江苏地块 土方 外运工程招标公告（江苏启东吕四港经济开发区管理委员会2022）
启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程
一、招标条件
启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程已经由江苏省·启东市·吕四港经济开发区备案。招标人为江苏启东吕四港经济开发区管理委员会,工程所需资金来源为财政。项目已具备招标条件，现对该项目的启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1.本次招标项目的建设地点：启东吕四港经济开发区 2.工程规模：估算投资约100万元 3.本公告共划分为1个标段
标段编号
标段名称
招标范围
工期（天）
控制价（元）
A3206140001000015001001
启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程
本工程为启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程，具体详见工程量清单。
30
865762.26
三、投标人资格要求
1.资质等级及范围：[市政公用工程·市政公用工程三级](含)以上 2.项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·市政公用工程](含)以上并且[安全生产考核合格证(A/B/C证)](含)以上 3.本次招标不接受联合体投标。 4.根据启政办发【2022】32号文件及招标人自主选择，本工程建设项目投标人采用企业优选库制度，入围企业优选库的投标人方可参与投标。
四、投标
1.投标截止时间：2022年10月21日 09时30分 2.投标方式：将使用投标文件制作软件生成的后缀为.XETF格式的投标文件上传至限额招投标系统 3.投标地点:不见面开标，无需到现场 4.年度投标保证金缴纳要求:80000.0元。
五、招标文件的获取
1.获取时间：发布之日起至2022年10月21日 09时30分 2.获取地点：有意者请于公告期内登录启东市人民政府网站，在首页右下角“平台”栏目点击“启东市限额以下智能交易平台”，使用投标人身份登录后自行获取。
六、发布公告的媒介
南通市公共资源交易网-全部交易分类—其他交易
七、联系方式
招标人：
江苏启东吕四港经济开发区管理委员会
招标代理机构：
上海碧凌工程咨询有限公司
招标人地址：
代理地址：
启东市国动产业园18号楼501
招标人邮编：
代理邮编：
招标人联系人：
卢正健
代理联系人：
陈燕
招标人电子邮箱：
代理邮箱：
招标人联系电话：
15962737438
代理联系电话：
18932203970
招标人传真：
代理传真：
八、技术支持
客服热线：
4009980000
服务时间：
工作日 8：00-21：00 节假日 8：00-17：30
附件：
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程（电子招标、资格后审）招标文件招标人：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会日期：2022年10月14日，1工程招标文件备案表项目名称：启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程编制人：陈燕招标代理机构(盖章)：法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：日期：2022年10月14日招标人(盖章)：法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：日期：2022年10月14日，2第一章招标公告启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程友情提醒：启东市人民政府网站首页右下角“平台”栏目-启东市限额以下智能交易平台或直接登录启东市限额以下智能交易平台。-投标人身份登录，插入CA锁，进入启东市限额以下智能交易平台进行网上报名、下载招标文件、投标等操作。）1.招标条件启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程已经由江苏省·启东市·吕四港经济开发区备案。招标人为江苏启东吕四港经济开发区管理委员会,工程所需资金来源为财政。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况2.1.1建设地点：启东吕四港经济开发区2.1.2建设规模：审定价：1008588.36元2.1.3控制价：865762.26元2.1.4工期要求：30日历天计划开工日期：2022年10月计划竣工日期：2022年11月2.1.5质量要求:合格工程。2.2招标范围：本工程为启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程，具体详见工程量清单。3.投标人资格要求3.1投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有省级及以上相关主管部门核发的《安全生产许可证》。3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程二级及以上注册建造师，同时具备B类安全考核证。且必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。3.3投标人拟派项目负责人无在建工程。，33.4投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：□投标人□项目负责人承担过类似工程；类似工程认定标准：/。□√近两年来（自提交投标文件截止日前推2年），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；□√近一年来（自提交投标文件截止日前推1年），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；□√近三个月来（自提交投标文件截止日前推3个月），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；□√近五年来（自提交投标文件截止日前推5年），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。3.5本次招标不接受联合体投标。3.6根据启政办发【2022】32号文件及招标人自主选择，本工程建设项目投标人采用企业优选库制度，入围本市企业优选库的投标人方可参与投标。4.保证金要求年度投标保证金要求详见：启东市限额以下智能交易平台《年度投标保证金交退流程》5.招标文件的获取5.1获取时间：公告发布之日起至2022年10月21日09时30分；5.2招标文件获取方式：有意者请于公告期内到启东市人民政府网站首页右下角“平台”栏目-启东市限额以下智能交易平台或直接登录启东市限额以下智能交易平台投标人身份登录后自行获取。6.投标截止时间6.1投标截止时间为：2022年10月21日09时30分。6.2投标方式：电子投标文件由各投标人使用投标文件制作软件生成的后缀为.XETF格式的投标文件，在投标截止时间前自行在“限额招投标系统”上传。6.3开标地点:不见面开标，无需到现场。7.发布公告的媒介本次招标公告在南通市公共资源交易电子交易平台上发布。8.特别提醒：（1）根据《省住房城乡建设厅关于建筑企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）文件要求，投标人某项被核查为不达标的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。，4（2）根据启住建安监〔2022〕3号“关于近期节后复工建筑工地疫情防控专项检查情况的通报”，被行政主管部门通报批评的3家企业(江苏广昱德建设有限公司、南通南泰市政公用工程有限公司、江苏栋德工程管理有限公司)近一年内拒绝其投标。（3）根据江苏省清理拖欠工程款和农民工工资协调领导小组办公室《关于公布2022年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件被限制市场准入及通报批评企业和人员名单的通知》的要求，对88家企业全省限制市场准入，给予44家企业全省通报批评，对45名从业人员全省限制建筑市场准入，给予83名从业人员全省通报批评（名单详见：江苏省住房和城乡建设厅，关于公布2022年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件被限制市场准入及通报批评企业和人员名单的通知）。对被限制准入和被通报的企业及人员，限制其投标9.联系方式：招标人：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会招标代理机构：上海碧凌工程咨询有限公司地址：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会地址：启东市国动产业园18号楼501联系人：卢正健联系人：陈燕电话：15962737438电话：18932203970，5第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会地址：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会联系人：卢正健电话：159627374381.1.3招标代理机构名称：上海碧凌工程咨询有限公司地址：启东市国动产业园18号楼501联系人：陈燕电话：189322039701.1.4招标项目及标段启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程1.1.5建设地点名称启东吕四港经济开发区1.2.1资金来源财政1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.2.4工程款支付方式见合同条款1.3.1招标范围本次招标工程共分为壹个标段本工程为启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程，具体详见工程量清单。1.3.2要求工期要求工期：30日历天计划开工日期：2022年10月计划竣工日期：2022年11月，具体开工日期以监理单位和发包人签发的书面开工通知为准。1.3.3质量要求质量标准：合格1.4.1投标人资格要求见招标公告1.4.2是否接受联合体投标见招标公告1.9.1踏勘现场投标人自行踏勘。1.10分包□√不允许□允许，分包内容要求：分包金额要求：，6条款号条款名称编列内容接受分包的第三人资质要求：1.11偏离不允许2.1.1构成招标文件的其他材料施工图纸、工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2022年10月19日17时之前2.2.2招标文件澄清发布时间2022年10月20日17时之前2.4控制价金额：865762.26元暂列金额：/，专业工程暂估价：详见编制说明3.1.1构成投标文件的材料□√已标价的工程量清单；□√诚信承诺书；□√招标文件（含网上招投标平台系统）中要求填写的其他资料。可从诚信库中获取的材料：□√企业营业执照；企业资质证书；□√项目负责人证书；安全生产考核B证；□√投标人认为必要的其他资料。未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准”。3.3.1投标有效期投标截止日后45日历天3.2.3合同价格形式□√单价合同□总价合同3.4.1投标保证金要求投标保证金金额：17000元（需向启东市公共资源交易中心交纳年度投标保证金，不单独提交本项目投标保证金）。启东市限额以下智能交易平台《年度投标保证金交退流程》3.5是否允许递交备选投标方案不允许3.6.5施工组织设计暗标编制要求□√不采用□采用：施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。3.6.6其他编制要求/，7条款号条款名称编列内容4.2.1投标截止时间2022年10月21日09时30分4.2.3投标文件递交地点电子投标文件由各投标人使用投标文件制作软件生成的后缀为.XETF格式的投标文件，在投标截止时间前自行在“限额招投标系统”上传。5.1.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：不见面开标，无需到现场。5.2.1开标程序（1）公布投标人名称；（2）招标人（招标代理机构）、监管单位解密并导入招标文件；（3）资格审查开标及评标；（4）商务标开标及评标；（5）确定中标候选人（6）开标结束。6.3评标方法经评审的最低投标价法□合理低价法□确定发包价随机抽取7.3.1履约保证金□√是，履约保证金的形式：银行转账或银行汇票或银行保函。履约保证金金额：合同价的10%（其中：工期履约保证金合同价3%，质量履约保证金合同价3%，竣工资料履约保证金合同价1%，安全履约保证金合同价3%，签订施工合同前交至招标人指定账户，否则招标人可以取消其中标资格）。□否8.5.1异议提出的时间(1)招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前提出；(2)对开标有异议的，应当在开标时提出。(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。，8条款号条款名称编列内容备注投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：(1)投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；(2)投标报价低于工程成本或者高于（或等于）招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；(3)投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；(4)投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；(5)投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码\项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；(6)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了不应当雷同的情况，9投标人须知1总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。1.1.3本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。1.1.4本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。1.1.5本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。1.2.2本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.2.4本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见“投标人须知前附表”。1.3.2本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。1.3.3本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。1.4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。，1020.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1承包人投标书及发包人招标文件与此协议具有同等法律效力。21.2实际开工时间以招标人签发的开工令为准。21.3市有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。21.4承包人应完工验收后二十八天内向发包人提供两套完整的完工资料，达不到此要求的，则罚没全部资料履约保证金，并且按延期每天500元加罚。21.5承包人对施工现场的安全生产负总责，如发生安全事故，造成一切损失与后果，由承包人承担并罚没全部安全保证金。21.6现场安全文明措施（包括围栏、警示标志）应根据江苏省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施动态计价的公告〔2020〕第11号并按照发包人要求布置，否则，由发包人组织实施，其费用由发包人在承包人的合同价中扣除。21.7承包人必须达到合同约定的质量标准，达到不奖；达不到罚没全部质量履约保证金，并必须负责返工、修理；经返工、修理后仍不能消除工程质量缺陷或隐患，不能保证工程正常使用各项功能要求的，发包人有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并且给发包人造成的经济损失由承包人承担。21.8结算资料应按审计部门有关要求整理；承包人提供的工程结算资料应包括如下主要内容：（1）中标通知书、施工合同、开竣工报告、招投标文件；（2）工程类别核定单；（3）现场安全文明施工措施费测定表；（4）结算书（含工程量计算书）；（5）竣工图纸；（6）图纸会审（交底）的会议纪要；（7）设计变更资料；（8）施工现场签证资料；（9）承包人需补充的其他资料。，4621.9结算资料具有完整性和合法性。资料不完整的，承包人必须限期整改。否则，发包人不予办理或对该部分资料不予认可。因资料不齐而影响结算审核工作的，其一切损失和后果均由承包人负责。工程结算资料的具体要求：（1）工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假；（2）工程结算书必须装订成册，封面必须盖单位公章，编制人、审核人均应签字并盖注册造价工程师或造价员执业专用章；（3）工程变更及签证必须及时按规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认；（4）工程变更必须编号、归类；（5）工程结算价必须相对正确，承包人的工程结算价，经本市审计部门审计，核减率超过5%，则每超过一个百分点（1%），扣最终工程结算审定价的4‰，不足5%（含5%）不进行奖罚。核减率=（送审价-审定价）/送审价*100%，送审价=合同价+调整价，审定价=合同价+审计部门审定调整价。扣款金额计算方式为：扣款金额=（核减率-5%）*100*审定价*0.4%，所扣金额在支付最后一笔工程款中扣除；（6）发包人收到承包人提供完整的结算资料后及时送审计单位审核。21.10下列费用已包括在合同价中，竣工结算时不作任何调整：（1）承包人为了加快工程进度和保证进度及保证工程正常进行，采取的各种措施；（2）施工期间清理建筑垃圾费及环境保护费用；（3）因发包人原因造成工程沿线原有道路、管线等修复费用；（4）本工程所有材料、设备的场地租用费及二次搬运费；（5）施工临时用地、道路、便道、绿化修建费用及其拆除后恢复原样的费用。（6）群众矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用。施工临时（包括施工用地以外的）用地、临时用电、临时用水、临时排水、临时道路筑拆（含原有便道的拆除）等费用。（7）承包人未在招标文件规定时限内向发包人提出的招标文件可能存在的缺陷。（8）各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用；（9）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用。（10）工程一切险和第三方责任险由承包人投保。承包人必须为其设备投保设备险、雇员（包括临时工和农民工）投保工伤及人身意外伤害险，此项保险的一切费用。（11）承包人应仔细研究本工程的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需的费用。，47（12）承包人应按发包人的要求，为本项目其他工程提供必要的便利条件，所发生的一切费用已包含在合同价内，发包人不再单独计列。（13）对于本工程中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。所发生的一切费用不单独计量和支付，已包含在合同价款内。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。（14）合同实施期间，按照有关规定承包人应向政府相关行政主管部门办理行政许可，取得其同意，主管部门收取的费用（不含押金，如有有关部门需提交押金的，由承包人负责）由发包人承担。申报所需的资料由承包人负责，航行安全评估费、作业时发生的安全设施费（临时标志和标牌等）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用均包含在合同价款内，不另行支付。（15）施工中涉及的一些防护和加固措施费用均包含在相关单价中，不单独计量与支付。现场可能存在的风险由承包人负责，其费用包含在合同价款内。（16）承包人在施工时，应充分考虑施工机械可能会对周边的房屋的影响，对周边房屋造成损坏的，应负责修复和赔偿，其费用由承包人自行负责，结算时不予增加。（17）因发包人延迟开工或分期开工导致的原材料上涨（含苗木），延迟开工或分期开工导致的措施费增加；（18）本工程施工、竣工验收直至养护期结束所产生的反季节栽植影响措施、赶工措施、二次搬运、地上及地下设施的临时保护、已完工程及设备保护等一切破坏费用已包含在合同价中由承包人自行承担。21.11中标人中标后，按发包人要求马上进场施工，否则造成损失的，由承包人承担相应费用。21.12符合设计要求、验收规范、合同条款规定的全部费用应认为已计入工程量清单所列各子目中，其它附属未列子目的工作费用应视为已分摊在有关子目的单价之中，不另行计算。21.13投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。21.14工程沿线道路、管线，若由于施工原因造成损坏，应由承包人负责修复，并承担相关费用。21.15承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包地全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。若承包人将工程转包给他人的，发包人有权中止合同，同时承包人向发包人赔偿全部履约保证金，给发包人造成损失的，须等价赔偿。21.16承包人在完工验收后七天内未将现场所有临时设施、机械设备、材料、建筑垃圾等全，48部清运出现场，清理标准使发包人满意，否则发包人有权另择他人完成，由此发生的相关费用、责任及损失由均由承包人承担。21.17当本招标文件中承包人的赔偿金额及违约金额累计超过履约保证金金额时，发包人将在承包人未领取的工程款中抵扣，如有不足，再向承包人追缴。21.28因地形或者其他客观条件引起的施工问题由承包人自行负责及协调，产生的费用由承包人承担。21.29项目特征如有表述不明处，请查阅本工程施工图或清单编制说明。附件附件1：工程质量保修书附件2：工程廉政协议附件3：承包人主要施工管理人员表，49附件1：工程质量保修书发包人（全称）：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会承包人（全称）：（中标单位名称）为保证江苏启东吕四港经济开发区管理委员会的启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程养护保证书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一．工程质量保修范围和内容质量保修范围及内容双方约定如下：按建设工程质量条例（国务院279号令）执行。二．质量保修期质量保修期从工程预验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程计算质量保修期。承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。质量保修内容的保修期限可自行约定：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；（7）其他项目保修期限约定如下：2年。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金四．其他：无发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或授权委托人（签字）：法定代表人或授权委托人（签字）：经办人：经办人：年月日年月日附件2：工程建设廉政协议建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：为了在政府投资项目工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保自筹资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据国家、省、南通市和我市有关工程承发包和廉政建设的各项规定，甲、乙双方就启东吕四港经济开发区东港池西北地块土方外运工程建设和廉政建设要求，特订立如下协议：第一条甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省、南通市和我市关于党风廉政建设的各项规定和关于工程建设承发包的各项规定。第二条甲方及其工作人员必须遵守的规定：1．不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包以及高消费娱乐、健身活动；2．不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等应由甲方或其工作人员个人支付的费用；3．不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便；4．不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承包工程的施工或分包工程；5．不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；6．不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。第三条乙方必须遵守的规定：1．不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；2．不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用；3．不得以任何理由安排甲方工作人员参加的违规宴请及娱乐活动；4．不得为甲方或其工作人员个人购置通讯工具、办公用品等；5．不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；6．不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。第四条乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议的，应当向市纪委派驻甲方纪检组或者甲方上级部门举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。第五条甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。第六条本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后生效。第七条本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，工程款结算完毕止。第八条本协议一式八份，甲乙双方各执四份。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：_______________项目主任（签字）：分管主任（签字）：项目负责人：联系电话：联系电话：法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：_________年___月____日______年_月__日附件3：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理技术负责人安全管理质量管理施工员其他人员第五章工程量清单本项目工程量清单（详见南通市公共资源交易网启东分中心网站-镇区入口-项目响应方登录），投标人自行下载该项目工程量清单。）第六章图纸本项目图纸（详见南通市公共资源交易网启东分中心网站-镇区入口-项目响应方登录），投标人自行下载该项目图纸）第七章技术标准和要求一、本工程采用的计价规范1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；2、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；3、材料价格按《启东建设工程造价信息》（2022年第5期）；4、人工工资单价参照苏建函价〔2022〕379号文件；5、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告，〔2018〕第24号；6、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）；7、《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》，通建价[2019]20号；8、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号；9、《关于明确建设工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控措施费用计价办法的通知》（通建价[2022]333号）；10、省、市现行各类造价文件。二、本工程采用的技术规范本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。1、本工程图纸所要求执行的技术规范2、其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范等。三、本工程对施工工艺的特殊要求1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。
投标 / 标书制作要点（原创）
本地块 土方 外运工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。江苏项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
