队史馆建设招标公告（舒城县消防救援大队2022）
舒城县消防救援大队队史馆建设项目发包公告
发包公告（资格后审）
发包编号
AHYTZ2022-010-159
发布日期
2022年10月17日
一、发包条件
舒城县消防救援大队队史馆建设项目已具备发包条件，依据“六安市人民政府关于进一步完善政府投资工程建设招标投标工作的意见”（六政【2018】49号、舒城县公共资源交易中心“关于调整舒城县招标采购限额标准的通知”（舒交易（2022）5号）的要求，对该项目按简易操作办法发包。
1、工程名称
舒城县消防救援大队队史馆建设项目
2、项目审批、核准或备案机关名称
六安市消防救援支队
3、发包人
舒城县消防救援大队
4、资金来源
财政资金
二、项目概况与发包范围
1、工程实施地点
舒城县境内
2、建设规模
项目控制价341791.01元
3、计划工期
30日历天
4、发包范围
本次发包范围(详见工程量清单)
5、标段划分：
一个标段
6、质量标准
合格
三、竞包人资格要求
1、竞包人资质要求
具有独立法人资格，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，无限制承包的处罚。
2、项目负责人资质要求:
①拟派项目经理（项目负责人）具备建筑工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全考核合格证（B证）。 ②项目建造师必须常驻工地，每周不少于5天。
3、本次发包不接受联合体投标。
四、报名及发包文件的获取、发包时间
1、报名时间：
2022年10月17日至 2022年10月20日（工作时间）
2、报名方式：
安徽亚通造价咨询有限公司（现场报名） 地址：舒城县城关镇相约河畔小区12幢11层（梅河西路与万佛路交叉口写字楼）
3、发包方式
固定价摇号
4、发包文件获取方式
现场购买（安徽亚通造价咨询有限公司）
5、发包会地点及时间
地点：安徽亚通造价咨询有限公司开标室 时间：2022年10月20日下午15:00（北京时间）
五、联系方式
发包人：
舒城县消防救援大队
发包代理机构：
安徽亚通造价咨询有限公司
地址：
舒城县经济开发区
地址：
舒城县城关镇相约河畔小区12幢11层
邮编：
231300
邮编：
231300
联系人:
胡先生
联系人：
高工
电话：
0564-8668557
电话：
15212893181
传真：
传真：
0564-8621636
六、备注
1、 竞包人应具有独立法人资格，竞包文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员。 2、报名时现场须携带以下资料参与报名：推荐函、法人代表委托书持本人有效二代身份证；经年检合格的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、基本账户银行开户许可证、建造师注册证书、安全证书（装订成册）。 3、工程往来款全部通过成交单位的基本账户，不与项目部直接发生经济联系。 4、发包人有权对部分主材实行市场询价。 5、竞包人提出疑问时应当以书面形式在发包会截止日前3天向发包代理机构提出。发包时间与竞包文件递交截止时间详见发包文件。 6、发包人和发包代理机构不承担由于竞包人没有关注和了解公告所造成的一切责任。 7、本工程竞包保证金为人民币/元，预缴履约保证金为中标价的2%,预缴履约保证金必须在成交公示后3天内通过竞包人基本账户汇入发包人指定的保证金账户，不接受现金，未通过基本账户汇入的取消竞包资格；成交单位凭履约保证金缴纳凭证领取成交通知书，在成交公示结束后7天内领取，在规定时间内未领取取消成交资格。 疫情期间竞包人需严格遵守以下要求： （1）参与交易项目承包的预承包人只可派1名代表参加发包会，每个预承包人确定一名授权委托人进场参加。发包文件中要求拟派项目负责人到场的由项目负责人作为授权委托人参加，到场的项目负责人无授权委托的不得进场，并按未到场处理。 （2）项目负责人（授权委托人）在参加发包会时，需提供“疫情防控情况承诺说明”（详见附件），作为项目承包文件的组成部分，未提供或未按公布格式内容提供的，发包人有权拒绝其参加发包会。 （3）授权委托人应按六安市新型冠状病毒疫情应急防控综合指挥部（六指办〔2020〕80号）文“关于在全市推广应用安徽健康码的通知”的要求申领“安康码”，在入口登记处使用皖事通主动出示个人持有的“安康码”，持绿色“安康码”人员，由登记人员使用“安康码”核验端进行扫码核验，测量体温，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加发包会。 （4）本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加发包会；无前述承诺说明的视为未响应疫情防控和发包文件要求，其承包文件将被予以拒绝。需要承诺说明的事项不得有遗漏，有遗漏的视为未响应疫情防控和发包文件要求，其承包文件也将被予以拒绝。承诺说明的事项，不得弄虚作假，否则将比照发包文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送公安等部门处理。 附件： 疫情防控情况承诺说明 姓名：__________ 住址：___________________________________ 身份证号码：_____________________________ 本人联系方式（电话）：___________________ 社区（村委会）或竞包企业联系人：_________电话：____________ 兹证明_________（姓名）为我社区（村委会）居民（或我单位人员），现就其本人相关事项说明如下： 1.不属于新冠肺炎确诊人员和疑似病例人员； 2.不属于最近14天（指本项目开标前14天）内在中风险及以上疫情区域居住或旅居史； 3.不属于与确诊病例（疑似病例）有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。 社区（村委会）或竞包企业 （公章）年 月 日
七、公告发布媒体
《六安市公共资源交易平台电子服务系统》http://ggzy.luan.gov.cn/
附件： 【固定价摇号】舒城县消防救援大队队史馆建设项目.doc【固定价摇号】舒城县消防救援大队队史馆建设项目.doc
2022年10月发包代理机构：安徽亚通造价咨询有限公司发包人：舒城县消防救援大队发包编号:AHYTZ2022-010-159工程发包文件舒城县消防救援大队队史馆建设项目发包会流程竞包文件的编制竞包须知推荐函发包公告目录（被推荐单位名称）：推荐函合同工程量清单竞包函等格式 发包公告（资格后审）发包编号AHYTZ2022-010-159发布日期2022年10月17日一、发包条件舒城县消防救援大队队史馆建设项目已具备发包条件，依据“六安市人民政府关于进一步完善政府投资工程建设招标投标工作的意见”（六政【2018】49号、舒城县公共资源交易中心“关于调整舒城县招标采购限额标准的通知”（舒交易（2022）5号）的要求，对该项目按简易操作办法发包。1、工程名称舒城县消防救援大队队史馆建设项目2、项目审批、核准或备案机关名称六安市消防救援支队3、发包人舒城县消防救援大队4、资金来源财政资金二、项目概况与发包范围1、工程实施地点舒城县境内2、建设规模项目控制价341791.01元3、计划工期30日历天4、发包范围本次发包范围(详见工程量清单)5、标段划分：一个标段6、质量标准合格三、竞包人资格要求1、竞包人资质要求具有独立法人资格，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，无限制承包的处罚。2、项目负责人资质要求:①拟派项目经理（项目负责人）具备建筑工程专业二级及以上建造师资格，具有有效的安全考核合格证（B证）。②项目建造师必须常驻工地，每周不少于5天。3、本次发包不接受联合体投标。四、报名及发包文件的获取、发包时间1、报名时间：2022年10月17日至 2022年10月20日（工作时间）2、报名方式：安徽亚通造价咨询有限公司（现场报名）地址：舒城县城关镇相约河畔小区12幢11层（梅河西路与万佛路交叉口写字楼）3、发包方式固定价摇号4、发包文件获取方式现场购买（安徽亚通造价咨询有限公司）5、发包会地点及时间地点：安徽亚通造价咨询有限公司开标室时间：2022年10月20日下午15:00（北京时间）五、联系方式发包人：舒城县消防救援大队发包代理机构：安徽亚通造价咨询有限公司地址：舒城县经济开发区地址：舒城县城关镇相约河畔小区12幢11层邮编：231300邮编：231300联系人: 胡先生联系人：高工电话： 0564-8668557电话：15212893181传真： 传真：0564-8621636六、备注竞包人应具有独立法人资格，竞包文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员。2、报名时现场须携带以下资料参与报名：推荐函、法人代表委托书持本人有效二代身份证；经年检合格的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、基本账户银行开户许可证、建造师注册证书、安全证书（装订成册）。3、工程往来款全部通过成交单位的基本账户，不与项目部直接发生经济联系。4、发包人有权对部分主材实行市场询价。5、竞包人提出疑问时应当以书面形式在发包会截止日前3天向发包代理机构提出。发包时间与竞包文件递交截止时间详见发包文件。6、发包人和发包代理机构不承担由于竞包人没有关注和了解公告所造成的一切责任。7、本工程竞包保证金为人民币/元，预缴履约保证金为中标价的2%,预缴履约保证金必须在成交公示后3天内通过竞包人基本账户汇入发包人指定的保证金账户，不接受现金，未通过基本账户汇入的取消竞包资格；成交单位凭履约保证金缴纳凭证领取成交通知书，在成交公示结束后7天内领取，在规定时间内未领取取消成交资格。 疫情期间竞包人需严格遵守以下要求：（1）参与交易项目承包的预承包人只可派1名代表参加发包会，每个预承包人确定一名授权委托人进场参加。发包文件中要求拟派项目负责人到场的由项目负责人作为授权委托人参加，到场的项目负责人无授权委托的不得进场，并按未到场处理。（2）项目负责人（授权委托人）在参加发包会时，需提供“疫情防控情况承诺说明”（详见附件），作为项目承包文件的组成部分，未提供或未按公布格式内容提供的，发包人有权拒绝其参加发包会。（3）授权委托人应按六安市新型冠状病毒疫情应急防控综合指挥部（六指办〔2020〕80号）文“关于在全市推广应用安徽健康码的通知”的要求申领“安康码”，在入口登记处使用皖事通主动出示个人持有的“安康码”，持绿色“安康码”人员，由登记人员使用“安康码”核验端进行扫码核验，测量体温，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加发包会。（4）本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加发包会；无前述承诺说明的视为未响应疫情防控和发包文件要求，其承包文件将被予以拒绝。需要承诺说明的事项不得有遗漏，有遗漏的视为未响应疫情防控和发包文件要求，其承包文件也将被予以拒绝。承诺说明的事项，不得弄虚作假，否则将比照发包文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送公安等部门处理。附件：疫情防控情况承诺说明姓名：__________ 住址：___________________________________身份证号码：_____________________________本人联系方式（电话）：___________________社区（村委会）或竞包企业联系人：_________电话：____________兹证明_________（姓名）为我社区（村委会）居民（或我单位人员），现就其本人相关事项说明如下：1.不属于新冠肺炎确诊人员和疑似病例人员；2.不属于最近14天（指本项目开标前14天）内在中风险及以上疫情区域居住或旅居史；3.不属于与确诊病例（疑似病例）有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。 社区（村委会）或竞包企业（公章）年 月 日 七、公告发布媒体《六安市公共资源交易平台电子服务系统》http://ggzy.luan.gov.cn/你单位收到本推荐函后，请于2022年10月19日下午17：00前以传真或快递方式予以确认。逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。递交竞包文件的截止时间（发包会开始时间，下同）为2022年10月20日下午15时00分，地点为安徽亚通造价咨询有限公司开标室。发包文件每套售价为500元，售后不退。请你单位于2022年10月17日至2022年10月20日（工作时间，下同），在安徽亚通造价咨询有限公司持相关资料和本推荐函获取发包文件。现有舒城县消防救援大队队史馆建设项目，推荐你单位参加竞包。联系人：高工，15212893181地址：舒城县城关镇梅河西路与万佛路交叉口写字楼11层代理机构：安徽亚通造价咨询有限公司联系人：胡先生，0564-8668557地址：舒城县经济开发区发包人：舒城县消防救援大队4.工期要求：30个日历天3.质量要求：合格2.建设规模：详见施工图纸及工程量清单1.工程名称：舒城县消防救援大队队史馆建设项目三、竞包须知2022年10月17日合同价款中包括的风险范围：（1）施工环境和市场人工、材料、机械费价格风险；（2）发包文件中确定的其他风险。竣工结算时合同价除施工内容变化、超过风险范围的材料价格变化及国家政策性调整外不予调整，承包人自行承担其它潜在风险。调整事项发生时凭发包方认可的书面凭证或国家出台的文件给予价款调整。材料价格变化风险依据六造[2008]06号文件调整，差价只计取税金，不计其他费用。发包人根据有关规定，委托有资质造价单位编制清单控制价，作为本次发包合同价，竞包人须结合现场勘察、控制价等进行认真核算，并在竞包函中作出明确承诺，承诺其作为竞包人的竞包价，作为合同文件的组成部分。本工程采用固定单价合同6.合同计价方式5.竞包方式及工程范围：施工总承包，具体详见工程量清单开户银行：安徽舒城农村商业银行合安路支行8.竞包保证金额：/元（于发包截止日前提缴至帐户上，缴款方式：转帐。逾期将视为不响应工程发包文件而被拒绝参与竞包）保证金必须在发包截止时间前缴入指定帐户，代理机构将在竞包文件递交截止时间前到银行进行查验，如在该时点前仍未到账的，视作放弃竞包。（2）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人竞包。（1）详见发包公告7.竞包人资质等级要求：风险范围费用的计算方法：因风险范围的事项变动，结算时工程造价不作调整。本工程项目竞包人需充分考虑施工地点、施工环境等的影响，将施工中可能影响工程造价的各种因素（如材料二次搬运费等）计入报价，工程结算时将对工程发包文件确定范围内的因素一律不予考虑。9.踏勘现场：竞包人自行踏勘现场。踏勘现场所发生的自身费用由预承包人自己承担。竞包人原则上等到成交公告公示期满后方可退付，如在公示期间主动要求退付，则视为放弃可能存在的工程承包资格。退付时未竞包人携带保证金交纳收据到发包代理单位办理工程竞包保证金退付手续。(缴款时需注明××工程竞包保证金及公司名称)账号：20000059375510300000106单位名称：安徽亚通造价咨询有限公司15.安全施工、文明管理：竞包人必须加强安全管理，文明施工，并为此投入必要的费用，施工过程及场地转移过程中如发生安全及质量事故，一切责任由施工单位自负。14.竞包地点及时间：安徽亚通造价咨询有限公司开标室。竞包文件递交截止时间（北京时间）：2022年10月20日下午15：00。13.竞包文件递交地点：安徽亚通造价咨询有限公司开标室。递交截止时间（北京时间）：2022年10月20日下午15：00。12.竞包文件份数：一份正本，二份副本。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。11.发包预备会时间：不召开。10.发包人集中答疑截止时间：2022年10月19日，递交地点：安徽亚通造价咨询有限公司（舒城县杭埠镇相约河畔小区12幢11层）。四、竞包文件的编制19.竞包人法定代表人或其委托代理人参加发包会应携带本人身份证，委托代理人应携带授权委托书原件、疫情证明原件以及竞包保证金交付凭证。发包会时不能出具以上证件（资料）原件的，其竞包文件将不予开封、评审。18.竞包有效期：从竞包截止之日算起60日历天。项目实施完毕，经验收合格的，成交人凭项目合同、业主单位签署的验收报告提出退付申请，经发包人审核后，一次性退付中标人。17.履约保证金：成交价的2%，缴纳至发包人指定账户。16.工程价款支付：工程验收合格且工程竣工结算价款经审计确定，付至审计款的100%。（5）其它；详见发包文件（竞标人可自行拓展或添加其认为必要的相关文件及信息）：（4）资格业绩等材料：企业法人营业执照、企业资质证书、项目负责人证书等相关证件的复印件并加盖公章。（3）竞包函及承诺函；（2）竞包保证金回执单；（1）法定代表人身份证明书或法人授权委托书；本工程竞包文件主要包括下列内容：（4）主持人宣布出席发包会议的有关部门和代表；（3）主持人宣布出席发包会议的发包人代表；（2）主持人宣布发包会议开始；（1）发包会由发包人或代理机构主持，并按下列程序进行；1.发包程序五、发包会流程2.发包评审方法（9）发包人或其委托的代理机构对发包会过程进行记录，并存档备查。（8）主持人宣布发包会议结束，并将结果通知竞包人；（7）发包评审委员会对竞包文件进行复核、评审；（6）摇号抽签；（5）验证竞包人有效身份证明及相关证件；（2）竞包文件未按规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随竞包文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；（1）竞包文件中报价与发包文件规定的成交价不一致的；4.竞包文件有下列情形之一的，属于重大偏差，经发包评审委员会审查后按无效竞包处理：发包评审委员会由发包人依法组建（五人组成），评审活动由发包评审委员会负责。3.发包评审委员会本工程控制价：341791.01元，本工程采用固定价随机摇号的方式确定成交单位，固定价随机摇号采用两轮抽签，第一轮按签到顺序抽取第二轮顺序号；第二轮按第一轮抽取顺序抽取成交号，第二轮抽取“1”的竞包单位为预成交单位。5.发包（7）工程质量标准不满足(达不到)工程发包文件中提出的工程质量标准要求的。（6）承包工期超过工程发包文件要求工期的；（5）未按工程发包文件要求提交有效的竞包保证金；（4）竞包人名称或组织结构（建造师）与资格后审时不一致的；（3）竞包人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；附则（2）合同价的确定：本工程以竞包单位的报价或按照本工程发包文件规定的价格作为合同价。（1）本发包工程的施工合同将授予按本发包文件评审办法规定所确定的成交人。5.2合同授予标准发包人授权发包评审委员会推荐成交人。5.1发包方式住址：___________________________________姓名：__________疫情防控情况承诺说明附件：2.本工程发包过程中相关费用，由成交人承担(本次发包过程中相关费用如下：①发包代理费；②清单编制费及其它相关费用（若有）)，费用均在成交通知书发出前缴纳。1.对竞包单位所提供的业绩证明和其它工作，若发现有弄虚作假行为，一律当废标处理；竞包单位在工程质量、施工安全生产、劳动人管理等方面应如实填写，如发现在隐瞒不报或弄虚作假，一律当废包处理。2.不属于最近14天（指本项目开标前14天）内在中风险及以上疫情区域居住或旅居史；1.不属于新冠肺炎确诊人员和疑似病例人员；兹证明_________（姓名）为我社区（村委会）居民（或我单位人员），现就其本人相关事项说明如下：社区（村委会）或竞包企业联系人：_________电话：____________本人联系方式（电话）：___________________身份证号码：_____________________________竞包文件（封面）六、竞包文件格式年月日（公章）社区（村委会）或竞包企业3.不属于与确诊病例（疑似病例）有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字、盖章）竞包人：（盖公章）竞包文件内容：竞包文件项目名称：发包编号：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：二、法定代表人身份证明书日期：年月日竞包人：（盖公章）特此证明。系（竞包人单位名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：_______代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（工程名称）的竞包、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署竞包文件，进行谈判、签合同和处理与之有关的一切事宜。三、授权委托书附：法人身份证正反面（一）竞包函四、竞包函及竞包函附录附：授权人身份证正反面授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖章）（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。4．如我方承包：3．随同本竞包函提交竞包保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥）。2．我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。1．我方已仔细研究了（项目名称）施工发包文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（发包人名称）：6．（其他补充说明）。5．我方在此声明，所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确。（5）我方承诺你方以贵方确定的控制价视作我方的竞包价，并完全响应发包文件相关条款。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）我方承诺按照工程发包文件规定向你方递交履约担保和风险担保（若有）。（2）随同本竞包函递交的竞包函附录属于合同文件的组成部分。传真：电话：网址：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）竞包人：（盖单位章）本工程不采用。五、联合体协议书（二）竞包函附录年月日邮政编码：序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理姓名： 2工期天数： 日历天3缺陷责任期4分包不采用5价格调整的差额计算不采用6履约保证金不采用7. ………………8………………竞包人：（盖单位章）特此确认。我方已接到你方年月日发出的（项目名称）标段施工竞包关于工程量清单控制价的通知，我方已于年月日收到。（发包人名称）:确认函六、工程量清单控制价确认函竞包人：（盖单位章）特此承诺。我公司于年月日领取了贵单位委托安徽亚通造价咨询有限公司发出的发包文件，安徽亚通造价咨询有限公司发出的工程量清单及控制价，在认真阅读了发包文件及工程量清单后，我公司对发包文件、工程量清单及控制价无异议。对竞包时间安排在年月日午:分无异议。致：（发包人名称）：七、竞包承诺函年月日另附七、工程量清单十、发包文件要求的其他资料九、竞包保证金缴纳凭证（如有缴纳要求）八、企业及建造师的资格证明材料（复印件加盖单位公章）年月日1.工程名称：。一、工程概况承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：发包人（全称）第一部分合同协议书八、合同条款及格式6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。5.工程内容：见工程量清单。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。三、质量标准工期总日历天数：天。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期发包文件及工程量清单确定的范围。（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：人民币（大写）(¥元)。（6）已标价工程量清单或预算书；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）竞包函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（7）其他合同文件。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十三、合同份数本合同自签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款本工程的施工合同通用条款按建设部、国家工商局推行的最新《建设工程施工合同（示范文本）》第二部分通用条款执行。第二部分通用合同条款1.5合同文件的优先顺序1.4.1适用于工程的标准规范包括：建筑法、合同法、建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条例等国家现行法律、行政法规及政策，以及我县及发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：建筑法、合同法、建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条例等国家现行法律、行政法规及政策，以及我县及发包人在合同存续期间的有关管理办法、文件规定。1.3法律1.1.1.10其他合同文件包括：竞标文件、成交通知书、本合同协议书、投标书及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及技术文件、图纸、合同双方的其他有效函件、备忘录、补充协议（注明优先于本合同其他组成文件的说明为准，违反法律法规的除外）等。职务：身份证号：姓名：2.2发包人代表2.发包人合同文件组成及优先顺序为：竞标文件、成交通知书、本合同协议书、投标书及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及技术文件、图纸、合同双方的其他有效函件、备忘录、补充协议等（优先于本合同其他组成文件的以说明为准，违反法律法规的除外）。3.2项目经理3.承包人发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使现场管理职权，协调各种关系；监督检查工程的进度、质量、安全；负责设计图纸的变更初始审查；工程期间的质量验收及其他事宜；负责工程量的初始签证。按照发包人单位规定，本工程所有需要发包人签字的文件，必须由现场代表签字，（且按照发包人规定签字顺序）符合要求后再按照我县政府性投资项目和发包人的规定权限逐级履行报批手续后方可生效，否则为无效签字，承包人对此应充分了解。通信地址：电子信箱：联系电话：建造师执业印章号：建造师注册证书号：建造师执业资格等级：身份证号：姓名：3.2.1项目经理：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在岗时间合计不得少于22天，且项目经理在工程中间验收、竣工验收、县级及以上主管部门组织的工程检查、发包人部门负责人以上召开的工程会议、总监组织召开的会议等重要活动中必须在岗出席，否则视为缺岗。承包人对项目经理的授权范围如下：为承包人法定代表人在本项目中的委托代理人，代表承包人具体组织工程施工。通信地址：电子信箱：联系电话：安全生产考核合格证书号：6.安全文明施工与环境保护5.1.1特殊质量标准和要求：合格，工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。5.1质量要求5.工程质量承包人是否提供履约担保：按竞包文件规定。3.7履约担保（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。（2）承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由承包人自行承担。关于施工场地治安管理的约定：（1）本项目不得发生建筑责任安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）。6.1.4关于治安保卫的特别约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。6.1安全文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理和扬尘治理管理，所发生的费用由承包人承担。承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及安徽省和市、县有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。6.1.5文明施工（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。（6）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。（4）工程施工期间，承包人应做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施7.5.2因承包人原因导致工期延误：执行通用条款7.5.1因发包人原因导致工期延误：执行通用条款7.5工期延误7.工期和进度3、承包人擅自变更的，变更无效，涉及增加的费用和工期延长不予承认，造成损失的由承包人全部承担，发包人将根据实际情况作出拆除、返工、退货等处理方式。2、所有设计变更、经济签证等工程资料由发包人、承包人、监理人各执壹份，单方面保管的工程资料竣工结算时不做依据；关于变更的范围的约定：1、变更须按照县政府性投资项目管理规定和发包人管理规定逐级审批后方可认可，凡未按照规定履行逐级审批手续的，其变更一律无效。10.1变更的范围10.变更关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施所有费用均由承包人承担。发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付关于变更估价的约定:合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照承包人投标的人工、材料、机械费单价和管理费、利润、税金、组织措施费率，结合现行消耗量定额标准及实际施工情况，由承包人提出初步价格报发包人确认（或由审计部门审定）后执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价风险费用的计算方法：因承包人承担风险范围，不调整合同价款。包含的风险范围：（1）[六造价站2008（06）号文]关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”中规定材料价格变动应由承包人承担的风险；（2）市场人工、机械、工程设备价格变动的风险；（3）合同范围内施工措施费用变动的风险。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按〔法律变化引起的调整〕约定执行。2、固定总价合同单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。1、单价合同（3）发包人指定价格材料调整：应由承包人按照合同约定进行采购，按发包人确认单价与发包人编制控制价中相应单价的差价调整合同价款，所调价差只可计取税金。③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料，按照承包人投标时人工、材料、机械费单价和管理费、利润、税金、组织措施费率，结合现行消耗量定额标准及实际施工情况，由承包人提出初步价格报发包人确认（或由审计部门审定）后执行。②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价（不论工程量变化多少）；①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价（不论工程量变化多少）；（2）工程变更、工程量清单缺项、偏差及或现场签证，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：风险范围以外合同价格的调整方法：（1）法律法规变化:发包工程以投标截止日前28天,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方按照省级或行业建设主管部门发布的规定调整合同价款,包括建设主管部门发布的人工费调整文件。12.4工程进度款支付工程量计算规则：按照发包时采用的工程量清单计量方式和消耗量定额执行。12.3.1计量原则12.3计量（5）物价变化：[六造价站2008（06）号文]关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”中规定物价变动在承包人应承担风险范围以内的，不调整合价款。上述文件规定应由物价变动在承包人应承担风险范围以外的，调整合价款。具体调整方法执行“关于工程结算中材料价格变动及有关问题处理方法的通知”[六造价站2008（06）号文]。（4）以上工程变更、现场签证、发包方指定价格材料等应按我县相关规定履行报批手续。13.2.5移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：按发包人、行业主管部门及监理部门相关规定执行,具体双方另行约定13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于付款周期的约定：/12.4.1付款周期15.3.1承包人提供质量保证金的方式15.缺陷责任期与保修承包人提交竣工结算申请单的期限：在竣工验收后30日内承包人将竣工结算资料报发包人14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第2种方式：20.4仲裁或诉讼20.争议解决工程保修期为：执行国家相关规定。15.4.1保修责任15.4保修（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；21.补充条款双方另行约定（2）向舒城县人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
投标 / 标书制作要点（原创）
本队史馆建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
