浙江省实验室地胶板更换和卫生间漏水维修 空调机 多联式空调机组 机房空调 冷却塔招标公告（浙江省医疗器械检验研究院2022）
项目概况
浙江省医疗器械检验研究院2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目采购项目的潜在供应商应在 https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年09月23日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZJXL-YLQX-202219
项目名称：浙江省医疗器械检验研究院2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：207400
最高限价（元）：207400
采购需求：
数量：1
预算金额（元）：207400
单位：项
简要规格描述：实验室地胶板更换和卫生间漏水维修（详见第二章 采购项目技术规范和要求）
备注：
合同履约期限：标项 1，详见第三章 采购项目商务要求
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业
3.本项目的特定资格要求：标项1：3.1企业：有效期内的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；3.2企业：有效期内的安全生产许可证；3.3项目经理：安全B证有效期内。
三、获取（下载）采购文件
时间：/至2022年09月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）： https://www.zcygov.cn
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交（上传）
截止时间：2022年09月23日 09:00（北京时间）
地点（网址）： https://www.zcygov.cn
五、响应文件开启
开启时间：2022年09月23日 09:00（北京时间）
地点（网址）：https://www.zcygov.cn
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 4.其他事项：详见磋商文件
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：浙江省医疗器械检验研究院
地 址：杭州下沙25号大街379号
传 真：
项目联系人（询问）：何颜
项目联系方式（询问）：0571-87896539
质疑联系人：熊树梅
质疑联系方式：0571-86002818
2.采购代理机构信息
名 称：浙江信镧建设工程咨询有限公司
地 址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室
传 真：0571-85024997
项目联系人（询问）：陈宏卿
项目联系方式（询问）：0571-87967630
质疑联系人：葛梅兰
质疑联系方式：0571-87967630
3.同级政府采购监督管理部门
名 称：浙江省财政厅政府采购监管处
地 址：杭州市环城西路37号
传 真：/
联系人 ：倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话：0571-87057615、87058489
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
附件信息：
ZJXL-YLQX-2022192022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修竞争性磋商文件终稿.docxZJXL-YLQX-2022192022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修竞争性磋商文件终稿.docx670.8K
采购编号：ZJXL-YLQX-202219确认书号：浙财采确[2022]41208、44360号采购项目：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修竞争性磋商文件2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修浙江省医疗器械检验研究院第一章供应商须知7竞争性磋商公告1目录时间：二〇二二年九月代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司采购人：浙江省医疗器械检验研究院第七章文件相关格式附件...........................................................................................................96第六章评审办法81第五章磋商响应文件内容及格式79第四章合同格式39第三章采购项目商务要求38第二章采购项目技术规范和要求22★A02052305空调机多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级（GB21454）★A02052305空调机（制冷量>14000W）《单元式空气调节机能效限定值单元式空气调节机及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）澳化锂吸收式冷水机组《澳化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）★A02052309专用制冷、空调设备机房空调单元式空气调节机能效限定值及能效等级（GB19576）A02052399其他制冷空调设备冷却塔《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔（GB/T7190.1：机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔（GB/T7190.2）了A020601电机《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级（GB18613）8A020602变压器配电变压器《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）9★A020609镇流器管型荧光灯镇流器《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）10用电器A0206180101电冰箱《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）10用电器A020618生活★A0206180203空调机房间空气调节器《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。10用电器A020618生活★A0206180203空调机多联式空调（热泵）机组（制冷量14000W)《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级（GB21454）10用电器A020618生活★A0206180203空调机（制冷量≤14000w）《单元式空气调节机能效限定值单元式空气调节机及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）10用电器A0206180301洗衣机《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）一、项目基本情况2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年9月23日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。项目概况竞争性磋商公告关于浙江省医疗器械检验研究院2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修的浙江信镧建设工程咨询有限公司采购需求：最高限价（元）：207400预算金额（元）：207400采购方式：竞争性磋商项目名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目编号：ZJXL-YLQX-202219标项序号标项名称数量预算金额(元)单位简要规格描述备注12022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修1207400项实验室地胶板更换和卫生间漏水维修（详见第二章 采购项目技术规范和要求）。☐无；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；二、申请人的资格要求：本项目（否）接受联合体。合同履行期限：详见第三章采购项目商务要求3.本项目的特定资格要求：☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；专门面向中小企业3.方式：线上获取2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn1.时间：公告发布之日起至响应截止时间三、获取（下载）采购文件4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。3.1企业：有效期内的建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；3.2企业：有效期内的安全生产许可证；3.3项目经理：安全B证有效期内。1.开启时间：2022年09月23日9:00（北京时间）五、响应文件开启2.地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”在线制作并提交（上传）电子加密响应文件1.截止时间：2022年09月23日9:00（北京时间）四、响应文件提交（上传）4.售价（元）：02、其他事项：1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限2.地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线磋商，响应供应商在线参加。2.4.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。2.4支持绿色发展2.3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。2.3采购项目需要落实的政府采购政策2.2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。2.1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.5.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。2.5.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。2.5支持中小企业发展2.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。2.4.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。2.5.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。2.5.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。2.5.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。2.5.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。2.5.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。3.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。3.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。3.在线投标响应（电子投标）说明2.6中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。4.2采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。4.1成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）4.其他事项3.6备份电子投标文件提交截止时间与方式：供应商将以介质存储（U盘）的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以现场提交或邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在截止时间以前收到。逾期送达或未密封将被拒收。包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章或授权代表签字。3.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。3.4投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。项目联系方式（询问）：0571-87896539项目联系人（询问）：何老师地址：杭州市钱塘区25号大街379号名称：浙江省医疗器械检验研究院1.采购人信息八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。项目联系人（询问）：陈宏卿地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司2.采购代理机构信息质疑联系方式：0571-86002818质疑联系人：熊老师传真：0571-85024997联系电话：0571-87967630磋商响应、成交通知书、合同签订联系人：徐小玲质疑联系方式：0571-87967630质疑联系人：葛梅兰联系电话（询问）：0571-87967630联系人：倪文良地址：杭州市环城西路37号名称：浙江省财政厅政府采购监管处3.同级政府采购监督管理部门联系电话：18905813512财务咨询（发票）联系人：姚会计供应商须知前附表第一章供应商须知CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。监督投诉电话：0571-87057615条款号条款名称编列内容采购方式竞争性磋商分包 A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。供应商资格条件见竞争性磋商公告磋商有效期60天履约保证金成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人指定账户交纳合同总价1%的履约保证金。履约保证金的交付方式：网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。工程完工后按合同履约核实情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款），同时成交供应商向采购人支付合同价1.5%的保修金。保修期满后30天内，经采购人认定质量保修符合要求，将剩余保修金无息返还成交供应商。招标范围竞争性磋商文件、图纸（若有）及工程量清单要求工期要求工期：收到开工令后60日历天承包方式包工包料、包安全文明施工、包质量、包项目完成时间的大包干方式。质量要求合格样品A不要求提供。B要求提供，1.本项目要求提供样品（所提供的样品参数指标需与响应文件响应的参数指标一致，否则视为虚假响应，后果自负），样品品种详见磋商文件第二章。2.样品在响应文件提交截止时间前递交（可邮寄（发生遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室浙江信镧建设工程咨询有限公司 徐小玲收 0571-87967630）。3.成交供应商的样品将被封存作为项目验收的实物质量验收标准。未成交供应商的样品请供应商在成交结果公示结束后自行取回，逾期概不负责。4.请在样品显眼位置标注响应供应商全称、样品名称、所用区域、品牌、产地、材质信息。5.制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。现场踏勘√不集中组织，为了供应商更好地了解项目需求，本项目要求供应商自行前往现场踏勘，要求供应商必须参加现场踏勘，凡是现场踏勘中发现的遗漏项目（在采购文件、工程量清单中未表示出来的），请各供应商自行考虑各项费用并综合报价，一旦中标，则不增加任何费用；各供应商现场踏勘所发生的所有费用自理，未按要求参加现场踏勘的单位自行承担后果。（去现场踏勘时请联系采购人）踏勘时间：周一至周五 09:00-11：00；14:30-16:00踏勘地点：杭州市下沙经济技术开发区25号大街379号联系人：毛老师电话：0571-86002883项目属性B工程类响应文件组成电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。（3）中标供应商在合同签订时须提供响应文件的纸质版正副本各一份。响应文件的编制要求供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本磋商报价，如因供应商原因提前泄露磋商报价，是供应商的责任。响应文件的签字或盖章要求（1）按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。（2）盖单位公章及签字：可使用电子公章在线签章或盖单位公章扫描上传。（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。响应文件份数（1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。（2）“备份电子加密响应文件”密封包装后响应文件提交截止时间前递交一份（可邮寄（备份电子加密响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室浙江信镧建设工程咨询有限公司 徐小玲收 0571-87967630）。逾期送达或未密封将被拒收，采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份响应文件。（3）成交供应商在合同签订时须提供响应文件的纸质版正副本各一份。响应文件的上传和递交（1）“电子加密响应文件”的上传、递交：a.供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。（2）“备份响应文件”的密封包装、递交(非强制要求）：a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”（一份）b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注响应项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期以邮寄形式送达至响应地点的“备份响应文件”将不予接收；c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“以介质存储的数据电文形式的备份响应文件”自动失效。响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。电子加密响应文件的解密和异常情况处理（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了以介质（U盘）存储的未加密的“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。（3）响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效。信用记录根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。（1）信用信息查询的截止时点：磋商响应截止日；（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存；（4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的磋商响应供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（5）行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（6）若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标的：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修，属于建筑业。节能产品、环境标志产品采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。采购代理服务费本项目的采购代理服务费为：（1）采购代理服务收费采用差额定率累进计费方式，以成交金额为计算基数。（2）各区段具体收费标准如下：成交金额 费率100万元以下 0.65%100-500万元 0.455%备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。不足2000元，按2000元收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。收款账号：收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司开户银行：交通银行杭州华浙广场支行银行账号：331066090018170036304成交通知书自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。答疑与澄清供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式一次性向代理机构提出，逾期不予受理。质疑根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑起算日期：1.对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2.对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。4.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人不予接受。质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。投诉根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。解释顺序磋商文件内容与供应商须知前附表不符之处，以供应商须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。合同签订必须在成交通知书发放之日起30日内签订完合同。29.结算审计本项目为包干制，不需结算审计。30.特别说明中标供应商在合同签订时须提供投标文件的纸质版正副本各一份。31.其他注意事项在磋商过程中供应商无法通过政采云系统提交澄清、报价等材料的，可在各环节规定时间内按要求将相关材料发送至以下邮箱：ZJXL87967630@126.com;（二）“供应商”、系指向采购人提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。定义本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。1.1采购法律依据1采购说明（八）“废标”系指整个采购活动无效，当时的磋商、评审工作不得再继续，应予废标，即便确定了成交供应商，也无效。（七）“▲”指应当实质性响应的内容或条款，“★”为重要条款。“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。（六）“采购人”系指“见供应商须知前附表”。（五）“工程”系指按磋商文件规定的工程。（四）“服务”系指按磋商文件规定供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。（三）“货物”系指按磋商文件规定供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。1.3.1如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。1.3对供应商的限制及委托有关说明详见竞争性磋商公告1.2合格的供应商资格要求（十）“公章”指供应商的行政章（含电子签章），采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的响应文件（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）。（九）“无效标”系指某一供应商的响应文件经磋商小组审核其资格不符合磋商文件要求的，或者其响应文件未实质性响应磋商文件的，作无效标处理。2.1磋商文件的组成2磋商文件不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有其他相反规定除外）。1.4磋商费用1.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（联合体投标适用）1.3.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。2.2.4澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应文件提交截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。2.2.3在响应文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善磋商文件。2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为磋商文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。2.2.1供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为磋商响应的依据)，逾期不再受理。2.2磋商文件的澄清与修改磋商文件由磋商文件目录所列内容及磋商补充文件（如有）等组成。3.2响应文件的编制响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。响应文件的组成和格式见本磋商文件第五章。3.1响应文件的组成3响应文件2.2.6任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。2.2.5当磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。3.2.6响应文件不得涂改和增删，若有错漏必须修改，修改处必须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。3.2.5响应文件编制、签署、盖章要求详见“供应商须知前附表”。3.2.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。3.2.3响应文件应当对磋商文件规定的实质性内容应当作出明确响应。3.2.2供应商应按照上述第3.2.1条及供应商须知前附表中所提出的要求编写。3.2.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制响应文件，提供相关资格、商务资料和技术参数资料，对磋商文件中的各个项目给予实质性答复，并保证响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于对其响应的评定。响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（文件中另有规定的除外）。3.3.4工程总报价：3.3.3采购人设有最高磋商限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价。3.3.2供应商在磋商响应截止时间前修改磋商函中的报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。3.3.1供应商应按磋商文件的要求填写相应表格。3.3报价要求3.2.7响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。3.3.5总价包干：各供应商充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。本项目周边无搭设临时设施场地，项目施工人员住宿、办公用房及材料仓库等临时设施由供应商自行负责，相关费用在措施费中考虑，费用包干，不报或漏报视作优惠。供应商未填项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在磋商报价内。供应商应根据磋商文件要求和采购人提供的施工图纸（如有）、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报磋商报价并承担相应的风险责任。工程总报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成该工程项目的直接费、间接费、暂列金、施工机械、水电、劳务、管理、主材、辅材、运输、安装、拆除、修复、保修、垃圾清运、组织措施及施工措施费，含安文环临和其他施工过程中可能涉及的如脚手架、临时步道、通道等措施费（如文明施工、安全施工、环境保护、成品保护等）、保险、利润、税金、招标代理服务费、预留金、施工过程中发生的和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。（6）拆除项目、二次搬运、垂直运输等费用单列报在措施费中。（5）供应商拿到清单和图纸后，请复核工程量清单，若有漏项漏量部分在投标答疑截止时间前递交给代理公司，由代理公司统一告知各供应商。若不复核，视同认同工程量。（4）磋商报价时，每单项均需填写单价和合价，措施项目及其他费用的每单项需填写相应数量、单价和合价；对供应商没有填写单价或合价的项目费用，应视为已包含在工程量清单的其它单价或合价中。（3）本磋商文件《工程量清单》提供的工程量根据施工图纸及有关资料，是统一磋商报价口径的主要依据，供应商不得变更。（2）综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用（包括人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等，规费、税金在单位工程汇总表中单列）。由供应商根据浙江省现行预算定额依据或企业内部经济测算，结合市场价格信息、企业管理水平、技术水平，综合测定后自主报价。（1）本工程价款采用固定综合单价方式确定（清单中已经明确需要总价包干的除外）。4.1见供应商须知前附表4响应文件的提交3.4.3供应商可拒绝接受延期。3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。3.4.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期内，响应文件应保持有效。3.4磋商有效期4.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。4.4响应文件的澄清与修正供应商在网上递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新递交备份响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。4.3响应文件的修改和撤回采购人如因故推迟响应文件提交截止时间，将在截止时间前以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性磋商公告同媒体公告。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。4.2磋商文件提交截止时间的变更同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（一）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；4.4.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：5.1.1.1初审包括资格条件（基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件）、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：5.1.1.对所有响应文件的初审5.1磋商程序5.1响应文件的开启、评审及合同签订供应商不得提交备选磋商方案，否则，响应文件将被判定为无效标。4.5备选磋商方案响应文件有采购人不能接受的附加条件的；响应文件内容虚假的；仅提交“备份响应文件”的；授权委托人与响应文件中授权委托书所载内容有异的；响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章；资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；5.1.2.磋商授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，磋商小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。5.1.1.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并进行电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传提交。5.1.1.2磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商文件明确规定的其他无效条款的。磋商有效期、实施周期等商务条款不能满足磋商文件要求的；5.1.2.6在技术文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：5.1.2.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。5.1.2.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线告之所有参加磋商的供应商。5.1.2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。5.1.2.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。5.1.2.1初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。供应商的报价明显低于该标项其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目实施质量或者不能诚信履约，未按磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；供应商的磋商总报价超过了本项目最高限价的；5.1.2.7在报价响应文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：磋商小组对不予通过的技术文件，应在评审报告中进行说明。采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或采购文件要求的。项目技术内容不能满足采购要求的；5.1.3.2磋商结束后，磋商小组依据评分细则对各供应商的技术商务进行评分，具体如下：5.1.3.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。5.1.3.综合评分不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。响应文件有采购人不能接受的附加条件的；政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容的（如报价一览表）；5.2磋商的原则和纪律特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。已上传电子响应文件的供应商，在上传最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。最后报价：磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。技术部分：磋商小组对各供应商的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为磋商小组各成员有效评分的算术平均值。商务部分：磋商小组对照评分标准和响应文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。5.2.3磋商纪律5.2.2.2磋商小组在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审磋商工作，集各成员意见，使整个评审磋商工作有序有效地进行。5.2.2.1磋商工作由采购人或采购代理机构组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。5.2.2磋商组织磋商小组必须公平、公正、客观、独立、审慎地按照磋商文件的规定、依法依规依程序进行评审，不受任何倾向性和引导性言行的影响；不得向外界透露任何与评审磋商有关的内容；任何单位和个人不得非法干扰、影响磋商小组的评审工作；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。5.2.1磋商原则5.4磋商过程的监控磋商结束后，磋商小组应当向采购人提交评审报告。5.3评审报告5.2.3.3对响应文件的判定，只依据响应文件本身，以及磋商过程中磋商小组允许重新提交的响应文件，不依靠除此之外的其他外来证明材料。5.2.3.2磋商小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对各响应文件的有效性、合规性、符合性、完整性和响应程度进行审查、比较和评估，确定是否对磋商文件作出实质性响应。如属于实质性负偏离或符合无效响应情形的，应当询问供应商代表，并允许供应商代表进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。磋商文件及其评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评审磋商依据。5.2.3.1磋商过程由监督人全过程监督，整个磋商过程应严格保密，磋商小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审磋商信息。5.6.1通过资格审查的。5.6成交条件5.5.2在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构、磋商小组及其成员的任何违法违规活动，将导致响应被拒绝，并承担相应的法律责任。5.5.1评审过程中凡是与响应文件评审和比较、与供应商一对一磋商、成交候选供应商推荐等有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。5.5磋商过程保密磋商过程实行全程录音录像。（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；5.7.1定标由采购人自行研究或委派代表现场负责或委托磋商小组确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：5.7定标办法5.6.4采购人将把成交通知书授予经磋商小组评审综合评分第一的成交候选人，最低报价并不是成交的保证。5.6.3有良好的合同执行能力和售后服务承诺。5.6.2响应文件完全符合磋商文件中的实质性要求。5.9成交公告采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商落标原因解释按相关规定执行。5.8未成交解释5.7.3不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。5.7.2采购人在确定第二成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。5.10.2磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审磋商过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。5.10签订合同5.9.2公告期限为1个工作日。5.9.1定标后，由采购代理机构在浙江政府采购网公布成交结果，同步由采购代理机构发出成交通知书。6.2质疑采购人自行或委托第三方对成交供应商进行履行合同考核和验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，降低配置、达不到国家、行业有关标准、磋商文件相关实质性规定及响应文件有关承诺的，一经查实，将提请采购人不退还履约保证金，终止合同，并上报同级财政部门依法处理，给予网上通报，禁止其在1至3年内参与政府采购活动，给采购人造成损失的，成交供应商须承担相应的法律责任。6.1合同履约考核6其他5.10.5最终报价中有明细的按最终报价的明细签订，没有明细按相同比例调整单价合计总价签订。5.10.4中标单位放弃中标的，须赔偿不低于成交金额1.5%（含采购代理服务费、专家评审费及采购人采购成本，多余部分上交国库）。6.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。6.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；6.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（二）质疑项目的名称、编号；（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；6.2.4供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。6.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。6.3投诉6.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知被质疑供应商和其他有关供应商。（六）提出质疑的日期。（五）必要的法律依据；（四）事实依据；（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；（三）在投诉有效期限内提起投诉；（二）投诉书内容符合本办法的规定；（一）提起投诉前已依法进行质疑；6.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：6.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。（二）提供虚假材料；（一）捏造事实；6.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：6.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。（五）财政部规定的其他条件。根据工作量清单对浙江省医疗器械检验院园区内需要维修的项目按照相关要求逐一维修。一、维修范围2.技术要求1.执行现行国家、行业和地方相关技术标准1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范第二章采购项目技术规范和要求6、完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：4、我方为投标人提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证投标人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。3、本次招标涉及所有维修项目均采用投标人包干制，所涉材料人工、工具、设备、施工人员食宿等工程相关事务均由投标人负责。投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。2、投标人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.投标人应先到现场踏勘以充分了解问题点位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标总价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。投标人根据招标文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案及工期进度计划。二、施工方案及现场管理要求8、投标人的现场施工负责人施工期间应无条件配合采购人要求，投标人在投标时必须予以充分考虑，合同履约期间不再对现场施工负责人作调整。（2）施工时发生异常情况，应及时向我方负责人报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由投标人全权负责。（1）合同履约期间投标人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记、配合我单位防疫工作等规定。因投标人原因引起的罚款等费用，由投标人承担。投标人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由投标人负责。7、双方约定承包人应做的其他工作：（2）施工现场清洁卫生的要求：按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、投标人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到我方负责人满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，我方自行完成，发生的费用由投标人承担。（1）工程未正式办理交接手续前，成品保护投标人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，投标人须自费予以修复，直至我方负责人满意为止。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；身份证号：；姓名：；（1）现场施工负责人信息：（1）国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；1、工程量清单编制依据：三、报价及费用说明投标人擅自更换施工现场管理人员的扣除履约保证金的15%。投标人的施工现场管理人员离开施工现场前应报采购方负责人同意；施工现场管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得采购方负责人的同意。投标人的施工现场管理人员离开施工现场的批准要求：（7）清单说明：工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。规费、税金按《浙江省建设工程施工取费定额（2022）》规定的程序另行计取，组织措施费中的安全施工费、文明施工费、综合费用费率根据工程类别应在《浙江省建设工程施工取费定额（2022）》规定的弹性费率区间内取值。（6）《浙江建设工程计价规则》（2018版）（5）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）（4）《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）（3）《浙江省安装工程定额》（2018版）（2）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；4、支付方式（4）风险费用的计算方法：各风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。（3）合同执行期内，因承包人原因造成停工、窝工；合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、卫生、环保、治安等。（2）合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时内的停工。（1）应由投标人承担的工、料、机、投标编制期或报价书编制期的价格与合同实施期间所发生的市场价格波动。2、投标人承担的相关费用：四、相关技术要求：本工程质保期为自合同期届满之日起2年。质保期内投标人收到保修通知后2日内到达工程现场处理相应问题：采购方在质保期内的使用过程中发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知投标人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，采购方负责人可以口头通知投标人。投标人应在接到通知后1日内到达工程现场并修复缺陷或损坏。在质保期内若投标人未能配合采购方负责人及时处理工程问题，给采购单位造成损失的，采购单位将不予退还质保金，因此造成的损失由投标人承担。6、后期质保详见供应商须知前附表5、履约保证金投标人在和采购方完成合同签订后7个工作日内采购方向投标人支付合同价款的50%费用待所有维修项完成维修且经采购方人员验收通过后10个工作日内支向投标方付剩余合同款50%费用。（2）对现有大楼内10个卫生间各安装一套排风机。（1）将现有卫生间漏水点问题经现场踏勘确认原因后制定相应的解决方案。2、卫生间漏水及相关维修施工要求：地胶板铺设前的地面准备湿度:根据胶水生产商的意见，地基含水率重量百分比应小于6%，遇天气原因或外来水分应使空气流通并及时抹去表面水份，施工场所空气湿度应保持在20%-75%表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面，交叉处不应有爆裂。铺设的施工应将橡胶地板提前移至施工现场，适应现场温度不小于24小时，铺设时应首先预排并注意保持地板的箭头方向一致，然后根据地形和设计方案作拼接裁割。刮胶和粘贴的施工将地板按顺序翻起，清洁场地，刮胶通常采用地面刮胶的方法，针对材料选用适合的胶水和规定的刮齿，按顺序均匀刮于地面，视晾干时间适当方可粘贴。粘贴应按顺序轻推轻放，排出地板底部的空气，使用30KG以上铁压辊按顺序辊压，不遗漏并即使修整翻边、翘角、离缝等现象。其它铺设后应及时清除多余胶水，然后做辅件的施工。例如焊缝、踢脚线等。清洁施工完毕投入使用前应对地胶板表面的产品清洁干净后，验收后方可使用。（1）地胶板施工内容包括：检查找平层质量；用干磨机打磨、修整找平层吸尘、清洁地面；滚涂自流平界面剂，按1:1的比例兑水，均匀涂布；将自流平按严格的兑水比，搅拌均匀，用专业耙子进行自流平工，用排气滚排干净气泡；自流平施工完毕，晾干。约24小时后用打磨机配专用砂纸对自流平进行抛光、磨平处理，确保基层达到要求的平整度；吸尘，清洁地面，将材料预铺干地面上摊平二一四小时消除卷由应力。；用专用齿条均匀刮胶，晾千至所需的粘接度，粘贴地板，切害余量；收边，用专用铁滚滚压，确保粘贴牢固二十四小时后用电动开槽机或专用开槽刀开槽，将焊条融合于焊接槽中；铲平焊条，清洁完工。1、实验室地胶板更换要求：（4）地砖和墙砖采用墙压地铺贴方式结合。（3）地砖铺贴必须做好坡度，保证地面积水由地漏完全排出。（2）墙砖铺贴前应在防水层上做拉毛处理。拉毛工艺采用界面剂、水泥、砂按1：1：1的比例滚刷上墙。、（1）墙面地面均铺贴瓷砖。地面瓷砖尺寸不得小于300㎜*300㎜，墙面瓷砖尺寸不得小于300㎜*600㎜。3、卫生间瓷砖铺贴要求：（3）对5楼女卫生间新增一个坑位，并增加一套拖把池。2.成交供应商的样品将被封存作为项目验收的实物质量验收标准。未成交供应商的样品请供应商在成交结果公示结束后自行取回，逾期概不负责。注：1.样品在响应文件提交截止时间前递交（可邮寄（发生遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室浙江信镧建设工程咨询有限公司徐小玲收0571-87967630）。5.样品要求▲4.项目经理和技术负责人现场到位率大于90%。3.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。主要材料提供样品表序号样品名称样品要求送样数量1地胶板30cm*30cm12踢脚线长20cm13配线长20cm14配管长20cm1根据财政部和国家发展改革委员会（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》的规定，采购人采购需求范围内的产品有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，供应商必须提供具有节能产品认证证书的符合要求的产品，否则，其响应文件作为无效处理。需提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章。6.强制采购3.请在样品显眼位置标注供应商全称、样品名称、所用区域、品牌、产地、材质信息。燃气热水器《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB20665）A02061808热水器★电热水器《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）A02061808热水器热泵热水器《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）A02061808热水器太阳能热水系统《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）LED道路/隧道照明产品《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）1A020619照明设备★普通照明用双端荧光灯《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）1A020619照明设备LED筒灯《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）1A020619照明设备普通照明用非定向自镇流LED灯《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级（GB30255）12视设备★A020910电A02091001普通电视设备（电视机）平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）13频设备★A020911视A02091107视频监控设备监视器以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）14A031210饮食炊事机械商用燃气灶具商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）5★A060805便器坐便器《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）5★A060805便器蹲便器《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）5★A060805便器小便器《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）16★A060806水嘴《水嘴用水效率限定值及用水效率等级（GB25501）17A060807便器冲洗阀《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级（GB28379）18A060810淋浴器《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。3.以“★”标注的为政府强制采购产品。第三章采购项目商务要求工程量清单分部分项工程量清单及计价表单位工程及专业工程名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目-建筑装饰工程 序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量 建筑装饰工程 1011606001001地胶板地面拆除 实验室地胶板拆除m2315.242011604001001水泥地面拆除 原有地胶板下水泥地面拆除，拆除厚度60mmm2315.243011610002001幕墙玻璃拆除 主楼原有玻璃幕墙保护性拆除（无损）m2304011103001001橡胶板楼地面 1、满铺钢丝网2、30mm水泥砂浆找平层3、2mm聚氨酯防水层一道4、30mm水泥砂浆保护层5、4mm水泥基自流平6、铺设同质透芯塑胶板m2315.245011105004001塑料板踢脚线 100mm地胶板踢脚线（含配件）m106.96011502001001不锈钢伸缩缝装饰 5mm不锈钢板伸缩缝装饰，与地面齐平m5.67011209001001幕墙玻璃更换 1、玻璃幕墙恢复，6+12+6中空玻璃幕墙2、含全部五金m230801B001五楼增加蹲坑一座 1、蹲坑尺寸1000*600*250mm2、原墙、地砖拆除3、砖砌蹲坑基础4、水泥砂浆抹面5、2mm聚氨酯防水涂料6、300*300mm地砖铺贴项1901B002卫生间漏水改造 主楼卫生间注胶法漏水修补造，质保3年间101001B003垃圾外运 建筑垃圾外运及消纳处置（包含搬运费等全部费用）车8 技术措施项目清单及计价表工程名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目单位工程及专业工程名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目-建筑装饰工程 序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量 0117 措施项目 1011707007001已完工程及设备保护 原有设备，工程保护项1201B004原有设备移动及复原 原有设备搬移及复位项1301B005卫生清洁 卫生清洁，精细打扫项1 分部分项工程量清单单位工程及专业工程名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目-安装工程 序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量 安装工程 1031004004001洗涤盆 1、材质：陶瓷2、规格、类型：拖布池3、组装形式：含水龙头4、附件名称、数量：含存水弯，角阀等标准图集所那包括的给水、排水等连接附件组12030108003001轴流通风机 1、超薄型静音管道风机2、配套开关台103030412004001装饰灯 1、双头斗胆灯套104030702005001塑料通风管 1、PVC通风管DN100m555030702005002塑料通风管 1、PVC通风管DN75M95.156030411004001配线 1、管内穿线BV-2.52、利用原有配管穿线m600703B001其他零星 卫生间增加蹲坑及洗涤盆相应管件项18030703011001铝及铝合金风口、散流器 1.PVC通风罩个509030703008001不锈钢风口、散流 器、百叶窗 1.不锈钢散流罩个10合 计技术措施项目清单及计价表工程名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目单位工程及专业工程名称：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修项目-安装工程 序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量 0313 措施项目 1031301017001脚手架搭拆 脚手架搭拆费项1合 计序号条款名称约定内容备注工期天数：合同签订后60个日历天履约保证金合同价格的（1）%误期违约金额（500）元/天误期赔偿费限额合同价格的（2）%提前工期奖（0）元/天质量标准合格工程质量违约金最高金额合同价款的（1.5）%预付款金额：合同价格的（ 50 ）%尾款付款时间竣工验收合格保修期依据工程质量保修书约定的期限（2年）保修响应时间48小时风险费用的计算方法：以上风险费用已在报价时考虑，不再另行计取。如因此而造成停工、罢工的，除按工期有关条款外，还须没收全部履约保证金，罚没的保证金归甲方所有(在工程款中扣除〉。（3）本项目采用总价合同，合同签订后不再调整。合同价款中包括的风险范围：1、合同履行期间人工价格和材料价格上涨(_另有约定除外)；2、定额、标准及规范调整：_国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。3、因临时停电、停水引起的费用增加。详见供应商须知前附表。（2）履约保证金合同签订后支付预付款50%，验收合格后支付合同尾款。（1）付款条件：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改；成交人的磋商响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。第四章合同格式5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期。6.工程承包范围：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合国家规定的验收合格标准，一次性验收合格标准。三、质量标准人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：总价包干。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）磋商函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用条款内容第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：/。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款（专业合同中主要条款内容请补充完整）通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；资质类别和等级：/；名称：/；1.1.2.4监理人：通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；资质类别和等级：/；名称：/；1.1.2.5设计人：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家、浙江省、杭州市现行的其它法律、行政法规、地方性法规。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4标准和规范1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、成交通知书；3、询标纪要；（如有）4、专用合同条款；5、磋商文件及磋商补充文件；6、响应文件及其附件（含已标价工程量清单）；7、图纸；8、本合同通用条款；9、标准、规范及有关技术文件；10、其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；监理人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固维修费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：采购阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，成交后不作调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：。（1）承包人提交的竣工资料的内容：。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（2）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：未经发包人同意一律不得分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：不允许分包。3.5.2分包的确定4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。姓名：/；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人的监理内容：/。关于监理人的其他约定：/。通信地址：/；电子信箱：/；联系电话：/；监理工程师执业资格证书号：/；职务：/；5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：/小时。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。6.1.5文明施工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备关于变更估价的约定:。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：原则上不变更。10.1变更的范围10.变更10.7暂估价。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。10.5承包人的合理化建议第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。风险费用的计算方法：已包含在合同总价中，由投标人在报价中综合考虑各项风险费用。。总价包含的风险范围：本合同价款采用固定总价包干方式，施工措施费用固定包干，除功能变更或者业主要求的情况外，合同范围内发生的设计修改、完善、细化、变更，合同价格一律不作调整。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：。预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：/。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：相应工程量计算规范及相关省市文件。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：关于竣工验收程序的约定：。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。（2）承包人收到审核单位出具的工程造价结算初稿后，10天内应提交书面核对意见，并提供依据。如承包人在收到审核工程造价结算初稿后，10日内未提交书面核对意见和依据的，则视同认可审核单位出具的结算报告。承包人提交竣工结算申请单的期限：（1）发包人应在收到竣工结算申请单以及具备其它结算条件后及时按有关规定完成审批并报已委托的第三方工程造价咨询机构审核，但并不受通用条款所述的时间约束。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：。（3)承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审核费由承包人直接支付项目结算审核单位，工程尾款支付时承包人必须同时提供结算审核费已付凭据。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修期为：。15.4.1保修责任（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表序号 材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注二、质量保修期。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：附件5：主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。（承包人）：支付担保附件10:年月日传真：电话：二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注1.2所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。1供应商提交响应文件须知第五章磋商响应文件内容及格式11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。2响应文件组成1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。1.4供应商在响应文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。应对《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》偏离情况明确作出“偏离”、“无偏离”的应答，并作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足招标文件要求没有偏离，回答“偏离”应明确说明哪部分偏离没有满足招标文件要求。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是响应供应商的责任；1.3声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。供应商的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）：2.2报价文件（3）中小企业声明函（或监狱企业、残疾人福利企业声明函（如有））（2）提供磋商公告中符合供应商特定条件要求的有效资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；2.1资格证明文件2.3商务技术文件（5）包括但不限于以上文件资料。（4）工程量清单及报价表（3）初次报价一览表（2）磋商函附录（1）磋商函；（5）技术条款偏离表（针对磋商文件第二章内容逐条填写）；（4）投标产品节能产品认证证书；（3）投标产品环境标志产品认证证书；（2）供应商基本情况简介；（1）政府采购诚信承诺书；供应商的商务文件包括以下内容（均需加盖公章）：供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力投入情况、项目管理机构等；（10）施工组织设计、施工进度、劳动力、材料计划和施工机械的配置等情况（9）所投标的货物的完整配置方案、设计方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证、等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。）（8）磋商文件第六章评分细则中涉及的相关内容描述；（7）供应商业绩情况一览表及业绩证明材料（按第六章评分办法要求提供）；（6）商务条款偏离表（针对磋商文件第三章内容逐条填写）；以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。（15）包括但不限于以上技术文件或说明。（14）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加磋商的无须提供）、授权委托人身份证复印件；（13）培训计划；（12）备品备件清单（如有）；（11）售后服务方案（提供详细的质保期内服务计划和质保期后的维护方案）；1总则本评审办法遵照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的有关规定，结合本项目的具体情况制定。第六章评审办法见后附响应文件编制格式及规范要求。3响应文件编制格式及规范要求熟悉磋商文件和评审办法；评审的一般程序为：3评审程序和内容评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审、磋商等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。2评审组织采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，评审人员依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观、独立、审慎地开展评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，磋商小组及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审磋商的有关情况。对供应商最终报价文件进行评审及评分；响应文件（包括调整后的磋商响应文件）的商务技术文件评审及评分；经与供应商磋商，改变磋商文件中的技术和服务需求，或者合同草案条款，并接受供应商的调整后的磋商响应文件和报价（如需要）询标澄清响应文件的疑问；响应文件的符合性审查；响应文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的。4.3.1响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效响应处理：4.3无效响应磋商小组应当首先对供应商的资格进行审查，再对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。如果响应文件实质上不满足磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为实质性满足的响应文件。4响应文件的审查完成评审报告，推荐成交候选人。（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；（4）供应商存在串通行为或虚假投标的；（3）未响应磋商文件实质性要求（磋商文件中带“▲”条款要求）；（2）磋商有效期短于供应商须知前附表规定期限的响应文件；（1）提交的响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章；4.3.2响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效响应处理：（2）报价具有选择性；（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；4.3.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入报价评审环节：（8）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。（7）仅提交“备份响应文件”的；（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；4.4.1供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：4.4串通投标情形认定（3）不符合磋商文件规定要求进行报价的；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；4.4.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：4.5废标经查实有上述4.4.1和4.4.2行为的，采购人或采购代理机构将依法向政府采购监管部门报告，由监管部门依法处理。（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。（4）因重大变故，采购任务取消的。（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；5.5经磋商，磋商小组请采购人代表就需要实质性改变磋商文件的相关条款予以确认。对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。5.4磋商小组按供应商先到后谈顺序逐一就可能实质性变动的内容与供应商进行磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。5.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商小组可以结合磋商文件明确的在磋商过程中可能实质性变动的内容确定磋商要点，变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。5.2磋商小组对通过资格审查的响应文件资信、商务、技术部分，以及初次报价的符合性进行评审。5.1磋商小组对供应商资格证明文件进行查验、核实，资格审查不通过的，不再进行后续评审及磋商程序。5评审磋商（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。5.10代理机构工作人员通知同意继续参加磋商的合格供应商在规定时间内进行最终书面报价。分以下两种情形：5.9未在规定时间内提交报价的视为退出磋商。5.8磋商小组对响应文件（包括针对变动条款提交的书面响应）进行商务技术评审评分，资信（不得补正）评审评分。已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。5.7供应商应当按照磋商小组的书面通知内容和磋商小组的要求针对变动条款提交书面响应，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。5.6磋商小组以书面形式将实质性改变的磋商文件相关条款、由代理机构工作人员通知供应商，要求供应商在规定时间内作出书面响应。本次评审采用综合评分法，磋商小组按照磋商文件及其评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对供应商的报价、综合实力、技术（服务）、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核评价。磋商小组根据评审细则，对各供应商的报价进行统一打分，对各供应商的资信、商务及技术（服务）由磋商小组成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。6评分细则5.13磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目，政府与社会资本合作项目可以推荐2名。）5.12磋商小组根据磋商文件规定的评分细则对最终报价进行评分，汇总资信、商务、技术、报价分值，得出评审总分。5.11市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目，进入最终报价的供应商可以是2家，但不得少于2家。（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。在不增加采购需求的前提下，下一轮报价不得高于上一轮报价。此项由磋商小组集体核实后统一打分。磋商报价分=(评审基准价／磋商报价)×30磋商报价评分将在有效供应商范围内进行，小数点后保留2位小数。满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其磋商报价分为满分30分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：6.1磋商报价分30分磋商小组推荐得分最高的供应商为第一成交候选人、得分次高的供应商为第二成交候选人。如果得分相同，则按供应商报价从低到高顺序推荐为成交候选人，如果报价也相同，则按供应商技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术得分都相同则采取随机抽取方式确定。每个供应商最终得分=响应报价分+资信分+技术分6.3技术评分65分此项由磋商小组集体核实后统一打分。6.2.3供应商具有建筑装饰装修工程施工的售后服务五星体系认证证书，得3分；具有4星体系认证证书，得2分；具有3星体系认证证书，得1分。提供证书复印件。（0-3分）6.2.2供应商具有ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系认证且在有效期内的。（提供相关证书复印件并加盖公章）。每个得0.5分，最多得1分。（0-1分）6.2.1供应商自2019年08月以来承接过的类似项目业绩，每个得0.5分，最高1分。业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准，不提供不得分。（0-1分）；6.2资信评分5分7.3磋商小组向采购人提交采购项目评审报告，评审报告是采购人确定成交供应商的合法依据。7.2评审结束后，磋商小组应当根据评审结果编写评审报告，按评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，如排名第一的中标候选人磋商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。磋商小组全体人员对评审报告进行签字确认。如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。7.1磋商小组成员应当独立、客观、公正、审慎地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。7.评审报告该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留2位小数，每个供应商的最终技术得分为磋商小组打分的算术平均值。序号评分标准分值评分类型1项目施工方案44分总体施工方案：方案详细完整，完全符合采购需求的，得7分；方案基本完整，基本符合采购需求的，得5分；方案尚完整，大部分符合采购需求的，得3分；方案部分缺失，部分符合采购需求的，得1分；方案简略，不符合采购需求的，得0分。0-7分主观分1项目施工方案44分针对工程项目实施的重点、难点和解决方案：重点分析0-1分；难点分析1.5分；解决方案2.5分。0-5分主观分1项目施工方案44分工程质量保证措施：措施有效、可行、合理的得5分；措施基本有效、基本可行、基本合理的得3分；措施部分有效、部分可行、部分合理的得1分；措施无效、不合理、不可行得0分。0-5分主观分1项目施工方案44分安全文明施工保障措施（包括现场不影响现有环境的管理措施）：措施有效、可行、合理的得5分；措施基本有效、基本可行、基本合理的得3分；措施部分有效、部分可行、部分合理的得1分；措施无效、不合理、不可行得0分。0-5分主观分1项目施工方案44分疫情防控方案0-3分主观分1项目施工方案44分施工设备投入0-2分主观分1项目施工方案44分工程进度安排计划0-3分主观分1项目施工方案44分样品质量地胶板0-4分；配线0-2分；配管0-2分；踢脚线0-2分；0-10分主观分1项目施工方案44分施工材料选用方案（样品除外）0-4分主观分2设备性能配置6分1、超薄型静音管道风机0-3分；2、双头斗胆灯0-3分。0-6分主观分3项目经理4分拟投入本次项目的项目经理工作履历、技术能力、职称、类似项目经验等。注：1、提供相关证书、项目合同（要求能体现出项目经理信息）等相关证明材料；2、提供以上人员最近不少于3个月的社保证明，否则此项不得分。0-4分主观分4施工团队（除项目经理）4分拟投入本项目的项目团队（除项目经理）整体能力（学历、职称、技术能力等）及人员配置合理性：整体能力情况（各人员工作履历、学历、职称等情况）（0-2分）；人员岗位设置（0-2分）。注：（1）需提供学历、职称等证明材料；（2）提供以上人员最近不少于1个月的社保证明，否则此项不得分。0-4分主观分5售后服务7分售后服务承诺的范围和完善程度（包括服务标准，售后技术力量，故障响应修复时间、方式及保障措施）（0-5分）：服务标准0-2分；售后技术力量0-1.5分；故障响应修复时间、方式及保障措施0-1.5分；2、保修期每延长1年得1分，最多得2分（0-2分）。0-7分主观分客观分2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修浙江省医疗器械检验研究院磋商响应文件封面第七章文件相关格式附件供应商：采购人：浙江省医疗器械检验研究院采购编号：ZJXL-YLQX-202219采购项目：2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）磋商响应文件（采购人）、（采购代理机构）：一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函资格证明文件部分资信技术标评分索引时间：年月序号评分项目响应文件页码123456789104、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1、具有独立承担民事责任的能力；（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：我方参与（项目名称）【采购编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；（三）不存在以下情况：（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。6、具有法律、行政法规规定的其他条件。5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）二、落实政府采购政策需满足的资格要求日期：年月日供应商名称(盖章)：四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【采购编号：（采购编号）】投标。联合协议联合体成员名称(盖章)：3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。六、有关本次联合投标的其他事宜：五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）分包意向协议C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。日期：年月日……联合体成员名称(盖章)：三、质量二、分包工作履行期限、地点、方式……（供应商名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；一、分包标的及数量（供应商名称）若成为（项目名称）【采购编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。分包供应商名称：中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。供应商名称(盖章)：七、其他六、争议解决的办法五、违约责任四、价款或者报酬符合性审查资料（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）三、本项目的特定资格要求日期：年月日……序号实质性要求需要提供的符合性审查资料响应文件中的页码位置1响应文件按照采购文件要求签署、盖章。需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分见响应文件第页2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供）见响应文件第页3响应文件中承诺的响应有效期不少于采购文件中载明的响应有效期。磋商函见响应文件第页4响应文件满足采购文件的其它实质性要求。采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）见响应文件第页（供应商全称）授权（授权委托人姓名）（职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的（项目名称）采购编号：（）采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：浙江信镧建设工程咨询有限公司：浙江省医疗器械检验研究院磋商函磋商函报价文件部分5.1具有独立承担民事责任的能力；5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%或万元的银行保函或上述总价%或万元的由我司出具的履约担保金作为履约担保，共同地和分别地承担责任。3、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在日历天内竣工并移交全部工程。2、根据已收到贵方的采购编号为的的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以初次报价一览表的初次报价参与本项目的磋商。1、我方同意在供应商须知前附表规定的磋商日期起响应文件的磋商有效期为天。6、编制和提交采购文件规定的全部磋商响应文件，包括包括电子加密响应文件份，备份电子加密响应文件份。具体内容为：5.6法律、行政法规规定的其他条件。5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。8、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价为成交供应商。6.3商务技术文件6.2资格证明文件6.1报价文件11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；11.1提供虚假材料谋取成交、成交的；11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：10、我方承诺在确认中标后5日内支付招标代理服务费。法人代表签字或盖章：13、与本响应有关的一切往来通讯请寄：12、本项目响应有效期自磋商之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。11.5在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；注：未按照本磋商函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致被拒绝日期：年月日邮政编码：传真号码：联系人：联系电话：联系地址：公司盖章：授权委托人签字：采购项目名称：采购编号：附件三初次报价一览表磋商附录附件二磋商函附录序号条款名称约定内容备注1初次总报价金额大写人民币：小写：2项目经理姓名：3工期天数：合同签订后日历天4履约保证金合同价格的（ ）%6误期违约金额（ ）元/天7误期赔偿费限额合同价格的（ ）%8质量标准9工程质量违约金最高金额合同价款的（ ）%10预付款金额：合同价格的（ ）%11竣工结算款付款金额按合同价格的 %12竣工结算款付款时间13保修期依据工程质量保修书约定的期限（ 年）序号工程名称总报价工期保修期项目经理备注小写：大写：供应商（盖章）：5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。3、以上表格要求细分项目及报价。2、采购人将以合同形式有偿取得货物，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。备注：1、报价须包含设备费、施工费、人工、材料、保险费、利润、税金等一切费用。工程名称：建设单位：附1：磋商总价附件四工程量清单及报价表日期：法定代表人或授权委托人（签字）：附2：工程量清单报价说明编制时间：法定代表人：（签字或盖章）供应商：（单位盖章）（大写）：磋商总价（小写）：建设单位和工程名称：表1-1-1工程项目招标控制价汇总表工程名称：第页共页序号内容报价（元）一单位工程费合计10暂列金二未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）+（五）]（一）整体措施项目清单（1+2）1组织措施项目清单2技术措施项目清单（二）整体其他项目清单（三）整体措施项目规费[（一）*费率]（四）农民工工伤保险{[（一）+（二）+（三）]*费率}（五）税金{[（一）+（二）+（三）+（四）]*费率}总报价[一＋二]总报价（大写）： 单位工程名称：建设单位和工程名称：表1-1-2单位工程招标控制价汇总表供应商：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）本表可根据投标人实际最新版本格式进行填写。内 容报价合计（元）（清单号）（清单号）内 容报价合计（元）(专业工程1)(专业工程2)一分部分项工程量清单二措施项目清单（1+2）1组织措施项目清单2技术措施项目清单三其他项目清单四规费[（一+二）*费率]五农民工工伤保险[（一+二+三+四）*费率]六税金[（一+二+三+四+五）*费率]七总报价（一+二+三+四+五+六+七）总报价(大写):法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）供应商：（盖章）表1-2分部分项工程量清单及计价表(号清单)供应商：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）本表可根据投标人实际最新版本格式进行填写。单位工程及专业工程名称： 第 页 共 页序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注序号项目编码项目名称项目特征 描述计量单位工程量综合单价(元)合价(元)人工费机械费管理费备注 1 2 3 4 5 6 7 12 供应商：（盖章）本表可根据投标人实际最新版本格式进行填写。工程名称:第页共页表1-3-A组织措施项目（整体）清单及计价表日期：序号项 目 名 称单位数量金 额(元)备注（1）一1234二56789（2）安全防护、文明施工措施项目安全施工文明施工环境保护临时设施其他组织措施项目夜间施工缩短工期增加已完工程保护材料二次搬运工程质量检验试验费提供分析清单提供分析清单提供分析清单提供分析清单合计本表可根据投标人实际最新版本格式进行填写。对应的分部分项工程量清单号：第页共页工程名称:表1-3-B组织措施项目（专业工程）清单及计价表法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）序号项 目 名 称单位数量金 额(元)备注（1）1234（2）夜间施工缩短工期增加已竣工程保护材料二次搬运合计对应的分部分项工程量清单号：第页共页工程名称:表1-3-C技术措施项目清单及计价表法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）供应商：（盖章）序号项目编码项 目 名 称项目特征描述计量单位工程量金 额(元)其中备注序号项目编码项 目 名 称项目特征描述计量单位工程量金 额(元)人工费机械费备注（1）（2）（3）（4）（5）（6）1（提供分析）2（提供分析）3（提供分析）4（提供分析）5（提供分析）合计单位工程名称：第页共页工程名称:表1-4其他项目清单及计价表日期法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）供应商：（盖章）序号项目名称金额(元)备注1暂列金额2计日工明细表3总承包服务费明细表4预留金合计表2-1分部分项工程量清单综合单价分析表投标材料品牌、产地必须明确填写。注：1、由供应商参照工程量清单相应内容自行填写。工程名称：第页共页表1-5主要材料（设备）价格表序号编码材料(设备)名称规格型号品牌产地单位数量单价（元）备 注法定代表人证明书、法定代表人授权书商务技术文件部分表2-2措施项目清单分析表工程名称：清单号：第页共页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计(元)序号编号名称计量单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计(元)（1）（2）（3）(4)(5)(6)(7)（8）（9）（10）（11）（4）*（11）1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计(元)序号编号名称计量单位数量人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计合计(元)（1）（2）（3）(4)(5)(6)(7)（8）（9）（10）（11）（4）*（11）1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………法定代表人（签字或盖章）：供应商（公章）：同志，身份证号码：，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。浙江信镧建设工程咨询有限公司：浙江省医疗器械检验研究院：法定代表人证明书浙江信镧建设工程咨询有限公司：浙江省医疗器械检验研究院：法定代表人授权书法定代表人身份证正反面复印件日期：2022年月日授权委托人身份证复印件：日期：2022年月日授权委托人（签字）：法定代表人（签字或盖章）：供应商（公章）：我以（供应商全称）法定代表人的身份授权（授权委托人姓名）、身份证号，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的2022年实验室地胶板更换和卫生间漏水维修（采购编号：ZJXL-YLQX-202219）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。我公司（单位名称）已详细阅读了项目（项目编号：）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：（采购人）、（采购代理机构）：政府采购诚信承诺书诚信承诺书授权委托人身份证正反面复印件：2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以牟取中标（成交）。一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；法定代表人：（签字或印章）单位：（盖单位公章）若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）中小企业声明函日期：年月日备注说明：日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。......本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函残疾人福利性单位声明函2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。1、非小微企业无需提供此函项目负责人情况表项目经理情况表备注：非残疾人福利性单位无需提供此函日期：单位名称（盖章）：姓名业绩及承担的主要工作情况性别年龄职称毕业时间所学专业学历资质证书编号(如有)其他资质情况(如有)联系电话项目团队人员情况表项目团队人员情况表日期：授权委托人（签字）：投标人全称（公章）：序号姓名性别年龄学历专业职称本项目中的职责项目经历参与本项目的到位情况招标项目名称：项目编号：商务条款偏离表日期：授权委托人（签字或盖章）：投标人全称（公章）：序号招标要求投标响应偏离情况（填负偏离、无偏离或正偏离）说明招标项目名称：项目编号：技术条款偏离表日期：授权委托人（签字或盖章）：投标人（盖章）：注：针对第三章商务要求逐条响应。此表若不填写视为完全响应招标要求。序号招标要求投标响应偏离情况（填负偏离、无偏离或正偏离）说明工程名称：第页共页选用材料及设备选用表日期：授权委托人（签字或盖章）：投标人（盖章）：注：针对第二章要求逐条响应。此表若不填写视为完全响应招标要求。序号材料/设备名称规格型号品牌产地备注质疑供应商：一、质疑供应商基本信息质疑函范本质疑函范本及制作说明2、投标材料品牌、产地必须明确填写。注：1、由供应商参照工程量清单相应内容自行填写。二、质疑项目基本情况地址：邮编：联系电话：授权代表：联系人：联系电话：地址：邮编：质疑事项1：三、质疑事项具体内容采购文件获取日期：采购人名称：质疑项目的编号：包号：质疑项目的名称：请求：四、与质疑事项相关的质疑请求……质疑事项2法律依据：事实依据：3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函制作说明：日期：签字(签章)：公章：一、投诉相关主体基本情况投诉书范本投诉书范本及制作说明6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。地址：邮编：授权代表：联系电话：联系电话：法定代表人/主要负责人：地址：邮编：投诉人：相关供应商：……被投诉人2联系人：联系电话：地址：邮编：被投诉人1：采购人名称：采购项目编号：包号：采购项目名称：二、投诉项目基本情况联系人：联系电话：地址：邮编：采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：三、质疑基本情况采购结果公告:是/否公告期限：采购文件公告:是/否公告期限：代理机构名称：……投诉事项2法律依据：事实依据：投诉事项1：四、投诉事项具体内容1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。投诉书制作说明：日期：签字(签章)：公章：请求：五、与投诉事项相关的投诉请求7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
投标 / 标书制作要点（原创）
本实验室地胶板更换和卫生间漏水维修 空调机 多联式空调机组 机房空调 冷却塔涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。浙江省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
