商业楼招标公告（台州拓展不锈钢有限公司2022）
项目介绍
附件下载：
台州市拓展不锈钢新建6号商业楼项目（定稿）.doc
台州市拓展不锈钢新建6号商业楼项目（定稿）.doc
预算、图纸.rar
预算、图纸.rar
招标公告.pdf
招标公告.pdf
招标文件WORD：图纸：招标公告pdf：
下载附件：
https://jypt.zjwyztb.cn//upload/t_p_buyprojectnotice/202212/1670306434531007.pdfportal
https://jypt.zjwyztb.cn//upload/t_p_buyprojectnotice/202212/1670306434531007.pdfportal
台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目招标公告
发布时间：2022-12-06
项目编号：1670303884288003
招标单位：台州拓展不锈钢有限公司
代理机构：中冠工程管理咨询有限公司
中标机构：
截止时间：2022-12-26 14:30:00
招标项目：台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目项目编号：ZGTZZB2022-070招标文件台州市建设工程目录2022年12月联系人：戴艳燕联系电话：18968407875招标代理机构：中冠工程管理咨询有限公司（盖章）联系人：邵先生联系电话：13738697888招标人：台州拓展不锈钢有限公司（盖章）第六章技术标准和要求52第五章图纸51第四章合同条款20第三章评标办法15第二章投标人须知2第一章招标公告1第二章投标人须知（浙江伟邺门户网站，https://www.zjwyztb.cn/）（中国招标投标公共服务平台，http://www.cebpubservice.com/）详见网上招标公告。第一章招标公告第七章投标文件格式561.1.1根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况1.总则备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准投标须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：台州拓展不锈钢有限公司地址：路桥区横街镇泉井村联系人：邵先生电话 ：137386978881.1.3招标代理机构名称：中冠工程管理咨询有限公司地址：台州市椒江区东海大道358号4楼联系人：戴艳燕、陈金泉、王莎莎电话：189684078751.1.4工程名称台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目1.1.5建设地点路桥区横街镇泉井村1.2.1资金来源及出资比例集体100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建(含桩基)、钢结构、水电安装、消防等工程，具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。1.3.2工期要求不超过180日历天1.3.3质量要求合格1.4.1投标人资格条件和项目负责人资格要求投标人资质条件：同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标,但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）；项目负责人资格要求：建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效） 。1.4.2是否接受联合体投标接受1.5踏勘现场不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。1.6投标预备会不召开1.7分包不允许1.8偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料其他材料：1）电子招标文件；2）施工图纸电子文档（如有）；3）招标控制价（如有）；4）（*岩土勘察报告）（如有）。2.2招标文件的澄清投标人获取招标文件后，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，通过浙江伟邺电子交易系统(jypt.zjwyztb.cn)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在浙江伟邺电子交易系统(jypt.zjwyztb.cn)3.1.1投标文件组成1、资信标（对应投标人资质条件和项目负责人资格要求提供）：（1）有效的营业执照影印件；（2）有效的企业资质证书影印件或建设部四库平台、网站查询结果截图；（3）有效的安全生产许可证影印件；（4）联合体协议书（如为联合体投标）（格式见附件）（5）项目负责人简历表（格式见附件）； （6）有效的项目负责人建造师证书和三类人员B类证书影印件。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可只提供电子证书影印件或网页截图； （7）主要施工设备表（格式见附件）；（8）派驻本工程项目管理人员一览表（格式见附件）；（9）建设工程投标项目负责人在建自查表（格式见附件）；（10）台州市建设工程投标人资信分自查表（格式见附件）；（11）对应投标人资质条件和项目负责人资格要求，投标人认为应提供的其他证明文件的影印件；（12）建设工程诚信投标承诺书（详见格式）；（13）有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；（14）工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）或银行支票入账凭证的扫描件（仅用于投标保证金采用工程保函或银行支票形式递交的，现金形式递交的除外）；备注：电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交)。（15）对应评标办法应提供的材料。（如有）2、商务标：（1）投标函（详见格式）3.1.2投标文件份数、生成与提交1、电子投标文件通过投标工具生成加密。本项目的投标文件必须使用投标工具软件编制。投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。2、建议投标人准备“未加密投标文件”（浙江伟邺投标工具中可以下载）作为补救文件，若上传至交易平台的电子投标文件无法解密读取，则启用该文件。若上传交易平台的投标文件与备用未加密文件均不能读取电子投标内容或者上传的备用未加密文件与上传交易平台的文件时间戳不一致，按无效标处理。3、在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制，经交易平台确认因未使用最终版本的电子招标文件编制，导致投标文件无法解密或评审时，评标委员会可以否决其投标。3.1.3投标文件格式要求1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。2、投标文件所用的纸张必须采用A4幅面，图表可根据需要作适当扩展。3.2.1招标控制价、最高投标限价招标控制价： 6348659元；最高投标限价：5523333.33 元。(招标控制价×87%)3.3.1投标有效期90日历天（自投标截止日起计算）3.4.1投标担保1、担保金额：不低于 10 万元。2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保 险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行 汇票或现金支票。 （1）现金： ①投标人通过“浙江伟邺电子交易系统”取得相应的银行账号后支付，具体详见浙江伟邺门户网站“下载中心”栏目“保证金缴纳操作手册”。（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台）。②投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。③投标单位汇出账号必须是银行基本账户账号。（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函： ①电子保函：投标人可以通过“浙江伟邺电子交易系统”在线办理保险机构的电子保证保险保单；②纸质保函：银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）须在投标截止时间前提交；①递交方式（非电子保函系统）：采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)作为电子投标文件的组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交)。递交截止时间：同投标截止时间；投标截止时间详见招标公告。②工程保函受益人：台州拓展不锈钢有限公司； 工程保函投保人： （投标人名称）； ③工程保函的有效期自项目招标公告期间保函生效日起不少于一年； ④工程保函中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标人须知3.4.4”款中所列条款。 （3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）： ①投标人通过“浙江伟邺交易系统”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具保兑支票、银行汇票、 现金支票，带相应票据到浙江省台州市椒江区葭沚街道台州汽车客运总站三楼（浙江伟邺信息科技有限公司）财务窗口进行背书签章，再到浙商银行柜面办理入账手续，并在投标截止时间前提交投标保证金入账凭证，提交方式及地点、接收人、接收人联系方式与提交工程保函相同； ②以保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，应在投标截止时间前到指定账户。 3、注意事项： ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对； ③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到账时间为准；④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出； ⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88857799。3.5是否允许递交备选投标方案不允许3.6.2电子签章本工程为电子招投标，除联合体协议书采用线下盖章外，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。4.1.2递交投标文件地点电子投标文件递交至本项目浙江伟邺电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）。4.1.3是否退还投标文件否4.1.5投标文件递交要求本项目采用“远程不见面”开标方式，所有投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料；仅需在任意地点通过浙江伟邺不见面开标系统（kbxt.zjwyztb.cn）参加远程开标会议。2、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将规定格式的电子投标文件上传完毕，电子投标文件上传至浙江伟邺电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）。3、提醒：本项目采用电子招投标，投标人应在投标截止时间前准备好CA锁，用于解密，在线准时参加开标活动，未按时按规定进行解密的，作无效标处理。4.2.1投标截止时间详见本工程招标公告（以国家授时中心发布的时间为准）5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：详见招标公告（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程投标人将进行远程解密，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。5.2开标程序1、开标顺序：先进行资信标评审待资信标完毕后再进行商务标评审。（1）投标人对开标有异议的，应该在开标异议里提出，招标人（招标代理机构）应当场作出答复。（2）在规定的开标时间之后，即进入开标流程环节时，各投标人应在代理开启解密通道后1小时之内使用自身CA锁在kbxt.zjwyztb.cn选择响应项目进行电子投标文件解密。未在代理开启解密通道后1小时之内进行电子投标文件解密的或因投标人自身原因导致电子投标文件未成功解密的或超出解密规定时间解密电子投标文件的，均投标无效。如果解密失败，投标单位应在解密时间内提供在投标工具生成的未加密投标文件用于补救。原始电子标书作为招投标资料存档。（3）唱标环节，开标系统会显示电子标书中填写的唱标信息，请投标人在投标工具中填写投标报价时注意核对相关数据是否正确。若出现电子唱标显示的数据与该投标单位提供的电子标书报价不一致的情况，将被视为投标单位提供的投标文件中对同一招标项目有多个报价，评标委员会有权判定其为无效投标，责任由投标单位自行承担。（4）本项目的评标以投标人递交的电子投标文件为评标依据。除评标委员会在评标中需要投标人提供澄清材料以外，纸质投标文件都不作为评标的依据。（5）因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置软硬件、CA锁故障与错用、故意不在规定时间内完成解密、电子投标书编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”等投标人自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的，视为投标人放弃本项目投标。因招标人原因或招投标平台发生故障等其他非投标人原因，导致无法按时完成投标文件解密或开评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间。（6）若投标人已申领多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，责任由投标单位自行承担。6.3评标办法简易评标法（平均价随机浮动）7.1.1中标候选人本项目由评标委员会推荐2名中标候选人7.3.1工程担保1、履约担保金额为中标价的5%。2、履约保证金的提交时间、形式：公示结束后15日内，在领取中标通知书前，中标人应按招标文件规定办理履约担保，向招标人提交担保或提交现金。3、如有现金部分的，中标人必须以本单位账户汇入招标人指定的招标人银行账户。10需要补充的其他内容：1、所有参加本项目投标的投标人须到浙江伟邺任意办公地点办理CA锁等相关手续，浙江伟邺门户网址www.zjwyztb.cn，咨询电话：0576-88857799、0576-84185577。11计税办法：采用一般计税法1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（3）其他要求：/（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资格条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本工程提供招标代理服务的；（4）为本工程的代建人；（3）为本工程的监理人；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（13）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（12）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（11）被依法暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（10）进入清算程序，或被宣告破产；（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（2）开标流程应由联合体的牵头人参加。（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式。1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（16）违反台路住建[2014]58号《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》，正被列入处罚或处罚未解除的。（15）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的；（14）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。开标前投标单位可随时下载招标文件，招标文件工本费300元，由招标代理机构收取。1.5费用承担（6）提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成（同意联合体投标的）。（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密（2）招标代理费：招标代理费用参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号及发改价格[2011]534号文件中的工程招标计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。如投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离本项目不允许分包。1.11分包投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）图纸（如有）；（6）招标控制价（如有）；（5）技术标准和要求；（4）合同条款及格式；招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少15日历天前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。2.3招标文件的修改投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应当在投标截止时间10日前提出，登录浙江伟邺电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）以不署名的形式在“提出异议区”提疑。招标人将在电子交易系统中给予答复。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2招标文件的澄清投标人通过登录浙江伟邺电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，，如有残缺等问题应在投标截止时间10日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。3.2投标报价3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。3.1.2投标文件份数、生成与提交：见投标人须知前附表。3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.1投标文件的组成3.投标文件3.4投标担保3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款和3.4.4款仍然适用。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。3.4.4投标人有下列情形的，招标人有权扣除投标人的部分或全部投标保证金：（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；（1）中标人在合同签订后退还；3.4.3投标担保按以下方式退还：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.5备选投标方案3.4.5项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。（3）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还。（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》的承诺内容进行虚假瞒报的；4.1.1投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。4.1投标文件的递交4.投标3.6.2除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。4.2投标截止期4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。4.1.4招标人（浙江伟邺电子交易系统）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。5.开标4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。投标人未在规定时间内进行解密的，等同于撤回。4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。4.3投标文件的修改与撤回4.2.2招标人可以以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。6.1评标委员会6.评标按前附表5.2要求。5.2开标程序招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。5.1开标时间和地点6.3.1开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。6.1.1招标人如组建评标委员会，则评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。7.1.2涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.1招标人应当将中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。7.1中标候选人公示7.合同授予6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。6.3.2当有效投标人（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.3中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。7.2中标通知书8.重新招标和不再招标7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。7.3.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。7.3.2招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保可以采用工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）或现金形式。如不能办理工程保函采用现金的，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。7.3合同签订重新招标后投标人仍少于3个的可以不再进行招标。8.2不再招标（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标9.3对评标委员会成员（如组建）的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。第三章评标办法（2）若该投标人不是第一中标候选人，将按有关规定进行处理，招标人有权没收投标保证金，但其投标报价仍参加评标标底价计算。（1）若该投标人为第一中标候选人时，将取消中标资格，并按有关规定进行处理，招标人有权没收投标保证金，但为保证其他投标人的合法权益，其投标报价仍参加评标标底价计算；11.1在评标委员会得出评标结果并经当众宣布后，经在全国四库一平台官网:http://jzsc.mohurd.gov.cn/home及在浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台：http://223.4.65.131:8080/#/查询投标人资格要求，查实投标人和投标项目负责人资格如果不符合招标文件第二章投标须知第1.4款要求的，作以下处理：11.其他需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。如组建评标委员会，则由评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法评标办法前附表 条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标文件组成符合第二章“投标人须知”第3.1项规定2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定2.1.1形式评审标准投标文件签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定2.1.1形式评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定2.1.1形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准投标人资格符合第二章“投标人须知”第1.4款规定2.1.3响应性评审标准工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.1.3响应性评审标准投标报价不高于本项目最高投标限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。2.1.4串通投标评审标准存在本章3.1.2项、3.1.3项规定情形之一的3.2详细评审标准评审和评分详见“评标办法附件”分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1初步评审3.评标程序（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同单位投标保证金汇入同一虚拟子账户。（5）不同投标人的投标文件相互混装；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；3.1.4商务标修正。（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于成本价。（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（2）投标人之间约定中标人；3.2详细评审（3）投标函中数值大写与小写不一致时，以大写为准。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。如组建评标委员会，评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。一、资格审查简易评标法（平均价随机浮动）评标办法附件3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4评标结果（二）资信标得分＝投标人的信用评价分。投标人的信用等级情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）信用评价系统发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网站发布的5月份信用评价分）。与招标项目相同专业（仅指房建）类别的投标人信用等级AA及以上的，得5分；A的，得4.8分；B的，得4.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为3.8分。（一）投标人（仅指联合体牵头人）的信用评价分（5分）二、资信标评审（5分）评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。（3）若A≤10家，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；（2）若A＞10家且≤20家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的算术平均值作为评标基准价(如最高价或最低价出现多个相同报价，则从中抽取任一数值进行剔除)；（1）若A＞20家，取剔除报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标基准价，其中B=A×20%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入，如出现多个相同报价且超过B、C本数时，则从报价相同的单位中随机抽取以凑足B、C）；在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定评标基准价：（一）评标基准价三、商务标评审（95分）评标总得分的确定投标人的投标报价等于评标标底价的得95分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=95-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（三）商务标得分调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。评标基准价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝评标基准价×调整系数。（以元为单位，保留整数）（二）评标标底价（三）抽签确定。（二）投标报价低者；（一）资信标得分高者；评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：五、中标候选人的确定投标人的评标总得分＝资信标得分＋商务标得分。第一部分合同协议书合同专用条款中的主要条款按照《建设工程施工合同（GF-2017-0201）专用条款台州示范文本》，并由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第四章合同条款评标委员会对第一、第二中标候选人的投标人项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的二名投标人为本工程的第一、第二中标候选人。2．工程地点：路桥区横街镇泉井村。1．工程名称：台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：台州拓展不锈钢有限公司二、合同工期6．工程承包范围：招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建（含桩基）、钢结构、水电安装、消防等工程，具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5．工程内容：地上建筑面积3479.00㎡；建筑占地积1153.00㎡；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。4．资金来源：集体100%。。3．工程立项批准文号：/。工程质量符合合格标准。三、质量标准中间形象进度工期要求：/。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工程计划竣工日期：年月日。工程计划开工日期：年月日。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，并开具增值税发票。2．合同价格形式：单价合同。人民币（大写）（¥元）；1．签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理（2）本工程为工程，按简易计税方法。（1）一般计税方法。（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；工程质量创/。七、创优目标上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、承诺安全文明施工创/。本合同在签订。十一、签订地点本合同于年月日签订。十、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、词语含义本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十四、合同份数本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。十三、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、补充协议邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（公章）承包人：（公章）开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：1.一般约定第三部分专用合同条款）第二部分通用合同条款（略）账号：账号：名称：以发包人和监理人签订的监理合同约定为准；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《路桥区加强政府投资项目工程变更联系单管理若干规定（试行）》（路政办发[2011]76号）、《关于进一步加强政府投资项目工程变更联系单管理规定的通知》（路政办发[2013]68号）、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、补充协议、补充条款、施工总承包工作质量管理及考核办法、有关工程洽商、变更、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、专项施工方案等。1.1.1合同1.1词语定义1.1.3.10临时占地包括：发包人不提供项目红线外临时用地。1.1.3.9永久占地包括：工程规划红线范围内的土地1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：建设项目规划红线范围。1.1.3工程和设备名称：以发包人和设计人签订的设计合同约定为准；1.1.2.5设计人：1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供，由承包人自行解决；1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4标准和规范省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料工程基期价格》（2018版）、及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）以及其它工程造价补充规定和技术规范、工程所在地现行的有关工程造价方面规定。适用于合同的其他规范性文件：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江1.3法律1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（含补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含发包人招标时提供的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸、图纸会审文件及变更文件；（10）已标价工程量清单；（11）其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案(含危大工程,下同)、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报发包人批准。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：按招标文件的图纸目录提供。发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套及与其一致的电子版施工图，如承包人需要增加图纸套数的，相应的复制费用由承包人自行承担。。发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；1.6.1图纸的提供关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场及周边实际情况，由承包人现场勘察，自行综合考虑。场外道路若不能满足施工要求，承包人须自行考虑解决，发包人协调配合。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由已包含在签约合同价中。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通按现状，由承包人自行考察了解现有场地及交通情况，并在投标报价时综合考虑。如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。施工期间借用道路的维护、管理、维修、保洁养护及相应费用由承包人承担。关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通的边界按现状，场内按施工平面图边界所属范围内。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对承包人的工程质量管理、安全文明施工和施工进度管理等进行监督，协调施工现场，配合完成验收，按有关规定办理接收手续。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工临时用水、电接口由发包人提供，后续接驳工作由承包人自行完成，施工及试运行调试阶段的临时用水、电费用由承包人承担，承包人应持证上岗；水电费装表计量，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，足额向发包人及时缴清，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯和视频监控等其他线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。2.4.1提供施工现场发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.6支付合同价款发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人需求。（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。c.本项目施工安全由承包人负总责。b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。a.向发包人、监理人提供施工现场办公室1间免费使用。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。②承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。①不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。f、其他：e.联系单必须按发包人要求及时上报，变更理由（原因）、业主变更函件（如有）、专题会议纪要（如有）、变更设计图、原始记录（现场照片和影像资料）等整理完成后扫描件与纸质均须及时提交至发包人。d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。⑨施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。⑧承包人在施工期间配备专职安保人员，负责整个施工现场内外的保安、保卫工作；对工地出入口车辆、人员进出进行管理，工地出入口应24小时有人值守，相关费用含在合同价款中。⑦要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。⑥重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。⑤承包人必须遵守浙江省、台州市等的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外省施工单位进浙江省的施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。④从合同生效之日起至工程通过竣工验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。⑮承包人应严格按照《台州市建筑工地文明施工管理规定》落实安全文明施工。⑭承包人负责落实对施工现场安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。⑬承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。⑫承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。⑪承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认后做为土方工程计量的依据。⑩受发包人委托办理本工程的施工许可证、质量监督手续等；处理与施工相关的所有协调工作（含处理周边村民纠纷，办理环保、城管、环卫、市政、交通、交警、电信、电力、电视、供水、水利等有关手续），并承担相应费用。（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。⑳在施工现场配置安防用监控设备，监控点应覆盖施工现场、大门出入口、办公场所及现场会议室。设施的维护费用均由承包人负责，包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。⑲协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。⑱承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到相关相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人执行承担。⑰由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。⑯承包人负责组织全部工程的移交工作，承包人负责编制或汇总移交方案、建筑产品使用说明书（内容包括建筑物主要使用功能、空间布局、使用注意事项、维保手册等，并提供给发包人），移交期间现场安全、成品保护、水电费等可能发生的其他费用由承包人承担。承包人应在移交前负责完成承包范围内的卫生清理、保洁工作，保洁标准应经发包人验收确认，费用含在合同价款中。建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：/。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用或延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天。承包人对项目经理的授权范围如下：。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的8%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3承包人人员允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：/。3.5.1分包的一般约定3.5分包3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。4.1监理人的一般规定4.监理人非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为工程保函，金额为签约合同价的2%。承包人是否提供履约担保：提供履约担保。姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室1间使用。关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。承包人须严格按照设计图纸进行施工，实现土建与配送工艺设备及其他专业分包工程有效对接，如存在问题，按照责任划分，由责任方无条件整改直至合格，如整改不到位，将追究相关责任并赔偿相应损失。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；6.安全文明施工与环境保护隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。5.3隐蔽工程检查合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。（注：根据工程所在地管理部门对该区域内现场安全文明施工要求不同调整）6.1安全文明施工7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。7.1施工组织设计7.工期和进度安全文明施工费包含在合同价内。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（30）%，金额为（）元，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。安全文明施工基本费（含疫情常态化防控费用和“智慧工地”费用）。7.3开工发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；发包人在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。7.3.1开工准备（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度,对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每日历天〔2500〕元。7.5.2因承包人原因导致工期延误发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。8.2承包人采购材料与工程设备发包人提供的/材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。本工程中/材料由发包人提供。8.1发包人供应材料与工程设备（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人验收合格后方可使用。（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（3）本工程要求使用材料要求。8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（如有要封存样品，明确具体样品名称）。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在投标报价时综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。8.4材料与工程设备的保管与使用施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。（2）当发包人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。10.4变更估价关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：水泥物理性能检测等，试验检验应符合施工图纸、验收规范要求，并符合工程所在地质量监督部门的要求。9.4现场工艺试验a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4.2变更估价程序（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。承包人收到发包人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。创优质工程增加费/。创标化工地增加费/。合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整（2）施工组织措施项目费的费项及费率；（1）综合单价；本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：综合单价包含的风险范围：1．单价合同。本合同价款采用第1种方式单价合同确定。c.承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，如果超越了该范围而引起的二次搬运及施工场地原因产生的二次搬运费等费用，均已含合同价款内。b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及造成环境卫生、交通城管、消防防护、居民财产损失、人身伤害、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。a.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。（5）其他可能发生的费用：（4）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金；（3）规费费率、税金税率；h.本工程采用商品混凝土，商品砼运距按7km内计；砂浆为预拌砂浆，运距按14km考虑，结算时不再因为运距及泵送高度的增减而调整单价。g.施工用电可能需要发生自发用电，由承包人在报价中综合考虑，结算不作调整。挖掘机1m3以外场外运输费用1台次、单轴油压扩头钻机90kW（D-90HP-G08C）安装、拆卸费用1台；水泥浆系统（BZ-20L）安装、拆卸费用1台；单轴油压扩头钻机90kW（D-90HP-G08C）场外运输费用一台；水泥浆系统（BZ-20L）场外运输费用1台；本工程垂直运输采用卷扬机，实际若果采用塔吊（包含塔吊基础和塔吊桩基）费用也不作调整）。f.机械运杂费：本工程大型机械设备进出场机械费用按项列入，实际不同不作调整：履带式e.施工后场地清理干净，垃圾处理并外运，垃圾外运及场外场地堆置所发生有关费用已综合考虑，不再另计取。d.凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等），均已含合同价款内。n.施工中有无湿土排水由承包人自行考虑，结算时不再另行计取费用。m.发包人仅提供现有场地，承包人认为需进一步平整或需铺筑施工道路、清除原有建筑物基础或地下障碍物、外运现场多余土方或建筑垃圾等发生的一切费用在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取。l.打桩场地措施费，承包人根据各自施工方案自行考虑。k.本项目的窗（含玻璃）、外立面所采用的材料，其颜色需根据发包人要求采购并施工。门窗按普通门窗90系列壁厚不小于1.8mm，玻璃为6mm厚普通玻璃。j.工程桩测试试验时，场地应达到质监单位检测所需场地要求，由此发生的所有费用（含静压用的砂或砌块、损耗、场地占用费、桩周围石渣回填、场地塘渣回填及外运等一切费用），承包人在投标报价时综合考虑，工程结算时不再另行计取；承包人应做好与质监部门的协调工作和相关手续的办理，发包人负责提供相关资料；测试所需的砂或砌块等材料，由承包人自行处置。i.根据现场实际情况，本项目多余弃土（含泥浆）优先考虑在泉井村闲置场地消纳填埋，在保证安全前提下，多余弃土（含泥浆）填埋在发包人指定闲置场地并填平（多余弃土场内运距按投标书包定，结算时不再另行调整),由此引发的费用在投标报价中综合考虑,结算时不再另行计取｡t.本工程的第三方责任险、人身意外伤害险费均包含在投标总价内不得另行计取。s本工程不考虑新型冠状病毒疫情期间施工所需增加的费用，由投标人在投标过程中综合考虑，结算时不做调整。r.风险费预算书未计入，各投标人在投标报价时综合考虑，以后不管工程量变化，工程结算时不另行计取。q.承包人基坑围护必须委托具备相应资质的监测单位监测，其费用由承包人在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取，承包人委托监测的单位必须事先书面征求发包人认可。p.本工程施工用水、用电产生的费用由发包人在支付结算价款时一次性按实扣回；o.工程量清单子目中但凡有与设计大样图、剖面图、标准图集及现行施工规范等要求的工作内容，且属于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中规定的项目特征内容，但招标清单的项目特征未明确描述的，其内容已综合考虑在综合单价中，结算时不作调整。（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；（2）市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款约定调整。（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：已包含在合同价内。（6）物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整。（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。c、施工组织措施项目，按合同约定费率内容，调整措施费用计算基数。b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整。12.2预付款3．其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2．总价合同。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款，不抵扣每期应付进度款。。预付款支付期限：按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内。预付款支付比例或金额：签约合同价的5%，金额（）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。12.2.1预付款的支付关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版；《浙江省市政工程预算定额》2018版；《浙江省建筑工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《台州造价》、浙建建发〔2019〕92号以及其他工程造价补充规定和技术规范。及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。12.3.3单价合同的计量12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按月支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交其余按合同通用条款。合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，发包人应向承包人付至合同内已实施部分总金额的85%（含预付款）。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在180天内核实审定后，并付至结算工程款的97%，余下结算工程款的3%作为质量保修金。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的70%工程价款。工程变更、索赔、现场签证等由承包人根据相关规定自行上报发包人，发包人按照规定办理完毕后，计入当期工程价款。如本专用合同条款第11.1款约定因市场价格波动可以调整合同价格的，则人工、主要材料市场价格调整引起合同价款调整的费用，并入竣工结算，经审核后在结算款中进行支付。关于进度付款申请单编制的约定：发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程验收规定：承包人须按发包人要求施工，施工后的效果必须达到发包人认可，否则在合同标准范围内无条件服从发包人调整。施工及验收按国家现行规范执行，隐蔽工程须经发包人代表和监理查验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查产生的费用由承包人支付。若损坏或污染已完工程，承包人负责赔偿。因发包人原因，未接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。关于竣工验收程序的约定：按通用条款。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料三套。1.承包人提交竣工结算申请的期限：14.1竣工结算申请14.竣工结算（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（180）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。（1）发包人结算审核时间：14.2竣工结算审核（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：2份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）3%的工程结算价款；（1）质量保证金保函，保证金额为1.5%的工程结算价款；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式15.3.3质量保证金的退还关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：注：工程质量保修期以竣工验收之日起算。（4）其它：工程结算价的3%作为工程质量保修金，工程实际竣工验收合格后满二年返还质量保证金的80%，满五年返还剩余的质量保证金，不计利息。（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，缺陷责任期终止后返还全部预留的质量保证金。（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。质量保证金按以下第4方式退回：16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。（5）非发包人原因，工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。17.1不可抗力的确认17.不可抗力16.2.4因承包人违约解除合同后的处理发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。关于承包人违约解除合同的特别约定：/。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。合同当事人关于本项的约定：按通用条款。20.3.2争议评审小组的决定电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：（2）向工程所在地人民法院起诉。附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：附件：21.1本工程招标控制价计价依据：控制价编制根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料工程基期价格》（2018版）、及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等有关规定及本省、市有关综合解释、补充规定等。取费标准：房屋建筑与构筑物工程中值计取：企业管理费16.57%，利润8.1%。施工组织措施费：仅计安全文明施工基本费9.12%、二次搬运费0.5%、冬雨季施工曾工费0.11%、规费25.08%；税金9%计取。安装工程：企业管理费21.72%，利润10.4%。施工组织措施费：仅计安全文明施工基本费8.17%、二次搬运费0.26%、冬雨季施工曾工费0.13%、规费30.63%；税金9%计取。人工、主要材料价格等均按《台州造价》2022年10月台州除税信息价及现行市场价。计价方式：采用工料单价、一般计税法。。21．补充条款传真：传真：附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件4：主要建设工程文件目录（略）附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件3附件11：暂估价一览表（略）附件10：支付担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：台州拓展不锈钢有限公司工程质量保修书3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围的工程。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：2年。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期防水防渗工程5年，其余工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：台州拓展不锈钢有限公司工程项目地址：路桥区横街镇泉井村工程项目名称：台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目第四部分工程建设项目廉政责任书邮政编码：邮政编码：（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式八份，由甲乙双方各执叁份，送交甲乙双方的监督单位各一份。详见网上招标公告（如有请自行下载）第五章图纸年月日年月甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）1.1招标工程：台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目1.工程概况第六章技术标准和要求说明：本招标文件所附的全部图纸及其它资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。（浙江伟邺门户网站，https://www.zjwyztb.cn/）（中国招标投标公共服务平台，http://www.cebpubservice.com/）2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2.技术规范及标准1.5招标范围：招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建（含桩基）、钢结构、水电安装、消防等工程。具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。1.4建设地点：路桥区横街镇泉井村1.3招标控制价:约630万元。1.2建设规模：地上建筑面积3479.00㎡；建筑占地积1153.00㎡；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《工程测量规范》GB50026-2016《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003《屋面工程技术规范》GB50345-2012《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2010《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012……《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002（1）第三章合同专用条款8.2为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。承包人应优先采用一览表中的品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品（如一览表中无材料品牌的，而实际施工发生的，施工单位提供三个及以上材料品牌，由发包人选择）并经发包人签证认可，否则由此引起的后果由承包人承担。预算书采用的材料品牌与本招标文件采用的材料品牌不一致的以招标文件为准。规格和使用要求未注明的，均按设计规格和使用要求。主要材料采用品牌、生产厂家如果有主营厂与次营厂之分，应采用主营厂产品。3.1材料选择3．材料质量要求2.3其他相关技术要求详见设计图纸和招标控制价中的清单要求。2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。3.3供应要求（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。3.2材料的质量保证（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。5其他4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目格式一第七章投标文件格式注：若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。附件：主要设备材料备选品牌一览表序号材料名称备选品牌或厂家备注1塑料管道白蝶、公元、中财司或相当于2开关插座正泰、德力西、杭州鸿雁、施耐德、公牛或相当于3电线电缆浙江亘古电缆、浙江力安、开开电缆、飞洲电缆或相当于4配电箱厂家浙江荣鑫金属制品有限公司、台州广鸿电气有限公 司、台州尚评电气有限公司或相当于5应急灯具瑞辉、台宜、鼎盛或相当于6阀门春江、冠众、浙东限公司（喜利得）或相当于7涂料博星、立邦、劳格、多乐士、嘉宝莉或相当于8防水涂料科顺、临信、德乐高或相当于9铝合型材凤铝、兴发、坚美或相当于10玻璃耀皮、南玻、福耀、信义或相当于11木质防火门锐亿、群升、天元、明轩或相当于12钢材沙钢、鞍钢、首钢或相当于国标钢材件文标投（资信/商务标）招标编号：ZGTZZB2022-070投标函台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目格式二年月日法定代表人（盖章或签字）投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。一、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价元（保留整数），大写金额人民币，佰拾万仟佰拾元，工期：90日历天，承接上述项目，并按招标文件约定完成整个项目。台州拓展不锈钢有限公司（招标人）：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目（工程项目名称）的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程诚信投标承诺书格式三年月日投标人（盖章）：七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：，手机号码：。投标文件编制人员：，手机号码：。六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；联合体协议书格式四年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1、（某成员单位名称）为牵头人。（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。格式五牵头人名称（盖章）：9、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。6、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：联合体牵头人（牵头人名称）承担工作，联合体成员（成员名称）承担工作；日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：项目负责人简历表（项目名称）姓名 性别 年龄 专业 资质等级 职称 学历 参加工作时间从事项目负责人年限 证书号 身份证 简历简历根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）信用评价系统发布的评审结果，我公司及项目负责人的信用评价等级如下：台州市建设工程投标人资信分自查表工程台州市建设工程投标人资信分自查表格式六信用评价等级投标人主要施工机械设备表（项目名称）格式七年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：序号设备名称规格型号数量设备能力进场时间备注派驻本工程项目管理人员一览表（项目名称）格式八日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：职务姓名性别年龄职称本岗工龄“三类人员”证书号码及身份证号项目负责人技术负责人安全员............（项目名称）格式九日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：备注：项目负责人和安全员必须填写“三类人员”证书号码，其他人员无须填写“三类人员”证书号码。停工证明格式十投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：建设工程投标项目负责人在建自查表序号自查内容招标文件条款号投标要求自查情况2投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建；（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（详见格式八））；（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工（交工）报告并由工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（详见格式九））。属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）。1.4.1（3）应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形属 情形____________(原建设单位）：我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。特此报告。承包人（盖章）___年___月___日原建设单位意见：原建设单位（盖章）：___年___月___日行政主管部门证明：自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。行政主管部门（盖章）：___年___月___日注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。未验收证明格式十一注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。____________(原建设单位）：我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。特此报告。承包人（盖章）___年___月___日原建设单位意见：原建设单位（盖章）：___年___月___日行政主管部门证明：承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。行政主管部门（盖章）：___年___月___日建设工程招标公告招标项目招标项目台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目项目编号项目编号ZGTZZB2022-070ZGTZZB2022-070ZGTZZB2022-070招标方式招标方式公开招标招标组织形式委托招标招标人名称台州拓展不锈钢有限公司地址路桥区横街镇泉井村招标人联系人邵先生联系电话13738697888招标代理机构名称中冠工程管理咨询有限公司地址台州市椒江区东海大道358号4楼招标代理机构联系人戴艳燕、陈金泉、王莎莎联系电话18968407875招标项目概况建设规模地上建筑面积3479.00m；建筑占地积1153.00m；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。地上建筑面积3479.00m；建筑占地积1153.00m；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。地上建筑面积3479.00m；建筑占地积1153.00m；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。招标项目概况建设地点路桥区横街镇泉井村拓展不锈钢市场路桥区横街镇泉井村拓展不锈钢市场招标项目概况招标范围及内容招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建（含桩基）、钢结构、水电安装、消防等工程。具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建（含桩基）、钢结构、水电安装、消防等工程。具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。招标项目概况标段及招标控制价一个标段；招标控制价：6348659元资金来源集体100%对投标人资格要求投标人同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标，但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）。同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标，但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）。同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标，但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）。对投标人资格要求项目负责人建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）对投标人资格要求其他是否支持联合体（回是口否）是否支持联合体（回是口否）是否支持联合体（回是口否）招标文件获取招标文件方式凡有意参加投标者，可登录浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并下载电子招标文件。凡有意参加投标者，可登录浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并下载电子招标文件。凡有意参加投标者，可登录浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并下载电子招标文件。招标文件其他本项目招标公告同步在“浙江伟业门户网站、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“浙江伟郝”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭浙江伟业CA数字证书或交易系统账号密码登录“浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)”，向平台运营方缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。本项目招标公告同步在“浙江伟业门户网站、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“浙江伟郝”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭浙江伟业CA数字证书或交易系统账号密码登录“浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)”，向平台运营方缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。本项目招标公告同步在“浙江伟业门户网站、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“浙江伟郝”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭浙江伟业CA数字证书或交易系统账号密码登录“浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)”，向平台运营方缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。项目预算技术服务费（投标单位）50万元（含）以下120元/标段50万元以上220元/标段2、未取得浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)账号密码的潜在投标人。应先办理交易主体注册手续及CA锁（CA数字证书费用为300元／年），注册办法请登录“浙江伟业（www.zjwyztb.cn）下载中心的操作指南查看，具体登录http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=2483、本项目由中标人向平台运营方支付交易服务费。4、服务费收取标准如下：2、未取得浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)账号密码的潜在投标人。应先办理交易主体注册手续及CA锁（CA数字证书费用为300元／年），注册办法请登录“浙江伟业（www.zjwyztb.cn）下载中心的操作指南查看，具体登录http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=2483、本项目由中标人向平台运营方支付交易服务费。4、服务费收取标准如下：中标价交易服务费（中标人）100万元（含）以下700元/标段100-200万元（含）1000元/标段200-500万元（含）2000元/标段500万-1000万（含）7000元/标段5、如投标人对操作浙江伟业电子交易系统有疑问，可联系浙江伟业工作人员：技术支持：尹丹丹联系方式：19905762995业务经理：李晶晶联系方式：13326006553CA锁技术支持：联系方式0576-888577995、如投标人对操作浙江伟业电子交易系统有疑问，可联系浙江伟业工作人员：技术支持：尹丹丹联系方式：19905762995业务经理：李晶晶联系方式：13326006553CA锁技术支持：联系方式0576-88857799投标文件递交截止时间2022年12月26日14时30分2022年12月26日14时30分投标文件递交地点投标文件递交至本项目浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)平台。投标文件递交至本项目浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)平台。开标地点浙江省台州市路桥区路桥街道南南官大道454号开标室1备注：投标人不参加现场开标开标过程中投标人将进行解密，开标环节采用现场直播开标形式，投标人可通过在线直播参与监督开标过程。浙江省台州市路桥区路桥街道南南官大道454号开标室1备注：投标人不参加现场开标开标过程中投标人将进行解密，开标环节采用现场直播开标形式，投标人可通过在线直播参与监督开标过程。招标人或其招标代理机构（盖章）：招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责日发布公告时间：2022年12月06建设工程招标公告招标项目招标项目台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目台州市拓展不锈钢有限公司新建6号商业楼项目项目编号项目编号ZGTZZB2022-070ZGTZZB2022-070ZGTZZB2022-070招标方式招标方式公开招标招标组织形式委托招标招标人名称台州拓展不锈钢有限公司地址路桥区横街镇泉井村招标人联系人邵先生联系电话13738697888招标代理机构名称中冠工程管理咨询有限公司地址台州市椒江区东海大道358号4楼招标代理机构联系人戴艳燕、陈金泉、王莎莎联系电话18968407875招标项目概况建设规模地上建筑面积3479.00m；建筑占地积1153.00m；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。地上建筑面积3479.00m；建筑占地积1153.00m；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。地上建筑面积3479.00m；建筑占地积1153.00m；建筑层数：1F；建筑高度：11.3M（室外地坪至女儿墙高度）；建筑层高：一层为9.50M；地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑安全等级为二级；建筑结构形式：钢框架结构，使用年限为50年，抗震设防烈度6度。招标项目概况建设地点路桥区横街镇泉井村拓展不锈钢市场路桥区横街镇泉井村拓展不锈钢市场招标项目概况招标范围及内容招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建（含桩基）、钢结构、水电安装、消防等工程。具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。招标人提供的施工图所和预算书中所包含的土建（含桩基）、钢结构、水电安装、消防等工程。具体以工程量清单及施工图纸相应内容为准。招标项目概况标段及招标控制价一个标段；招标控制价：6348659元资金来源集体100%对投标人资格要求投标人同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标，但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）。同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标，但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）。同时具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质（允许联合体投标，但联合体牵头人必须为建筑工程施工总承三级及以上资质的单位）。对投标人资格要求项目负责人建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）对投标人资格要求其他是否支持联合体（回是口否）是否支持联合体（回是口否）是否支持联合体（回是口否）招标文件获取招标文件方式凡有意参加投标者，可登录浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并下载电子招标文件。凡有意参加投标者，可登录浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并下载电子招标文件。凡有意参加投标者，可登录浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn）进行报名，并下载电子招标文件。招标文件其他本项目招标公告同步在“浙江伟业门户网站、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“浙江伟郝”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭浙江伟业CA数字证书或交易系统账号密码登录“浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)”，向平台运营方缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。本项目招标公告同步在“浙江伟业门户网站、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“浙江伟郝”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭浙江伟业CA数字证书或交易系统账号密码登录“浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)”，向平台运营方缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。本项目招标公告同步在“浙江伟业门户网站、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“浙江伟郝”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭浙江伟业CA数字证书或交易系统账号密码登录“浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)”，向平台运营方缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。项目预算技术服务费（投标单位）50万元（含）以下120元/标段50万元以上220元/标段2、未取得浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)账号密码的潜在投标人。应先办理交易主体注册手续及CA锁（CA数字证书费用为300元／年），注册办法请登录“浙江伟业（www.zjwyztb.cn）下载中心的操作指南查看，具体登录http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=2483、本项目由中标人向平台运营方支付交易服务费。4、服务费收取标准如下：2、未取得浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)账号密码的潜在投标人。应先办理交易主体注册手续及CA锁（CA数字证书费用为300元／年），注册办法请登录“浙江伟业（www.zjwyztb.cn）下载中心的操作指南查看，具体登录http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=2483、本项目由中标人向平台运营方支付交易服务费。4、服务费收取标准如下：中标价交易服务费（中标人）100万元（含）以下700元/标段100-200万元（含）1000元/标段200-500万元（含）2000元/标段500万-1000万（含）7000元/标段5、如投标人对操作浙江伟业电子交易系统有疑问，可联系浙江伟业工作人员：技术支持：尹丹丹联系方式：19905762995业务经理：李晶晶联系方式：13326006553CA锁技术支持：联系方式0576-888577995、如投标人对操作浙江伟业电子交易系统有疑问，可联系浙江伟业工作人员：技术支持：尹丹丹联系方式：19905762995业务经理：李晶晶联系方式：13326006553CA锁技术支持：联系方式0576-88857799投标文件递交截止时间2022年12月26日14时30分2022年12月26日14时30分投标文件递交地点投标文件递交至本项目浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)平台。投标文件递交至本项目浙江伟业电子交易系统（jypt.zjwyztb.cn)平台。开标地点浙江省台州市路桥区路桥街道南南官大道454号开标室1备注：投标人不参加现场开标开标过程中投标人将进行解密，开标环节采用现场直播开标形式，投标人可通过在线直播参与监督开标过程。浙江省台州市路桥区路桥街道南南官大道454号开标室1备注：投标人不参加现场开标开标过程中投标人将进行解密，开标环节采用现场直播开标形式，投标人可通过在线直播参与监督开标过程。招标人或其招标代理机构（盖章）：招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责日发布公告时间：2022年12月06
投标 / 标书制作要点（原创）
本商业楼涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
