工程 担屿涂 土壤改造招标公告（温岭市市容环卫服务有限公司2022）
温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程招标文件公
根据
《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（
浙政发〔
2021〕5号
）
的
规定
，现将
温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程
招标
文件（详见
-
附件）向社会公众进行公示
。
各潜在投标人提出修改理由和建议的，请于2022年9月19日16:30前将书面材料（注明联系电话、联系人等）签字盖章后送至（或传真、邮件）浙江恒超工程管理有限公司。
招标代理名称：浙江恒超工程管理有限公司
招标代理地址：温岭市万昌中路818号建联大厦14F
联系人：王肖怡
联系电话：0576-86511187
招标代理邮箱:674927506@qq.com
传真：0576-86511187
邮编：317500
附件：
20220914164714027温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程----招标文件（公示版）.pdf
20220914164714027温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程----招标文件（公示版）.pdf
温馨提示：1、本项目投标文件格式有变，请各投标人注意。2、本项目投标保证金若采用银行保函或保险保单的，必须以温岭市公共资源交易电子保函平台提交，否则投标无效。温岭市工程建设项目施工招标文件招标编号：J249-3.2022-招标项目：温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程招标人：温岭市市容环卫服务有限公司（盖公章）联系人：张永华联系电话：0576-80610536招标代理机构：浙江恒超工程管理有限公司（盖公章）联系人：王肖怡联系电话：0576-86511187品茗软件联系人：王荣海、江志威联系电话：15700106241、18005719590备案单位：温岭市公共资源交易管理委员会（盖章）联系电话：0576-861053712022年9月目录第一卷第一章招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表1.总则2.招标文件3.投标文件4.投标5.开标6.评标7.合同授予8.重新招标和不再招标9.纪律和监督10.需要补充的其他内容第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单第二卷第六章图纸第三卷第七章技术标准和要求第四卷第八章投标文件格式第一卷第一章招标公告1.招标条件本招标项目温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程已由温岭市温岭市发展和改革局以2206-331081-04-01-849961批准建设，项目业主为温岭市市容环卫服务有限公司，建设资金来自自筹，招标人为温岭市市容环卫服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本工程为温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程，工程位于温岭市城南镇担屿涂，本工程建设规模为348.491公顷。本工程主要建设内容：（1）土地平整工程：客土回填共计568.3万m³、犁底层修筑324.759公顷、耕作土（主材甲供）回填97.42万m³、田埂修筑133661m。（2）灌溉与排水工程：新建4米排水斗沟7389米，新建2m排水农渠27289米，新建1.8m进水斗渠5141米，新建1.2m进水农渠31534米，新建内径1.2m混凝土涵管208处。（3）田间道路工程：新建1.8m生产路22416米，新建4m生产路16727米，新建6m生产路5947米。生产路路面均采用30cm厚泥结碎石路面。（4）其他工程：新建4处泵房及配套的进水池、出水池。2.2招标范围：本次招标范围为施工图范围内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、配套泵房水池工程，具体详见工程图纸及工程量清单。2.3招标控制价：53551883元。（不含：暂列金额500000元（含税），暂列金额不计入投标报价，但计入签约合同价）。2.4计划工期：930日历天。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：水利水电工程施工总承包资质三级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目负责人须具备：水利水电工程专业二级注册建造师及以上资格（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上温岭市公共资源交易中心网站（http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）、温岭市公共资源电子交易平台（http://ggzyjy.wl.gov.cn:8001/wstb/apply/system/Login.aspx）下载方式发放。4.2招标文件下载网址：潜在投标人登录温岭市公共资源交易中心网站（http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）、温岭市公共资源电子交易平台（http://ggzyjy.wl.gov.cn:8001/wstb/apply/system/Login.aspx）自行下载招标文件。4.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。5.投标文件的递交5.1本项目为全过程电子招投标项目，电子投标文件须在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分前上传至温岭市公共资源电子交易平台。电子投标文件采用网上递交的方式，通过“温岭电子投标文件制作工具”加密上传至温岭市公共资源电子交易平台。6.发布公告的媒介本次招标公告在温岭市公共资源交易中心网站与浙江省公共资源交易服务平台上发布。7.其他事项7.1投标人未在温岭市公共资源电子交易平台办理注册验证的，应先申办注册验证手续，具体办理要求请登陆温岭市公共资源交易中心网站在“办事指南”的“工程建设项目投标人平台注册验证操作手册”中查询（或电话咨询0576-86109764）。7.2本项目为全过程电子招投标，参加投标企业必须办理CA数字证书，且CA数字证书必须与温岭市公共资源电子交易平台中各自公司绑定，否则无法制作、上传、解密电子投标文件。CA数字证书办理详见温岭市公共资源交易中心网站“办事指南”的“CA数字证书与电子签章办事指南”，或者联系杭州天谷信息科技有限公司：客服电话：400-0878-198，服务qq：2330352291、2629667924。7.3本项目电子投标文件须通过宁波杰瑞开发的“电子投标文件制作工具【V2.0-20220801）】”制作、上传。电子投标文件制作工具、操作手册可在温岭市公共资源交易中心网站“资料下载”中下载。宁波杰瑞技术支持：18067100830。7.4温岭市公共资源交易中心地址：温岭市九龙大道555号。8.联系方式招标人：温岭市市容环卫服务有限公司代理机构：浙江恒超工程管理有限公司地址：温岭市万昌中路1201号地址：温岭市万昌中路818号建联大厦1401室联系人：张永华，联系人：王肖怡电话：0576-80610536，电话：0576-86511187年月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：温岭市市容环卫服务有限公司地址：温岭市万昌中路1201号联系人：张永华电话：0576-806105361.1.3招标代理机构名称：浙江恒超工程管理有限公司地址：温岭市万昌中路818号建联大厦1401室联系人：王肖怡电话：0576-865111871.1.4项目名称温岭市担屿涂二三区块土壤质量改造提升工程1.1.5建设地点温岭市城南镇担屿涂1.2.1资金来源自筹1.2.2资金落实情况已落实。1.3.1招标范围施工图范围内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、配套泵房水池工程，具体详见工程图纸及工程量清单。1.3.2工期要求招标计划工期：930日历天，投标承诺工期不得超过该计划工期。1.3.3质量要求质量标准：合格；1.4.1投标人资质（资格）条件、能力和信誉（1）资质（资格）条件：本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包资质三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；（2）项目负责人资格：水利水电工程专业二级注册建造师及以上资格（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建施工、监理合同工程，具体要求见本章“投标人须知”1.4.1（3）；1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织1.10投标预备会不召开1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料1、电子招标文件、电子投标文件工具安装程序（版本号：V2.0-20220801）；2、施工图纸电子文档；3、工程量清单电子文件、投标报价制作工具程序（版本号：国土投标制作_温岭.331081-3.5.1.2_20211018）。否则将会导致投标无效。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间15日前。2.2.2投标截止时间及招标人澄清时间1、投标截止时间：年月日时分2、招标人澄清时间：投标截止时间15日前。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容在温岭市公共资源交易中心上发布信息，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。请各投标人关注温岭市公共资源交易中心网站上的答疑公告，因未及时浏览、下载而造成的后果，由投标人自行承担。2.3.1招标文件的修改时间投标截止时间15天前。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的方式同本章前附表第2.2.3项。3.3.1投标有效期90日（自投标截止日起计算）3.4.1投标保证金1.金额：不少于人民币伍拾万元。2.交纳方式：电子银行保函/电子投标保证保险/转账（从基本账户转出）（1）交纳要求（转账）：户名：温岭市公共资源交易中心保证金专户开户银行：浙江民泰商业银行股份有限公司营业部（行号：313345400028）账号：在本项目报名后，通过“温岭市公共资源电子交易平台”在本项目中取得相应的虚拟子账号；投标保证金的到账截止时间：2022年月日16:00时整（投标截止日的前一个工作日）。投标人以银行转账（或电汇）形式递交投标保证金的，则应将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入（或转入）系统自动生成的虚拟子账号。（2）交纳要求（银行保函/投标保证保险）：须通过温岭市公共资源电子保函平台提交，保函（保单）的出具日期必须在2022年月日前（含当日）。银行保函或保险公司保单中有效期（保险期间）：从递交投标文件截止时间之日起不得少于9个月（或者270日）。银行保函格式须按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）附件1的格式。保险公司保单中“特别约定”中应至少包含下列内容：“①.本保单保险责任包含但不限于本保单所列工程项目招标文件中“投标人须知3.4.4”所列条款。②.保险人承诺，在投保人违反特别约定第①条约定的情形下，保险人收到被保险人提供的书面理赔资料后的10日内支付，前述书面理赔资料即为付款要求之单据，且应满足以下要求：1）理赔资料到达的日期在本保单的保险期间内；2）载明理赔的金额；3）载明投保人违反招标文件规定的义务内容和具体条款；4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人或保险人支付责任的情形。被保险人发出的书面理赔资料应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。”3、投标保证金其他要求：（1）账号根据不同项目由系统随机生成（即虚拟子账号），此账号只能在本项目中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时交纳保证金，将会导致投标无效。（2）因各银行系统到账时间不同，为确保投标保证金及时到账，请尽量提前交纳。（3）投标人转账账号必须是企业基本账户，且在“温岭市公共资源电子交易平台”中登记，否则系统将无法识别，将会导致投标无效。（4）若采用电子保单的，则支付保单费用必须从企业基本账户转出。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。3.6是否允许递交备选投标方案不允许。3.7.3投标文件签字或盖章、份数、装订要求1、电子投标文件中资格标、商务标按要求用CA数字证书进行电子签章。2、电子投标文件一份，通过“电子投标文件制作工具”上传至温岭市公共资源电子交易平台。4.2.2递交投标文件地点将由电子投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.Tdxe）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至温岭市公共资源电子交易平台。4.2.3是否退还投标文件投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：1.递交投标文件的投标人少于3个的；4、温岭市建设工程投标人资格自查表（项目名称）温岭市建设工程投标人资格自查表序号自查内容招标文件条款号投标要求自查情况1投标人资质（资格）条件是否符合1.4.1是2是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）1.4.3（1）否3是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外1.4.3（2）否4是否为本工程的监理人1.4.3（3）否5是否为本工程的代建人1.4.3（4）否6是否为本工程提供招标代理服务1.4.3（5）否7是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人1.4.3（6）否8是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股1.4.3（7）否9是否存在财产被接管或冻结的1.4.3（8）否10是否属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。是否存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标情形。1.4.3（9）否11是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内1.4.3（10）否12是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪档案记录的（由投标文件递交截止之日上溯3年，行贿犯罪档案记录日期以法院判决生效日期为准）1.4.3（11）否13投标人目前是否处于被限制投标1.4.3（12）否14投标人（包括法定代表人）目前是否存在在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）上被纳入“失信被执行人”名单的1.4.3（13）否15投标人目前是否存在在信用浙江网站（http://credit.zj.gov.cn）上被列入严重失信名单的1.4.3（14）否16是否存在目前未在浙江省水利建设市场信息平台上公示本单位相关信息的（仅指浙江省省外企业）1.4.3（15）否法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖单位公章）：年月日5、温岭市建设工程投标项目负责人资格自查表（项目名称）温岭市建设工程投标项目负责人资格自查表序号自查内容招标文件条款号投标要求自查情况1投标项目负责人资格是否符合1.4.1是2投标项目负责人在建施工、监理合同工程状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建施工、监理合同工程；（2）原承接的项目与本工程同一工程相邻分段发包或分期施工的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的，须提供该建设单位的书面意见；（4）原承接项目签约合同价小于400万的项目不作为在建施工合同工程）。属上述（3）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料递交招标人。1.4.1（3）应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形属情形3投标项目负责人是否有行贿犯罪档案记录的（由投标文件递交截止之日上溯3年，行贿犯罪档案记录日期以法院判决生效日期为准）1.4.3（11）否4投标项目负责人目前是否处于被限制投标1.4.3（12）否5投标项目负责人目前是否存在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）上被纳入“失信被执行人”名单的1.4.3（13）否法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖单位公章）：年月日6、项目管理班子配备承诺书项目管理班子配备承诺书一、我公司委派（项目负责人姓名）作为项目负责人参加（项目名称）资格审查，该项目负责人有关情况承诺如下：1、有无在建施工、监理合同工程情况：。2、有无被限制投标情况：。3、有无被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）纳入失信被执行人名单：，。4、近3年有无行贿犯罪档案记录（以法院判决生效的时间为准）：。备注：1、项目负责人目前没有处于被限制投标（指凡被水利部或浙江省水利厅或台州市水利局或温岭市农业农村和水利局或监察或检察部门作出限制投标的）。2、项目负责人目前未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）纳入“失信被执行人名单”。3、项目负责人近3年无行贿犯罪档案记录的（以法院判决生效的时间为准）。二、一旦我方中标，我公司保证除上述项目负责人外，按照下列要求配齐人员：项目技术负责人1人（须具有相关专业工程师职称及以上），施工员1人（须具有岗位证书或资格证书），质检员（或质量员或质安员）1人（须具备岗位证书或资格证书），安全员1人（须具有有效期内的水利部或水利厅颁发的安全生产考核合格证书），并在中标公示合格后15个工作日内办理相关人员审查备案手续。本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人（盖单位公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日7、温岭市建设工程诚信投标承诺书温岭市建设工程诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（工程项目名称）的投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、本公司的投标资格已按照《温岭市建设工程投标人资格自查表》和《温岭市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.5项规定的情形）；五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：，手机：本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖单位公章）：年月日8、温岭市建设工程安全生产任职资格承诺书（项目名称）温岭市建设工程安全生产任职资格承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖单位公章）：年月日9、证书、其他资料（1）外地进浙单位在浙江省水利建设市场信息平台上公示本单位相关信息的打印件（仅指浙江省省外企业需提供）；（2）营业执照副本、有效期内的企业资质证书副本、有效期内的安全生产许可证副本；（3）项目负责人的建造师注册证书、水利部或水利厅颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证书）；（4）对法院审核查明投标人或法定代表人或项目负责人已履行了法律文书确定的义务而尚未从“失信被执行人”名单屏蔽的，须提供由执行法院出具的相关证明材料原件的扫描件（如有）（；（5）投标保证金为转账（或电汇）形式的，须提供投标人的中国人民银行颁发的基本账户开户许可证（或基本存款账户开户银行出具的能体现基本存款账户的证明材料）；投标保证金为银行保函或者保险公司保单形式的，须提供银行保函或者保险公司保单；（6）本章1.4.1（3）中相关证明材料（若有）；（7）其他投标人认为需提供的资料。以上证书中若为建设行政主管部门同意企业资质、建设领域从业人员证书电子化试点的省、市，可提供有效的企业、从业人员电子证书打印件。电子投标文件中证书、相关资料必须是原件的扫描件。二、商务标（商务标格式，以工程量清单中的为准，且必须通过“温岭商务标投标”软件中以PDF格式导出，带有水印码，该水印码必须与工程量清单附件的电子文件中的水印码一致，否则作无效标处理。）商务标招标编号项目名称：投标人：，（盖单位公章）法定代表人：，（签字或盖章）年月日投标函致（招标人）：一、根据已收到贵方的招标编号为J249-的施工招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)，元整（RMB￥：，元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）。二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：1、工期：日历天（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；2、工程质量标准；3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。5、随同本投标报价书递交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。6、我方保证向你方按时递交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。四、我方投标文件包括资格标、商务标、工程量清单附件。五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会评定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。九、我方金额为人民币元的投标保证金与本投标文件同时提交。投标人(盖单位公章)：法定代表人(签字或盖章)：日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本工程 担屿涂 土壤改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
