传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升招标变更公告（江山市张村乡人民政府2025）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZJJY-2025-100
原公告的采购项目名称：先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）
首次公告日期：2025年10月30日
二、更正信息
更正事项：更正采购文件
更正内容：
序号
更正项
更正前内容
更正后内容
1
获取招标文件、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
见更正前采购文件
见更正后采购文件
更正日期：2025年10月31日
三、其他补充事宜
/
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：江山市张村乡人民政府
地 址：江山市张村乡人民政府
传 真：
项目联系人（询问）：徐先生
项目联系方式（询问）：18767032602
质疑联系人：郑先生
质疑联系方式：0570-4998300
2.采购代理机构信息
名 称：浙江建友工程咨询有限公司
地 址：江山市景星西路15幢1号二楼
传 真：
项目联系人（询问）：冯女士
项目联系方式（询问）：0570-4661101
质疑联系人：姜歆妍
质疑联系方式：0570-4661101
3.同级政府采购监督管理部门
名 称：江山市财政局采监科
地 址：江山市鹿溪中路240号
传 真：
监督投诉电话：0570-4033811
附件信息：
采购文件（政采）.doc 1 MB
先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）公开招标文件（电子招投标）编号:ZJJY-2025-100采购人：江山市张村乡人民政府采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司二〇二五年十月目录第一部分招标公告第二部分投标人须知第三部分采购需求第四部分评标办法第五部分拟签订的合同文本第六部分应提交的有关格式范例第一部分招标公告项目概况先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年11月19日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。一、招标公告发布前事项：1、意向公开的发布链接：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=W8Z4VBjWb9VIlW5yToc2nQ%3D%3D2、意见征询公开的发布链接：/意见征询公开的结果链接：/二、项目基本情况项目编号：ZJJY-2025-100项目名称：先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）预算金额（元）：459010.00最高限价（元）：/采购需求：序号名称规格型号与参数单位数量预算价1先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期） 详见招标需求项1459010.00元合同履约期限：自签订合同之日起90个日历天内完工。本项目接受联合体投标：¨是，þ否。三、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：¨无；þ专门面向中小企业þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，其中预留给小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；3.本项目的特定资格要求：无4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。四、获取招标文件时间：/至2025年11月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。售价（元）：0五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间：2025年11月19日9点30分00秒（北京时间）投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）开标时间：2025年11月19日9点30分00秒开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系1.采购人信息名称：江山市张村乡人民政府地址：江山市张村乡人民政府传真：/项目联系人（询问）：徐先生项目联系方式（询问）：18767032602质疑联系人：郑先生质疑联系方式：0570-49983002.采购代理机构信息名称：浙江建友工程咨询有限公司地址：江山市景星西路15幢1号二楼传真：/项目联系人（询问）：冯女士项目联系方式（询问）：0570-4661101质疑联系人：冯女士质疑联系方式：0570-46611013.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局采监科地址：江山市鹿溪中路240号传真：/联系人：王科长监督投诉电话：0570-4033811若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。第二部分投标人须知前附表序号事项本项目的特别规定1报价要求有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标报价出现下列情形的，投标无效：投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。2分包¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。þ B不同意分包。3投标人应当提供的资格、资信证明文件（1）资格文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。（2）商务技术文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。4开标前答疑会或现场考察A不组织。5样品提供A不要求提供。6系统演示1.þA不组织。7是否允许采购进口产品本项目不允许采购进口产品。8项目属性与核心产品þA货物类，单一产品或核心产品为：无。9采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（1）标的：先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升（二期） ，属于工业行业；1.1.……10节能产品、环境标志产品采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。11中小企业信用融资供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。12备份投标文件送达地点和签收人员 备份投标文件送达地点： / ；备份投标文件签收人员联系电话： / 。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。13项目代理费本项目招标代理费按中标价的1.5%计取，由中标单位在领取中标（成交）通知书时一次性支付。14特别说明中标单位需配合代理机构，提供纸质投标文件。一、总则1.适用范围本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。2.定义2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。2.7“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。3.采购项目需要落实的政府采购政策3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。3.2支持绿色发展3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。3.3支持中小企业发展3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3.4支持创新发展3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。4.询问、质疑、投诉4.1供应商询问供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。4.2供应商质疑4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。质疑函送达方式为直接送达、快递送达、政采云平台送达。4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；4.2.3.2质疑项目的名称、编号；4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4.2.3.4事实依据；4.2.3.5必要的法律依据；4.2.3.6提出质疑的日期。供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。4.3供应商投诉4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。4.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件3。二、招标文件的构成、澄清、修改5．招标文件的构成5.1招标文件包括下列文件及附件：5.1.1招标公告；5.1.2投标人须知；5.1.3采购需求；5.1.4评标办法；5.1.5拟签订的合同文本；5.1.6应提交的有关格式范例。5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。6.招标文件的澄清、修改6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。三、投标7.招标文件的获取详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。8.开标前答疑会或现场考察采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。9.投标保证金本项目不需缴纳投标保证金。10.投标文件的语言投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。11.投标文件的组成11.1资格文件：11.1.1▲资格文件封面；11.1.2▲符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；11.1.3▲营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)彩色扫描件；11.1.4▲落实政府采购政策需满足的资格要求；11.2商务技术文件：11.2.1商务技术文件封面；11.2.2▲投标函；11.2.3▲授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；11.2.4联合协议；11.2.5分包意向协议；11.2.6▲符合性审查资料；11.2.7评分标准相应的商务技术资料；11.2.8商务技术偏离表；11.2.9▲政府采购供应商廉洁自律承诺书；11.3报价文件：11.3.1报价文件封面；11.3.2▲开标一览表（报价表）；11.3.3▲报价明细表（须与采购人提供的主要工作量清单一致）；11.3.4中小企业声明函。投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。12.投标文件的编制12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。13.投标文件的签署、盖章13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。14.投标文件的提交、补充、修改、撤回14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。15.备份投标文件15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。16.投标文件的无效处理在采购文件中规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：16.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；16.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；16.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；16.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；16.5有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效；明确在资格审查或评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，应当根据采购文件认定其投标（响应）无效。17.投标有效期17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。四、开标、资格审查与信用信息查询18.开标18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。19、资格审查19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。19.5合格投标人不足3家的，不再评标。20、信用信息查询20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。五、评标21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。六、定标22.确定中标供应商采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标人须向政府采购招标组织方按如下标准和规定缴纳成交服务费：代理服务费按中标价的1.5%收取，采购中产生的费用在领取成交通知书时，向招标组织方直接交纳。招投标过程中产生的费用不在投标报价中单列。23.中标通知与中标结果公告23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。23.3公告期限为1个工作日。七、合同授予24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。25.合同的签订25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。26.履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。八、电子交易活动的中止27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。九、验收29.验收29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。第三部分采购需求一、项目主要内容：黄大谋故居室内改造，水电安装，定制家具采购，展馆广告采购等。二、质量目标：合格。三、技术要求：1、供应商应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在本次报价中，同时工期不得顺延。拆除及建筑垃圾清运、处置费用、绿化保护、绿化修复、防尘措施等由投标单位在本次报价中自行考虑，费用包干。2.注意已施工完成的工程成品保护，发生损坏的由供应商自行负责维修。3.施工过程中必须保证人员安全。4.供应商在施工前应提供主要材料的样品，经甲方认可后方可进场施工。5.其他技术要求详见招标控制价和图纸。6.合同履约期限：自签订合同之日起90个日历天内完工。7.结算方式：本项目按实结算，当工程全部完成通过验收合格后支付至合同价款的70%，待工程结算审计并收齐本工程所有相关资料后支付至审计价款的98.5%，余款1.5%作为工程的质保金，质保期二年，质保期内无质量问题的一次性付清。质保期内若有质量问题的，乙方应在接到甲方通知之日起5天内修复，如乙方拒绝修复或不按期修复的，甲方将聘用技术人员组织修复，费用从质保金中列支。8.质保期：要求投标人提供不少于2年的质保期（按供应完成的时间开始计算，质保期内维修或更换不收取任何费用）。在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责免费维修或调换。以每批次供货安装完成交付使用之日起计算。四、采购内容序号项目名称项目特征计量单位工程量备注建筑与装饰1木柱1.木柱 圆木2.柱面油漆另行考虑m30.212墙面涂膜防水1、2厚聚合物水泥防水涂料m257.143楼（地）面涂膜防水1、2厚聚合物水泥防水涂料m234.284竹、木（复合）地板1.15厚细木工板基层，铺泡沫防潮纸做防潮处理2.12厚复合地板3.按地板展开面积计，不同界面交接处收边压条综合考虑m218.375金属踢脚线1.不锈钢踢脚线，高度50mm2.18厚阻燃板基层m63.536吊顶天棚1.吊顶专用轻钢龙骨2.9.5mm厚双层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈m259.117吊顶天棚软膜灯箱基层（平面）1.吊顶专用轻钢龙骨2.15厚细木工板基层，防火涂料三遍3.9.5mm厚石膏板面层4.板缝贴胶带、点锈m26.458吊顶天棚软膜灯箱基层（侧面）1.吊顶专用轻钢龙骨2.15厚细木工板基层，防火涂料三遍3.9.5mm厚石膏板面层4.板缝贴胶带、点锈m22.329吊顶天棚1.软膜吊顶，矩形，专用卡件固定2.不含内部光源m26.4510格栅吊顶1.30*100*2铝方通吊顶，间距1002.专用轻钢龙骨吊杆连接m259.1111木护墙、木墙裙油漆1.原墙面建筑木结构刷清漆三遍2.防火涂料三遍含清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等，工程量按墙面面积考虑，门窗、墙面雕花造型刷漆综合考虑m2400.0112清水板条天棚、檐口油漆1.原天棚建筑木结构刷清漆三遍2.防火涂料三遍含清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等，工程量按天棚平面面积考虑，屋面檩条等展开面积综合考虑m2423.1313墙面喷刷涂料1.原墙面基层清理干净，满批刮腻子两遍2.内墙乳胶漆一底两面m2303.3614天棚喷刷涂料石膏板天棚乳胶漆（颜色选样）1.石膏板满批刮腻子两遍2.内墙乳胶漆一底两面m267.8915梁柱饰面油漆1.原梁柱面木结构刷清漆三遍2.防火涂料三遍含清理基层、刮腻子、打磨、刷油漆等，工程量按梁柱面展开面积考虑m2296.216柜台展厅玻璃展示柜1.尺寸（mm):3320*2230*5002.80厚实木板框架，表面刷清漆三遍3.展示窗口12厚固定钢化玻璃4.展柜内顶面软膜吊顶灯，石膏板基层，石膏板满批刮腻子两遍，内墙涂料一底两面，不含光源5.柜台内展台展示，定制展柜，采购另行考虑6.详见立面13-M，施工前需经设计业主确认个117木壁柜库房展示隔断柜1.尺寸（mm):2000*2800*3002.20厚实木板框架，表面刷清漆三遍3.背板9.5厚单层石膏板，满批刮腻子两遍，内墙涂料一底两面4.详见立面13-N，施工前需经设计业主确认个118隔断隔墙拆除1.原木结构隔墙拆除2.建筑垃圾清运，运距由投标人自行考虑m214.4619门窗框、槛、抱框1.木壁板隔断抱框2.木材面刷漆另行考虑m4.5420栈板（间壁）墙1.100mm木板壁隔断2.木材面刷漆另行考虑m26.3621栈板（间壁）墙1.60mm木板壁隔断2.木材面刷漆另行考虑m27.722天井陈设景观1.含中堂天井及文化活动驿站两处天井改造2.结算时按实签证结算项123坡檐坡檐，尺寸(mm):600*5001.40*100*3镀锌方钢管，80*100*5镀锌方钢管，镀锌钢管之间焊接连接，要求全焊，刷防锈漆2道2.-500X200X10预埋板，-120X120X10垫板，4φ10对穿螺杆带双帽3.0.8厚彩色钢板泛水板4.1:2水泥砂浆灌缝，抹平外侧刷2厚JS防水涂料，仿小青瓦树脂波形瓦5.1.5厚高聚物改性沥青防水卷材垫层6.20厚杉木板密铺(不锈钢自攻自转镙丝（5.5X30）固定)7.20厚封檐板8.20厚杉木扣板吊顶具体详见设计图纸m324前言广告字1.黄大谋陈列馆2.尺寸:3.5+3水晶字项125杜邦纸发光灯箱1.黄大谋陈列馆2.尺寸:270*1903.亚克力LED灯箱项126发光灯箱字1.黄大谋陈列馆2.尺寸:3.亚克力发光字项127立体字1.黄大谋陈列馆2.尺寸:3.精工烤漆立体字项128底图+版面1.黄大谋陈列馆2.尺寸:3.宣绒布项1329发光灯箱字1.民声议事堂发光灯箱字项130可替换磁吸活动版面1.民声议事堂可替换磁吸活动版面块631中堂画面1.中堂画面项132上墙画面1.中医诊室2.尺寸：90*603.素材创作+墙纸UV+折叠框项633发光灯箱字1.文化驿站活动中心2.尺寸：3.亚克力发光字项134标识1.标识、标牌、门牌项135引导标牌1.标识、标牌、门牌项136门牌1.标识、标牌、门牌项137满堂脚手架1.单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 天棚饰面脚手架m2289.7738满堂脚手架1.单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2mm265.56序号项目名称项目特征计量单位工程量通用安装1配电箱1.名称：AL配电箱2.型号规格：箱体尺寸、箱内配置要求详见“配电箱系统图”3.安装方式：挂墙暗装4.包含但不限于支架、焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆等台12电力电缆1.名称：电力电缆2.规格、型号：WDZB-YJY-4*25+E163.材质：铜芯4.敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设m503电力电缆头1.名称：电力电缆终端头2.规格、型号：4*25+E163.材质、类型：铜芯电缆、干包式4.安装部位：配电柜、箱5.电压等级：1kV以下个24电力电缆1.名称：电力电缆2.规格、型号：WDZB1-YJY-4*10+E103.材质：铜芯4.敷设方式、部位：桥架中或穿管敷设m305电力电缆头1.名称：电力电缆终端头2.规格、型号：YJY-4*10+E103.材质、类型：铜芯电缆、干包式4.安装部位：配电柜、箱5.电压等级：1kV以下个26配线1.名称：管内穿线2.型号规格：WDZB1-BYJ2.5m1800.657配线1.名称：管内穿线2.型号规格：WDZB1-BYJR2.5m841.318配线1.名称：管内穿线2.型号规格：WDZB1-BYJ4m81.59配线1.名称：管内穿线2.型号规格：WDZB1-BYJR4m39.2510配线1.名称：管内穿线2.型号规格：WDZB1-BYJ6m68.1611配线1.名称：管内穿线2.型号规格：WDZB1-BYJR6m34.0812配管1.名称：配管2.材质规格：SC503.敷设方式：明配m5013配管1.名称：配管2.型号规格：JDG203.配置形式：明配m723.1114配管1.名称：配管2.型号规格：JDG253.配置形式：明配m37.7515配管1.名称：配管2.型号规格：JDG323.配置形式：明配m32.5816配管1.名称：配管2.型号规格：JDG403.配置形式：明配m3017配管1.名称：金属软管2.型号规格：DN20m181.518插座1.名称：两孔三孔插座组2.型号规格：安全型,10A3.安装方式：明装个2619照明开关1.名称：三联单控开关2.型号规格：详见图纸3.安装方式：底边距地1.3m个120照明开关1.名称：双联单控开关2.型号规格：详见图纸3.安装方式：底边距地1.3m个821照明开关1.名称：单联单控开关2.型号规格：详见图纸3.安装方式：底边距地1.3m个322装饰灯1.名称：暗藏灯带2.型号规格：10W/m3.安装形式：详见图纸m376.1923装饰灯1.名称：柜子灯带2.型号规格：10W/m3.安装形式：详见图纸m49.2624装饰灯1.名称：明装射灯2.型号规格：12W3.安装形式：详见图纸套10925装饰灯1.名称：射灯轨道2.型号规格：详见图纸m100.9326荧光灯1.名称：2000*100条形灯2.型号规格：30W3.安装方式：详见图纸套827接线盒1.名称：接线盒2.材质规格：钢制3.安装形式：明装个17328接线盒1.名称：开关插座盒2.材质规格：钢制3.安装形式：明装个2329送配电装置系统1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)系统130信息插座1.名称：单口网络插座（含模块）2.类别：CAT5e3.底盒材质：钢制个831信息插座1.名称：千兆光模块个132光缆1.名称：8芯光纤2.敷设方式：管内安装m12033配管1.名称：金属软管2.型号规格：DN20m16.534配管1.名称：配管2.型号规格：JDG203.配置形式：明装m435.8735双绞线缆1.名称：双绞线缆2.规格：CAT6e3.敷设方式：管内敷设m498.3736跳线1.名称：网络跳线2.规格类别：CAT6e条2337双绞线缆测试1.名称：测试 4对双绞线缆链路838光纤测试1.名称：测试 光纤链路839综合布线系统调试1.名称：系统调试≤400点系统140综合布线系统试运行1.名称：系统试运行系统141塑料管1.名称：室内2.介质：排水3.材质规格：PVC504.连接形式：粘接6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求m542塑料管1.名称：室外2.介质：排水3.材质规格：PVC504.连接形式：粘接6.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求m543塑料管1.安装部位：室内2.介质：给水冷水3.材质规格：PPR管DN204.连接形式：热熔5.压力试验及吹、洗设计要求：试压冲洗m5044塑料管1.安装部位：室内2.介质：给水热水3.材质规格：PPR管DN204.连接形式：热熔5.压力试验及吹、洗设计要求：试压冲洗m545配电箱1.名称:消防主用电源配电总箱2.型号:XFZAP3.基础形式、材质、规格:基础接地4.接线端子材质、规格:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图5.安装方式:嵌墙安装台146模块（模块箱）1.名称:消防接线端子箱 2.其他:箱体接地，端子箱内接线台247配管1.名称:JDG管2.规格:DN203.其他:含管道接地跨接，明暗敷设方式等详见设计综合考虑，明敷需喷涂防火涂料m15548配线1.名称:配线2.型号:WDZN-RVS-2*1.53.配线部位:含电线在管内、桥架等敷设方式综合考虑m170.549配线1.名称:配线2.型号:NH-BV 2.53.配线部位:含电线在管内、桥架等敷设方式综合考虑m11050点型探测器1.探测器名称：点型编码感烟火灾探测器2.其他：校接线、调试个2851区域报警控制箱1.名称：区域显示器(火灾显示盘)2.其他：校接线、调试台152声光报警器1.名 称：火灾声光报警器2.其他：校接线、调试个353按钮1.名 称：带消防电话插孔的手动火灾报警按钮2.其他：校接线、调试个354消防广播（扬声器）1.名称:消防广播(吸顶型)2.其他：校接线、调试个855模块（模块箱）1.模块名称：总线短路隔离器2.其他：校接线、调试个256模块（模块箱）1.名 称：输出模块2.其他：校接线、调试个157模块（模块箱）1.名 称：输入/输出模块2.其他：校接线、调试个158模块（模块箱）1.名 称：输入模块2.其他：校接线、调试个259模块（模块箱）1.名 称：模块箱2.其他：校接线、调试个160接线盒1.名称:钢制接线盒个4961模块（模块箱）1.名称:电气火灾监控模块2.其他:详见设计综合考虑个162配管1.名称:JDG管2.规格:DN203.其他:含管道接地跨接，明暗敷设方式等详见设计综合考虑，明敷需喷涂防火涂料m5063配线1.名称:配线2.型号:WDZN-RVS-2*1.53.配线部位:含电线在管内、桥架等敷设方式综合考虑m113.4264联动控制主机1.名称：电气火灾监控主机台165接线盒1.名称:钢制接线盒个166联动控制主机1.名称：应急疏散主机台167配电箱1.名称:集中控制型应急照明集中电源2.安装方式:明装3.其他:含箱内元器件、箱内接线、接地；具体配置详见系统图，按系统图设置台168普通灯具1.名称:成套集中控制型应急灯2.型号:A型,DC36V 5W,非持续型,壁挂式,光通量:500lm3.安装形式:吸顶式套4069装饰灯1.名称:疏散指示灯2.型号:A型,DC36V 1W,持续型3.安装形式:壁挂式套2570接线盒1.名称:钢制接线盒个7071配管1.名称:配管2.材质:JDG管3.规格:DN204.配置形式:含管道接地跨接，明暗敷设方式等详见设计综合考虑，明敷需喷涂防火涂料m15572配管1.名称：金属软管2.规格：φ20m5073配线1.名称:配线2.型号:NH-BV-2.53.配线部位:含电线在管内、桥架等敷设方式综合考虑m33074事故照明切换装置1.名称:事故照明切换装置调试系统175自动报警系统调试名称：消防应急照明和疏散指示系统联动调试系统176脚手架搭拆脚手架搭拆项1★注：投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。包括项目整体项目所需的深化设计费、设备费、材料费、运输装卸费、安装费、项目提升所需的房屋建筑与装饰费用、人工费和税费等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及合同实施过程中的应预见和不可预见的全部费用。设计内容包括但不限于表格内需求，具体设计内容按采购人要求。二、质量与服务要求★1.供应商投标前可自行决定是否前往现场踏勘，以确定报价。中标后供应商须无条件按采购人要求制作修正设计方案、订制产品以满足采购人的要求，如供应商未进行现场踏勘，因此而产生的后果均由供应商负责，与采购人无关。★2.中标人必须保证所供货物全新、原包装（须按要求新生产的货物），至用户手中时不拆封。提供货物为假冒伪劣产品的，中标人应按照合同金额的双倍赔偿给采购人并上报至监管部门。★3.项目完成后，由采购单位组织人员验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止。五、商务条款1、▲服务期：自签订合同之日起90个日历天内完工。2、▲质保期：验收合格之日起2年。3、付款方式：本项目按实结算，当工程全部完成通过验收合格后支付至合同价款的70%，待工程结算审计并收齐本工程所有相关资料后支付至审计价款的98.5%，余款1.5%作为工程的质保金，质保期二年，质保期内无质量问题的一次性付清。质保期内若有质量问题的，乙方应在接到甲方通知之日起5天内修复，如乙方拒绝修复或不按期修复的，甲方将聘用技术人员组织修复，费用从质保金中列支。▲六、设计要求:1.先锋村传统村落建筑修缮的总体布局与环境：总体布局应分区明确，处理好内部空间与建筑的关系；合理安排各种功能的布局及衔接。2.给排水、电气等设计应符合国家、省和衢州市现有各项规范以及学校建设标准。3.综合管线：绘制综合管线图，合理确定竖向标高，处理好自用管线与市政衔接的问题，自用管线不得超出建筑用地范围。在各关键节点应充分考虑，留有预留。4.建筑节能：注重建筑节能设计，从各专业的角度考虑节能的可靠性和可行性，并符合国家有关建筑节能的强制性规范。采用先进的节能材料和设备利用先进的工艺最大限度的降低能耗。其他要求：所需材料须实用便与采购。第四部分评标办法一、评标方法1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。2.评标委员会由政府采购评审专家库里随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库里随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。二、评标标准评标内容细则内容分值报价价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；计算结果保留至小数点后两位。注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。0-30产品技术参数提供技术偏离表，根据所投产品的技术参数及技术要求的响应程度打分：1.技术参数及技术要求全部满足得11分。（其中标注▲的内容为必须满足的实质性内容，如有负偏离将作为无效投标）；2.一般参数（非▲、★号），每一项“负偏离”扣0.5分；3、核心参数（带★号）每一项“负偏离”扣1分；注：1.检测报告编号需在国家认证认可公共服务平台查询，并提供https://www.cnca.gov.cn/查询截图，如评标过程中通过该网址无法查证投标人所提供的检测报告的，则不得分。2.非生产厂家投标的，可以提供生产厂家的检测报告，但需加盖生产厂家公章，否则不得分。3.提供检测报告时需同步提供评分内容索引表，便于查找，如报告模糊或编排混乱导致投标文件被误读或评标委员会查找不到对应参数的，则不得分。4.扣完为止，未提供不得分，应标参数及技术要求与实际提供产品不符做虚假应标处理。0-11企业业绩2022年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有同类的工程采购项目，每提供一个得1分，最高得3分。（以投标文件中提供的中标通知书和合同扫描件为准评分，缺一不得分；如合同无法体现项目采购内容的不得分。）0-3对本项目的设计方案分析评委根据供应商提供的针对本项目的设计方案解决措施是否明确、合理、可行、可靠可行进行评议：内容基本提及的得4分；内容可基本实施的得6分；内容操作性强的得8分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得10分。注：未提供的不得分。0-10进度保证方案和措施评委根据供应商针对本项目实施进度安排、施工方案是否明确、合理、可行、可靠进行评议：内容基本提及的得3分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得5.5分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得7分。注：未提供的不得分。0-7质量保证措施评委根据供应商针对本项目的质量保证措施的合理性、可行性进行评议：内容基本提及的得5分；内容可基本实施的得6分；内容操作性强的得7.5分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得9分。注：未提供的不得分。0-9服务技术团队情况评委根据供应商针对本项目实施的技术力量和人力资源方案的的合理性、可行性进行评议：内容基本提及的得3分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得5.5分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得7分。注：未提供的不得分。0-7安全文明保证措施评委根据供应商针对本项目的安全文明保证措施的合理性、操作性、可行性进行评议：内容基本提及的得3分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得5.5分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得7分。注：未提供的不得分。0-7安装调试方案评委根据供应商针对本项目的安装调试方案的合理性、可行性进行评议：内容基本提及的得5分；内容可基本实施的得6分；内容操作性强的得7分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得8分。注：未提供的不得分。0-8售后服务1、质保期：符合采购文件要求的不得分，每增加1年加1分，最高得2分。2、服务响应时间承诺：供应商接到采购人报修通知（电话等）后提供1小时以内响应，3小时到达现场，8小时以内完成采购人提出的维修要求的（特殊情况经与采购人协商可延长至24小时）得1分，否则不得分；到达现场时间每提前1小时，得0.5分，最高得1分。本项最高得2分。3、质保期内和质保期外的售后服务承诺：后续技术支持和维护能力，对服务承诺的保障措施，上门维护、升级服务，对故障响应，解决问题所采取的措施等内容进行评议。内容基本提及的得4分；内容可基本实施的得2分；内容操作性强的得3分；内容科学合理，贴合项目实际情况的得4分。0-8备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号、内容、对应页码、自评分）提供评标标准相应的商务技术资料，提交自评分表（格式可自拟）。三、评标程序3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。3.4报价评审。3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务技术得分最高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。四、评标中的其他事项4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；4.2.3未按照格式提供投标函、开标一览表（报价表）；4.2.4资格、商务技术文件存在投标报价的；4.2.5采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；4.2.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；4.2.7投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；4.2.8投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;4.2.9投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;4.2.10报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;4.2.11投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；4.2.12投标人提供虚假材料投标的；4.2.13投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；4.2.14投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；4.2.15投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；4.2.16投标文件商务技术得分低于商务技术总分60%的，其投标无效。4.2.17法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；5.4因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。第五部分拟签订的合同文本合同编号：政府采购合同参考范本（工程类）第一部分合同协议书发包人（全称）：江山市张村乡人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定和招投标文件等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）2.工程地点：江山市张村乡先锋村3.工程立项批准文号：/4.资金来源：5.工程内容：施工图范围内黄大谋故居修缮工程。本次改造地上一层，总建筑面积约442㎡，含室内改造，水电安装，定制展馆广告采购等。(详见施工图纸、招标文件)。6.工程承包范围：施工图范围内黄大谋故居修缮工程。本次改造地上一层，总建筑面积约442㎡，含室内改造，水电安装，定制展馆广告采购等。(详见施工图纸、招标文件)。承包人对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行总承包，对质量、工期、现场安全等实行统一管理。二、合同工期计划开工日期：2025年月日（实际开工时间以开工令为准）。计划竣工日期：年月日工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准要求工程质量标准：一次性验收合格四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）元(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）元(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）元(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）元(¥元)。2、合同价格形式：单价合同。3、发包人向承包人支付工程价款及其它应当支付的款项均需汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应开具增值税税率为9%的建筑业增值税专用发票。4、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。五、项目经理承包人项目经理：，项目经理注册证书号：。安全生产考核合格证书号：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中选通知书（如果有）；（2）响应函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在江山市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人签字并加盖公章生效。十三、合同份数本合同一式捌份，其中正本贰份，发包人和承包人各执壹份，副本陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。当正本与副本不一致时，以正本为准。发包人(公章)：承包人(公章)：江山市张村乡人民政府法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：或或委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：组织机构代码:组织机构代码：地址：江山市张村乡地址：邮政编码：324100邮政编码：324100电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款略，详见建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及招标补充文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：/。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）招标文件及招标补充文件；（2）合同协议书；（3）中选通知书；（4）响应函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单。。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；发包人向承包人提供图纸的数量：全套经图审通过的施工图纸八套（含竣工图两套）；发包人向承包人提供图纸的内容：须印章齐全、载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：由施工方编制的与施工有关的一切必要文件；承包人提供的文件的期限为：收到发包人（监理人）通知后3天内；承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：现场接收；发包人指定的接收人为：派驻现场的项目负责人。承包人接收文件的地点：现场接收；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：现场接收；监理人指定的接收人为：总监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定由承包人负责并承担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际施工的分部分项工程量清单项目（含技术施费的分部分项工程量清单项目）的工程量增加或减少超过本项目招标工程量清单数量（15%）及以上。2.发包人2.2发包人代表：姓名：；职务：；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全权负责工地现场有关管理、签证事宜。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照江山市工程竣工资料备案要求。承包人需要提交的竣工资料套数：3套纸质竣工资料（原件），同时提交符合档案专项验收要求的资料电子版。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：在竣工验收（含消防及其它各专项验收）后15天内必须把竣工资料交给发包人，待竣工资料齐全后方能支付竣工后工程款。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。（10）承包人应履行的其他义务：①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：签订合同后5天内提供施工现场总平面布置图供监理人、发包人组织审核，并根据审查意见进行修改完善；承包人应无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量、进度和造价进行监督管理。若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为，发包人及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工，由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。②承包人应积极配合项目使用单位或发包人办理临时接水接电和竣工接水接电工作。发包人应在竣工接水接电完成（即永久性通水通电完成）后组织本工程竣工验收；③承包人与发包人签订施工合同后，按《江山市建设工程领域全面实施民工实名制管理等四项制度的工作方案》的通知（江建设〔2017〕116号）要求在项目所在地银行开设农民工工资专用账户。④应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供当月已完成工程量统计报表和下月工程进度计划，一式三份，报监理人审核后，由监理人报送发包人一份；⑤承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；⑥向发包人提供的办公和和生活房屋及设施的要求：承包人需向发包人提供办公用房两间及桌椅等；⑦需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：承包人自行办理，相应费用包含在签约合同价内；⑧已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未移交项目使用单位之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏或失窃，由承包人负责修复或更换，并承担相应费用；⑨承包人应做的其他工作：a、承包人应遵守江山市关于建筑垃圾集中清运等有关管理规定；b、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，相应费用包含在签约合同价内；c、承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定做好施工场地的清洁卫生工作，工程结束后必须将施工现场清理干净，所需费用由承包人负担。⑩双方约定承包人应做的其他工作：为保证工程按时完成，承包人应考虑自备发电机，以备停电时急用；⑪承包人办理消防验收手续并取得消防验收合格证书；⑫由承包人承担的费用有：规划公告牌，由中选人在文明施工图牌中一并包括，不另支付；室内空气检测费；环境检测费；噪音检测费；电气设施等电位检测费用；避雷装置施工跟踪检测费（不含电气设备等电位接地检测）；施工现场意外伤害险(雇主责任险)；永久性质量牌等由承包人自行报价，发包人已将以上各项费用计入总造价，以上各项费用一次性包干；⑬施工现场接水接电接口位置根据供水、供电部门的设置提供。承包人不能以任何理由就接口位置问题提出费用补偿；⑭承包人原则上不得变更项目班子管理人员，因承包人原因确需更换，或发包人认为相关人员无法履职，要求其更换的，由承包人向发包人提出申请，要求审批、备案，更换的项目班子管理人员资质、信用等级不得低于原先的约定。除因死亡、重大疾病、其他突发事件等不可抗力外，承包人应按照项目规模向发包人支付违约金。项目经理更换计取违约金5万元/人次，其他人员1万元/人次3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号码：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：正常施工期间项目经理月度驻守率在80%以上。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任。。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理月到岗率不足合同约定的天数，每天计取500元的违约金，每月结算，在支付当期进度款前交清；连续一个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序），同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在响应申请时自行选定、且经后审通过的拟派项目经理在工程施工建设全过程中均不得更换，必须按本专用合同条款要求的天数到位，如因特殊原因不能到位需更换的，必须经发包人审核同意后报行政主管部门审批，批准后方可更换。对未经批准更换项目经理的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，发包人不再支付所有本应支付给承包人的工程款和其他各项费用，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理因履职不到位等情况，经发包人查实后要求更换的，承包人应当在14天内办理更换手续，同时按3.1条款标准支付违约金。承包人无正当理由拒不更换的，按3.1条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：计取承包人违约金10000元，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方终止合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：特殊情况向发包人请假并经发包人同意的除外。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在响应申请时自行选定、且经后审通过的拟派项目技术负责人及项目班子其他成员在工程施工建设全过程中均不得更换，必须按本专用合同条款要求的天数到位，如因特殊原因不能到位需要更换的，必须经监理人审核报发包人批准，更换后人员必须是本企业相应职称和资格人员，并符合招标文件的相应要求。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：法定工作日承包人主要施工管理人员岗位到位率必须为80%，若因休假不能到岗的，承包人必须派相应岗位的本企业施工管理人员顶替其岗位工作。法定工作日项目技术负责人月度驻守工地到位率不得少于80%；法定工作日施工员、质量员、安全员月度驻守工地到位率不得少于90%。承包人如没有达到上述要求，则由承包人承担违约责任，并从履约保证金中扣除违约金，每次数扣除的违约金分别如下：项目技术负责人每天500元；项目班子其他成员每人每天300元。发包人在工程进度款中先预以扣除，最高扣除额以履约保证金为限。连续一个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序），同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。以上3.2条及3.3条违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程基建账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。发包人将对项目经理按照《江山市建筑施工企业、项目经理和监理单位、项目总监违规扣分实施细则》文件（江建建[2012]3号）进行考核，情节严重的，（将上报建设行政主管部门作为建筑市场不良行为予以记录和公示。）3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包签约合同价关于分包签约合同价支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交工程施工现场之日起，直到工程竣工验收合格，承包人向项目使用单位移交工程实物之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式有现金、银行保函、保险保函三种；金额：履约担保金额为签约合同价（扣除暂列金额）的2%；合计人民币：元履约担保期限：自提供担保之日起至工程竣工验收合格（含消防及其它各专项验收）、资料收集好、完成备案后止，涉及评杯工程的，必须保证有相应于评杯的处罚额度的履约担保至评杯结果公布。承包人应保证履约担保在以上期限内一直有效。在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金的，由承包人必须按发包人要求的时间将违约金以现金方式交入本工程基建账户，逾期不交纳的，发包人按相关合同条款执行或启动有关理赔程序。办理期限：施工合同签订前办理。以现金形式交纳的履约保证金:应由承包人基本账户出具(采用银行汇票或转帐支票方式)，缴存至发包人指定的银行帐户，待工程竣工验收合格、资料收集好、完成备案后退还(不计息)，如有违约行为，由承包人将违约金交入本工程基建账户后无息退还。以银行保函或保险保函形式交纳的：办理前须有发承包双方共同认可，保函出具后，任何单位不得无故拒绝。保函的有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，每天按保函金额的万分之五计取违约金，从保函失效之日起算，履约担保未办理的，可按本条上述约定计取违约金。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见本工程监理合同。关于监理人的监理权限：（1）工程设计中的技术问题，向设计人提出建议；（2）审批工程施工组织设计和技术方案，并向承包人提出建议；（3）主持本工程建设有关协作单位的组织协调；（4）工程上使用的材料和施工质量的检验权；（5）工程施工进度的检查、监督权；（6）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的初审和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）发布开工令、停工令、复工令；（2）对承包人合同规定的义务提出变更；（3）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人需向监理人提供办公用房一间及桌椅等。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格。关于工程奖项的约定：在竣工验收中，若一次性验收不合格的，则承包人除了承担返修费用及工期外，发包人还将扣除承包人合同价3%的违约金。5.1.2乙方必须严格按照施工图纸、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中。(2)施工单位必须参保施工现场意外伤害险（雇主责任险）等国家规定的工程险种，费用由施工单位自行承担；(3)承包人在施工中必须对其承包的工程区域的安全负有全部责任。为此，必须建立安全管理网络，制定安全管理措施，设置由于施工可能给第三者造成危险的防护措施，并经常检查，防止事故发生和机械设备、材料的损失。承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及发包人利益时，发包人将向承包人索赔。(4)承包人应对施工人员强化安全意识教育，教育职工必须严格按照操作规程作业，严禁违章作业。由于承包人造成的一切安全事故（包括第三者原因），均由承包人自负其责，发包人不承担任何责任和支付任何费用。(5)如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将详细情况书面报告监督单位和发包人。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监督部门和发包人。如果现场发生重大交通事故，承包人应快报告监督部门，同时应迅速报告当地公安交通管理部门。(6)本工程施工期间出现的所有安全事故由承包人负责，与发包人无关。。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按相关规定执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人不得将材料、废渣等随意丢弃，同时必须做到施工场地临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活垃圾袋装化清理、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工、安全施工，建立重大施工报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前办理施工许可证时，支付签约合同价中安全防护、文明施工措施费总额。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：中选通知书办理完成之日起7日历天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：中选通知书办理完成之日起7日历天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：中选通知书办理完成之日起7日历天内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中选通知书办理完成之日起7日历天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期第1天至第30天，每天按1000元计算违约金；逾期第31天至第60天，每天按1500元计算违约金；逾期第61天以上的部分，每天按3000元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除全部工程履约保证金。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.5承包人采购材料设备的约定：①材料设备采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须首先经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格，然后报发包人批准才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，直至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由承包人自负。②当承包人选定的生产厂和品牌达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自行承担。③根据上级有关部门要求，在工程项目竣工验收前，发包人需按照《民用市政公用工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）有关要求，对工程进行室内空气质量检测，发包人不另行计费，相关费用由承包人承担。④所有暂定价项目、暂定价材料由发包人、监理人对产地、品牌、质量、价格签证后方可采购。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）发包范围内所需建筑材料由承包人根据本招标文件、设计技术文件和国家有关标准、规范规定的具体要求进行采购，所有材料和设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料、设备均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到设计预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。（2）承包人在响应文件中明确的材料及成品的品牌、注册商标和生产厂家中选后未经发包人认可不得调换。如有另外推荐品牌须经发包人同意，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理人、发包人确认同意后方可采购，否则，发包人不予支付工程款。（3）所有暂定价项目、暂定价材料由发包人、监理人对产地、品牌、质量、价格签证后方可采购。发包人也可采用招标的方式采购。发包人采用招标方式确定的暂定价项目、暂定价材料，发包人支付此款项给承包人时，工程款到账后10天内支付给分包单位，承包人不得截留、扣压该款项，否则发包人有权从支付承包人的工程款中直接支付给暂定价项目、材料的中选人，并对承包人处以暂定价项目、暂定价材料中选价10%的违约金。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程变更的范围必须符合江山市人民政府《关于印发江山市政府投资项目工程变更管理办法的通知》江政发[2016]87号文件要求，并按照本文件要求的变更审批程序审核批准后，承包人才能予以实施；未按本文件规定审批的，不得实施，擅自实施的竣工结算时不予认可。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按照江山市人民政府《关于印发江山市政府投资项目工程变更管理办法的通知》江政发【2016】87号文件规定审核批准的工程变更，或招标工程量清单中出现漏项、缺项、项目特征描述有误的，按如下原则处理：（1）工程设计变更部分的工程量以变更设计施工图审核量为准，其相应综合单价按以下方法调整：①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目的综合单价确定；②已标价工程量清单或预算书没有相同项目但有类似项目的，参照类似项目的综合单价确定；③无投标综合单价的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中选人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。因设计变更造成的工期增加，按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整，费用不再另行增加。（2）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超出15%（含15%）的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，或超合同总价2%以上的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和响应文件的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中选单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中选人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。（3）工程量清单中如出现漏项、缺项或清单项目特征描述有误的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中选单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中选人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。。10.4.2变更估价程序：变更估价程序必须符合江山市人民政府《关于印发江山市政府投资项目工程变更管理办法的通知》江政发[2016]87号文件要求。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：按专用条款11条第3种方式（3）.C执行。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额作为不可预见费，实际发生时按实结算，不发生时不予支付，在合同进度款支付中暂不支付。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：部分调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：（1）钢材、水泥、砖、现浇现拌混凝土、水泥砂浆、钢筋混凝土管的价格调整按实际开工之日至主体验收内的信息价的平均价与招标时信息价的差价按实调整，价差部分取费只计取税金，不计取其他费用。（1）沥青混凝土的价格调整按主体验收之日至初验之日内的信息价的平均价与招标时信息价的差价按实调整，价差部分取费只计取税金，不计取其他费用。（3）因项目使用单位原因，在工程中选后(以中选通知书时间为准)三个月以上不能进场施工的，按原预算的基期信息价与实施施工延迟日期的前一至两个月信息价的差价进行调整(原开标月份与原预算基期信息价月份相差一个月的按一个月调整，相差两个月的按两个月调整)。（4）业主参考价、暂定价、暂估价的结算：a.所有发包人提供参考价格的材料，承包人可调查市场价格自行确定报价，但材料的规格、型号、技术要求等必须符合发包人要求，并经发包人、监理人认可后方可使用，自行组价项目一次性包死，结算不再调整。如自行组价的项目承包人不能采购到指定规格、型号、技术要求的产品令发包人满意，发包人可直接自行采购。材料款从承包人签约合同价中扣除，单价按发包人提供的参考价，数量按施工图工程量；承包人对发包人自行采购的产品必须无条件地负责施工或安装。b.暂定价材料的品牌、规格，型号和价格经发包人、项目使用单位、监理人签证认可后方可使用，发包人也可采用招标方式采购，承包人必须无条件地负责施工或安装。暂定价项目、暂定价材料的结算方式：价格按签证价或以招标方式确定的中选价进入结算。c.暂估价项目的结算方式：按发包人提供的施工图纸进行施工，结算按照招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和响应书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按承包人响应时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为%。d.其它价差：按衢住建办[2020]37号文件规定的调价范围和调价方式执行。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。此签约合同价中包含的风险范围为：/。a、合同执行期内，响应材料价格的市场变化；/。a、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；/。c、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；/。d、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安、绿化、占道等。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：按专用合同条款11条价格调整第3种方式执行。2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按施工预算同口径编制。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量按实结算。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：发包人元暂列金额在合同进度款中不包括。按照国家有关规定，结合本工程实际情况，按工程进度经监理工程师确认签字报发包人、财政等部门审核后支付工程款。暂列金额在合同进度款支付中暂不支付。具体支付如下：12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：当工程全部完成通过验收合格后支付至合同价款的70%，待工程结算审计并收齐本工程所有相关资料后支付至审计价款的98.5%，余款1.5%作为工程的质保金，质保期二年，质保期内无质量问题的一次性付清。质保期内若有质量问题的，乙方应在接到甲方通知之日起5天内修复，如乙方拒绝修复或不按期修复的，甲方将聘用技术人员组织修复，费用从质保金中列支。注：本合同价格包括项目整体项目所需的深化设计费、设备费、材料费、运输装卸费、安装费、项目提升所需的房屋建筑与装饰费用、人工费和税费等一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及合同实施过程中的应预见和不可预见的全部费用。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程，验收原则上不得使用皮尺作为验收工具；13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人在竣工验收后15天内提供完整纸质竣工备案资料2套。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.1分部分项工程，验收原则上不得使用皮尺作为验收工具；13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算申请单后15天内。发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格并完成备案，承包方应将交工验收结算单递交发包方审核，发包方在15天内核实完毕交审计单位审查，待竣工结算经审核完毕各方签字盖章确认，办理完毕相关工程档案资料存档移交、签署竣工结算证书后支付至审定结算价的全部余款。【工程质量保证金以现金方式交纳的：在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的1.5%的工程质量保证金；工程质量保证金待缺陷责任期满二年后无质量问题退还。】关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.3工程审计费承包人结算送审造价若与审定造价差额在5%以（含5%）内，则审计费用由发包人承担；送审造价与审定造价差额在5%以上，则5%以内（含5%）差额部分审计费用由发包人承担，超出5%以上差额部分的审计费用由承包人承担。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：2份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任书终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：二年。缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式交纳：第１种方式：采用现金交纳的方式：工程结算价（审计价）的1.5%第２种方式：采用保险交纳的方式：签订质量保证金保险，保险金额为工程合同金额（不含暂列金额）的1.5%。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：质量保证金保函。关于质量保证金的补充约定：：①以现金方式交纳的：按工程结算价（审计价）的1.5%作为工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满二年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；②以保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的1.5%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按专用合同条款16.2.2条执行。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、在工程管理中，若发现沥青回炉料，将根据所用回炉料的总额双倍处罚；在基础、主体、竣工验收中，若一次性验收不合格的，则承包人除了承担返修费用及工期外，发包人还将扣除承包人签约合同价3%的违约金。2、工程质量或安全在江山市住建局（含质检站或安监站）组织的季度、月巡查中受到通报批评的，违约金1000元/次；在衢州市级组织的检查中受到通报批评的，违约金2000元/次；在省级组织的检查中受到通报批评的，违约金4000元/次。上述违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程基建账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。3、在质量保修期内季度、月巡查中发现问题后施工方要及时整改，如施工方拒绝整改的将作为不良行为纪录上报有关部门。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：根据建筑工程有关投保规定，承包人必须投保施工现场意外伤害险等险种。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人当地人民法院起诉。1.1.1.1.21其他补充条款21.1应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。应当认为，承包人已经确认其提交的响应文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的响应文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：（1）承包人根据合同应承担的全部义务；（2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。21.2解除合同后，招标人有权依序确定其他中选候选人为中选人并与其签订合同。21.3承包人应承认并遵守发包人现有关于工期、工程项目管理等规定，承包人一旦中选必须严格按发包人规定实施，如未按规定实施所引起的一切后果均由承包人承担21.4承包人施工组织方案中的交通组织绕行方案必须通过交警主管部门的审批同意后，方可实施。21.5根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件及浙江省有关“营改增”的相关文件要求，本工程支付工程款时必须提供增值税发票（或普通发票）。（注：在合同签订时，如专项条款中有需要进一步明确的事项，可以在签订合同时加以确定；如合同履行中双方存在异议的，另行商定并签订补充协议，合同至此结束。）附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件12：建设工程廉政合同附件13：工程施工安全生产合同附件14：履行标后管理第一责任人承诺书附件15：标后诚信履约承诺书附件3工程质量保修书发包人（全称）：江山市张村乡人民政府承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋市政工程质量保修办法》、《给水排水管道工程施工及验收规范》和《城市绿化工程施工及验收规范》，经协商一致，对先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程、管线工程、排水排污管道等市政设施，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》等有关规定，约定本工程的质量保修期如下：2.1.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.1.2电气管线、上下水管线安装工程为2年；2.1.3供热及供冷为2个采暖期及供冷期；2.1.4电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；2.1.5住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年2.1.7其他约定：本工程质量保修期为二年。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人在收到发包人要求对本工程范围内项目进行维修的书面通知后，三天内必须安排维修，否则发包人有权安排其它企业人员进行维修，维修的费用在工程质保修金中开支，并处以维修费用两倍罚金。3.2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、双方约定的其他工程质量保修事项：①以现金方式交纳的：按工程结算价（审计价）的1.5%作为工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满二年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；②以保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的1.5%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：江山市张村乡人民政府法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：2025年月日2025年月日附件6：承包人主要施工管理人员表本项目拟配备的主要管理、技术人员岗位姓名学历职称专业技术要求项目负责人具有建筑工程专业建造师注册证书、安全考核合格证书（B证）项目技术负责人具有建筑工程专业及以上职称施工员具有建筑工程专业岗位资格证书质量员具有建筑工程专业岗位资格证书材料员具有岗位资格证书资料员具有岗位资格证书安全员具有安全考核合格证书（C证）注：中选人必须在办理中选通知书前，按上表要求组建项目班子，并按以下要求提供证明材料：1）上表人员证书复印件（加盖公章），并提供原件或电子证书（从政务网上获取的，需印有二维码及发证机构电子签章，并加盖公章）由招标人核验；2）社保证明：由社保机构盖章确认的本企业为该项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员交纳养老保险的证明，证明时间必须在办理中选通知书前的30天内（从政务网获取的，需印有社保机构电子签章，并加盖公章），已退休的提供退休证明和劳动合同，但年龄超过65周岁的不予认可；3）项目负责人与招标时的人员一致，上表人员不得重复兼职；4）上表人员均在“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台”注册入库（注：年度零星等不需申领施工许可证的工程本条不作要求)。填报单位：(盖章)2025年月日附件12先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）廉政合同为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）的项目法人江山市张村乡人民政府(以下称甲方)与承包商(以下称乙方)，特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及有关规定。(二)严格执行先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）的合同文件，自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。(四)建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。(二)甲方不得有意刁难、拖欠承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。(五)甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方义务(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。第五条双方约定本合同由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。第六条本合同有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。第七条本合同作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。本合同甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)江山市张村乡人民政府法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）地址：江山市张村乡先锋村地址：电话：电话：2025年月日2025年月日附件13：先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）安全生产合同为在先锋村传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升项目（二期）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主江山市张村乡人民政府（以下简称：“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本
投标 / 标书制作要点（原创）
本传统村落古建筑修缮工程及人居环境整治提升涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
