，具体详见图纸及工程量清单。项目招标要求招标方式公开招标评标办法技术标通过制的综合评估法资质要求投标人的要求：具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质。（近3年（指开标之日往前追溯三年以来）），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录，在投标截止时间投标人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且投标人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚；项目负责人资质要求：建造师（建造师证书须在注册有效期内）具有水利水电工程专业二级及以上资质，另外且具备水利行业主管部门颁发的B类人员证书，（近3年（指开标之日往前追溯三年以来），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录并在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人），投标单位及投标项目负责人人员资格【建造师注册证书及水利行业主管部门颁发B类人员证书】在投标前必须按照有关规定在浙江水利厅水利建设市场信息平台上予以公示，项目负责人在投标截止时间应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且项目负责人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚。投标人及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。质量要求符合国家水利工程验收规程的合格标准工期要求180日历天资料要求1.本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加投标者，请于2025年7月17日至2025年7月29日下午16：00时止，通过嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）”自主报名；2、招标文件、电子清单、图纸通过嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）”在报名后根据系统提示自行下载，下载时间为2025年7月17日至2025年7月29日下午16：00时止；同时招标文件售价300元，费用在嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）报名时平台内缴纳其他如有电子招投标系统的疑问，请咨询：服务热线：18860202785或（浙江新联工程管理咨询有限公司）:联系人：仲金电话：0573-84123008发售截止时间2025年7月29日16：00时止发布日期2025年7月17日浙江新联工程管理咨询有限公司，22.投标须知投标须知前附表序号条款号内容12.1.1工程名称：南通至宁波高速铁路(嘉善段)罗星街道改沟改渠工程22.1.2资金来源：自筹32.1.3投标人的要求：具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质。（近3年（指开标之日往前追溯三年以来）），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录，在投标截止时间投标人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且投标人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚；项目负责人资质要求：建造师（建造师证书须在注册有效期内）具有水利水电工程专业二级及以上资质，另外且具备水利行业主管部门颁发的B类人员证书，（近3年（指开标之日往前追溯三年以来），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录并在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人），投标单位及投标项目负责人人员资格【建造师注册证书及水利行业主管部门颁发B类人员证书】在投标前必须按照有关规定在浙江水利厅水利建设市场信息平台上予以公示，项目负责人在投标截止时间应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且项目负责人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚。投标人及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。42.3.3投标文件有效期：90日历天52.3.4投标保证金：人民币壹万元整，投标保证金缴纳形式为：银行汇票、银行保函、专业担保公司的保证担保，由投标单位自主选择，具体详见投标人须知。使用银行保函或专业担保公司的保证担保的施行“一项目一保函”，格式必须采用“附件投标保函示范文本”，否则视为未缴纳投标保证金。62.3.7投标文件的份数：正本一本，副本二本。72.4.2投标书送达地点及方式：以下两种方式由投标单位自行选择其一。①、邮寄快递或直接送达方式：在2025年7年29日下午4时前将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至招标代理单位。(邮寄方式送达的，时间以快递签收时间为准。寄件时请提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式，单独附A4纸上提供受托人相关信息且要求内容清晰，以供评标委员会在评审过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系。如投标人选择快递费到付，代理机构将拒签。)送达地址：嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室，浙江新联工程管理咨询有限公司，收件人：仲金，联系电话：0573-84123008②、直接送达方式：在2025年7月30日下午1时30至下午2时00分将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至嘉善县罗星街道灵秀支路精密机械创业园1号楼312室72.4.2（嘉善县吉能密封有限公司对面）。对送达人要求：投标人送达并办理完交接手续后即可离场。如因投标人原因无法投标的，后果自负。82.4.2投标截止时间：2025年7月30日下午2时00分止92.5.1开标日期：2025年7月30日下午2时00分开标地点：嘉善县罗星街道灵秀支路精密机械创业园1号楼312室（嘉善县吉能密封有限公司对面）10招标文件发售价：300元（现金、售后不退）浙江新联工程管理咨询有限公司，42．1总则2．1．1招标范围现请愿意承包该项目的企业按本招标文件的规定提交投标文件。工程概况及本次招标发包的合同工作范围详见《技术条款》第1章第1.1节和第1.2节。2．1．2资金来源：自筹。2．1．3投标人的资格2．1．3．1投标人的要求：具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质。（近3年（指开标之日往前追溯三年以来）），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录，在投标截止时间投标人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且投标人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚；项目负责人资质要求：建造师（建造师证书须在注册有效期内）具有水利水电工程专业二级及以上资质，另外且具备水利行业主管部门颁发的B类人员证书，（近3年（指开标之日往前追溯三年以来），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录并在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人），投标单位及投标项目负责人人员资格【建造师注册证书及水利行业主管部门颁发B类人员证书】在投标前必须按照有关规定在浙江水利厅水利建设市场信息平台上予以公示，项目负责人在投标截止时间应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且项目负责人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚。投标人及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。2．1．3．2若投标人在登记时提交的文件中的重大事项有变化，则应随其它投标文件一起提交已变化相关资料（包括新完成的类似本招标工程的工程情况、新承接的工程情况、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。2．1．3．3在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。2．1．4不允许任一单位对同一项目提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件2．1．4．1不允许任一个投标人对同一项目提交两份或两份以上不同的投标文件。2．1．4．2任一投标人不准以任何方式参加其它投标人对同一项目投标。2．1．5投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本合同另有规定外，投标文件浙江新联工程管理咨询有限公司，5一律不予退还。2．1．6保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2．2招标文件2．2．1招标文件的组成招标文件包括下表所列文件和按第2.2.3条规定发出的补充通知。卷号章号名称一商务文件1招标公告2投标须知3合同文件4协议书、履约保证金5投标报价书、授权委托书6工程量清单7投标辅助资料8资格审查资料二技术条款1一般规定三评标办法2．2．2招标文件的答疑2．2．2．1潜在投标人或者其他利害关系人在购买招标文件后，若对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前送达嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室，招标人或招标代理机构将自收到异议之日起3日内在嘉善县公共资源交易中心“（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html）”内答复。招标代理机构地址：(嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室），电话：0573-84123008。2．2．3招标文件的修改2．2．3．1在投标截止期5日前，招标人可以以补充通知的方式澄清或者修改招标文件。补充通知或答疑，将在嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）、嘉善县公共资源交易中心“（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html）”内发布，补充浙江新联工程管理咨询有限公司，6通知或答疑作为招标文件的组成部份，对投标人起约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）、嘉善县公共资源交易中心“（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html）”发出的文件为准。上述补充通知或答疑一经在嗨招电子交易系统“招投标网络业务系统（网址：http://jszbcg.hibidding.com）、嘉善县公共资源交易中心“（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html）”中发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。除上述所列条款内容外，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释，介绍答复，只能供投标人参考，对投标人无任何约束力，招标人（招标代理机构）也不承担任何责任。2．3投标文件的编制2．3．1投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括技术标和商务标两部分。2．3．1．1技术标部分（1）授权委托书；（2）施工组织设计；包括工期：①开竣工日期，保证工期的措施及总进度安排表及投入的人力、物力、设备等。②工程质量：质量保障体系。③施工总平面布置：临时场地及场内生活生产设施的布置。④主要施工方法、工艺及程序。⑤投入本工程的施工机械设备情况。⑥施工管理机构及重要人员情况。⑦施工安全生产，文明施工措施；（3）投标辅助资料；（4）资格审查资料；（5）投标人按本投标须知要求提交的其它资料。2．3．1．2商务标部分（1）投标报价书；（2）投标保证金；（3）已标价的工程量清单；注：商务报价表式必须按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》要求编制。2．3．2投标报价2．3．2．1投标人应按第6章《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各项浙江新联工程管理咨询有限公司，7单价和合价以及投标报价汇总表。2．3．2．2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。2．3．2．3投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《工程量清单》中各项目报价的修改办法。2．3．2．4投标人应按第7章中规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件注：部份材料、设备及部份无价材料的价格，由招标人提供暂定价，此价格在报价时不得上下浮动，否则按不响应招标文件处理，结算时可按招标人签证确认的价格进行调整。暂定价部分材料如何组织招标，待中标后由招标人与中标人协商确定。2．3．3投标文件有效期2．3．3．1投标文件自第2.4.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为90日历天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。2．3．3．2招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期。投标人应以书面形式答复招标人上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.3.4条的规定仍适用。2．3．4投标保证金2.3.4.11本次招标投标保证金为壹万元整（投标保证金缴纳形式：银行汇票或银行保函或专业担保公司的保证担保，由投标单位自行选择。使用银行保函或专业担保公司的保证担保的施行“一项目一保函”，格式必须采用“附件投标保函示范文本”，否则视为未缴纳投标保证金。各种形式缴纳的投标保证金要求如下：①、以银行汇票形式缴纳的投标保证金：在投标截止时间前，将对应所投项目（标段）的银行汇票原件及加盖单位公章的二份复印件，随投标文件一起递交给招标人（招标代理机构）签收，招标人（招标代理机构）在收取银行汇票原件后，在复印件上加盖原件收讫章，其中一份返回投标人作为汇票收讫凭证，一份作为项目存档凭证。银行汇票由评标委员会进行评审。评标结束后，在中标候选人公示结束后，中标候选人以外的投标人凭汇票收讫凭证至招标代理机构财务室办理银行汇票退还手续。招标人与中标人签订合同后，中标人提供已签订的1份合同复印件给招标代理机构财务部后，中标候选人凭汇票收讫凭证至招标代理财务室办理银行汇票退还手续。浙江新联工程管理咨询有限公司，8账户名称:浙江新联工程管理咨询有限公司嘉善分公司银行账号:3304040160000646932开户银行:杭州银行嘉兴嘉善支行②、以银行保函形式缴纳的投标保证金：（1）银行保函应当为在浙江省内各商业银行出具的保函。（2）银行保函形式的投标保证金担保具有同等的投标保证金效力。（3）银行出具的保函格式详见附件“投标保函示范文本”。与“投标保函示范文本”不一致的，不得参与投标保证金的担保。（4）银行保函有效期为投标有效期届满后28日内继续有效。（5）在投标截止时间前，将对应所投项目（标段）的银行保函原件随投标文件一起递交给招标人（招标代理机构）签收，银行保函由评标委员会进行评审。招标人与中标人签订合同后，中标人提供已签订的1份合同复印件给招标代理机构。银行保函到期后自动失效，不再办理退还手续。③、以专业担保公司的保证担保形式缴纳的投标保证金：（1）专业担保公司的保证担保应当为在浙江省内注册的融资性担保公司出具的保函。（2）融资性担保公司出具的保函形式的投标保证金担保具有同等的投标保证金效力。（3）融资性担保公司出具的保函格式详见附件“投标保函示范文本”。与“投标保函示范文本”不一致的，不得参与投标保证金的担保。（4）投标保函有效期为投标有效期届满后28日内继续有效。（5）投标人在投标截止前，将对应所投项目(标段)的投标保函原件随投标文件一起递交给招标人(招标代理机构)签收，投标保函由评标委员会进行评审。招标人与中标人签订合同后，中标人提供已签订的1份合同复印件给招标代理机构。保函到期后自动失效，不再办理退还手续。2、投标保证金的效力投标人提交的投标保证金无论采用何种形式，投标人存在下列任意一种情形时，应当承担投标保证金的保证责任:①投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；②投标人无故放弃中标资格；③中标人在规定期限内不与招标人签订合同；浙江新联工程管理咨询有限公司，9④中标人未根据招标文件规定提交履约保证金；⑤投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条、第六十八条规定的违法违规行为的。采用银行保函、专业担保公司的保证担保形式的，投标人提交的投标保函应当载明上述保证责任。3、有关行政主管部门可以根据需要要求银行、融资性担保公司提供投标保证金担保情况。投标人严格遵守法律法规，确保所提交的投标保证金银行保函、融资性担保公司的投标保函真实有效。招标人、招标代理机构、监管部门发现投标人提供伪造银行保函、投标保函的，应及时向***门报案，追究相关责任人的法律责任。4、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。2.3.4.2若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。（1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件；（2）投标人有相互串通投标行为；（3）中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交履约担保证件。2．3．5现场察勘2．3．5．1投标人应对工程现场和周围环境进行现场察勘，以便编制投标文件。投标人可根据投标工作的需要进场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。2．3．5．2投标人的任何人员为察勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2．3．5．3招标人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2．3．5．4投标人可自行察勘现场。2．3．7投标文件的份数和签署要求2．3．7．1投标人应按第2.3.1条规定的内容编制投标文件。投标文件一式三份，其中一份为正本，二份为副本，封面（封一）上应分别注明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。2．3．7．2投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书字，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求在封面（封一）加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）亲笔签名（签字章无效）。投标报价汇总表和工程量清单的每一页均应盖投标人单位公章或法定代表人（或委浙江新联工程管理咨询有限公司，10托代理人）亲笔签名（签字章无效），否则作无效标书处理。2．3．7．3投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或亲笔签名确认。2．4投标文件的提交2．4．1投标文件的密封和标记2．4．1．1投标文件的商务标和技术标文件应分袋密封，并同时在封口处加盖企业公章、企业法人章及密封章，不密封或未在封口处加盖企业公章、企业法人章及密封章的投标文件无效。封袋上还应标明“商务标”和“技术标”，并写明：（1）招标人的名称和地址；（2）工程名称；（3）投标人的名称和地址。2．4．1．2若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人将拒绝开启其投标文件，并不承担与此有关的责任。2．4．2投标截止时间投标书送达地点及方式：以下两种方式由投标单位自行选择其一。①、邮寄快递或直接送达方式：详见投标须知前附表。2．4．2．2招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止日期。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。2．4．3迟到的投标文件在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。2．4．4投标文件的修改与撤回2．4．4．1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第2.3.7条和第2.4.1条规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。2．4．4．2除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。2．5开标和评标2．5．1开标浙江新联工程管理咨询有限公司，112．5．1．1本工程不要求投标人至开标现场参加开标活动，招标文件中涉及开标现场查验投标单位法定代表人或法定代表人的授权代表身份的相应内容均取消。招标人及相关监督部门做好开标、开启投标文件现场、评标等全过程现场监督工作。2．5．1．2开标会上将公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。2．5．2评标和决标过程保密开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其它人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。2．5．3投标文件的澄清为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件，招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第2.5.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。2．5．4投标文件的检查和响应性评定2．5．4．1在开始评比前，招标人应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。2．5．4．2实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的《合同条件》、《技术条款》和其它要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留系指下列情况之一：（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（2）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表人签字和加盖公章；（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格；更改或漏项工程量清单内容（项目名称、工程量单位及数值、文字内容）及更改表格样式；（6）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正；（7）投标报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时最终评标价高于招标人测算标底或低于控制最低成本价的，由评标委员会认定为异常报价，不再作为中标推荐。（8）组成联合体投标，投标文件未附联合各方共同投标协议书；（9）有明显的串标行为；浙江新联工程管理咨询有限公司，12（10）投标人提供虚假资料；（11）投标文件附有招标人不能接受的条件；（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。2．5．4．3招标人将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件。开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。2．5．5算术错误的改正2．5．5．1对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。（2）当合价累计发生错误时，以总报价为准，按比例调整各项合价（但不包甲方掌握使用费用），然后按调整后的合价进行调整单价。2．5．5．2招标人将按上述第2.5.5.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。2．5．6投标文件的评比2．5．6．1招标人仅对按第2.5.4条规定评定为实质上响应招标文件的投件文件进行评比。2．5．6．2招标人在选择中标人时，考虑以下因素：（1）投标人的合理报价；（2）施工方法在技术上的可行性和施工布置的合理性；（3）配备的施工设备的数量和质量能否保证顺利施工；（4）配备的主要管理人员和技术工人的施工经验和素质；（5）保证进度、质量和安全等措施的可靠性；（6）投标人的资质和信誉。2．5．6．3招标人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。2．5．6．4评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。2．6决标、中标通知和签订合同2．6．1决标2．6．1．1招标人在按第2.5.6条规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标人。（1）按第2.1.3条规定的资格审查合格；浙江新联工程管理咨询有限公司，13（2）按第2.5.4条规定，投标文件实质上响应了招标文件的要求；（3）按第2.5.6.2款的规定采用第三卷评标办法进行评审，详见第三卷评标办法。2．6．1．2招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2．6．2重新招标和招标中止2．6．2．1经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标，重新招标。2．6．3中标通知书2．6．3．1在第2.3.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。2．6．3．2招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。2．6．3．3发中标通知书前，招标人可在投标有效期内先发中标意向书，邀请拟予中标的投标人前来商谈合同事宜，谈定后再发中标通知书。2．6．4履约担保证1）履约保证金的形式为现金（银行汇票、转账）、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函，金额为合同价格（扣减备用金）的2%。2）中标人在签订合同前3天内须向招标人提交履约保证金。3）履约保证金在合同工程完工验收合格后10日内退还（无息）。2．6．5签订合同2．6．5．1中标人应在收到中标通知书后的15天内，派代表前来履行签订合同手续。2．6．5．2若中标人在收到中标通知书后发生第2.3.4.3款所述的情况，则招标人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。2．6．5．3发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。浙江新联工程管理咨询有限公司，14附件投标保函示范文本投标保函示范文本（独立保函）编号：申请人：地址：受益人：地址：开立人：地址：致：（受益人名称）我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于年月日就，（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；（3）未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过年月日。四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：浙江新联工程管理咨询有限公司，15（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，163.合同条款第一部分通用合同条款通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》2014版合同通用条款。第二部分专用合同条款前言1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：嘉善罗星城市管理服务有限公司1.1.2.3承包人：（签约后填入）。1.1.2.5分包人：（签约后填入）。1.1.2.6监理人：1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：为1年。1.4合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)合同协议书（包括补充协议书）；(2)中标通知书；(3)投标函；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单浙江新联工程管理咨询有限公司，17(9)经双方确认进入合同的其他文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达嘉善罗星城市管理服务有限公司。2发包人义务2.3提供施工场地删去本款全文，并代之以：发包人不负责提供工程施工用地。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。(1)按第4.3条规定，批准工程分包；(2)按第11.3款规定，确定延长完工期限；(3)按第15.6条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；4承包人4.1承包人一般义务4.1.10其它义务(1)承包人必须在施工现场设立项目部，对施工现场进行全面管理。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：(1)工程项目：(2)工作内容：(3)分包金额：4.3.10分包人项目管理机构的设立：/。浙江新联工程管理咨询有限公司，184.6承包人人员的管理补充以下条款：4.6.5承包人在投标书中承诺的施工现场组织机构人员，原则上不得变更，项目负责人、技术负责人到位率均要求为80%（以签到簿签到为准），若每缺勤1天，扣除800元/天·人。如确有特殊情况需更换的，需经甲方同意，否则甲方可以认为乙方违约。五大员须专人专职。项目负责人一般不得更换，特殊原因更换必须按规定报批，无正当理由擅自更换项目负责人甲方均认为乙方违约，给予中标价2％的违约扣款。项目负责人及技术负责人外出超过3天须向监理工程师书面请假并告知业主。违返本条的扣款为800元/天·人。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备删去本款全文，并代之以：发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人负责采购。本工程混凝土、砌筑砂浆用砂要求必须采用中砂以上（细度模数2.3及以上），如发现工程用砂达不到以上规格要求的，按照相关条款规定处理。本工程使用原材料质量必须符合设计及规范规定要求。凡原材料经抽查检验第一次不符合要求的按扣除合同金额的1‰，第二次不符合要求的按扣除合同金额的2‰。本工程使用原材料自检项目、数量必须达到《浙江省水利工程质量检测实施办法》中附录二的规定。6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人无施工设备或临时设施提供。浙江新联工程管理咨询有限公司，197交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：无。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。9.7文明工地本合同文明工地的约定：/。11开工和竣工（完工）11.1开工本工程计划于2025年8月开工。具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。11.2竣工（完工）全部工程要求自监理发出开工令或业主指令起180日历天内完工。浙江新联工程管理咨询有限公司，2011.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：(1)日降雨量大于50mm的雨日超过1天；(2)风速大于24.5m/s的10级以上风灾害；(3)日最高气温超过40℃的高温大于3天；(4)日最低气温低于-5℃的严寒大于3天；(5)造成工程损失的冰雹和大雪灾害：；(6)其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人的工期延误(1)逾期完工违约金表逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金（元/天）1全部工程自监理人在发出开工通知后180日历天内完工工期每延误一天，处以1000元/天罚金，上限为履约保证金总额。11.6工期提前无。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。浙江新联工程管理咨询有限公司，2113工程质量13.1工程质量要求13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：符合国家水利工程验收规程的合格标准。13.7.7工程合格标准为：符合国家水利工程验收规程的合格标准；达到优良的奖金为/。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。14验收和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责交货检查和验收。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料试件等。15变更15.1变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整方式：/。15.4变更的估价原则15.4.3己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。（1）人、材、机按照投标时价格进入单价，无投标材料价格时，由投标当时造价部门发布的信息价或市场询价报监理人审核，发包人同意后进入单价。（2）水工部分工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括1）浙江新联工程管理咨询有限公司，22《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021）》；2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021）》（上、下册）；3）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021）》；4）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021）》。土建部分工程组价采用投标期浙江省现行建筑工程定额和有关规定，包括1）《浙江省建筑工程预算定额（2018）》；2）《浙江省安装工程预算定额（2018）》；3）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》其他相关规定。（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，水工部分工程按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021）》执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值；土建部分按照民用建筑（或市政）三类取费费率，区间费率均按中间值计取。（4）上述单价按投标人投标报价与本标段招标人预算造价下浮比例同比例下浮；（5）按照上述仍无法组价的，根据询价确定。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整合同价格在合同实施期间不因市场因素而变动（符合上级文件规定可调价的除外），投标人发生差错遗漏的费用或定额修改调整的费用均不再调整。17计量与支付17.2预付款（1）工程预付款：当合同签订后，招标人将向承包人提交合同总价（不含备用金，下同）的10%作为工程预付款。浙江新联工程管理咨询有限公司，2317.2.3预付款的扣回与还清（1）工程预付款不扣回。（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：不扣回。17.3工程进度付款17.3.1进度款支付：（1）预付款当月不支付进度款，以后每月20日前承包人上报实际完成计划进度及工程量，经监理、跟踪审计、业主核准后，按审核价款的85%支付（不含预付款）；（2）工程竣工验收合格后，乙方上报实际完成的工程量，经监理、跟踪审计、业主核准后，支付实际完成工程量85%的工程款（含预付款）。（3）所有验收资料归档备案满足要求且工程造价结算审计完毕后一个月内支付至审定工程总价款的98.5%；（4）审定工程总价款剩余1.5%作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清（无息）。注：1.承包人必须在每期工程款的使用时，保证支付民工工资，发包人有监督的权利。如实际承包人未及时支付民工工资，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。2.承包人在本工程中，应严格执行善水利〔2018〕47号（关于印发《嘉善县水利行业民工工资分账管理及实名制管理实施细则（试行）》的通知。3.支付工程款时，建筑企业须提供上次工程预付款缴纳增值税及相关税费的原件和复印件。嘉善县以外建筑服务企业需依法在建筑项目发生地缴纳增值税及相关税费。17.4质量保证金17.4.1工程结算总价的1.5%留作保修金。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式4份。浙江新联工程管理咨询有限公司，2417.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。18竣工验收（验收）本工程验收工作执行我省相关规定。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程通过合同工程完工验收，以监理人签发的《工程移交证书》所确定的完工之日开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）为1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和安装工程一切险投保人：由发包人投保；投保内容：本合同工程在建造安装过程中，因自然灾害或意外事故而引起一切损失等；保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险期限自开工即日算起至至颁发工程移交证书。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：由承包人投保；20.5其它保险本款补充如下：在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险，应为其施工设备、浙江新联工程管理咨询有限公司，25进场的材料和工程设备等办理保险。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向本工程所在地人民法院提起诉讼。通用合同条款补充：本项目的安全管理义务由承包人负责，并保证发包人因此免受任何损失。承包人未尽到安全管理义务给发包人造成损失的，还应当赔偿因此给发包人造成的损失。本合同项下，承包人承担的违约责任不足以弥补发包人损失的，承包人还应当承担赔偿责任。本合同项下，承包人违反合同其他约定给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任。浙江新联工程管理咨询有限公司，26附件1：安全生产合同为在，施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主，（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、工程建设安全生产有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中有关安全要求2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。浙江新联工程管理咨询有限公司，275．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份，交易中心一份，招标代理机构一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：日期：年月日日期：年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，28附件2：廉政合同甲方：签订合同单位乙方：为加强建设工程项目的廉政管理，遏止不正之风和腐败现象的发生，确保工程安全优质按时竣工，经甲乙双方同意，签订廉政合同，作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则，并自觉接受建设主管部门和纪检监察组织的监督。甲方职责一、甲方及其工作人员应当自觉遵守国家和省、市有关建设工程承包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受贿赂。三、甲方及其工作人员应当与乙方保持正常的业务交往，不得接受乙方单位邀请的旅游、宴请、高档消费娱乐活动，不得接受礼金、礼品、礼卡和代价券等，不得在乙方报销任何应当个人支付的费用。四、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女经商、就业、上学以及出国等提供方便。五、工程项目施工过程中，经设计变更认可需要追加工程款时，甲方应严格按有关规定程序办理。六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料敲诈供应、工程分包等经济活动，不得向乙方有关企业购买工程及装饰材料。七、甲方工作人员在工程项目建设中发现乙方单位有不廉洁行为的应及时采取措施，报告主管领导。八、甲方及其工作人员如有违反本廉政合同的视情节轻重，由行业主管部门依据有关法规予以处理。触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。乙方职责一、乙方及其工作人员应了解甲方单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并自觉遵守执行。浙江新联工程管理咨询有限公司，29二、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得行贿甲方工作人员，不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、礼卡、礼券或为其购置通讯、交通工具、家电、高档办公用品等物品，不得同意报销应当由甲方工作人员个人支付的费用。三、乙方不得向甲方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶以及家属、子女经商、就业、上学、出国等提供方便。四、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料和设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等私下商谈或者达成默契。五、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。六、乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关查处的，甲方有权更换人员，其他处罚按有关规定执行。七、乙方在建设中发现甲方工作人员有不廉洁行为的，及时采取措施加以制止，并告知甲方单位主管领导或建设主管部门和纪检监察机关。八、乙方及其工作人员如有违反本廉政合同的，视情节轻重，由行业主管部门依据有关法规予以处理，违反纪律的，由纪检监察组织追究纪律责任，触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。本廉政合同作为《，施工合同》的附件，与施工合同有同等的法律效力，经双方签署后，立即生效。本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人一份，承包人执一份，交易中心一份，招标代理机构一份。甲方（盖章）：，乙方（盖章）：法定代表人：，法定代表人：地址：，地址：电话：，电话：日期：年月日日期：年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，304.协议书4．1协议书协议书（格式）（招标人名称）（以下称招标人）拟修建工程，接受了(承包人名称)（下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同金额为人民币（大写），元。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：（示例）（1）协议书（包括补充协议）：（2）中标通知书：（3）投标报价书：（4）专用合同条款：（5）通用合同条款：（6）技术条款：（7）图纸：（8）已标价的工程量清单：（9）经双方确认进入合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议，会谈记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、招标人保证按照合同规定付款并承担合同规定的招标人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。6本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，招标人执贰份，承包人执贰份，其余副本由招标人分送有关单位。招标人：(名称)承包人：（名称）（单位公章）法定代表人：（姓名）（单位公章）法定代表人：（姓名）（或委托代理人）（签名）地址：（或委托代理人）（签名）地址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：账号：账号：浙江新联工程管理咨询有限公司，31地址：电话：传真：邮政编码：开户银行：账号：5.投标报价书和授权委托书5．1投标报价书投标报价书（格式）（招标人名称）：1、我方已仔细研究了（招标工程名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，我方愿以人民币大写：，元整（小写：，元）的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。2、我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其他投标文件）在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。3、若我方中标：（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。（4）我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在个日历天内完成合同规定的全部工作。5、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）地址：电话：传真：邮政编码：年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，325．2授权委托书授权委托书（格式）（招标人名称）：经委托(被委托人姓名、职务)（居民身份证编号：，）为我单位的委托代理人，代表我单位就，（工程名称）合同签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名）年月日身份证复印件浙江新联工程管理咨询有限公司，336.工程量清单6．1说明6．1．1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。6．1．2工程量清单中的工程量用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量，工程量清单中的临时工程（措施项目）的项目由投标人根据有关规定自行编列计算（其中已包含临时仓库、临时围堰修筑拆除、施工用电线路、临时用地、施工排（降）水等相关费用），并按本清单样式填写。投标人需自行踏勘现场，并根据现场情况在投标报价时予以充分考虑（如投标人未自行踏勘现场，招标人亦视为已踏勘现场），结算时一律不予调整。临时围堰用土（及其他材料）由投标人自行采购，招标人不予提供。6．1．3本合同的主体工程（含建筑工程、金属结构、机电设备及安装工程）采用单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整；临时工程（措施项目）采用总价承包。在合同执行期间不作调整。6．1．4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。6．1．5工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报，投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价内以及投标总报价内。6．1．6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。6．1．7投标报价汇总表中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的备用金额。6．1．8投标报价降价优惠应体现在工程量清单各单价中，报价汇总表中不得进行集中降价，否则按不响应招标文件处理；6．1．9除合同另有规定外，在投标截止日前90日历天当时所依据的国家法律、浙江新联工程管理咨询有限公司，34行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章规定应由承包人交纳的税金和其它费用均应记入单价、合价和总报价中。6．1．10工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：（1）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准，改正单价。（2）当合价累计发生错误时以总报价为准按比例调整各项合价（不包括甲方掌握使用的费用）然后按调整后的合价调整单价。6．2工程量清单格式6．2．1工程量清单格式，详细清单见附件。浙江新联工程管理咨询有限公司，356.2.2工程量清单汇总表工程量清单计价汇总表项目及标段名称:序号工程项目名称金额（元）一建筑工程二机电设备及安装工程三金属结构设备及安装工程四措施项目五其他项目合计法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，366.2.3建筑工程分类分项工程量清单建筑工程分类分项工程量清单计价表项目及标段名称:，第1页共1页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注合计法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，376.2.4机电设备及安装工程分类分项工程量清单机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表项目及标段名称:，第1页共1页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注设备费安装费设备费安装费合计法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，386.2.5金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表项目及标段名称:，第1页共1页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注设备费安装费设备费安装费合计法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，396.2.6措施项目清单措施项目清单计价表项目及标段名称:，第1页共1页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注合计法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，406.2.7其它项目清单其它项目清单计价表项目及标段名称:，第1页共1页序号项目名称计量单位金额（元）备注合计法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，416.2.8单价计算表投标人可按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价计算表，项目名称应与工程量清单一致。单价计算表(格式)单价序号项目名称定额编号施工措施定额单位编号工料名称单位单价（元）工料定额合价（元）直接工程费小计措施费间接费利润人工补差材料补差税金合计单价法定代表人（或委托代理人）：（签名）浙江新联工程管理咨询有限公司，427.投标辅助资料7．1拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表（格式）1．名称、地址和通信代码名称：地址：网址：电话：传真：电报挂号：邮政编码：2．组织机构现场机构名称：项目经理（或建造师）姓名：技术负责人姓名：投入员工人数：其中：高级职称人员：中级职称人员：初级职称人员：技工：浙江新联工程管理咨询有限公司，433．最近三年完成的土建工程施工合同工作量年份，金额（元）4．施工经验列出近期完成的类似工程及正在施工承建的主要工程工程名称工程特征承担的工作合同价格质量评定等级开工和完工年月5．施工队伍简介：……投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，447．2拟投入本合同工作的主要人员表拟投入本合同工作的主要人员表（格式）（每一个人员单列一表）1．姓名：2．出生年月：3．学历：4．专业：5．职称：6．施工经历（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程特征：（4）合同价格：（5）从事该工程的时间：（6）担任职务：7．中标后拟安排在本工程担任的职务：注：主要人员指二级部门负责人以上的管理人员和关键项目的技术负责人。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，457．3拟投入本合同工作的主要施工设备表拟投入本合同工作的主要施工设备表（格式）设备名称型号及规格数量制造厂家购置年份已使用台时数检修情况现在何处进场时间注：1．计划购买或租赁的设备可在“现在何处”栏内说明。2．投标人购进的二手设备和租赁的设备，均应注明已使用的台数以及检修情况。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，467.4劳动力计划表劳动力计划表（格式）工种人数合计人数人工工日数年年总计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，477．5主要材料和水、电需用量计划表主要材料和水、电需用量计划表（格式）名称规格计量单位数量备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日浙江新联工程管理咨询有限公司，48
投标 / 标书制作要点（原创）
本改沟改渠工程涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
