道路硬化建设工程 道路硬化工程招标公告（温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社2022）
温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程
1. 招标条件
本招标项目温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程 已由温岭市发展和改革局批准建设，项目业主为 温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社，建设资金为市财政补助及自筹，招标人为 温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况：温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程，该工程位于温峤镇西洋潘村，主要内容为水泥路面浇筑、侧石安砌、塘渣回填等。其中车行道及幢间硬化、门前停车位路面结构做法：8cm碎石垫层+10cm5%水泥稳定碎石层+15cmC30混凝土路面，车行道硬化面积约4581.7平方米，幢间硬化面积约923.2平方米，门前停车位面积约1263.4平方米；人行步道结构做法：8cm碎石垫层+10cmC25混凝土路面，人行步道面积约688.2平方米；侧石采用12cm×15cm×100cm福建料芝麻灰光面，长约764.6米，详见预算书。
2.2 计划工期：60日历天内（含60日历天）
2.3 本工程预算造价：1355881元
2.4 招标范围：施工图范围内招标人指定的道路硬化工程。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备：①市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质；②自 2019年 1 月 1 日（以竣工验收资料的时间为准）以后竣工的单项合同价 100 万元及以上的市政工程施工类似业绩（注：如提供与市政工程相关的合同业绩，其合同中的市政工程部分的合同金额须≥100 万元），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标要求项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.3本次招标不接受联合体投标 。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2022年9月13日上午8时前登入温岭市公共资源交易中心网站（ http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）进行网上报名并下载招标文件。网上未报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。报名方法请查看附件温岭市镇（街道）网上投标系统操作手册（更新版）。
5. 投标文件的提交
5.1 投标保证金的到账截止时间：2022年9月12日下午16：00 时整。投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月13日下午14：00分，地点为温岭市温峤镇人民镇府6楼会议室。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封、标记的投标文件，招标人将予以拒收。
5.3投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）原件和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。
5.4 网上报名资料须跟纸质资料一致，否则做无效标处理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在温岭市公共资源交易中心网站及台州津峰工程咨询有限公司网站（http://www.tzjfgc.com/main/）上发布。
7. 联系方式
7.1招标人： 温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社
联系人：潘立清 联系电话：13958611909
7.2招标代理机构：台州津峰工程咨询有限公司
联系人：林金锋 联系电话：15958698889
地址：浙江省温岭市太平街道三星桥村一区8幢19单元
招标文件-温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程 -发布稿.doc招标文件-温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程 -发布稿.doc
代理机构：台州津峰工程咨询有限公司（盖章）联系电话:13958611909联系人:潘立清招标单位:温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社（盖章）招标项目：温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程温岭市工程建设项目施工招标文件第二章投标人须知前附表及投标人须知第一章招标公告目录2022年9月联系电话:15958698889联系人:林金锋第四节投标文件的编制第三节招标控制价（预算价）、发包价及投标报价编制依据第二节招标文件第一节总则二、投标人须知一、投标人须知前附表第十节纪律和监督第九节重新招标和不再招标第八节合同授予第七节评标第六节开标第五节投标文件的提交第一部分协议书第四章合同条款及格式三、评标标准及办法二、评标程序一、总则第三章评标办法第八章投标文件格式第七章工程预算书第六章技术规范及图纸第五章工程质量保修书第三部分专用合同条款第二部分通用合同条款2.2计划工期：60日历天内（含60日历天）2.1项目概况：温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程，该工程位于温峤镇西洋潘村，主要内容为水泥路面浇筑、侧石安砌、塘渣回填等。其中车行道及幢间硬化、门前停车位路面结构做法：8cm碎石垫层+10cm5%水泥稳定碎石层+15cmC30混凝土路面，车行道硬化面积约4581.7平方米，幢间硬化面积约923.2平方米，门前停车位面积约1263.4平方米；人行步道结构做法：8cm碎石垫层+10cmC25混凝土路面，人行步道面积约688.2平方米；侧石采用12cm×15cm×100cm福建料芝麻灰光面，长约764.6米，详见预算书。2.项目概况与招标范围本招标项目温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程已由温岭市发展和改革局批准建设，项目业主为温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社，建设资金为市财政补助及自筹，招标人为温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。1.招标条件招标公告3.3本次招标不接受联合体投标。3.2本次招标要求项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.1本次招标要求投标人须具备：①市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质；②自2019年1月1日（以竣工验收资料的时间为准）以后竣工的单项合同价100万元及以上的市政工程施工类似业绩（注：如提供与市政工程相关的合同业绩，其合同中的市政工程部分的合同金额须≥100万元），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.投标人资格要求2.4招标范围：施工图范围内招标人指定的道路硬化工程。2.3本工程预算造价：1355881元5.3投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）原件和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封、标记的投标文件，招标人将予以拒收。5.1投标保证金的到账截止时间：2022年9月12日下午16：00时整。投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月13日下午14：00分，地点为温岭市温峤镇人民镇府6楼会议室。5.投标文件的提交4.1凡有意参加投标者，请于2022年9月13日上午8时前登入温岭市公共资源交易中心网站（http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）进行网上报名并下载招标文件。网上未报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。报名方法请查看附件温岭市镇（街道）网上投标系统操作手册（更新版）。4.招标文件的获取联系人：潘立清联系电话：139586119097.1招标人：温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社7.联系方式本次招标公告在温岭市公共资源交易中心网站及台州津峰工程咨询有限公司网站（http://www.tzjfgc.com/main/）上发布。6.发布公告的媒介5.4网上报名资料须跟纸质资料一致，否则做无效标处理。一、投标人须知前附表投标人须知前附表及投标人须知地址：浙江省温岭市太平街道三星桥村一区8幢19单元联系人：林金锋联系电话：159586988897.2招标代理机构：台州津峰工程咨询有限公司项号条款号条款名称编制内容11.1工程说明项目名称温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程 11.1工程说明建设地点温岭市温峤镇西洋潘村11.1工程说明招标人温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社11.1工程说明招标代理机构台州津峰工程咨询有限公司11.1工程说明设计单位浙江新中环建筑设计有限公司22.1质量要求质量标准：合格32.2工期要求60日历天内（含60日历天）42.3招标范围施工图范围内招标人指定的道路硬化工程53.1资金来源及有效投标报价下浮率范围资金来源：市财政补助及自筹有效投标报价下浮率范围：8%-15%64.1投标人资格要求（1）资质（资格）条件：①市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质；②自 2019年 1 月 1 日（以竣工验收资料的时间为准）以后竣工的单项合同价 100 万元及以上的市政工程施工类似业绩（注：如提供与市政工程相关的合同业绩，其合同中的市政工程部分的合同金额须≥100 万元），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（2）项目负责人资格：须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。74.3是否接受联合体投标不接受85现场踏勘及投标预备会不组织96.1分包不允许109.1投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间3天前119.2招标人书面澄清招标文件截止时间投标截止时间2天前1210.1招标人修改招标文件截止时间投标截止时间2天前项号条款号条款名称编制内容1316.1投标有效期90天（从提交投标文件截止时间之日起算）1417投标保证金投标保证金的金额：贰万捌仟元整。投标保证金的形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）1、采用银行转账（或电汇）形式：账户开户行：温岭农村商业银行温峤支行户 名：温岭市温峤镇人民政府投标保证金专户账 号：201000207118833投标保证金的到账截止时间：2022年9月12日下午16时整电汇或转账时需在用途栏中注明“道路硬化”且投标保证金必须从投标人账户汇出（或转出）。2、采用银行保函或者保险公司保单形式：（1）有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得少于90日。（2）银行保函格式须按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号 ）附件1的格式。（3）保险公司保单中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标人须知17.5”中所列条款。银行保函或者保险公司保单出具的截止日期：2022年9月12日。1518.2投标文件份数资格标壹份、商务标壹份；1620.1提交投标文件截止时间与提交地点截止时间：2022年9月13日下午14时地点：温岭市温峤镇人民政府6楼会议室1722.1开标时间和开标地点开标时间：2022年9月13日下午14时开标地点：温岭市温峤镇人民政府6楼会议室1830.1履约保证金履约保证金形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）金额：签约合同价的2%采用银行转账（或电汇）形式：开户行：温岭农村商业银行温峤支行琛山分理处户名：温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社账号：2010001226036491930.3支付担保支付担保形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）金额：签约合同价的2%账户开户行：（中标人开户行名称）户名：（中标人名称）账号：2011.2投诉投诉受理部门：温岭市住房和城乡建设局电话：0576-86215169传真：0576-86143682通讯地址：温岭市城东街道横湖中路188号投诉人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委2013年第23号令办理。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。1.2工程概况：本工程为温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程，该工程位于温峤镇西洋潘村，主要内容为水泥路面浇筑、侧石安砌、塘渣回填等。其中车行道及幢间硬化、门前停车位路面结构做法：8cm碎石垫层+10cm5%水泥稳定碎石层+15cmC30混凝土路面，车行道硬化面积约4581.7平方米，幢间硬化面积约923.2平方米，门前停车位面积约1263.4平方米；人行步道结构做法：8cm碎石垫层+10cmC25混凝土路面，人行步道面积约688.2平方米；侧石采用12cm×15cm×100cm福建料芝麻灰光面，长约764.6米，等详见预算书。1.1本工程说明详见前附表第1项所述。1、工程说明本工程按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招标投标条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已经具备，现采用公开招标形式择优选用承包人。第一节总则二、投标人须知3.1招标人的资金已通过投标人须知前附表第5项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。资金来源2.3本招标工程招标范围详见投标人须知前附表第4项所述。2.2本招标工程工期要求详见投标人须知前附表第3项所述。2.1本招标工程质量要求详见投标人须知前附表第2项所述。质量要求、工期要求及招标范围4.3本工程不接受联合体投标。4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件及审查标准见投标人须知前附表第6项所述。投标人资格条件（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；（四）为本工程提供招标代理服务的；（三）为本工程的监理人、代建人；（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；4.4投标人不得有存在下列情况之一：5.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。5.1投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。现场踏勘及投标预备会4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；第二节招标文件7.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标费用6.1本工程不允许分包。分包5.3本工程不组织投标预备会。合同条款及格式评标办法投标人须知前附表和投标人须知招标公告8.1本招标文件包括下列内容：招标文件的组成招标文件的澄清8.2除本须知8.1条内容外，按本须知第9、10、11条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标文件格式预算书技术规范及图纸工程质量保修书10.2投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。10.1在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第12项规定的截止时间前在温岭市公共资源交易中心网站中发布，由投标人自行查阅。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。招标文件的修改9.3投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。9.2澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前在温岭市公共资源交易中心网站中发布，由投标人自行查阅，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补正。如有疑问，应在投标人须知前附表第10项规定的时间前以书面形式〔包括传真（号码：0576-86638855）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。传真：0576-86143682电话：0576-86215169温岭市住房和城乡建设局11.2投诉受理部门：11.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起1日内作出答复。招标文件的异议《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、（浙建建发〔2019〕92号文）及本省、市有关综合解释与补充规定。12.1计价依据计价依据取费标准第三节招标控制价（预算价）、发包价及投标报价编制依据投诉人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委2013年第23号令办理。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。通讯地址：温岭市城东街道横湖中路188号工程项目取费类别：12.2.4取费标准：12.2.3人材机价格参考《台州建材价格信息》（温岭2022年7月份除税信息价及市场价）。12.2.2计税方式：采用一般计税法。12.2.1计价方式：采用定额清单法计价。12.2取费标准：12.3.4本工程路面砂按中粗砂计算，混凝土机动翻斗车运输按200米包干计算，以上两项结算时不再调整。12.3.3本工程模板工程量按混凝土与模板实际接触面积计算。12.3.2本工程预算编制时混凝土、砂浆均采用现拌，实际施工中无论采用商品或现拌均以预算为准结算时不再调整。12.3.1本工程中的预算以业主划定范围的为准，如今后工程量发生变化须按实调整。12.3工程技术与计量有关说明：按道路工程中值计取：企业管理费中值17.04%、利润中值9.99%；安全文明施工措施费（非市区,包含疫情防控常态化防控及“智慧工地”增加费）8.4%、提前竣工增加费(20%)1.38%、二次搬运费0.48%、冬雨季施工增加费0.13%，行车行人干扰增加费1.69%，规费按18.75%计取，税金按9%计取。投标文件的语言及度量衡单位第四节投标文件的编制12.3.8本工程大型机械进退场考虑压路机1台次，除此外的其他施工机械均不考虑。12.3.7本工程水、电由承包单位自行解决，其费用已综合考虑。12.3.6本工程现场塘渣已填筑完成，需施工方进行挖高找低、平整压实，此项费用按路床整形计算结算时不再调整；如现场塘渣回填标高不足，塘渣由业主甲供至场地内，由施工方负责铺筑、整平、碾压。12.3.5本工程中所有材料场地内二次或三次以上搬运结合现场实际情况费用综合考虑，结算时不再增加任何费用。14.2.1商务标封面14.2商务标包括以下内容：14.1本工程投标文件由商务标、资格标两部分组成。投标文件的组成13.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。13.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。14.3.2资格后审申请书14.3.1资格标封面14.3资格标包括以下内容：（招标文件所附预算书将自动成为商务标组成内容，且将为合同组成部分，投标时不提供）14.2.3投标报价计算书14.2.2投标函14.3.8项目经理的建造师注册证书复印件，住房和城乡建设厅颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证书）复印件；14.3.7营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件14.3.6温岭市建设工程诚信投标承诺书14.3.5拟用于本招标项目的主要施工机械设备一览表14.3.4项目管理班子配备承诺书14.3.3法定代表人资格证明书投标报价及投标工期以上涉及的证书等相关资料复印件必须加盖公章且在有效期内。印件；②竣工验收资料复印件。14.3.11施工类似业绩证明材料复印件，须同时提供下列资料：①施工合同复14.3.10投标保证金为银行保函或者保险公司保单形式的，须提供银行保函原件或者保险公司保单原件；（电子保函必须彩色打印，如不是彩色打印做无效标处理）。14.3.9投标保证金为现金转账形式的，需提供投标人中国人民银行颁发的基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账户的证明材料）复印件；16.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，但其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还的规定仍然适用。16.1投标有效期见本投标人须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销其投标文件。投标有效期15.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。15.2投标人可按招标文件要求到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。15.1投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度自主报价，但不得以低于其企业成本价。17.5如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：17.4中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后退还。17.3除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由招标人统一退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。17.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。17.1投标人应按投标人须知前附表第14项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。投标人以银行保函或者保险公司保单形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第14项的规定提供银行保函或保险公司保单，并将保函（保单）原件装订在资格标中，否则视为未提交投标保证金。电子保函必须彩色打印，如不是彩色打印做无效标处理。投标保证金18.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的商务标封面及投标函、资格后审申请文件封面及资格后审申请书均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标人须知前附表第15项规定编制。18.1投标人按本须知第14条规定及第八章“投标文件格式”进行编制。投标文件的编制17.5.3投标人在投标期间有串标、弄虚作假、漏报、瞒报、虚报项目负责人在建施工、监理合同工程情况等行为的。17.5.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求的时间内提交履约保证金的；17.5.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；19.1投标人应将投标文件的商务标、资格标按要求分别密封，在密封袋上正确标明“商务标”或“资格标”、“工程名称”和“投标人名称”。投标文件的密封与标识第五节投标文件的提交18.5除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。18.4投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。18.3全套投标文件应无涂改、删除和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。20.3网上未报名的或者逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。20.2招标人可按本须知第9、10、11条规定以澄清、修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。20.1投标人的投标文件在投标人须知前附表第16项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标人须知前附表第16项规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）原件和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。投标文件的提交19.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。19.2密封袋封口接缝处加盖投标人公章。第六节开标21.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第19、20条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。21.2投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。21.1在投标人须知前附表第16项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标文件的修改与撤回20.4为加强疫情防控工作，响应我市相关疫情防控政策，减少人员聚集，请各投标人在递交投标文件后即可离场,后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。22.4.1本工程先开资格标，资格标评定结果出来后，再开商务标。资格标评定为无效的，则商务标不予开标。22.4开标程序22.3开标会议由招标人组织，依法接受相关部门的监督。22.2委托代理人参加开标、询标的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件。22.1招标人将于投标人须知前附表第17项规定的时间和地点召开开标会议。开标第七节评标22.8投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。22.7招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。22.6招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。22.5按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。22.4.2招标人在开商务标前当众宣布资格标及投标保证金评定结果并宣布招标控制价（预算价）、发包价。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；23.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：23.2评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。23.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会24.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。23.4评标原则（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。投标文件的澄清25.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。评标过程的保密中标通知书28.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第24条规定评出的投标人。合同授予标准第八节合同授予27.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。投标文件的符合性30.2中标人如未按上述规定提供履约保证金，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予退还。30.1中标人应按投标人须知前附表第18项所规定的形式、金额向招标人提供履约保证金。履约保证金29.3中标通知书将成为合同的组成部分。29.2招标人将在公示结束后的十五天内（有异议、投诉的除外）向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。29.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。评标结果公示后投标人资格无效的，评标基准价不作调整。31.4签订合同时，中标人应根据招标人的需要指派人员到场签约。31.3中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。31.2招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。31.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内且在投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的签订30.3支付担保：招标人应当向中标人提供相同金额的工程款支付担保。33.不再招标（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；32.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：重新招标第九节重新招标和不再招标35.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。35.对投标人的纪律要求34.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。34.对招标人的纪律要求第十节纪律和监督33.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人自行决定不再招标。38.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。38.投诉37.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。37.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求36.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。36.对评标委员会成员的纪律要求2.2商务标评审只针对通过投标保证金、资格标评审的投标人。2.1评标委员会先对投标保证金、资格标进行评审，再对商务标评审。二、评标程序根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。一、总则第三章评标办法（基准下浮率接近法）3.2.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；3.2.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；3.2.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；3.2.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；3.1在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交行业主管部门作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。三、评标标准及办法3.2.10投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.2.9不同投标人的投标文件相互混装；3.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；3.2.7不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；3.2.6不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；3.2.5不同投标人通过同一单位或者同一个人账户购买电子保函（或电子保单）的；3.2.16招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；3.2.15招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；3.2.14投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。3.2.13属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；3.2.12投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；3.2.11投标人之间约定中标人；投标人有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：3.3投标保证金评审3.2.20法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。3.2.19招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。3.2.18招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；3.2.17招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；3.4.2资格后审申请文件份数未按投标人须知前附表第15项规定份数提供的；3.4.1委托代理人没有提供合法、有效的《投标授权委托书》原件的；资格标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：3.4资格标评审3.3.2投标人以转账（或电汇）形式提供投标保证金的，未提供中国人民银行颁发的基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的能体现基本账户的证明材料）复印件的，或提供的资料不符合要求或无效的；投标人以银行保函或者保险公司保单形式提交投标保证金时，未提供银行保函原件或者保险公司保单原件的，或者提供的银行保函或者保险公司保单不符合要求或者无效的。3.3.1投标人未按本投标人须知第17.1条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标人须知第17.1条规定的。3.4.8有挂靠迹象的。3.4.7项目管理班子配备承诺书中填报的项目负责人的姓名、项目负责人证书中的姓名、投标报名时填报项目负责人姓名有不一致的；3.4.6投标人、项目负责人等级或类别（专业）不符合招标文件要求的，或项目管理班子未按招标文件要求承诺的；3.4.5投标人存在“第二章”投标人须知第4.4条款情形之一的；3.4.4资格标内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者提供的资料不符合要求，或者提供的资料无效的；3.4.3资格标封面或资格后审申请文件未按第二章“投标人须知”第18.2款规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签字）的；3.5.1.1商务标未按投标人须知前附表要求提供份数的；3.5.1商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：3.5商务标评审3.4.11投标人未提供业绩或提供的业绩不符合招标文件规定的。3.4.10其他实质上未响应招标文件要求的。3.4.9本项目网上报名资料与纸质投标资料不一致的。3.5.1.7投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；3.5.1.6投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；3.5.1.5商务标封面或投标函或投标报价计算书未按招标文件规定要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签字)的；3.5.1.4商务标内容不全或者投标下浮率超出前附表中有效投标报价下浮率范围的或者投标下浮率未承诺或者关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标函投标报价大写不符合国家有关规定的；3.5.1.3质量承诺低于投标人须知前附表规定质量标准的或未承诺的；3.5.1.2投标人的工期超出投标人须知前附表规定范围的或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标无效。3.5.2投标报价算术性修正3.5.1.11其他实质上未响应招标文件要求的。3.5.1.10商务标附有招标人不能接受的条件的；3.5.1.9不按评标委员会要求澄清、说明的；3.5.1.8商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；3.5.3.1投标文件中填报的投标工期承诺、工程质量承诺前后不一致时，以投标函为准。评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。3.5.3细微偏差补正3.5.2.3其余算术错误按招标人要求进行修正。3.5.2.2投标报价计算书计算结果有误的，按投标函下浮率进行修正。3.5.2.1投标文件中投标报价计算书的下浮率与投标函下浮率不一致的，以投标函为准；3.6.2招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。3.6.1第一中标候选人的确定：基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率低的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，等于基准下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准下浮率)的上接近作为第一中标候选人，但中标价按基准下浮率计算。如遇下浮率相同，由招标人抽签确定投标人号码，再抽签确定第一中标候选人。最终按照投标人下浮数下接近、等于、上接近基准标底下浮数的先后顺序确定第一、二中标候选人。3.6推荐中标候选人基准下浮率的确定：在—8.00%～—15.00%内（每球平均相隔0.5%）以不重复随机抽取（5—7次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率（即每抽取一个数值后不再重新放回抽取）。（抽取次数现场抽签确定）3.5.4基准下浮率的确定3.5.3.2按照上述规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认后产生约束力。第一部分合同协议书工程建设项目发承包双方采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201》签订施工合同，不得对“通用合同条款”部分进行调整，并应当根据招标文件、中标人的投标文件和中标通知书等文件将“合同协议书”、“专用合同条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确。第四章合同条款及格式3.6.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。2.工程地点：温岭市温峤镇西洋潘村1.工程名称：温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社二、合同工期6.工程承包范围：施工图范围内发包人指定的道路硬化工程。详见预算书。5.工程内容：本工程为温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程，该工程位于温峤镇西洋潘村，主要内容为水泥路面浇筑、侧石安砌、塘渣回填等。其中车行道及幢间硬化、门前停车位路面结构做法：8cm碎石垫层+10cm5%水泥稳定碎石层+15cmC30混凝土路面，车行道硬化面积约4581.7平方米，幢间硬化面积约923.2平方米，门前停车位面积约1263.4平方米；人行步道结构做法：8cm碎石垫层+10cmC25混凝土路面，人行步道面积约688.2平方米；侧石采用12cm×15cm×100cm福建料芝麻灰光面，长约764.6米。4.资金来源：市财政补助及自筹3.工程立项批准文号：/四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：2022年月日。（2）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按一般计税方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具增值税发票。2.合同价格形式：单价合同。人民币（大写）(¥元)。（3）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（2）投标函及其附录；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用合同条款》第1.5款赋予的规定一致。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十三、合同份数本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字，并加盖公章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社签订。统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签字或盖章）（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式捌份，（其中正本贰份，副本陆份）均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，合同备案机构执贰份。传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：第三部分专用合同条款具体内容同《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201》中通用合同条款。第二部分通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和预算书外的其它部分投标文件、建设工程监理合同、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、（浙建建发〔2019〕92号文）及本省、市有关综合解释与补充规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中明确的技术标准和要求；国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款。需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：浙江新中环建筑设计有限公司提供的施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图壹套并附目录清单及与其一致的电子版施工图（PDF或CAD等格式）；发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；1.6.1图纸的提供关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：纸质资料肆套及与其一致的电子版资料；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由本工程进场道路的加固、改造、修复由承包人负责解决，费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人解决，费用由承包人承担。关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场确定。出现预算书错误时，是否调整合同价格：按以下方式调整。1.13预算书错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量增加或减少均不予以调整单价。⑶预算书中项目特征与施工图纸不一致的予以调整；⑵预算书中组价内容与项目特征不一致的予以调整；⑴预算书存在缺项、漏项的予以调整；2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。联系电话：。姓名：；发包人代表：发包人是否提供支付担保：是。发包人提供资金来源证明的期限要求：已落实。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件两套，电子文件一套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）；金额：按签约合同价的2%。期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后10天内解除；银行转账（或电汇）在竣工验收合格后10天内退还。c本项目施工安全由承包人负总责。b在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。a向发包人、监理人提供施工现场办公室各一间免费使用。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件及电子文件。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。d按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系（须提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资格不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%，在当期工程款支付时扣除；擅自更换二人次以上，发包人有权解除合同，所有履约担保金不予退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成的损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到22天（以发包人工地考勤为准），不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求或项目经理不能到岗的，发包人有权解除合同，履约担保金不予以退还，归发包人所有，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到22天（以发包人工地考勤为准）。承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款。通信地址：；3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形（须提供相关部门或单位证明材料），确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准，对更换到位的技术负责人资格应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款，承包人主要施工管理人员见合同附件。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。允许分包的专业工程包括：无。3.5.2分包的确定分包的工程包括：无。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗率达不到27天（以发包人工地考勤为准），不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：无。关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函、保险公司保函、银行转账（或电汇）；金额：按签约合同价的2%。期限：银行保函（保险公司保函）在竣工验收合格后10天内解除；银行转账（或电汇）在竣工验收合格后10天内退还。承包人是否提供履约担保：是。监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室1间使用。在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：通信地址：；电子信箱：；联系电话：；5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.1质量要求5.工程质量（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；6.安全文明施工与环境保护隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。5.3隐蔽工程检查合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。6.1安全文明施工7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1施工组织设计7.工期和进度安全文明施工费包含在签约合同价内，承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费包含在工程预付款内，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的100%，安全文明施工费的使用按合同通用条款执行。7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：无。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：无。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。7.3.1开工准备7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.6、7.7条款规定的情形。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。7.4测量放线（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约担保额度。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金2000元，工期延误超过合同工期30天以上时，发包人有权解除施工合同，并没收全部履约保证金。并承担发包人由此而造成的相关损失。（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。8.1发包人供应材料与工程设备：/。8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：不奖。7.9提前竣工的奖励（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（5）凡是招标文件注明规格、型号参照或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用参照或相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（3）本工程要求使用材料要求：本工程使用商品砼，保温节能材料，商品砂浆的使用应符合《关于进一步加强建筑工程使用预拌砂浆管理工作的通知》（温发改〔2015〕15号）的规定。（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥、新型墙体材料、商品混凝土、预拌砂浆的使用须符合相关规定，竣工结算时承包人提供相关资料，否则相关押金由承包人承担，在工程结算中扣回。（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。8.2承包人采购材料与工程设备8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责，综合考虑在签约合同价中。8.4材料与工程设备的保管与使用（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。材料、设备和工程的试验和检验的范围：9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：无。施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要配置的试验场所：无。9.1.2试验设备10.变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，或要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。（2）当发包人或监理人指示承包人进行合同中没有约定的检（试）验，以核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。（1）预算中有相同项目的，按照相同项目单价认定。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的增加或减少，承包人不得因此拒绝施工。10.1变更的范围10.5承包人的合理化建议发包人收到承包人的变更申请的估价程序：其余按合同通用条款。承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。10.4.2变更估价程序（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法计算综合单价，乘以投标下浮（即下浮%）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价，人工、材料、机械按实际施工期台州信息价（正刊）的平均价（有温岭价的按温岭价，无温岭价的按台州价，温岭、台州信息价均无价格，按发包人签证价）。10.8暂列金额：/；暂估价材料和工程设备的明细：/。10.7暂估价：/元承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。12.合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：不调整。市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。（3）施工技术措施费，以项报价的，按该项的总价包干计算，以量报价的，按该项的单价包干计算；（2）施工组织措施费费率；（1）综合单价；综合单价包含的风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价的计算方式。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：1.单价合同。12.1合同价格形式c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用已包含在合同价内。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。（6）其他可能发生的费用：（5）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工200元/工日、普工180元/工日计取）；（4）规费费率；预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额元，其中含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费元。12.2.1预付款的支付12.2预付款A、因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，工程量按实调整；B、工程师授权范围内签证发包人确认盖章的工程量变更；C、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分，其错误部分可调整；调整方法按专用合同条款第10条执行。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：已包含在合同价格内。工程量计算规则：《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）、（浙建建发〔2019〕92号文）及本省、市有关综合解释与补充规定。12.3.1计量原则12.3计量12.2.2预付款担保：无。预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。预付款支付期限:开工通知下达并按投标承诺的人员、机械设备进场后。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按进度计量。12.3.2计量周期：12.4.4进度款审核和支付（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1）、关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。（2）、关于其他工程进度款的付款周期约定：按进度支付。12.4.6支付分解表的编制（3）发包人签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。其他工程进度款：①工程进场付合同价的10%；②竣工验收合格后且经有关部门审定及补助资金到位后付至结算价的98.5%，余1.5%质保金一年后不计息退还。工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资且不低于当期工程款的8%，凭民工工资清单和考勤清单，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工工资专用账户（详见12.5条款的账号）。在足额支付前期和当期农民工工资后，工资专用账户自有资金结余较多的，经发包人和承包人协商一致并报行业主管部门备案后，在下一期工程进度款总额不变的前提下，建设单位可适当降低人工费分账比例。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车承包人在银行开设本工程农民工工资款专用账户，账号：。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行直接发放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：帐号：。12.5支付帐户：2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方为：每延误一天支付违约金2000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方为：不计违约金。承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按照通用合同条款。13.3.3投料试车工程试车内容：无。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.1竣工退场（4）结算特殊要求：工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条[争议解决约定]处理。（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款（如需有关部门审核的项目，先付至工程结算款的95%，待有关部门审核后付清扣留工程质量保证金后的结算款）。发包人逾期支付竣工结算款的违约金的计算方式：支付应付竣工结算款的利息，按应付款额的月5‰支付利息；逾期超过56天，超过部分按应付款额的月10‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在六个月内审核完毕，并签发竣工结算证书，否则，视为发包人认可竣工结算报告。14.2竣工结算审核1.发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期12个月，其余按通用条款执行。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修2.发包人完成支付的期限：按通用合同条款。15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）1.5%的工程结算价款；（1）质量保证金保函（指银行保函或者保险公司保单），保证金额为：1.5%的工程结算价款；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式工程实际竣工验收合格后满一年返还全部预留的质量保证金。15.3.3质量保证金的退还（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：按质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。16.1.1发包人违约的情形16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担承包人造成损失，超过30天承包人有权解除合同。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担承包人造成损失，超过2天可工期顺延。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担承包人造成损失，超过2天可工期顺延。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担给承包人造成的损失。（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。（2）现场安全文明施工不符合投标文件承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信和技术标准。（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；关于承包人违约解除合同的特别约定：/。16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期30以上时，可解除施工合同。（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10年一遇洪水、暴风雪、干旱、罢工、政府禁令。17.1不可抗力的确认17.不可抗力16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：按通用合同条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。关于工伤保险的特别约定：工伤保险按温政办发〔2012〕195号执行。18.2工伤保险关于工程保险的特别约定：/。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理。关于其他保险的约定：相应保险由承包人办理，费用已在签约合同价中综合考虑。18.3其他保险争议评审小组成员的报酬承担方式：按照通用合同条款执行。选定争议评审员的期限：按照通用合同条款执行。争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。20.3争议评审因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用合同条款执行。合同当事人关于本项的约定：按照通用合同条款执行。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。（3）本工程施工期间若因政策原因导致增值税税率发生变更的，则税率按相应的政策规定调整。（2）承包人收取款项时开具增值税发票。（1）承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。21.补充条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；（9）本工程路面砂按中粗砂计算，混凝土机动翻斗车运输按200米包干计算，以上两项结算时不再调整。（8）本工程模板工程量按混凝土与模板实际接触面积计算。（7）本工程预算编制时混凝土、砂浆均采用现拌，实际施工中无论采用商品或现拌均以预算为准结算时不再调整。（6）本工程中的预算以业主划定范围的为准，如今后工程量发生变化须按实调整。（5）如因政策处理影响施工进度的，仅考虑工期顺延，由此引起的有关费用增加均不予补偿。（4）发包人可根据实际情况删减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。发包人（全称）：第五章工程质量保修书（13）本工程大型机械进退场考虑压路机1台次，除此外的其他施工机械均不考虑。（12）本工程水、电由承包单位自行解决，其费用已综合考虑。（11）本工程现场塘渣已填筑完成，需施工方进行挖高找低、平整压实，此项费用按路床整形计算结算时不再调整；如现场塘渣回填标高不足，塘渣由业主甲供至场地内，由施工方负责铺筑、整平、碾压。（10）本工程中所有材料场地内二次或三次以上搬运结合现场实际情况费用综合考虑，结算时不再增加任何费用。责任。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；二、质量保修期下：本工程承包范围内的所有内容。设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要7.供水、供热管道，基础及附属设施保修期为2年；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；13.其他项目保修期限约定如下：/。12.园林绿化主体工程保修期为2年；其中苗木为1年。11.防洪工程及附属设施保修期为1年；10.桥梁工程及附属设施保修期为2年；9.道路工程及附属设施保修期为1年；8.排水、排污管道，基础及附属设施保修期为2年；2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：一、工程建设地点的现场条件：第六章技术规范及图纸年月日年月日邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：一、本预算书是按本投标须知第12条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。第七章工程预算书三、图纸清单依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。二、本工程采用的技术规范：“三通一平”已完成，具备进场施工条件。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托(姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。投标授权委托书附件一：一、本工程的投标授权委托书（附件一）、资格标格式（附件二）、商务标格式（附件三）由招标人统一提供。第八章投标文件格式二、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。资格标格式附件二：授权委托日期：2022年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：代理人无转委托权，特此委托。投标人：（盖章）项目名称：项目编号：WZ2022014（封面）资格标1、资格后审申请书（附件二-1）目录年月日地址：法定代表人：（签字或盖章）附件二-16、证书及相关资料复印件5、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件二-5）4、拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表（附件二-4）3、项目管理班子配备承诺书（附件二-3）2、法定代表人资格证明书（附件二-2）3.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；3、本申请充分理解下列情况：2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。1、经授权作为代表，并以(投标人企业全称)（以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以(项目名称全称)投标人的身份，向你方提出资格后审申请。致：(招标人全称)资格后审申请书投标人：(公章)5、我方在此声明：本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。4、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。3.2你方保留如下权利：单位名称：法定代表人资格证明书附件二-2年月日地址：(包括邮编、电话、传真)法定代表人：(签字或盖章)参加本项目投标的项目经理姓名：系（投标人名称）的法定代表人。身份证号码：年龄：职务：姓名：性别：地址：附件二-3年月日投标人：（公章）电话号码：身份证号码：法定代表人（签字或盖章）：投标人（单位盖章）：本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。二、一旦我方中标，我公司保证除上述拟派项目负责人外，按照下列要求配齐人员：项目技术负责人1人（须具有相关专业工程师职称及以上），施工员1人（须具有岗位证书或资格证书），质检员（或质量员或质安员）1人（须具备岗位证书或资格证书），安全员1人（须具有有效期内的住房和城乡建设厅颁发的安全生产考核合格证书）。一、我公司委派（项目负责人姓名）作为拟派项目负责人参加（项目名称）资格审查。项目管理班子配备承诺书投标人：（公章）备注：表中的机械设备须满足施工要求。拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表附件二-4年月日序 号机械设备名称数 量备 注12345678910 1112131415一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(工程项目名称)的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：温岭市建设工程诚信投标承诺书附件二-5年月日法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；商务标商务标格式附件三年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：地址：联系人：联系电话：法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖章）项目名称：投标函附件三-1：2、投标报价计算书(附件三-2)1、投标函(附件三-1)目录年月日3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。2、工程质量标准合格；1、工期：日历天（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：一、根据已收到贵方的温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以下浮率%的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致温岭市温峤镇西洋潘村股份经济合作社：四、我方投标文件包括商务标、资格标两部分内容。三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。投标人(公章)：九、我方金额为人民币贰万捌仟元的投标保证金与本投标书同时提交。八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。六、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会评定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。投标报价计算书温岭市温峤镇西洋潘村道路硬化建设工程附件三-2：日期：年月日法定代表人(签字或盖章)：序号专业工程名称单位金额备注1可竞争项目造价元13309162下浮率（K值）- %3不可竞争项目造价元249654投标报价元可竞争项目造价*（1+K）+不可竞争项目造价本表金额结转至投标函法定代表人(签字或盖章)：投标人(公章)：3、此表下浮率与投标函下浮率不一致的，以投标函为准，计算结果有误的，按投标函下浮率进行修正。3、下浮率计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；投标报价计算结果为整数，小数点后第一位四舍五入。注：1、不可竞争费用为计取税金后的安全文明施工基本费。注：1、以上帐户须与提交投标保证金的帐户一致。投标保证金退款基本账户信息附件四：日期：2022年月日户名开户行银行联行号帐号日期：年月日投标人(公章)：3、采用银行保函或保险公司保单的无须提供2、在提交投标文件时一同提交。
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路硬化建设工程 道路硬化工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
