南通市工程 监理招标公告（南通市通州区张芝山镇人民政府2022）
张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理招标公告（资格后审）
张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理
招标公告（资格后审）
张芝山镇茶花路幼儿园新建工程已经有关部门批准。项目所需资金来源已落实，进入招投标程序。现邀请满足要求的投标单位参与本项目的投标。
一、江苏建博工程管理咨询有限公司具体负责本项目的监理招标事宜。
二、本项目概况：
（1）项目地点：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇茶花路以北、槐杨路以东；
（2）项目规模：总用地面积6793m2，总建筑面积4673平方米，设计规模12班，项目总投资约1880万元；
（3）招标范围：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系；
（4）质量标准：合格。
三、投标人应当具备的主要资格条件：
1.本次招标要求投标人须具有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照和建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级及以上资质。
2.监理机构人员配备要求：
拟选派本项目总监理工程师及专业监理人员最低配备要求：
岗位
人员要求
持证上岗要求
总监工程师
1名
国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监。
专业监理工程师
1名
1、具有国家注册监理工程师执业资格证书或专业监理工程师业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业
监理员
1名
具有监理员及以上执业资格或监理员业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业
以上监理人员中至少有 1 名见证取样人员，并具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》（如没有，则需另增加 1 名见证取样人员）
总计
3名
注：（1）以上人员配备为最低限度要求，中标后监理单位必须无条件接受招标人因现场情况和工程进度的要求增加或更换监理人员。中标后，上述所有人员配置不得随意更换，确需更换须经建设单位或相关主管部门认可后，方可变更。
（2）拟派本项目监理人员专业以如下描述为准：①国家注册监理工程师证书专业以注册专业或注册证书所载所学专业为准；②专业监理工程师证书专业以培训合格证书所载所学专业或培训专业为准；③监理员证书专业以培训合格证书所载所学专业为准；④证书上未注明专业的，以毕业证书所学专业为准。
以下条件属于资格审查的必要合格条件：
（1）有独立订立合同的能力；
（2）企业的资质类别、等级和项目总监理工程师注册专业、资格等级符合国家有关规定；
（3）授权委托人、项目总监理工程师均为本单位正式职工，且项目总监理工程师不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理；
（4）项目总监理工程师必须满足下列条件：
①具有独立订立合同及履行合同的能力；
②企业的资质类别、等级和项目监理部人员专业、资格等级符合招标公告要求；
③本工程不接受联合体方式申请的资格审查；
④拟派的项目总监理工程师及专业人员必须为投标企业正式人员（需提供与企业签订的有效劳动合同及社保机构出具的投标企业为其缴纳至2022年4月至2022年9月的连续6个月的养老保险缴纳证明）。
⑥拟派本工程的项目总监理工程师在投标截止时间之时必须满足下列条件：
a、项目总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）
（5）投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
⑧投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。
（6）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
（7）本次招标不接受联合体投标。
四、如愿意参与本项目的投标，请申请人于 2022年11月17日09时30分前，到江苏省南通市江成路1088号苏锡通科技产业园区1号楼1360开标室。
五、投标保证金：本工程投标保证金5000元，递交形式：现金（用信封或档案袋密封带至开标现场），不接受其他任何形式。
六、投标文件分数
1、资格审查文件肆份，其中正本壹份、副本叁份；
2、技术标文件肆份，其中正本壹份、副本叁份；
3、商务标肆份，其中正本壹份、副本叁份。
七、招标文件的获取
投标单位请自行通过南通苏锡通科技产业园区网站（http://www.stpac.gov.cn/）、南通佳润控股集团有限公司网站(www.ntjrgroup.com）、中国招标投标公共服务平台 (cebpubservice.com)下载招标文件。
八、评标办法：综合评分评标办法（具体评标办法详见招标文件）。
九、在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参与公共资源现场交易活动的人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记和体温检测，自觉服从和配合现场工作人员调度安排。交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。现场递交资料时请自行携带签字笔。
招标人：南通市通州区张芝山镇人民政府
地址：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇
联系人：丛灵 电话：0513-86800017
招标代理机构：江苏建博工程管理咨询有限公司
地址：崇川区中新一路4号蓝鸟1号楼A1区5楼
联系人：陈芳敏 电话：13814618609
南通市通州区张芝山镇人民政府
2022年11月4日
（终稿）招标文件-张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理（综合评分）.doc（终稿）招标文件-张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理（综合评分）.doc
日期:2022年11月4日招标代理机构（盖章）:江苏建博工程管理咨询有限公司招标人（盖章）:南通市通州区张芝山镇人民政府招标文件张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理二、招标文件内容、澄清及修改4一、总则3投标须知前附表2第一章投标须知及投标须知前附表2目录1目录第二章拟签定的合同条款11七、授予合同10六、开标、评标、定标8五、投标文件的密封和递交7四、投标文件6三、投标报价5第四章评标办法38第三章技术标准、规范、规程37第四部分附件36第三部分专用条件23第二部分通用条件14第一部分协议书12张芝山镇茶花路幼儿园新建工程已经有关部门批准。项目所需资金来源已落实，进入招投标程序。现邀请满足要求的投标单位参与本项目的投标。招标公告（资格后审）张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理工程招标文件备案表第五章投标文件格式40编制人(组长签字)： 日 期：2022年 月 日招标人(盖章) 法定代表人(签字)日 期：2022年 月 日招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字)日 期：2022年 月 日（4）质量标准：合格。（3）招标范围：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系；（2）项目规模：总用地面积6793m2，总建筑面积4673平方米，设计规模12班，项目总投资约1880万元；（1）项目地点：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇茶花路以北、槐杨路以东；二、本项目概况：一、江苏建博工程管理咨询有限公司具体负责本项目的监理招标事宜。注：（1）以上人员配备为最低限度要求，中标后监理单位必须无条件接受招标人因现场情况和工程进度的要求增加或更换监理人员。中标后，上述所有人员配置不得随意更换，确需更换须经建设单位或相关主管部门认可后，方可变更。拟选派本项目总监理工程师及专业监理人员最低配备要求：2.监理机构人员配备要求：1.本次招标要求投标人须具有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照和建设部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级及以上资质。三、投标人应当具备的主要资格条件：岗位人员要求持证上岗要求总监工程师1名国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监。专业监理工程师1名1、具有国家注册监理工程师执业资格证书或专业监理工程师业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业监理员1名具有监理员及以上执业资格或监理员业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业以上监理人员中至少有 1 名见证取样人员，并具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》（如没有，则需另增加 1 名见证取样人员）总计3名（4）项目总监理工程师必须满足下列条件：（3）授权委托人、项目总监理工程师均为本单位正式职工，且项目总监理工程师不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理；（2）企业的资质类别、等级和项目总监理工程师注册专业、资格等级符合国家有关规定；（1）有独立订立合同的能力；以下条件属于资格审查的必要合格条件：（2）拟派本项目监理人员专业以如下描述为准：①国家注册监理工程师证书专业以注册专业或注册证书所载所学专业为准；②专业监理工程师证书专业以培训合格证书所载所学专业或培训专业为准；③监理员证书专业以培训合格证书所载所学专业为准；④证书上未注明专业的，以毕业证书所学专业为准。a、项目总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）⑥拟派本工程的项目总监理工程师在投标截止时间之时必须满足下列条件：④拟派的项目总监理工程师及专业人员必须为投标企业正式人员（需提供与企业签订的有效劳动合同及社保机构出具的投标企业为其缴纳至2022年4月至2022年9月的连续6个月的养老保险缴纳证明）。③本工程不接受联合体方式申请的资格审查；②企业的资质类别、等级和项目监理部人员专业、资格等级符合招标公告要求；①具有独立订立合同及履行合同的能力；⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（5）投标人不得存在下列情形之一：四、如愿意参与本项目的投标，请申请人于2022年11月17日09时30分前，到江苏省南通市江成路1088号苏锡通科技产业园区1号楼1360开标室。（7）本次招标不接受联合体投标。（6）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；七、招标文件的获取3、商务标肆份，其中正本壹份、副本叁份。2、技术标文件肆份，其中正本壹份、副本叁份；1、资格审查文件肆份，其中正本壹份、副本叁份；六、投标文件分数五、投标保证金：本工程投标保证金5000元，递交形式：现金（用信封或档案袋密封带至开标现场），不接受其他任何形式。联系人：丛灵电话：0513-86800017地址：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇招标人：南通市通州区张芝山镇人民政府九、在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参与公共资源现场交易活动的人员，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记和体温检测，自觉服从和配合现场工作人员调度安排。交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。现场递交资料时请自行携带签字笔。八、评标办法：综合评分评标办法（具体评标办法详见招标文件）。投标单位请自行通过南通苏锡通科技产业园区网站（http://www.stpac.gov.cn/）、南通佳润控股集团(www.ntjrgroup.com）、中国招标投标公共服务平台(cebpubservice.com)下载招标文件。第一章投标须知及投标须知前附表2022年11月4日南通市通州区张芝山镇人民政府联系人：陈芳敏电话：13814618609地址：崇川区中新一路4号蓝鸟1号楼A1区5楼招标代理机构：江苏建博工程管理咨询有限公司工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。1、本工程监理招标范围（一）监理工程概况：一、总则投标须知前附表序号内 容 规 定1工程名称：张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理工程地点: 南通苏锡通科技产业园区张芝山镇茶花路以北、槐杨路以东工程规模: 总用地面积6793m2，总建筑面积4673平方米，设计规模12班，项目总投资约1880万元。质量：合格监理施工服务期：自工程施工前期准备阶段至保修阶段。2委托监理业务范围（应包含但不限于以下内容）:工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。3招标预备会：不组织，由投标人自行踏勘现场4资金来源：自筹投标保证金数额：人民币 5000 元 ；（递交形式：现金，不接受其他形式递交的投标保证金；投标保证金须用信封或档案袋密封带至开标现场）投标人提供的履约担保金额为合同价款的 10% 。履约保证金的缴纳：履约保证金须在中标通知书签发后7天内缴纳提供，如履约保证金未按期缴纳，乙方同意按每延期一天缴纳5000元滞纳金，并同意该笔款项在第一次付款时从监理款中扣除。如中标通知书签发后17天内仍未缴纳提供的，乙方自愿放弃中标资格，并按投标保证金金额赔付甲方。5招标有效期：投标文件递交截止日后 45 日内有效。投标文件份数：正本壹份，副本贰份。6截止时间：2022年11月17日09时30分投标文件递交地点：江苏省南通市江成路1088号苏锡通科技产业园区1号楼1360开标室7开标时间：2022年11月17日09时30分开标地点：江苏省南通市江成路1088号苏锡通科技产业园区1号楼1360开标室8招标代理单位：江苏建博工程管理咨询有限公司地址：崇川区中新一路4号蓝鸟1号楼A1区5楼联系人：陈芳敏电话：13814618609邮箱：153094908@qq.com（二）投标单位条件4、现场条件：地质勘查已完成，已具备施工条件。3、按照《中华人民共和国招标投标法》及江苏省相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定监理单位。（2）有关国家及地方法律法规；（1）《中华人民共和国招标投标法》；2、招标依据：拟派项目总监理工程师及专业监理人员最低要求（年龄均须在60周岁以下）：4、监理机构人员配备要求3、本工程不接受联合体方式的投标。2、拟派驻的总监资质要求：国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监。1、投标人资质类别和等级：工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级及以上资质；持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得独立法人资格。岗位人员要求持证上岗要求总监工程师1名国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监。专业监理工程师1名1、具有国家注册监理工程师执业资格证书或专业监理工程师业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业监理员1名具有监理员及以上执业资格或监理员业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业以上监理人员中至少有 1 名见证取样人员，并具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》（如没有，则需另增加 1 名见证取样人员）总计3名（四）现场考察及答疑2、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。1、投标人在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。（三）投标费用（2）拟派本项目监理人员专业以如下描述为准：①国家注册监理工程师证书专业以注册专业或注册证书所载所学专业为准；②专业监理工程师证书专业以培训合格证书所载所学专业或培训专业为准；③监理员证书专业以培训合格证书所载所学专业为准；④证书上未注明专业的，以毕业证书所学专业为准。注：（1）以上人员配备为最低限度要求，中标后监理单位必须无条件接受招标人因现场情况和工程进度的要求增加或更换监理人员。中标后，上述所有人员配置不得随意更换，确需更换须经建设单位或相关主管部门认可后，方可变更。1、招标文件包括下列内容：（五）招标文件包括本文件及所有按第（六）、（七）条发出的修改澄清通知。二、招标文件内容、澄清及修改3、投标人对招标人提供的招标文件所做的推证、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件的任何推证和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。投标人应认真检查招标文件是否齐全，如有遗漏，请于本招标文件发放之日起2日内向招标单位索取，否则责任自负。2、投标单位需要招标单位解答的问题，对招标文件有疑问需要澄清的，应当以书面形式向招标人提出。1、投标人可对工程现场和周围环境进行考察，以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料，考察现场的费用由投标人自负。招标单位对投标人进行的现场考察给予必要的协助和配合。2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。第五章投标文件格式第四章评标办法第三章技术标准、规范、规程第二章合同条款第一章投标须知及投标须知前附表2、投标人在收到招标文件修改通知后应立即以书面方式告知招标人予以确认。1、在招标截止日期前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。（七）招标文件的修改2、投标人对招标人提供的招标文件所做的推证、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。投标人应认真检查招标文件是否齐全，如有遗漏，请于2022年11月7日17时前向招标人索取，否则责任自负。1、要求澄清招标文件的投标人，应在2022年11月7日17时前以书面方式向招标代理单位提出要求澄清的问题（不署名发送至153094908@qq.com，发送后请电话与招标代理确认）。招标人以书面形式予以解答，并分发给所有获得招标文件的投标人。（六）招标文件的澄清3、根据本工程规模，投标人在确定报价时，应充分考虑到本工程施工作业难度和问题。必须保证监理工作的顺利进行，确保工程质量。2、所有根据合同或其它原因，截止到投标文件递交截止日前，应由投标人支付的各类税费和其它应捐税都要包含在投标人提交的监理收费中。1、投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务及招标服务所需的全部费用，含质量保修期间的监理费用。（八）投标报价三、投标报价3、为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。（十）投标文件应包括下列各项内容（部分格式详第五章）四、投标文件（九）投标报价要求：本工程招标控制价为监理费率2%，高于或等于招标控制价的报价将作无效标处理。监理费结算价=监理费率*工程结算审定价（工程结算审定价由招标人指定的审计部门出具），但本项目最终监理总费用不超过30万元，超出部分作为让利不予支付。6、本工程按监理费率报价，监理费结算价=监理费率*工程结算审定价（工程结算审定价由招标人指定的审计部门出具）。工程总投资暂估约人民币1300万元，结算时以工程结算审定价为结算基数。5、本工程施工进度应按照工地例会时的进度安排严格执行，因承包人原因导致的工期延误，发包人有权予以处罚，造成的一切损失由承包人自行承担。4、本工程工期从工程开工至整个工程竣工验收保修期结束为止，监理必须无条件配合甲方的工作，不得以任何形式增加监理费。（5）资格证明材料：企业营业执照、资质证书、拟派总监注册证书、拟派监理人员注册证书、职称证、毕业证等；（4）本工程拟用监理人员一览表；（3）投标人基本情况一览表；（2）授权委托书（如有授权）；（1）法定代表人身份证明书；10.1资格审查文件包含内容：（1）投标函；10.3商务标包含内容：（1）“技术投标文件”中所须提供的材料。具体详见评标方法及标准技术标的相关要求，所有材料须加盖投标单位公章。10.2技术标包含内容：具体详见第二章《资格审查的必要合格条件》（5）诚信承诺书。2、未中标单位的投标保证金（现金）在评标结束宣布中标候选人情况后当场予以退还。1、投标人必须按照前附表第5项规定在开标前将投标保证金现金递交给招标人代表查验收缴，中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期满后30天内继续有效。（十二）、投标保证金（十一）投标人必须使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。注：以上要求的材料必须如实提供，一经发现有弄虚作假行为，立即取消中标资格，如已签订合同的，招标人有权终止合同。（2）用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表。五、投标文件的密封和递交4.4在招投标过程中，凡弄虚作假的。4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；4.1放弃中标项目的；3、投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：5、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。3、所有投标文件都必须密封。投标人可将投标文件正副本统一密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。2、本工程采用综合评估法评标办法，投标文件应密封并在封袋上写明招标人名称、工程名称、投标人名称。1、投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。投标人应准备肆份完整的投标文件，其中正本壹份，副本叁份，资格审查文件、技术标和商务标应分别单独密封，并标明“正本”或“副本”字样，正本和副本若差异，概以正本为准。（十三）投标文件的密封与标志（十五）投标文件的修改与撤回4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。2、招标人可以按本招标文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件注明收到的日期和时间。（十四）投标截止时间3、开标后，直到发出中标通知书为止，所有涉及投标文件审查、澄清、评价或比较的信息、授标意向以及评标报告送审等情况都不应向投标人或评标工作无关的其他人泄露。2、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，方可进行下一步开标程序。1、开标会按投标须知前附表中规定的时间、地点举行，开标由招标代理单位主持，邀请所有投标人参加。（十六）开标六、开标、评标、定标投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；4、招标文件未明列的无效标条款,不得作为否决投标、判定无效标的依据。投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：（11）未按招标文件要求提供投标保证金的；（10）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（9）投标报价低于成本，或高于招标文件设定的最高投标限价，或应依法实行政府指导价的工程超出国家规定的浮动幅度的；（8）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格预审时不一致的；（7）投标人名称与资格预审时不一致，且未提供有效证明的；（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；（17）不符合招标文件有关暗标要求的；（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；（15）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；（14）投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；（13）项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；本工程采用综合评估法评标办法。具体评标办法详见招标文件第四章。2、评标标准与方法在招标人的领导和监督下，评标委员会在前附表规定的地点组织进行评标。1、评标工作（十七）评标（18）投标文件组成不符合招标文件要求的。七、授予合同（二十）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标书将作废标处理。2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（十八）投标文件的澄清拟签定的合同条款4、若中标人不能按本须知本条第3、条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝签订合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。3、合同协议书签署之前3天内，中标人应按本须知前附表第4项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金、支票。2、中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订监理合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不与招标人订立合同的，或中标单位提出其他要求致使合同无法签订的，招标人有权重新选择中标人，原中标人投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。（二十一）中标第一部分协议书国家工商行政管理总局制定住房和城乡建设部（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同2.工程地点：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇茶花路以北、槐杨路以东1.工程名称：张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。监理人（全称）：委托人（全称）：南通市通州区张芝山镇人民政府1.协议书；三、组成本合同的文件协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。二、词语限定4.工程概算投资额或建筑安装工程费：约1880万元。3.工程规模：总用地面积6793m2，总建筑面积4673平方米，设计规模12班，项目总投资约1880万元在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件也是本合同的组成文件。6.附录。5.通用条件；4.专用条件；3．投标文件；2.中标通知书；2、相关服务酬金：含在监理酬金中。其中：监理费结算价=监理费率*工程结算审定价（工程结算审定价由招标人指定的审计部门出具），但本项目最终监理总费用不超过30万元，超出部分作为让利不予支付。本工程监理费费率为%，暂定合同价为人民币（大写）：（小写：￥元。）五、监理酬金（监理服务收费，下同）四、相关人员组成岗位姓名身份证号专业注册号总监理工程师专业监理工程师专业监理工程师监理员监理员总计名六、期限（5）其他相关服务酬金：含在监理酬金中。（4）保修阶段服务酬金：含在监理酬金中。（3）施工阶段服务酬金：含在监理酬金中。（2）施工准备阶段服务酬金：含在监理酬金中。（1）勘察阶段服务酬金：/。1.订立时间：年月日。八、合同订立2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。七、双方承诺1.监理期限：自施工准备阶段至保修期。授权的代理人：（签字）授权的代理人：（签字）法定代表人或其法定代表人或其住所：住所：委托人：（盖章）监理人：（盖章）3.本合同一式捌份，正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，双方各执肆份。2.订立地点：。1.1定义1.定义与解释第二部分通用条件电话：电话：账号：账号：开户银行：开户银行：1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。（1）协议书；1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2解释1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。2.监理人的义务双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。（4）通用条件；（3）专用条件及附录A、附录B；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1监理的范围和工作内容（9）审核施工分包人资质条件；（8）检查施工承包人的试验室；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（2）与工程有关的标准；（1）适用的法律、行政法规及部门规章；2.2.1监理依据包括：2.2监理与相关服务依据2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3项目监理机构和人员2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。（3）工程设计及有关文件；（3）涉嫌犯罪的；（2）有违法行为不能履行职责的；（1）严重过失行为的；2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4履行职责2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。（6）专用条件约定的其他情形。（5）严重违反职业道德的；（4）不能胜任岗位职责的；2.5提交报告2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。3．委托人的义务监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。2.7使用委托人的财产在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.6文件资料监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3提供工作条件委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.2提供资料委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.1告知在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.5委托人意见或要求委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.4委托人代表3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。4.1监理人的违约责任4.违约责任委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。3.7支付委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.6答复4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2委托人的违约责任4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。5.支付因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。4.3除外责任4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.3支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.2支付申请除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.1支付货币6.2变更除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.1生效6.合同生效、变更、暂停、解除与终止委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。5.4有争议部分的付款6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3暂停与解除6.4终止6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.1协商7.争议解决（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。（1）监理人完成本合同约定的全部工作；以下条件全部满足时，本合同即告终止：8.1外出考察费用8.其他双方均有权不经调解直接向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3仲裁或诉讼如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.2调解8.4奖励经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.2检测费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.7通知双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.6保密监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.5守法诚信监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。1.定义与解释第三部分专用条件监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。监理人对其编制的文件拥有著作权。8.8著作权本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。2.1.1监理范围包括：项目前期准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理(包括但不限于：桩基、地下及地上主体结构、装饰(含精装修)、强电、弱电、消防、给排水、污水处理、变配电、通风、空调、智能化、电梯、泛光照明、标识标牌、景观绿化、操场、室外配套及材料设备采购等）。对工程进行质量、进度、成本三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理，组织协调施工现场各方关系。2.1监理的范围和内容2.监理人义务1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：A、协议书（含委托人与监理人签订的补充条款）；B、中标通知书；C、招标书及其附件；D、专用条件；D、通用条件；E、投标文件。1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2解释（4）监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图。协助组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；（3）审查督促承包单位施工管理制度、质量管理、安全管理和质量保证体系，确保体系（及制度）的建立、健全和实施。负责施工现场的安全生产管理工作，按市文明工地要求进行管理，督促检查并考核施工单位安全防护措施及设备满足施工要求。（2）审核承包单位的各项施工准备工作；（1）审核承包单位施工组织设计和施工方案，并督促检查承包单位按规范、规程、标准及图纸进行施工。2.1.3监理工作内容除通用条款中规定的内容外，还包括以下内容：2.1.2同时本项目监理须协助业主处理：在委托人授权范围内履行工程项目开始至缺陷责任期结束的建设全过程、全方位项目管理，包括但不限于：基本建设程序相关前期手续办理、总投资控制、全过程成本控制、设计工作（施工图优化及各专项设计）管理、招标采购管理、造价咨询管理、合同管理、资金支付管理、计划管理、施工现场管理及保修期管理等。（10）分部、分项工程质量签证，组织基础、结构中验和竣工预验收，并提出工程质量评估报告，协助委托人组织竣工验收，办理竣工资料备案手续；（9）按时向委托人提供形象进度报告，每月向委托人提交监理月报；（8）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；（7）复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证；并对竣工结算进行完整与复核性审查；（6）实施施工单位的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作，对各类变更、材料调价、新增工程量进行询价及审核；（5）审核承包单位提出的分包单位的资质；2.2监理与相关服务依据(15)协助委托人做好所有标段施工招标及材料设备采购等工作。（14）应对工程竣工施工资料审核并对竣工结算进行完整与复核性审查；（13）应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，督促施工单位完成资料的归档工作；并做好巡查记录，监督承包单位不得违反安全管理的规定进行施工。如承包单位发生安全事故，监理单位视情况承担相应责任；（12）负责竣工图和各项工程相关资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；（11）按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量。负责施工工序过程中的质量控制，对重要工序和关键部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录。（2）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换监理人员的要求，且发生一次，由监理人向委托人支付监理酬金20%的违约金，直至解除本合同：（1）若委托人在监理工作过程中发现总监理工程师不能胜任该职务，则委托人有权要求监理人更换总监理工程师，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监理工程师，否则监理人必须支付委托人违约金人民币10万元，监理酬金按50%计算。2.3.4更换监理人员的其他情形：除重大疾病等非监理人过失或其他法定情形外，监理人不得更换总监理工程师及其他监理人员。除如因非监理人的原因需更换人员，同时征得委托人书面同意外，须向委托人支付违约金（更换总监理工程师人民币20万元/人·次，更换专业监理工程师10万元/人·次，更换其他监理人员2万元/人·次）。中标后，实际到岗人员须与投标时提供的人员一致，否则按前述规定支付违约金。2.3项目监理机构和人员2、监理工作依据：（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；（2）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（4）本工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；（5）经业主认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；（6）业主签发的工程监理委托书；（7）国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。2.2.1监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。F、向承包人介绍施工作业人员；E、接受承包人请吃或娱乐活动；D、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；C、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；B、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；A、监理人员资历和能力不足以胜任所承担的职责时；2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经发包人同意。在涉及工程延期0天内和（或）金额0万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.2委托人对监理人的授权范围：监理人或其任何人员无权未经委托方书面同意而对工程范围、工程质量、工期、材料价格或数量、工程价款、违约责任、资料提供等作出认定、确认或处分、变更、设立义务或放弃权利。否则，因此给委托方造成损失的，由监理方全额赔偿并向委托方承担违约金，违约金为合同监理价的2倍。监理人确认其违反本条所应承担的损失赔偿责任、违约责任，不受合同监理费总额的限制，按照本条约定严格履行。2.4.1对监理人的授权范围：对本工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内委托人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出委托人授权之外的职权。2.4履行职责G、向承包人介绍材料供应商。3.委托人义务监理人应在本合同终止后5天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：由委托人当场验收。附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。2.7使用委托人的财产监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）开工前监理人应向委托人报送3份委托的总监理工程师、监理机构主要人员、监理规划，得到委托人的批准后实施。（2）每周报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给委托人。（3）每月底前报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、每月初报经总监签认的上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总、上月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给委托人。2.5提交报告4.1监理人的违约责任4.违约责任委托人同意在三天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。3.6答复委托人代表为：。3.4委托人代表5.1支付货币币种为：人民币。5.支付4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：/。4.2委托人的违约责任赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价+直接经济损失。4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：最终监理费以南通市苏锡通园区有权审计部门或委托人指定的审计机构出具的最终审定结算价为准。如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现南通市苏锡通园区有权审计部门或审计机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，委托人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意委托人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在委托人发出退款通知的10日内向委托人支付退款及利息。承包单位申请付款的程序应符合发包人的财务规定，并出具相应金额的增值税专用发票。因甲方目前采用按季度集中统一付款，甲方审批付款需相关文件资料及一定的工作时间，乙方应配合甲方的付款时间及流程并出具付款所需文件资料。乙方对上述情况已明确知悉且不得要求甲方赔偿因付款迟延造成的资金占用利息或其他任何可能的损失。由于新型冠状肺炎疫情的影响，监理人因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。关于付款周期的约定：工程全部竣工验收合格付至合同金额的60%，综合竣工验收合格且审计结束后监理费支付至监理费结算价的80%，工程综合竣工验收满两年后且全部工程审计结束后付至监理费结算价95%，余款待工程综合竣工验收满5年后付清（以上付款均不计息）。5.3.1正常工作酬金的支付：5.3支付酬金6.2变更本合同生效条件：监理人交纳履约保证金，且委托人、监理人签字盖章后。6.1生效6.合同生效、变更、暂停、解除与终止关于履约保证金退还程序：工程竣工后，施工单位未发生违约情况，由承包人附竣工验收证明，向工程部提出予以办理履约保证金退款手续。投标人提供的履约担保金额为合同价的10%。履约保证金须在中标通知书签发后7天内缴纳提供，如履约保证金未按期缴纳，乙方同意按每延期一天缴纳5000元滞纳金，并同意该笔款项在第一次付款时从监理款中扣除。如中标通知书签发后17天内仍未缴纳提供的，乙方自愿放弃中标资格，并按投标保证金金额赔付甲方。7.3仲裁或诉讼本合同争议进行调解时，可提交当地建设部门进行调解。7.2调解7.争议解决6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.2检测费用8.其他（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：委托人申明的保密事项和期限：/。8.6保密合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：/。8.4奖励委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.3咨询费用9.1人员管理9.补充条款监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人同意。8.8著作权第三方申明的保密事项和期限：/。监理人申明的保密事项和期限：/。9.2.1监理人应全面深入地了解设计要求、意图、建造标准、正常施工功能要求，审核总平规划及方案设计文件、初步设计文件、设计图纸、设计概算，不得出现功能性及完备性遗漏，此外根据本项目的特点，设计成果必须控制单方造价、确定材料档次，满足委托人要求，同时需凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，向委托人提出改进意见，避免后期进行设计调整，造成委托人投资增加。9.2设计管理9.1.4监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。9.1.3现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则监理人必须支付给委托人人民币2000元/次的违约金。9.1.2投标文件中承诺的总监理工程师及其他监理工程师驻现场时间每天不少于8小时，每周不少于6天，总监理工程师离开现场必须得到委托人同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现总监理工程师或其他监理人员未经委托人同意离开施工现场，则监理人必须支付给委托人人民币10000元/次·人的违约金。若本项目监理人员未经委托人同意而离开施工现场的情况有5次及以上的，则监理人除须支付违约金外，另需额外支付人民币100000元；超过10次的，委托人有权要求监理人更换监理人员，且所换监理人员的资质及业绩条件必须等同于或高于原监理人员，同时监理人必须支付委托人违约金（项目总监理工程师人民币5万元/人·次、专业监理工程师人民币2万元/人·次、其他监理人员人民币1万元/人·次）。9.1.1总监理工程师不得同时兼任其他项目的总监理工程师，否则监理人必须支付委托人违约金人民币5万元整，同时委托人有权解除合同。9.3前期及报批报建手续管理。9.2.6如施工过程中有未经委托人同意的设计调整，造成委托人投资增加，除扣除全部履约担保额、按照承诺书相应扣除监理费外，委托人有权给予监理人每次人民币1-10万元的违约金处理。9.2.5监理人员应及时准确审查设计变更，对承包人提出的设计变更，准确把握必要性及准确性，并及时报委托人备案审批。对委托人提出的设计变更，及时给予专业意见。监理人无权独立发起变更设计图纸。9.2.4监理人员应熟悉及消化各阶段及专业图纸，了解设计要求、意图。协助组织设计交底、施工图纸会审。9.2.3监理人应督促承包人及时进行各阶段及专业设计。督促承包人及时按照相关政府部门要求办理图纸报批手续，督促承包人按照相关审查意见进行修改及施工。9.2.2监理人应对地质勘察过程进行监理，对地质勘探成果初步审核。9.4.1监理人应对承包人在施工场地的工作人员进行安全监督教育，并做好巡查记录，监督承包人不得违反安全管理的规定进行施工。如承包人发生安全责任事故，监理单位须按附录E监理目标考核承诺表的规定向委托人支付违约金。9.4安全文明管理9.3.4监理人应协助委托人办理与承包人之间物业管理的移交手续、承包人的物业管理公司与新任物业管理公司或业主委员会的移交手续。9.3.3监理人应协助委托人办理各项报批报建及组织竣工验收。9.3.2监理人应督促承包人及时办理各项报批报建及竣工验收备案手续。9.3.1监理人应根据委托人要求，督促承包人进行临水、临电、临时道路等的施工，为工程开工做施工准备。9.8履约保证金或履约保函：本工程履约保证金或履约保函金额为合同金额10%的履约保证金或合同金额10%的履约保函（保函仅可为银行保函，保函有效时间不低施工工期）。9.7监理人应每周至少进行一次质量、安全文明检查，每月至少进行一次进度、资料检查，并形成书面报告，报委托人。9.6所有监理人应支付给委托人的违约金、赔偿金，委托人有权在监理报酬中直接扣除。同时，监理人应当保存监理过程中的所有往来资料，并确保完整、真实、规范、合法，在发生纠纷时，若因监理人资料有瑕疵，而不被仲裁或司法机关采纳，相应损失（包括承包人提出的索赔、委托人主张而未获支持的权利、聘请律师发生的费用等）由监理人承担。9.5监理资料由监理人在项目实施过程中直接形成，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归档的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人二份，否则须向委托人支付5万元的违约金，同时监理人应在委托人规定的时间内完成此项工作。9.4.2按照江苏省文明工地要求，督促施工单位做好文明施工、扬尘控制等各项工作，如经检查施工单位存在文明施工问题，监理单位须按附录E监理目标考核承诺表的规定向委托人支付违约金。（4）未按委托人要求及时提交竣工结算资料，除竣工结算资料履约保证金不予退还（占履约保证金的10%），另每延期一天，扣减监理费2000元。（3）发生人员伤亡事故的，除安全履约保证金不予退还外（占履约保证金的30%），同时承担由此带来的一切损失和费用；（2）未能完成合同质量标准要求的，除质量履约保证金不予退还外（占履约保证金的30%），同时承担由此带来的一切损失和费用。（1）未能按时完成工程，交付工程验收，除工期履约保证金不予退还外（占履约保证金的30%），同时承担由此带来的一切损失和费用。9.8.1、监理人违约时，对履约保证金的处理：履约保证金须在中标通知书签发后7天内缴纳提供，如履约保证金未按期缴纳，承包方同意按每延期一天缴纳5000元滞纳金，并同意该笔款项在第一次付款时从监理款中扣除。如中标通知书签发后17天内仍未缴纳提供的，承包方自愿放弃中标资格，并按投标保证金金额赔付发包方。9.11监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，监理人应将按监理合同价的10%向委托人支付违约金；若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，监理人除按监理合同价的15%向委托人支付违约金外，委托人可以单方解除本合同。9.10若监理人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，监理人应按20000元/次向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权单方解除本合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。9.9当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。（2）竣工结算资料履约保证金在按委托人要求提交竣工结算初审并送审计后一周内退还（不计息）。（1）工期、质量、安全履约保证金在实现目标考核任务后，工程竣工验收合格后一周内退还（不计息）。9.8.2、履约保证金退还时间：9.17监理人应熟悉工程设计文件,参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议，除非经招标人审批同意以外，监理人无权变更设计图纸。9.16监理人拟用于现场的检测设备必须与投标文件一致，未经委托人同意不得随意更换。9.15监理人员应严格遵守《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），认真履行各自的职责，并做好监理记录。对关键部位、关键工序的施工过程实施旁站监理，对施工全过程进行跟踪监理，及时发现施工中存在的安全、质量等问题并督促承包人进行整改。如遇夜间施工，监理人必须安排监理人员进行夜间值班。9.14在工程施工期间，总监理工程师及其他监理人员均需专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，否则委托人有权终止合同。9.13因监理人指示不当、不及时，导致委托人损失的，由监理人承担。9.12监理人应采取切实措施，确保完成投标时承诺的考核目标，并按招标文件规定提交履约保证金或履约保函。监理人不能实现监理大纲目标时，同意自动放弃全部履约保证金或履约保函。9.23经委托人抽查存在明显质量、进度问题的，除要求监理人督促施工单位整改外，监理单位须按附录监理目标考核承诺表的规定向委托人支付违约金。9.22若总监理工程师及其他监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理费的5%～50%，情节特别严重的，扣减全部监理费用。9.21监理人应根据工程监理需要，按委托人的要求适时额外增加相应专业监理人员。若监理人在工程监理过程中，未按委托人的要求及时增加专业监理人员的，监理人应按每人每天2000元向委托人支付违约金，直至监理人增加专业监理人员到场监理为止。9.20监理人投标时提供的所有证书以及派驻本工程的监理人员所持的证件证书（身份证、学历、职称、执业资格等）必须是合法有效的。如有弄虚作假，委托人有权直接解除合同，且已发生的监理费用不予以支付。9.19本工程所有监理人员的注册证书原件必须交委托人保存，工程竣工验收合格后退还。9.18监理人在工程监理过程中必须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备。监理人应设专人收集、管理监理文书资料，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求。监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。A-3保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知委托人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。A-2设计阶段：/。A-1勘察阶段：/。附录A相关服务的范围、内容和价格9.25若总监理工程师及其他监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理费的5%～50%，情节特别严重的，扣减全部监理费用。9.24监理人员各阶段派驻计划应在合同签证后一周内报委托人审核确定，且需满足附表对监理人员的进场配置要求。B-2委托人提供的房屋B-1委托人派遣的人员附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。名称数量工作要求提供时间1. 工程技术人员 ///2. 辅助工作人员///3. 其他人员///名称数量面积提供时间1. 办公用房///2. 生活用房///3. 试验用房///4. 样品用房///用餐及其他生活条件由监理人自行解决1、工程监理人员配备标准如下：附录C人员配备要求B-4委托人提供的设备B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1. 工程立项文件1开工前十天2. 工程勘察文件1开工前十天3. 工程设计及施工图纸2开工前十天4. 工程承包合同及其他相关合同1开工前十天5. 施工许可文件1开工前十天6. 其他文件1开工前十天名称数量型号与规格提供时间1. 通讯设备由监理人自行解决2. 办公设备由监理人自行解决3. 交通工具由监理人自行解决4. 检测和试验设备由监理人自行解决岗位人员数量专业持证上岗要求备注总监理工程师 名房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格专业监理工程师 名房屋建筑工程专业监理员 名房屋建筑工程专业监理员执业资格总 计 名(不含总监)以上为监理人员配备最低配置要求，（5）如招标人压缩项目总工期，招标人有权要求投标人增派相关专业监理工程师及监理员（增派人员进场前按（4条）要求执行），投标人不得有任何异议。（4）进场前招标人有权对拟派总监、专业监理工程师、监理员进行约谈，约谈时相关人员应携带各类执业证明材料及与本项目类似工程业绩合同原件供招标人审核；若约谈中招标人认为拟派专业监理工程师、监理员不满足本项目的要求，招标人有权要求投标人更换相应人员（更换人员要求不得低于招标文件的要求），投标人不得有任何异议，同时执行合同向招标人支付违约金。(3)拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业要求：①国家注册监理工程师证书专业以注册专业或注册证书所载所学专业为准；②专业监理工程师证书专业以培训合格证书所载所学专业或培训专业为准；③监理员证书专业以培训合格证书所载所学专业为准；④证书上未注明专业的，以毕业证书所学专业为准。(2)表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门核发；如出现中标监理单位人员不到位或不满足工程进展要求的情况，招标人有权采取加大处罚力度、要求及时整改到位等措施，直至解除监理合同，并不支付任何费用；注：(1)根据江苏省住房和城乡建设厅【2017】第35号文结合工程实际情况，以上人员配备为最低限度要求，所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康，除总监理工程师年龄不得大于60周岁外。监理单位必须按招标人要求适时配备相应监理人员，并确保人员到位(人数不得少于上表要求，同时各阶段人数不少于【2017】第35号文规定要求)。当人员不能满足工程进展要求时，监理单位必须按现场要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员，否则招标人将扣除全部履约保证金，同时再参照人员不在场收取违约金，并在下次付款时扣除； 附录E 监理目标考核承诺表考核内容违约责任获奖要求根据甲方要求，本工程创优要求若为“鲁班奖或国家优质工程奖”的，最终非委托人原因或指令、不可抗力及国家政策调整致创优目标未能实现，扣除合同价款的2%。合同约定人员常驻现场除如因非监理人的原因需更换人员，同时征得委托人书面同意外，须向委托人支付违约金，更换总监理工程师人民币20万元/人·次、更换专业监理工程师10万元/人·次、更换其他监理人员2万元/人·次进行处罚。合同约定人员常驻现场监理人员未按照合同约定到岗（与备案人员不符）：按5万元/人•次进行处罚。合同约定人员常驻现场监理人员缺勤未履行请假手续的按5000元/人•次进行处罚。合同约定人员常驻现场如总监未按合同约定到岗被处罚超5次，或连续三天未请假不在场，甲方可以直接以通知函的形式取消合同。合同约定人员常驻现场未对施工单位管理人员进行考勤或考勤弄虚作假的按2000元/人•次进行处罚。监理日常工作前期报批报建手续、整体竣工验收、竣工验收备案证明、产权办理等按计划完成要求申报，按照确定的进度控制里程碑节点每逾期一天处罚2000元。但非委托人原因或指令、不可抗力及国家政策调整，由于进度滞后已对监理人进行的处罚，如后期的里程碑节点按期完成，前期处罚酌情减免。监理日常工作在规定时间内未完成《监理规划》、《监理实施细则》等相关资料报审的每逾期一天处罚1000元监理日常工作项目总监、专业监理工程师未按规定进行巡视检查且无巡查记录，按2000元/次进行处罚。监理日常工作监理人员在项目施工过程中，泄露与本工程有关的保密资料及信息，按3万元/次进行处罚。监理日常工作不执行委托人的意图和指令，扣除合同价款的5%。监理日常工作委托人发现监理人遗失项目施工过程中的重要文件资料的，按2万元/次进行处罚。监理日常工作未按时提交、上报《监理周报》、《监理月报》、《监理季报》、《监理半年报》、《监理年报》按5000元/次进行处罚。监理质量控制对施工组织设计、施工方案审查不严，未发现明显错误，按5000 元/项的处罚。监理质量控制建筑材料、构配件和设备使用或安装前未审查验收，按2000 元/次的处罚。监理质量控制未对分包单位进行审核，按2000 元/次的处罚。监理质量控制重点部位、关键工序未实施旁站监理，无旁站记录，按2000 元/次的处罚。监理质量控制未对施工质量进行平行检验，无平行检验记录，按1000 元/次的处罚。监理质量控制未对隐蔽工程进行验收，按1000 元/次的处罚。监理质量控制未对检验批、分部分项工程按规定进行质量验收，按1000 元/次的处罚。监理质量控制签发质量问题通知单无回复、无复查、无整改结果，按1000 元/次的处罚。监理质量控制对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚，按1000 元/次的处罚。监理质量控制受到建设行政主管部门通报批评，按20000 元/次的处罚。安全管理控制未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，按1000 元/项的处罚。安全管理控制未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证和特种作业人员操作证，审查无记录，按1000 元/项的处罚。安全管理控制未按规定对现场实施安全监理，发现安全隐患未采取有效措施，按5000 元/项的处罚。安全管理控制机械设备进退场、安装拆卸未进行审查，按1000 元/次的处罚。安全管理控制未按规定组织安全检查，对检查发现的问题未督促整改闭合，无检查台账，按2000 元/次的处罚。安全管理控制对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚，按2000 元/次的处罚。安全管理控制各级行政主管部门安全检查无不良记录：在各级行政主管部门的检查中发现存在重大安全隐患需停工整改、造成社会不良影响、记不良记录等每发现一次，处罚5万元整。安全管理控制无人员伤亡事故1、无论何种原因，每出现一次人员死亡事故，扣除合同价款的10%/次。2、由于监理人未能履责到位，对安全隐患未能及时发现、对发现的安全隐患未能及时下达整改指令并采取行之有效的管理措施出现的安全事故，扣除合同价款的1%/次。进度控制因监理失职造成窝工现象，按5000 元/次的处罚。进度控制未对现场实际进度与计划进度进行对比分析，按3000 元/次的处罚。进度控制实际进度与计划进度相差 5 天以上无纠偏措施，按5000 元/次的处罚。进度控制实际进度滞后未预警，按1000 元/次的处罚。投资控制设计优化（不得降低工程品质），成本节约率大于投资概算5%（不包含委托人原因或指令及国家政策性调整），若不能达到控制目标，扣除合同价款的1%。投资控制因监理人员失职或提供虚假签证造成不必要的投资增加，按1万元/次进行处罚。投资控制工程款支付审批不严，依据缺项、不真实，按1万元/次进行处罚。投资控制非委托人原因或指令及国家政策性调整，由于监理人管理、预控不力造成的施工中出现的索赔情况，按10万元/次进行处罚。投资控制签证审核不严，与施工单位恶意串通，提供虚假签证，按2万元/次进行处罚。投资控制签证初审价与最终核定价误差率超过5%时，扣除超出金额的10%。投资控制未在规定时间内对施工单位所提交的竣工结算资料（包含但不限于签证变更、竣工图等）进行审核与校对，若在正式结算审计过程中发现因监理单位对竣工结算资料审核与校对不严，对决算审计工作与进度产生较大影响的，视时情况严重程度扣除合同价款的1%~3%。配合结算审计工作在项目竣工结算阶段应充分配合结算审计单位进行结算审计工作，若因监理配合不充分导致影响结算审计准确性的，视时情况严重程度扣除合同价款的1%~3%。项目总结文件项目竣工验收后15天内，监理编制《项目工作总结》并经委托人审核确认，未完成的扣除合同价款的1%。注：本考核表与协议正文不一致处，以要求及处罚较严的为准。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：南通市通州区张芝山镇人民政府建设工程廉政责任书2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。电子邮箱：电子邮箱：电话：电话：委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)法定代表人或其法定代表人或其法定地址：法定地址：发包人：(公章)承包人：(公章)建筑施工安全监理协议书2022年月日廉政协议附表帐号：帐号：开户银行：开户银行：甲方：南通市通州区张芝山镇人民政府乙方：工程名称：张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理建设地点：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇茶花路以北、槐杨路以东建筑面积：投资额：1880万元结构形式：发包形式：包工包料中标时间：工期： 日历天监督单位负责人： 联系电话：甲方负责人： 联系电话：乙方负责人： 联系电话：说明：1、本表作为廉政协议的附表，一并填写。2、本表一式三份。1、工程名称：张芝山镇茶花路幼儿园新建工程监理一、工程概况：为了贯彻“安全第一，预防为主“的安全生产方针，落实建设工程安全生产责任，保证建设工程施工安全，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》等法律、法规、规范规定及要求，结合本工程具体情况，经协商签订本协议，双方均应严格执行。监理单位（以下简称乙方）：建设单位（以下简称甲方）：南通市通州区张芝山镇人民政府（工程监理单位）3、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。2、重伤事故频率控制为零。1、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。二、乙方管理目标：3、甲方委派：___________________全面负责本工程项目参建各方安全工作的开展；乙方委派工程项目总监理工程师____________为本工程项目的安全生产监理工作总负责。2、工程地址：南通苏锡通科技产业园区张芝山镇茶花路以北、槐杨路以东_⑵按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。⑴严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监督。三、甲方职责：6、重大危险源控制率达到100%。5、对施工单位监督、检查、考核完成率100%。4、施工现场内不发生火灾事故，治安事件，危险品中毒及食物中毒，防范措施达到100%。⑵结合本项目的实际情况，组织编制本项目的《项目安全监督方案》和《安全监理实施细则》，制定项目监理部的安全监理工作计划。⑴对所监理工程项目的施工安全监理工作负全面责任，组织全体项目监理人员学习安全生产方针、法律、法规及标准，认真贯彻执行安全保证体系。四、乙方职责：⑸组织对施工现场的安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。⑷组织召开安全生产会议，及时传达上级有关安全生产工作精神。⑶重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收。⑻审查施工单位的冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况。⑺审查施工单位的事故隐患应急救援预案的制定情况。⑹审查施工单位的起重机械设备、施工机具和电器设备是否符合规范要求，审查对大型机械设备投入使用前的验收手续。⑸审查施工单位的安全生产保证体系，安全管理规章制度，安全操作规程的制定情况。⑷严格对现场施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等进行审查，并审查安全管理组织机构、项目经理、施工工长、安全管理人员、特种作业人员的配备人员数量及安全资格培训上岗情况。⑶审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。⒁参加本工程项目发生安全事故的调查分析，积极配合上级主管部门的事故处理工作，同时应安排项目监理人员协助施工单位做好善后工作。⒀对本项目的一般安全事故或重大安全隐患，组织业主、施工单位和监理人员进行检查分析，按规定的事故及安全隐患处理程序执行，并做好记录。⑿组织本工程项目的业主、施工单位（含分包单位）、监理人员等各参建单位，按现行的法规、规范和标准，对本工程项目的安全生产情况进行定期检查、评定和不定期的检查，发现问题，应书面通知其整改，并对整改结果组织检查认定。⑾审查总承包与建设方，总、分包单位的安全、消防、临电安全协议。⑽审查对危险源项目如土石方开挖、模板工程、起重吊装、脚手架等专项方案及审批情况和需要提供的专家论证、审查的书面资料。⑼审查施工总平面图是否合理，办公区、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工场地、道路、排污、排水、防火措施是否符合规范要求,搭建的活动板房必须使用岩棉防火材料。1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。六、其他：因乙方监管不力致使施工单位发生不安全生产行为一次，视具体情形对监理单位罚款200—5000元；发生事故，罚款5000—20000元；发生人员伤亡，罚款20000—50000元；死亡1人，罚款50000元，以此类推。五、处罚办法：⒃编写安全月报及安全监理专题报告，整理安全监理资料（含影像资料），对当月施工现场的安全监理工作作出评述，安全监理月服应真实反映安全现状和安全监理工作状况，做到数据准确，及时上报建设单位安全监督管理部。⒂加强安全巡视，发现事故隐患及时下发整改通知书，要求施工单位整改，情况严重的应要求施工单位暂停施工，并及时报建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，工程监理单位有权对施工单位进行经济处罚。第四部分附件年月日代表签字：代表签字：甲方盖章：乙方盖章：3、本协议有效期自签字之日起至本工程项目竣工验收完毕后终止。2、本协议经甲乙双方签字后生效。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。(一)设计方面本合同监理服务内容：(三)施工方面3、其他相关业务。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。1、协助委托人进行采购招标。(二)采购方面5、其他相关业务。6、主持召开工地例会，并发布会议记录。依据施工合同进行管理，审核索赔报告，协调工程各方关系，公正地维护各方的合法权益。5、审查核实工程计量，控制工程费用，核实承包人提交的工程进度报表和工程变更引起的工程量变化，审核支付申请，由委托人确认后签发付款凭证。4、组织或参加施工图纸会审、设计交底，审查工程变更和有关施工工艺的改变，提出审查意见报委托人审批，在委托人批准后，监督承包人按变更方案实施。3、控制工程质量，检查承包人的质量保证体系及施工前的准备工作，对承包人提交的开工申请予以审查，签署工程开工令。检查与检验工程和建筑构件是否合格，按照“监理实施细则”督促承包人严格按照施工规范、验收标准、设计图纸进行施工，对不符合质量标准和不安全的作业责令承包人返工或停工。组织或参与工程事故调查，协助审查质量事故的处理方案及其补救措施，并检查处理结果。2、控制施工进度、对承包人提交的总进度计划进行审查，检查施工实际进度与施工计划进度的执行情况，如实反映实际进度与计划进度的偏差，并对有可能影响总进度计划的因素提请委托人采取措施，督促承包人按要求提出施工进度报表及必要的施工计划调整方案，并对工程施工过程进行详细记录。1、审查承包人提交的工程施工组织设计和技术方案，提出审查意见；检查承包人人员、机械设备的进场情况，组织有关方面向承包人移交工程控制点并校核承包人设置的测量控制网点或基线的准确性。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。11、组织分项分部和隐蔽工程验收，对分项分部和隐蔽工程的质量进行评定，组织工程初验，审核承包人提交的竣工资料和验收申请，协助委托人进行竣工验收，提交工程质量评价意见和监理工作报告，协助委托人审查竣工结算。10、施工安全控制。监督检查施工安全防护措施，审查承包人提交的安全措施方案并监督施工过程中安全措施的实施，保证工程现场施工的安全。9、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，由委托人确认后签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。8、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。7、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。（略）第三章技术标准、规范、规程14、其他相关工作。13、审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况，监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见，并签发缺陷责任期终止证书。（二）评审标准资格符合性评审—技术标开标及评审—商务标开标及评审—确定中标候选人。(一)开标、评标程序：本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：第一节综合评估法评标办法第四章评标办法（2）资格评审标准资格审查形式评审的评审因素和评审标准（1）形式评审1、资格符合性评审：评标委员会按形式评审因素和评审标准、资格评审标准、技术标评审标准、报价标评审标准、商务标评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查资料及技术标进行评审，并公布合格者名单。序号评审因素评审标准1投标人名称与营业执照一致2资格审查文件签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章3资格审查文件格式符合招标文件要求并附有需提供材料原件的扫描件注：业绩证明须同时提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、监理合同及竣工验收证明，以上三项证明材料缺一不可。总监理工程师发生过变更的，该业绩不予认可。（1）总监业绩（满分4分）：自2017年10月1日（以竣工验收日期为准）至投标截止日期止，拟派总监理工程师在投标企业任职期内，承担过类似公共建筑工程监理项目，并担任总监理工程师的，每有一个得2分，本项最高得4分；2、技术标评审（满分19分）（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件，且工期和质量标准满足招标文件的要求后方可参加技术标、商务标的评审。资格审查的必要合格条件序号项目内容合格条件提供的资料1法定代表身份证明书必须加盖单位公章。法定代表身份证明书2法人授权委托书（如有授权）①必须加盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章；②法人授权委托书必须有效。法人授权委托书（如有授权）3企业法人营业执照证照核发部门颁发的法人营业执照有效的企业营业执照4投标企业资质企业资质核准部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级及以上资质有效的企业资质证书5拟派总监资质1、国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监2、年龄须在60周岁以下有效的国家注册监理工程师证书、身份证等6拟派专业监理工程师等级1、1名：具有国家注册监理工程师执业资格证书或专业监理工程师业务培训合格证书2、房屋建筑工程专业3、年龄须在60周岁以下有效的执业资格证书或监理业务培训证书、身份证等7监理员等级1、1名：具有监理员及以上执业资格或监理员业务培训合格证书；2、房屋建筑工程专业3、年龄须在60周岁以下有效的执业资格证书或培训合格证书、身份证等8见证取样人员拟派监理人员中至少有 1 名见证取样人员，并具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》（如没有，则需另增加 1 名见证取样人员）有效的《工程质量检测见证取样人员岗位证书》9拟派监理人员均为投标企业正式员工（1）投标企业与项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员双方签订的有效劳动合同书；（2）投标企业所在地社保机构出具的由企业为总监理工程师、专业监理工程师及监理员缴纳养老保险的缴费证明；（3）拟派项目总监理工程师不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。（1）须提供投标企业与拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员签订的有效期内的劳动合同书；（2）社保机构出具的投标企业为总监理工程师、专业监理工程师及监理员缴纳连续6个月（2022年4月至2022年9月）的养老保险缴纳证明。10诚信承诺书诚信承诺书诚信承诺书（格式见后）特别说明：1、上述资格审查内容须提供清晰可辨认的原件的清晰复印件并加盖投标人公章，因提供的资料不清楚导致无法辨认的或漏项导致任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。2、拟派本项目监理人员专业以如下描述为准：①国家注册监理工程师证书专业以注册专业或注册证书所载所学专业为准；②专业监理工程师证书专业以注册证书或培训合格证书所载所学专业或培训专业为准；③监理员证书专业以培训合格证书所载所学专业为准；④证书上未注明专业的，以毕业证书所学专业为准。3、若在评审过程中，发现提供投标人存在资格审查材料弄虚作假行为的，其资格审查不通过，同时投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。4、如投标企业法人名称和法定代表人姓名等相关企业信息发生变化，请提供相关证明予以佐证，否则，资格审查不通过。③具有工程类高级及以上技术职称的，得2分。②具有国家注册监理工程师资格证书超过10年（含10年）的得2分；①具有一级建造师执业资格证书的，得2分；1）拟派项目总监理工程师资格（满分6分）：（2）项目管理机构（满分15分）竣工验收证明（竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。）需由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。c.具备一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，并应在个人签名处手写本人签名，提供的电子证书未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，视为不具备上述资格证书。b.执业资格年限以执业资格证书载明的“签发日期”为准。注：a.证书均需提供原件扫描件并加盖公章，未提供者不得分。证书均须注册在投标单位，否则不予计分。②专业监理工程师：具备一级建造师执业资格证书的得2分。①专业监理工程师：具备国家注册监理工程师执业资格且注册专业为房屋建筑工程得2分。2）拟派专业监理工程师资格（满分4分）（1）本工程招标控制价为监理费率2%，高于或等于招标控制价的报价将作无效标处理。3、商务标评审（满分81分）2）投标人在2020年度南通市建设工程监理企业信用综合考评中获得等级B得2分。1）投标人在2020年度南通市建设工程监理企业信用综合考评中获得等级A得5分；（3）企业信用（满分5分）：评委根据南通市住房和城乡建设局2022年1月25日公布的“关于公布2020年度全市建设工程监理企业信用综合考评结果的通知”（http://zj.nantong.gov.cn//ntsfgj/gggs/content/7b9836e7-b580-4a9c-80c4-d7468ee1154c.html）对各投标人的企业信用进行评审打分，具体如下：d.以上人员合同备案时须与投标时提供人员一致，未经招标人同意不得更换，实际到岗人员须与投标时提供人员一致，否则须向招标人支付相应数额的违约金。②评标基准价=A×K，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%、99%。①以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（若7≤有效投标文件＜10家时，则去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值A；若有效投标文件≥10家，则去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值A）；1）方法一：（3）确定评标基准价：以下二种方法中，在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准：（2）确定有效报价：低于招标控制价的报价为有效报价，高于或等于招标控制价的报价作废标处理。监理费结算价=监理费率*工程结算审定价（工程结算审定价由招标人指定的审计部门出具），但本项目最终监理总费用不超过30万元，超出部分作为让利不予支付。注：评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。③投标报价等于评标基准价的得满分81分；投标报价相对评标基准价每上浮1%扣0.2分，每下浮1%扣0.1分；不足1%的采用插入法，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。②评标基准价=A×Q1+B×Q2，Q2=1-Q1，Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%。B值是指最高投标限价。①以有效投标文件的投标报价算术平均值为A（若7≤有效投标文件＜10家时，则去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值A；若有效投标文件≥10家，则去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值A）；2）方法二：③投标报价等于评标基准价的得满分81分；投标报价相对评标基准价每上浮1%扣0.2分，每下浮1%扣0.1分；不足1%的采用插入法，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以实名书面方式向招标人提出。招标人作出答复前，暂停招标投标活动。相关异议经查证属实的，确对中标结果造成实质性影响，按第（三）条相关规定执行。（五）评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。（四）如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。（三）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评分采用百分制，总得分为各分项得分之和（投标人总得分=技术标得分+商务标得分）,总得分采用四舍五入法保留两位小数，由评标委员会按照总得分由高到低的顺序依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。如遇总得分相同时，以技术标得分高的单位排名在前，如技术标得分也相同的，则由招标人代表在监督人员监督下现场直接抽签的方式确定排名顺序。4、确定中标候选人：投标人：(盖章)招标人：（资格审查资料/技术标/商务标）投标文件工程第五章投标文件格式地址：单位性质：单位名称：一、法定代表人身份证明书日期：年月日法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)特此证明的法定代表人。职务：系：(投标人单位名称)姓名：性别：年龄：经营期限：成立时间：年月日（单位名称）（姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加（招标单位名称）的工程的监理投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。（投标人）的法定代表人，现授权委托本授权委托书声明：我（姓名）系二、授权委托书日期：年月日投标人(盖法人章)：日期：年月日法定代表：（签字或盖章）投标人：（盖法人章）单位：部门：职务：授权委托人：性别：年龄：授权委托人无转让权，特此委托。（四）贵单位的招标文件及其附件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。（三）如果我方中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，成立监理项目部，选派总监理工程师（姓名）等进驻施工现场实施监理合同。我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。（二）监理费率报价为%，并且该报价中已包含了维护及保修阶段的监理费用。（一）根据已收到的工程施工监理的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的监理任务，严格执行投标人所承担的责任和义务。：（招标人名称）三、投标函单位名称上级主管部门营业执照批准部门及证号资质等级及批准部门公司总人数全国注册监理工程师人数江苏省注册监理工程师人数管理人员人数监理岗位培训证人数其他人数单位领导情况姓名年龄职务职称从事监理工作年限公司荣誉或业绩公司优势备注：单位名称上级主管部门营业执照批准部门及证号资质等级及批准部门公司总人数全国注册监理工程师人数江苏省注册监理工程师人数管理人员人数监理岗位培训证人数其他人数单位领导情况姓名年龄职务职称从事监理工作年限公司荣誉或业绩公司优势备注：四、投标人基本情况一览表日期：年月日法定代表人或授权委托人（签字或盖章）投标人（法人盖章）：七、诚信承诺书六、用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表五、本工程拟用监理人员一览表岗位姓名性别年龄职称职务学历专业监理业绩资格证编号序号设备或仪器名称型号规格数量国别产地备注4.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。3.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目总监、专业监理工程师、监理员等及时到位，且全面负责工作。2.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。我方参加你方的（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：致：（招标人名称）年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖法人章）：
投标 / 标书制作要点（原创）
本工程 监理涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。南通市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
