公共停车系统建设招标公告（漯河投资控股集团有限公司2022）
漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标公告
1.招标条件
本招标项目 漯河市城区公共停车系统建设项目已经由漯发改城镇【2022】63号文批准建设，招标人为漯河投资控股集团有限公司，建设资金来自财政资金，已落实，项目出资比例为：100%，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况
2.1项目名称：漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工
2.2项目概况：本项目施工共分为三个标段。。
一标段: 停车场施工及道路停车泊位施划工程。建设内容包括停车场地面硬化、绿化、照明等配套设施建设和道路停车泊位标线施划，总面积约86000平方米，约3500万元。
二标段: 停车服务中心装修工程。建设内容包括停车服务中心装饰装修及配套设备（含电梯），总面积约3500平方米，约300万元。
三标段：停车场配电工程。建设内容包括停车场配套变压器安装及电缆施工等，总功率约16000kw，约650万元。
2.3项目工期：180日历天。
2.4招标范围：工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）。
2.5质量要求：合格工程。
3.资格要求
3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；
3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。
3.3本次招标不接受联合体投标。
注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请先办理公共资源CA数字证书，并在漯河公共资源交易信息网（http://ggzy.dsj.luohe.gov.cn）交易平台主体库完成注册。具体操作参见：漯河公共资源交易信息网—交易平台登录—主体库中的操作手册。
4.2 完成企业库注册后，请于 2022-12-13 00:00:00（北京时间、下同）至2022-12-20 00:00:00，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易平台”，明确所投标段，完成该项目招标文件的下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件下载。未按规定从“工程建设电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。
4.3 漯河市电子交易系统投标人操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（http://ggzy.dsj.luohe.gov.cn）“下载中心”建设工程栏下载。
5.投标文件的递交
5.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标文件递交截止时间为 2023-01-04 08:30:00。投标人应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：
投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易系统”，完成保证金的缴纳并将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。
5.2 根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。
本项目采用不见面2.0开标方式。投标人需在开标当天0时至项目开标时间，使用CA数字钥匙登录不见面2.0系统（https://openbid.lhjs.cn/index.html）选择登陆身份进行登录签到或使用CA数字钥匙登录工程建设交易平台（https://gcjs.lhjs.cn） 点击业务管理-开评标-不见面开标2.0进入不见面开标大厅完成签到，登陆后进入不见面开标大厅完成签到，截至投标文件截止时间（开标开始时间）未完成签到的投标人将无法参与本项目的开标过程。
5.3 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在公共资源交易平台企业信息库中进行了上传登记，并将作为原件核对依据。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为原件核对依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。
6.发布公告的媒介
本次招标公告由漯河市公共资源交易中心在其公共资源交易平台录入并交互发布于《河南省电子招标投标公共服务平台》其他网站转载只供参考，招标人、招标代理机构不承担任何责任。
7. 联系方式
招 标 人：漯河投资控股集团有限公司
地 址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼
联 系 人：周先生
联系电话：0395-3105755
代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司
地 址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦
联 系 人： 李尧 李峰 **涛
联系电话： 17638180907 13733990907 15239282111
监督部门：漯河市住房和城乡建设局
电话：0395-3163306
此处文件下载仅供查看，不作为参与投标！！！
漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工一标段招标文件:
招标文件.pdf
招标文件.pdf
此处文件下载仅供查看，不作为参与投标！！！
漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工二标段招标文件:
招标文件.pdf
招标文件.pdf
此处文件下载仅供查看，不作为参与投标！！！
漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工三标段招标文件:
招标文件.pdf
招标文件.pdf
漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件招标人：漯河投资控股集团有限公司招标人法定代表人：招标代理：郑州众诚建设咨询有限公司代理机构负责人：日期：二零二二年十二月漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法（综合评标法）第四章合同条款及格式第五章工程量清单第七章技术标准和要求第八章投标文件格式一、投标函二、投标主要内容汇总表三、法定代表人身份证明四、授权委托书五、投标保证金六、已标价工程量清单七、施工组织设计八、项目管理机构九、资格审查资料十、承诺书十一、建筑垃圾处置方案十二、其他材料2漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件第一章招标公告漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标公告1.招标条件本招标项目漯河市城区公共停车系统建设项目已经由漯发改城镇【2022】63号文批准建设，招标人为漯河投资控股集团有限公司，建设资金来自财政资金，已落实，项目出资比例为：100%，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况2.1项目名称：漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工2.2项目概况：本项目施工共分为三个标段。。一标段:停车场施工及道路停车泊位施划工程。建设内容包括停车场地面硬化、绿化、照明等配套设施建设和道路停车泊位标线施划，总面积约86000平方米，约3500万元。二标段:停车服务中心装修工程。建设内容包括停车服务中心装饰装修及配套设备（含电梯），总面积约3500平方米，约300万元。三标段：停车场配电工程。建设内容包括停车场配套变压器安装及电缆施工等，总功率约16000kw，约650万元。2.3项目工期：180日历天。2.4招标范围：工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）。2.5质量要求：合格工程。3.资格要求3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。3.3本次招标不接受联合体投标。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请先办理公共资源CA数字证书，并在漯河公共资源交易信息网（https://www.lhjs.cn）交易平台主体库完成注册。具体操作参见：漯河公共资源交易信息网—交易平台登录—主体库中的操作手册。4.2完成企业库注册后，请于2022-12-1300:00:00（北京时间、下同）至2022-12-2000:00:00，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易平台”，明确所投标段，完成该项目招标文件的下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件下载。未按规定从“工程建设电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。4.3漯河市电子交易系统投标人操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（www.lhjs.cn）“下载中心”建设工程栏下载。5.投标文件的递交5.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标文件递交截止时间为2023-01-0408:30:00。投标人应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易系统”，完成保证金的缴纳并将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。5.2根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。本项目采用不见面2.0开标方式。投标人需在开标当天0时至项目开标时间，使用CA数字钥匙登录不见面2.0系统（https://openbid.lhjs.cn/index.html）选择登陆身份进行登录签到或使用CA数字钥匙登录工程建设交易平台（https://gcjs.lhjs.cn）点击业务管理-开评标-不见面开标2.0进入不见面开标大厅完成签到，登陆后进入不见面开标大厅完成签到，截至投标文件截止时间（开标开始时间）未完成签到的投标人将无法参与本项目的开标过程。5.3投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在公共资源交易平台企业信息库中进行了上传登记，并将作为原件核对依据。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为原件核对依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。6.发布公告的媒介本次招标公告由漯河市公共资源交易中心在其公共资源交易平台录入并交互发布于《河南省电子招标投标公共服务平台》其他网站转载只供参考，招标人、招标代理机构不承担任何责任。7.联系方式漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件招标人：漯河投资控股集团有限公司地址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼联系人：周先生联系电话：0395-3105755代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦联系人：李尧李峰**涛联系电话：176381809071373399090715239282111监督部门：漯河市住房和城乡建设局电话：0395-3163306漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：漯河投资控股集团有限公司地址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼联系人：周先生联系电话：0395-31057551.1.3招标代理机构代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦联系人：李尧李峰**涛联系电话：1763818090713733990907152392821111.1.4项目名称漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工1.1.5建设地点漯河市1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）1.3.2工期180日历天1.3.3质量要求合格工程1.4.1投标人资质条件、能力和信誉符合国家现行及相关工程施工质量验收规范的合格工程3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。3.3本次招标不接受联合体投标。注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织，投标申请人自行勘察。投标人申请人必须进行认真的现场踏勘，如有不明应提出书面报告。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人应在递交投标文件的截止之日10日前，在“漯河市公共资源交易信息交易平台（http://www.lhjs.cn）提出，以便招标人澄清。1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的修改、补充2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日10日前在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上提出，便于招标人回复。2.2.2投标截止时间2023年01月04日8时30分漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件2.3招标文件的修改时间在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期投标截止日起60日历天3.4.1投标保证金1.本项目投标保证金，投标人可采用线下转账、银行电子保函的方式缴纳。2.投标保证金金额：一标段：陆拾万元整（¥600000.00元）；二标段：伍万元整（¥50000.00元）；三标段：壹拾万元整（¥100000.00元）；3.电子保函开具时间及方式：（1）开具截止时间：投标文件递交截止时间前。（2）开具方式：点击“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，点击“业务管理”—“费用管理”，找到相应项目进入，点击保证金“缴费”按钮并选择“保函”缴费方式进行开具电子保函申请，开具成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式详见“漯河市公共资源交易信息网”，“下载中心”--“电子保函缴纳操作说明”。4.线下转账缴纳时间及方式：（1）缴纳时间：投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳说明单”中的账户。（2）缴纳方式：点击“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，点击“业务管理”--”费用管理”，找到相应项目进入，点击保证金“缴费”按钮并选择“线下转账”缴费方式，提交订单后生成“保证金缴纳说明单”点击“打印”，投标保证金必须是基本账户缴纳，支付匹配成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式详见“漯河市公共资源交易信息网”，“下载中心”--“建设工程投标人操作说明”。温馨提示1：投标保证金收款将以投标人办理企业注册所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与企业注册时的基本账户信息不相符，其汇款将匹配失败，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。温馨提示2：请在保证金截止时间前一天进行保证金缴纳和保函开具，避免因其他原因造成投标保证金、电子保函缴纳（开具）未按时完成，造成系统匹配失败。咨询电话：0395-29699253.6是否允许递交备选投标方不允许漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件案3.7.3签字或盖章要求1、商务标相应要求盖章处用CA锁进行电子签章2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。3、投标文件除授权委托书的其他位置，应根据招标文件中第八章投标文件格式中要求由投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。4.2.2投标文件递交方式线上递交，即投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“漯河市工程建设电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。4.2.3是否退还投标文件■否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。5.2开标程序1.宣布开标纪律2.宣布开标有关人员姓名3.公布投标人名称及投标保证金缴纳情况4.投标人远程解密其投标文件5.公布唱标信息6.招标人抽取评标办法相关系数抽取方式有两种分别为现场摇号抽取和网上随机抽取。一、现场摇号抽取程序：1.由招标人确定系数取值区间内间隔为0.05；在现场监督人员的监督下，进行摇号；由招标人随机选取一组号码球，根据取值区间内间隔摇出由招标人随机依次摇出5个号码球，摇出号码球按顺序分别对应0.3、0.35、0.4、0.45、0.5，代理公司工作人员登记摇号结果并向所有投标人公布；交易中心工作人员将摇出的相应K值号码球分别放进摇号机内，由招标人摇出一个号码球，号码球对应具体K值。由招标人现场公布K值，投标人远程确认无异议后进入下一开标程序。二、网上随机抽取程序：由招标人在开标现场根据取值区间内间隔在开标系统中随机选出k值0.3、0.35、0.4、0.45、0.5。7.投标人远程确认开标8.开标结束6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：专家评委5人，其中2技术专家，2个经济专家,1个业主评委。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件评标专家确定方式：开标前，除业主评委外，其余专家依法从河南省综合评标专家库中随机抽取。评标专家评标方式：本项目采用现场分散评标。7.1是否授权评标委员会确定中标人否,推荐中标候选人数：1-3名。10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容10.1招标控制价10.1招标控制价10.1招标控制价本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。10.2开标会议10.2开标会议10.2开标会议本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。10.3中标公示10.3中标公示10.3中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。10.4知识产权10.4知识产权10.4知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.5重新招标的其他情形10.5重新招标的其他情形10.5重新招标的其他情形重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.6同义词语10.6同义词语10.6同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.7监督10.7监督10.7监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.8解释权10.8解释权10.8解释权漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件八、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（二）主要人员简历表“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证书复印件，技术负责人应附身份证、职称证书复印件，其他人员应附身份证、岗位证书复印件。姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间时间参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件九、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：企业资质等级其中项目经理项目经理项目经理项目经理营业执照号其中高级职称人员高级职称人员高级职称人员高级职称人员注册资金其中中级职称人员中级职称人员中级职称人员中级职称人员开户银行其中初级职称人员初级职称人员初级职称人员初级职称人员账号其中技工技工技工技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本（如有）、安全生产许可证等材料。118，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件（二）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份：3年，指2019年1月1日至2021年12月31日。119，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（三）近年承接的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、备注写清楚是作为企业业绩或者项目经理业绩。2、本表后附中标通知书、合同协议书的复印件，具体年份要求见评标办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（四）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件十、承诺书（一）扬尘防治承诺书（招标人名称）：我方在此承诺，严格按照《中共漯河市委办公室、漯河市人民政府办公室关于印发〈漯河市建设工程施工扬尘集中整治实施方案〉的通知》（漯办【2016】17号文件）中规定的建设工程施工工地的整治标准，做好的施工扬尘防治和扬尘治理工作。特此承诺。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（二）项目经理无在建承诺书（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目负责人（姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件十一、建筑垃圾处置方案124，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件十二、其他材料漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件招标人：漯河投资控股集团有限公司招标人法定代表人：招标代理：郑州众诚建设咨询有限公司代理机构负责人：日期：二零二二年十二月漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法（综合评标法）第四章合同条款及格式第五章工程量清单第七章技术标准和要求第八章投标文件格式一、投标函二、投标主要内容汇总表三、法定代表人身份证明四、授权委托书五、投标保证金六、已标价工程量清单七、施工组织设计八、项目管理机构九、资格审查资料十、承诺书十一、建筑垃圾处置方案十二、其他材料2漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件第一章招标公告漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标公告1.招标条件本招标项目漯河市城区公共停车系统建设项目已经由漯发改城镇【2022】63号文批准建设，招标人为漯河投资控股集团有限公司，建设资金来自财政资金，已落实，项目出资比例为：100%，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况2.1项目名称：漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工2.2项目概况：本项目施工共分为三个标段。。一标段:停车场施工及道路停车泊位施划工程。建设内容包括停车场地面硬化、绿化、照明等配套设施建设和道路停车泊位标线施划，总面积约86000平方米，约3500万元。二标段:停车服务中心装修工程。建设内容包括停车服务中心装饰装修及配套设备（含电梯），总面积约3500平方米，约300万元。三标段：停车场配电工程。建设内容包括停车场配套变压器安装及电缆施工等，总功率约16000kw，约650万元。2.3项目工期：180日历天。2.4招标范围：工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）。2.5质量要求：合格工程。3.资格要求3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。3.3本次招标不接受联合体投标。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请先办理公共资源CA数字证书，并在漯河公共资源交易信息网（https://www.lhjs.cn）交易平台主体库完成注册。具体操作参见：漯河公共资源交易信息网—交易平台登录—主体库中的操作手册。4.2完成企业库注册后，请于2022-12-1300:00:00（北京时间、下同）至2022-12-2000:00:00，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易平台”，明确所投标段，完成该项目招标文件的下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件下载。未按规定从“工程建设电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。4.3漯河市电子交易系统投标人操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（www.lhjs.cn）“下载中心”建设工程栏下载。5.投标文件的递交5.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标文件递交截止时间为2023-01-0408:30:00。投标人应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易系统”，完成保证金的缴纳并将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。5.2根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。本项目采用不见面2.0开标方式。投标人需在开标当天0时至项目开标时间，使用CA数字钥匙登录不见面2.0系统（https://openbid.lhjs.cn/index.html）选择登陆身份进行登录签到或使用CA数字钥匙登录工程建设交易平台（https://gcjs.lhjs.cn）点击业务管理-开评标-不见面开标2.0进入不见面开标大厅完成签到，登陆后进入不见面开标大厅完成签到，截至投标文件截止时间（开标开始时间）未完成签到的投标人将无法参与本项目的开标过程。5.3投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在公共资源交易平台企业信息库中进行了上传登记，并将作为原件核对依据。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为原件核对依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。6.发布公告的媒介本次招标公告由漯河市公共资源交易中心在其公共资源交易平台录入并交互发布于《河南省电子招标投标公共服务平台》其他网站转载只供参考，招标人、招标代理机构不承担任何责任。7.联系方式漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件招标人：漯河投资控股集团有限公司地址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼联系人：周先生联系电话：0395-3105755代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦联系人：李尧李峰**涛联系电话：176381809071373399090715239282111监督部门：漯河市住房和城乡建设局电话：0395-3163306漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：漯河投资控股集团有限公司地址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼联系人：周先生联系电话：0395-31057551.1.3招标代理机构代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦联系人：李尧李峰**涛联系电话：1763818090713733990907152392821111.1.4项目名称漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工1.1.5建设地点漯河市1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）1.3.2工期180日历天1.3.3质量要求合格工程1.4.1投标人资质条件、能力和信誉符合国家现行及相关工程施工质量验收规范的合格工程3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。3.3本次招标不接受联合体投标。注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织，投标申请人自行勘察。投标人申请人必须进行认真的现场踏勘，如有不明应提出书面报告。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人应在递交投标文件的截止之日10日前，在“漯河市公共资源交易信息交易平台（http://www.lhjs.cn）提出，以便招标人澄清。1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的修改、补充2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日10日前在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上提出，便于招标人回复。2.2.2投标截止时间2023年01月04日8时30分漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件2.3招标文件的修改时间在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期投标截止日起60日历天3.4.1投标保证金1.本项目投标保证金，投标人可采用线下转账、银行电子保函的方式缴纳。2.投标保证金金额：一标段：陆拾万元整（¥600000.00元）；二标段：伍万元整（¥50000.00元）；三标段：壹拾万元整（¥100000.00元）；3.电子保函开具时间及方式：（1）开具截止时间：投标文件递交截止时间前。（2）开具方式：点击“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，点击“业务管理”—“费用管理”，找到相应项目进入，点击保证金“缴费”按钮并选择“保函”缴费方式进行开具电子保函申请，开具成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式详见“漯河市公共资源交易信息网”，“下载中心”--“电子保函缴纳操作说明”。4.线下转账缴纳时间及方式：（1）缴纳时间：投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳说明单”中的账户。（2）缴纳方式：点击“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，点击“业务管理”--”费用管理”，找到相应项目进入，点击保证金“缴费”按钮并选择“线下转账”缴费方式，提交订单后生成“保证金缴纳说明单”点击“打印”，投标保证金必须是基本账户缴纳，支付匹配成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式详见“漯河市公共资源交易信息网”，“下载中心”--“建设工程投标人操作说明”。温馨提示1：投标保证金收款将以投标人办理企业注册所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与企业注册时的基本账户信息不相符，其汇款将匹配失败，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。温馨提示2：请在保证金截止时间前一天进行保证金缴纳和保函开具，避免因其他原因造成投标保证金、电子保函缴纳（开具）未按时完成，造成系统匹配失败。咨询电话：0395-29699253.6是否允许递交备选投标方不允许漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件案3.7.3签字或盖章要求1、商务标相应要求盖章处用CA锁进行电子签章2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。3、投标文件除授权委托书的其他位置，应根据招标文件中第八章投标文件格式中要求由投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。4.2.2投标文件递交方式线上递交，即投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“漯河市工程建设电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。4.2.3是否退还投标文件■否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。5.2开标程序1.宣布开标纪律2.宣布开标有关人员姓名3.公布投标人名称及投标保证金缴纳情况4.投标人远程解密其投标文件5.公布唱标信息6.招标人抽取评标办法相关系数抽取方式有两种分别为现场摇号抽取和网上随机抽取。一、现场摇号抽取程序：1.由招标人确定系数取值区间内间隔为0.05；在现场监督人员的监督下，进行摇号；由招标人随机选取一组号码球，根据取值区间内间隔摇出由招标人随机依次摇出5个号码球，摇出号码球按顺序分别对应0.3、0.35、0.4、0.45、0.5，代理公司工作人员登记摇号结果并向所有投标人公布；交易中心工作人员将摇出的相应K值号码球分别放进摇号机内，由招标人摇出一个号码球，号码球对应具体K值。由招标人现场公布K值，投标人远程确认无异议后进入下一开标程序。二、网上随机抽取程序：由招标人在开标现场根据取值区间内间隔在开标系统中随机选出k值0.3、0.35、0.4、0.45、0.5。7.投标人远程确认开标8.开标结束6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：专家评委5人，其中2技术专家，2个经济专家,1个业主评委。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件评标专家确定方式：开标前，除业主评委外，其余专家依法从河南省综合评标专家库中随机抽取。评标专家评标方式：本项目采用现场分散评标。7.1是否授权评标委员会确定中标人否,推荐中标候选人数：1-3名。10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容10.1招标控制价10.1招标控制价10.1招标控制价本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。10.2开标会议10.2开标会议10.2开标会议本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。10.3中标公示10.3中标公示10.3中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。10.4知识产权10.4知识产权10.4知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.5重新招标的其他情形10.5重新招标的其他情形10.5重新招标的其他情形重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.6同义词语10.6同义词语10.6同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.7监督10.7监督10.7监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.8解释权10.8解释权10.8解释权漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件八、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（二）主要人员简历表“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证书复印件，技术负责人应附身份证、职称证书复印件，其他人员应附身份证、岗位证书复印件。姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间时间参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件九、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：企业资质等级其中项目经理项目经理项目经理项目经理营业执照号其中高级职称人员高级职称人员高级职称人员高级职称人员注册资金其中中级职称人员中级职称人员中级职称人员中级职称人员开户银行其中初级职称人员初级职称人员初级职称人员初级职称人员账号其中技工技工技工技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本（如有）、安全生产许可证等材料。118，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件（二）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份：3年，指2019年1月1日至2021年12月31日。119，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（三）近年承接的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、备注写清楚是作为企业业绩或者项目经理业绩。2、本表后附中标通知书、合同协议书的复印件，具体年份要求见评标办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（四）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件十、承诺书（一）扬尘防治承诺书（招标人名称）：我方在此承诺，严格按照《中共漯河市委办公室、漯河市人民政府办公室关于印发〈漯河市建设工程施工扬尘集中整治实施方案〉的通知》（漯办【2016】17号文件）中规定的建设工程施工工地的整治标准，做好的施工扬尘防治和扬尘治理工作。特此承诺。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（二）项目经理无在建承诺书（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目负责人（姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件十一、建筑垃圾处置方案124，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件十二、其他材料漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件招标人：漯河投资控股集团有限公司招标人法定代表人：招标代理：郑州众诚建设咨询有限公司代理机构负责人：日期：二零二二年十二月漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法（综合评标法）第四章合同条款及格式第五章工程量清单第七章技术标准和要求第八章投标文件格式一、投标函二、投标主要内容汇总表三、法定代表人身份证明四、授权委托书五、投标保证金六、已标价工程量清单七、施工组织设计八、项目管理机构九、资格审查资料十、承诺书十一、建筑垃圾处置方案十二、其他材料2漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件第一章招标公告漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标公告1.招标条件本招标项目漯河市城区公共停车系统建设项目已经由漯发改城镇【2022】63号文批准建设，招标人为漯河投资控股集团有限公司，建设资金来自财政资金，已落实，项目出资比例为：100%，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况2.1项目名称：漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工2.2项目概况：本项目施工共分为三个标段。。一标段:停车场施工及道路停车泊位施划工程。建设内容包括停车场地面硬化、绿化、照明等配套设施建设和道路停车泊位标线施划，总面积约86000平方米，约3500万元。二标段:停车服务中心装修工程。建设内容包括停车服务中心装饰装修及配套设备（含电梯），总面积约3500平方米，约300万元。三标段：停车场配电工程。建设内容包括停车场配套变压器安装及电缆施工等，总功率约16000kw，约650万元。2.3项目工期：180日历天。2.4招标范围：工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）。2.5质量要求：合格工程。3.资格要求3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。3.3本次招标不接受联合体投标。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请先办理公共资源CA数字证书，并在漯河公共资源交易信息网（https://www.lhjs.cn）交易平台主体库完成注册。具体操作参见：漯河公共资源交易信息网—交易平台登录—主体库中的操作手册。4.2完成企业库注册后，请于2022-12-1300:00:00（北京时间、下同）至2022-12-2000:00:00，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易平台”，明确所投标段，完成该项目招标文件的下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件下载。未按规定从“工程建设电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。4.3漯河市电子交易系统投标人操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（www.lhjs.cn）“下载中心”建设工程栏下载。5.投标文件的递交5.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标文件递交截止时间为2023-01-0408:30:00。投标人应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“工程建设电子交易系统”，完成保证金的缴纳并将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。5.2根据本章第5.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。本项目采用不见面2.0开标方式。投标人需在开标当天0时至项目开标时间，使用CA数字钥匙登录不见面2.0系统（https://openbid.lhjs.cn/index.html）选择登陆身份进行登录签到或使用CA数字钥匙登录工程建设交易平台（https://gcjs.lhjs.cn）点击业务管理-开评标-不见面开标2.0进入不见面开标大厅完成签到，登陆后进入不见面开标大厅完成签到，截至投标文件截止时间（开标开始时间）未完成签到的投标人将无法参与本项目的开标过程。5.3投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在公共资源交易平台企业信息库中进行了上传登记，并将作为原件核对依据。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为原件核对依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。6.发布公告的媒介本次招标公告由漯河市公共资源交易中心在其公共资源交易平台录入并交互发布于《河南省电子招标投标公共服务平台》其他网站转载只供参考，招标人、招标代理机构不承担任何责任。7.联系方式漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件招标人：漯河投资控股集团有限公司地址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼联系人：周先生联系电话：0395-3105755代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦联系人：李尧李峰**涛联系电话：176381809071373399090715239282111监督部门：漯河市住房和城乡建设局电话：0395-3163306漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：漯河投资控股集团有限公司地址：漯河市源汇区太行山路玉兰大厦9楼联系人：周先生联系电话：0395-31057551.1.3招标代理机构代理机构：郑州众诚建设咨询有限公司地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦联系人：李尧李峰**涛联系电话：1763818090713733990907152392821111.1.4项目名称漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工1.1.5建设地点漯河市1.2.1资金来源财政资金1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围工程量清单及施工图纸所涵盖的全部内容（二者不一致时以工程量清单为准）1.3.2工期180日历天1.3.3质量要求合格工程1.4.1投标人资质条件、能力和信誉符合国家现行及相关工程施工质量验收规范的合格工程3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；3.1.1一标段：投标人须具有市政公用工程施工总承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；二标段：投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件三标段：投标人须具有电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输变电工程专业承包叁级及其以上资质，具有有效的安全生产许可证，拟任项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；3.2其他要求：投标人应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。3.3本次招标不接受联合体投标。注：各投标人可以参加多个标段投标活动，但只能中其中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，各投标人只能是其中一个标段的中标人。1.4.2是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场不组织，投标申请人自行勘察。投标人申请人必须进行认真的现场踏勘，如有不明应提出书面报告。1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人提出问题的截止时间投标人应在递交投标文件的截止之日10日前，在“漯河市公共资源交易信息交易平台（http://www.lhjs.cn）提出，以便招标人澄清。1.10.3招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日15日前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其他材料招标文件的修改、补充2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日10日前在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上提出，便于招标人回复。2.2.2投标截止时间2023年01月04日8时30分漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件2.3招标文件的修改时间在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。3.1.1构成投标文件的其他材料无3.3.1投标有效期投标截止日起60日历天3.4.1投标保证金1.本项目投标保证金，投标人可采用线下转账、银行电子保函的方式缴纳。2.投标保证金金额：一标段：陆拾万元整（¥600000.00元）；二标段：伍万元整（¥50000.00元）；三标段：壹拾万元整（¥100000.00元）；3.电子保函开具时间及方式：（1）开具截止时间：投标文件递交截止时间前。（2）开具方式：点击“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，点击“业务管理”—“费用管理”，找到相应项目进入，点击保证金“缴费”按钮并选择“保函”缴费方式进行开具电子保函申请，开具成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式详见“漯河市公共资源交易信息网”，“下载中心”--“电子保函缴纳操作说明”。4.线下转账缴纳时间及方式：（1）缴纳时间：投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳说明单”中的账户。（2）缴纳方式：点击“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，点击“业务管理”--”费用管理”，找到相应项目进入，点击保证金“缴费”按钮并选择“线下转账”缴费方式，提交订单后生成“保证金缴纳说明单”点击“打印”，投标保证金必须是基本账户缴纳，支付匹配成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式详见“漯河市公共资源交易信息网”，“下载中心”--“建设工程投标人操作说明”。温馨提示1：投标保证金收款将以投标人办理企业注册所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与企业注册时的基本账户信息不相符，其汇款将匹配失败，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。温馨提示2：请在保证金截止时间前一天进行保证金缴纳和保函开具，避免因其他原因造成投标保证金、电子保函缴纳（开具）未按时完成，造成系统匹配失败。咨询电话：0395-29699253.6是否允许递交备选投标方不允许漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件案3.7.3签字或盖章要求1、商务标相应要求盖章处用CA锁进行电子签章2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。3、投标文件除授权委托书的其他位置，应根据招标文件中第八章投标文件格式中要求由投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。4.2.2投标文件递交方式线上递交，即投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“漯河市工程建设电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。4.2.3是否退还投标文件■否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。5.2开标程序1.宣布开标纪律2.宣布开标有关人员姓名3.公布投标人名称及投标保证金缴纳情况4.投标人远程解密其投标文件5.公布唱标信息6.招标人抽取评标办法相关系数抽取方式有两种分别为现场摇号抽取和网上随机抽取。一、现场摇号抽取程序：1.由招标人确定系数取值区间内间隔为0.05；在现场监督人员的监督下，进行摇号；由招标人随机选取一组号码球，根据取值区间内间隔摇出由招标人随机依次摇出5个号码球，摇出号码球按顺序分别对应0.3、0.35、0.4、0.45、0.5，代理公司工作人员登记摇号结果并向所有投标人公布；交易中心工作人员将摇出的相应K值号码球分别放进摇号机内，由招标人摇出一个号码球，号码球对应具体K值。由招标人现场公布K值，投标人远程确认无异议后进入下一开标程序。二、网上随机抽取程序：由招标人在开标现场根据取值区间内间隔在开标系统中随机选出k值0.3、0.35、0.4、0.45、0.5。7.投标人远程确认开标8.开标结束6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：专家评委5人，其中2技术专家，2个经济专家,1个业主评委。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件评标专家确定方式：开标前，除业主评委外，其余专家依法从河南省综合评标专家库中随机抽取。评标专家评标方式：本项目采用现场分散评标。7.1是否授权评标委员会确定中标人否,推荐中标候选人数：1-3名。10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容10.需要补充的其他内容10.1招标控制价10.1招标控制价10.1招标控制价本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。本项目设招标控制价，招标控制价于开标七天前，在“漯河市公共资源交易信息网(http://www.lhjs.cn)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。10.2开标会议10.2开标会议10.2开标会议本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。10.3中标公示10.3中标公示10.3中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在同招标公告发布媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。10.4知识产权10.4知识产权10.4知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.5重新招标的其他情形10.5重新招标的其他情形10.5重新招标的其他情形重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标的其他情形：投标截止时间止，投标人少于3家的，经评标委员会评审后否决所有投标的，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.6同义词语10.6同义词语10.6同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.7监督10.7监督10.7监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.8解释权10.8解释权10.8解释权漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件八、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（二）主要人员简历表“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证书复印件，技术负责人应附身份证、职称证书复印件，其他人员应附身份证、岗位证书复印件。姓名年龄学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间时间参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件九、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：企业资质等级其中项目经理项目经理项目经理项目经理营业执照号其中高级职称人员高级职称人员高级职称人员高级职称人员注册资金其中中级职称人员中级职称人员中级职称人员中级职称人员开户银行其中初级职称人员初级职称人员初级职称人员初级职称人员账号其中技工技工技工技工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本（如有）、安全生产许可证等材料。118，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件（二）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份：3年，指2019年1月1日至2021年12月31日。119，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（三）近年承接的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1、备注写清楚是作为企业业绩或者项目经理业绩。2、本表后附中标通知书、合同协议书的复印件，具体年份要求见评标办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（四）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件十、承诺书（一）扬尘防治承诺书（招标人名称）：我方在此承诺，严格按照《中共漯河市委办公室、漯河市人民政府办公室关于印发〈漯河市建设工程施工扬尘集中整治实施方案〉的通知》（漯办【2016】17号文件）中规定的建设工程施工工地的整治标准，做好的施工扬尘防治和扬尘治理工作。特此承诺。投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件（二）项目经理无在建承诺书（招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目负责人（姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工招标文件十一、建筑垃圾处置方案124，漯河市城区公共停车系统建设项目（一期）施工，招标文件十二、其他材料
投标 / 标书制作要点（原创）
本公共停车系统建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
