电气恢复调试工程招标变更公告（中煤建筑安装工程集团有限公司第七十三工程处2025）
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤建筑安装工程集团有限公司第七十三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码：XJ20250900616
二、询价书名称：M019项目-原采样机电气恢复调试工程专业分包
三、报价方式： （1）参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤供应链系统（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价； （2）受邀参与非公开询价业务的报价单位，请登录中煤供应链系统（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下：
报价开始时间：2025-09-03 09:53:52（北京时间）
报价截止时间：2025-09-11 10:00:00（北京时间）
报价揭示时间：2025-09-11 10:00:00（北京时间）
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人：霍艳洁
联系电话：15903303176
采购单位：中煤建筑安装工程集团有限公司第七十三工程处
2025-09-03 09:53:52
专业分包合同（样本）.pdf
M019采购文件-原采样机电气恢复调试工程专业分包采购文件.doc
物资清单
物资编码
物资描述
计量单位
采购数量
税率
交货日期
650101000000
煤矿基建工程通用物料
项
1.0
9
合同编号：建设工程施工专业分包合同承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就，分包事项协商一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：，。分包工程范围和内容：（1）。（2）。（3）相关要求：。二、分包人资质情况、联系信息资质证书号码：资质专业及等级：分包人联系地址：，。分包人联系人/联系电话：分包人联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系信息错误或变更后未及时书面通知承包人而无法送达的，则以文书退回或拒收之日视为送达。三、工程质量标准工程质量：。适用的工程建设标准：按照施工图，以国家或行业现行的相关标准、规范及质量验收标准为依据。除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准和国家强制性工程质量标准及承包人有关安全生产标准化工地要求的标准适用于本分包工程。第1页，共23页四、工期1、开工日期：年月日；完工日期：年月日。实际进场日期以承包人通知为准，分包人须严格执行施工现场承包人的施工调度，确保工程节点及工程整体施工进度。2、因不可抗力、发生重大设计变更增加工程量（由设计部门出具正式设计变更文件）、发包人原因导致的工期顺延等，需经发包人、承包人书面批准后方可调整，其余情况概不调整。3、分包人应在调整事项发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告，承包人未批复，视为不同意调整工期。工程暂停施工时，暂停施工所发生的费用，由分包人承担。五、合同价款（一）合同价款的确定本合同采用方式确定合同价款。1、；合同暂定（含税）金额为：元（不含税金额为：元）。2、以上价款中已包含：（1）税金（提供%税率的增值税专用发票）；（2）已包含但不限于人工费，材料费，机械费，临时设施费，各项措施费，安全文明施工费等与完成该施工任务相关的所有费用；（3）达到发包人和承包人安全生产标准化以及各项考核指标的费用，其中：工程质量占5%、安全占5%、文明施工占5%、工期占5%，如达不到发包人和承包人所规定标准按相应标准细则扣减；（4）安全生产费用计提标准执行国家现行规定。项目施工过程中现场安全投入到位、文明施工达标的，工程全部完工时一并支付，如达不到发包人和承包人所规定标准按相应标准细则扣减。3、分包人已充分考虑到施工期内人、材、机价格变化等各种风险因素，合同签订后差价不再作任何调整。4、业主方、发包人、监理对安全、质量、工期、文明施工的罚款，由分包人缴纳现金；承包人日常检查出安全、质量、工期、文明施工的问题，现场告知，依照相应规定细则进行罚款，结算任务单中直接扣除。5、分包人承诺以上价款已充分理解和完全知悉本合同所述项目的所有风险（包括但不限于采购资料与最终施工图设计存在的差异，工程量的变化，项目停缓建，合同执行期间设备、材料、人工等的价格变动等），由本合同所有相关风险因素引起的费用，分包人就此承诺放弃向承包人主张任何形式的索赔或权利要求。（二）付款条件第2页，共23页1、分包人名称及账号：单位名称：开户银行：分包人银行账号：以上付款信息由分包人提供，付款信息与合同签订的主体名称和账户信息必须一致，分包人承诺承担因付款信息有误、与合同签订后主体信息不一致等引起的一切责任。2、进度款及结算款项支付（1）进度款根据承包人对工程任务清单的审核确认按期（月）支付，工程进度款按当期（月）已完进度的%支付；工程经发包人竣工验收合格且发包人与承包人竣工结算完（有审计的为审计完）付至分包人最终结算价款的%，余款(工程价款的%)为质量保修金，工程竣工验收合格满年后无息支付（质量保修金到期后，分包人须持有承包人项目部或承包人质量管理部门出具的书面确认函才能申请提取）。工程进度款及最终结算价款以分包人开具合法有效的增值税专用发票为前提（分包人须开具%税率的增值税专用发票，分包人如超约定税率开具发票，所增加的税负由分包人自行承担；分包人应以批次结算日期为准15日内开具发票并送达承包人；分包人所开发票如发现违法、违规、虚假情况，分包人应及时更换合法有效发票，因此造成进项税款不能抵扣及税务罚款等一切损失由分包人承担，该项损失承包人可从应付分包人的款项中直接扣除），否则不予支付。分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑、商业承兑均可。（2）承包人给付分包人工程价款，以发包人给付承包人工程价款为前提。如发包人未及时支付承包人工程款，承包人支付分包人的工程款相应顺延。分包人必须保证现场继续施工，不因发包人在工程进度款结算拨付滞后而影响其投标时所承诺的工程进度，所有延期支付工程款不计利息。（3）分包人应按期足额支付聘用管理人员和雇佣劳务人员工资及材料供应商款项等，若因支付不及时导致纠纷及民工滋事等引发的各类责任完全由分包人负责。当上述事件有可能发生时，分包人同意承包人保留直接向上述人员支付款项的权利，费用从分包人的费用中扣除。（4）分包人需积极配合分包工程的结算事宜，如分包工程结算需以发包人与承包人间结算为依据，分包人需积极配合确认，工程结算在承包人通过联系信息以短信、电联、书面送达等方式通知后15日内，分包人完成工程结算确认，逾期则视为分包人对工程结算认可。六、承包人的工作1、承包人项目经理第3页，共23页姓名：2、承包人的一般义务（1）向分包人提供根据总包合同约定由发包人办理的与分包工程相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。（2）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。（3）统筹安排、协调解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电等，分包人按照承包人规定执行。3、承包人指令和决定分包人发生本合同中约定的违约行为或在承包人指令期限内未执行，承包人有权根据工期及现场情况将分包人的部分工程另行组织施工，因此发生的费用由分包人承担，承包人有权在工程价款内予以直接扣除。4、发包人或监理人指令就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经过承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令，分包人不得接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人指令。七、分包人的工作1、分包人项目负责人姓名：分包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意；承包人可要求更换其认为不称职的分包人项目负责人，分包人必须更换。项目负责人应常驻作业现场，每月在现场时间不少于25天，对本合同分包范围内的工程安全、质量、工期、文明施工等向承包人和分包人负责，承担由自身原因造成的工程质量缺陷、工作期限延误、安全事故、文明施工不达标等责任。2、分包人的一般义务（1）向承包人提供营业执照、组织代码证、法定代表人及被委托人身份证、税务登记证、安全施工许可证、资质证书等加盖公章的复印件及授权委托书备案，提供原件扫描件电子版，同时出具原件进行核实。（2）根据承诺、承包人工作安排及合同有关规定完成施工范围内全部工作内容；按承包人要求提供专项施工方案、进度计划等资料；在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。（3）遵守国家、发包人、承包人对文明施工、环境保护、安全生产、职业健康、防洪、第4页，共23页防火等工作的有关规定和要求；对进场人员必须认真审查，不能随意变更施工人员，服从承包人的统筹安排和统一调动。（4）负责分包范围内工程未交付承包人之前施工场地内地下管线、邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损毁，分包人自费予以修复或赔偿。（5）按承包人统一规划堆放材料、机具、搞好生活区管理，做好自身责任区治安保卫工作。妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的材料机具、周转材料及其他设施，如发生损坏或丢失由分包人赔偿，并承担因此造成的一切损失。（6）承担施工安全保卫工作，安排现场值班人员，并承担分包范围内施工现场、工程临设的安全、防火工作及设施维护管理工作，费用由分包人承担。分包人有责任保证施工安全，分包人人员在施工过程中造成的人员伤害、伤亡等事故，全权由分包人负责，承包人不承担任何责任。（7）因发包人调整承包人的工程范围、工期，承包人有权对分包人做相应调整；分包人在工期、质量、安全未达到承包人要求时，承包人亦有权对分包人做相应调整。分包人对以上调整应无条件服从，并不得因此向承包人提出索赔。（8）承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员进入分包工程施工场地，分包人应积极配合。（9）分包人作为有经验的施工队伍，在签署合同时应被认为对现场的相关条件进行了周详的了解和考察，并已经充分掌握了合同履行成本、费用、税金、时间的影响，保证不因上述原因要求工期顺延或增加合同价款。（10）负责提供岗位人员资格证书、材料合格证书、试验报告及竣工资料等承包人要求提供的相关资料。（11）承包人根据总包合同的约定向工程师递交索赔意向通知，分包人应积极协助并提供相关资料。（12）对于分包人所雇佣的工人或其他人员的损害或赔偿，由分包人自行承担，并保证承包人不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。（13）分包人不得以承包人的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由分包人自行承担。（14）分包人订立合同时已了解总包合同的各项规定。3、劳动用工管理（1）分包人进场前应向承包人提供每名施工作业人员的劳动合同。组织施工作业人员参与实名制管理分包人负有直接责任，施工作业人员应接受并配合做好实名制管理工作。施第5页，共23页工作业人员的出勤与个人薪酬挂钩、与分包人结算费用挂钩。（2）分包人进场人员必须体检合格后再进场，并提供相应的体检报告。禁止60岁以上人员进场施工，同时分包人须为进场人员办理保险。（3）分包人在进场后向承包人提供人员花名册，分包人的施工人员及特殊工种作业人员必须持证上岗，确保安全生产。如发现人员不符或无证上岗，每人每次罚款2000元。分包人保证分包事项所需特殊工种要求、有关责任及具备上岗证条件，分包人违反该项规定导致行政处罚、事故伤亡等一切后果应承担违约责任、处罚责任及事故责任等。（4）为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件，膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关规定的标准和要求。（5）分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬及其它的劳务费用，分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，应承担违约责任（按照合同总额的10%承担违约责任并承担给承包人造成的损失，承包人有权在工程价款内予以直接扣除，不足部分有权追索）。4、劳动力保障分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入，因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后5日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应承担延期违约责任。5、交叉作业的工期管理分包人在施工过程中应配合其他工程的施工，由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。因其他工程原因将会影响分包工程正常施工时由承包人组织协调，分包人应立即调整施工组织并按照承包人要求执行。八、材料设备及供应1、本工程材料、施工机具及设备均由负责提供。2、用于本工程的材料，必须符合设计要求和国家标准。分包人不得采购或使用不合格产品，否则分包人承担违约责任。九、工程量进度的确认及支付申请1、工程量按期（月）确认，分包人每月日前向承包人报送当期（月）已完工程量报告，承包人接到报告后按设计图纸及现场完成实际进度计量，作为工程价款支付的依据。分包人向承包人报送当期（月）已完工作量进度报告或任务清单时，须同时向承包人上报当期（月）工人工资（确认）单，未报送或未按时报送的，承包人将按照分包人当期（月）工程量结算金额的0.1%-2%对分包人进行处罚。分包人上报的工人工资（确认）单第6页，共23页存在弄虚作假的，一经核实，承包人将对分包人执行对等处罚，即作假多少罚款多少。以上罚款从应付分包人的工程款中扣除。分包人对承包人承诺以上合同内容已知悉并充分理解，并无异议。进度款按期（月）支付，分包人每月日前向承包人报送当期（月）进度款付款申请单，并将承包人确认的当期（月）已完工作量资料、当期已完进度额的合法有效增值税专用发票、经职工签字认可的上期（月）工资发放明细等作为进度款申请的附件。2、分包人未按承包人要求的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量或按照承包人计量的实际完工量作为当月进度依据。分包人自行超出设计范围和因分包人原因造成返工的工程量承包人不予计量。3、分包人编制的专项施工方案，只作为指导施工和保证工程质量及施工正常进行的依据，承包人予以审批，但方案中所列各种措施及物资消耗不作为支付费用的依据。十、工程变更1、分包人应根据承包人确认后的变更指令和承包人作出的变更指令对分包工程进行变更，工程量减少的，据实调整工程价款和工期。2、未经承包人确认，分包人不得执行发包人和监理有关分包工程变更的指令。如分包人执行此类变更指令，分包人承担相应后果，与承包人无关。3、分包人应在工程变更确定后7天内向承包人提出变更分包工程的报告，经承包人确认后交发包人审批，发包人确认后进行合同价款、工期或工程量的调整，工程变更调整的合同价款以发包人向承包人支付为前提。4、分包人在双方确定变更后7天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。十一、工程检验1、分包人应认真按照国家现行标准规范、设计图纸要求和承包人质量管理体系要求及依据合同发出的指令施工，随时接受承包人的检查，并为检查提供便利条件，因检查不合格而造成返工发生的费用由分包人承担。2、由分包人提供的主要原材料、配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格后方可用于工程，质量验收规范要求抽样复验的必须经复验合格方可使用。对材料改变或代用必须经承包人同意并书面通知后方可使用。3、因分包人自身原因导致工程质量达不到约定标准时分包人必须及时返修或返工，期限不计入合同工期。4、重新检验。无论承包人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，承包人承担由此发第7页，共23页生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，分包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。十二、工程结算与保修1、分包工程具备验收条件的，分包人应按承包人要求向承包人提供完整的工程资料。承包人对结算申请资料有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料。分包工程验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷，承担相应费用，并承担相应的质量责任。2、分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担质量保修责任。本工程的质保期限：，，自工程验收合格之日起算。若分包人在接到承包人通知后，未在规定的时间内及时维修，承包人有权安排其他施工队伍维修，费用在分包人质保金中扣除。质保金不足以支付时，承包人有权向分包人追索。3、因发包人、承包人、不可抗力等原因导致的工程停缓建，分包人不收取停、窝工费，并自愿放弃向发包人、承包人索赔的权利。十三、违约责任1、承包人违约承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为，承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。2、分包人违约（1）禁止转包和再分包分包人转包或再分包承担违约责任：承包人有权立即解除合同，已支付工程款分包人应全部退回且分包人按合同总价款30%支付违约金并承担给承包人造成的损失。（2）因分包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工，每延迟1天分包人按合同总价款5‰支付违约金，违约金从应付工程款中直接扣除。工期延误超过7天，承包人有权解除合同，按已完工程量的60%支付工程价款。合同工期条款中对工期违约责任有特殊约定的，依照特殊约定执行。（3）因分包人原因使工程质量达不到要求，分包人负责无偿返修或返工，并承担合同价款10%的违约金；如经修理或返工后仍不符合工程质量要求的，承包人有权解除合同，已支付工程款分包人应全部退回，工程款不予结算并承担合同总价款30%的违约责任以及承担造成的损失；如分包人拒绝改正，承包人有权解除合同，已支付工程款分包人应全部退回，工程款不予结算并承担合同总价款30%违约责任以及承担造成的损失，同时承包人有权另行调换施工队伍重新施工，分包人承诺对该另行施工工程款认可并从分包人工程款中扣除，不足部分，承包人有权追索；因修理或返工造成延误，工期不予顺延。第8页，共23页（4）如因分包人情形引起诉讼、仲裁、行政诉讼、行政处罚等法律程序，将承包人列为当事人（包括被告、被申请人、第三人、被处罚人等情形），分包人应承担合同价款10%的违约责任并承担给承包人造成的损失，承包人有权从工程款中扣减，不足部分有权追索。（5）第（4）条中分包人情形包括：①分包人违法分包、转包引起的诉讼或仲裁；②分包人存在挂靠以及其他情形引起的实际施工人进行诉讼；③分包人未及时支付报酬或用工不规范引起的劳动争议、提供劳务者受害责任等纠纷；④分包人欠付材料款、商砼款等未及时付款引起的纠纷；⑤分包人施工不规范引起的各类行政处罚；⑥包含但不限于上述列明等因分包人原因引起的纠纷情形。（6）分包人承诺针对第（4）条、第（5）条情形，分包人积极采取措施处理，并承担承包人参与诉讼（仲裁）及衍生诉讼（仲裁）的诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保险费、差旅费等各项费用。（7）施工过程中，分包人违反有关规定，未按照进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害承包人信誉的，承包人应处罚分包人500-10000元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，承包人有权单方终止合同，并依据合同，按照已完工程量的60%给分包人结算，承包人不承担分包人其它任何费用。（8）分包人无故中途退场承担的违约责任：承包人有权解除合同，已支付工程款分包人应全部退回且分包人按合同总价款30%支付违约金并承担给承包人造成的损失。（9）分包人违反合同中的约定，承担参照上述违约金的同时均应承担给承包人造成的损失，损失按实际计算。因分包人违反合同约定产生的款项，承包人有权从尚未向分包人支付的任何款项中予以扣除，不足部分仍由分包人承担，分包人对此无任何异议。（10）本合同中约定的分包人应承担的其它违约条款。十四、保险及担保1、分包人须在工程开工后10日内为其管理人员、施工人员缴纳社会保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险（意外伤害险保额不低于80万元/人），支付保险费用。分包人须持已缴纳的各项保险凭证的复印件向承包人报备。2、分包人应在合同签订前向承包人提供履约担保：履约担保的方式：/。履约担保的金额：/，。履约担保的期限：，/，。十五、其它1、如分包人在没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则分包人接到通知后按期撤离现场。如总包合同终止是因分包人的严重违约造成，分包人不能得到任何补偿，并第9页，共23页应赔偿承包人的相应损失。2、承包人和分包人在履行合同时发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，向邯郸仲裁委员会申请仲裁。3、分包人承诺遵守发包人、承包人、国家法律、业内标准对项目的安全、质量等规定，如分包人人员违反上述规定，由承包人项目部管理人员收集违反行为资料并直接开具罚单，罚单无需分包人盖章或签字即可生效，发生的罚金按承包人规定扣除。4、分包人对承包人承诺合同所有条款都已知悉并充分理解，并无异议。5、本合同一式份，承包人执份，分包人执份。6、合同订立时间：年月日；合同订立地点：；本合同双方签字盖章后生效。7、合同附件（附件为本合同内容构成）：（1）分项明细表；（2）专业分包安全管理协议；（3）施工环境保护管理协议；（4）劳务工权益保障承诺书；（5）分包人授权委托书；（6）廉洁共建互保协议书。承包人：（公章），分包人：（公章）法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：第10页，共23页1、贯彻落实国家及地**府有关施工现场安全生产的法律法规和甲方安全生产规章制度。服从甲方安全生产管理，对施工区域和作业活动的安全负责。建立安全生产自保体系，对分包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。对施工现场乙方人员的违章指挥、违章作业和不服从甲方安全生产指挥的行为，乙方承诺无条件接受业主方、监理方、甲方及甲方上级公司、地方安监部门提出的整改要求和单方作出的经济处罚，安全罚款无需乙方签字即可生效。2、乙方项目经理（现场负责人）：；安全经理（安监员）：。3、乙方配备符合要求的现场安全管理人员，安全管理人员不得兼职。乙方从业人员身体健康，年龄符合国家相关规定。劳务分包队伍施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人至200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险程度增加，且不得少于其施工总人数的5‰。专业分包队伍应当配置至少1名专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度适当增加。施工作业班组应设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。4、提供营业执照、资质等级证书、法人委托书、安全生产许可证、人员岗位资格证等证件的原件（检验后归还）及复印件（留存）。严格按照法律规定，不承接、承建超越资质范围的施工任务。5、配合甲方对新进场人员进行入场安全教育、培训考核、施工现场专项安全教育。对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识和操作技能。6、负责组织对本单位施工人员接受作业场所的危险危害因素的书面告知、落实防范和应急措施，遵守的本岗位安全操作规程；特种作业人员必须按国家法律法规要求持证上岗，禁止非特种作业人员从事特种作业。7、乙方人员变动前应征得甲方同意，并及时通知甲方对新工人进行入场教育、或者换岗教育。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥、强令冒险作业。乙方也不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间。9、对所辖范围内安全防护设施（包括临边、洞口等的防护设施）的搭设、拆除、维护、改造及其正确使用全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合现行安全标准和甲方对施工现场整体安全防护的要求，在搭设、拆除和改造前向甲方申报并听从甲方统一协调。10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，甲方会同乙方按规定进行验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。11、自带机械设备、设施应完好可靠，安全附件齐全有效，并符合有关安全标准的规定；对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全负责。使（租）用大型机械设备时，应先第14页，共23页征得甲方同意，并在安装使用前向甲方备案。12、乙方所使用由甲方提供的设备以及工具，应严格执行甲方的相关规定，按要求进行日常维修、保养，确保设备、机具处于完好状态。13、乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。14、乙方对所辖范围内的施工供电设备和安全用电负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电技术规范》（JGJ46-2005）对应条款的规定；有权拒绝对不符合安全标准的用电设备从本责任区域拉接电源。15、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。施工现场动火，必须执行甲方的动火审批规定。17、负责监督、教育施工人员正确佩带和使用个人劳动防护用品。18、负责为本单位施工人员办理合法用工手续。19、对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，不得随意堆放。20、乙方定期对所辖施工区域进行安全检查，发现一般隐患，立即整改，落实整改后方准施工。对于危及人身安全的重大隐患，应立即停止作业撒出人员。21、对甲方下发的隐患通知进行整改消项。如乙方达不到甲方要求经甲方多次提出书面整改而整改不力时，甲方有权终止合同，所造成的一切费用由乙方负责。22、乙方根据甲方要求配备应急人员，服从甲方统一指挥参与应急知识培训及演练。乙方人员在施工期间发生事故，乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，并及时报告甲方负责人或甲方现场管理人员。23、使用非责任区域设备、设施、安全防护设备设施前，应与甲方办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故负责。24、乙方人员在生活区和施工区如发生酗酒闹事、打架、斗殴、偷盗、吸毒、嫖娼、赌博等违反社会治安和犯罪的，交由***门处理，乙方负全部责任，给甲方造成的损失由乙方承担。25、乙方人员在施工区发生伤亡事故由责任方承担，施工区以外、生活区发生的伤亡事故、违反社会治安和犯罪的，乙方自行承担全部责任。26、乙方应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防和检查，并承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复费用。第15页，共23页27、乙方要按照合同规定的安全生产费用进行足额投入使用，并承担因安全生产费用投入不足引发安标建设文明施工不达标而产生的第三方整改费用。四、其它1、甲方向乙方收取安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为/元（一般约定为合同预估价款5%），自合同签订之日起10日内交纳，保证金在保证期间不计利息。保证金随时保持充盈，如该保证金金额不足，乙方按甲方通知要求及时补足，否则，甲方从乙方工程款中直接扣除。乙方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如乙方在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全额退还。2、本协议一式份，自签订之日起生效。甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：第16页，共23页附件3施工环境保护管理协议甲方（承包人）：乙方（分包人）：为加强施工现场环境管理，保护人身安全、健康和国家财产，保障现场施工的顺利进行，防止乙方在施工过程中对粉尘、废气、废水、噪声、固体废物、能源等环境污染控制不当，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等法律、法规以及中煤建安集团七十三处相关文件规定，本着有利于环保的原则，双方就本工程施工环境保护达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：。3、分包形式：专业分包4、分包工程范围及内容：（1）。（2）。二、甲方的权利与义务1、甲方项目经理：。2、负责将国家的环保法规、地方法规以及甲方的环保管理规定传达到乙方，并监督乙方实施。甲方有权进行跟踪检查。若乙方对粉尘、废气、废水、噪声、固体废物、能源等控制不当，甚至对环境造成严重污染，甲方有权对其进行批评教育或进行经济处罚。三、乙方的权利与义务1、乙方项目经理（现场负责人）：。2、负责按照国家、地**府以及甲方的有关环境管理的规定，在施工过程中进行有效控制，乙方应做到以下各项工作。3、粉尘控制：（1）乙方必须采取定时洒水降尘、清扫道路等措施，保持施工现场道路清洁。运输土方时、渣土车辆必须用密目网覆盖，防止洒落。（2）高处作业的各种垃圾采用密闭容器集中吊运至地面，严禁从电梯井口或从楼层上向地面抛洒施工垃圾。现场垃圾要分拣分放，及时清运，并洒水降尘。第17页，共23页4、废气控制：（1）茶炉、火灶必须使用电、液化石油气等清洁燃料，严禁烧煤。（2）施工现场严禁焚烧沥青、油毡以及其它能产生有毒害烟尘和恶臭气体的塑料废品，严禁用废油棉纱做引燃品，严禁焚烧木工刨花、锯末及木材余料等。施工现场严禁露天进行油漆作业。5、废水控制：（1）施工现场要设置油料存放库房，对其储存和使用要制定相关防止渗漏和防火措施，严禁油料跑、冒、滴、漏，污染土体和水域。（2）进出车辆清洗后的污水，经沉淀达标后方可排入市政管网（指定处）。6、生活废水控制：（1）现场临时食堂应设置简易有效的隔油池，作油水分离后排入管网，浮油用专用容器存放。（2）生活区设洗刷专用水管水池，不得随处洗刷，污水不得任意排放。（3）厕所应设置化粪池，设自动冲水装置并定期冲刷。浴室用水经过滤后流入管网。7、噪声控制：（1）严格控制施工时间，午休及晚二十二点以后至早六点前为休息时间，不得擅自施工。由于抢修、抢险作业和因生产工艺要求或特殊需要必须进行连续作业而超过规定施工时间时，必须到环保部门办理夜间施工许可证，并公告附近居民。（2）与噪声有关的操作过程必须进行严格交底，采取降噪措施，作业人员必须按交底作业，作业时做到轻拿轻放；高噪声的工序应分区段施工，加快作业进度，减少噪音排放时间和频次；各种建筑材料和工具运至现场后或移至作业面时应使用起重机提升，摆放在指定场所，人工摆放应轻拿轻放模板和脚手架，拆除时严禁高空抛掷。8、固体废弃物控制：（1）不可利用的建筑垃圾设置垃圾池存放，稀料类垃圾应采用桶类容器存放；可利用的建筑垃圾分类存放，并严格按照平面布置图中的规定存放。（2）建筑垃圾外运应委托当地专门机构处理，并签订“固废清运协议书”。有毒害垃圾严禁任意排放，应单独存放，并与专门处置单位签订协议书，按协议处理。（3）生活垃圾应存放在桶类容器内，不得随意抛弃垃圾；有毒害垃圾要单独存放在容器内。（4）生活垃圾清运应委托当地专门机构清运，并签订“清运协议”，出场前必须覆盖严实，不得出现遗洒。（5）厕所设自动冲水装置，实行化粪池存贮，管道排放，并设专人管理，化粪池的清掏与当地的环保部门签订相应协议。第18页，共23页9、能源控制措施：（1）施工与生活用水必须加强检查监督，避免跑、冒、滴漏和长流水现象。（2）宿舍内严禁乱拉电线，杜绝长明灯现象，严禁使用大功率的电器（如电炉、碘钨灯、电饭锅、热得快、电烧壶等高能耗器具）。（3）燃油贮存要通风、防晒、下有隔离池、油桶不渗不漏，封闭良好，场地严禁烟火，备有充足灭火器材。（4）对设备场地上的油污及时用棉丝吸附，油棉丝统一放置在容器中，以便集中处理。四、本协议一式份，自签订之日起生效。甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：第19页，共23页附件4劳务工权益保障承诺书致：本公司已与贵公司签订，合同，我公司同意在合同履行过程中，向贵公司就劳务工权益保障工作做如下承诺：1、我公司将成立由专人负责的劳务工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、劳务工权益保障专员组成；项目经理兼任劳务工权益保障部门经理，与贵公司劳务工权益保障部工作对接。2、我公司承诺认真履行职责，做好本公司在贵公司承建的施工项目的劳务工用工和管理工作，足额支付分包单位的工程款，确保按时足额将劳务工工资发放到劳务工本人，安排好本公司劳务工的生活，做好本公司劳务工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。3、我公司承诺将劳务工权益保障工作作为工程款支付依据之一，按贵公司要求按时如实填报有关劳务工权益保障资料，按劳务花名册及时发放工资，并把发放工资册签字后复印盖章交给贵公司。如果我公司违反承诺，我公司同意在发放劳务工工资完毕并提供相关凭证后，再要求贵公司支付工程款。4、我公司承若收到支付的进度款和工程结算款后7日内，将如数优先发放我单位工人工资（包括外包/外聘劳务工人工资）并签字确认，绝不拖延，如发生任何经济纠纷与贵单位无关，全部由我单位自行承担。5、同意每月从工程进度款中扣除/%作为农民工工资保证金。我公司按时发放农民工工资，工程竣工经贵公司审定后返还该保证金。本公司一旦出现严重拖欠劳务单位、农民工工资情况，或出现因拖欠劳务工工资导致欠薪闹事情况，同意由贵公司直接代为支付相关款项，并在工程款中予以扣除。6、一旦出现本公司因劳务工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响，本公司承担由此产生的全部责任。承诺人：（公章）法定代表人：委托代理人：第20页，共23页附件5分包人授权委托书：我系，公司的法定代表人，现授权委托为我公司代理人，以本公司名义参加贵公司，合同的签署，代理人在参加整个工程的合同谈判、合同签订、合同履行、合同结算中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权自年月日起至年月日止。委托代理人无转委托权。法定代表人：法定代表人身份证号码：，（须备份身份证扫描件）法定代表人电话：委托代理人：委托代理人身份证号码：，（须备份身份证扫描件）委托代理人电话：委托人（公章）：法定代表人（签章）：授权日期：第21页，共23页附件6廉洁共建互保协议书甲方（承包人）：乙方（分包人）：为切实推进公司关于廉洁工程建设部署，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和党风廉政建设有关规定，特签订本协议书。一、甲乙双方责任（一）严格遵守国家、上级公司关于工程建设的各项法律规章和党风廉政建设的各项规定。（二）业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、公司利益。（三）加强对本方人员的廉洁监督，建立健全廉洁工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。（四）双方均有对本方人员开展廉洁告知、廉洁教育以及诚实守信教育的责任和义务。（五）发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向公司纪检监察部门投诉。二、甲方责任（一）甲方人员不得接受或向乙方索要回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。（三）甲方人员不得参加可能对公正履行职责有影响的宴请和娱乐活动。（四）甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。（五）甲方人员不得向乙方介绍亲友从事与甲方工程有关的材料、设备供应，工程分包等经济活动。（六）甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位、不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。第22页，共23页（七）甲方人员应自觉接受乙方的监督，不得以任何形式对乙方及其人员的举报行为进行打击报复。三、乙方责任（一）不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。（三）不得为甲方及其人员报销应由甲方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。（四）不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。（五）自觉接受甲方监督。四、违约责任（一）甲方及其人员有违反本协议书禁止行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究相应责任，给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。（二）乙方及其人员有违反本协议书禁止行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究相应责任，给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。五、本协议书自双方签字之日起生效。甲方纪检部门监督电话：0310-7206027；监督邮箱：73jcsjb@zmja.com。六、本协议书一式份，自签订之日起生效。甲方：（公章），乙方：（公章）法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：第23页，共23页M019项目-原采样机电气恢复调试工程专业分包谈判文件采 购 人：中煤建安集团七十三工程处云南滇东工程项目部日 期：2025年9月5日投标邀请书1.经我单位研究决定，现对M019项目原采样机电气恢复调试工程公开谈判。2.本次采购工程项目的概况如下：2.1项目名称：M019项目原采样机电气恢复调试工程2.2工程简介：本项目为M019项目原采样机电气恢复调试工程。2.3范围:1）M019项目原采样机移建至煤场东侧，对移建后原采样机恢复电缆、光纤，更换受损的附件，进行调试至移交建设单位使用。所有材料、机械等全部由分包方负责。特种作业人员必须持证上岗，且必须能在国家安全生产考试公众号查询系统查到。2、图纸未明确的设备自带电气元件和线缆的安装。厂家配电箱到设备之间的电气安装内容。2.4工程建设地点为：云南省曲靖市富源县黄泥河镇。2.5计划工期：（具体以实际开工为准）3、分包商投标文件必须包含进度计划、人员和物质计划。2.6工程质量要求：满足图纸要求和国家、行业相关标准要求且满足以下要求2.6.1、电缆桥架布置图及电缆敷设图经过专业及综合会审，电缆清册经过审图清理，核对电缆的编号、起止端、电缆型号、规格等正确。2.6.2、电缆桥架（支架）走向、规格、层数、安装标高等应按设计图低，结合施工现场实际情况确定，并报设计院、监理同意后方可进行施工。2.6.3、电缆桥架（支架）固定牢固，横平竖直，整齐美观。2.6.4、连接、变宽、变高、小角度转角时，应分别采用配套的连接片、调宽片、调高片、调角片等通用配件，并用螺丝连接。2.6.5、电缆桥架的立柱和电缆支架的安装间距必须符合设计及规范要求。2.6.6、从电缆桥架到现场设备或电缆桥架到分线箱之间的电缆应采用电缆保护管保护。管间应采用接头对接牢固，管端与部分设备之间采用金属软管连接，金属软管两端端口应用软管接头配件连接。2.6.7、电缆保护管内径应大于所需穿过电缆直径之和的1.5-2倍.2.6.8、埋于地下及穿过建筑物的电缆保护管，应在土建施工的同时进行安装，专业人员应检查埋管是否符合要求，并做好管口封堵工作.2.6.9、电缆保护管应选择最短路径敷设，排列整齐、固定牢固，避免交叉。2.6.10、当多条电缆经大电缆管分支时，采用专用的电缆分线盒；2.6.11、桥架一般应整体安装，需加工修整的，应用手、电锯切割，不允许使用电火焊切割。加工完后必须进行防腐处理。2.6.12、多层电缆放置顺序一般自上而下布置为：高压动力电缆、低压动力电缆、强信号控制电缆、弱信号电缆；热控电缆与电气电缆使用同一敷设路线时，要注意热控弱信号电缆与电气动力电缆的安全距离，以保证热控弱信号不受干扰，如不能保证安全距离时，应采取隔离措施。2.6.13、电缆均应敷设在桥架上，电缆相互之间应排列紧密，每间隔2-4m用电缆扎带扎牢，避免拱起。2.6.14、电缆固定要求：垂直敷设时，在每一个支架上，水平敷设时，在直线首尾两端，电缆拐弯处，穿越保护管的两端，电缆引入表盘前300-400mm处，引接线及端子排150-300mm处等，用电缆扎带固定。2.6.15、控制电缆、计算机电缆不允许有中间接头2.6.16、电缆整理要整齐美观，并在两端标明编号或挂上电缆牌。电缆敷设时，每放完一根就整理、挂牌、绑扎固定好一根，每批电缆敷设完毕后，要由质检人员检查验收合格后，方可进行下一批电缆的敷设。2.6.17、高压电缆头制作应严格按照规范要求和厂家资料所表示的尺寸、方法和工序进行。2.6.18、低压电缆及控制电缆做头的材料用低压热缩套管，根据电缆截面的大小选择不同的热缩套管，热缩套管加热时火力要均匀，热缩套管要收缩均匀，防止拱起不平。2.6.19、屏蔽电缆、导线的屏蔽层均应按要求接地。2.6.20、对易受外部影响着火的电缆密集区或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路，必须按设计要求的防火措施施工。2.6.21、防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定，在使用时应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。2.6.22、电缆敷设每完一批，如该敷设路径暂不敷设电缆，应在该路径的桥架上临时盖防火板，以免电缆受损。某敷设路径电缆敷设完毕后，应立即用防火泥、防火板等防火材料进行封堵。2.7安全文明施工要求：2.7.1、安全标准达到甲方要求的一级标准，报价中已含施工中的所有安全防护所用的零工。如达不到要求，由甲方按照要求整改，费用由乙方承担2.7.2、文明施工及环保要求：现场材料码放整齐，有序，且在施工前应有成品保护措施（报价含文明施工所用零工），施工现场内禁止吸烟，每日下班前应将施工区域内的垃圾及时清理到指定位置。危废建立进场台账，并找有资质的机构进行处理。2.8进场人员要求：2.8.1劳务的保险手续，带合同原件及公章，上富源县社保中心办理项目的团体工伤保险手续，2.8.2.劳务人员进场手续，职业健康体检报告（富源县惠民医院办理）、无犯罪记录证明（当地派出所办理）、保险（第1条说的）、与劳务公司的合同。2.8.3机械进场手续，出厂合格证、年检、保险等。2.8.4服从现场管理的实名制要求，待业主培训合格后方可进场施工，培训期间的相关费用由承包人承担。2.9其他要求：2.9.1分包商承担：材料、工具、机械、临电一级箱以下配置及完成图纸所列内容并达到使用功能除业主提供以外的所有内容。2.9.2分包方领用材料必须签署领用单，并对领用材料负责，对丢失及超出当地定额规定的损耗率使用的部分，将在结算时按建设方采购价扣除。3.资质要求：3.1、投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；3.2、投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：(1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；(2)没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；(3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；(4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录；(5)未被中煤集团列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录(6)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(7)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.3、具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。3.4、具有有效的安全生产许可证。3.5、业绩要求：提供近3年相关业绩证明材料，含合同影印件（能够反映业绩要求内容的页面、合同签字盖章页、合同签订时间的页面，否则视为无效业绩）。3.6、施工负责人：必须经过法人授权能履行合同的人员，必须是本单位职工，提供社保材料，不得同时在其他项目负责，并提供承诺书及委托书。3.7、安全人员配备：30人以下配备1名专职安全员，30人以上配备两名专职安全员，安全员必须持证上岗。4、分包商资格审查方式：本次采购工程项目分包商的资格审查方式为资格预审（易购平台报名采用资格预审方式，评标过程中采用资格后审方式）。分包商需持本单位法人营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、开户行许可证、法人身份证、法人授权委托书、联系人身份证。5、谈判文件领取地点：中煤易购平台6、报价截止时间及开标时间：2025年9月10日9:00（北京时间）7、开标地点：中煤易购平台报价资料请于开标当日投标截止时间前派人递交至开标地点或邮寄，逾期递交的投标文件将不予接受。单位名称：中煤建安集团第七十三工程处单位地址：河北省邯郸市丛台区滏河北大街114号电话：1563030375315903303176联系人：王振辉霍艳洁一、须知前附表项号内 容说明与要求1工程名称M019项目原采样机电气恢复调试工程2建设地点云南省曲靖市富源县黄泥河镇3承包方式专业分包4质量标准满足图纸要求和国家、行业相关标准要求且满足甲方要求5采购方式不含税固定总价6采购范围1）M019项目原采样机移建至煤场东侧，对移建后原采样机恢复电缆、光纤，更换受损的附件，进行调试至移交建设单位使用。所有材料、机械等全部由分包方负责。特种作业人员必须持证上岗，且必须能在国家安全生产考试公众号查询系统查到。2、图纸未明确的设备自带电气元件和线缆的安装。厂家配电箱到设备之间的电气安装内容。7工期要求（具体以实际开竣工日期为准）8资质要求具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。9资格审查方式资格预审10工程计价方式采用不含税固定总价形式：（需提供9%增值税专用发票）11工程预付款及履约保证金 本工程 0 % 预付款12投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）13投标文件份数1 1 份14投标文件截止时间2025月9月10日9点15评标方法最低评审价格法二、报价须知1、报价费用：分包商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。2、承包方式：专业分包。3、工程质量目标及控制要求3.1满足图纸要求和国家、行业相关标准要求且满足以下要求：1、电缆桥架布置图及电缆敷设图经过专业及综合会审，电缆清册经过审图清理，核对电缆的编号、起止端、电缆型号、规格等正确。2、电缆桥架（支架）走向、规格、层数、安装标高等应按设计图低，结合施工现场实际情况确定，并报设计院、监理同意后方可进行施工。3、电缆桥架（支架）固定牢固，横平竖直，整齐美观。4、连接、变宽、变高、小角度转角时，应分别采用配套的连接片、调宽片、调高片、调角片等通用配件，并用螺丝连接。5、电缆桥架的立柱和电缆支架的安装间距必须符合设计及规范要求。6、从电缆桥架到现场设备或电缆桥架到分线箱之间的电缆应采用电缆保护管保护。管间应采用接头对接牢固，管端与部分设备之间采用金属软管连接，金属软管两端端口应用软管接头配件连接。7、电缆保护管内径应大于所需穿过电缆直径之和的1.5-2倍.8、埋于地下及穿过建筑物的电缆保护管，应在土建施工的同时进行安装，专业人员应检查埋管是否符合要求，并做好管口封堵工作.9、电缆保护管应选择最短路径敷设，排列整齐、固定牢固，避免交叉。10、当多条电缆经大电缆管分支时，采用专用的电缆分线盒；11、桥架一般应整体安装，需加工修整的，应用手、电锯切割，不允许使用电火焊切割。加工完后必须进行防腐处理。12、多层电缆放置顺序一般自上而下布置为：高压动力电缆、低压动力电缆、强信号控制电缆、弱信号电缆；热控电缆与电气电缆使用同一敷设路线时，要注意热控弱信号电缆与电气动力电缆的安全距离，以保证热控弱信号不受干扰，如不能保证安全距离时，应采取隔离措施。13、电缆均应敷设在桥架上，电缆相互之间应排列紧密，每间隔2-4m用电缆扎带扎牢，避免拱起。14、电缆固定要求：垂直敷设时，在每一个支架上，水平敷设时，在直线首尾两端，电缆拐弯处，穿越保护管的两端，电缆引入表盘前300-400mm处，引接线及端子排150-300mm处等，用电缆扎带固定。15、控制电缆、计算机电缆不允许有中间接头16、电缆整理要整齐美观，并在两端标明编号或挂上电缆牌。电缆敷设时，每放完一根就整理、挂牌、绑扎固定好一根，每批电缆敷设完毕后，要由质检人员检查验收合格后，方可进行下一批电缆的敷设。17、高压电缆头制作应严格按照规范要求和厂家资料所表示的尺寸、方法和工序进行。18、低压电缆及控制电缆做头的材料用低压热缩套管，根据电缆截面的大小选择不同的热缩套管，热缩套管加热时火力要均匀，热缩套管要收缩均匀，防止拱起不平。19、屏蔽电缆、导线的屏蔽层均应按要求接地。20、对易受外部影响着火的电缆密集区或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路，必须按设计要求的防火措施施工。21、防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定，在使用时应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。22、电缆敷设每完一批，如该敷设路径暂不敷设电缆，应在该路径的桥架上临时盖防火板，以免电缆受损。某敷设路径电缆敷设完毕后，应立即用防火泥、防火板等防火材料进行封堵。3.2工程一次验收合格率达到100%；3.3中标人对所承包项目的工程质量负终身责任；4、安全要求4.1安全文明施工达到甲方要求的一级标准，报价中已含施工中的所有安全防护所用的零工。如达不到要求，按照甲方要求整改，费用由乙方承担。4.2文明施工及环保要求：现场材料码放整齐，有序，且在施工前应有成品保护措施（报价含文明施工所用零工），施工现场内禁止吸烟，每日下班前应将施工区域内的垃圾及时清理到指定位置。危废建立进场台账，并找有资质的机构进行处理。4.3切实做到安全生产，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，施工期间一切安全责任由中标人承担；4.4杜绝重大伤亡事故、一般以上行车责任事故的发生，杜绝机械设备及火灾爆炸事故。4.5特种作业人员持证上岗、且能在国家安全生产考试网上查得到。5、报价资料的组成5.1报价资料由投标函部分、商务部分两部分组成。合装一本，不分册。5.2投标函部分主要包括下列内容：5.2.1报价资料签署授权委托书（如果有）；5.2.2投标函；5.2.3谈判文件要求分包商提交的其他资料。5.3商务部分主要包括下列内容：5.3.1报价表、工期质量承诺及投标报价说明；5.3.2按采购方提供的施工方案进行施工；5.3.3报价需要的其他资料。6、报价6.1分包商根据施工图设计及现场实际情况，结合本单位的施工经验和施工能力，确定报价。报价包括施工图范围内所有工程内容，由于漏报或误报责任自负，但必须按施工图设计各有关技术要求完成全部工程内容。本工程的报价采用不含税固定总价形式，分包商需开具9%的增值税发票。施工用的水、电已接至现场内，投标人负责从指定的水、电接入点至施工界面的电缆及水管的连接工作，接入是必须安装合格的计量仪表，并承担水、电费用（水费单价元/吨，电费元/度）。6.2各系统清单费用由分包商根据图纸列项，其综合单价为完成该项工作的所有费用，包括但不限于：√人工费。√材料费（不含税价）：除业主和招标人提供的材料外，其它所有材料均为到施工地点的费用。√工程设备费、施工机具使用费（不含税价）：包括机械进、出场费及机械使用费。√措施费（发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护费、夜间施工费、二次搬运费、机械设备进出场及安拆费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、冬雨季施工费、停工费、窝工费、卸车费（含所有设备、材料卸车）、设备保管费、施工的水电费、临设费、安全文明施工费等。）√规费√保险（施工机具险、人员意外伤害险）√风险费√管理费√利润√其他一切与施工有关的费用5）除非合同另有规定，投标人所报的综合单价在合同实施期间不因工程量变动和劳务、材料、机械等价格以及当地政府的有关政策等的变动而做任何调整。6）单位工程的价格等于实际实施的每一项工作的测量工程量乘以工程量清单下该项目的单位费率或综合单价的总和。7）在投标人的报价书中，如果综合单价乘数量不等于合价，应以单价为准修正合价，如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字，投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。投标文件报价中的综合单价和投标报价总价全部采用人民币表示。综合单价要求保留小数点后两位数，合价及投标总价要求保留整数。8）项目实施期间新增分部分项工程，按电力定额直接费85%结算.6.3其他1）分部分项工程量清单中的工程量是投标人根据自身实力和完成图纸工程量并实现其功能的工程量，无论实际完成工程量变化的幅度如何，其综合单价和总价不予调整。2）在项目实施过程中，招标人根据项目的实际情况，可以删除或增加某项工作，当删除某项工作，对投标人没有产生成本增加时，投标人不得要求利润等补偿。6.4分包商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。7、资格审查7.1本谈判文件工程实行资格后审，谈判小组将根据各个分包商提交的资格证明文件和谈判小组认为其他必要的、合适的资料，对其报价资料的完整规范性进行审查。如果审查没有通过，则拒绝其投标。8、评分方法及说明8.1谈判小组将按照规定，仅对在实质上响应谈判文件要求的报价资料进行详细评审和比较。8.2本工程由采购人组织的谈判小组进行评标，谈判小组由人力资源、工程技术、经营管理、物资设备、财务资产等方面的专业人员组成。8.3本工程按经评审的最低评审价格法进行评标。8.4在评审过程中,谈判小组可以书面形式要求分包商就报价资料中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。8.5评标标准：按所报价高低排序9、中标通知书9.1评标结束后，采购人将在报价资料有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。9.2中标通知书是合同文件的组成部分。10、合同的签订10.1中标人在收到中标通知书后7天内，应与采购人签订工程分包合同。10.2签订合同时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。10.3合同书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。11、合同主要条款1、进度款及结算款项支付施工完经项目部现场验收合格，开具发票后一次性付清分包人承诺接受的支付方式为：转账、电汇、银行承兑均可。（2）承包人给付分包人工程价款，以发包人给付承包人工程价款为前提，承包人按照发包人支付比例再向分包人支付相应比例款项。如发包人未及时支付承包人工程款，承包人支付分包人的工程款相应顺延。分包人必须保证现场继续施工，不因发包人在工程进度款结算拨付滞后而影响其投标时所承诺的工程进度，所有延期支付工程款不计利息。（3）分包人应按期足额支付聘用管理人员和雇佣劳务人员工资及材料供应商款项等，若因支付不及时导致纠纷及民工滋事等引发的各类责任完全由分包人负责。当上述事件有可能发生时，分包人同意承包人保留直接向上述人员支付款项的权利，费用从分包人的费用中扣除。2、工程结算与保修1、分包工程具备验收条件的，分包人应按承包人要求向承包人提供完整的工程资料。承包人对结算申请资料有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料。分包工程验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷，承担相应费用，并承担相应的质量责任。2、分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担质量保修责任。本工程的质保期限：质保期执行国家相应规定，自工程验收合格之日起算。若分包人在接到承包人通知后，未在规定的时间内及时维修，承包人有权安排其他施工队伍维修，费用在分包人质保金中扣除。质保金不足以支付时，承包人有权向分包人追索。3、违约责任3.1承包人违约：（1）因承包人原因未按分包合同的约定支付工程进度款，承包人承担违约责任。（2）本合同中约定的承包人应承担的其它违约条款。3.2分包人违约：（1）禁止转包和再分包分包人不得将分包工程向第三人转包，不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人转包或违法分包工程承担的违约责任：承包人有权立即解除合同，已支付工程款分包人应全部退回且分包人按合同总价款30%支付违约金并承担给承包人造成的损失。（2）因分包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工，每延迟1天分包人按合同总价款5‰支付违约金，违约金从应付工程款中直接扣除。工期延误超过7天，承包人有权解除合同，按已完工程量的60%支付工程价款。合同工期条款中对工期违约责任有特殊约定的，依照特殊约定执行。（3）因分包人原因使工程质量达不到要求，分包人负责无偿返修或返工，并承担合同价款10%的违约金；如经修理或返工后仍不符合工程质量要求的，承包人有权解除合同，已支付工程款分包人应全部退回，工程款不予结算并承担合同总价款30%的违约责任以及承担造成的损失；如分包人拒绝改正，承包人有权解除合同，已支付工程款分包人应全部退回，工程款不予结算并承担合同总价款30%违约责任以及承担造成的损失，同时承包人有权另行调换施工队伍重新施工，分包人承诺对该另行施工工程款认可并从分包人工程款中扣除，不足部分，承包人有权追索；因修理或返工造成延误，工期不予顺延。（4）如因分包人情形引起诉讼、仲裁、行政诉讼、行政处罚等法律程序，将承包人列为当事人（包括被告、被申请人、第三人、被处罚人等情形），分包人应承担合同价款10%的违约责任并承担给承包人造成的损失，承包人有权从工程款中扣减，不足部分有权追索。（5）第（4）条中分包人情形包括：①分包人违法分包、转包引起的诉讼或仲裁；②分包人存在挂靠以及其他情形引起的实际施工人进行诉讼；③分包人未及时支付报酬或用工不规范引起的劳动争议、提供劳务者受害责任等纠纷；④分包人欠付材料款、商砼款等未及时付款引起的纠纷；⑤分包人施工不规范引起的各类行政处罚；⑥包含但不限于上述列明等因分包人原因引起的纠纷情形。（6）分包人承诺针对第（4）条、第（5）条情形，分包人积极采取措施处理，并承担承包人参与诉讼（仲裁）及衍生诉讼（仲裁）的诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保险费、差旅费等各项费用。（7）施工过程中，分包人违反有关规定，未按照进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害承包人信誉的，承包人应处罚分包人500-10000元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，承包人有权单方终止合同，并依据合同，按照已完工程量的60%给分包人结算，承包人不承担分包人其它任何费用。（8）分包人无故中途退场承担的违约责任：承包人有权解除合同，已支付工程款分包人应全部退回且分包人按合同总价款30%支付违约金并承担给承包人造成的损失。（9）分包人违反合同中的约定，承担参照上述违约金的同时均应承担给承包人造成的损失，损失按实际计算。因分包人违反合同约定产生的款项，承包人有权从尚未向分包人支付的任何款项中予以扣除，不足部分仍由分包人承担，分包人对此无任何异议。（10）达到发包人和承包人安全生产标准化以及各项考核指标的费用，其中：工程质量占5%、安全占5%、文明施工占5%、工期占5%，如达不到发包人和承包人所规定标准按相应标准细则扣减；（11）本合同中约定的分包人应承担的其它违约条款。4、考核4.1、分包人引起的工期延误如果分包人未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向承包人支付逾期竣工违约金，每误期一天扣除合同价款的0.05‰(不足一天的按一天计算),逾期竣工违约金最高限额为合同价款的10%。4.2、安全、文明施工目标考核发生以下事故，分包人除依据安全生产法及其他相关的法律制度承担相应责任及赔偿损失外并处以下罚款：1）发生人身轻伤事故每人次，分包人支付违约金1-10万元；2）发生人身重伤事故每人次，分包人支付违约金50万元；3）发生人身死亡事故每人次，分包人支付违约金100万元；4）发生重大人身死亡事故一次，分包人支付违约金200万元；5）发生一般火灾事故和机械、设备损坏事故，分包人支付违约金1-10万元；6）发生重大火灾事故和机械设备损坏事故，每次分包人支付违约金10-50万元；7）发生环境污染事故，每次分包人支付违约金1-10万元。4.3、质量责任1）分包人应服从承包人施工管理，不得有顶撞、谩骂质检员行为，承包人对分包人提出的整改要求，分包人拒不执行的每次承包人支付违约金2000元。2）在涉及质量和工作程序问题时，分包人不得以自己(公司)标准和工作习惯为由干扰质检员工作，否则每次分包人支付违约金300元。3）分包人要严格按照要求的质量标准进行施工，如经质量验收不合格，必须立即返工，如由于返工造成工期延误则按工期延误重复考核。4）参与本次工程施工的人员未经承包人允许私自更换或离开现场，按500元/人·日由分包人向发包人支付违约金。4.4、安全文明管理：1）分包人接到发包人移走设备及材料的通知后，未在限定期限将物资移走，每延误一天分包人支付违约金500元，承包人有权将物资收存库房，分包人承担装卸、搬运、保管费(保管费按50元/吨·计算，不足1吨按1吨计算)。2）分包人接到承包人文明生产整改通知后，未按期达到规定要求，每延误一天承包人支付违约金500元，承包人有权委托他人进行整改，分包人除承担其全部费用外，每次分包人支付违约金1000元。3）现场施工管理及作业违章，按《工程安全管理制度》及发包方下发的《安全施工考核标准》中的处罚规定给予处罚。4）中国华能集团公司《工程建设考核标准》的各阶段考核时的奖惩按相关制度执行。分包人提出的合理化建议降低了成本、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定给予奖励。一、投标函致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七十三工程处根据你方采购工程项目中M019项目原采样机电气恢复调试工程谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按谈判文件规定进行报价。并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程，确保工程质量和安全，不进行转包，并承担任何质量缺陷保修责任。1.我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。2.一旦我方中标，我方保证按报价文件中规定的工期内完成。3.我们同意在从规定的开标之日起30天的报价文件有效期内严格遵守本报价资料的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。5.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。6.如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的3天内未能或拒绝签订合同协议书。你单位有权另选中标单位。分包商：（盖章）单位地址：法定代表人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：账户名称：开户银行名称：开户银行账号：日期：年月日二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：经营期限：成立时间：年月日姓名：性别:年龄：职务:系（投标单位名称）的法定代表人。特此证明（附：法定代表人身份证扫描件；）三、劳动力计划表序号工种人数 四、相似工程施工业绩序号工程名称工程概况合同金额（万元）合同工期 附相似工程合同复印件。中煤集团内部合同可不附合同复印件五、投标分项报价表序号项目名称主要内容单位数量不含税单价（元）不含税总价（元）备注原采样机电气恢复调试工程M019项目原采样机移建至煤场东侧，对移建后原采样机恢复电缆、光纤，更换受损的附件，进行调试至移交建设单位使用项1总计分包商(章)：报价说明：1、以上报价为不含税固定总价。2、根据图纸所列清单，以综合单价形式一同报价。3、综合单价包含图纸中所有费用。4、本项目为固定总价项目，本工程清单内缺项、漏项、多算、少算，投标人报价应充分考虑自身成本及现场实际情况，不再进行更改，均视为投标人自行让利。5、投标人需提供固定总价组成明细表。附表：分包商廉洁承诺书为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿参与贵方组织的分包采购活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守职业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守职业道德，规范职业人员廉洁从业行为。二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在采购活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。承诺方：（盖章）授权代表：（签字）电话：年月日保密协议甲方：中煤建安集团七十三工程处乙方：鉴于分包人承担的M019项目原采样机电气恢复调试工程，涉及发包人商业秘密，为进一步明确双方权利义务，保护双方利益，经协商签订此保密协议。此协议作为双方合同的附件，与其具有同等法律效力。1.本协议约定需要保密的信息（以下简称保密信息）包括以下内容：1.1发包人提供给分包人的、分包人知晓的涉及发包人生产、经营管理活动的信息和资料，包括但不限于：指标、数据、统计报表、分析模型及生产经营管理过程中所涉及的相关信息等。1.2分包人知晓的涉及发包人内部规章制度、工作流程的文件。1.3分包人在建设过程中，通过调研、访谈所收集的发包人生产经营管理信息以及通过发包人内部网站获得的信息。1.4发包人项目建设、试运行及后续各阶段，系统中采集、传输、存储的发包人生产经营管理信息、数据。1.5发包人项目建设的成果物，包括但不限于关键指标体系、业务分析模型、系统所有设计方案、文档资料、程序代码等。1.6其他发包人认为需要保密的信息。1.7上述保密信息的范围包括发包人及下属相关单位，保密信息的形式包括纸质文件、电子版本及以磁盘、光盘或其他存储设备记录或承载的信息。2.保密责任2.1分包人有义务采取必要的措施对所有来自发包人的保密信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程。2.2未经发包人事先同意，分包人不得将与本项目有关的任何保密信息用于发表、公布或对外泄露。2.3未经发包人事先同意，分包人不得以任何形式对本协议第1条约定的保密信息进行复制（包括下载、文件拷贝、复印、扫描或打印等，下同）。2.4一旦发现或有举报分包人员出现泄密或其他违约行为并经证实后，分包人应对有关责任人员及时予以内部处分。分包人负责承担由于泄密而产生的一切后果与法律责任，并对发包人给予充分的赔偿。2.5对有可能接触发包人保密信息的分包人人员（分包人为发包人项目聘请的人员以及与分包人签署分包合同的单位人员均视同分包人人员），分包人应确定范围，并将相关人员的姓名及所需涉及的系统权限书面提交给发包人，经发包人同意后才可进入项目。分包人应与上述人员独立签署相关保密协议以保证发包人信息安全。分包人应在本合同生效后五个工作日内，将与上述人员签署的保密协议副本或复印件提交发包人。3.使用限制3.1在发包人项目调试过程中必须对保密信息进行复制时应事先征得发包人同意，并在使用后及时删除或销毁。对于保密信息的复制时间、内容以及删除、销毁情况必须保留书面记录。3.2分包人在发包人项目建设过程中的全部成果及说明文件只能使用（运行）于发包人内部网络。分包人应采取有效的管理措施和技术手段保证上述保密信息不向互联网（外网）等泄露。3.3分包人应在发包人项目最终验收后三十天内，将发包人提供的保密信息纸质资料退还分包人，对项目开发人员计算机及其他存储介质中的保密信息进行清理和删除，并对保密信息的清理和删除情况向发包人提交书面报告。3.4本协议约定的保密信息的保密期限为发包人项目合同签订开始至合同终止后3年。4.其他4.1本保密协议签订后，对于以下原因造成的信息公开，签约双方都不承担责任：a.发包人在提供给分包人前已经公开发布的信息；b.非分包人（含分包人工作人员）的原因导致的信息公开。4.2未经另一方事先书面同意，任何一方不得出让或通过其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务。4.3本保密协议适用中华人民共和国法律法规。签约双方同意对任何有关本保密协议的争议应协商解决，如果协商无效，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.4对发包人项目合同签署后至本协议签署前的时间内，分包人的行为也应按本协议的要求予以规范。本协议中约定的分包人责任起始日期和追溯期从发包人在线经营项目合同签订之日起。4.5本协议自签署之日起生效（以签署时间在后一方的签署日期为准）。年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本电气恢复调试工程涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
