谈话室建设工程招标公告(安庆职业技术学院2022)
安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程竞争性谈判公告
来源:招标采购办公室发布时间:2022-10-12
项目概况安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程的潜在供应商应在安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)获取谈判文件,并于2022年10月19日9点00分(北京时间)前提交响应文件。本项目现邀请已由采购人按法定程序邀请的供应商参与本次采购活动。
一、项目基本情况
项目编号:GC-AQ-W2022-028
项目名称:安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程
采购方式:竞争性谈判
预算金额:80000元
最高限价:79546.94元
采购需求:安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程。详见施工图设计文件、工程量清单及最高投标限价等。
评标办法:采用符合性评审的有效最低价评审办法
合同履行期限:60日历天
本项目不接受联合体。
二、供应商资格:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、具有合法有效的营业执照;
3、谈判响应人须具有独立法人资格,具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。
4、 拟派本工程项目经理资格要求:同时具备下列①、②、③要求:
①具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格;
②取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证;
③谈判响应截止日未在其他项目担任项目经理,或虽在其他项目上担任项目经理岗位,但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
5、本项目不接受联合体。
三、获取采购文件:
潜在供应商于2022年10 月12日至2022年10月17日17时30分前,将盖公章的获取谈判文件的函(详见附件)发送至邮箱1661851263@qq.com或携带授权委托书及有效居民身份证现场领取纸质版谈判文件。(超过时间无效,无法获取文件)
售价:免费。
四、响应文件提交:
截止时间:2022年10月19日9时00分
地点:安庆市龙山路213号
五、开启:
时间:2022年10月19日9时00分
地点:安庆市龙山路213号
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
七、其他补充事宜
1、谈判响应人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。
2、本招标项目安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程已批准建设,建设资金来自财政资金,项目出资比例为100% ,施工图设计图纸及相关技术资料已齐备,采购人为安庆职业技术学院。
3.招标类别:工程-施工
4.本竞争性谈判文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)发布,请务必随时关注,以免影响响应文件编制,因供应商未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。
5.获取竞争性谈判文件,而放弃参加投标的供应商,请在响应文件提交截止日前以单位名义向1661851263@qq.com邮箱发送弃标函(格式自拟)。
6.供应商属外省、市企业的,在合同签订前须到项目所在地行业行政主管部门办理相关信息登记手续。
7.本次竞争性谈判不要求谈判响应人提供纸质版谈判响应文件,谈判响应人制作完成并加盖谈判响应人公章(PDF等不可编辑的电子文件)后应对谈判响应文件进行文档加密。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间前将加密谈判响应文件电子档发至1661851263@qq.com邮箱。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间后30分钟内将加密文件电子档密码发至1661851263@qq.com邮箱。本项目实行远程询标。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:安庆职业技术学院
地址:安庆市天柱山东路99号
联系人:余老师
联系方式:0556-5283045
2.采购代理机构信息
名称:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司
地 址:安庆市龙山路213号五楼交易一部
联系人:张白梅
联系方式:0556-5991156
3.项目联系方式
项目联系人:余老师
电 话:0556-5283045
2022年10月12日
附件:
确认回执函
安庆职业技术学院:
我单位确定参加安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程的谈判。
XXX(单位名称)
年月日
安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程.docx安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程.docx
编辑:
余汶桦
审核发布:吴何珍
可\n微信公众号QQ校园号\n日期:二〇二二年十月采购代理机构:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司采购人:安庆职业技术学院项目编号:GC-AQ-W2022-028竞争性谈判文件安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程4.在招投标过程中寻衅滋事、恶意投诉,或以投诉、信访、举报相威胁获取不正当利益的行为。3.聚众围堵开、评标现场,干扰正常开评标秩序的行为。2.以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖以及强迫他人中标后放弃中标或转包的黑恶势力。1.组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假投标、挂靠投标、出让资质等违法活动。一、请各市场主体依法参与公共资源交易活动,如存在以下情形的,公共资源交易监管部门将其作为扫黑除恶专项斗争的打击重点予以处理。重要提醒10.领导干部违反规定插手干预项目招投标活动。9.窃取项目投标人报名情况、评标委员会组成人员等保密信息。8.利诱、欺骗采购人违反相关规定按其意图设置竞争性谈判文件条款的违法违规行为。7.采取言语威胁、谈判协商、跟踪盯梢、散播隐私、造谣诽谤、持续骚扰等软暴力手段恐吓监管服务人员、评标专家及其家属的违法犯罪行为。6.采取贿赂、暴力、欺骗、威胁等手段干扰破坏招投标监管、服务人员以及评标专家正常工作的黑恶势力。5.伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行投标,谋取不正当利益的违法行为。第二章谈判响应人须知1第一章竞争性谈判公告1目录1、对投标活动中可能发生的质疑、投诉行为,须依法在规定的时间内提出。二、请各谈判响应人认真阅读谈判文件,对下述事项予以重视:11.干部职工在招投标活动中与黑恶势力勾结,充当保护伞。四、谈判响应文件的提交15三、谈判响应文件的编制12二、竞争性谈判文件11一、总则9第二节谈判响应人须知9第一节谈判响应人须知前附表6一、谈判响应函49第四章谈判响应文件格式47第三章合同条款20七、合同授予20六、谈判16五、谈判程序16竞争性谈判公告安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程第五章工程量清单61四、资格证明文件54三、诚信谈判响应承诺书52二、谈判报价表49项目概况安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程的潜在供应商应在安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)获取谈判文件,并于2022年10月19日9点00分(北京时间)前提交响应文件。 本项目现邀请已由采购人按法定程序邀请的供应商参与本次采购活动。最高限价:79546.94元预算金额:80000元采购方式:竞争性谈判项目名称:安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程项目编号:GC-AQ-W2022-028一、项目基本情况1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;二、供应商资格:本项目不接受联合体。合同履行期限:60日历天评标办法:采用符合性评审的有效最低价评审办法采购需求:安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程。详见施工图设计文件、工程量清单及最高投标限价等。③谈判响应截止日未在其他项目担任项目经理,或虽在其他项目上担任项目经理岗位,但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。②取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证;①具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格;拟派本工程项目经理资格要求:同时具备下列①、②、③要求:3、谈判响应人须具有独立法人资格,具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。2、具有合法有效的营业执照;截止时间:2022年10月19日9时00分四、响应文件提交:售价:免费。潜在供应商于2022年10月12日至2022年10月17日17时30分前,将盖公章的获取谈判文件的函(详见附件)发送至邮箱1661851263@qq.com或携带授权委托书及有效居民身份证现场领取纸质版谈判文件。(超过时间无效,无法获取文件)三、获取采购文件:5、本项目不接受联合体。自本公告发布之日起3个工作日六、公告期限地点:安庆市龙山路213号时间:2022年10月19日9时00分五、开启:地点:安庆市龙山路213号5.获取竞争性谈判文件,而放弃参加投标的供应商,请在响应文件提交截止日前以单位名义向1661851263@qq.com邮箱发送弃标函(格式自拟)。4.本竞争性谈判文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)发布,请务必随时关注,以免影响响应文件编制,因供应商未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。3.招标类别:工程-施工2、本招标项目安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程已批准建设,建设资金来自财政资金,项目出资比例为100%,施工图设计图纸及相关技术资料已齐备,采购人为安庆职业技术学院。1、谈判响应人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。七、其他补充事宜地址:安庆市天柱山东路99号名称:安庆职业技术学院1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。7.本次竞争性谈判不要求谈判响应人提供纸质版谈判响应文件,谈判响应人制作完成并加盖谈判响应人公章(PDF等不可编辑的电子文件)后应对谈判响应文件进行文档加密。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间前将加密谈判响应文件电子档发至1661851263@qq.com邮箱。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间后30分钟内将加密文件电子档密码发至1661851263@qq.com邮箱。本项目实行远程询标。6.供应商属外省、市企业的,在合同签订前须到项目所在地行业行政主管部门办理相关信息登记手续。联系人:张白梅地址:安庆市龙山路213号五楼交易一部名称:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司2.采购代理机构信息联系方式:0556-5283045联系人:余老师附件:2022年10月12日电话:0556-5283045项目联系人:余老师3.项目联系方式联系方式:0556-5991156第二章谈判响应人须知年月日XXX(单位名称)我单位确定参加安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程的谈判。安庆职业技术学院:确认回执函2、定义1、本竞争性谈判文件根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称“《政府采购法》”)和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。一、总则第二节谈判响应人须知第一节谈判响应人须知前附表序号序列名称序列内容1项目编号GC-AQ-W2022-0282项目名称安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程3采购人安庆职业技术学院4采购代理机构安庆市皖宜项目咨询管理有限公司5采购方式竞争性谈判6包别划分一个包7资金来源财政资金8谈判最高限价79546.94元9项目地点安庆职业技术学院10采购范围施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容11计价方式工程量清单综合单价计价12计划工期 60 日历天13质量标准要求达到国家相关施工验收规范合格标准14资格审查方式资格后审15资格要求详见竞争性谈判公告供应商资格16施工项目管理机构要求成交人在开工前组建的施工项目管理机构,要符合住房城乡建设部及安徽省相关标准规定。17谈判响应有效期90日历天(从提交谈判响应文件截止时间算起)18谈判响应保证金本项目免收。 19是否允许提交备选投标方案□允许√不允许20提交响应文件本次竞争性谈判不要求谈判响应人提供纸质版谈判响应文件,谈判响应人制作完成并加盖谈判响应人公章(PDF等不可编辑的电子文件)后应对谈判响应文件进行文档加密。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间前将加密谈判响应文件电子档发至1661851263@qq.com邮箱。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间后30分钟内将加密文件电子档密码发至1661851263@qq.com邮箱。本项目实行远程询标。21媒介发布在安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)招标采购栏目、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)发布22谈判时间和地点时间: 2022 年 10 月 19 日 9 时 00 分地点: 安庆市龙山路213号23评审方法采用符合性评审的有效最低价评审方法24履约保证金①担保方式:√银行保函√现金保证√现金支票√银行汇票√银行转账√保证保险②担保数额:履约担保为中标合同金额的2%,如为银行保函,必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行或采购人认可的银行或成交人基本帐户开户行开具的不可撤销的银行保函。③提交时限:成交人在合同签订前应按竞谈文件要求提交履约担保。若成交人未按规定提交履约担保的,采购人可取消其成交资格,并保留进一步追偿的权利。25安全文明要求执行国家、省、市现行相关规定,确保安全文明施工。26总包及分包规定成交人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包,分包项目、内容、分包商、分包合同须报监理单位确认,经采购人同意后方可实施。27现场条件具备开工条件28农民工工资要求 供应商一旦中标,必须严格执行《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市工程建设领域农民工工资专用账户和工程款分账管理办法的通知》(宜政办秘〔2021〕17号)的规定。按安庆市相关规定使用“安庆市农民工工资支付监管系统”,及时足额拨付工资性工程款进入农民工工资专用账户。29人员到岗及履约要求成交人拟派本项目的项目负责人、项目部关键岗位其他人员等在整个项目施工期内必须在岗,否则发包人有权终止合同。由此造成的损失,成交人自行承担并赔偿可能给发包人造成的损失。成交人(承包人)不得擅自更换响应文件中提供的项目负责人。项目负责人、项目部关键岗位其他人员的变更应经采购人(发包人)同意后,方可办理变更,且变更后的项目负责人、项目部关键岗位其他人员执业资格、业绩等不应低于原竞争性谈判文件要求。成交人未能按照承诺到岗尽职的,发包人将视情况严重程度对其作出相应处理。30材料要求除采购人提供的材料、设备外,凡属承包范围内的所有材料、设备均由成交人自行采购,承包人必须选用合格产品并经采购人同意。承包人对本工程的主要材料、设备及供应的厂商,须进行资格和品牌的认定,在采购前应将供应商的有关资料(如质保书、生产许可证等或备案要求)报监理单位审查,并经采购人批准后方可采购。否则,采购人有权不予验收进场,由此造成的损失由承包人自负,工期不予顺延。由承包人实施采购的工程主要设备和材料由承包人实施,品牌、规格等须经发包人认可签字后方可进行采购,承包人采购计划应提前报发包人审定。因承包人资源投入不足,直接影响工程质量和工期,且无视监理工程师的警告而不做改进,从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时,发包人有权采取相关措施进行补救,相关措施的费用由承包人承担。若承包人不能提供符合设计要求或合同约定的材料,发包人有权要求承包人停止采购,已经采购进场的勒令其退场,由此所造成的一切损失或发生的费用由承包人承担。竞争性谈判文件中提供的参考商标、品牌或标准是采购人为了方便响应人更明确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准,并无限制性。承包人在施工过程中若选用替代商标、品牌或标准,应优于或相当于参考商标、品牌或标准。承包人所选用产品须经发包人同意后方可使用。根据《安庆市人民政府办公室关于在建设工程中加强预拌砂浆应用工作的通知》(宜政办秘【2016】65号)要求,本项目应使用预拌砂浆,响应人应当将使用预拌砂浆的费用列入投标报价。31费用缴纳招标代理费、工程量清单和最高限价编制费按竞争性谈判文件第二章谈判响应人须知第27.4条约定收取。费用均由成交人支付,供应商在投标报价时应考虑此项费用,采购人不再另行支付。32付款方式工程竣工验收合格后经发包人或其委托的其他机构审定确认实际结算额后付至审定额总价的97%,其余3%待工程缺陷责任期满无质量问题时付清(不计息)。33“危大工程”和“超危大工程”无34扬尘污染防治本项目最高谈判限价已计扬尘污染防治费,成交人应按照建筑工程施工扬尘污染防治相关规定做好扬尘污染防治工作,重点做好现场工地围挡、车辆冲洗、道路和堆场硬化、裸土覆盖(绿化)等抑尘降尘措施。35最高谈判限价编制依据1.《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、配套的2018版安徽省建设工程计价定额及其修编;2.安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》(造价【2019】7号)。3.《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》(建标【2021】42号)。4.安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》(建标〔2021〕46号)及安庆市相关文件。5.根据安庆市相关规定,凡在市城市管理行政执法局规定的建筑垃圾消纳场处置建筑垃圾的,均应交纳建筑垃圾消纳处置费,收费标准为2.50元/吨。保障性住房和工业项目免收。①如本项目属于保障性住房和工业项目,如实际发生时,该费用由采购人承担。②如本项目不属于免收费的项目,则各响应人投标报价中需综合考虑,实际发生时,该费用由中标人承担。6.材料信息价参照安庆市建筑管理处2022年9期《安庆工程造价信息简讯》执行。36其他①开评标过程中,响应人投标报价与公布的最高谈判限价相比降幅过小,或响应人投标报价明显缺乏竞争性的,评标委员会可以否决所有投标。②实行暂估价的材料和设备未达到公开招标标准和规模的,按实调价并仅计税金;实行暂估价的工程制安项目未达到公开招标标准和规模的,按实调价后结合投标报价下浮率作为结算价;实行暂估价的货物类项目未达到公开招标标准和规模的,由发包人和承包人在合同中约定具体结算方式。以上各项最终工程结算以发包人或其委托的其他机构审定结果为准。37备 注本竞争性谈判文件的解释权归采购单位;竞争性谈判限价与最高投标限价同义。(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商;3.2、谈判响应人之间如果存在下列情形之一的,不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目谈判响应:3.1、参与本项目的谈判响应人必须满足的要求:详见谈判响应人须知前附表。3、谈判响应人资格要求2.2、谈判响应人是指对“谈判响应人须知前附表”所指的项目表现出兴趣,按照约定的程序,从采购单位获取了竞争性谈判文件,并实际参与了该项目谈判活动的供应商。2.1、采购单位是指采购人和采购代理机构。(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性;(3)与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人;(4)与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系;(5)为本采购项目的代建人;(6)为本采购项目的招标代理机构;(7)与本采购项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;(8)与本采购项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;(9)与本采购项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系;(10)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。3.6谈判响应人(包括联合体各成员)不得存在下列不良状况或不良信用记录:(1)被县级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格,且处于有效期内;(2)在最近三年内(自投标截止之日向前追溯3年,下同)有骗取中标或严重违约或重大设计质量问题的(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);(3)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;(5)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单;(6)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单;(7)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入重大税收违法案件当事人名单的;(8)谈判响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的;(9)法律法规或谈判响应人须知前附表规定的其他情形。3.5、谈判响应人(包括联合体各成员)不得与本标段相关单位存在下列关联关系:3.4、谈判响应人必须确保自己信息真实、准确,否则,谈判响应人因此蒙受损失,采购单位概不负责。3.3、银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司参与谈判,须取得总公司的相关授权(谈判响应文件中须提供);银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权后,谈判文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。(2)除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。6、谈判响应费用:谈判响应人必须自行承担参加谈判响应的所有费用。不论成交与否,采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。5.3、联合体各方之间应当签订联合体协议,明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任,并将联合体协议连同谈判响应文件一并提交采购单位。由同一专业的单位组成的联合体,按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后,不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判响应,也不得组成新的联合体参加同一项目谈判响应。5.2、以联合体形式参加响应的,联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,根据采购项目的特殊要求规定谈判响应人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合。5.1、除非本项目明确要求不接受联合体形式响应外,两个或两个以上供应商可以组成一个联合体,以一个谈判响应人的身份响应。5、联合体响应4、踏勘现场:谈判响应人自行踏勘现场。谈判响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘,对项目环境和影响等因素,做出理性的判断和估价。谈判响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和提供服务过程中,谈判响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为由,提出任何形式的增加费用或索赔的要求。7.2、谈判响应人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的内容。如果谈判响应人没有满足竞争性谈判文件的有关要求,其风险由谈判响应人自行承担。7.1.2本工程所有发生的答疑文件(如有)和通知(如有)。7.1.1本竞争性谈判文件的全部内容;7.1、竞争性谈判文件包括:7、竞争性谈判文件的构成二、竞争性谈判文件8.4、采购单位对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题,将以本须知所述方式进行答复,但不说明问题的来源。8.3、如果谈判响应人未在约定的时间内对竞争性谈判文件有关条款提出质疑,则视为充分理解竞争性谈判文件所有内容。一旦提交谈判响应文件,则认为该谈判响应人接受竞争性谈判文件的所有条款。8.2、谈判响应人对竞争性谈判文件如有质疑,应在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购单位提出并将问题发送至邮箱1661851263@qq.com。8.1、谈判响应人可以要求采购单位对竞争性谈判文件中的有关问题进行答疑或澄清。8、竞争性谈判文件的澄清7.3、谈判响应人获取竞争性谈判文件后,应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容,如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得竞争性谈判文件1日内向采购单位提出并将问题发送至邮箱1661851263@qq.com,否则,由此引起的一切损失和后果由谈判响应人自行承担。谈判响应人同时应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若谈判响应人的谈判响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差,或谈判响应文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应,其风险由谈判响应人自行承担,并根据有关条款约定,该谈判响应有可能被拒绝。9.5请各响应人自行核对本项目的最高谈判限价,如有异议和投诉,请在谈判响应截止时间前书面提出,且需要同时提交异议和投诉的依据、有关证明材料以及相关的请求及主张。采购人将组织复查。如复查结论与原公布的最高谈判限价误差超过±3%的,采购人将进行修正,如误差在±3%以内的,采购人可不予调整。响应人在规定时间内未提出异议的,中标后,采购人不接受成交人对此提出的任何质疑,不因此而调整合同价,响应人应当按照成交价完成竞争性谈判文件和响应文件规定的所有工程项目内容。9.4、为使谈判响应人有充分时间对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充部分进行研究,或是由于其他原因,采购单位可以决定顺延提交响应文件截止时间,具体时间通过安庆职业技术学院网站、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司网站发布。9.3、当竞争性谈判文件与对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的为准。9.2、采购单位对谈判响应人质疑的答复和对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)招标采购栏目、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)发布,该修改内容作为竞争性谈判文件的组成部分,具有约束作用。9.1、采购单位可以对竞争性谈判文件进行修改。9、竞争性谈判文件的修改11.1、谈判响应文件应该按照“谈判响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。11、谈判响应文件的构成10.2、除竞争性谈判文件中另有约定外,谈判响应文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。10.1、谈判响应人的谈判响应文件、谈判响应人与采购单位就谈判响应的所有往来函电,均须使用简体中文。10、谈判响应的语言及度量衡单位三、谈判响应文件的编制12.2、除非特别要求,每个项目(或每个包)只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的谈判响应文件将视为无效谈判响应文件。12.1、谈判响应文件的服务报价表(首轮)上应清楚地标明工期、质量、价格等内容。单价不作为合同结算依据。12、谈判响应报价11.4、谈判响应人提供的产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件约定的实质性要求。否则,其谈判响应文件在评审时有可能被认为是对竞争性谈判文件未做出实质性的响应,而被谈判小组终止对其作进一步的评审。11.3、谈判响应人必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。谈判响应人一旦成交,其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。11.2、谈判响应人应提交“谈判响应人须知前附表”中约定的谈判响应文件。12.5.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的,应以谈判响应函(谈判响应报价)为准,并修正单价。12.5.2、若大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;12.5.1、谈判响应文件中谈判响应函(谈判响应报价)与谈判响应文件中相应内容不一致的,以谈判响应函(谈判响应报价)为准;12.5、谈判响应文件内容不一致的确认。12.4、谈判响应报价高于最高限价的谈判响应无效。12.3、除非合同中另有规定,谈判人的响应报价均包括完成竞争性谈判文件约定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在谈判响应报价中。14.1、谈判响应人有下列情形之一的,记入不良行为记录:有下述情形之一的处理:谈判响应货币:人民币。12.5.5本工程取、弃土点由施工单位自行解决,承包人投标报价时应综合考虑经济运距及其他可能增加成本的因素,且渣土运输要符合安庆市人民政府关于建筑垃圾处置的相关规定。承包人投标前必须充分了解安庆渣土运输行情,合理报价,中标后土方报价不做调整。同时出现两种以上不一致的,按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章,但不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。经谈判响应人确认后产生约束力,谈判响应人不确认的,其谈判响应无效。12.5.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。(6)提供虚假材料谋取成交的;(5)成交人拒绝履行合同义务的;(4)将成交项目转让给他人,或未按相关规定将成交项目分包给他人的;(3)不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的;(2)成交人无正当理由不与采购人订立合同的,或在签订合同时向采购人提出附加条件的;(1)谈判响应文件提交截止时间后,谈判响应人在谈判响应有效期内撤销谈判响应文件的;(12)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;(11)在竞争性谈判采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照竞争性谈判文件和成交人的谈判响应文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议;(10)向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的;(9)视为谈判响应人串通投标的;(8)与采购单位、其他谈判响应人恶意串通的;(7)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;(2)不同谈判响应人委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜;(1)不同谈判响应人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制;14.2、有下列情形之一的,视为谈判响应人串通投标,其谈判响应无效:谈判响应人上述行为给采购人造成的损失,谈判响应人应当予以赔偿。(14)法律、法规规定及竞争性谈判文件约定的其他情形。(13)受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚;(2)在签订合同时向采购人提出附加条件,或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的;(1)成交后无正当理由不与采购单位签订合同的;14.3、谈判响应人在本项目竞争性谈判过程中有下列行为之一的,成交无效,给采购人造成的损失,谈判响应人还应予以赔偿。构成犯罪的,依法追究刑事责任。(5)不同谈判响应人的谈判响应文件相互混装。(4)不同谈判响应人的谈判响应文件异常一致或者谈判响应报价呈规律性差异;(3)不同谈判响应人的谈判响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人;(8)法律、法规规定及竞争性谈判文件约定的其他情形。(7)违法与采购人就价格、方案等实质性内容进行谈判,影响成交结果的;(6)谈判响应人以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假,骗取成交的;(5)谈判响应人以向采购人或者谈判小组成员行贿的手段谋取成交的;(4)谈判响应人相互串通或者与采购人串通的;(3)将成交项目转让给他人、或在谈判响应文件中未说明,将成交项目分包给他人的;16.1、谈判响应人应按竞争性谈判文件约定的格式,编制并提交谈判响应文件。16、谈判响应文件的签署15.3、在特殊情况下,采购单位可于原谈判响应有效期满之前,向成交候选人提出延长谈判响应有效期的要求。成交候选人可以拒绝采购单位的这种要求,但是对拒绝延长谈判响应有效期的成交候选人,采购单位有权利拒绝其谈判响应文件。同意延长谈判响应有效期的成交候选人既不能要求也不允许修改竞争性谈判文件和其谈判响应文件所有内容。提出谈判响应有效期的延长要求和成交候选人对该要求的答复均采用书面形式。15.2、在谈判响应有效期内,谈判响应人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。15.1、谈判响应有效期见“谈判响应人须知前附表”的约定。15、谈判响应有效期18.采购人有权按本须知的约定,通过修改竞争性谈判文件相关条款以延长提交响应文件截止时间。在此情况下,采购人和谈判响应人受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。17.本次竞争性谈判不要求谈判响应人提供纸质版谈判响应文件,谈判响应人制作完成并加盖谈判响应人公章(PDF等不可编辑的电子文件)后应对谈判响应文件进行文档加密。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间前将加密谈判响应文件电子档发至1661851263@qq.com邮箱。谈判响应人应在竞争性谈判文件截止时间后30分钟内将加密文件电子档密码发至1661851263@qq.com邮箱。本项目实行远程询标。谈判响应文件的提交16.4、谈判响应文件封面、谈判响应函、谈判报价表均应加盖谈判响应人公章并经法定代表人签字或加盖印章。谈判响应文件封面、谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合谈判文件要求的,谈判小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照谈判文件要求加盖印章。16.3、谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。16.2、谈判响应文件应由谈判响应人的法定代表人加盖印章,并加盖谈判响应人公章。委托代理人须将法定代表人出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在谈判响应文件中。20、谈判时间和地点:采购单位将在“谈判响应人须知前附表”约定的时间和地点谈判。五、谈判程序19.3、在规定的响应文件截止时间之后,供应商不得补充、修改投标文件。19.2、在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改。19.1、供应商在提交响应文件以后,在规定的响应文件截止时间之前,可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件,并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。19、谈判响应文件的修改与撤回21.1.4、由采购人代表查验谈判响应人获取谈判文件情况并宣布查验结果;21.1.3、现场开启电子响应文件;21.1.2、宣布开标纪律;21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员;21.1、谈判由采购单位代表主持,主持人按下列程序进行:21、谈判程序22.1、谈判响应文件有下列情形之一的,将不予受理:22、谈判响应文件的有效性21.1.8、复会,宣布评审结果。21.1.7、各个谈判响应人进行最终报价;21.1.6、谈判小组通过电话与各个谈判响应人进行谈判;21.1.5、暂时休会,进入评审阶段;22.3、谈判响应人存在下列情形之一,经谈判小组评审后,认定为谈判响应无效:22.2.3、法律、法规及竞争性谈判文件约定的其它情形。22.2.2谈判响应报价高于谈判最高限价的;22.2.1、谈判响应文件封面、谈判响应函、谈判报价表不符合谈判文件要求拒绝补齐签字或拒绝承诺在合同签订前加盖印章的;22.2、开标过程中发现有下列情况的,由谈判小组评审后,认定为谈判响应无效:(1)逾期提交响应文件的;六、谈判22.4各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。谈判响应人受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚,其谈判响应无效。(4)法律、法规规定及竞争性谈判文件约定的其他情形。(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的;(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制投标资格且处于有效期内;(1)被责令停业且处于有效期内的;(2)谈判响应文件是否按竞争性谈判文件的要求进行编制、盖章、签字和标记(另有约定的除外);(1)谈判响应人资格是否符合竞争性谈判文件要求;25.1、谈判响应文件符合性审查,包括但不限于以下内容:25、评审程序:评审按照谈判响应文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、失信核查和确定成交候选人排序进行评审。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。24、评审方法:本次谈判采用符合性评审的有效最低价评审方法。23、谈判小组:谈判小组依法组建,其中采购人代表1人。采购人代表不得担任谈判小组组长。评审由谈判小组进行,谈判小组应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。(8)谈判响应文件是否存在竞争性谈判文件中约定的无效谈判响应文件的其他情形;(7)谈判响应文件是否附有采购人不能接受的条件;(6)联合体谈判响应是否提交联合体谈判响应协议书,且联合体协议书中是否明确牵头单位;(5)谈判响应文件对法律、法规和竞争性谈判文件其他明确要求的符合性;(4)所提供的施工内容、服务是否有缺少;(3)竞争性谈判文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效;报价中包含单价与总价的,应审核总价金额与按单价汇总金额是否一致。25.4、报价评审:谈判响应报价不得超过谈判最高限价,否则报价评审不通过。25.3、谈判响应人须对提供资料、发票等证明材料的真实性负责,若所提供的资料为虚假的,视为虚假响应。25.2、谈判文件所有要求提供复印件或影印件的,若在谈判响应文件中未提供响应复印件或影印件,由成交人在签订合同前提交给采购人,否则视为成交人自动放弃成交资格。(10)不存在第二章“谈判响应人须知”第3.5项或第3.6项规定的任何一种情形。谈判响应人在谈判响应函中承诺,不需要提供相关证明。(9)谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求。25.7.2谈判响应人根据谈判小组要求进行最终报价,且最终报价不得高于首轮报价。谈判响应人将最终报价表制作完成并加盖谈判响应人公章(PDF等不可编辑的电子文件)后应对最终报价表进行文档加密,谈判响应人将加密最终报价表电子档发至1661851263@qq.com邮箱。开启时工作人员通过电话向各响应人获取密码解密。25.7.1谈判响应人对谈判文件中个别或部分条款或谈判小组提出的要求未作出响应时,需谈判响应人以书面形式向谈判小组提出,且需谈判小组组长签字确认。未对谈判文件中个别或部分条款或谈判小组提出的要求作出实质性响应的报价,有可能被拒绝。25.7、谈判。谈判小组与通过谈判响应文件符合性审查和报价评审的谈判响应人,就报价和谈判小组提出的其他要求进行谈判。25.6、澄清有关问题:在评审期间,谈判小组有权以书面方式要求谈判响应人对其谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。谈判响应人澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行,并不得超出谈判响应文件范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清文件将作为谈判响应文件内容的一部分。谈判响应人响应报价与公布的预算价(或控制价)相比降幅过小,或谈判响应人响应报价明显缺乏竞争性的,评标委员会可以否决所有谈判响应文件。25.5、谈判小组发现谈判响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本,有可能影响服务质量和不能诚信履约的,应当要求其在30分钟内通过1661851263@qq.com电子邮箱书面予以解释说明,并提交相关证明材料;否则,谈判小组可以取消该谈判响应人的成交候选资格,按顺序由排在后面的成交候选人递补,以此类推。(3)谈判响应人的总报价均超过了谈判最高限价,采购人不能支付的;(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;(1)符合专业条件的谈判响应人或者对竞争性谈判文件作实质响应的谈判响应人不足三家的;在竞争性谈判采购中,出现下列情况之一的,应予废标,采购单位重新组织采购:26、谈判评审异常情况处理25.8、确定成交候选人排序:谈判小组对通过谈判响应文件符合性审查、报价评审谈判响应人,根据最终报价由低至高的顺序排列。报价最低的为第一成交候选人,次低的为第二成交候选人,第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上最终报价最低且相等时,则由采购人采取现场随机抽取的方式确定成交候选人排序。27.4、招标代理费、工程量清单和最高投标限价编制费27.3、成交人确定后,采购单位不对未成交人就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。谈判响应人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况和要求提供材料。27.2、在评审过程中,谈判响应人如向谈判小组成员施加任何影响,都将会导致其谈判响应文件被拒绝。27.1、谈判后,直到授予成交人合同止,凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况,均不得向谈判响应人或其他无关的人员透露。27、谈判过程的保密性(4)因重大变故,采购任务取消的。27.4.3工程量清单和最高投标限价编制费:以中标价为计算基数,按照下表规定标准70%收取。说明:按上述收费标准计算不足1500元的,按1500元计费。27.4.2、招标代理费按差额定率累进法计算。以成交价为计算基数,按下表约定的工程标准的80%收取。27.4.1、成交人应在收到缴费通知后三日内按竞争性谈判文件要求缴纳招标代理费、工程量清单和最高投标限价编制费,完成缴费后请在7个工作日内前来开具增值税发票,逾期按普票开具,不再开具专票。 费率成交价货物招标服务招标工程招标100万元以下1.5%1.5%1.0%100~500万元1.1%0.8%0.7%500~1000万元0.8%0.45%0.55%1000~5000万元0.5%0.25%0.35%5000万元~1亿元0.25%0.1%0.2%1~5亿元0.05%0.05%0.05%5~10亿元0.035%0.035%0.035%10~50亿元0.008%0.008%0.008%50~100亿元0.006%0.006%0.006%100亿以上0.004%0.004%0.004%收费基础工程类型 单位工程金额(万元) 费率:‰ 收费基础工程类型100以内200以内500以内1000以内2000以内5000以内10000以内10000以上工程量清单编制中标价建筑工程4.84.33.83.432.82.52.3工程量清单编制中标价安装工程54.643.63.12.92.62.4最高投标限价中标价建筑工程21.81.61.41.31.21.11最高投标限价中标价安装工程2.11.91.71.61.41.31.21.1钢筋及预埋件计算10元/吨27.7、根据相关规定,对成交或成交结果提出质疑的,为成交或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出。建议在成交公告质疑期满(无异议)后,采购人与成交人签订采购合同。27.6、采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人,又不能说明合法理由的,视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人将向成交人发出成交通知书,同时在安庆职业技术学院(https://www.aqvtc.edu.cn/)、安庆市皖宜项目咨询管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)公告成交结果。谈判响应人如有质疑、投诉,必须在成交公告规定的质疑、投诉期内以书面形式向有关机构提出。27.5、成交通知书②“建筑工程”适用建筑工程及配套的装饰工程、安装工程;市政工程等。“安装工程”适用单独安装工程、装饰工程(含二次装饰装修);房屋修缮;园林绿化及仿古建筑工程等。说明:①按上述收费标准计算不足2000元的,按2000元计费。29、履约保证金28.3、成交人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交人,也可以重新开展政府采购活动。28.2、成交人在收到成交通知书起30日内,与采购人签订合同。28.1、成交人的成交价即为合同价款。28、签订合同七、合同授予第三章合同条款按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。30、未尽事宜29.3、履约保证金按合同条款约定退还。29.2、若成交人不能按谈判响应人须知前附表执行,采购人可在无须征得成交人同意的情况下,不与其签订合同,并不予退还谈判响应保证金。给采购单位造成的损失超过谈判响应保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。29.1、成交人在签订合同前必须按竞争性谈判文件的约定,及时、足额向采购人提交履约保证金。(一)合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:说明建设工程施工合同(GF—2017—0201示范文本)专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:(三)专用合同条款通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。(二)通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理(项目负责人)、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.工程地点:。1.工程名称:。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:承包人(全称):发包人(全称):二、合同工期6.工程承包范围:工程量清单列示的全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。5.工程内容:工程量清单列示的全部内容。4.资金来源:。3.工程立项批准文号:。四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。三、质量标准工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。计划竣工日期:年月日。计划开工日期:年月日。(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(1)安全文明施工费:其中:人民币(大写)(¥元);1.签约合同价为:2.合同价格形式:固定总价合同。人民币(大写)填写含税金额(¥元)。(4)暂列金额:人民币(大写)填写含税金额(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)填写含税金额(¥元);(2)投标函及其附录(如果有);(1)中标通知书(如果有);本协议书与下列文件一起构成合同文件:六、合同文件构成承包人项目经理:。五、项目经理(8)其他合同文件。(7)已标价工程量清单或预算书;(6)图纸;(5)技术标准和要求;(4)通用合同条款;(3)专用合同条款及其附件;3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章之日起生效。十二、合同生效合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议邮政编码:邮政编码:地址:地址:组织机构代码:组织机构代码:(签字)(签字)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:发包人:(公章)承包人:(公章)开户银行:开户银行:电子信箱:电子信箱:传真:传真:电话:电话:委托代理人:委托代理人:法定代表人:法定代表人:1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款(略)第二部分通用合同条款账号:账号:1.1.2.4监理人:1.1.2合同当事人及其他相关方。1.1.1.10其他合同文件包括:执行通用条款1.1.1合同1.1.2.5设计人:通信地址:。电子信箱:;联系电话:;资质类别和等级:;名称:;1.1.3工程和设备通信地址:。电子信箱:;联系电话:;资质类别和等级:;名称:;1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件:执行竞争性谈判文件及通用条款。1.3法律1.1.3.10临时占地包括:用于施工需要的临时占地。1.1.3.9永久占地包括:无。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:用于施工需要的临时占地。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。发包人提供国外标准、规范的名称:无。发包人提供国外标准、规范的份数:无;1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:无;1.4.1适用于工程的标准规范包括:执行竞争性谈判文件及通用条款。(5)合同通用条款;(4)合同专用条款;(3)合同协议书;(2)竞争性谈判文件;(1)成交通知书;合同文件组成及优先顺序为:发包人向承包人提供图纸的内容:施工图以及图审意见回复变更通知书、图纸补疑文件等。发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后三日内;1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件(7)列入合同的投标辅助资料。(6)响应函、谈判响应文件;承包人提供的文件的形式为:纸质版两份,电子版一份;承包人提供的文件的数量为:叁份;承包人提供的文件的期限为:工程开工前3天;需要由承包人提供的文件,包括:执行通用条款;1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的数量:贰套;1.7.2发包人接收文件的地点:;1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限:承包人提交全部资料后七日内。1.10交通运输监理人指定的接收人为:。监理人接收文件的地点:施工现场;承包人指定的接收人为:。承包人接收文件的地点:施工现场;发包人指定的接收人为:。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:不提供。关于场外交通和场内交通的边界的约定:规划红线。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定:承包人应对出入施工现场的车辆进行管理,工程运输车辆应符合安庆市城市管理有关规定。1.10.1出入现场的权利关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围:执行竞争性谈判文件。出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行竞争性谈判文件。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行通用条款。电子信箱:;联系电话:;职务:;身份证号:;姓名:;发包人代表:2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求:执行通用条款。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下:除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外,其它执行竞争性谈判文件及通用条款。通信地址:。3.承包人发包人提供支付担保的形式:不提供。发包人是否提供支付担保:不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求:不提供。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通用条款。承包人提交的竣工资料形式要求:整理装订成册并签章的书面文件。承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后15日内。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数:竣工资料各肆套并提供电子版一套。(9)承包人提交的竣工资料的内容:竣工资料执行《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)(2019版本)。3.1承包人的一般义务建造师执业资格等级:;身份证号:;姓名:;3.2.1项目经理:3.2项目经理(10)承包人应履行的其他义务:无。通信地址:;电子信箱:;联系电话:;安全生产考核合格证书号:;建造师执业印章号:;建造师注册证书号:;3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:将对承包人处以5000元~20000元违约金处罚。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:须提前14天通知发包人和监理人,并征得发包人的书面同意,更换后的项目经理资历、水平不得降低。擅自更换项目经理将对承包人处以5000~20000元违约金处罚。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理要常驻施工现场,离开现场的须经发包人同意,并书面指定临时代表,代为行使项目经理权利,该临时代表的一切行为均认为是项目经理的行为。未经发包人批准,擅自离开施工现场,一经发现,每次扣罚2000元,工程建设期间发生三次以上(不含三次),发包人有权终止合同、履约保证金不予退还。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:由承包人自行解决。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理应常驻施工现场,且每月在施工现场时间不得少于26天。项目经理确需离开施工现场时,应事先通知监理人,并取得发包人的书面同意。承包人对项目经理的授权范围如下:负责施工现场的项目管理工程。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:将对承包人处以警告处罚,情节严重处以2000元~50000元违约金处罚,直至解除合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人主要施工管理人员应常驻现场,离开现场须经发包人或监理人同意,擅自离开的,一经发现,将按竞争性谈判文件进行处罚。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:执行竞争性谈判文件及通用条款。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:施工合同签订后3日内。3.3承包人人员允许分包的专业工程包括:涉及承包人资质证书承包范围外的工程内容。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围:涉及承包人资质证书承包范围内的工程内容。禁止分包的工程包括:主体结构工程、关键性工作。3.5.1分包的一般约定3.5分包3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定:。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定:。关于监理人的监理权限:除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外,其它执行竞争性谈判文件及通用条款。关于监理人的监理内容:详见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人按竞争性谈判文件约定向发包人提交履约担保。承包人是否提供履约担保:提供。监理工程师执业资格证书号:;职务:;姓名:;总监理工程师:4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:承包人为监理人提供办公场所一间。在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:4.4商定或确定关于监理人的其他约定:/。通信地址:;电子信箱:;联系电话:;5.1.1特殊质量标准和要求:合格标准。5.1质量要求5.工程质量(3)/。(2)/;(1)/;6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过:48小时。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:执行通用条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定:/。合同当事人对文明施工的要求:执行国家、省、市有关规定,确保文明施工。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定:执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定:执行通用条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:执行通用条款。6.1安全文明施工承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:执行通用条款。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与工程进度款同期支付。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:执行通用条款。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:执行通用条款。7.4测量放线发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期以开工通知中的开工日期起算7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:执行通用条款。关于承包人提交工程开工报审表的期限:执行通用条款。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延期竣工一天,承包人支付发包人合同价款的万分之三的违约金;违约金最高限额为合同价款的6%。延期竣工1周以上的,发包人有权解除合同并追究连带损失。7.5.2因承包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:无。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:7日内。(1)战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾;发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定:执行通用条款。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励:/。7.9提前竣工的奖励(3)其它执行通用合同条款。(2)四级以上地震,连续四日日降雨量100mm以上的天气及其他天灾;8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:/。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:/。施工现场需要配备的试验设备:承包人自行解决,费用自理。施工现场需要配置的试验场所:承包人自行解决,费用自理。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定:执行通用条款。关于变更的范围的约定:执行竞争性谈判文件及通用条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定:执行通用条款。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件:承包人自行解决,费用自理。发包人审批承包人合理化建议的期限:执行通用条款。监理人审查承包人合理化建议的期限:执行通用条款。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:(1)合同价中已有适用的综合单价,按最高投标限价中的子目综合单价结合下浮率计算结算价款;(2)合同价中有类似的综合单价,参照最高投标限价中的子目综合单价结合下浮率计算结算价款;(3)合同价中没有适用或类似的综合单价,由承包人根据最高投标限价编制依据中的计价原则规定提出适当的综合单价,经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后作为结算依据,该综合单价需乘以(1-下浮率)作为实际结算综合单价予以结算,最终结算价以发包人或其委托的其他机构审定价为准。其中下浮率=[1-(中标人的中标价-暂列金额-暂估价)/(最高投标限价-暂列金额-暂估价)]×100%。10.4.1变更估价原则10.4变更估价第2种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的,承包人应按照施工进度计划,在招标工作启动前14天通知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后,由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/合同当事人关于暂列金额使用的约定:/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定:/。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第1种方式:采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:市场价格波动是否调整合同价格的约定:执行竞争性谈判文件。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整第3种方式:其他价格调整方式:/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。(2)关于基准价格的约定:/。第2种方式:采用造价信息进行价格调整。12.2预付款风险范围以外合同价格的调整方法:/。风险费用的计算方法:投标人在投标报价时已经考虑,不再另行计取。总价包含的风险范围:人工市场价、材料费及机械费的市场价格变化;除政策性调整、不可抗力以外的其他风险。12.1合同价格形式:采用固定总价合同12.合同价格、计量与支付承包人提交预付款担保的期限:/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式:/。预付款支付期限:/。预付款支付比例或金额:/。12.2.1预付款的支付关于计量周期的约定:按月进行。12.3.2计量周期工程量计算规则:以相关的国家标准、行业标准等为依据。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为:/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:否。关于总价合同计量的约定:每月25日前提交当月已完工程量报告,监理工程师在2日内审核完毕。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定:/。12.3.3单价合同的计量关于进度付款申请单编制的约定:执行竞争性谈判文件及通用条款。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定:工程竣工验收合格后经发包人或其委托的其他机构审定确认实际结算额后付至审定额总价的97%,其余3%待工程缺陷责任期满无质量问题时付清(不计息)。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序:/。(1)监理人审查并报送发包人的期限:执行通用条款。12.4.4进度款审核和支付(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:执行通用条款。(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:/。12.4.3进度付款申请单的提交3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。(2)发包人支付进度款的期限:。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过:48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:执行通用条款。承包人向发包人移交工程的期限:执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:执行通用条款。关于竣工验收程序的约定:执行通用条款。13.3.3投料试车(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;工程试车内容:执行通用条款。13.3.1试车程序13.3工程试车14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后7日内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定:执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限:签发竣工付款证书后60日内。发包人审批竣工付款申请单的期限:依法定程序竣工结算审定后30日内。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容:除执行通用条款外,还必须提交竣工结算审定所需的资料文件。承包人提交竣工结算申请单的期限:执行通用条款。(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限:执行通用条款。承包人提交最终结清申请单的份数:叁份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于是否扣留质量保证金的约定:。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限:12个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修(2)发包人完成支付的期限:颁发最终结算证书后30日内。15.3.2质量保证金的扣留(3)其他方式:工程价款结算总额的3%。(2)%的工程款;(1)质量保证金保函,保函形式为,保证金额为:;质量保证金采用以下第(3)种方式:15.3.1承包人提供质量保证金的方式15.4保修关于质量保证金的补充约定:无。(3)其他扣留方式:。(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金,如为质量保证金保函,承包人按发包人要求提供银行保函;(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;质量保证金的扣留采取以下第种方式:16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:小时内。15.4.3修复通知工程保修期为:执行国家相关保修规定。15.4.1保修责任(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:执行通用条款。(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:执行通用条款。发包人违约责任的承担方式和计算方法:16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形:/。16.1.1发包人违约的情形16.1.3因发包人违约解除合同(7)其他:无。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:执行通用条款。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:执行通用条款。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:执行通用条款。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款。承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行竞争性谈判文件及通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形:承包人未按投标文件所提交的项目组织机构管理人员和竞争性谈判文件约定到岗尽职尽责,或未经发包人同意私自更换项目管理人员。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定:执行竞争性谈判文件及通用合同条款。16.2.3因承包人违约解除合同(6)50年以上未发生过的,持续3天的低温天气;(5)50年以上未发生过的,持续3天的高温天气;(4)30毫米以上的持续3天的大雪;(3)连续4日日降雨量达到100mm以上的大雨;(2)8级以上的持续3天的大风;(1)4级以上的地震;关于工程保险的特别约定:所有工程保险费用均由承包人承担。18.1工程保险18.保险合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同(7)50年以上未发生过的洪水。20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:执行通用条款。关于其他保险的约定:执行通用条款。18.3其他保险争议评审小组成员的报酬承担方式:/。选定争议评审员的期限:/。争议评审小组成员的确定:/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否。20.3争议评审(1)向安庆仲裁委员会申请仲裁;因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定:/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定:/。4.承包人必须根据发包人的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全,施工中采取保护措施,确保各类管线安全运营,确保沿线居民出行通畅,将施工给群众带来的干扰降至最低。3.承包人应仔细勘查现场,充分考虑现场装卸条件、材料堆放、实际状况等施工环境和市场风险,由此造成的造价增加或工期延误等一切责任均由承包人自负。2.承包人应严格按照国家有关法律、法规和竞争性谈判文件、建设工程施工合同及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程重大质量问题的,承包人应负责无偿返工,赔偿由此可能带来的发包人的损失,包括对使用功能造成影响的损失,并承担工程总造价的2%-3%的违约金,发包人有权要求撤换建造师,并保留解除施工合同的权利。1.承包人必须严格按《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市工程建设领域农民工工资专用账户和工程款分账管理办法的通知》(宜政办秘〔2021〕17号)的规定执行。21.补充条款(2)向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。专用合同条款附件:附件承包人在项目现场设立基层党组织的,应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况,编制党务工作开展预案,并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作,充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。根据《中国共产党支部工作条例(试行)》第二章组织设置第五条:为期6个月以上的工程、工作项目等,符合条件的,应当成立党支部。6.开展党建工作要求5.工程施工期间,承包人必须按照竞争性谈判文件要求和响应文件承诺,以及经批准的施工组织设计、总进度计划、关键节点的进度计划,向发包人报劳动力和施工机械使用计划,使用计划经发包人和监理单位审定后,必须严格执行,发包人和监理单位将进行严格考核,经考核,有效劳动力人数和机械数量达不到计划要求的,视承包人违约,违约金按如下标准计算:劳动力按500元/人·天,施工机械按1000-5000元/台·天。累计出现10次(含10次)以上者,影响工程进度且不能如期完成节点工期或总工期的,发包人可解除合同,并要求承包人赔偿给发包人造成的损失。附件1:附件5:暂估价一览表附件4:分包人主要施工管理人员表附件3:承包人主要施工管理人员表附件2:承包人用于本工程施工的机械设备表附件1:工程质量保修书承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。承包人(全称):发包人(全称):工程质量保修书2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:二、质量保修期。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:。7.其他项目保修期限约定如下:6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;3.装修工程为年;1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。六、双方约定的其他工程质量保修事项:保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4.质量保修完成后,由发包人组织验收。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。委托代理人(签字):委托代理人(签字):法定代表人(签字):法定代表人(签字):地址:地址:发包人(公章):承包人(公章):工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。。附件2:邮政编码:邮政编码:账号:账号:开户银行:开户银行:传真:传真:电话:电话:附件4:承包人主要施工管理人员表附件3:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员5-2:工程设备暂估价表5-1:材料暂估价表附件5:分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注判谈采购第四章谈判响应文件格式5-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注谈判响应人名称:(盖章)采购人名称:件文应响三、诚信谈判响应承诺书二、谈判报价表一、谈判响应函目录日期:年月日法定代表人:(签字或盖章)2.我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件,充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算,所填报的投标报价不低于企业个别成本。1.根据你方招标工程项目编号为GC-AQ-W2022-028的安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程竞争性谈判文件,经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后,我方接受上述文件要求,并对工程量清单及最高谈判限价无异议。我方愿以人民币(大写)元(小写元)的首轮投标报价,并承诺按最终报价完成本竞争性谈判文件、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。致:安庆职业技术学院一、谈判响应函五、资格证明文件四、项目经理承诺8.一旦我方中标,我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工,并认真履行合同和其它各项承诺。7.一旦我方中标,我方保证用于本工程的主要材料、设备,不低于竞争性谈判文件规定和响应文件承诺的合格产品,并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。6.一旦我方中标,我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位,并按投标文件中的施工组织设计组织施工。5.一旦我方中标,我方保证工程质量达到国家相关施工验收规范标准。4.一旦我方中标,我方保证按日历天的工期和竞谈文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。3.我方拟派本工程项目经理为。(2)一旦我方中标,我方保证在规定的时间内按竞争性谈判文件规定的时间、金额缴纳招标代理费、清单最高限价编制费。(1)我单位中标后按招标文件规定时间与采购人签订合同,按规定缴纳(扣缴)增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和地方水利建设基金等税费。12.我方承诺:11.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。9.一旦我方中标,我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向发包人提交履约担保。法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)单位地址:谈判响应人:(盖章)13.其他补充说明:{补充说明事项}(4)我方在此声明,所递交的谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,符合资格审查条件,且不存在第二章“谈判响应人须知”第3.5项、第3.6项规定的任何一种情形。(3)我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价进行认真复核,确认无误,中标后不再另行调整。金额单位:人民币(元)项目编号:GC-AQ-W2022-028项目名称:安庆职业技术学院纪委谈话室建设工程轮谈判报价表谈判报价表日期:年月日最终报价大写: 最终报价小写: 备注:1、分项报价按总报价的同等比例下浮,下浮率=[1-(成交人的成交价-暂列金额-暂估价)/(最高投标限价-暂列金额-暂估价)]×100%;2、最终报价保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:三、诚信谈判响应承诺书日期:年月日法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)谈判响应人:(盖章)注:此表请各谈判响应人准备好,以便在谈判最终报价时使用。【此表由谈判响应人谈判时,谈判响应人将最终报价表制作完成并加盖谈判响应人公章(PDF等不可编辑的电子文件)后应对最终报价表进行文档加密,谈判响应人将加密文件电子档发至1661851263@qq.com邮箱。】六、严格遵守开标现场纪律,服从监管人员管理;五、不与采购单位或其他谈判响应人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;四、不与其他谈判响应人相互串通报价,不排挤其他谈判响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益;三、不出借、转让资质证书,不让他人挂靠谈判,不以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假,骗取成交;二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的竞争性谈判活动;以上内容我已仔细阅读,本公司若有违反承诺内容的行为,自愿承担竞争性谈判文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的,依法承担赔偿责任。十一、我方保证对本次竞争性谈判活动有任何疑问或投诉,都依法在规定的时间内提出。否则,不针对本次竞争性谈判活动提出任何质疑或投诉。十、如在谈判响应过程和评审结果公告质疑期内发生投诉行为,保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求,投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字,并附有关身份证明。不恶意投诉,对本公司提供的投诉线索的真实性负责。九、保证企业及所属相关人员在本次谈判响应中无行贿等犯罪行为;八、保证成交之后,按照谈判响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员;七、保证成交后不转包,若有合法分包征得采购人同意;致:______________(采购人名称)四、项目经理承诺日期:_____年____月____日法定代表人(签字或盖章):谈判响应单位(盖章):项目经理:(签字)三、以上承诺如果发现虚假现象,本人愿意承担相应法律责任,并随时无条件配合贵方调查取证。二、谈判响应截止日未在其他项目担任项目经理,或虽在其他项目上担任项目经理岗位,但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。为本人,真实无误,不存在虚假和挂靠现象,也不存在为投标而造假的行为。一、谈判响应文件中提供的项目经理业绩已经本人核实,工程实施过程中项目经理确本人作为拟委任的项目经理,现郑重承诺如下:2、税务登记证副本复印件;(如为三证合一的,只需提供三证合一的营业执照复印件)1、营业执照副本复印件;五、资格证明文件日期:_____年____月____日响应人:(盖公章)身份证号:(1)具有独立承担民事责任的能力;我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件:根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,本单位郑重声明:供应商声明函3、供应商声明函:若供应商为事业单位性质或社会团体性质,则须提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书,无需提供税务登记证。(7)符合法律、行政法规规定的其他条件。(6)我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,包括:我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;5、法定代表人授权委托书(格式见附件)及委托代理人有效二代居民身份证,若法定代表人本人参与谈判则不需此件;4、法定代表人身份证明书(格式见附件)及其有效二代居民身份证;日期:年月日供应商公章:_______________________本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。我单位承诺:合同签订前,若我单位不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件,贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同,所有责任由我单位自行承担。同时,我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。7、本项目谈判文件中要求供应商提供的其他证明材料。(2)服务本项目人员一览表(1)服务于本项目的专业设备一览表6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件序号设备名称购入时间价值数量生产厂家备注 类别姓名职务职称手机号证件类别姓名职务职称手机号名称号码管理人员管理人员管理人员技术人员技术人员技术人员其他其他单位性质:单位名称:法定代表人身份证明书附件:9、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书等。8、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。系(谈判响应人单位名称)的法定代表人。年龄:职务:姓名:性别:经营期限:成立时间:年月日地址:授权书日期:年月日谈判响应人:(盖公章)附:法定代表人二代居民身份证影印件或扫描件特此证明。供应商(盖章):特此声明。授权代表联系方式:(填写手机号码)授权代表身份证明扫描件:本授权书自出具之日起生效。本授权书声明:(供应商名称)授权(供应商授权代表姓名、职务)代表我方参加本项目采购活动,全权代表我方处理谈判过程的一切事宜,包括但不限于:提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。图纸清单:详见采购人提供的施工图。第五章施工图设计文件2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书,仅提供身份证明扫描件。1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表,提供身份证明扫描件;注:日期:(另附)第六章工程量清单
投标 / 标书制作要点(原创)
本谈话室建设工程涉及「招标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
