泰州市河湖文化建设工程招标公告（泰州市姜堰区张甸镇人民政府2022）
张甸镇关于2022年镇村幸福河湖文化建设工程的招标公告
张甸镇2022年镇村幸福河湖文化建设工程竞争性发包，欢迎有资质的投标人前来投标，现将有关事项公告如下，详见附件。
附件：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(2)(1).rar2022年镇村幸福河湖文化建设工程(2)(1).rar
泰州市姜堰区张甸镇人民政府
2022年8月29日
2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程2022年镇村幸福河湖文化建设工程工程工程工程招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价（小写）招标控制价（小写）招标控制价（小写）367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88367836.88（大写）（大写）（大写）叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分叁拾陆万柒仟捌佰叁拾陆元捌角捌分招标人：招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）编制时间：编制时间：复核时间：工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程序号工程名称金额（元）12022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)13595.8422022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)91080.4432022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)48575.5642022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)38020.4452022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)41393.0462022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)38020.4472022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)48575.5682022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)48575.56合计367836.88工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目12093.78二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目266.07四其他项目1235.99五零星工作项目合计13595.84建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001民间河长工作站19093.781.1500114001002其他永久建筑工程1、民间河长工作站(制度牌、包金边)2、尺寸：60*90cm3、材质：PVC块763.4443.81.2500114001003其他永久建筑工程1、民间河长工作站(挂牌、包金边)2、尺寸：40*200cm3、材质：PVC块169.9869.981.3500114001004其他永久建筑工程1、民间河长工作站(工作集锦、包金边)2、尺寸：90*120cm3、材质：PVC块190901.4500114001005其他永久建筑工程1、民间河长工作站(画面、包金边)2、尺寸：90*120cm3、材质：PVC块21332661.5500114001006其他永久建筑工程1、民间河长工作站(画面、包金边)2、尺寸：90*140cm3、材质：PVC块41546161.6500114001007其他永久建筑工程1、原墙面打磨后刷内墙乳胶漆两遍m28009.5176082500114001杂项130002.1500114001001其他永久建筑工程1、警示牌2、尺寸：0.8*1.8m3、材质：防腐木，碳化底色，雕刻填漆字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处215003000合计12093.78措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施120.942安全文明措施120.943临时工程4交通工程5保险费24.196施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计266.07其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(尹庄村)序号项目名称金额（元）备注1预留金1235.99合计1235.99工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目81018.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目1782.40四其他项目8280.04五零星工作项目合计91080.44建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1630182.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次81415113202.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处814011202.3500114001041其他永久建筑工程1、警示牌2、尺寸：0.8*1.8m3、材质：防腐木，碳化底色，雕刻填漆字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处6150090002.4500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处37200216002.5500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条3240072002.6500114001033其他永久建筑工程1、原有墙面铲除涂料m21004.84802.7500114001034其他永久建筑工程1、墙面批腻子两遍，刷白色外墙涂料两遍m210022.9822982.8500114001035其他永久建筑工程1、墙面彩绘m210010010000合计81018.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施810.182安全文明措施810.183临时工程4交通工程5保险费162.046施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计1782.40其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(华杨村)序号项目名称金额（元）备注1预留金8280.04合计8280.04工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目43209.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目950.60四其他项目4415.96五零星工作项目合计48575.56建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1252092.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次4141556602.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处41405602.3500114001001其他永久建筑工程1、警示牌2、尺寸：0.8*1.8m3、材质：防腐木，碳化底色，雕刻填漆字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处2150030002.4500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1720072002.5500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条1240024002.6500114001033其他永久建筑工程1、原有墙面铲除涂料m2504.82402.7500114001034其他永久建筑工程1、墙面批腻子两遍，刷白色外墙涂料两遍m25022.9811492.8500114001035其他永久建筑工程1、墙面彩绘m2501005000合计43209.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施432.092安全文明措施432.093临时工程4交通工程5保险费86.426施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计950.60其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(丁高村)序号项目名称金额（元）备注1预留金4415.96合计4415.96工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目33820.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目744.04四其他项目3456.40五零星工作项目合计38020.44建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1158202.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次4141556602.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处41405602.3500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1720072002.4500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条124002400合计33820.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施338.22安全文明措施338.23临时工程4交通工程5保险费67.646施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计744.04其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(沙梓村)序号项目名称金额（元）备注1预留金3456.4合计3456.40工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目36820.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目810.04四其他项目3763.00五零星工作项目合计41393.04建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1188202.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次4141556602.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处41405602.3500114001001其他永久建筑工程1、警示牌2、尺寸：0.8*1.8m3、材质：防腐木，碳化底色，雕刻填漆字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处2150030002.4500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1720072002.5500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条124002400合计36820.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施368.22安全文明措施368.23临时工程4交通工程5保险费73.646施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计810.04其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(杨港村)序号项目名称金额（元）备注1预留金3763合计3763.00工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目33820.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目744.04四其他项目3456.40五零星工作项目合计38020.44建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1158202.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次4141556602.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处41405602.3500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1720072002.4500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条124002400合计33820.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施338.22安全文明措施338.23临时工程4交通工程5保险费67.646施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计744.04其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(张甸村)序号项目名称金额（元）备注1预留金3456.4合计3456.40工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目43209.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目950.60四其他项目4415.96五零星工作项目合计48575.56建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1252092.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次4141556602.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处41405602.3500114001001其他永久建筑工程1、警示牌2、尺寸：0.8*1.8m3、材质：防腐木，碳化底色，雕刻填漆字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处2150030002.4500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1720072002.5500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条1240024002.6500114001033其他永久建筑工程1、原有墙面铲除涂料m2504.82402.7500114001034其他永久建筑工程1、墙面批腻子两遍，刷白色外墙涂料两遍m25022.9811492.8500114001035其他永久建筑工程1、墙面彩绘m2501005000合计43209.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施432.092安全文明措施432.093临时工程4交通工程5保险费86.426施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计950.60其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(河垛村)序号项目名称金额（元）备注1预留金4415.96合计4415.96工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表工程项目总价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目43209.00二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目950.60四其他项目4415.96五零星工作项目合计48575.56建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)序号项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码1500114001建设河长制宣传长廊1180001.1500114001038其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：2.2*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字，开启框4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1600060001.2500114001039其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1*1.8m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处43000120002500114001杂项1252092.1500114001028其他永久建筑工程1、水质检测次4141556602.2500114001029其他永久建筑工程1、界桩2、塑料中空，10×10×120cm3、包含挖填土方、砼基础处41405602.3500114001001其他永久建筑工程1、警示牌2、尺寸：0.8*1.8m3、材质：防腐木，碳化底色，雕刻填漆字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处2150030002.4500114001031其他永久建筑工程1、宣传牌2、尺寸：1.56*2m3、材质：镀锌板雕刻、焊接，烤漆房高温喷塑，画面贴雪弗板雕刻字4、包含挖基坑、回填砼基础、回填土等一切费用处1720072002.5500114001032其他永久建筑工程1、视频制作条1240024002.6500114001033其他永久建筑工程1、原有墙面铲除涂料m2504.82402.7500114001034其他永久建筑工程1、墙面批腻子两遍，刷白色外墙涂料两遍m25022.9811492.8500114001035其他永久建筑工程1、墙面彩绘m2501005000合计43209.00措施项目清单计价表措施项目清单计价表措施项目清单计价表合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)序号项目名称金额（元）1环境保护措施432.092安全文明措施432.093临时工程4交通工程5保险费86.426施工企业进退场费7大型施工设备安拆费合计950.60其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表合同编号：01合同编号：01合同编号：01合同编号：01工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)工程名称：2022年镇村幸福河湖文化建设工程(三彭村)序号项目名称金额（元）备注1预留金4415.96合计4415.964、苏水基〔2015〕31、32号文；3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省水利工程预算定额》(2010版)；2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），苏建价[2014]448号，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范的贯彻意见；1、建设单位提供工程做法及工程量；一、编制依据：编制说明3、所有实施的工程量、内容、做法均由建设单位提供，实际施工前应与建设单位进行确认。2、环境保护措施费暂按工程量清单计价*1%计入，安全文明措施费暂按工程量清单计价*1%计入，由业主控制使用，环境保护措施费、安全文明措施费施工单位上报方案经审批后，方可实施，结算审计时按实结算；保险费费率按0.2%计入。1、工程量清单中的单价、合价和总价包括完成本工程全部内容所需的人工、材料、机械、制作、运输、检测、检验、安装、调试等直接费、间接费、其它费用、保修、利润、税金等全部费用以及投标义务、责任和风险所发生的一切费用。二、编制说明：6、材料价格执行《泰州市工程造价管理》2022年第7期材料指导价，缺项材料按市场询价计算；5、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函2019448号）。4、暂列金额按(工程量清单计价+措施项目计价)*10%计入，投标时不参与下浮，税金按9%计入。日期：2022年08月代理机构：江苏汇成工程项目管理有限公司（盖单位章）发包人：泰州市姜堰区张甸镇人民政府（盖单位章）2022年镇村幸福河湖文化建设工程（项目名称）/标段发包竞争性发包文件泰州市姜堰区小型工程施工1.投标文件必须满足发包文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款为7.2和8.5条款，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。四、投标人应在遵循发包文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：三、投标人在投标截止时间前，应通过泰州市姜堰区人民政府网随时查看有关该工程发包公告、文件等。若上述内容不一致时，以最后发出的为准。二、投标人获取发包文件后，应仔细阅读发包文件及附件的全部内容，发包文件与附件具有同等效力。一、本发包文件是依据有关发包投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本发包工程的特点和需要编制的。发包文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，发包文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。说明六、其他应该注意的：3.无论何种原因，投标文件不能按时送达的，发包人及其他第三方不承担任何责任。2.投标人须在发包文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达指定地点。1.投标人应严格按照发包文件的要求进行投标文件的密封和标记。五、投标人在提交投标文件时，应注意：2.投标人对发包文件有不同意见或不明之处，应及时向发包人质疑，求得彻底澄清。若发包人不接受投标人提出的意见，投标人必须按照发包文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。第二章投标人须知第一章竞争性发包公告目录3.本发包文件解释权属发包人。2.投标人须对投标资料的真实性负责。发包人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假投诉的，发包人将提请有关行政主管部门进行查处。一旦查实评标委员会将否决其投标，招投标监管部门严格按照法律法规作出处理。1．投标人应自行在泰州市姜堰区人民政府网下载本工程发包公告、发包文件等资料。下载时间由发布发包公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。5开标4投标3投标文件2发包文件1总则投标人须知前附表第三章评标办法（经评审的最低投标价法）10需要补充的其他内容9纪律和监督8重新发包和不再发包7合同授予6评标第四章合同条款及格式（参考）附件C投标人成本评审办法附件B否决投标条件附件A:评标详细程序评标办法（经评审的最低投标价法）正文部分评标办法前附表第一章竞争性发包公告第六章投标文件格式第五章工程量清单专用合同条款通用合同条款竞争性发包公告项目名称2022年镇村幸福河湖文化建设工程发包人名称泰州市姜堰区张甸镇人民政府代理机构名称江苏汇成工程项目管理有限公司项目规模标牌制作安装等，涉及8个乡村，详见工程量清单。资金来源镇财政建设地点张甸镇资格审查方式资格后审公告开始时间2022.08.2917：30公告结束时间2022.09.0217：30标段具体信息标段编号标段名称发包内容项目预算价(万元)本标段计划工期（日历天）12022年镇村幸福河湖文化建设工程标牌制作安装等，涉及8个乡村，详见工程量清单。36.7860投标人应当具备的主要资格条件投标人资格要求[市政公用工程（2015新标准）三级](含)以上项目负责人资格要求[市政公用工程二级](含)以上注册建造师对投标人的其他要求1.根据《姜堰区建筑施工企业信用等级评定办法》（泰姜政办【2019】28号）要求，投标单位需为姜堰区2021年度建筑施工企业信用等级评定结果C级及以上的建筑施工企业；2.投标单位必须为江苏省建筑业监管信息平台资质合格单位；3.不接受联合体投标。发包（资审）文件获取凡有意投标人请于2022年08月29日17时30分至2022年09月02日17时30分前携带以下材料到江苏汇成工程项目管理有限公司（姜堰区中天清华园光华路25号）领取竞争性发包文件等。1.授权委托书；2.委托人身份证(原件及复印件)；3.费用缴纳凭证；发包文件每套售价300元，售后不退：注：费用现场不收现金。缴款方式：（1）以公司户头转账，打印好回单带来。备注：**项目报名费（2）以单位解缴现金至银行，带回缴款单。备注：**项目报名费。收款账户：姜堰市张甸镇农经服务中心，账号：3212840701201000115881，开户行：姜堰农村商业银行股份有限公司张甸支行。联系方式发包人泰州市姜堰区张甸镇人民政府代理机构江苏汇成工程项目管理有限公司联系人缪先生联系人杨先生联系电话/联系电话0523-882007771.1.1参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定要求，本发包项目已具备发包条件，现对本标段施工进行发包。1.1项目概况及要求1.总则投标人须知前附表第二章投标人须知条款号条款名称编列内容1总则1.1.2发包人名称：泰州市姜堰区张甸镇人民政府地址：姜堰区张甸镇联系人：缪先生电话：/1.1.3代理机构名称：江苏汇成工程项目管理有限公司地址：姜堰区中天清华园光华路25号联系人：杨先生电话：0523-882007771.1.4项目名称2022年镇村幸福河湖文化建设工程1.1.5建设地点姜堰区张甸镇1.2.1资金来源镇财政1.2.2出资比例100%1.2.3项目的资金落实情况已落实1.3.1发包范围标牌制作安装等，涉及8个乡村，详见工程量清单。1.3.2计划工期计划工期：60日历天计划开工日期：2022年09月10日计划竣工日期：2022年11月09日1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资质条件、能力和评价资质条件：1.具有独立法人资格，营业执照在有效期内；2.具有[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上资质证书，并在有效期内；3.具有行政部门颁发的《安全生产许可证》，并在有效期内。财务要求：财务状态良好，未处于被接管、冻结、破产状态。项目经理（建造师，下同）资格：1、具有本单位注册的市政公用工程二级（含）以上注册建造师证书，在有效期内，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（建造师）；2、具有建设行政部门颁发的安全生产考核合格证B证，并在本单位注册且在有效期内。3、项目负责人必须是投标人本单位在职员工(退休人员除外)，且已缴纳养老保险，投标人应提供为拟派项目负责人缴纳的连续三个月（2022年2月（含）以后）的养老保险证明材料。信誉要求：投标人及项目经理不得存在下列情形之一：1.企业因发生重大工程质量、安全生产事故，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；2.有建设市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市公共资源交易平台或其靖江站、泰兴站、兴化站、姜堰站上被曝光且正在曝光期间的；3.被有关部门通报批评、责令整改且正在泰州市住房和城乡建设局官网“曝光台”被曝光的;以上被曝光的不良行为，有相关部门正式公文证明行政处罚已被取消或处罚期已自动期满的除外。4.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的。其他要求：1、投标单位必须为江苏省建筑业监管信息平台资质合格单位；2、根据《姜堰区建筑施工企业信用等级评定办法》（泰姜政办【2019】28号），投标单位需为姜堰区2021年度建筑施工企业信用等级评定结果C级及以上的建筑施工企业；3、项目负责人无在建工程要求：（1）项目负责人是非变更后无在建工程。（2）项目负责人是变更后无在建工程的,必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月，或者是因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意已经办理项目负责人解锁手续的。（3）项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次发包的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次发包项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。注：以上在建工程是指在建设行政主管部门监管的其他工程项目中担任项目负责人职责。4、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；（3）在其他企业担任法定代表人。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1是否组织踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间2022年09月05日12时00分1.10.3发包人澄清的时间2022年09月05日17时30分1.11.1是否允许分包不允许1.12.1是否允许偏离不允许2.发包文件2.1构成发包文件的其他材料发包文件的澄清、修改、补充通知等内容2.2.1投标人要求澄清发包文件的截止时间2022年09月05日17时30分2.2.2投标截止时间2022年09月07日15时30分3投标文件3.1.1构成投标文件的其他材料投标人认为需要的其他材料注：上述材料应以复印件盖章形式附在投标文件中。3.3.1投标有效期90天3.4.1投标保证金投标保证金的形式：现金投标保证金的金额：0.5万元（人民币）投标保证金递交要求：现金一次性足额密封装于信封内（注明单位名称），开标现场随投标文件一同递交。3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签章要求投标文件格式中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。4投标4.2.2递交投标文件形式及地点投标文件形式：纸质投标文件，一式三份，一正两副地点：同开标地点5开标5.1开标时间、地点开标时间：同投标截止时间开标地点：张甸镇便民服务中心2楼开标室6评标6.1.1评标委员会的组建由发包人组建6.3.2本次评标采用的评标方法经评审的最低投标价法7合同授予7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐中标候选人数：37.4.1履约保证金履约保证金的形式：银行电汇或网上银行支付或银行保函履约保证金金额：þ合同价的5%；在签订合同前，缴纳至发包人指定账户。采用银行保函，投标人应当在领取中标通知书前将银行保函原件递交至发包人，保函有效期不得短于工程总工期。7.5.3合同价格形式单价合同8重新发包和不再发包1、在评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，因发包文件缺陷，导致按照评标办法无法确定中标候选人或中标人的，发包人可依据评标委员会的决议重新发包。2、国家法律法规或政策变化调整后，原发包项目需要调整相关发包采购内容或技术要求，或者需要取消发包项目不再继续建设时；3、发包人发生重大经营困难，无力继续维持该项目的投入时；4、发包人调整经营方向或生产任务，停止发包项目建设；5、资格预审合格的潜在投标人不足3个的；6、在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3个的；7、所有投标均被废标处理或被否决的；8、评标委员会界定为不合格标或废标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；9、同意延长投标有效期的投标人少于3个的；10、中标候选人均未与发包人签订合同的；11、重新发包后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行发包。12、法律、法规规定的其他情形。9纪律和监督10需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1细微偏差指投标文件在实质上响应发包文件的要求，但在个别地方存在细微错误、漏项或者提供了不完整的信息等情况，并且修正这些细微错误、遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。10.1.2串通投标、弄虚作假行为认定执行《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程发包投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）不同投标人的投标保证金提交自同一账户的视为串通投标。不同投标人的投标保证金缴纳至同一子账户的视为串通投标。10.1.3不可竞争费不可竞争费指：社会保险费、住房公积金、税金、安全文明施工措施费。10.2招标控制价、发包人期望值及投标成本预警价10.2.11.本次发包：设有发包人期望值（投标报价高于发包人期望值的作废标处理）2.发包人期望值=招标控制价×(100－L)%,本发包项目L=15。其中：暂列金额：33439.71元；专业工程暂估价：/元；材料和工程设备暂估价合计金额：/元；上述数据以最后发出的工程量清单及招标控制价为准。3.本次发包：设有投标成本预警价4.投标成本预警价=294269.5元。10.3“暗标”评审施工组织设计是否采用暗标评审方式不采用10.4发包方式公竞争性发包（公开）10.5投标人代表出席开标会要求投标单位的委托代理人按时参加开标会，并持个人二代身份证原件在投标截止时间前签到。2、投标单位的委托代理人出席开标会迟到，或未持个人二代身份证原件签到的，或者签到的委托代理人与投标文件中委托代理人不是同一人的，由发包人核实确认并如实记录，其投标文件作无效投标文件处理。10.6同义词语构成发包文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在发包投标阶段应当分别按“发包人”和“投标人”进行理解。发包文件中的“项目负责人”和“项目经理”为同一意思。10.7招标代理服务费招标代理服务费由发包人支付。10.8解释权构成本发包文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除发包文件中有特别规定外，仅适用于发包投标阶段的规定，按发包公告（发包邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由发包人负责解释。10.9发包人补充的其他内容（发包文件中的其它内容与本条款不一致的，以本条款内容为准）10.9.1投标人的投标文件列入评标范围的确定方式所有投标人的标书均列入评审范围。10.9.2本发包文件中设置类似工程业绩和奖项的，类似工程业绩和奖项的真实性由发包人负责核实，并向监管部门提交书面的核实报告。经查实投标人类似业绩和奖项弄虚作假的，其投标保证金不予退还。10.9.3评标办法前附表2.2.1项施工组织设计明确“不评审”的，投标人投标时不需要提交施工组织设计。10.9.41、中标人应及时与发包人签订施工和廉政合同。未中标人的投标保证金最迟于中标人与发包人合同订立之日起5个工作日内退还至投标人的基本账户。2、中标单位的投标保证金在签订合同后，凭发包人出具的收到履约保证金的证明或竣工验收合格证明至该项目代理公司办理退还。10.9.5除法律法规规定的情形及其他特殊情况外，中标人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照发包文件和中标人的投标文件与发包人订立书面合同，否则，发包人可取消中标人的中标资格。10.9.6采用经评审的最低投标价法的施工招标项目，投标人中标后，与发包人签订合同前，需采用银行电汇或网上银行支付或银行保函的形式向发包人递交低价差额担保，担保金额为投标成本预警价和中标价的差值。采用银行保函方式的，必须为投标人帐户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得短于工程总工期；采用银行电汇或网上银行支付方式的，必须由投标人账户汇出。10.9.7若在本工程发包投标活动中出现异议与投诉，将按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程发包投标活动异议与投诉处理实施办法》的要求受理与处理。10.9.8付款方式：工程竣工验收合格经审计后，付至审定价的40%，第二年付至审定价的70%，余款第三年付清（无息）10.9.91、经评标委员会核查投标人投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足发包文件规定的资格条件；2、从中标候选人公示至合同签订之日止，投标人投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定。1.2.1本发包项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本发包项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本发包项目发包人：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次发包范围：见投标人须知前附表。1.3发包范围、计划工期和质量要求1.2.3本发包项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本发包项目的出资比例：见投标人须知前附表。（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（6）其他要求：见投标人须知前附表。（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；参与发包投标活动的各方应对发包文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应1.6保密投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。1.5费用承担1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目投标。（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或严重失信或重大工程质量问题的。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与发包投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字对由此造成的后果承担法律责任。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，发包人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，发包人不对投标人据此做出的判断和决策负责。1.9.3除发包人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.12.1投标人须知前附表允许投标文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包（专业分包）的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包1.10.3投标预备会后，发包人在投标须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网络发布的方式通知所有购买发包文件的投标人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以网上提问的方式将提出的问题通知发包人，以便发包人在会议期间澄清。（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）发包公告（或发包邀请书）；本发包文件包括：2.1发包文件的组成2.发包文件（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；2.2.3澄清文件通过泰州市姜堰区人民政府网发布之日起，视为投标人已收到该澄清。2.2.2发包文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前通过泰州市姜堰区人民政府网对外发布并提供给所有购买发包文件的投标人下载。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容，如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过书面疑问，要求发包人（招标代理）对发包文件予以澄清。2.2发包文件的澄清的组成部分。当发包文件、发包文件的澄清、修改在同一内容表述不一致时，以最后上传的内容为准。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件招标控制价随本项目发包文件在泰州市姜堰区人民政府网同步发布。2.4.1招标控制价，是发包人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本发包文件和发包工程量清单，结合工程具体情况编制的本次发包工程的最高投标限价。2.4招标控制价2.3.2修改文件通过泰州市姜堰区人民政府网发布之日起，视为投标人已收到该修改。2.3.1在投标截止时间3天前，发包人可以对发包文件进行修改，同时将修改内容通过泰州市姜堰区人民政府网对外发布并提供给所有购买发包文件的投标人下载。如果修改发包文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3发包文件的修改（5）工程造价管理机构完成复查时间一般在受理投诉的3天内，特殊情况下可适当延长。（4）工程造价管理机构根据相关规定确定是否受理投诉。决定受理投诉的，投诉人应当予以配合，并应保证所提供资料的真实性。（3）发包人对投标人提出的异议不予核实的，或招标控制价经核实确有错误但发包人未调整的，或投标人对发包人公布的核实结果仍有异议的，投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前，根据相关投诉要求，向工程造价管理机构提交书面投诉。（2）发包人将按照投标人提出的异议复核招标控制价。招标控制价确需调整的，发包人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前重新公布。公布的时间至发包文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，且影响投标文件编制的，发包人将相应延长提交投标文件截止时间。（1）投标人经复核认为发包人公布的招标控制价未按照现行计价规范进行编制的，应当在本章2.2.款规定的时间前通过泰州市姜堰区人民政府网向发包人提出异议。2.4.2招标控制价的异议与投诉3.1投标文件的组成3.投标文件投标人对发包人提供的发包文件所做出的推论、解释和结论，发包人概不负责。投标人对发包文件的任何推论和误解以及发包人（或其委托代理人）对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。投标人应仔细审阅发包文件全部内容，如果投标人的投标文件没有按照发包文件要求提交全部资料或者投标文件没有对发包文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。（8）重新公布的招标控制价影响本发包文件规定的投标人资质要求的，发包人将重新组织发包。（7）投标人不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招投标活动的正常进行。否则，发包人将拒绝其投标。（6）发包人根据招标控制价复查结论重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至发包文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，且影响投标文件编制的，将相应延长投标文件的截止时间。5、已标价工程量清单；4、投标承诺书；3、被授权人的身份证(复印件加盖投标人公章)2、附有法定代表人身份证明的授权委托书；1、投标函；3.1.1投标文件应包括下列内容：（一式三份，一正两副）7、投标人须知前附表规定的其他材料。6.4、本单位缴纳的项目负责人社保证明（社保有效期为2022年2月（含）以后连续3个月的）(复印件加盖投标人公章)；6.3、拟派项目经理注册建造师证书及安全B证(复印件加盖投标人公章)；6.2、企业基本存款帐户开户许可证或基本存款账户证明材料(复印件加盖投标人公章)；6.1、企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证(复印件加盖投标人公章)；6、资格审查资料；3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前，若修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2投标报价3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.4.3投标保证金最迟于中标人与发包人合同订立之日起5个工作日内退还。3.4.2投标人不按本章3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会应当否决其投标。投标保证金必须从投标人的基本账户转出。3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳账号、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达负责受理投标保证金的单位帐户。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，发包人通过泰州市姜堰区人民政府网通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及利息。（5）投标人进行虚假、恶意投诉，阻碍招投标活动的正常进行的；（4）经核查，存在弄虚作假、借资质、挂靠、围标、串标等违法违规行为的；（3）未按发包文件规定提交履约担保的；（2）中标人在成交通知书发出30日内，无正当理由拒签合同协议书的；（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；3.4.4有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：3.5.2“项目经理简历表”应附建造师注册执业资格证书、安全考核合格证书(B证)及年检合格的证明材料等。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、企业基本存款账户开户许可证及年检合格的证明材料等。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）（6）法律法规规定的其他情形。3.7.2投标文件必须对发包文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.7投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照发包文件要求编制的投标方案的，发包人可以接受该备选投标方案。3.6备选投标方案3.5.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。4.2投标文件的递交4.1.2密封袋的封口处加盖投标单位法人印章和法定代表人或其委托代理人印章。4.1.1投标文件应密封包装在一个密封袋里，并在密封袋上相应注明工程名称、投标人名称；4.1投标文件的密封和标记4.投标3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。5.1开标时间和地点5.开标4.3.2投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。4.3.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按本文件第4.1条的规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上注明“修改”或“撤回”字样，注明修改或撤回的时间；4.3投标文件的修改与撤回4.2.1投标人应根据投标须知前附表的规定，在投标文件截止时间前将投标文件递交到指定地点。（1）宣布开标纪律；5.2.1发包人在规定的时间内，按下列程序进行开标：5.2开标程序详见投标人须知前附表。5.1.1投标人参加开标会的要求：发包人应按照第二章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。（7）开标结束。（6）开标现场异议处理并制作记录；（5）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容；（4）检查并确认投标文件的密封是否完好并符合发包文件的要求；（3）核验投标人代表的身份后，公布投标人名称及投标人代表参加开标会签到情况；（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（3）未交纳投标保证金或投标保证金已交纳但还没有到账的。（2）未按4.1条款规定密封、标记和加盖印章的；（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点或者未按照本文5.1.1规定提交的；5.4有下列情形之一的，发包人将不予受理：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，发包人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）发包人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由发包人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会6.评标6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在发包、评标以及其他与发包投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（3）与投标人有经济利益关系；（1）评标委员会推荐的中标候选人名单、报价（含暂估价、暂列金额等）及其排序；6.4.2公示内容：6.4.1公示时间和方式：发包人在收到评标报告之日起3日内应当在发包公告发布媒介上公示如下中标候选人情况、评标结果及拟定中标人名称，公示期不少于1日。6.4中标候选人公示6.3.2本次发包所采用的评标方法见投标人须知前附表。6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。发包文件未列明的否决性条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。（7）各投标人的最终总得分。（6）各投标人的分项得分情况（评标委员会成员的名单不公布）；（5）中标候选人及其拟派项目负责人类似工程、业绩、奖项情况；（4）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果；（3）投标文件被判为无效标的投标人的名称以及判定依据；（2）资格审查不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因；7.2.1投标人或项目负责人承担过类似工程的业绩作为评审条件时，发包人可对中标候选人的业绩进行实地考察。7.2中标候选人考察除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，发包人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式7.合同授予6.4.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包投标活动。（2）评标结束后，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，发包人认为可能影响其履约能力，经评标委员会按发包文件规定的办法重新审查，确认其不符合发包文件规定的标准，取消其候选人资格的。（1）业绩经考察不属实的，或因不可抗力不能履行合同的，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的；发包人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，发包人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如其他中标候选人与采购预期差距较大，或者依次选择中标人对发包人明显不利时，发包人可重新发包：7.3确定中标人7.2.3考察费用由发包人承担，投标人有义务配合。7.2.2第一中标候选人提供的业绩经发包人考察属实的，发包人将不再对其他中标候选人进行考察；如第一中标候选人提供的业绩不属实，发包人将依次考察其他中标候选人业绩。7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向发包人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式要求。7.5履约保证金在本章第3.3款规定的投标有效期内，发包人以书面形式向中标人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4中标通知（4）被确定为中标人并与发包人签订合同后，因不可抗力不能履行合同的；（3）被确定为中标人后，放弃中标的，或不按照发包文件要求提交履约保证金的；8.重新发包和不再发包7.6.3本工程合同价格形式见投标须知前附表。7.6.2发出中标通知后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.6.1发包人和中标人应当在投标有效期内并在自成交通知书发出之日起30日内，按照发包文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒绝签订合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.6签订合同7.5.2中标人不能在规定的时间内按本章第7.5.1项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。（4）法律规定的其他情况。（3）在投标有效期内同意延长有效期的投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人数量少于3个的；有下列情形之一的，发包人将重新发包：8.1重新发包发包人不得泄漏发包投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利9.1对发包人的纪律要求9.纪律和监督重新发包后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行发包。8.2不再发包投标人存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，或者撤销投标、或资格预审合格的投标人放弃投标、放弃中标资格的，不得参加本项目重新发包的投标，并依法予以处理。9.3对评标委员会成员的纪律要求式干扰、影响评标工作。贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方投标人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评标委员会成员行9.2对投标人的纪律要求益、社会公共利益或者他人合法权益。与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标9.4对与评标活动有关的工作人员纪律要求和标准进行评标。不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审9.5.1投标人或者其他利害关系人认为发包投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。行政监督部门投诉。投标人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关9.5投诉标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评评标办法前附表第三章评标办法（经评审的最低投标价法）需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容9.5.3投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回，并作为不良行为予以公示。9.5.2就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向发包人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。未按上述规定向发包人提出异议的，行政监督部门将不予受理其投诉。条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致2.1.1形式评审标准投标文件签字盖章符合第二章投标人须知前附表3.7.3要求2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求2.1.1形式评审标准联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）2.1.1形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.1.1形式评审标准…………2.1.2资格评审标准及资格后审营业执照具备有效的营业执照2.1.2资格评审标准及资格后审安全生产许可证具备有效的安全生产许可证2.1.2资格评审标准及资格后审资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准及资格后审企业基本存款账户开户许可证具备有效的企业基本存款账户开户许可证2.1.2资格评审标准及资格后审类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准及资格后审信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准及资格后审项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准及资格后审其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准及资格后审联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）2.1.2资格评审标准及资格后审…………2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.1.3响应性评审标准工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.1.3响应性评审标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定2.1.3响应性评审标准权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定2.1.3响应性评审标准已标价工程量清单1.符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量；2.符合“工程量清单”给出的暂列金额、专业工程暂估价；3.符合“招标控制价”给出的材料暂估价单价和数量、发包人自行采购材料单价和数量（每项材料数量允许误差±3%以内）；4.符合“工程量清单”给出的不可竞争费费率及计算基础。2.1.3响应性评审标准技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定2.1.3响应性评审标准投标价格1.投标总价低于（含等于）第二章投标人须知前附表第10.2项载明的发包人期望值2.1.3响应性评审标准分包计划符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定2.1.3响应性评审标准差额担保或信用担保按第二章投标人须知前附表第10.9.6项要求提交差额担保或信用担保2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准施工方案与技术措施施工方案满足本工程建设进度及管理需要，技术措施得当，满足现行国家施工质量验收规范。2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准质量管理体系与措施质量计划基本完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施基本可行2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准安全管理体系与措施安全管理体系健全、单位工程安全防护方案基本符合国家及地方相关规定，防护措施有一定的针对性2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准环境保护管理体系与措施环境保护管理体系健全，施工现场扬尘污染防治措施全面2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准工程进度计划与措施进度计划符合发包文件要求，关键路径准确、清晰，措施能保证计划实施2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准资源配备计划资源配备计划基本齐全，其中主要机械设备、劳动力、安全防护用品能满足工程进度及施工管理需要2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准技术负责人执业资格或技术职称与发包项目规模相适应2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准其他主要人员人员配备合理……2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准施工设备基本满足工程需要……2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准试验检测仪器设备基本满足工程需要……2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准…………条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)施工组织设计：□合格制☑不评审☑投标报价：100分2.2.2评标基准价计算方法以有效投标文件的投标报价的最低值为评标基准价。说明：投标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的报价;2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价条款号评分因素评分标准2.2.4(1)投标报价评分标准投标报价投标报价等于评标基准价得满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣0.5分，按照插入法计算得分。2.2.4(2)其他因素评分标准信用评价分数企业信用分是根据《关于实施的补充通知》（苏建建管〔2016〕82号）以及《关于印发的通知》（泰建发〔2016〕128号）文件执行。投标人应当及时向泰州市建工局查询、申报企业综合信用评价分值。发包投标行政监督部门不接受发包人、投标人等利害关系人对泰州建筑市场监管网综合信用评价系统已经公布的企业综合信用评价分值的异议和投诉。2.2.4(2)其他因素评分标准报价偏离分部分项工程量清单综合单价高于（不含等于，下同）招标控制价相应分部分项工程量清单综合单价的；措施项目费用总金额高于招标控制价中措施项目费用总金额的，上述情况每出现一处扣1分，扣完为止。2.2.4(2)其他因素评分标准投标文件算术错误投标文件出现本章3.2.4条款需评标委员会修正的错误，每条扣0.3分，扣完为止。2.2.4(2)其他因素评分标准细微偏差经评标委员会认定的细微偏差（不含算术错误）需要补正澄清的，每出现1处，扣0.3分，扣完为止。附件1评标程序详见本章附件A：评标详细程序2否决投标条件详见本章附件B：否决投标条件3判断投标报价是否低于其成本详见本章附件C：投标人成本评审办法（1）投标人按照上传投标文件的先后顺序依次抽取球号，抽取的球号分别对应各投标人。抽签方式：投标人的法定代表人或其授权委托的拟派施工项目负责人应携带本人第二代居民身份证参加抽签活动。未在规定时间内按时参加抽签活动的，视为认可抽签结果。事后，发包人拒绝其对抽签活动提出的异议。发包人和行政监管部门沟通后，通知得分、投标报价等都相同的名次并列投标人在规定时间至告知地点参加抽签活动（发包人可邀请公证处公证抽签过程及结果）。本次评标，采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足发包文件实质性要求的投标文件进行评审。根据本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据发包人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由发包人确定中标人或通过抽签活动确定，抽签活动基本程序如下：1.评标方法2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表2.1.1项。2.1初步评审标准2.评审标准5、参加抽签活动各方代表签字确认抽签结果。无正当理由拒绝签字确认抽签结果的，视为认可抽签结果。事后，发包人拒绝其对抽签活动提出的异议。4、抽签活动参加人员有异议的，应在抽签活动现场提出，发包人应予以答复并记录。抽签参加人员分别抽取标号球。第一个抽取到的号球所标球号对应的投标人为第一中标候选人，第二个抽取到的号球所标球号对应的投标人为第二中标候选人，第三个抽取到的号球所标球号对应的投标人为第三中标候选人。2.2.1分值构成：见评标办法前附表2.2.1项。2.2分值构成与评分标准2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表2.1.4项。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表2.1.3项。2.1.2资格评审标准：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表2.1.2项（适用于资格后审的）。3.评标程序（2）其他因素评分标准：见评标办法前附表2.2.4项（2）。（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表2.2.4项（1）；2.2.4评分标准2.2.3投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表2.2.3项。2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表2.2.2项。3.2.1评标委员会与投标人信息库资料进行核对。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）3.2初步评审3.1.3评标委员会成员应独立研读发包文件。对发包文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求发包人对发包文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变发包文件的实质内容。3.1.2发包人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。3.1.1评标委员会由发包人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。3.1评标准备3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，如修正后的投标总报价高于发包人设置的最高限价，则应按否决投标处理。对存在算术性错误的投标报价，经修正后，评标委员会应书面通知投标人确认。修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章投标人须知第1.4.1项、1.4.2项规定的任何一种情形的；3.2.3投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：3.2.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；3.3.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.3.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底（招标控制价）时明显低于标底（招标控制价），使得其投标报价可能低于其成本的，应当根据本章节附件C中规定的程序、标准和方法,判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的,其投标作否决投标处理。3.3详细评审（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.4投标文件的澄清和补正3.3.4投标人得分=A+B。3.3.3偏差率、本章第2.2.4（1、2）的评分分值计算均应保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分B。3.5.2评标委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评标报告。3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.5评标结果澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标活动将按以下五个步骤进行：A1.基本程序本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细评审程序开展并完成评标工作。A0.总则评标详细程序附件A：评标详细程序A2.评标准备（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。（4）澄清、说明和补正；（3）详细评审；（2）初步评审；（1）评标准备；A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究发包文件，了解和熟悉发包目的、发包范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在发包文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。A2.3熟悉文件资料评标委员会首先推选一名评标委员会主任。发包人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组、商务组。A2.2评标委员会的分工评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。A2.1评标委员会成员出示有效证件进行验证或签到A3.2形式评审A3.1.2投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求，提供澄清资料，并按要求进行递交。A3.1.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对发包范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。A3.1对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）A3.初步评审A2.3.2发包人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括发包文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及发包人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。（2）资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格，且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作否决投标处理。（1）资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作否决投标处理；A3.3.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。（适用于未进行资格预审的）A3.3资格评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。A3.6.1判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.2.3项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。A3.6判断投标是否为否决投标评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的施工组织设计和项目管理机构进行评审。A3.5施工组织设计和项目管理机构评审（技术标）评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。A3.4响应性评审在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容，要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明和补正根据本章第3.4款的规定进行。A3.8澄清、说明和补正评标委员会依据本章中规定的相关原则，对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。A3.7算术错误修正A3.6.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。A3.6.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与本章正文部分包括的否决投标条件相抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。评标委员会根据评标办法前附表中规定的评分标准，对投标报价和其他因素进行评分。A4.2投标报价和其他因素评审和评分根据本章第3.3.1项的规定,评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作否决投标处理。A4.1判断投标报价是否低于成本只有通过了初步评审，被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4.详细评审A5.2推荐中标候选人评审工作全部结束后，评标委员会应按照格式填写评标得分汇总表。A5.1汇总评标结果A5推荐中标候选人或者直接确定中标人在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容，要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明和补正根据本章第3.4款的规定进行。A4.3澄清、说明和补正第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。A5.3直接确定中标人A5.2.2投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，发包人应当依法重新发包。（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章投标人须知前附表7.1项规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按得分由高至低的次序作为中标候选人向发包人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议发包人重新发包。（1）评标委员会对有效的投标，按照得分由高至低的次序排列，根据第二章投标人须知前附表7.1项的规定推荐中标候选人。A5.2.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：（4）符合要求的投标人一览表；（3）开标记录；（2）评标委员会成员名单；（1）基本情况和数据表；评标委员会根据本章第3.5.2项的规定，向发包人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：A5.4编制及提交评标报告（10）澄清、说明和补正事项纪要。（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知前附表”授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；（8）经评审的投标人排序；（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、清标报告、说明、记录等文件）；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（5）否决投标情况说明；A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：A6.2关于评标中途更换评标委员会成员A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.1关于评标活动暂停A6.特殊情况的处置程序A7.补充条款在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A6.3记名投票A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由发包人根据本发包文件规定的评标委员会成员产生方式另行抽取评标专家进行评标。（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：B1.否决投标条件本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B0.总则否决投标条件附件B：否决投标条件B1.6除在投标截止时间前经发包人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的。B1.5当投标人资格预审申请文件的其他内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。B1.12明显不符合技术规范、技术标准要求的。B1.11未按发包文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件无法导入计算机评标系统的。B1.10改变发包工程量清单中单项工程编号或单位工程编号的。B1.9投标人未按第二章“投标人须知前附表”第10.5项规定出席开标会的。B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。B1.7在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。附件C：投标人成本评审办法……B1.16法律、法规规定的其他否决投标条款。B1.15由委托代理人签字或盖章，但投标文件中无有效的“授权委托书”原件的；B1.14投标文件提出了不能满足发包文件要求或发包人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。B1.13投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合发包文件的要求的。C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当否决投标的情形；在满足下列条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：C1.1启动成本评审工作的前提条件C1.评审程序本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.3.1项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。C0.总则C3.算术性错误分析和修正（3）投标人已标价的工程量清单；（2）标底或招标控制价（如果有）；（1）发包文件；评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括:C2.评审的依据第一节通用合同条款第四章合同条款及格式（参考）C4.2投标报价平均值是指经初步评审合格的投标人的投标报价算术平均值。经初步评审合格的投标人为6家及以下时，其投标报价全部参与计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为7-13家时，去掉其中1个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为14-20家时，去掉其中1个最低和2个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为21-27家时，去掉其中1个最低和3个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为28-34家时，去掉其中2个最低和4个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为35家及以上时，去掉其中2个最低和5个最高投标价后计算算术平均值。C4.1投标报价总价低于投标成本预警价且低于投标报价平均值下浮A%的,评标委员会应直接判定其投标报价低于成本价投标。资格预审项目A=6，资格后审项目A=5。C4判断投标报价是否低于成本评标委员会对已标价工程量清单进行逐项分析，根据本章第3.2.4项规定的原则，对投标报价中的算术性错误进行修正。1.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“2013版计算规范”）以及发包文件中包括的图纸等编制。2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.工程量清单说明第五章工程量清单第二节专用合同条款详见《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格þ是出现工程量清单错误时，是否调整合同价格□否允许调整合同价格的工程量偏差范围þ按实调整允许调整合同价格的工程量偏差范围□其它：________________________2.5资金来源证明及支付担保发包人是否提供支付担保□是发包人是否提供支付担保þ否发包人提供支付担保的形式□银行保函发包人提供支付担保的形式□担保公司担保发包人提供支付担保的形式□其它形式：________________________3.2项目经理3.2.1关于项目经理每月在施工现场的时间要求þ项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%3.2.1关于项目经理每月在施工现场的时间要求□其它：________________________3.2.1承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任þ由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的_50_%3.2.1承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任□其它：________________________3.2.1项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%3.2.1项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任þ由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金500元/人•次(人民币)3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的50%3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任□其它：3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的20%3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任□其它：________________________3.3承包人人员3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10%3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任¨其它：________________________3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任þ由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10%3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任¨其它：________________________3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任þ由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金100元/人•次(人民币)3.5分包3.5.1禁止分包的工程包括þ法律法规禁止分包的工程3.5.1禁止分包的工程包括□其它：________________________3.5.1主体结构、关键性工作的范围__________________3.5.2允许分包的专业工程包括__________________3.7履约担保根据发包文件要求提交承包人是否提供履约担保þ是承包人是否提供履约担保□否承包人提供履约担保的形式R银行保函承包人提供履约担保的形式□担保公司担保承包人提供履约担保的形式þ其它形式：_网银或者电汇__承包人提供履约担保的金额þ合同价的5%承包人提供履约担保的金额□其它：________________________承包人提供履约担保的期限þ合同签订前承包人提供履约担保的期限□其它：________________________5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求_____合格____________5.1.1关于工程奖项的约定□获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励5.1.1关于工程奖项的约定□获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励5.1.1关于工程奖项的约定□获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励5.1.1关于工程奖项的约定□获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励5.1.1关于工程奖项的约定□其它：___________________6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定þ其它：________________________6.1.5合同当事人对文明施工的要求□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求6.1.5合同当事人对文明施工的要求□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求6.1.5合同当事人对文明施工的要求þ其它：________________________7.5工期延误7.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法□扣除____元/天7.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法þ每天赔偿金额为合同价款的万分之五7.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限□合同价的10%7.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限þ全部的履约保证金7.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限□其它：________________________7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件☑日降雨量大于__50__mm的雨日超_1___天☑风速大于__12__m/s的___8_级以上台风灾害☑日气温超过__38__oC的高温大于__3__天；日气温低于__-20__oC的严寒大于__3__天☑造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：_日降雪量10mm及以上___☑其它：________异常恶劣气候灾害_______7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励□奖励____元/天7.9.2提前竣工的奖励þ其它：________________________10.7暂估价10.7.1对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定（1）通用条款第1种方式：由承包人单独发包10.7.1对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定（2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同发包10.7.2对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定（1）通用条款第1种方式10.7.2对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定（2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须发包的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目10.7.2对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定（3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目:_______11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：□是市场价格波动是否调整合同价格的约定：þ否因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：（1）人工单价□人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外（1）人工单价¨其它：________________________（2）材料、工程设备价格□按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅的通知》调整工程价款（2）材料、工程设备价格¨其它：________________________（3）施工机械台班单价或施工机械使用费□施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格（3）施工机械台班单价或施工机械使用费¨其它：________________________12.1合同价格形式1.单价合同综合单价包含的风险范围□除发包文件约定工程价款调整以外的全部风险综合单价包含的风险范围□其它范围：____________________风险费用的计算方法□按发包文件约定的工程价款调整条款执行风险费用的计算方法□其它方法：____________________风险范围以外合同价格的调整方法□按发包文件约定的工程价款调整条款执行风险范围以外合同价格的调整方法□其它方法：____________________2.总价合同总价包含的风险范围________________________风险费用的计算方法________________________风险范围以外合同价格的调整方法________________________12.2预付款12.2.1预付款支付比例或金额：________________________12.2.2预付款担保的形式为：□银行保函12.2.2预付款担保的形式为：□担保公司担保12.2.2预付款担保的形式为：□其他形式：______12.3计量12.3.1工程量计算规则《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范12.3.2关于计量周期的约定□按月计量12.3.2关于计量周期的约定þ其它：___________________12.4工程进度款支付12.4.1关于付款周期的约定□同计量周期12.4.1关于付款周期的约定þ其它：___________________15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限□6个月缺陷责任期的具体期限£1年缺陷责任期的具体期限þ2年缺陷责任期的具体期限□其它期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定¨扣留关于是否扣留质量保证金的约定□不扣留15.3.1质量保证金采用第__种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：______15.3.1质量保证金采用第__种方式（2）____%的工程款15.3.1质量保证金采用第__种方式（3）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还15.3.2质量保证金的扣留采取第__种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额15.3.2质量保证金的扣留采取第__种方式（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金15.3.2质量保证金的扣留采取第__种方式（3）其它扣留方式：___________15.4保修15.4.1工程保修期☑按法定最低保修期限15.4.1工程保修期¨其它期限：15.4.3承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间□____小时内20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定□是合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定□否合同当事人关于本条款的约定□执行《泰州市建设工程争议评审规则》合同当事人关于本条款的约定☑其它：______________________20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按第_（2）_种方式解决（1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁因合同及合同有关事项发生的争议，按第_（2）_种方式解决（2）向有管辖权的人民法院起诉2.投标报价说明1.5对2013版计算规范中未列的措施项目，发包人可根据建设工程实际情况进行补充。对发包人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改发包人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以发包工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.2本工程量清单应与发包文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。（5）发包文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；（1）本发包文件；2.1投标报价应根据发包文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:2.2投标人应按发包工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与发包工程量清单一致。（10）其他的相关资料。（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；（6）建设工程设计文件及相关资料；（2）材料、工程设备暂估价应按发包工程量清单中列出的单价计入综合单价；（1）暂列金额应按发包工程量清单中列出的金额填写；2.6其他项目费应按下列规定报价：2.5总价措施项目的金额应根据发包文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费应按照发包工程量清单所列的费率和计算基础确定。2.4分部分项工程项目和单价措施项目，应根据发包文件和发包工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现发包工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以发包工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。2.3综合单价中应包含发包文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。2.9投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。2.8发包工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。2.7规费和税金应按发包工程量清单所列的费率和计算基础确定。（5）总承包服务费应根据发包工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照发包人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。（4）计日工应按发包工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；（3）专业工程暂估价应按发包工程量清单中列出的金额填写；3.1.3工程造价咨询人接受发包人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。3.1.2招标控制价应由具有编制能力的发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。3.1.1国有资金投资的建设工程发包，发包人必须编制招标控制价。3.1一般规定3.招标控制价2.10投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写。（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；（4）拟定的发包文件及发包工程量清单；（3）建设工程设计文件及相关资料；（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；3.1.4招标控制价应根据下列依据编制与复核：3.1.7同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一发包工程的项目编码不得重复。招标控制价的清单编码排序必须与工程量清单编码排序一致，同一标段内多个单位工程的清单编码按单位工程排序。3.1.6发包人应在发布发包文件时公布招标控制价，同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查。3.1.5当招标控制价超过批准的概算时，发包人应将其报原概算审批部门审核。（8）其他相关资料（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；2)工程变更；1)法律法规变化；4.1下列事项（但不限于）发生，发承包双方应当调整合同价款：4.合同价款调整招标控制价应当在发包文件发布的同时通过泰州市姜堰区人民政府网对外公布，并提供给投标人下载。投标人如有疑义，应于投标截止时间3天前通过泰州市姜堰区人民政府网向发包人提出异议或修正要求。发包人必须在投标截止时间3天前通过泰州市姜堰区人民政府网公布经工程造价管理机构备案（修正）后的招标控制价。3.2招标控制价的发布及修正8)暂估价；7)物价变化；6)计日工；5)工程量偏差；4)工程量清单缺项；3)项目特征不符；14)暂列金额；13)现场签证；12)索赔；11)误期赔偿；10)提前竣工（赶工补偿）；9)不可抗力；1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。4.4.1因工程变更引起的已标价工程量清单项目发生变化时，应按照下列规定调整：4.4工程变更4.3除合同另有约定外，施工中进行工程计量，当发现发包工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。4.2工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。15）发承包双方约定的其他调整事项。1)单价措施项目变更原则同分部分项工程，按照实际发生变化的措施项目，按第4.4.1条规定确定单价；4.4.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按下列规定调整措施项目费：4）采用“合理区间随机确定中标人法”确定中标人的工程，上述单价按综合单价=招标控制价的综合单价×（1-发包文件确定的下浮率）的方法确定。K值=[中标价-暂列金额-暂估价-甲供材]／[招标控制价-暂列金额-暂估价-甲供材]3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以K值下浮，并报发包人确认后调整。2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价。4.6计日工4.5工程量清单缺项、项目特征不符的，按照本章第4.4条规定调整合同价款。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。4)原措施费中没有的措施项目，由承包人按第4.4.1条规定提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。3)总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；2)总价措施项目中以费率报价的，费率不变；4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；3)投入该工作的材料名称、类别和数量；2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；1)工作名称、内容和数量；4.6.2采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核：4.6.1发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。5竣工结算4.8经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。4.7发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致的，只要对发承包双方履约不产生实质影响，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。4.6.4任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按第4.4条的规定商定计日工单价计算。4.6.3任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。5)发包人要求提交的其他资料和凭证。3)发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；2)工程合同；1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；5.3工程竣工结算应根据下列依据编制和复核：5.2竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门的工程造价管理机构备案，竣工结算文件作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。5.1当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。1)结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际采购价格（含采购保管费）除以1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费）。5.4除合同另有约定外，甲供材料价款扣除的方式如下：7)其他依据。6)投标文件；5)建设工程设计文件及相关资料；4)发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款；2)暂估价应按合同约定方式计算；1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；5.7其他项目应按下列规定计价：5.6措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算。5.5分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算。2)领料量超出承包人在投标文件中所报数量时，超出部分的甲供材料由承包人按照发包人采购材料的加权平均价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报数量时，节余部分的甲供材料归承包人。5.9施工中实际发生排污费的，竣工结算时按实际缴纳的排污费计入建设工程造价。工程施工违反环境保护相关规定，受到环保部门处罚的罚款，不属于工程排污费，应由施工单位自行承担。5.8按质论价费不计入招标控制价、投标报价，由施工企业在实现发包文件或合同中约定的创建目标后，凭相关证明文件依据合同约定与建设单位结算价款。6)暂列金额应减去合同价款（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；4)索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；3)总承包服务费应依据已标价工程量清单的金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算；法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）投标文件（项目名称）标段施工发包第六章投标文件格式5.10发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。3．如我方中标：2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1．我方已仔细研究了（项目名称）/标段施工发包文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（发包人名称）：一、投标函年月日投标人：（盖单位章）4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的任何一种情形。（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）随同本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。（4）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。（1）我单位将派出（姓名）作为本工程项目经理。邮政编码：传真：电话：网址：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）成立时间：年月日地址：单位性质：投标人：二、法定代表人身份证明年月日投标人：（盖单位章）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：经营期限：代理人无转委托权。。委托期限：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。三、授权委托书年月日委托代理人：（签字或盖章）身份证号码：法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明二、不与发包人（招标代理）或其他投标人串通投标。一、不在投标文件中提供虚假材料、信息。本公司承诺：四、投标承诺书年月日身份证号码：八、本公司拟派往本工程的项目经理现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。七、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。六、不转包、违法分包中标项目。五、中标后在发包文件规定的时间内依法与发包人签订合同。四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。三、不向发包人（招标代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受发包人、主管部门作出的取消中标资格、记入信用档案、不退还投标保证金及利息等处理。2022年镇村幸福河湖文化建设工程竞争性发包公告项目名称2022年镇村幸福河湖文化建设工程发包人名称泰州市姜堰区张甸镇人民政府代理机构名称江苏汇成工程项目管理有限公司项目规模标牌制作安装等，涉及8个乡村，详见工程量清单。资金来源镇财政建设地点张甸镇资格审查方式资格后审公告开始时间2022.08.2917：30公告结束时间2022.09.0217：30标段具体信息标段编号标段名称发包内容项目预算价(万元)本标段计划工期（日历天）12022年镇村幸福河湖文化建设工程标牌制作安装等，涉及8个乡村，详见工程量清单。36.7860投标人应当具备的主要资格条件投标人资格要求[市政公用工程（2015新标准）三级](含)以上项目负责人资格要求[市政公用工程二级](含)以上注册建造师对投标人的其他要求1.根据《姜堰区建筑施工企业信用等级评定办法》（泰姜政办【2019】28号）要求，投标单位需为姜堰区2021年度建筑施工企业信用等级评定结果C级及以上的建筑施工企业；2.投标单位必须为江苏省建筑业监管信息平台资质合格单位；3.不接受联合体投标。发包（资审）文件获取凡有意投标人请于2022年08月29日17时30分至2022年09月02日17时30分前携带以下材料到江苏汇成工程项目管理有限公司（姜堰区中天清华园光华路25号）领取竞争性发包文件等。1.授权委托书；2.委托人身份证(原件及复印件)；3.费用缴纳凭证；发包文件每套售价300元，售后不退：注：费用现场不收现金。缴款方式：（1）以公司户头转账，打印好回单带来。备注：**项目报名费（2）以单位解缴现金至银行，带回缴款单。备注：**项目报名费。收款账户：姜堰市张甸镇农经服务中心，账号：3212840701201000115881，开户行：姜堰农村商业银行股份有限公司张甸支行。联系方式发包人泰州市姜堰区张甸镇人民政府代理机构江苏汇成工程项目管理有限公司联系人缪先生联系人杨先生联系电话/联系电话0523-88200777
投标 / 标书制作要点（原创）
本河湖文化建设工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。泰州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
