重庆市配电房、发电机机组改造 柴油发电机组招标公告（重庆市荣昌区人民医院2022）
荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目采购公告
发布日期： 2022年8月7日
一、采购方式：
竞争性谈判
采购执行编号：YJ-22B0006
二、预算金额：
580,605.07元
三、项目详情概况
分包号：1
分包内容
预算金额
数量
单位
简要技术要求
荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目
580,605.07
1.0
批
具体详见竞争性谈判文件。 注：1、采购预算进行双控，即总价控制和所有分项报价控制。供应商的谈判报价总价和各清单子项均不得超过最高限价。 2、材料产品质量必须符合国标标准。
预算金额总计：580,605.07元
四、供应商资格要求
参与采购活动的供应商需满足以下条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（三）本项目的特定资格要求：
1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备国家电力监管委员会（或国家能源局）颁发的承装（修、试）电力设施许可承装五级及以上资质。
2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
注：提供有效的资质证书、安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并加盖供应商公章。
3、重庆市外施工企业参与本项目竞争性谈判须按照渝建发【2016】22号文执行。《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，提供外地入渝施工企业“企业基本信息”截图。（提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件加盖单位公章或提供外地入渝施工企业“企业基本信息”截图加盖单位公章）。
注：若分公司参与本项目竞争性谈判响应的，须具有总公司唯一授权委托书参与响应，竞争性谈判文件中所要求提供的相关企业及人员资料可提供总公司的。
五、获取采购文件的地点、方式、期限及售价
获取文件期限:2022年8月7日 至 2022年8月11日
文件购买费:500.00元
获取文件地点：凡有意参加谈判的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
方式或事项：
（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。
（二）凡有意参加的供应商，请在“行采家”平台下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（三）各供应商递交投标文件时在投标（开标）地点向采购人缴纳招标文件购买费。
（四）根据采购公告要求的方式按时完成报名、提交投标文件
（五）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：
1、按时递交了响应文件；
2、按时足额缴纳了保证金和竞争性谈判文件购买费。
六、谈判响应文件递交信息
谈判响应文件递交开始时间： 2022年8月11日 14:00
谈判响应文件递交结束时间： 2022年8月11日 14:30
谈判响应文件递交地点：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号。
七、评审信息
谈判时间： 2022年8月11日 14:30
谈判地点：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号。
八、联系方式
1、采购人：重庆市荣昌区人民医院
采购经办人：曹先生
采购人电话：023-46331363
采购人地址：荣昌区后西街169号
代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司
代理机构经办人：段女士
代理机构电话：023-46338677 15320527498
代理机构地址：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号
九、附件
工程量清单（挂网版）.rar
工程量清单（挂网版）.rar
荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造设计20220311(2).rar
荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造设计20220311(2).rar
荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程 发布稿.doc
荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程 发布稿.doc
免责声明：
采购人在本页面发布的任何信息应当真实、有效、完整，并对发布的信息承担相应法律责任。
重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程封-2招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价(小写)：招标控制价(小写)：招标控制价(小写)：580605.07580605.07580605.07580605.07580605.07580605.07580605.07(大写)：(大写)：(大写)：伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分其中:安全文明施工费用(小写):其中:安全文明施工费用(小写):其中:安全文明施工费用(小写):其中:安全文明施工费用(小写):5529.395529.395529.395529.395529.395529.39(大写)：(大写)：(大写)：(大写)：伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分招标人：招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专用章)(单位资质专用章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖)(签字或盖)(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日时间：年月日时间：年月日时间：年月日表-02表-02建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表建设项目施工图预算汇总表工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程第1页共1页第1页共1页序号单项工程名称金额(元)金额(元)其中其中其中其中序号单项工程名称金额(元)金额(元)暂估价(元)安全文明施工费(元)安全文明施工费(元)规费(元)1重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程580605.07580605.075529.395529.393783.73合计合计580605.07580605.075529.395529.393783.73注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于建设项目施工图预算的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03表—03单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表单项工程招标控制价汇总表工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程工程名称：重庆市荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造工程第1页共1页第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中其中其中其中其中序号单位工程名称金额（元）暂估价（元）安全文明施工费（元）安全文明施工费（元）安全文明施工费（元）规费（元）1电气工程529453.343919.013919.013919.012695.352土建工程51151.731610.381610.381610.381088.38合计合计580605.075529.395529.395529.393783.73注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04表-04单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第1页共1页第1页共1页序号序号汇总内容汇总内容汇总内容汇总内容金额(元)金额(元)其中：暂估价(元)11分部分项工程费分部分项工程费分部分项工程费分部分项工程费43070.8643070.861.11.1A建筑工程A建筑工程A建筑工程A建筑工程43070.8643070.8622措施项目费措施项目费措施项目费措施项目费2308.542308.542.12.1其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费1610.381610.3833其他项目费其他项目费其他项目费其他项目费44规费规费规费规费1088.381088.38－55税金税金税金税金4683.954683.95－投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+551,151.7351,151.73注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08表-08表-08表-08表-08表-08措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表工程名称：土建工程工程名称：土建工程第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称金额(元)金额(元)金额(元)序号项目名称项目名称合价合价其中：暂估价1施工技术措施项目施工技术措施项目2施工组织措施项目施工组织措施项目2308.542308.542.1其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费1610.381610.382.2建设工程竣工档案编制费建设工程竣工档案编制费44.2944.29措施项目费合计=1+2措施项目费合计=1+2措施项目费合计=1+22308.542308.54表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第1页共6页第1页共6页第1页共6页第1页共6页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价AA建筑工程建筑工程建筑工程建筑工程1011601001001011601001001砖砌体拆除砖砌体拆除[项目特征]1.砌体名称:砌体墙2.砌体材质:标准砖3.拆除高度:综合考虑4.场内运距:投标人自行考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输[项目特征]1.砌体名称:砌体墙2.砌体材质:标准砖3.拆除高度:综合考虑4.场内运距:投标人自行考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m330.5630.5644.042010401003001010401003001实心砖墙实心砖墙[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:标准砖2.墙体类型:内墙3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及现行规范要求[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:标准砖2.墙体类型:内墙3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及现行规范要求[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输m330.5630.56507.1本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第2页共6页第2页共6页第2页共6页第2页共6页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价3011201001001011201001001墙面一般抹灰墙面一般抹灰[项目特征]1.墙体类型:砌体墙2.底层厚度、砂浆配合比:满足现行规范要求[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝[项目特征]1.墙体类型:砌体墙2.底层厚度、砂浆配合比:满足现行规范要求[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝m249.0849.0827.944011406001001011406001001乳胶漆乳胶漆[项目特征]1.基层类型:腻子层2.腻子种类:成品腻子膏3.刮腻子遍数:2遍4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、油漆[项目特征]1.基层类型:腻子层2.腻子种类:成品腻子膏3.刮腻子遍数:2遍4.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、油漆m249.0849.0820.89本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第3页共6页第3页共6页第3页共6页第3页共6页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价5011105003001011105003001踢脚线踢脚线[项目特征]1.踢脚线高度:120mm2.粘贴层厚度、材料种类:满足设计及现行规范要求3.面层材料品种、规格、颜色:与原拆除类型相同[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴、磨边4.擦缝5.磨光、酸洗、打蜡6.刷防护材料7.材料运输[项目特征]1.踢脚线高度:120mm2.粘贴层厚度、材料种类:满足设计及现行规范要求3.面层材料品种、规格、颜色:与原拆除类型相同[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴、磨边4.擦缝5.磨光、酸洗、打蜡6.刷防护材料7.材料运输m10.410.418.066011104002001011104002001天然软木板天然软木板[项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:天然软木板[工作内容]1.基层清理2.基层铺设3.面层铺贴4.刷防护材料5.材料运输[项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:天然软木板[工作内容]1.基层清理2.基层铺设3.面层铺贴4.刷防护材料5.材料运输m27.687.68154.437010501006001010501006001发电机基础发电机基础[项目特征]1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C30[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护[项目特征]1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C30[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m31.541.54747.39本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第4页共6页第4页共6页第4页共6页第4页共6页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价8010516002001010516002001预埋铁件预埋铁件[项目特征]1.钢材种类:综合2.规格:综合3.铁件尺寸:详设计[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装[项目特征]1.钢材种类:综合2.规格:综合3.铁件尺寸:详设计[工作内容]1.螺栓、铁件制作、运输2.螺栓、铁件安装t0.3250.3258505.429010501001001010501001001地坪地坪[项目特征]1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C30[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护[项目特征]1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C30[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m38.528.52572.4610011610002001011610002001金属门窗拆除金属门窗拆除[项目特征]1.室内高度:按实际情况2.门窗洞口尺寸:按实际情况3.场内运距:投标人自行考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输[项目特征]1.室内高度:按实际情况2.门窗洞口尺寸:按实际情况3.场内运距:投标人自行考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m2151516.44本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第5页共6页第5页共6页第5页共6页第5页共6页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价11010807001001010807001001铝合金窗铝合金窗[项目特征]1.窗代号及洞口尺寸:详设计2.框、扇材质:铝合金3.玻璃品种、厚度:满足设计及现行规范要求[工作内容]1.窗安装2.五金、玻璃安装[项目特征]1.窗代号及洞口尺寸:详设计2.框、扇材质:铝合金3.玻璃品种、厚度:满足设计及现行规范要求[工作内容]1.窗安装2.五金、玻璃安装m21515321.7212011609001001011609001001栏杆、栏板拆除栏杆、栏板拆除[项目特征]1.栏杆(板)的高度:按实际情况2.栏杆、栏板种类:按实际情况3.场内运距:投标人自行考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输[项目特征]1.栏杆(板)的高度:按实际情况2.栏杆、栏板种类:按实际情况3.场内运距:投标人自行考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m101011.1913011503001001011503001001栏杆恢复栏杆恢复[项目特征]1.扶手材料种类、规格:详设计2.栏杆材料种类、规格:详设计3.栏板材料种类、规格、颜色:详设计[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.刷防护材料[项目特征]1.扶手材料种类、规格:详设计2.栏杆材料种类、规格:详设计3.栏板材料种类、规格、颜色:详设计[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.刷防护材料m2020320.24本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第6页共6页第6页共6页第6页共6页第6页共6页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价14011102003001011102003001地砖恢复地砖恢复[项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:详设计2.面层材料品种、规格、颜色:按原有材质[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输[项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:详设计2.面层材料品种、规格、颜色:按原有材质[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输m2101098.7715011204003001011204003001墙砖恢复墙砖恢复[项目特征]1.墙体类型:综合2.安装方式:水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色:按原有材质[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、酸洗、打蜡[项目特征]1.墙体类型:综合2.安装方式:水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色:按原有材质[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、酸洗、打蜡m21010108.82本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程工程名称：土建工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价一一施工技术措施项目施工技术措施项目施工技术措施项目施工技术措施项目本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计表-04表-04单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第1页共1页第1页共1页序号序号汇总内容汇总内容汇总内容汇总内容金额(元)金额(元)其中：暂估价(元)11分部分项工程费分部分项工程费分部分项工程费分部分项工程费450997.24450997.241.11.1C安装工程C安装工程C安装工程C安装工程450997.24450997.2422措施项目费措施项目费措施项目费措施项目费7278.837278.832.12.1其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费3919.013919.0133其他项目费其他项目费其他项目费其他项目费200002000044规费规费规费规费2695.352695.35－55税金税金税金税金48481.9248481.92－投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5529,453.34529,453.34注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08表-08表-08表-08表-08表-08措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表工程名称：电气工程工程名称：电气工程第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称金额(元)金额(元)金额(元)序号项目名称项目名称合价合价其中：暂估价1施工技术措施项目施工技术措施项目615.05615.052施工组织措施项目施工组织措施项目6663.786663.782.1其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费3919.013919.012.2建设工程竣工档案编制费建设工程竣工档案编制费290.5290.5措施项目费合计=1+2措施项目费合计=1+2措施项目费合计=1+27278.837278.83表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第1页共7页第1页共7页第1页共7页第1页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价CC安装工程安装工程安装工程安装工程本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第2页共7页第2页共7页第2页共7页第2页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价1030113008001030113008001柴油发电机（主）360kw柴油发电机（主）360kw[项目特征]1.名称:柴油发电机（主）2.型号:YC500GF1（含并联柜800A、消声器、油箱、排烟管、风管、风阀等）3.发电机型号:EG315-360N34.发动机型号:YC6K600-D305.控制器型号:HGM6110CAN6.机组功率:360kw7.槽钢:10#8.说明:储油设备由柴油发电机设备厂商配套提供,储油箱:要求(密闭、设通气管、呼吸阀)、防止油品流散的措施作要求。日用油箱储油量按3~8h供油量设计为1000L,油箱加工做法参见00D202-2-P59;9.减震减噪及净化处理:柴油发电机房的机房及进、出风道、与建筑结构、墙体接触的支架、挂件、排烟管、桥架的需采用减震降噪处理。上述减震降噪处理由柴油发电机设备厂家成套提供。治理后应满足环境噪声昼间不大于50dB(A),夜间不大于40dB(A)。周边住户房间内昼间不大于45dB(A),夜间不大于35dB(A)。柴油发电机排烟管需做尾气净化处理,并符合环保部门的要求,消声净化设备由柴油发电机设备厂商配套提供;10.安装做法:柴油发电机组安装做法详《应急柴油发电机组安装》00D202-2[项目特征]1.名称:柴油发电机（主）2.型号:YC500GF1（含并联柜800A、消声器、油箱、排烟管、风管、风阀等）3.发电机型号:EG315-360N34.发动机型号:YC6K600-D305.控制器型号:HGM6110CAN6.机组功率:360kw7.槽钢:10#8.说明:储油设备由柴油发电机设备厂商配套提供,储油箱:要求(密闭、设通气管、呼吸阀)、防止油品流散的措施作要求。日用油箱储油量按3~8h供油量设计为1000L,油箱加工做法参见00D202-2-P59;9.减震减噪及净化处理:柴油发电机房的机房及进、出风道、与建筑结构、墙体接触的支架、挂件、排烟管、桥架的需采用减震降噪处理。上述减震降噪处理由柴油发电机设备厂家成套提供。治理后应满足环境噪声昼间不大于50dB(A),夜间不大于40dB(A)。周边住户房间内昼间不大于45dB(A),夜间不大于35dB(A)。柴油发电机排烟管需做尾气净化处理,并符合环保部门的要求,消声净化设备由柴油发电机设备厂商配套提供;10.安装做法:柴油发电机组安装做法详《应急柴油发电机组安装》00D202-2台11191520.95本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第3页共7页第3页共7页第3页共7页第3页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价11.单机试运转要求:满足设计/施工/规范及验收要求12.其他:满足设计/施工/规范及验收要求[工作内容]1.本体安装2.并联柜安装3.消声器安装4.风管安装5.阀门安装6.设备运输7.单机试运转8.补刷(喷)油漆9.设备调试10.保护装置调试11.减震12.减噪13.设备安装相关其他事宜11.单机试运转要求:满足设计/施工/规范及验收要求12.其他:满足设计/施工/规范及验收要求[工作内容]1.本体安装2.并联柜安装3.消声器安装4.风管安装5.阀门安装6.设备运输7.单机试运转8.补刷(喷)油漆9.设备调试10.保护装置调试11.减震12.减噪13.设备安装相关其他事宜2080801007001080801007001双电源转换柜800A双电源转换柜800A[项目特征]1.名称:双电源转换柜2.规格:800A（成套设备含内部电器原件）3.槽钢:8#4.其他:满足设计/施工/规范及验收要求[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.本体安装、单体调试3.电器原件安装4.接地5.运输[项目特征]1.名称:双电源转换柜2.规格:800A（成套设备含内部电器原件）3.槽钢:8#4.其他:满足设计/施工/规范及验收要求[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.本体安装、单体调试3.电器原件安装4.接地5.运输台1137658.48本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第4页共7页第4页共7页第4页共7页第4页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价3030402007001030402007001双电源转换开关1000A双电源转换开关1000A[项目特征]1.名称:双电源转换开关2.电流(A):1000A3.其他:满足设计/施工/规范及验收要求[工作内容]1.本体安装、调试2.补刷(喷)油漆3.接地[项目特征]1.名称:双电源转换开关2.电流(A):1000A3.其他:满足设计/施工/规范及验收要求[工作内容]1.本体安装、调试2.补刷(喷)油漆3.接地组1123587.774030411003001030411003001电缆桥架200*100电缆桥架200*100[项目特征]1.名称:电缆桥架2.型号:200*1003.材质:热浸锌钢4.接地方式:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.本体安装2.接地[项目特征]1.名称:电缆桥架2.型号:200*1003.材质:热浸锌钢4.接地方式:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.本体安装2.接地m61.561.579.35030413001001030413001001桥架支架制作及安装桥架支架制作及安装[项目特征]1.名称:桥架支架制作及安装2.除锈:轻锈3.材质:钢制4.规格:综合考虑5.刷油要求:防锈漆、调和漆各二次[工作内容]1.制作2.安装3.补刷(喷)油漆[项目特征]1.名称:桥架支架制作及安装2.除锈:轻锈3.材质:钢制4.规格:综合考虑5.刷油要求:防锈漆、调和漆各二次[工作内容]1.制作2.安装3.补刷(喷)油漆kg62.3862.3819.08本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第5页共7页第5页共7页第5页共7页第5页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价6030408001001030408001001矿物绝缘电缆BTTZ-150mm2矿物绝缘电缆BTTZ-150mm2[项目特征]1.名称:矿物电缆2.规格:BTTZ-5*150mm23.材质:铜芯[工作内容]1.电缆敷设[项目特征]1.名称:矿物电缆2.规格:BTTZ-5*150mm23.材质:铜芯[工作内容]1.电缆敷设m921.42921.42199.777030408001002030408001002电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV5x10mm2电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV5x10mm2[项目特征]1.名称:电力电缆2.规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV5x10mm23.材质:铜芯4.电压等级(kV):0.6/1KV[工作内容]1.电缆敷设[项目特征]1.名称:电力电缆2.规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV5x10mm23.材质:铜芯4.电压等级(kV):0.6/1KV[工作内容]1.电缆敷设m16.1116.1145.828030408001003030408001003控制电缆WDZBN-KYJ(F)E-450/750V4X2.5mm2控制电缆WDZBN-KYJ(F)E-450/750V4X2.5mm2[项目特征]1.名称:控制电缆2.规格:WDZBN-KYJ(F)E-450/750V4X2.5mm23.材质:铜芯4.电压等级(kV):450/750V[工作内容]1.电缆敷设[项目特征]1.名称:控制电缆2.规格:WDZBN-KYJ(F)E-450/750V4X2.5mm23.材质:铜芯4.电压等级(kV):450/750V[工作内容]1.电缆敷设m16.1116.1115.179030408006001030408006001电力电缆头5x10mm2电力电缆头5x10mm2[项目特征]1.名称:电力电缆头2.规格:5x10mm23.材质、类型:铜芯[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地[项目特征]1.名称:电力电缆头2.规格:5x10mm23.材质、类型:铜芯[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地个22106.49本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第6页共7页第6页共7页第6页共7页第6页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价10030408007001030408007001控制电缆头4X2.5mm2控制电缆头4X2.5mm2[项目特征]1.名称:控制电缆头2.规格:4X2.5mm23.材质、类型:铜芯4.安装方式:450/750V[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地[项目特征]1.名称:控制电缆头2.规格:4X2.5mm23.材质、类型:铜芯4.安装方式:450/750V[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地个2278.8311030408006002030408006002矿物绝缘电缆头150mm2矿物绝缘电缆头150mm2[项目特征]1.名称:矿物绝缘电缆头2.规格:150mm23.材质、类型:铜芯4.电压等级(kV):0.6/1kv[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地[项目特征]1.名称:矿物绝缘电缆头2.规格:150mm23.材质、类型:铜芯4.电压等级(kV):0.6/1kv[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地个1010417.8312030409002001030409002001接地母线-50*5热镀锌扁钢接地母线-50*5热镀锌扁钢[项目特征]1.名称:接地母线2.规格/材质:-50*5热镀锌扁钢3.其他:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆[项目特征]1.名称:接地母线2.规格/材质:-50*5热镀锌扁钢3.其他:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆m29.229.227.5213030409002002030409002002接地母线-40*4镀锌扁钢接地母线-40*4镀锌扁钢[项目特征]1.名称:接地母线2.规格:-40*4镀锌扁钢3.其他:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆[项目特征]1.名称:接地母线2.规格:-40*4镀锌扁钢3.其他:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆m19.519.523.32本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第7页共7页第7页共7页第7页共7页第7页共7页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价1403B00103B001发电机维修、位移发电机维修、位移[项目特征]1.名称:发电机维修、位移2.规格型号:与搬迁设备一致3.设备重量:与搬迁设备一致4.搬迁距离:不足10m5.其他:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.发电机维修、位移2.设备拆除及安装[项目特征]1.名称:发电机维修、位移2.规格型号:与搬迁设备一致3.设备重量:与搬迁设备一致4.搬迁距离:不足10m5.其他:满足设计及相关规范要求[工作内容]1.发电机维修、位移2.设备拆除及安装项111301本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价一一施工技术措施项目施工技术措施项目施工技术措施项目施工技术措施项目1031301017001031301017001脚手架搭拆脚手架搭拆[项目特征]1.搭设方式:综合2.搭设高度:综合3.脚手架材质:综合[工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放[项目特征]1.搭设方式:综合2.搭设高度:综合3.脚手架材质:综合[工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放项11615.05本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计表-11表-11其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表其他项目清单计价汇总表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第1页共1页第1页共1页序号序号项目名称项目名称项目名称计量单位计量单位金额(元)金额(元)备注11暂列金额暂列金额暂列金额项项2000020000明细详见表-11-122暂估价暂估价暂估价项项2.12.1材料(工程设备)暂估价材料(工程设备)暂估价材料(工程设备)暂估价项项----明细详见表-11-22.22.2专业工程暂估价专业工程暂估价专业工程暂估价项项明细详见表-11-333计日工计日工计日工项项明细详见表-11-444总承包服务费总承包服务费总承包服务费项项明细详见表-11-555索赔与现场签证索赔与现场签证索赔与现场签证项项明细详见表-11-6合计合计合计合计合计2000020000注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-11-1表-11-1暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程工程名称：电气工程第1页共1页第1页共1页序号序号项目名称项目名称项目名称计量单位计量单位暂定金额(元)暂定金额(元)备注11不可遇见费不可遇见费不可遇见费项项2000020000合计合计合计合计合计合计合计2000020000—注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。采购代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司（盖章）采购人：重庆市荣昌区人民医院（盖章）项目名称：荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目项目编号：YJ-22B0006文件竞争性谈判三、供应商资格条件-3-二、资金来源-3-一、竞争性谈判内容-3-第一篇竞争性谈判邀请书-3-目录2022年8月第二篇谈判项目技术（质量）需求-7-八、联系方式-5-七、其它有关规定-5-六、采购项目需落实的政府采购政策-5-五、保证金-4-四、谈判有关说明-4-六、其他要求-13-五、现场踏勘-13-四、项目要求-12-三、设计依据及设计说明-10-二、设备技术标准和要求-7-一、项目概括-7-五、谈判报价的修正-18-四、结算原则-17-三、报价要求-15-二、工程质量要求及售后服务-14-一、工期要求、实施地点及验收方式-14-第三篇谈判项目服务需求-14-十一、违约责任-20-十、培训-20-九、知识产权-20-八、低价风险担保-19-七、履约保证金-19-六、付款方式-19-四、采购终止-25-三、无效谈判-24-二、评定成交的标准-24-一、采购程序-22-第四篇采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止-22-十二、其他要求-21-五、成交通知-28-四、成交供应商的确定和变更-27-三、谈判要求-26-二、竞争性谈判文件-26-一、谈判费用-26-第五篇供应商须知-26-第七篇响应文件格式要求-66-第六篇合同草案条款-31-九、采购代理服务费-29-八、项目验收-29-七、签订合同-29-六、关于质疑和投诉-28-第一篇竞争性谈判邀请书五、其他资料-81-四、资格条件及其他-75-三、服务部分-73-二、技术（质量）部分-69-一、经济部分-67-二、资金来源2、材料产品质量必须符合国标标准。注：1、采购预算进行双控，即总价控制和所有分项报价控制。供应商的谈判报价总价和各清单子项均不得超过最高限价。一、竞争性谈判内容重庆优佳工程招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构），接受重庆市荣昌区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。包号及名称最高限价（元）保证金（元）成交供应商数量（名）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目580605.07100001建筑业1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并同时具备国家电力监管委员会（或国家能源局）颁发的承装（修、试）电力设施许可承装五级及以上资质。（三）本项目的特定资格要求：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；三、供应商资格条件自筹资金。（一）凡有意参加谈判的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。四、谈判有关说明注：若分公司参与本项目竞争性谈判响应的，须具有总公司唯一授权委托书参与响应，竞争性谈判文件中所要求提供的相关企业及人员资料可提供总公司的。3、重庆市外施工企业参与本项目竞争性谈判须按照渝建发【2016】22号文执行。《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件；原《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，提供外地入渝施工企业“企业基本信息”截图。（提供《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》复印件加盖单位公章或提供外地入渝施工企业“企业基本信息”截图加盖单位公章）。注：提供有效的资质证书、安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并加盖供应商公章。2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：3、竞争性谈判文件售价：人民币500元/包（售后不退，递交响应文件一并缴纳）。2、报名方式：报名方式为谈判当天现场报名。1、竞争性谈判文件提供期限：2022年8月7日至2022年8月11日。（三）获取竞争性谈判文件期限：（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。（八）谈判开始时间：2022年8月11日北京时间14时30分。（七）提交响应文件截止时间：2022年8月11日北京时间14时30分。（六）响应文件现场提交开始时间：2022年8月11日北京时间14时00分。（五）谈判地点：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号。2、按时足额缴纳了保证金和竞争性谈判文件购买费。1、按时递交了响应文件；开户行：中国建设银行荣昌昌州支行户名：重庆优佳工程招标代理有限公司保证金账户：1、供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其基本账户汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。（一）保证金递交五、保证金2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。（二）保证金退还方式2、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。转款备注：荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目保证金（可简写）。账号：50050117630000000393（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。六、采购项目需落实的政府采购政策重庆优佳工程招标代理有限公司咨询电话：023-46338677（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。七、其它有关规定八、联系方式（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。（八）本项目不接受联合体响应，否则按无效处理。（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。联系人：曹先生（二）采购人：重庆市荣昌区人民医院地址：荣昌区后西街169号（原老保健院内）电话：023-46331880联系人：诸女士（一）监督机构：重庆市荣昌区人民医院纪律检查室保证金退还咨询联系人：白女士13896083087电话：023-4633867715320527498联系人：段女士（三）采购代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司地址：荣昌区后西街169号电话：023-46331363谈判范围：荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目施工设计图所包含的全部电气设备安装工程、土建工程等，具体详见施工图纸和采购人提供的工程量清单（包含但不限于采购人提供的工程量清单、施工图，供应商自行踏勘了解清单可能漏项的内容及工程量，发现工程量清单中的某个工程量有较大的量差或工程量清单有明显的漏项、错项等，供应商应在谈判文件规定的时间内提出质疑，经采购人核实后在补充通知中进行明确，若未提出质疑视为供应商知晓，责任由供应商自行承担）。建设规模：本项目荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目。主要工程内容包含但不限于：电气设备安装工程、土建工程等相关建设内容。谈判项目名称：荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目。一、项目概括第二篇谈判项目技术（质量）需求地址：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号1.3本次工程采购的柴油发电机组，为重要负荷提供应急备用电源，要求性能稳定可靠，维护快捷、及时；设备常用功率大于等于360kW，输出额定电压400V，具备自动启动功能的柴油发电机组。1.2本次采购包含发电机组设备及辅助设备的采购、运输、安装、调试、负荷试验和交付。采购人只提供0#柴油及土建设施（砖墙砌筑、不含机组基础），成交供应商负责完成所有设备及材料的采购、安装、调试，直至发出合格电力至发电机送电柜（含）。1.1发电机组制造商有质量体系认证和第三方检测机构认证，官网可查；提供复印件加盖供应商鲜章。1、技术说明与要求（一）发电机组技术标准及要求二、设备技术标准和要求（2）成交供应商必须确保柴油发电机组及所有配套件的完整性，对于供货范围内没有提到的而机组正常运行和维护必不可少的又属于发电机组应配带的附件、备件等，成交供应商有责任给予补充。（1）柴油发电机组供货范围包括但不限于：柴油机、发电机、控制系统、公共底座（需通过酸化、磷化、钝化、防锈处理），符合消防安全要求的燃油箱，消声器、排烟管、通风管、附件设备、减震装置，附件、随机工具等。②基本配套系统投标人所投柴油发电机组必须为同一品牌，其技术参数、性能、品质不能低于玉柴(YC)、科克(GOOGOL)、通用(GD)等品牌或同档次标准,以上所列参考品牌仅供参考，投标单位可选择不低于参考品牌要求的产品进行投标。①柴油发电机组1.4柴油发电机组总体要求（8）配备柴油机供油系统：油箱带阻火、呼吸功能、防静电、防雷击功能；（7）机组采用一体式结构，底座选用高强度钢材料制作，柴油机及发电机底部与底座之间加设了防震弹簧减震装置；（6）24V直流起动机马达，并配有充电发电机,一套高能蓄电池组；（5）交流发电机绝缘等级为H级、防护等级IP23；（4）冷却用自带50°C环境温度密闭一体式、低噪声风扇冷却全铜制散热水箱，带风扇安全护罩；（3）柴油机自带干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、水滤清器、机油、冷却液；2.2机组功能：2.1柴油发电机组数量：1套。2、发电机组数量及主要技术参数:（10）机组配套静音箱（集成油箱、启动电池、呼吸阀、排烟管、降噪等）（9）机组配有电气保护装置。1柴油发电机组技术参数（相当于或不低于）1柴油发电机组检验报告响应型号第三方检测机构。1柴油发电机组主用/备用功率(KW)≥360 1柴油发电机组额定电压(V)4001柴油发电机组相数三相四线，Y型接线1柴油发电机组额定频率(Hz)501柴油发电机组额定转速(r/min)1500/ rpm1柴油发电机组功率因数0.8 (滞后)1柴油发电机组瞬态电压偏差≤-15%, ≤+20%1柴油发电机组启动方式及启动时间DC24V自启动,&30s供电1柴油发电机组电压恢复时间(S)≤1.5(电压±3%)1柴油发电机组稳态电压偏差≤±1%1柴油发电机组频率降≤3%1柴油发电机组稳态频率带≤0.5%1柴油发电机组瞬态频率偏差≤-7%, ≤+10%1柴油发电机组频率恢复时间(S)≤31柴油发电机组电压调节范围95-105%1柴油发电机组冷却方式闭式水冷 2柴油发动机2柴油发动机功能发动机控制系统包括空气制动器、燃料制动器和控制器，其中空气制动器配置成控制输送至发动机的空气，燃料制动器配置成控制输送至发动机的燃料，控制器配置成响应于第一扭矩信号致动空气制动器以及响应于第二扭矩信号制动燃料制动器2柴油发动机类型V型2柴油发动机缸数12缸2柴油发动机排量（L）≥50 2柴油发动机调速方式电子调速或电喷2柴油发动机启动方式DC24V直流起动，电池容量满足6次连续起动而不致过度放电。2柴油发动机冷却方式自带风扇水箱闭式水循环/开式冷却（环境温度可达40℃以上）2柴油发动机排气系统： 采用工业用高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件。2柴油发动机燃油种类必须为国内生产的0#柴油。2柴油发动机滤清系统整体更换式滤清器2柴油发动机润滑方式压力或飞溅润滑2柴油发动机散热水箱采用技术先进的铜管散热器3交流发电机形式同步交流发电机（2/3节距）3交流发电机主用功率(KW)≥12003交流发电机额定电压(VAC) 4003交流发电机接线方式三相四线，Y型接线3交流发电机额定功率因数0.83交流发电机结构防滴漏结构3交流发电机防护等级IP233交流发电机绝缘等级H3交流发电机调压方式自动调压3交流发电机超载能力300%历时10秒3交流发电机励磁方式无刷4电脑控制器智能控制器 控制系统：具有调压、发动机保护、交流发电机保护、操作界面和同步调速等功能。 4电脑控制器特殊功能具有控制发动机爆震功能4电脑控制器启动方式停止/手动起动4电脑控制器显示的参数V1，V2，V3，交流电压，冷却水温，机油压力，油机频率，油机转速，输出功率，故障信息,可记载机组发出多少度电能4电脑控制器保护功能具有过压、欠压、过流、功率超、油压低、水温高、油温高、急停、超速、频率超限、启动失败等保护功能。4电脑控制器报警功能 过流、功率超、油压低、水温高、油温高预告警功能。4电脑控制器配置计算机液晶显示、全中文操作系统，远程监控功能（选装）。4电脑控制器控制形式计算机液晶显示、全中文操作系统、自动化控制。（2）所有报警都采用屏蔽显示和声光报警；（1）能够完成手动启动和在无人值守状态下能自动启动机组功能；②控制器还应有以下保护功能：（2）全自动功能：当外电停电后经2秒延时（可设置），能连续3次自动启动。（1）手动开停功能①机组为无人值班，市电正常时，机组任何时候均处于应急备用状态。其具体启动功能如下：2.3必须的附属设备设施（7）有三相电压检测、显示功能，400V/AC电压、频率较正,控制屏面板显示有数字显示、和直观的指针表指示。（6）有转速高报警和低报警；（5）有合闸灯信号输出；（4）有公共报警信号输出；（3）有三次启动失败报警；（二）投标人所投线缆：其技术参数、性能、品质不能低于渝丰、泰山、宇邦等品牌或同档次标准,以上所列参考品牌仅供参考，投标单位可选择不低于参考品牌要求的产品进行投标。谈判文件、工程量清单、图纸技术参数不一致时以图纸为准。（2）燃油箱应符合消防安全要求。（1）整机一体化、避震方式安装。2.4安装方式本发电机组至少还包括：消声器、排气弯管、波纹管、蓄电池、蓄电池连接线、减震垫、润滑油、防锈/防冻冷却液、连接线缆、蓄电池、蓄电池市电浮充装置、静音箱。4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；3、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；2、《低压配电设计规范》GB50054-2011；1、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；（一）设计依据三、设计依据及设计说明1、变配电所耐火等级：一级；（二）设计说明8、《消防电源设备监控系统》GB28184-2011。7、《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DB51/T1418-2012；6、建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；5、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；7、干式变压器装作法参见99D201-2D，采购人订货的设备安装尺寸如与图中不符，需作相应调整；6、变电所环形接地干线，采用-50x5热镀锌扁钢距地200mm沿配变电所周边焊接成闭合环路，接地线粉刷层内水泥钉卡固安装，作法详见03D501-4-P24；接地线过门和接地支线安装作法详03D501-4P29。配变电所临时接地线柱距地200M，作法详03D501-4-P41；5、图中设备基础安装尺寸仅供参考，施工时以到货安装使用说明为准；4、成套变压器箱落地安装，配变电所中的高、高低压配电屏及落地安装的控制（箱），其安装方法：首先预埋10mm后钢板，再采用10#槽钢垫高安装；3、变配电所室内地坪采用二次浇灌，抬高200mm，采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面，内墙面刷白；2、变配电所的门均为防火门并向外开启；13、变配电所应采取电磁屏蔽、降噪等措施，处理后各项指标应满足相关国家规范的要求。其中，治理后应满足环境噪声昼间不大于50dB（A），夜间不大于40dB（A）。周边住户房间内昼间不大于45dB（A），夜间不大于35dB（A）。12、柴油发电机房的机房及进、出风道、与建筑结构、墙体接触的支架、挂件、排烟管、桥架的需采用减震降噪处理。上述减震降噪处理由发电机设备厂家成套提供。治理后应满足环境噪声昼间不大于50dB（A），夜间不大于40dB（A）。周边住户房间内昼间不大于45dB（A），夜间不大于35dB（A）。柴油发电机排烟管需做尾气净化处理，并符合环保部门的要求，消声净化设备由柴油发电机设备厂商配套提供；11、储油设备由柴油发电机设备厂商配套提供，储油箱：要求（密闭、设通气管、呼吸阀）、防止油品流散的措施作要求。日用油箱储油量按3~8h供油量设计为1000L，油箱加工做法参见00D202-2-P59；10、柴油发电机组安装做法详《应急柴油发电机组安装》00D202-2，采购人订货设备土建需求条件如与图中不符，需作相应调整；9、电缆桥架及其支吊架和引入或引出电缆金属导管须进行保护接地；金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于两处与接地干线相连接；8、高、低压开关柜安装作法参见03D201-4，采购人订货的设备安装尺寸如与图中不符，需作相应调整；②项目经理成交后不得更换，供应商须自行承诺无在建工程，格式自理。注：①须提供项目经理建造师注册证复印件、身份证复印件、社保机构出具的谈判截止时间前一个月止连续缴纳社保不少于6个月的单位职工社保缴纳的证明材料复印件(或扫描件)加盖供应商公章。1、项目经理不少于1人，须具备建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且为本单位人员。（一）人员要求四、项目要求14、变配电所应采取防水措施。注：须提供社保机构出具的谈判截止时间前一个月止连续缴纳社保不少于6个月的单位职工社保缴纳的证明材料复印件(或扫描件)并加盖供应商单位公章。4、授权委托人必须为本单位人员，持有效授权委托书。供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任（格式自拟）。3、主要管理人员：注：须提供职称证复印件、身份证复印件、社保机构出具的谈判截止时间前一个月止连续缴纳社保不少于6个月的单位职工社保缴纳的证明材料复印件(或扫描件)加盖供应商公章。2、技术负责人不少于1人，须具备电力或电气工程类中级及以上职称，且为本单位人员。（三）安全要求4、成交供应商必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。成交供应商在施工中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。3、项目实施全过程中，安全问题由成交供应商负责。成交供应商在施工时必须做到文明施工，不得影响交叉施工单位的施工、相邻单位以及采购人的正常工作、生活秩序。若发生影响，责任及费用由成交供应商承担。2、成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水等施工生产条件。1、成交供应商应自行完成施工相关手续，因施工工程手续未完善造成工程延误或停工，由成交供应商承担一切法律及经济责任。（二）施工要求供应商承担现场踏勘的责任和风险。踏勘现场的费用由供应商自行承担，踏勘现场过程中的安全责任由供应商自行负责。供应商应对现场及周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料等任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。本项目不组织集中踏勘现场，由供应商自行踏勘。五、现场踏勘图纸和工程量清单在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布，请各供应商自行下载。在成交供应商施工过程中应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，如施工过程发生的损失或事故（包括罚款），由成交供应商负责并承担给采购人及第三方造成的一切经济及法律责任。一、工期要求、实施地点及验收方式第三篇谈判项目服务需求（三）本工程实施全过程中，安全问题由成交供应商负责。成交供应商在施工时必须做到文明施工，不得影响交叉施工单位的施工、相邻单位以及采购人的正常工作、生活秩序。若发生影响，责任及费用由成交供应商自行承担。成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，谈判保证金不予退还，给采购人的损失超过谈判保证金数额的，成交候选人或成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。采购人有权进一步核查供应商在响应文件中的提供的资料，若在评审期间有投诉并经查实或谈判小组发现供应商提供了虚假资料，谈判小组将对供应商的响应文件作废标处理；若在谈判结果公示期间或合同谈判过程中有供应商投诉或经采购人核查并经查实发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的5%的金额作为违约金。情节严重的将上报监管部门，按相关政策处理。六、其他要求（2）施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供的所有设备或材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家和相关行业标准。（1）设备或材料到场后成交供应商应通知采购人对设备或材料进行验收，供应商提交设备或材料的合格证，采购人随机抽样检测。验收时如与竞争性谈判采购文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件及承诺和要求不一致时采购人可拒绝收货，成交供应商应负责赔偿采购人由此造成的一切损失并无条件退场，设备和材料验收合格后才能进行后续安装或施工。1、对设备或材料的验收（三）验收方式实施地点：采购人指定位置。（一）工期要求：在合同签订后60个日历天内完成安装调试，并确保采购人正常使用。7、竣工验收申请报告6、供应商提供的货物、工程或服务未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。5、实际竣工日期：以工程合格验收的当日为实际竣工日期。4、工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，如经验收不合格，不能交付使用，则不能视为竣工。成交供应商应无条件返工直至验收合格为止，由此产生的一切费用由成交供应商自行承担。3、施工过程中因成交供应商所导致的其他附属设施损失、直接损失或对原成品、造成的损坏由成交供应商承担全部赔偿责任，并负责恢复。2、施工过程中成交供应商应按谈判响应文件组建项目管理班子和派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工、检查、验收。并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。3、工程质量达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。2、供应商必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。供应商在施工中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。1、交付竣工验收的工程项目，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（一）质量要求二、工程质量要求及售后服务竣工资料内容：符合重庆市档案管理的规定，资料一式二套。三、报价要求3、质保期后出现的工程质量问题，采购人与成交供应商自行协商费用问题，但必须根据市场材料及人工价格收取费用。2、质保期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。1、质保期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。（三）质保期：从工程竣工验收合格之日起质保期为24个月。（二）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足谈判文件全部要求。（六）材料采购及报价（五）本工程人工工日单价参照2022年第4期《重庆建设工程造价信息》公布的荣昌区人工价格计算，由各供应商结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中(人工单价不能高于当期造价信息，人工消耗量不能高于定额消耗量），结算时不以任何理由要求调整。（四）本工程由供应商以竞争性谈判文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装计价定额》等及相关配套文件；《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建筑工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）及相关配套文件的规定，结合自身实力、市场行情自主合理报价。（三）供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不予接受，并将被视为重大偏差。（二）供应商应按要求填写相应清单表格。供应商的竞争性报价应是本工程合同段谈判范围内的全部工程的谈判报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价和总价为依据。（一）本项目采用工程量清单计价，为人民币报价，谈判报价包括且不限于完成施工范围内工程项目的人工费、材料费、货物购买（制造）费、产品价、设备费、运输费（含装卸费）、通讯费、安装调试费、成品保护及既有管线保护（协调）费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费和竣工档案编制费等）、缺陷修复费、环保费、保险费、检验试验费、调试及通电运行费、垃圾清运费、规费、税金、工程建设检测费、不可预见风险费、二次或多次转运费、定额工期与实际工期的差异而发生的赶工费等工程通电、移交所需全部费用以及政策性文件规定费用和所有与本工程相关的费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。6、双方按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行建筑安装材料价格风险管控。5、材料、设备运输距离由成交供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定。4、未有的材料、设备价格必须经采购人认质认价后办理结算。3、本工程材料价格参照2022年第4期《重庆建设工程造价信息》公布的荣昌区材料价并结合近期市场价格计算，材料价格为不含税价。供应商承担材料价格涨跌风险，成交后，材料、设备价格均不作调整。2、本工程所需的材料（设备）成交供应商应在采购前五日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后五日内予以确认，经采购人认质、封样后成交供应商方可采购进场。1、本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、竞争性谈判文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。（十）按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，包含在报价中。（九）本项目质量检测按照渝建〔2015〕420号文件执行。（八）税金按照《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2018〕195号）进行计算，增值税按一般计税法。2、本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2014]6号）、渝建发〔2016〕35号文《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》、《关于印发关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额。《竞争性报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性谈判文件不作实质性响应，其响应文件按无效响应处理。1、根据《关于印发的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于印发关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。（七）安全文明施工费（十四）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。2、供应商须自行选择弃土地点，采购人已综合考虑超运距及弃土费用在总价中。成交后不调增任何费用，请供应商综合考虑在响应报价中。1、供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、拆除干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰、出渣及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。（十三）其他说明（十二）本工程采购将对谈判总报价及所有子目单项报价设置最高限价，最高限价为大写：伍拾捌万零陆佰零伍元零柒分（小写：580605.07元），其中安全文明施工费暂定金额为大写：伍仟伍佰贰拾玖元叁角玖分（小写：5529.39元）不作为报价，在谈判时，必须按暂定金额填报，不得浮动，不得删减，否则视为无效响应。供应商填写的谈判总报价及子目单项报价均不得超过采购人公布的最高限价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（十一）采购人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列金额及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等供应商不得修改。（1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的成交单价执行；（一）工程设计变更（含漏项）具体结算办法如下：结算总价=成交价±工程量计算偏差±安全文明施工费据实调整±工程设计变更（含漏项）±其他项目费调整（如果有）±合同约定的其他费用四、结算原则（十五）本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。（五）规费：按响应费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，采购人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。（四）本工程竣工档案编制费按建设行政主管部门的规定执行。（三）税金按照《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2018〕195号）进行计算，增值税按一般计税法。（二）根据《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018的标准计算；安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。（3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装计价定额》等及相关配套文件；《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建筑工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）及相关配套文件执行，人工价格、材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经采购人认质认价后办理结算，总价下浮5%（认质认价的材料价格及税金除外）。（2）工程量清单报价中有类似子项的，参照响应报价中类似子项的成交单价执行（类似子项采购人审定）；合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照采购人的要求使用。（2）暂列金额②不属于依法必须招标的暂估价项目，经采购人、成交供应商共同确认后由成交供应商直接实施。①依法必须招标的暂估价项目（1）专业工程暂估价（六）其他项目费调整（如果有）（十）本工程公布的清单子目及清单量在结算时进行验收，施工过程中工程量多于清单子目的项不予计量计价，少于或等于清单量的项据实结算。（九）因成交供应商原因引起的工程量增加，不予计量、计价。（八）人工、材料价格按施工期间的《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格以监理单位、采购人、政府监督部门核质核价执行。（七）专业工程暂估价和材料的暂定价格由采购人认质认价办理结算。（4）本工程采用专业工程暂估价或暂列金额报价的，成交后，由采购人按照本竞争性谈判文件第五章《合同草案条款》专用合同条款约定确定供应商或分包人。结算时，只对专项供应合同结算价或专项分包合同结算价与暂估价的差额部分进行调整，该差额除税金外不再计取其他任何费用。（3）暂定材料及设备价差调整金额：竞争性谈判文件明确以暂定价计入响应报价的材料，在施工过程中，使用前由成交供应商报价，经采购人审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的工程量根据竣工工程量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。（三）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；（二）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（一）当以阿拉伯数字表示的金额与中文表示的金额有差异时，以中文表示的金额为准；谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作无效响应处理。五、谈判报价的修正（十一）本工程结算最终以相关单位审定的金额为准。2、工程竣工验收合格后一周内承包人完善所有结算资料移交发包人结算审计，同时发包人向承包人支付合同金额的70%。结算审计结束后一周内，承包人预交合同金额的5%做为质量保证金，发包人支付至审定金额的100%。质量保证金在质保期满后无任何质量问题30日内无息支付。1、转账支付。本工程不支付预付款或备料款。（二）支付方式：（一）付款方式：转账支付。六、付款方式（四）如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价进行修正。（二）履约保证金的金额：成交金额的5﹪。（一）履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。七、履约保证金（四）为切实解决农民工工资问题，保障民工合法权益，本工程将严格按照荣昌府办发【2018】70号文件执行。（三）在采购人付款前，成交供应商须按要求向采购人提供合法发票，在未提供发票或提供发票不合要求时，采购人有权拒绝付款或延迟至成交供应商提供合法发票时止。3、本工程结算最终以相关单位审定的金额为准。（二）成交供应商提供低价风险担保的形式及期限：（一）成交供应商的成交价格低于采购项目最高限价85%的，成交供应商须提供低价风险保证金，保证金额为采购项目最高限价与成交报价之差。八、低价风险担保（五）履约保证金的退还：工程竣工验收合格并提交竣工备案证后，7日内一次性退还（不计息）。（四）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。（三）履约保证金提交的时间：在收到成交通知书后务必在7日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则采购人有权取消其成交资格，并按相关规定对其处理。（五）低价风险保证金退还：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。（四）低价风险保证金使用：影响项目工程进度和质量的，采购人可以动用低价风险保证金开展项目建设。（三）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。3、成交供应商拒不提交或在约定期限内未按要求缴纳低价风险保证金的，其保证金不予退还，采购人有权向监管部门报告建议取消成交供应商资格。2、低价风险担保送达采购人的时间：从采购人低价风险担保书面通知送达成交供应商之日起10个工作日内。1、低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第六章合同条款及格式附件，成交供应商出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合谈判文件规定。（一）成交供应商在签订合同第5日内进场开始施工，如施工单位延迟一天进场及延迟一天竣工罚款500元/每天，在履约保证金中扣除。十一、违约责任成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。十、培训采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。九、知识产权（七）在该项目在合同工期内必须通过相关部门的验收，每延期一日成交供应商应向采购人按合同总价的5‰支付违约金。最多不能超过30日，否则，采购人有权单方面解除合同并不支付任何费用。（六）由于成交供应商责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，成交供应商对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。（五）成交供应商工程质量未达到竞争性谈判采购文件及本项目一切补充材料规定要求的，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任并赔偿所造成的损失，同时在成交供应商达成整改要求之前采购人有权拒绝支付款。（四）成交供应商应当保证所提交的营业执照、资质证书等所有文件均是真实有效的，如存在虚假资料，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。（三）成交供应商应妥善保护施工场地设施设备，如造成损失，应照价赔偿。（二）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误累计超过5天，采购人有权没收履约保证金、有权单方解除合同，同时成交供应商提供的原材料无偿归采购人所有。（三）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。（二）本工程施工过程中，施工单位应按各项管理规定做好安全教育和安全防护工作，为本项目全部人员购买工伤保险，所产生的一切安全事故由施工单位全权负责，与采购人无关。（一）相关说明：设计施工图中未明确的地方，依据工程量清单及竞争性谈判进行工程量清单和工程预算书编制。十二、其他要求（九）由成交供应商自身原因造成的工程延期超过90个自然日视为违约，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商自行负责。（八）成交供应商成交后，施工过程项目团队人员不得更换，须与响应文件提供的团队人员保持一致，人员不一致的视为违约。若采购人抽查到人员与响应文件提供的团队人员不吻合或者无故不在现场罚款500元/每次，超过5次，采购人有权解除合同并按相关法律法规进行处理。施工作业时间期间安全员不能擅自离开现场，若发现一次罚款500元/每次。（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。一、采购程序第四篇采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。（四）成交供应商负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，由此造成的损失，概由成交供应商承担。部分未限定的材料均需符合相关国家所规定用料施工标准，辅材均需符合消防安全相关规定。以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。注：1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：序号检查因素检查内容（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定1.具有独立承担民事责任的能力1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定6.法律、行政法规规定的其他条件（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定7.本项目的特定资格要求按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。（二）落实政府采购政策需满足的资格要求按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。（三）保证金按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：序号审查因素审查标准1响应文件签署或盖章按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章1法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。1响应方案只能有一个响应方案。1报价唯一只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2响应文件份数响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。3响应文件内容对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。3谈判有效期响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。注：政策性扣减方式（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。二、评定成交的标准（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：三、无效谈判（三）成交价格=成交供应商的最后报价。（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。1.供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；（二）供应商未通过实质性响应审查的；（一）供应商不符合规定的资格条件的；（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；第五篇供应商须知（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：四、采购终止（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。二、竞争性谈判文件参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。一、谈判费用2.联合体（本项目不接受联合体参与采购谈判）。响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。1.响应文件组成供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。同时应编制完整的页码、目录。（一）响应文件三、谈判要求2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇五、保证金”；（二）保证金：3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。（三）修正错误3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，正本需逐页加盖供应商公章。1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。（四）提交响应文件的份数和签署谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。四、成交供应商的确定和变更各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）（须手持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书或自然人身份证明书到谈判采购现场）。（七）供应商参与人员（六）响应文件语言：简体中文响应文件的正本、副本以均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。（五）响应文件的递交根据荣昌区人民医院内控管理制度的规定，本项目重新（二次）采购合格供应商若仍不足3家，按采购人内控管理制度程序可邀请合格供应商进行谈判评审。（三）两次流标后的处理2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。（二）成交供应商的变更（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。（一）质疑六、关于质疑和投诉（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上发布成交结果公告。五、成交通知1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。1.质疑时限、内容提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；1.2.6提出质疑的日期；1.2.5必要的法律依据；1.2.4事实依据；1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.其他采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.质疑答复1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；4.在确定受理投诉后，重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会提起投诉。（二）投诉3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。（四）合同原则上应按照《采购购销合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。七、签订合同注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务成交金额为100万元，计算代理服务收费额如下：1、供应商中成交后在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照以下标准执行。（不足3000元按3000元收取）九、采购代理服务费合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。八、项目验收采购类型成交金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%账号：50050117630000000393开户行：中国建设银行荣昌昌州支行户名：重庆优佳工程招标代理有限公司2、代理服务费以转账形式支付：合计收费=1.5万元100万元×1.5%=1.5万元承包人（全称）：发包人（全称）：重庆市荣昌区人民医院第一部分合同协议书合同主要条款和格式合同（样本）第六篇合同草案条款3、成交供应商如未按上述规定缴付代理服务费，其保证金将不予退还。4.资金来源：自筹资金。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：采购人指定位置。1.工程名称：荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：工期总日历天数：日历天，合同总工期已计入晴、阴、雨、雪、雾、风、洪水、台风、停电、停水等影响施工的时间。计划竣工日期：年月日（竣工日期以竣工报告时间为准。）计划开工日期：年月日（具体开工时间以工程开工令为准。）二、合同工期6.工程范围：荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目施工设计图所包含的全部电气设备安装工程、土建工程等，具体详见施工图纸和采购人提供的工程量清单。5.工程内容：本项目荣昌区人民医院应急中心配电房、发电机机组改造项目。主要工程内容包含但不限于：电气设备安装工程、土建工程等相关建设内容。（二）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足谈判文件全部要求。3、工程质量达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。2、供应商必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。供应商在施工中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。1、交付竣工验收的工程项目，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（一）质量要求三、质量标准1.签约合同价为：元人民币（大写：）(¥元)。四、签约合同价与合同价格形式3、质保期后出现的工程质量问题，采购人与成交供应商自行协商费用问题，但必须根据市场材料及人工价格收取费用。2、质保期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。1、质保期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。（三）质保期期：从工程竣工验收合格之日起质保期为24个月。本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成执业资格证号：。联系电话：承包人项目经理：。五、项目经理合同价格形式：单价合同。（6）已标价工程量清单；；（5）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（3）响应文件；（2）竞争性谈判文件及答疑补遗；（1）成交通知书；1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）技术标准和要求；本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和成交供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.成交供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期及保修期内承担相应的工程维修责任。本合同自双方签字盖章即时生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点纳税人识别号：统一社会信用代码：法定代表人或其委托代理人：（签名）发包人：（盖单位公章或合同专用章）本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，成包人执份。十三、合同份数法定代表人或其委托代理人：（签名）承包人：（盖单位公章或合同专用章）账号：开户银行：电话：地址：账号：开户银行：电话：地址：纳税人识别号：统一社会信用代码：1.一般约定第三部分专用合同条款通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。第二部分通用合同条款签约时间：年月日1.1.5工程和设备1.1.4项目管理人员：1.1.3承包人：1.1.2发包人：1.1.1合同当事人和人员1.1词语定义1.1.11日期1.1.10临时占地：1.1.9永久占地：1.1.8单位工程：1.1.7临时工程：1.1.6永久工程：（5）建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。（4）其他工程的保修期均为2年；（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年；（2）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为５年；1.1.12质保期：按照国家《建设工程质量管理条例》规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。（4）通用合同条款；（3）响应文件；（2）竞争性谈判文件及答疑补遗；（1）成交通知书；合同文件的优先顺序：1.2合同文件的优先顺序合同生效的条件：承包人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。1.3合同生效的条件（8）其他合同文件。（7）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单；；（5）专用合同条款及其附件；1.4.3项目管理人员签发图纸修改的期限：项目管理人员批复承包人提供文件的期限：承包人提供文件的期限、数量：1.4.2承包人提供的文件范围：1.4.1发包人提供图纸的期限、数量：1.4图纸和承包人文件3.项目管理人员发包人提供施工场地和有关资料的时间：发出开工通知前提供。提供施工场地、设计相关文件以及图纸2.发包人义务联络送达的期限：1.5联络承包人为他人提供条件的内容：4.1.1为他人提供方便4.1承包人的一般义务4.承包人须经发包人事先批准行使的权力：以发包人书面通知为准。项目管理人员的职责和权力3、本工程结算最终以相关单位审定的金额为准。2、工程竣工验收合格后一周内承包人完善所有结算资料移交发包人结算审计，同时发包人向承包人支付合同金额的70%。结算审计结束后一周内，承包人预交合同金额的5%做为质量保证金，发包人支付至审定金额的100%。质量保证金在质保期满后无任何质量问题30日内无息支付。1、转账支付。本工程不支付预付款或备料款。4.2.1支付方式4.2支付方式、履约担保及低价风险担保承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。3）履约保证金提交的时间：在收到成交通知书后务必在7日内缴清履约保证金并完成合同签订，否则发包人有权取消其成交资格，并按相关规定对其处理。2）履约保证金的金额：成交金额的5﹪。1）履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。4.2.2履约担保注：为切实解决农民工工资问题，保障民工合法权益，本工程将严格按照荣昌府办发【2018】70号文件执行。2.2、低价风险担保送达发包人的时间：从发包人低价风险担保书面通知送达承包人之日起10个工作日内。2.1、低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第六章合同条款及格式附件，成交供应商出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合谈判文件规定。2）承包人提供低价风险担保的形式及期限：1）承包人的成交价格低于采购项目最高限价85%的，承包人须提供低价风险保证金，保证金额为采购项目最高限价与成交报价之差。4.2.3低价风险担保5）履约保证金的退还：工程竣工验收合格并提交竣工备案证后，7日内一次性退还（不计息）。当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：在满足相关法律、规范要求的前提下，除非得到发包人许可外不允许分包。4.3分包5）低价风险保证金退还：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。4）低价风险保证金使用：影响项目工程进度和质量的，发包人可以动用低价风险保证金开展项目建设。3）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。2.3、承包人拒不提交或在约定期限内未按要求缴纳低价风险保证金的，其保证金不予退还，发包人有权向监管部门报告建议取消承包人资格。5.1.2承包人报送项目管理人员审批的时间：5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场原材料（主、辅材）、相关施工机具设备、运输工具、安全防护设备。设备及材料质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求，所有材料设备必须经发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。5.1承包人提供的材料和工程设备5.材料和工程设备不利物质条件的范围：4.4不利物质条件5.2.2材料和工程设备的接收、运输与保管：工程设备的交货方式、地点和日期：工程设备的名称、规格、数量和价格：材料的交货方式、地点和日期：5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：5.2发包人提供的材料和工程设备6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无临时占地相关费用：临时占地的费用已包含到承包人报价中，承包人自行负责临时占地的申请：承包人自行负责承包人承担修建临时设施费用的范围：办理各项申请由承包人自行负责，发包人协助。承包人承担修建临时设施的费用，该笔费用已含在合同价款中不作调整6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.施工设备和临时设施7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：按通用条款执行，因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。7.2场内施工道路相关费用：包含在合同价（中标价）中，由承包人自行承担。取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人自行负责。7.1道路通行权和场外设施7.交通运输发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：。8.1施工控制网8.测量放线道路和桥梁临时新建改造费用和其他有关费用的承担：无7.3超大件和超重件的运输7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：按通用条款执行9.2承包人的施工安全责任发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准（试行）》（渝建质发〔2020〕33号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录；办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。9.1发包人的施工安全责任施工安全、治安保卫和环境保护报项目管理人员审批施工控制网资料的期限：。施工控制网的测设：承包人自行承担。9.3.4施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人自行解决。9.3.3现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人自行准备。9.3.2在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。9.3.1自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止；派遣专职保卫人员常驻施工现场照管。9.3治安保卫承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。为确保施工期间师生安全，合同签订三日内承包人到现场与发包人共同商定施工时序，承包人按此时序调整施工组织方案和施工计划。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人编制施工方案的内容：合同进度计划：按法律规定和合同约定完成工程，按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。10.进度计划承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准（试行）》（渝建质发〔2020〕33号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。9.4环境保护逾期违约金的计算方法：延期按1000元/天计算违约金，违约金总金额不得超过合同金额的10%。延期天数=实际竣工日期-合同约定竣工日期。实际竣工日期以发包人收到竣工报告日为准。以上天数均为日历天。11.2承包人的工期延误异常恶劣的气候条件的范围：按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。11.1异常恶劣的气候条件11.开工和竣工项目管理人员批复施工进度计划和施工方案的期限：13.1.1承包人必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，材料需经发包人、项目管理人员确认材料规格型号后方可进场使用，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。承包人在施工中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。13.1工程质量要求13.工程质量承包人承担暂停施工责任的其他情形：由承包人承担责任。承包人暂停施工的责任12.暂停施工1）《砌体结构设计规范》（GB50010-2011)1、经过审查的设计图纸、设计变更、图纸会审纪要和相关设计图集；13.1.5发包人、项目管理人员和承包人在工程建设中，按照有关规范和上级有关要求进行验收，并执行以下规定：13.1.4交付竣工验收的工程项目，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。13.1.3因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，拒绝接收全部或部分工程。因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。13.1.2发包人对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行隐蔽检查。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经发包人检查质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内完成修复，并由发包人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。7）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018)6）《建筑照明设计规范》（GB50034-2013）5）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）4）《建筑钢结构焊接技术规程》（JBJ81-2002）3）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）2）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010)13.1.6发包人、项目管理人员和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。12）其它相关规范及资料11）《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)10）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)9）《木结构设计规范》（GB5005-2003)8）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010)14.2变更程序变更的范围与内容：变更的范围和内容以发包人发出的书面变更令为准。14.1变更的范围和内容14.变更承包人提交工程质量保证措施文件的期限：13.2承包人的质量检查14.3.1.1工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的成交单价执行；14.3.1工程设计变更（含漏项）14.3变更的估价原则发包人商定或确定变更价格的期限：发包人应在收到承包人变更报价书后的3天内完成价格核定报发包人审核同意后与承包人商定或确定变更价格。承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的10天内，向发包人提交变更报价书。变更估价14.3.5规费：按响应费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，发包人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。14.3.4本工程竣工档案编制费按建设行政主管部门的规定执行。14.3.3税金按照《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2018〕195号）进行计算，增值税按一般计税法。14.3.2根据《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018的标准计算；安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。14.3.1.3工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装计价定额》等及相关配套文件；《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建筑工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）及相关配套文件执行，人工价格、材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经发包人认质认价后办理结算，总价下浮5%（认质认价的材料价格及税金除外）。14.3.1.2工程量清单报价中有类似子项的，参照响应报价中类似子项的成交单价执行（类似子项由发包人审定）；合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。14.3.6.2暂列金额14.3.6.1.2不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人、承包人共同确认后由承包人直接实施。14.3.6.1.1依法必须招标的暂估价项目14.3.6.1专业工程暂估价14.3.6其他项目费调整（如果有）14.3.10本工程公布的清单子目及清单量在结算时进行验收，施工过程中工程量多于清单子目的项不予计量计价，少于或等于清单量的项据实结算。14.3.9因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。14.3.8人工、材料价格按施工期间的《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格以监理单位、发包人、政府监督部门核质核价执行。14.3.7专业工程暂估价和材料的暂定价格由发包人认质认价办理结算。14.3.6.4本工程采用专业工程暂估价或暂列金额报价的，成交后，由发包人按照竞争性谈判文件第五章《合同草案条款》专用合同条款约定确定供应商或分包人。结算时，只对专项供应合同结算价或专项分包合同结算价与暂估价的差额部分进行调整，该差额除税金外不再计取其他任何费用。14.3.6.3暂定材料及设备价差调整金额：竞争性谈判文件明确以暂定价计入响应报价的材料，在施工过程中，使用前由承包人报价，经发包人审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的工程量根据竣工工程量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。16.价格调整暂估价由发包人认质认价办理结算。15暂估价14.5对承包人提出合理化建议的奖励方法：不采用。14.4承包人的合理化建议14.3.11本工程结算最终以相关单位审定的金额为准。17.1.3总价子目的计量本合同的计量周期：17.1.2计量周期17.1计量17.计量与支付16.1物价波动引起的价格调整：不调整。预付款保函的提交时间：无17.2.2预付款保函预付款额度和预付方法：无17.2.1预付款17.2预付款总价子目的计量方法：按项目管理人员批准的各阶段工程形象目标进行计量。进度付款申请单的内容：(1)付款次数或编号；(2)截至本次付款周期末已实施工程的价款；(3)变更金额；(4)索赔金额；(5)本次扣减的质量保证金；(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。进度付款申请单的份数：3份17.3.1进度付款申请单17.3进度款预付款的扣回办法：无17.2.3预付款的扣回与还清结算总价=成交价±工程量计算偏差±安全文明施工费据实调整±工程设计变更（含漏项）±其他项目费调整（如果有）±合同约定的其他费用17.5竣工结算17.4.1质量保证金的金额或比例：本工程结算审计结束后一周内，承包人预交合同金额的5%做为质量保证金。17.4质量保证金进度款支付方法：无。17.3.2进度付款证书和支付时间17.5.2根据《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018的标准计算；安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。17.5.1.3工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装计价定额》等及相关配套文件；《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建筑工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）及相关配套文件执行，人工价格、材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格必须经发包人认质认价后办理结算，总价下浮5%（认质认价的材料价格及税金除外）。17.5.1.2工程量清单报价中有类似子项的，参照响应报价中类似子项的成交单价执行（类似子项由发包人审定）；17.5.1.1工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的成交单价执行；17.5.1工程设计变更（含漏项）具体结算办法如下：17.5.6.1.1依法必须招标的暂估价项目17.5.6.1专业工程暂估价17.5.6其他项目费调整（如果有）17.5.5规费：按响应费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，发包人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。17.5.4本工程竣工档案编制费按建设行政主管部门的规定执行。17.5.3税金按照《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建〔2018〕195号）进行计算，增值税按一般计税法。17.5.7专业工程暂估价和材料的暂定价格由发包人认质认价办理结算。17.5.6.4本工程采用专业工程暂估价或暂列金额报价的，成交后，由发包人按照竞争性谈判文件第五章《合同草案条款》专用合同条款约定确定供应商或分包人。结算时，只对专项供应合同结算价或专项分包合同结算价与暂估价的差额部分进行调整，该差额除税金外不再计取其他任何费用。17.5.6.3暂定材料及设备价差调整金额：竞争性谈判文件明确以暂定价计入响应报价的材料，在施工过程中，使用前由承包人报价，经发包人审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的工程量根据竣工工程量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。17.5.6.2暂列金额17.5.6.1.2不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人、承包人共同确认后由承包人直接实施。17.6.1最终结清申请单17.6最终结清17.5.11本工程结算最终以相关单位审定的金额为准。17.5.10本工程公布的清单子目及清单量在结算时进行验收，施工过程中工程量多于清单子目的项不予计量计价，少于或等于清单量的项据实结算。17.5.9因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。17.5.8人工、材料价格按施工期间的《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格以监理单位、发包人、政府监督部门核质核价执行。18.2验收竣工资料份数：一式五套，另附电子版一套。竣工资料内容：符合重庆市档案管理的规定。18.1竣工验收申请报告18.竣工验收最终结清申请单的份数和提交期限：在质保期到期后15天内提交2份最终结清申请单。18.5竣工清场18.4.1试运行的组织及费用承担：发包人18.4试运行18.3.1需要施工期运行单位工程或工程设备：无18.3施工期运行18.2.1实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准，则在工程接收证书中写明验收合格日为实际竣工日期。工程质量保修范围、期限和责任：按国家有关规定。19.1保修责任19.缺陷责任与保修责任施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：执行通用条款。18.6施工队伍的撤离18.5.1竣工清场：承包人负责按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场相关工作及费用。20.2第三者责任险保险金额、保险费率和保险期限：按照有关法律规定。投保内容：按通用条款20.1、20.2、20.3、20.4、20.5条执行。投保人：承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、拆迁工程一切险、以及以下所要求的各种保险，投保所需的费用已含在投标报价中，由承包人自行承担。20.1工程保险20.保险20.4.1保险凭证20.4对各项保险的一般要求需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由承包人自行考虑确定，费用由承包人自行承担。20.3其他保险第三者责任险的保险金额：由承包人与保险人商议确定。第三者责任险的保险费率：由承包人与保险人商议确定。21.不可抗力永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：20.4.2对各项保险的一般要求承包人提交保险凭证的期限：合同签订日起20天以内。保险条件：承包人应以发包人和承包人的共同名义对由承包人风险造成的事故提供保险。22.争议的解决不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。21.2.1不可抗力造成损害的责任21.2不可抗力后果及其处理不可抗力的范围：按通用条款执行。21.1不可抗力的确认1、在合同签订后3个工作日，提供配合施工报建所需的所有应由施工方提供的各种证件和其他相应材料。23.1施工前的准备工作23.其他约定（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；22.1争议的解决方式，按下列第（2）种方式解决2、如遇下列情况，经发包人确认后书面形式通知顺延工期：（1）因发包人原因引起的重大设计变更直接影响工程进度；（2）人力不可抗拒的自然灾害。承包人以书面形式提出工期顺延的要求，应于各阶段验收前报送印证材料供审核和确认。没有按时上报则视为该阶段无工期顺延。1、承包人在各阶段施工计划完成后，向项目管理人员工程师提交已完工程报告及下一阶段施工进度计划，由项目管理人员工程师组织相关部门在3天内按合同、设计及规范要求进行验收，并确认下一阶段施工计划。施工组织计划必须含依据合同总工期“倒排工程进度计划”，同时明确各阶段施工天数。23.2施工过程中的进度管理第1或第2条工作不能按期完成，每延迟一天按1000元计算延期违约金，在履约保证金中扣除。当承包人完成第1和第2条实际耗时超出规定时间的2倍，将被视为不能履约，发包人有权解除合同，没收全部履约保证金。2、在施工合同签订后的10个工作日内，提交经项目管理人员审核合格的施工组织设计。1、约定竣工日期为合同工期。凡因发包人重大设计变更或不可抗力造成的工期延误，均应在延误时间的施工阶段验收前延期签单，在结算审计时提交审计部门。23.3竣工时间延误罚款承包人被视为不能履约的，发包人有权终止合同，没收承包人履约保证金并追偿由此给发包人造成的损失。承包人在7天内清理退场，损失由承包人自行承担。承包人有异议的，不得干扰现场施工，可在退场后，提交重庆仲裁委员会仲裁。若干扰后续施工的，依法追究责任。（1）某施工阶段实际验收完成时间比计划倒排工期中约定的完成时间延后10天及以上时。4、除发包人进行重大设计变更或不可抗力原因外，其他因素导致工期延误达到以下情形之一，在发包人多次书面通知不及时整改或整改无效后，承包人将视为不能履约：3、施工过程中，凡未能按“倒排工程进度计划”规定耗时天数完成各阶段任务的，每延迟一天按500元计算罚款，在履约保证金中扣除。发包人在各阶段任务完成（验收）时应以书面形式通知施工方，明确延期天数及扣款金额，由施工方项目经理签收，无人签收时，由发包人通过传真或邮件向施工方发出通知视为送达（施工合同中必须留有施工方的传真、邮箱）。有意逃避签收的，发包人可以建议区建委将该公司及项目经理纳入黑名单并按相关规定处理。23.5承包人在施工过程中，未经发包人同意，不得擅自更改响应文件中填报的项目经理、项目技术负责人和相关管理人员，否则发包人有权终止施工合同，没收履约保证金，承包人给发包人造成的损失超过履约保证金的，还应对超过部分进行赔偿。本工程结算最终以相关单位审定的金额为准。工程竣工结算报送上级审计单位审计时，基本审计费和审减工程造价金额在报送金额5%（含5%）范围内的审计费由发包人承担，审减金额超过报送金额5%范围以上的审减费用由承包单位负责。23.4结算审计审减费用3、在工程竣工验收后，30天内完成结算送审工作，因承包人原因延期一天按100元计算违约金，违约金总金额不得超过合同金额的2%从工程尾款中扣除。2、若工程不能在合同约定竣工日期前取得竣工验收报告，延期违约金按1000元/天计算，违约金总金额不得超过合同金额的10%，于结算审计后在工程尾款中扣除。竣工延期违约金不得与各阶段施工延期违约金（已在履约保证金中扣除）相抵扣。在工程施工期间，如果需要更换所报项目经理或技术负责人名单时，必须事先与项目管理人员工程师协商并取得发包人的同意。未经发包人和项目管理人员工程师同意擅自更换项目经理或主要管理人员，发包人有权中止合同。23.10承包人在施工过程中，未经发包人同意，不得擅自更改填报的项目经理、技术负责人，否则发包人有权终止施工合同，没收履约保证金，承包人给发包人造成的损失超过履约保证金的，还应对超过部分进行赔偿。23.9承包人编制的交竣工结算造价经发包人或其指定审核单位审核后，审减率超过5%部分，审核单位审减效益费由承包人按发包人与指定审核单位签订的合同标准承担。23.8本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任。23.7承包人不得拖欠民工工资，如若拖欠，发包人有权将履约担保金用于支付承包人认可的民工工资（由承包方盖章的工资条或承包方委托代理人签字的工资条），从工程进度款中扣除。23.6技术措施费包干使用。23.16施工前需单独接水表、电表，施工所需100元内用水、用电由发包人负责，超出部分由承包人解决，承包人需于工程验收合格后10个工作日内将应付的水电费汇款至发包人公用账户，否则按照100元/天进行处罚。23.15由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、项目管理人员以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。23.14因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。23.13施工过程中注意成品保护，若保护不当造成的损失由承包人负责赔偿，造成的投诉，核查属实，对承包人进行1000元/次的处罚。23.12承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。23.11承包人必须在荣昌办理税务登记并就地全额申报缴纳各项税费。附件五：施工安全责任承诺书附件四：农民工工资支付承诺附件三：安全管理协议附件二：工程建设项目廉政责任书附件一：工程质量保修书合同附件发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件一：工程质量保修书附件六：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容（工程全称）签订工程质量保修书。2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：二、质量保修期3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。三、质量保修责任建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；五、双方约定的其他工程质量保修事项保修费用由质量缺陷的责任方承担。四、保修费用4.质量保修完成后，由发包人组织验收。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。法定代表人或其委托代理人：（签字）承包人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位公章）本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。按国家相关法律和规定执行。建设单位（甲方）：工程项目地址：工程项目名称：工程建设项目廉政责任书附件二：工程建设项目廉政责任书签约时间：年月日（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。成交供应商（乙方）：（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。地址：地址：采购办经办人：法定代表人或授权代表：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。安全管理协议附件三：安全管理协议年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）年月日年月日电话：电话：（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。二、责任目标本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。一、协议有效期限为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；2．不发生火灾事故；1．不发生人身重伤事故；3．其他安全未遂事故和异常事件。2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。1．人员轻伤事故。（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。三、安全责任11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。四、接口及协调14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。五、安全资质审查7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。4．特种作业人员资格证书。3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。1．企业安全生产许可证书复印件。承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。2．无刑事案件牵连。1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。承包人提供的人员必须满足下列要求:六、人员基本素质6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。4．承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。七、劳动保护1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。九、开工前安全条件检查3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。八、施工机具与材料3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。十、安全监督3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。十一、安全培训与授权7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。十二、职业健康与卫生防疫4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。3．承包人应组织“入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。十三、文明施工与环保要求3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：（一）基本要求十四、工程风险管理与事故预防7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。（二）现场作业基本安全条件3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。（8）其他。（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。十五、事故报告与应急救援十六、安全业绩考核10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：事件类型违约金额较大事故签约合同价的0.5‰重大事故签约合同价的2‰特别重大事故签约合同价的4‰发包人（公章）：本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。十七、协议条款的修订发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。附件四：农民工工资支付承诺或其委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：承包人（公章）：或其委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于次月15日前如实上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；1.我公司将严格按照有关部门相关规定和要求，切实做好农民工工资发放工作；为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：：农民工工资支付承诺附件五：施工安全责任承诺书年月日法定代表人或委托人：（签字）单位全称：（盖章）特此承诺！由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。我司承包，并知晓此工程内容，故会严格贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。对本工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。成交供应商（乙方）：建设单位（甲方）：工程项目地址：工程项目名称：施工安全责任承诺书签订日期：联系方式：承包单位签字（盖章）：承诺时限：本承诺书签订之日起至本项目完结。若违反以上相关法律法规造成的安全事故和人身伤害均与荣昌区人民医院无关，由成交供应商负全责，如在施工过程中因操作不当给荣昌区人民医院造成财产损失的,应当无条件赔偿。地址：申请人：编号：（独立保函）低价风险担保保函示范文本附件六：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（受益人名称）：地址：开立人：地址：受益人：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的日止，最迟不超过年月日。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。本保函担保范围：申请人未按照成交通知书、谈判文件和响应文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。鉴于（以下简称“申请人”）于年月日参加（以下简称“受益人”）的（项目名称）的响应，收到受益人于年月日签发的中标通知书，成为该项目的成交供应商。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目成交通知书、谈判文件和响应文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。（4）付款通知中应声明不存在谈判文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（3）载明申请人未按照成交通知书、谈判文件和响应文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；（2）载明要求支付的金额；法定代表人（或授权代表）：（签名）开立人：（公章）九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。第七篇响应文件格式要求开立时间：年月日传真：电话：邮政编码：地址：（一）技术（质量）响应偏离表二、技术（质量）部分（三）已标价工程量清单及组价文件（二）低价风险担保提交承诺书（一）竞争性报价函一、经济部分（二）其它优惠服务承诺（格式自定）（一）服务响应偏离表三、服务部分（四）其他资料（格式自定）（三）供应商项目管理机构组成表（二）供应商基本情况表（五）特定资格条件证书或证明文件（四）基本资格条件承诺函（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）（二）法定代表人身份证明书（格式）（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书四、资格条件及其他一、经济部分（三）其他与项目有关的资料（自附）（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他资料（六）保证金缴纳证明材料2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：；人民币小写：元。其中安全文明施工费暂定金额为人民币元,该工程项目经理为___________。工期_____日历天,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到______。以我公司最后报价为准。以我公司最后报价为准。我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。（采购人名称）：竞争性报价函（一）竞争性报价函8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。联系人：网址：邮编：电话：传真：地址：供应商（公章）或自然人签署：9、若我方成为成交供应商，同意按照本采购文件规定缴纳代理服务费。特此承诺。我公司（供应商名称）参加了你单位（项目名称）的竞争性谈判。我公司响应报价低于最高限价的85%，若获得成交资格，我公司承诺按照竞争性谈判文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性谈判文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。（供应商名称）：（响应报价低于竞争性谈判项目最高限价的85%时采用）（二）低价风险担保提交承诺书年月二、技术（质量）部分注：各供应商应结合自身实力、市场行情自主合理报价。（三）已标价工程量清单及组价文件年月日法定代表人：（签名或盖章）供应商：（盖单位法人章）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：谈判项目名称：项目编号：（一）技术（质量）响应偏离表序号采购需求响应情况差异说明提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）（二）供应商基本情况表2.本表可扩展。1.本表即为对本项目“第二篇谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签署或盖章）（四）其他资料（格式自定）项目管理机构组成表（三）供应商项目管理机构组成表（按“第二篇谈判项目技术需求”项目人员要求提供资料）供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传 真网址组织结构法定代表人姓 名技术职称电 话技术负责人姓 名技术职称电 话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技工经营范围备注职务姓名职称执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险备注供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：谈判项目名称：项目编号：（一）服务响应偏离表三、服务部分序号采购需求响应情况差异说明提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）2.本表可扩展。1.本表即为对本项目“第三篇谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签署或盖章）致：（采购人名称）：谈判项目名称：（二）法定代表人身份证明书（格式）（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件四、资格条件及其他（二）其它优惠服务承诺（格式自定）（附：法定代表人身份证正反面复印件）法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）年月日（供应商公章）特此证明。（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。我单位对被授权人的签署负全部责任。（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。致：（采购人名称）：谈判项目名称：（三）法定代表人授权委托书（格式）（供应商公章）（附：被授权人身份证正反面复印件）（签署或盖章）（签署或盖章）被授权人：供应商法定代表人：在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。（四）基本资格条件承诺函（格式）2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。注：被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）年月日3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。（供应商名称）郑重承诺：致（采购人名称）：基本资格条件承诺函（六）保证金缴纳证明材料（五）特定资格条件证书或证明文件年月日（供应商公章）特此承诺。我方对以上承诺负全部法律责任。2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程类）（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他资料填写时应注意以下事项：日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。......（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。注：各行业划型标准：4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。残疾人福利性单位声明函以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。监狱企业证明文件（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（二）其他与项目有关的资料（自附）若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。日期：供应商名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（结束）
投标 / 标书制作要点（原创）
本配电房、发电机机组改造 柴油发电机组涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
