安徽强电线路改造工程招标公告（安徽体育运动职业技术学院2022）
安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目的竞争性磋商公告
项目概况
安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目采购项目的潜在供应商应在电子交易系统“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）获取采购文件，并于2022年06月20日 14:30(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：FS34000120224842号001
项目名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额(元)：1200000
最高限价(元)：1200000
采购需求：
包名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目预算金额（元）：1200000数量：1简要规格描述：包括但不限于：主要为箱式变压器组更换、配电箱安装、增加供电线路、照明灯具更换工程等，各种项目具体内容详见施工图及清单明细，施工图设计内的所有内容均按图计入。
合同履约期限：包别 1，工期60日历天。（具体以监理单位下达的开工令日期为准）
本项目(否)接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：包别1：3.1供应商资质：具有输变电专业承包三级及以上资质或承装类、承修类承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，有效的安全生产许可证；3.2项目经理资格：具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核B证，为供应商的在职职工，无在建或中标(成交)待建项目（法定情形除外）；3.3项目经理业绩：无；3.4供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取采购文件
时间：2022年06月08日至2022年06月15日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)
地点：电子交易系统“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）
方式：在线发售招标文件，有意参加的潜在投标人首先须在电子交易系统“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）及手机“中招互连”APP中完成注册（注①），之后在PC端安装“投标管家”（注②），通过APP扫描在“投标管家”登录，交纳招标文件费用，方可下载本项目招标文件。
售价(元)：0
四、响应文件提交
截止时间：2022年06月20日 14:30(北京时间)
地点：采用远程电子递交方式，无需递交纸质文件，电子文件请通过“投标管家”于投标文件提交截止时间之前上传，提交截止时间后上传的投标文件不予接受。网上递交的投标文件应电子签章、加密，“投标管家”提供二维码扫描电子签章、加密功能。
五、开启
时间：2022年06月20日 14:30(北京时间)
地点：采用远程电子递交方式，无需递交纸质文件，电子文件请通过“投标管家”于投标文件提交截止时间之前上传，提交截止时间后上传的投标文件不予接受。网上递交的投标文件应电子签章、加密，“投标管家”提供二维码扫描电子签章、加密功能。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1）本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。2）本次磋商公告同时在安徽省政府采购网、安徽省智能采购云平台上发布。3）供应商应合理安排磋商文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成磋商文件获取，责任自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：安徽体育运动职业技术学院
地 址：合肥市花园大道595号
联系方式：章老师 0551-63686519
2.采购代理机构信息(如有)
名 称：安徽中技工程咨询有限公司
地 址：合肥市合作化南路27号
联系方式：袁倪、陈振、 王婧 15212799182
3.项目联系方式
项目联系人：袁倪、陈振、 王婧
电 话：15212799182
附件信息：
6.20AHZJ-202216100567安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目 磋商文件（定稿）.doc6.20AHZJ-202216100567安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目 磋商文件（定稿）.doc568.6K
AHZJ-202216100567安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程-图纸、工程量清单及控制价.zipAHZJ-202216100567安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程-图纸、工程量清单及控制价.zip4.2M
工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程控制价编制说明一、工程概况：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程，地点位于安徽省合肥市包河区花园大道1号。招标范围主要为箱式变压器组更换、配电箱安装、增加供电线路、照明灯具更换工程等，各种项目具体内容详见施工图及清单明细。二、招标范围：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程施工图及清单。三、编制依据：1、业主提供的安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程及工程量清单；2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018版）、《安徽省建设工程费用定额》（2018版）、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》（2018版）、《安徽省建设工程计价定额（公用册）》（2018版）、《安徽省建筑工程计价定额》（2018版）、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018版）、《安徽省安装工程计价定额》（2018版）、《安徽省市政工程计价定额》（2018版）、《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018版）、造价〔2019〕7号文、建标[2021]42号文，结合现场实际勘察情况及由业主确定的具体施工范围和技术要求；3、材料价格执行《合肥市建设工程造价管理信息》2022年第5期,其中没有的材料价格按当前市场价格计入造价；4、税金执行安徽省造价[2019]7号文；5、不可竞争费执行建标[2021]42号文；6、其他相关规定和特殊说明。四、其他说明1、本控制价依据本工程招标文件及国家相应规范的有关条款进行编制；2、工程量清单控制价表中填入的综合单价和合计，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用；3、措施项目报价表中所填入的措施项目价格，包括采用的各种措施的费用；4、本工程量清单控制价表中的每一单项均已填写单价和合价；5、其他暂定金额按清单描述内的金额列入本控制价；6、本控制价的币种为人民币。五、暂列金额及暂估价预留金已按人民币伍万元计入控制价；箱式变压器组设备暂估价已按人民币捌拾万元计入控制价。工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程量清单编制说明一、工程概况：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程，地点位于安徽省合肥市包河区花园大道1号。招标范围主要为箱式变压器组更换、配电箱安装、增加供电线路、照明灯具更换工程等，各种项目具体内容详见施工图及清单明细。二、招标范围：招标文件及安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程施工图及清单。编制依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018版）、《安徽省建设工程费用定额》（2018版）、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》（2018版）、《安徽省建设工程计价定额（公用册）》（2018版）、《安徽省建筑工程计价定额》（2018版）、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018版）、《安徽省安装工程计价定额》（2018版）、《安徽省市政工程计价定额》（2018版）、《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018版）、《安徽省仿古建筑工程计价定额》（2018版）、建标[2013]44号文、造价〔2019〕7号文，、建标[2021]42号文，结合现场实际勘察情况及由业主确定的具体施工范围和技术要求。四、清单说明1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与技术规范和现场勘察情况一起对照阅读领会。2、建设工程造价费用构成、建设工程造价计算程序以及建设工程费用取费标准，参照《安徽省建设工程费用定额》（2018版）规定执行。3、投标人应结合本次招标工程内容在投标前及时联系业主了解现场实际情况，同时结合企业自身成本，充分考虑本项目的施工利润及相关投标风险。4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。5、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑合同内的风险因素所发生的所有费用。投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。6、本清单应项目编码内工作内容较多，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。7、本清单工程量仅作为投标依据，工程结算应以实际完成并经验收确认工程量为准,且执行清单计价规范工程量计算规则。8、措施项目费：除招标文件规定外，清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程经验，对所有的措施项目作出措施报价，没有报价的，视为已含在其他措施项目费的报价中。五、暂列金额及暂估价预留金按人民币伍万元计入报价；箱式变压器组设备暂估价按人民币捌拾万元计入报价。B.1招标工程量清单扉页B.1招标工程量清单扉页B.1招标工程量清单扉页B.1招标工程量清单扉页B.1招标工程量清单扉页安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标人：招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位盖章）（单位资质专用章）（单位资质专用章）（单位资质专用章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：编制时间：2022-06-0700:00:002022-06-0700:00:00复核时间：2022-06-0700:00:002022-06-0700:00:002022-06-0700:00:002022-06-0700:00:00E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共2页第1页共2页第1页共2页项目编码项目名称项目名称项目名称项目特征描述项目特征描述计量单位工程量030401002001干式变压器干式变压器干式变压器1、名称：箱式变压器组更换2、容量（KV·A)：630KVA3、电压（KV)：10KV4、其他说明：主材设备不列入此项报价，拆除及安装（人、机）费及辅材自行报价，中标后不再调整。1、名称：箱式变压器组更换2、容量（KV·A)：630KVA3、电压（KV)：10KV4、其他说明：主材设备不列入此项报价，拆除及安装（人、机）费及辅材自行报价，中标后不再调整。台2.000030401002001干式变压器干式变压器干式变压器1、名称：箱式变压器组更换2、容量（KV·A)：630KVA3、电压（KV)：10KV4、其他说明：主材设备不列入此项报价，拆除及安装（人、机）费及辅材自行报价，中标后不再调整。1、名称：箱式变压器组更换2、容量（KV·A)：630KVA3、电压（KV)：10KV4、其他说明：主材设备不列入此项报价，拆除及安装（人、机）费及辅材自行报价，中标后不再调整。台2.000030404017001配电箱配电箱配电箱1、名称：室外配电箱（不锈钢箱体）2、规格、型号：600×800×250mm3、安装方式：落地安装1、名称：室外配电箱（不锈钢箱体）2、规格、型号：600×800×250mm3、安装方式：落地安装台6.000030404017003配电箱配电箱配电箱1、名称：AP1配电箱2、规格、型号：详见图纸3、安装方式：室内安装1、名称：AP1配电箱2、规格、型号：详见图纸3、安装方式：室内安装台1.000030404017004配电箱配电箱配电箱1、名称：AP2配电箱2、规格、型号：详见图纸3、安装方式：室内安装1、名称：AP2配电箱2、规格、型号：详见图纸3、安装方式：室内安装台1.000030404017005配电箱配电箱配电箱1、名称：AP3配电箱2、规格、型号：详见图纸3、安装方式：室内安装1、名称：AP3配电箱2、规格、型号：详见图纸3、安装方式：室内安装台1.000030404017002配电箱配电箱配电箱1、名称：配电箱箱体更换2、规格、型号：800×1600×600mm3、安装方式：原箱体拆除后1、名称：配电箱箱体更换2、规格、型号：800×1600×600mm3、安装方式：原箱体拆除后台2.000030408001003电力电缆电力电缆电力电缆1、名称：铜芯电力电缆2、规格、型号：BV-3×4mm23、敷设方式、部位：穿管敷设1、名称：铜芯电力电缆2、规格、型号：BV-3×4mm23、敷设方式、部位：穿管敷设m1065.000030408001001电力电缆电力电缆电力电缆1、名称：铜芯电力电缆2、规格、型号：YJV-4×35+1×16mm23、敷设方式、部位：穿管敷设1、名称：铜芯电力电缆2、规格、型号：YJV-4×35+1×16mm23、敷设方式、部位：穿管敷设m82.000030408001002电力电缆电力电缆电力电缆1、名称：铜芯电力电缆2、规格、型号：YJV-3×185+1×95mm23、敷设方式、部位：穿管敷设1、名称：铜芯电力电缆2、规格、型号：YJV-3×185+1×95mm23、敷设方式、部位：穿管敷设m288.000030408006002电力电缆头电力电缆头电力电缆头1、名称：电力电缆接头2、规格、型号：BV-3×4mm23、材质、类型：干包式铜芯4、安装部位：室外1、名称：电力电缆接头2、规格、型号：BV-3×4mm23、材质、类型：干包式铜芯4、安装部位：室外个35.000030408006003电力电缆头电力电缆头电力电缆头1、名称：电力电缆终端头2、规格、型号：YJV-4×35+1×16mm23、材质、类型：干包式铜芯4、安装部位：室内1、名称：电力电缆终端头2、规格、型号：YJV-4×35+1×16mm23、材质、类型：干包式铜芯4、安装部位：室内个4.000030408006001电力电缆头电力电缆头电力电缆头1、名称：电力电缆终端头2、规格、型号：YJV-3×185+1×95mm23、材质、类型：干包式铜芯4、安装部位：室内1、名称：电力电缆终端头2、规格、型号：YJV-3×185+1×95mm23、材质、类型：干包式铜芯4、安装部位：室内个8.000030408003001电缆保护管电缆保护管电缆保护管1、名称：电缆套管2、材质：镀锌钢管（埋地部分外刷防腐涂料）3、规格：SC1504、敷设方式：埋地敷设1、名称：电缆套管2、材质：镀锌钢管（埋地部分外刷防腐涂料）3、规格：SC1504、敷设方式：埋地敷设m280.000测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单E.1分部分项工程量清单工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第2页共2页第2页共2页第2页共2页项目编码项目名称项目名称项目名称项目特征描述项目特征描述计量单位工程量030411001001配管配管配管1、名称：电气配管2、材质：PE管3、规格：DN254、配置要求：地埋敷设1、名称：电气配管2、材质：PE管3、规格：DN254、配置要求：地埋敷设m965.000030412004001装饰灯装饰灯装饰灯1、名称：广场景观灯2、规格：150W高压钠灯3、安装形式：地埋式4、其他说明：含灯座1、名称：广场景观灯2、规格：150W高压钠灯3、安装形式：地埋式4、其他说明：含灯座套42.000030412010001桥栏杆灯桥栏杆灯桥栏杆灯1、名称：室外灯带更换2、型号、规格：1W/m3、安装形式：拆除原灯带后更换1、名称：室外灯带更换2、型号、规格：1W/m3、安装形式：拆除原灯带后更换m62.000030412007001庭院灯庭院灯庭院灯1、名称：庭院灯更换2、型号、规格：成套灯具详见附图或现场3、灯杆材质、规格：3米4、其他说明：拆除原灯具后更换1、名称：庭院灯更换2、型号、规格：成套灯具详见附图或现场3、灯杆材质、规格：3米4、其他说明：拆除原灯具后更换套5.000030412007002庭院灯庭院灯庭院灯1、名称：庭院灯更换2、型号、规格：成套灯具详见附图或现场3、灯杆材质、规格：2.5米4、其他说明：拆除原灯具后更换1、名称：庭院灯更换2、型号、规格：成套灯具详见附图或现场3、灯杆材质、规格：2.5米4、其他说明：拆除原灯具后更换套10.000030412007003一般路灯一般路灯一般路灯1、名称：LED路灯2、型号、规格：详见图纸3、灯杆材质、规格：详见图纸1、名称：LED路灯2、型号、规格：详见图纸3、灯杆材质、规格：详见图纸套3.000WB030413004001基础槽钢基础槽钢基础槽钢1、项目名称：配电箱基础槽钢2、材质、规格：镀锌10#槽钢1、项目名称：配电箱基础槽钢2、材质、规格：镀锌10#槽钢m10.800WB030413004002配电箱基础配电箱基础配电箱基础1、项目名称：配电箱基础2、材质、规格：C15混凝土、配筋详见图纸3、其他说明：报价含开挖土方、浇筑模板1、项目名称：配电箱基础2、材质、规格：C15混凝土、配筋详见图纸3、其他说明：报价含开挖土方、浇筑模板个6.000010101003001挖沟槽土方挖沟槽土方挖沟槽土方1、项目内容：电缆沟槽开挖、回填2、土壤类别：三类土3、挖土深度：2米以内1、项目内容：电缆沟槽开挖、回填2、土壤类别：三类土3、挖土深度：2米以内m34.900测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表附录F措施项目清单与计价表工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目编码项目名称项目名称计算基础计算基础费率（%）1AC-01AC-01夜间施工增加费夜间施工增加费0.5002AC-02AC-02二次搬运费二次搬运费1.0003AC-03AC-03冬雨季施工增加费冬雨季施工增加费0.7004AC-04AC-04已完工程及设备保护费已完工程及设备保护费0.3005AC-05AC-05工程定位复测费工程定位复测费0.6006AC-06AC-06非夜间施工照明费非夜间施工照明费0.6007AC-07AC-07临时保护设施费临时保护设施费0.1008AC-08AC-08赶工措施费赶工措施费2.500合计合计合计合计合计合计合计合计测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单附录G不可竞争项目清单工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目编码项目名称项目名称计算基数计算基数费率（%）1AF-01AF-01环境保护费环境保护费1.7802AF-02AF-02文明施工费文明施工费6.1003AF-03AF-03安全施工费安全施工费4.2204AF-04AF-04临时设施费临时设施费4.6005AF-05AF-05环境保护税环境保护税合计合计合计合计合计合计合计合计测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】H.1其他项目清单H.1其他项目清单H.1其他项目清单H.1其他项目清单H.1其他项目清单H.1其他项目清单工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页序号项目名称项目名称项目名称金额(元)金额(元)1暂列金额暂列金额暂列金额50000.0050000.002专业工程暂估价专业工程暂估价专业工程暂估价800000.00800000.003计日工计日工计日工4总承包服务费总承包服务费总承包服务费合计合计合计合计850000.00850000.00测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表H.2暂列金额明细表工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称计量单位计量单位暂定金额(元)暂定金额(元)备注1预留金预留金50000.0050000.00合计合计合计合计合计50000.0050000.00测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表H.3专业工程暂估价清单表工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号工程名称工程名称工程内容工程内容金额(元)金额(元)备注1箱式变压器箱式变压器箱式变压器成套设备2台箱式变压器成套设备2台800000.00800000.00合计合计合计合计合计800000.00800000.00测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表H.5总承包服务费清单表工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号工程名称工程名称项目价值(元)项目价值(元)服务内容服务内容费率(％)1发包人发包专业工程发包人发包专业工程2发包人供应材料发包人供应材料合计合计合计合计合计合计合计合计测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表附录I税金计价清单表工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称计算基础计算基础计算基数计算基数费率(％)1增值税增值税分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费9.000合计合计合计合计合计合计合计合计测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】2022年6月采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司采购人：安徽体育运动职业技术学院项目编号：AHZJ-202216100567竞争性磋商安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目第五章合同格式（仅供参考）43第四章评审方法和标准38第三章采购需求32第二章供应商须知5第一章磋商邀请（竞争性磋商公告）1目录一、项目基本情况安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目的潜在供应商应在“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）获取采购文件，并于2022年6月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。项目概况第一章磋商邀请（竞争性磋商公告）第七章政府采购供应商质疑函范本93第六章响应文件格式67采购需求：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程，招标范围包括但不限于：主要为箱式变压器组更换、配电箱安装、增加供电线路、照明灯具更换工程等，各种项目具体内容详见施工图及清单明细，施工图设计内的所有内容均按图计入。最高限价：人民币1200000元预算金额：人民币1200000元采购方式：竞争性磋商项目名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目项目编号：AHZJ-2022161005673.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（非专门面向中小企业采购的项目)1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：本项目不接受联合体。合同履行期限：工期60日历天。（具体以监理单位下达的开工令日期为准）(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；3.4供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：3.3项目经理业绩：无；3.2项目经理资格：具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核B证，为供应商的在职职工，无在建或中标(成交)待建项目（法定情形除外）；3.1供应商资质：具有输变电专业承包三级及以上资质或承装类、承修类承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，有效的安全生产许可证；地点：电子交易系统“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）时间：2022年6月8日9:00至2022年6月15日23:59（北京时间，法定节假日除外）三、获取采购文件(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；五、开启2.地点：采用远程电子递交方式，无需递交纸质文件，电子文件请通过“投标管家”于投标文件提交截止时间之前上传，提交截止时间后上传的投标文件不予接受。网上递交的投标文件应电子签章、加密，“投标管家”提供二维码扫描电子签章、加密功能。1.截止时间：2022年6月20日14点30分（北京时间）四、响应文件提交售价：0元。方式：在线发售招标文件，有意参加的潜在投标人首先须在电子交易系统“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）及手机“中招互连”APP中完成注册（注①），之后在PC端安装“投标管家”（注②），通过APP扫描在“投标管家”登录，交纳招标文件费用，方可下载本项目招标文件。1）本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限2.地点：采用远程电子递交方式，无需递交纸质文件，电子文件请通过“投标管家”于投标文件提交截止时间之前上传，提交截止时间后上传的投标文件不予接受。网上递交的投标文件应电子签章、加密，“投标管家”提供二维码扫描电子签章、加密功能。1.时间：2022年6月20日14点30分（北京时间）地址：合肥市花园大道595号名称：安徽体育运动职业技术学院1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。3）供应商应合理安排磋商文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成磋商文件获取，责任自负。2）本次磋商公告同时在安徽省政府采购网、安徽省智能采购云平台上发布。3.项目联系方式联系方式：袁倪、陈振、王婧0551-65149581、65149582-833、871；15212799182地址：合肥市合作化南路27号名称：安徽中技工程咨询有限公司2.采购代理机构信息（如有）联系方式：章老师0551-63686519“徽智采”平台注册：2.注①：注册步骤如下（以下两项均须注册完成）：1.供应商应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。九、其他事项说明电话：15212799182项目联系人：袁倪、陈振、王婧注册审核人：谢琼应答人完成手机“中招互连”APP的注册，并通过扫码登录PC端“安徽中技投标管家”后方可电子投标，“安徽中技投标管家”为应答人提供的在线服务有：缴纳磋商招标文件费用、下载磋商招标文件、制作应答文件、扫码电子签章、扫码加密应答文件、递交应答文件、网上开标、扫码解密应答文件等。注②：“投标管家”的服务功能完成平台注册及客户端安装后，在手机应用商店中下载“中招互连”APP，按照要求填写注册信息，同时在APP线上完成CA证书的办理（购买单位证书请注意选择“安徽中技电子招标投标系统”），具体下载及注册操作详见“徽智采”平台首页“CA办理”。手机“中招互连”APP注册：登录“徽智采”平台（网址：http://www.ahhzc.com/），点击“用户注册”，按照要求填写完善企业信息并上传相关附件，我司将对上传信息及附件进行审核，审核通过即完成平台的注册。具体注册操作详见“徽智采”平台首页“帮助专区”，同时须在PC下载安装“安徽中技投标管家”客户端（下载链接见“徽智采”平台首页“工具下载”）。一、供应商须知前附表第二章供应商须知联系电话：13866184647系统操作指导人：谢琼联系电话：13866184647审核时间：每个工作日9:30-11:00,13:30-16:00（北京时间）2.定义1.1本磋商文件仅适用于本次磋商所述的工程项目采购。1.适用范围二、供应商须知正文注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。\n\n\n序号\n\n\n内容\n\n\n说明与要求\n\n\n\n\n1\n\n\n采购人\n\n\n安徽体育运动职业技术学院\n\n\n\n\n2\n\n\n委托人\n\n\n安徽体育运动职业技术学院\n\n\n\n\n3\n\n\n采购代理机构\n\n\n安徽中技工程咨询有限公司\n\n\n\n\n4\n\n\n项目名称\n\n\n安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目\n\n\n\n\n5\n\n\n项目编号\n\n\nAHZJ-202216100567\n\n\n\n\n6\n\n\n项目性质\n\n\n工程施工\n\n\n\n\n7\n\n\n资金来源\n\n\nþ财政投资£采购人自筹□其他\n\n\n\n\n8\n\n\n包别划分\n\n\nR不分包¨分为 个包，供应商参加多个包磋商的成交包数规定： \n\n\n\n\n9\n\n\n付款方式\n\n\n付款方式：工程验收合格且交付全部验收资料后支付合同价的80%，审计完成后支付至审计价的100%。每次付款前提供合格税务发票。\n供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致磋商无效。\n\n\n\n\n10\n\n\n联合体磋商\n\n\n□允许不允许\n\n\n\n\n11\n\n\n磋商有效期\n\n\n90 日历天\n\n\n\n\n12\n\n\n项目地点\n\n\n采购人指定地点\n\n\n\n\n13\n\n\n计划工期\n\n\n计划工期： 60 日历天\n计划竣工日期： 。\n\n\n\n\n14\n\n\n质量标准要求\n\n\n质量标准：合格\n\n\n\n\n15\n\n\n磋商保证金\n\n\n（1）金额：\n£人民币 元；\nR不收取\n（2）支付方式：\nR转账/电汇 □支票 □汇票 □本票 £保函\n递交要求：\n如采用转账或电汇，磋商保证金应当在投标截止时间前足额到达竞争性磋商公告指定账号。\n保证金虚拟账户查看方式：\n登录网页“徽智采平台”→点击左侧报名投标中的“已报名的项目”→选择对应的项目在对应的项目下方即可查看到本项目对应包的保证金虚拟账户。\n投标保证金须从投标人账户汇出，否则无效。\n投标保证金有效期：与投标有效期一致。\n2.如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。\n3.如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。\n4.如采用保函（银行保函、担保机构担保）形式提交磋商保证金的，且必须具有明确有效的查询途径（二维码或网址链接及查询方式），否则该保函（银行保函、担保机构担保）无效。评审时评磋商小组保留现场核查权利。若发现供应商提供虚假资料的，采购人应当报监管部门依法处理。\n\n\n\n\n16\n\n\n其他不予退还磋商保证金的情形\n\n\n除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格的\n\n\n\n\n17\n\n\n答疑及澄清与 修改通知\n\n\n（1）答疑接受时间为供应商知道或应当知道权益受到损害之日起七个工作日内。\n（2）供应商如果对磋商文件内容有相关疑问可按照磋商公告中的联系方式，以书面形式（如传真、邮件等）通知安徽体育运动职业技术学院或采购代理机构。采购人对在答疑接受时间以前收到的、且需要 做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。\n（3）澄清和修改通知在网上公布，网站同公告发布网站。所有供应商在递交响应文件截止时间前在有义务自行查询，无需以书面形式回复。\n\n\n\n\n18\n\n\n勘察现场\n\n\n自行勘察□采购人统一组织\n\n\n\n\n19\n\n\n响应文件要求\n\n\n加密电子响应文件。\n\n\n\n\n20\n\n\n递交响应文件 截止时间及地 点\n\n\n详见磋商公告\n\n\n\n\n21\n\n\n响应文件解密时间\n\n\n响应文件提交截止时间后30分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）\n\n\n\n\n22\n\n\n开标时间及地 点\n\n\n详见磋商公告\n\n\n\n\n23\n\n\n评审办法\n\n\n综合评分法，详见磋商文件\n\n\n\n\n24\n\n\n代理服务费\n\n\n（1）金额：\n□免收\n□定额收取：人民币 元\nR按下列标准收取： 招标代理机构在中标人领取中标通知书前，需缴纳招标代理服务费：以成交价为计算基数，参照国家计委[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件的规定服务类标准*78%向成交人收取。\n（2）支付方式：R转账/电汇\n（3）收取单位：安徽中技工程咨询有限公司\n（4）缴纳时间：领取成交通知书前\n（5）缴纳账户：\n开户名称：安徽中技工程咨询有限公司 \n开户银行：交通银行合肥分行黄山路支行\n银行帐号：341314000018150070757\n汇款凭证备注“项目编号AHZJ-202216100567服务费”。\n\n\n\n\n25\n\n\n履约保证金\n\n\n（1）金额：\n£免收\nR合同价的 2 %\n□定额收取：人民币 元\n（2）支付方式：\nR转账/电汇 □支票 □汇票 □本票 £保函\n1.如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。\n2.如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。\n（3）收取单位： \n（4）缴纳时间： \n（5）退还时间： \n注：1、履约保证金应从中标人基本账户汇入，并在附言中注明“_______某项目第 包”；\n2、履约保证金验收合格后自动转为质保金,待验收合格满两年无质量问题无违约行为无息退还。\n3、提交时限：中标通知书发出之日起10个工作日内且合同签订前办理完成，提交至以上指定账户，否则采购人有权取消其中标资格。\n\n\n\n\n26\n\n\n磋商样品\n\n\n□需要不需要\n\n\n\n\n27\n\n\n本项目提供除\n电子版磋商文 件以外的其他 资料\n\n\n无图纸工程量清单及控制价□\n\n\n\n\n28\n\n\n业绩要求说明\n\n\n1、本项目将对排名第一的成交候选人经磋商小组评审认可的供应商业绩（如要求）、拟任本项目项目经理名称及项目经理业绩（如要求）进行随成交结果公告同时公告。如涉嫌造假，将取消成交资格并上报监督管理部门按有关规定处理。\n2、业绩要求详见采购需求（业绩时间均以合同签订之日为追溯节点），除非磋商文件另有规定，本项目业绩均指已交竣工验收合格的业绩，响应文件中提供业绩合同及相应的交竣工验收证明文件扫描件。以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素，否则需提供发包单位（合同甲方）证明。\n\n\n\n\n29\n\n\n主要成交标的 名称、规格、型 号、数量、单价\n\n\n依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658号）规定：本项目将对排名第一的成交供应商的主要成交标的名 称、规格型号、数量、单价，经评审委员会评审认可后随成交公 告一并公告。参加本次采购活动的企业应当在响应文件中提供有 效30的《主要成交标的承诺函》，如有虚假，将取消中标资格并有权上报财政部按有关规定处理。\n\n\n\n\n30\n\n\n不良信用记录 及查询\n\n\n1、不得存在以下不良信用记录情形之一：\n（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；\n（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被 人民检察院列入行贿犯罪档案的；\n（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；\n（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；\n（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行 为记录名单的。 \n2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的， 视同联合体存在不良信用记录。\n 3、不良信用记录查询渠道如下：\n（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）\n（2）行贿犯罪档案：提供无行贿犯罪记录的书面承诺书；\n（ 3 ） 企 业 经 营 异 常 名 录 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn）\n（ 4 ） 重 大 税 收 违 法 案 件 当 事 人 名 单 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn）\n（5）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网\n（www.ccgp.gov.cn） \n4、磋商时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用 记录声明并加盖供应商公章。联合体磋商的，所有联合体成员均 须加盖公章。 本项目将可能对排名第一的成交候选人提供的无不良信用记录 声明函，随中标公告一并公告。如有虚假，将取消成交资格并有 权上报财政部按有关规定处理。\n\n\n\n\n31\n\n\n报价扣除\n\n\n（1）中小企业价格扣除：小型和微型企业：3%。\n（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。\n（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。\n（4）对于联合体协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同 份额占到合同总金额 30%以上的价格扣除：2%。\n\n\n\n\n32\n\n\n确定成交候选 供应商和成交 供应商\n\n\n磋商小组推荐成交候选供应商的数量：3名\n确定成交供应商：\n£采购人委托磋商小组确定 R采购人确定\n\n\n\n\n33\n\n\n项目最高限价\n\n\n最高限价1200000元。（暂列金：详见工程量清单。） 供应商磋商报价不得超过本项目对应包别的最高限价，否则按无 效响应文件处理。\n\n\n\n\n34\n\n\n项目经理其他 要求\n\n\n（1）项目经理具备资格见采购需求要求（必须是本单位人员），\n项目经理必须具备有效的安全生产考核合格证 B 证。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以 下情形除外：\n①法定情形；\n②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但本项目成交后能够从该 项目撤离，全面履约。 成交后若项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，导致该项目 经理无法进场履约的，采购人可取消其成交资格。供应商因此原 因被取消成交资格的，视为无正当理由放弃成交资格。\n\n\n\n\n35\n\n\n安全文明要求\n\n\n必须确保安全文明施工，符合国家和项目所在地现行相关规定。\n\n\n\n\n36\n\n\n总包及分包规定\n\n\n供应商不得在成交后将工程转包给其它施工单位。如需专业分\n包，分包项目、内容及分包商须经采购人及监理单位同意和认可。\n\n\n\n\n37\n\n\n特别提醒\n\n\n（1）供应商参与磋商，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通磋商、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。\n（2）工程量清单报价书编制人应为供应商或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。鉴于现阶段为造价员取消过渡阶段，工程量清单报价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章或电子执业章的时间有效性进行评审。\n（3）本工程在发放工程量清单、最高投标限价（控制价）后，供应商应对工程量清单和最高投标限价（控制价）等数据进行复核。如供应商认为数据有误，应在规定时间内未提出疑问。如在规定时间内未提出疑问的，清单和最高投标限价（控制价）中数据将被作为有效数据用于判定最后报价是否低于成本价的依据（清单工程量出现重大错误除外）。询问截止时间前若供应商对清单和最高投标限价（控制价）未提出相关疑问，视同认可工程量清单和最高投标限价（控制价）编制合理。成交后，供应商应按其报价完成磋商范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高投标限价（控制价）编制存在漏项或数量偏差或不合理提出各种形式的索赔。\n\n\n\n\n38\n\n\n社保证明材（如要求提供社保）\n\n\n本项目磋商文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供复印件或扫描件）：\n（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；\n（2）社保局的书面证明材料；\n（3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经磋商小组确认。\n（4）参与磋商的院校，社保证明可以用以下任意一种：\n①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）；\n②医保证明材料。\n（5）其他经磋商小组认可的证明材料。\n（6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。\n\n\n\n\n39\n\n\n重要提示\n\n\n（1）成交供应商应在规定期限内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；\n（2）成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；\n（3）合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；\n（4）成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作；\n（5）成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。\n\n\n\n\n40\n\n\n解释权\n\n\n（1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；\n（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；\n（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；\n（4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；\n（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。\n\n\n\n\n41\n\n\n其他补充说明1\n\n\n除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，否则供应商的磋\n商报价不得高于本项目的项目预算。\n因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。\n\n\n\n\n42\n\n\n其他补充说明2\n\n\n1、开标时由供应商对响应文件进行解密，系统自动记录开标过程，并在解密完成后对外公布各供应商的报价。供应商解密时，未能在线成功解密的供应商，可在解密时限内，自行选择导入保障信封响应文件。若系统识别出保障信封响应文件和网上递交的加密响应文件识别码不一致，系统将拒绝导入。完成在线解密或保障信封导入成功均视为完成解密。因供应商联系不上、没有及时登录系统、等情形的风险，由供应商自行承担。\n2、解密时限为30分钟，供应商未在采购文件规定的时间内完成解密的视为其放弃响应，其响应无效。供应商须自行承担网络环境、介质损坏等因素造成的风险。\n3、供应商应妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商自行承担责任。\n4、供应商应注意投标文件大小。通过图片格式、精度调整等方式合理控制文件大小。\n5、供应商文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。\n6、 供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。\n7、供应商修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照采购文件的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。 \n8、采购人在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时在线参加，也可至现场观摩实时开标。\n9、关于响应文件的签章：\n（1）供应商应使用企业电子签章（电子章）进行投标文件的签署，响应文件效力以企业电子签章（电子章）为准；\n（2）若供应商为方便企业多人投标，可另行办理个人证书，由已注册的管理员授权其他人员投标；\n（3）响应文件中涉及到个人签字的部分，可采取先打印签字再扫描添加至响应文件中的方式，也可以采用徽智采平台个人电子签章的方式；\n（4）供应商若有使用徽智采平台个人电子签章的需求（不强制），需另行办理个人证书，并缴纳相关费用。\n\n\n\n3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。3.采购人、采购代理机构及供应商除非本磋商文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。2.3业绩：业绩系指符合本磋商文件规定的与最终用户签订的合同及磋商文件要求的相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。2.2时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。2.1工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。3.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。3.5.1两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。3.5若竞争性磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：3.4.5若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商提供的货物非中小企业制造的，其响应文件将被认定为响应无效。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为响应无效。3.4.4若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。3.5.8对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。3.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。3.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。5.磋商费用4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见磋商邀请。4.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。4.资金来源3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其相关响应文件将被认定为响应无效。第一章磋商邀请（竞争性磋商公告）7.1磋商文件包括下列内容：7.磋商文件构成本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。6.适用法律不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。第七章政府采购供应商质疑函范本第六章响应文件格式第五章政府采购合同第四章评审方法和标准第三章采购需求第二章供应商须知8.1供应商如对磋商文件内容有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间以书面形式（如传真、邮件等）通知采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。8.磋商文件的澄清与修改7.5供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。7.4如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见磋商文件第四章。7.3现场考察及相关事项见供应商须知前附表。7.2磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。9.2无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。9.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。9.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用8.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。8.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。8.2采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。采购代理机构将以更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件10.2上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。10.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。10.响应文件构成9.4除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。9.3供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。12.报价11.5为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。11.4供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由磋商小组来评判。11.3本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。11.1供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。12.6本工程的响应报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。全费用综合单价是指完成本项目所需的包含人工费、材料费、机械费、管理费、规费、措施费、利润、税金、有关文件规定的调价、一定范围内的风险等全部费用。12.5供应商应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对响应报价费用进行分析、测算，实事求是地确定响应报价（不得低于成本价）任何优惠都体现在报价内。采购人不要求响应报价采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠应直接体现在各项响应报价的综合单价中。响应报价不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行响应报价。12.4供应商应仔细阅读磋商文件，了解拟响应报价合同段的全部工程内容。供应商的响应报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。供应商的响应报价，应是在满足磋商文件规定工期、质量要求下，完成供应商须知前附表和合同条款上所列采购工程范围的全部工作。12.3采购人设有控制价的，响应人的响应报价不得高于控制价。12.2供应商在递交截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改商务标中的相应报价，响应报价总额为各分项金额之和。12.1供应商应按采购文件要求进行报价。12.7.5质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；12.7.4图纸、施工组织设计及施工方案；12.7.3澄清、修改、补充中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；12.7.2前附表响应报价及竣工结算方式说明；12.7.1磋商文件；12.7响应报价编制依据（以下如有）12.8.1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写数量和价格，如遇清单缺项的项目，供应商应依据清单编制的办法进行补充，并采用综合单价计价。工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。12.8供应商的费用项目编制原则12.7.9其他相关材料（含营改增相关文件）。12.7.8施工期间的风险因素。12.7.7本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；12.7.6《2018版安徽省建设工程计价依据》及《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）。项目所在地相关主管部门下发的管理规定文件及其配套计价依据；（3）暂列金额（预留金）、暂定价、暂估价：计取税金。（2）税金采用增值税一般计税方法，增值税税率为9%。（1）人工费：执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）。其中定额人工费参与取费、取税，其相对于定额人工费增加的部分0元只计取税金。12.9.1不可竞争费用包括：12.9供应商的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行下列标准，不得降低标准进行竞标。12.8.2供应商应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，由供应商自主报价。（3）利润；（2）管理费；（1）材料费、机械费用；12.9.2可竞争费用包括：（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。（4）不可竞争费费率按照发布的工程量清单执行，不得更改，否则响应文件按无效处理。（2）材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由报价单位自行采购的材料确定响应报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，成交后不作调整。（1）材料供应方式：本工程使用的材料由承包方采购供应；12.12工程材料12.11除非合同中另有规定，供应商在商务标报价书中所报的响应报价包括完成磋商文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。12.10除非采购人对磋商文件予以修改、更正，否则供应商应按采购人提供的响应报价格式逐项填报综合单价和合价。供应商不得在报价清单中任意增删、修改清单项目与项目排列顺序。（4）施工技术措施费；13.磋商保证金12.16本采购工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。12.15成交人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。本工程经采购定标后，工程总造价在超过范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。12.14工程造价的确定与控制12.13本采购工程的施工地点为本须知前附表所述，供应商应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在响应报价范围内，采购人不再承担该费用。13.3磋商保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除非磋商文件另有规定，分公司或子公司代缴磋商保证金，视同名称不一致。磋商保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，其响应文件将被认定为响应无效。（3）凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，其响应文件将被认定为响应无效。（2）采购代理机构磋商保证金缴纳账号采用动态虚拟账号，项目采购失败后，磋商保证金缴纳账号将会发生变化，请供应商参与后续采购时，注意勿将磋商保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。（1）前次采购失败的，采购代理机构将退还供应商的磋商保证金。13.2供应商请注意：13.1供应商应提交供应商须知前附表中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。供应商未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被认定为响应无效。除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格的；供应商人在响应文件中提供虚假材料的；13.7有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。13.5采购代理机构将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金；13.4联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。14.磋商有效期（7）供应商须知前附表中规定的其他不予退还磋商保证金的情形。（6）供应商在提交最后报价后退出磋商的；（5）供应商在响应文件提交截止时间后至磋商开始前，要求撤销响应文件的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（1）响应文件由供应商使用安徽中技工程咨询有限公司提供的“安徽省智能采购云平台”（以下简称“徽智采”平台，网址：http://www.ahhzc.com/）制作生成。“响应文件制作工具”可以通过“徽智采”平台下载。供应商应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作响应文件。15.1本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：15.响应文件的制作14.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。14.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。14.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。16.响应文件提交截止时间和地点15.3磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。15.2因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。（4）响应文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。（2）在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章或公章。联合体参加磋商的，除联合协议及磋商文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。17.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。17.1供应商应当在第一章“磋商邀请”规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。17.响应文件的提交、修改与撤回16.3采购人和采购代理机构有权按本采购文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。16.2供应商在采购文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子响应文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。16.1供应商应在供应商须知前附表中规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。18.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。18.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。18.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。18.磋商小组17.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。17.3供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的响应文件进行解密，采购代理机构工作人员在监督员监督下解密所有响应文件。19.3.1初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。19.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。19.2竞争性磋商采用综合评分法评审。19.1采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。19.响应文件的评审与磋商在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。19.3.1.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。19.3.1.2信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。19.3.1.1不良信用记录指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。19.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；19.4相关说明。19.3.4综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。19.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。19.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。20.终止竞争性磋商19.5供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。19.4.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。19.4.4无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或影印件的，磋商小组可以视同其未提供。19.4.3磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价的，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。19.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。21.响应文件的澄清、说明或更正（4）政府采购法律法规规定的其他情形。（3）因重大变故，采购任务取消的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；20.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（1）响应文件中报价表内容与分项报价明细表中相应内容不一致的，以报价表为准；21.3响应文件报价或磋商过程中的报价出现不一致的，按照下列规定修正：如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。21.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。21.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。22.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。22.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。22.最后报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第21.1、21.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应将被认定为响应无效。（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；22.6供应商应当按照企业定额或2018版安徽省建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自主报价。22.5除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。22.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。22.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。（2）暂估价；（1）暂列金额；22.7.2其他项目费（如有）：按照工程量清单文件执行。22.7.1不可竞争费用：22.7供应商的报价应严格执行下列标准，不得降低标准进行竞标。22.10工程材料22.9除非合同中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的价格包括完成磋商文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费，措施项目费，不可竞争费，其他项目费，税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在报价中。报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。22.8除非采购人对磋商文件予以澄清、修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。22.7.5法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。22.7.4磋商文件中明确的由采购人自行采购的材料费。22.7.3工程增值税税率：9%22.12工程造价的确定与控制22.11本项目的施工地点为本须知前附表所述，供应商可到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在磋商报价范围内，采购人不再承担该费用。前款所称暂估价，是指不能确定价格而由采购人在磋商文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。22.10.3采购人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。22.10.2材料价格：除甲供材和实行暂估价的材料及设备以外，由供应商自行采购的材料确定磋商最后报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，成交后不作调整，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。22.10.1材料供应方式：本工程使用的材料由承包人采购供应；22.14本工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。22.13成交供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。22.12.4供应商在规定时间内未对工程量清单提出疑问的，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。供应商必须按其报价完成磋商文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。22.12.3采购人对疑问应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，采购人可不予调整工程量，供应商应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。22.12.2磋商前，供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在规定时间内向采购人提出疑问，否则采购人可不予答复。22.12.1本工程经定标后，工程总造价在磋商范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。25.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。25.编写评审报告24.1磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。24.确定成交候选供应商和成交供应商23.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。23.成交候选供应商的推荐原则及标准27.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、磋商小组名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。27.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将发布成交结果公告，网站同采购公告发布网站。27.成交结果公告26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。26.1评审将在严格保密的情况下进行。26.保密要求29.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。29.告知磋商结果28.3成交通知书是合同的组成部分。28.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。28.1采购代理机构发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。28.成交通知书31.1本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。31.成交服务费30.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。30.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。30.履约保证金29.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。33.廉洁自律规定32.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。32.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。32.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。32.1采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内签订合同。32.签订合同超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。34.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。34.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。34.质疑的提出与接收33.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。33.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。第四章评审方法和标准第三章采购需求需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。35.需要补充的其他内容34.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。\n\n\n序号\n\n\n内容\n\n\n说明和要求\n\n\n\n\n1\n\n\n工期\n\n\n工期60日历天。（具体以监理单位下达的开工令日期为准）\n\n\n\n\n2\n\n\n工程质量\n\n\n国家验收规范“合格”标准，保修期（缺陷责任期）2年（防水5年）, 其他按照国家规定。\n\n\n\n\n3\n\n\n推荐品牌\n\n\n无\n\n\n\n\n4\n\n\n人员到岗及\n\n\n（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技\n\n\n\n\n4\n\n\n人员到岗及\n\n\n术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须\n\n\n\n\n4\n\n\n人员到岗及\n\n\n在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行\n\n\n\n\n4\n\n\n人员到岗及\n\n\n承担并赔偿可能给采购人造成的损失。\n\n\n\n\n4\n\n\n人员到岗及\n\n\n（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理\n\n\n\n\n4\n\n\n人员到岗及\n\n\n人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应\n\n\n\n\n4\n\n\n履约要求\n\n\n商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对\n上述人员中的部分人员作出更好的调整。\n\n\n\n\n4\n\n\n履约要求\n\n\n（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度\n\n\n\n\n4\n\n\n履约要求\n\n\n对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采\n\n\n\n\n4\n\n\n履约要求\n\n\n购人有权责令其停工整改、直至终止 合同，引进新的承包人。采购人\n\n\n\n\n4\n\n\n履约要求\n\n\n还将停止支付工程款项， 扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位\n\n\n\n\n4\n\n\n履约要求\n\n\n的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。\n\n\n\n\n5\n\n\n材料要求\n\n\n（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等\n中较高的要求，并须按较高等级要求对材料质量进行检验。成交供应 商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人 和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要 求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有 质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商 自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的 一切损失。\n（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提 供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选 用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的 应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供 相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采 购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。\n\n\n\n\n6\n\n\n工 程 施 工 重点难\n点\n\n\n成交供应商要充分考虑对已建项目的成品保护\n\n\n\n\n7\n\n\n报价须知\n\n\n供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高 投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。\n\n\n\n\n8\n\n\n重要说明\n\n\n（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均已发布，请供应商自 行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、 补充等内容。\n（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高 投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应 商最 后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。\n（2）外地建安企业磋商并成交后必须在项目所在地交纳相关税费。\n（3）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家 及地**府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时 足额支付工资。\n（4）承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》 合建〔2015〕33 号文规定。本工程最高投标限价（控制价） 已 按《关于关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）的规定计取，供应商报价中已 包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，供应商成交后办理相关专户设立等事宜。\n\n\n\n\n9\n\n\n项目经理\n\n\n1.具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有有效的安全生产考核证书（B 证）。 2.供应商为项目经理缴纳的近三个内（任一个月）社保证明材料扫描件（社保证明材料要求见供应商须前附表）\n\n\n\n\n10\n\n\n本项目采 购标的所 属行业\n\n\n建筑业\n\n\n\n\n11\n\n\n重要提示\n\n\n1、本项目成交后实行法人约谈制度，采购人将电话并邮件通知中标单位，约谈时法人、项目经理必须到场，第一次约谈, 法定代表人或项目经理缺席不到场，处罚施工单位1万元， 中标单位法定代表人不到场就停止约谈，再次电话并邮件通知中标单位，3 日内法人、项目经理仍不参加约谈，业主将 有权取消其中标资格。 \n2、供应商一旦中标，资格审查申请书所报的项目经理需在整个项目施工期内必须在位，项目经理、项目技术负责人在本工程施工期必须全天驻施工现场组织施工（驻场时间每月不少于 22 天、每周不少于 5 天、每天不得少于 8 小时在施工现场，且和技术负责 人不得同时离岗），否则采购人有权取消中标资格和终止合同。成交人拟派项目经理必须在本项目开工前具备办理施工 许可证的资格，否则由此带来的一切损失由成交人承担。项目经理考勤由本项目监理负责，项目经理未经批准擅自离岗，每缺席一天处违约金 1000 元，超过 5 个日历天，采购人有权 要求中标单位更换项目经理，更换的项目经理需经业主及监理单位确认，同时，中标单位需承担相应违约责任，由此造 成的损失，成交人自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。\n3、供应商中标后不得擅自更换项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报经采购人同意，更换后人员不得低于成交人投标时所报人员资质和技术水平。更换项目经理的罚款按照有关管理制度执行：本项目更换项目经理的违约金：5 万 元/次，采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整，同时，也应承担相应的违约责任。\n4、本项目主体工程、附属工程均已施工完成，供应商自行踏勘现场，做好现场成品保护（包含但不限于电梯轿厢防护及现有装饰防护等），如因成交人原因对现场成品造成损坏的，由成交人负责维修直至满足原设计及采购人要求，如成交人无法维修的，由成交人与原施工单位自行协调维修，费用由成交人承担，若成交人拒绝维修或拒绝承担维修费用的，采购人将从成交人工程款中扣除 1 万元/次，上不封顶，成品保护所有费用均含在投标报价中，供应商自行报价中标后不予调整。\n5、采购人在施工期间提出的设计变更（含工程施工期间， 因相关验收主管部门颁发新的验收规范导致的变更等），均由成交人负责实施，成交人不得以变更部分的报价低等理由拒绝施工，变更程序执行相关变更管理办法，成交人拒绝施工的，采购人有权停止支付工程款。\n在工程实施过程中，如出现设计变更减少工程量的，或采购人取消或暂缓部分工程的，成交人需无条件执行采购人的此类指令，同时也不得就此索赔， 或以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失。 \n6、在成交人承包范围内的工程，因成交人原因未能按进度计划组织实施，采购人可另行发包给第三方施工，且无需向成交人支付总承包服务费，如另行发包造成工期延误、结算造 价超过成交人的投标报价等其他的损失，全部由成交人承担。\n7、项目措施费为供应商依据图纸和各自的施工组织和技术方案自行报价，供应商所报的措施费为完成该项目施工期间 可能发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目和完成该工程所发 生的除该文件中所描述外另包括但不限于：根据施工需要额外增加的其他必要的安全防护设施、各种检查前卫生清扫、现场布置及接待费等，措施费不得再以工期、环境、设计和施工方案等发生变化为由调整，同时，需考虑因工期紧及现场施工情况，赶工期及其他不可预见因素可能产生的费用，清单控制价不再单独列费用，供应商在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不予调整。\n8、由投标单位自行采购的材料均按中标单位投标报价一次性包死，投标单位在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等一切市场风险因素，中标后材料价格将不作任何调整。\n9、成交人自行考虑工程材料、设备、运输车辆等运输通道问题，材料、设备等运输车辆进场前，成交人需提前向学校报备，成交人需无条件服从学校管理。 \n10、成交人自行考虑材料堆场、建筑垃圾堆场、加工区、办公区、生活区等临时设施位置，同时必须采取必要的防火、安全用电措施，成交人不得在施工区搭设办公区、生活区， 清单控制价不再单独列费用，供应商在投标报价中综合考虑， 费用含在投标报价中，中标后不予调整。若成交人租用的场地列入上市计划，成交人无条件拆除地块建筑物以及相关材料的二次搬运由成交人自行承担，清单控制价不再单独列费用，供应商在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不再调整。\n11、 垃圾清运：成交人需及时将本项目的施工、生活垃圾（含 原土建单位遗留的垃圾）及时清运，不得在现场堆放或随意 丢弃，并满足包河区城管市容及园区物业公司管理要求，期 间发生的一切费用均由成交人承担，供应商自行报价，中标后不予调整。\n12、成交人应当按质保书相关规定履行维修义务，对于维修不及时的，以采购人的书面通知为准，采购人可以直接委托有资质的第三方单位代维，期间产生的所有费用由成交人承担，采购人可从成交人质保金中直接扣除，同时，也不免除成交人对此代维部分工程的质量责任。\n13、因本项目特殊性，施工期间可能存在多次接待任务，成交人需按采购人要求做好接待时项目内及周边卫生等保障工作，期间产生的费用已包含在本项目措施费中，清单控制价 不再单独列费用，供应商在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。 \n14、临时施工用水、用电由成交人与物业公司自行协调解决，需无条件服从物业单位管理，期间可能存在的装修押金等一切费用（含临时水电费及加装的临时水电表及施工期间临时 水、电费等）均由成交人承担，清单控制价不再单独列费用， 供应商在投标报价中综合考虑，费用含在投标报价中，中标后不在调整。 \n15、工程交付前，成交人对施工环境进行清理，直至满足采购人要求，期间发生的所有费用均由成交人承担，供应商自行报价，中标后不予调整。如成交人拒绝的或保洁程度达不到采购人要求的，采购人可直接委托第三方保洁公司进行保洁，期间，产生的所有费用和责任均由成交人承担。 \n16、供应商投标时应充分考虑市场风险，据实报价，中标后不得以清单控制价过低或过高为由要求调整清单控制价或中标价，如发现本项目清单控制价过低，开标前按照招标文件要求提出疑问，如在投标阶段未提出疑问，中标后不予做任何调整。投标所有风险由供应商自行承担，中标后不再调整。\n17、 承包人自行采购的材料、设备品牌、颜色、样式需经采购人认可后方可使用，否则相应的工程量不予认可，同时，施工材料需严格按照监理单位、采购人及物业公司要求堆放。 \n\n\n\n磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：2.1初审二、评审方法本项目将按照磋商文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。一、总则\n\n\n初审表\n\n\n\n\n序号\n\n\n评审指标\n\n\n评审标准\n\n\n格式及材料要求\n\n\n\n\n1\n\n\n营业执照 \n\n\n合法有效 \n\n\n提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体参加磋商的，联合体各方均须提供。\n\n\n\n\n2\n\n\n磋商响应函\n\n\n符合磋商文件要求\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n无重大违法记录声明函\n\n\n符合磋商文件要求\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n无不良信用记录声明函\n\n\n符合磋商文件要求\n\n\n\n\n\n\n5\n\n\n磋商授权书\n\n\n符合磋商文件要求\n\n\n法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明复印件即可。\n\n\n\n\n6\n\n\n中小企业声明函\n（专门面向中小企业采购项目适用）\n\n\n符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求\n\n\n详见第六章响应文件格式十三。\n中小企业须提供中小企业声明函；\n残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函；\n监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件\n\n\n\n\n7\n\n\n供应商资格\n\n\n符合供应商资格中的资格要求\n\n\n提供符合供应商资格中要求的资格证书扫描件或影印件\n\n\n\n\n8\n\n\n安全生产许可证\n\n\n符合供应商资格中的资格要求\n\n\n提供有效的安全生产许可证扫描件\n\n\n\n\n9\n\n\n初审业绩\n（如有）\n\n\n符合供应商资格中的业绩要求\n\n\n提供符合供应商资格中业绩要求的合同扫描件或影印件（如有）\n\n\n\n\n10\n\n\n项目经理\n\n\n符合磋商文件要求\n\n\n1.提供符合资质要求的注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证（B 证），注册单位必须是供应商本单位； \n2.提供项目经理承诺，格式后附。\n3. 供应商为项目经理缴纳的近三个内（任一个月）社保证明材料扫描件（社保证明材料要求见供应商须前附表\n\n\n\n\n11\n\n\n磋商保证金（本项不适用）\n\n\n符合磋商文件要求\n\n\n\n\n\n\n12\n\n\n响应文件规范性\n\n\n符合磋商文件要求：响应文件符合磋商文件规定，无严重的内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况。\n\n\n\n\n\n\n13\n\n\n磋商响应情况\n\n\n付款响应、工期、质量标准、质保期响应等\n\n\n\n\n\n\n14\n\n\n商务报价情况\n\n\n供应商报价符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他实质性要求\n\n\n\n\n\n\n15\n\n\n其他实质性要求\n\n\n符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他实质性要求\n\n\n\n\n\n2.2.3分值汇总2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。2.2综合评分初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。\n\n\n类别\n\n\n评分内容\n\n\n评分标准\n\n\n分值范围\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n供应商企业认证\n\n\n监督管理委员会认证机构颁发的：\n（1）质量管理体系认证证书；\n（2）环境管理体系认证证书；\n（3）职业健康安全管理体系认证证书；\n注：每提供一项得 2 分，满分 6 分，响应文件中须同时 提供下列证明材料，未提供或提供不全的不得分：\n（1）认证证书扫描件或影印件或复印件；\n（2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。\n\n\n0-6 分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n企业荣誉\n\n\n2021年1月1日以来（以颁奖时间为准），投标人：\n1、获得过中国电力企业联合会或行业主管部门颁发的企业信用评价等级为AAA的得3分,AAA-及以下不得分,。\n2、获得过省级及以上电力协会或行业主管部门颁发的电力建设优秀施工企业的奖项或荣誉的得3分。\n注：\n（1）、投标文件中需提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件含荣誉证书、获奖证书、奖杯、奖牌、奖状）；\n（2）、投标文件中需提供颁奖文件的查询网址及截图。\n\n\n0-6分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n供应商业绩\n\n\n自 2019 年1月1日以来，供应商具有类似工程施工（线路改造工程）业绩，每提供 1 个业绩得 2分，最高得 10分。\n注：业绩时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件。（同一合同业绩可在报价人业绩及项目经理业绩中重复计分）\n\n\n0-10分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n项目经理业绩\n\n\n自 2019 年1月1日以来，拟派项目经理具有类似工程施工（线路改造工程）业绩，每提供 1 个业绩得 2分，最高得10分。 \n注：业绩时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件。（同一合同业绩可在报价人业绩及项目经理业绩中重复计分）\n\n\n0-10分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n项目经理证书\n\n\n拟派项目经理具有中级职称证书的，得2分；具有高级职称证书的，得3分。\n注：响应文件中提供拟派项目经理职称证书扫描件，供应商为其缴纳的近三个内（任一个月即可）社保证明材料扫描件（社保证明材料要求详见供应商须前附表 ）\n\n\n0-3分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n技术负责人\n\n\n投标人拟派项目技术负责人同时具备以下资格的，得8分：\n具有机电工程专业一级注册建造师资格；\n具有电力工程相关专业高级工程师职称；\n具有应急管理局颁发的*******特种作业操作证（电工作业）证书。\n（1）投标文件中需提供证书扫描件或电子证书，证书需在有效期内。\n（2）要求提供本单位为其缴纳的2022年1月1日至今的社保证明（由当地社保主管部门出具）。\n\n\n0-8分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n确保工程质量的 管理体系与措施\n\n\n结合本工程特点，依据供应商提出的确保工程质量的管理体系与措施进行评审。\n方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 4 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分；\n\n\n0-4分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n确保安全生产、文明施工的管理体系与措施\n\n\n结合本工程特点，依据供应商提出的确保安全生产、文明施工的管理体系与措施进行评审。\n方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 4 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分；\n\n\n0-4分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n工程进度计划与措施及施工网络图\n\n\n结合本工程特点，依据供应商提出的工程进度网络计划及保证措施进行评审\n方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 4 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分。\n\n\n0-4分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n资源配备计划\n\n\n结合本工程特点，依据供应商提出的主要物资、机械设备、劳动力计划进行评审。 方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 4 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分；\n\n\n0-4分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n工程施工重点、 难点施工\n\n\n根据供应商对项目需求及内容的 理解与认识程度，对项目重点难点、关键点及措施的分析进行评分（含项目需求及内容的理解、难点关键点、具体措施）。针对本项目的施工难点和关键点进行针对性的分析、考虑全面，解 决重点、难点问题方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 4 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分；\n\n\n0-4分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n各分部分项工程的主要施工方案与技术措施\n\n\n依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施进行评审。\n方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 4 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分；\n\n\n0-4分\n\n\n\n\n技术资信分\n（ 70 分）\n\n\n疫情防控\n\n\n依据供应商所报在施工过程中疫情防控的措施及方案进行评审。\n方案详细、措施完善，具有针对性和可行性的得 3 分；比较详细，具有一定的针对性的得 2 分；需要进一步完善的得 1分； 差或无相应内容的不得分；\n\n\n0-3分\n\n\n\n\n价格分\n（ 30 分）\n\n\n价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：\n投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100\n\n\n\n承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书合同格式（仅供参考）（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。4.资金来源：资金3.工程立项批准文号：/2.工程地点：安徽体育运动职业技术学院1.工程名称：安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目项目一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安徽体育运动职业技术学院校园强电线路改造工程项目项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：采购文件约定的全套施工图纸、工程量清单范围内的所有内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：,具体详见本项目招标文件、图纸和工程量清单。人民币（大写）（¥元）；1.签约合同价为：四、合同价款工程质量达到：国家验收规范“合格”标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（1）安全文明施工费：其中：承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：总价合同。人民币（大写）（¥元）。（4）暂列金额：人民币（大写）（¥元）；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。承诺合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在合肥市签订。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式拾份，正本贰份，副本捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。十二、合同生效法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款，中标人在签订合同时，须将通用合同条款按上述示范文本内容补充完整。第二部分通用合同条款日期：年月日日期：年月日资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。1.1.1合同资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时占地。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行《通用合同条款》。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易条例》等国家的法律和行政法规、安徽省及合肥市现行的有关工程建设的规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：为实施本工程所需的临时设施占地、材料堆放场地、加工场地、场内施工道路占地等。1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及其答疑文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、技术标准和要求8、图纸9、已标价工程量清单10、其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、必要的加工图和大样图、进度计划、其他国家规定应由承包人提供的文件；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：招标文件中表明的图纸目录范围内的全套施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：提供套，不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的期限：执行《通用合同条款》；1.6.1图纸的提供关于现场图纸准备的约定：执行《通用合同条款》1.6.1条。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到后7天内书面确认。承包人提供的文件的形式为：书面；承包人提供的文件的数量为：一式四份；承包人提供的文件的期限为：开工前7天；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：执行《通用合同条款》1.10.1条。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》1.11.1条。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人免费提供道路供承包人使用，承包人应安排专人对该段道路及周边设施等进行维护和保洁，损坏的必须免费修复。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目规划线为界。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行《通用合同条款》1.11.4条。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》1.11.2条。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》1.11.2条。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》1.11.1条。身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行本合同发包人的权利、义务和责任。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行《通用合同条款》2.4.2条。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.1提供施工现场承包人需要提交的竣工资料套数：两套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人）。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料和扫描的电子文档资料。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后14天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担相关费用。安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场不少于22天，安全员每月在现场不少于26天，每天在岗工作时间不得少于8小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付人民币200元/人·天的违约金，违约金从支付的工程款中扣除。（违约金最高限额为2万元）。承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行本合同承包人的权利、义务和责任。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；关于承包人项目管理机构每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场不少于22天，安全员每月在现场不少于26天，每天在岗工作时间不得少于8小时。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，依据投标文件承诺向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付人民币5万元违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人须支付发包人5万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开施工现场的，向发包人支付人民币2000元/人·天的违约金，违约金从支付的工程款中扣除。确有特殊情况，项目经理须提前向发包人请假，经发包人同意并做好施工现场工作安排后方可离开，但此类特殊情况下合计（缺席离岗）天数超过8天/月的，仍须按上述原则交纳违约金。如项目经理违约情况严重（多次不经发包人批准或合计（缺席离岗）天数超过15天/月）的，发包人除按上述标准要求承包人支付违约金外，还有权对承包人的违约行为作出任何决定，包括但不限于勒令承包人退场、没收其合同履约保证金中金额，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。（违约金最高限额为2万元）。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次按人民币300元/人·天的违约金向发包人支付违约金，违约金从支付的工程款中扣除。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目经理每月在现场不少于22天，否则罚款2000元/天。安全员每月在现场不少于26天，否则罚款500元/天。同时，中标单位需承担相应违约责任，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《通用合同条款》。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：项目经理每月在现场不少于22天，否则罚款2000元/天。安全员每月在现场不少于26天，否则罚款500元/天。同时，中标单位需承担相应违约责任，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：执行《通用合同条款》。允许分包的专业工程包括：执行《通用合同条款》，发生时双方另行协商。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：结构工程及相关法律法规规定不允许专业分包的工作。禁止分包的工程包括：执行《通用合同条款》。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。承包人是否提供履约担保：不提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：执行《通用合同条款》。关于监理人的监理内容：/。4.1监理人的一般规定4.监理人开户行名称：账号：单位名称：职务：总监理工程师；姓名：/；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/关于监理人的监理权限：/。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：/。通信地址：/；电子信箱：/；联系电话：/；监理工程师执业资格证书号：/；5.1质量要求5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：关于延期最长不得超过：/小时。监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行《通用合同条款》。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行《通用合同条款》。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用合同条款》且由承包人承担安全生产的一切经济与法律责任。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：项目管理班子配备及岗位职责、施工现场平面布置图、本工程重点难点的处理方案。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按合同支付条款规定支付承包人应遵守合肥市有关主管部门对施工场地交通、环境卫生、施工噪音、粉尘防治等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用（因承包人原因造成的罚款除外），施工过程应遵守体育局相关规定。施工场地为安徽省体育局院内，承包人应充分考虑场所环境要求，做好施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担其费用，保证其他设施的正常使用。工程竣工前，施工区内的建筑垃圾和临时设施等由承包人清运至施工区域外，并承担其费用。7.3开工发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行《通用合同条款》。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工现场与公共道路的通道已开通；水电已接至施工现场附近，工程开工前7天内承包人提出用水、用电计划，并按发包人指定的接入点接入，装表计量，水电费按合肥市收费标准收取。若承包人管理造成损失，执行发包人有关规定。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。7.3.1开工准备工期延误须在事件发生后7天内办理签证，逾期不予认可。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①一周内非承包人原因停水、停电累计超过24小时；②重大设计变更导致施工不能正常进行；③不可抗力。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。7.4测量放线7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行《通用合同条款》。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为30万元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延期竣工10天之内（含10天）的，承包人支付发包人每天500元的违约金；延期竣工10天之以上的，承包人支付发包人每天1000元的违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）/。（2）/；（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人不直接供应材料设备。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担（执行《通用合同条款》）。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施10.变更现场工艺试验的有关约定：执行《通用合同条款》。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：执行《通用合同条款》。施工现场需要配备的试验设备：执行《通用合同条款》。施工现场需要配置的试验场所：执行《通用合同条款》。10.4变更估价施工过程中非经发包人、发包人代表同意，承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款或提出索赔要求。发包人代表发出的变更通知，承包人应按照要求进行变更。对承包人未按招标工程量清单要求施工而增加的工程量或因其自身原因造成返工或浪费的工程量，发包人代表有权不予承认，由承包人承担责任及损失。关于变更的范围的约定：关于变更的范围的约定：任何的工程设计变更必须有发包人书面确认，方为有效。10.1变更的范围除合同另有约定外，总承包及专业分包变更估价应按照下列办法确定：关于变更估价的约定:因发包人的原因发生设计变更，且变更导致合同价款的增加的，由发包人承担该增加的价款，延误的工期相应顺延，承包人不得以投标报价低为由拒绝承担变更部位施工，但若设计变更是因承包人未按合同要求施工造成质量事故、错误定位、用材错误等事故或其他可归责于承包人的原因所引起时，承包人应承担全部的费用，工期不予顺延。10.4.1变更估价原则10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：关于变更估价的约定：10.4.1变更估价原则（3）其他变更，必须征得发包人代表的同意，以现场签证的方式解决，最终以审计单位审价为准。③清单项目中项目特征发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。由承包人提出新单价，发包人、审计单位审定同意后作为结算依据。②合同中没有类似工程项目综合单价的，重新组价。经发包人、审计单位审定后作为结算的依据。①合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。（2）发包人设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：（1）发包人设计变更引起工程量清单项目的工程量增减，分项工程相应单价按原综合单价执行，经发包人、审计单位审定后作为结算的依据。10.5承包人的合理化建议4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1条计算；1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）（执行《通用合同条款》）种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人报送的合理化建议后7天内审批完毕（执行《通用合同条款》）。11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：本签约合同价中含暂列金额万元整，执行《通用合同条款》第10.8条。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（1）种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。主要材料（钢筋、商品混凝土除外）材料价格的涨跌；施工机械使用费涨跌的风险；综合单价在合同履行期不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作调整。；本合同价款采用总价方式确定。合同履约期间，除现场经济签证和发包人原因引起的设计变更外，其他一律不调整中标合同价，合同价风险范围包括但不限于以下：2、总价合同。12.1合同价格形式双方约定合同价款的其他调整因素：经发包人同意的工程经济签证和发包人原因引起的设计变更；风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。招标文件规定的其他风险；特殊措施及可调因素以外的其他因素；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款4、不响应政策性调整。3、其他价格方式：／。价款调整方法：按10.4.1项规定；所有设计变更必须经发包人、设计单位、跟踪审计、承包人等单位签字盖章，手续齐全。技术核定单、设计变更仅作为施工依据的技术文件，只有另行办理签证手续才能作为工程造价结算依据。12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：（执行《通用合同条款》）。预付款支付期限：/。关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行（执行《通用合同条款》）。12.3.2计量周期工程量计算规则：按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。12.3.1计量原则12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：执行《通用合同条款》。12.3.4总价合同的计量关于进度付款申请单编制的约定：执行《通用合同条款》。12.4.2进度付款申请单的编制2、承包人与发包人在对工程量的确认和计量出现争议时，应协商解决，协商达不成一致时，应按发包人的要求先行实施施工，同时对争议部分进行施工取证并按第20.4条的约定办理，承包人不得因此采取停工、延误工期、降低质量、降低标准、不履行合同义务的行为，否则视为承包人违约，发包人有权提前终止合同。发包人依据前述理由解除合同的，对已完成工程，仅需支付合格部分的工程量50%的工程款，其余款项承包人放弃向发包人主张的权利。1、工程验收合格且交付全部验收资料后支付合同价的80%，审计完成后支付至审计价的100%。每次付款前提供合格税务发票。关于付款周期的约定：12.4.1付款周期（1）发包人支付进度款的期限：执行《通用合同条款》。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用合同条款》。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行《通用合同条款》。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。关于竣工验收程序的约定：执行《通用合同条款》。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。竣工付款申请单应包括的内容：承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收前。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施、撤退施工机械设备并清理场地、修复承包人损坏的场内的交通道路及设施、撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应支付发包人每日500元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。13.6.1竣工退场F、工程结算汇总表、工程结算书一式各四份，工程量计算书（含钢筋工程量计算书）一式四份。E、施工单位签署的符合合同要求的工程质量保修证书。D、工程竣工验收证书。C、经济签证（含合同内暂定价项目（材料）结算价确认签证）应附有工作联系单（及附图）、现场工程量签证（要求一式四份）。B、设计变更应附有设计变更通知（及附图），设计变更工程量签证或设计变更造价签证（要求一式四份）。A、竣工图纸两套（竣工图纸应经过施工单位技术部门审核、技术负责人签字，加盖竣工图章；发包人现场负责人审定）。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《通用合同条款》。发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款（执行《通用合同条款》）。发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到发包人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。14.2竣工结算审核完整的结算资料中设计变更、经济签证材料应完整、齐全（编号连续），需调整合同价款的结算资料需要发包人相关部门审批并加盖相应的印章方可作为结算依据。G、应提供的其他技术资料。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行《通用合同条款》。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：执行《通用合同条款》。承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应向发包人提交最终结清申请单五份，并提供相关证明材料。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：竣工验收之日起24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行《通用合同条款》。15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式：/。（2）2%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式15.4.1保修责任15.4保修其他扣留方式：/。验收合格履约保证金自动转为质保金；在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人保修通知后24小时内到达并开展维修工作。15.4.3修复通知质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。（土建安装两年，防水五年）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：双方协商解决。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约保证金。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：承包人对项目部的管理力度不够，致使工程节点进度滞后或发生质量、安全事故或拖欠农民工工资造成不良社会影响，将视为违约，发包人将根据情况扣除承包人履约保证金，直至全部并且有权解除本合同。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约不执行《通用合同条款》，由双方协商确定。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行《通用合同条款》。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不承担任何费用。关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约行为导致发包人解除合同，承包人必须在10日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已建工程完好、现场清理完毕，交付发包人，并在30日移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工。承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全，同时执行《通用合同条款》16.2.3条。16.2.3因承包人违约解除合同18.3其他保险关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，其他执行《通用合同条款》）。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后执行《通用合同条款》天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用合同条款》。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行《通用合同条款》。关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，其他执行《通用合同条款》。其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。（2）向工程所在地人民法院起诉且由违约方承担实现债权的费用（包括律师费）。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定1.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。1.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。1.1.1发包人委派的发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。1.1人员及职责本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。21.补充条款1.1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。1.1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。1.1.7承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。1.1.6承包人委派经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。1.1.5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。1.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。1.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。1.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。1.2变更与调整1.1.12承包人提交发包人的任何文件，都被认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。1.1.11承包人更换项目经理的，须提前14天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人5万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。1.1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。1.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。1.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。1.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。1.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。1.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。1.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。1.3.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的/%计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的/%计取保管费；此费用仅计取税金。（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照最终结算价的7‰扣除。（1）承包人在现场安装计量装置并在工程移交的同时拆除移走。1.3.2水电费的结算：1.3.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。1.3结算（3）工程已完好地移交发包人。（2）承包人提交完整、真实、有效的结算资料。（1）工程竣工验收合格，并完成竣工备案手续（因发包人资料不全的除外）。1.3.6发包人对承包人提交的工程竣工结算进行审核的前提条件：1.3.5对于承包人提交的工程竣工结算，先交发包人初审，在发包人初审的基础上发包人委托第三方进行审核，经双方认可后生效，作为工程结算价款支付的依据。1.3.4对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。（4）地质报告、全套竣工图纸。（3）双方确认的预算工程量及合同价。（2）施工合同、分包合同、补充协议。（1）招标、投标文件资料。1.3.7承包人必须保证所提交的结算资料完整，审核开始后发包人将不再接受新的结算资料，因资料不全造成的后果由承包人承担；承包人提交的结算资料包括但不限于以下内容：（4）工程无重大遗留问题（质量、安全、民工工资等）。（10）甲方付款明细表。（9）发包人对暂定价材料价格确认通知单（8）承包人编制的工程结算书。（7）经批准的施工组织设计、专项技术方案；形象进度计划，实际进度情况。（6）设计变更、技术核定、签证资料。（5）技术交底、图纸会审、设计院根据图纸审查意见所作的修改。（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)1.3.9发包人提供的与工程有关的资料也是结算审核依据；与承包人提供的资料有冲突的，审核人员可以通过现场查勘或发包人的证明进行取舍。1.3.8承包人必须保证所提交的结算资料真实，若发现承包人提交虚假结算资料的，审核开始的时间自发现该资料为虚假资料之日起顺延30日后重新开始计算，并在结算中按虚假资料结算价格的两倍扣除。电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：日期：年月日日期：年月日账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件：附件协议书附件附件10：预付款担保格式附件9：履约保证金格式附件8：廉政协议附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件2：发包人供应材料设备一览表承包人承揽工程项目一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表附件12：暂估价一览表附件11：支付担保格式\n\n\n单位工程 名称\n\n\n建设规 模\n\n\n建筑面积 (平方米)\n\n\n结构形 式\n\n\n层数\n\n\n生产能 力\n\n\n设备安装 内容\n\n\n合同价格\n（元）\n\n\n开工日 期\n\n\n竣工日 期\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表\n\n\n序号\n\n\n材料、设备 品种\n\n\n规格型号\n\n\n单位\n\n\n数量\n\n\n单价（元）\n\n\n质量等 级\n\n\n供应时 间\n\n\n送达地 点\n\n\n备注\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：质量保修期从验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。二、质量保修期质量保修范围包括。一、工程质量保修范围和内容为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。6.其他约定：无。5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为∕年；4.供热、供冷为∕个采暖期供冷期；3.电气管线、上下水管线安装工程为2年；2.土建和装饰工程为2年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗为5年；1.地基与基础工程和主体结构工程为设计文件规定的使用年限为50年。3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任，发包人因此遭受损失的，有权向承包人追偿，包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费、办案费用、交通费等。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，质量保修金不足支付的，发包人有权向承包人追偿。三、质量保修责任发包方负责质量保修工作的管理部门为物业公司，工程移交前签订更详细的工程质量保修书。乙方所维修的项目或工作如在六个月内再次出现同样缺陷的，视为未能修好，仍然由乙方保修，不受上述保修期的限制，直到之后六个月内不再出现同样缺陷。六、其他工程质量保修金的无息返还方式为：五、质量保修金的返还本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为施工合同价款的3%，质量保修金不计银行利率。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。四、质量保修金的支付委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：发包人：（公章）承包人：（公章）本工程质量保修书作为施工合同附件，自施工合同发包人承包人双方签字盖章之日起生效。由乙方自制或采购的所有材料和设备（包括发包方限价的材料和设备等）的保修期，应按国家、行业、地方、生产企业、以往惯例的要求和产品说明等执行，如上述这些保修期的规定相互之间有差异，则乙方应无条件按最长的日期和最佳的保修责任执行。双方约定的其他工程质量保修事项：附件4：履约保函（格式）邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。1．担保金额人民币（大写）元（￥元）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。（发包人名称）：履约担保电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）4．发包人和承包人按《通用合同条款》第八条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。响某项目包第六章响应文件格式注：委托代理人应附授权委托书。年月日传真：一、报价表格式年月日供应商：件文应日期：供应商公章：项目编号：某编号项目名称：某项目包1-1报价表\n\n\n供应商名称\n\n\n\n\n\n\n磋商范围\n\n\n全部 \n\n\n\n\n报价\n（详见备注说明）\n\n\n人民币大写： \n人民币小写： \n\n\n\n\n质量标准\n\n\n\n\n\n\n工期\n\n\n\n\n\n\n备注说明\n\n\n\n\n\n（格式详见工程量清单，需提供分部分项工程量清单综合单价分析表）工程量清单报价书1-2工程量清单报价书3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。2.特殊事项在备注中注明。1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。项目编号：某编号项目名称：某项目（某项目第次报价书）二、最后承诺报价表\n\n\n供应商名称\n\n\n\n\n\n\n磋商范围\n\n\n全部 \n\n\n\n\n报价\n（详见备注说明）\n\n\n人民币大写： \n人民币小写： \n\n\n\n\n质量标准\n\n\n\n\n\n\n工期\n\n\n\n\n\n\n备注说明\n\n\n\n\n\n某代理公司致：某采购单位三、磋商响应函注：本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内上传。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为清单中全部分项工程量的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。日期：供应商公章或授权代表签字：6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合磋商文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。5.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。3.一旦我方成交，我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价（控制价）无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。（1）我单位磋商并成交后在项目所在地交纳相关税费。11.我方承诺：10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。9.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按磋商文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。7．一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。日期：供应商公章：12.其他补充说明：补充说明事项（如有）（4）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照磋商文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。（3）本次磋商所提供企业业绩及项目经理业绩均真实有效。我单位承诺我单位所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的，采购人可取消我单位成交资格。采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，磋商保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。（2）我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价（控制价）进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（1）被人民法院列入失信被执行人；2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。(联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函五、授权书日期：供应商公章：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。3.。（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商公章：特此声明。授权代表联系方式：（请填写手机号码）授权代表身份证明复印件或影印件：本授权书自出具之日起生效。本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。(供应商提供保证金缴纳凭证复印件或影印件)六、保证金2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明复印件或影印件。1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明复印件或影印件；注：日期：姓名：性别：成立时间：年月日经营期限：单位名称：单位性质：地址：(供应商可自行制作格式)八、法定代表人身份证明书七、磋商保证金缴纳凭证九、承诺函日期：供应商公章：特此证明。系（供应商单位名称）的法定代表人。年龄：职务：四、我单位在本项目磋商有效期内，在本项目所在区域未存在因质量事故、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制磋商资格行为，且处于处罚期内的情况；三、我单位近三年内，未发生重大质量事故和重大安全事故；二、若我单位成交，将严格按照国家及省市行业主管部门规定在项目所在地办理施工许可（如需），并在项目所在地交纳相关税费。一、我单位对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任，并随时无条件配合采购人对我单位营业执照有效性进一步核查。我单位参与本项目竞争性磋商，现郑重承诺如下：致：安徽体育运动职业技术学院十、我单位在响应文件提交截止时间前已在安徽省按照主管部门相关要求办理信息登记手续，如未按此要求办理信息登记，采购人可按照我单位弄虚作假取消我单位成交资格，采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，磋商保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。（本条仅针对安徽省外建筑业企业，安徽省内建筑业企业此条不需要承诺）九、我单位一旦成交，将在磋商文件规定时间内缴纳相关费用、领取成交通知书，并与采购人联系并签订合同，组织进场施工事宜，否则贵单位有权取消我单位成交资格。八、本项目授权委托人为我单位人员，不存在挂靠行为，否则承担相应法律责任，并随时无条件配合监管部门调查取证。七、我单位近一年内，未受到在市场行为、施工质量、安全等方面被市级及以上行业管理部门处罚的情况。六、我单位近一年内，在项目所在地未出现被相关行业主管部门限制磋商资格情况。五、我单位近一年内，未发生因拖欠农民工工资被行业管理部门处罚情况；日期：供应商公章：我单位同意成交公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。十、磋商业绩承诺函法定代表人：签字或盖章供应商公章：\n\n\n序号\n\n\n项目名称\n\n\n施工范围\n\n\n备注\n\n\n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n……\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n联合体成员一名称：；（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加磋商且供应商为联合体参加磋商的，将签署后的协议复印件放入响应文件）十一、联合体协议2.成交供应商提供的以上业绩情况，如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。1.表中所列业绩应为供应商满足磋商文件要求的业绩；备注：3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。1.（某成员单位名称）为联合体牵头人。上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：……联合体成员二名称：；6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。5．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。4．磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。…………联合体成员二名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；联合体成员一名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；签订日期:年月日…………法定代表人：（签字或盖章）联合体成员二：（公章）法定代表人：（签字或盖章）联合体成员一：（公章）备注：日期：供应商公章：我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。十二、主要成交标的承诺函\n\n\n名称\n\n\n某项目\n\n\n\n\n施工范围\n\n\n\n\n\n\n施工工期\n\n\n\n\n\n\n项目经理\n\n\n\n\n\n\n执业证书信息\n\n\n\n\n\n本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加某采购单位的某项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：（非中小企业磋商，不需此件）十三、中小企业声明函3.本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。2.成交供应商提供的以上承诺情况（含工程名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息），将按约定随成交结果公告同时公告。1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；供应商盖章：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（非残疾人福利性单位磋商，不需此件）残疾人福利性单位声明函注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。日期：提供符合磋商邀请（磋商公告）、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。十四、其他相关证明材料注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件监狱企业证明日期：供应商盖章：联系人：联系电话：地址：邮编：质疑供应商：一、质疑供应商基本信息质疑函范本第七章政府采购供应商质疑函范本质疑项目的编号：包号：质疑项目的名称：二、质疑项目基本情况地址：邮编：联系电话：授权代表：事实依据：质疑事项1：三、质疑事项具体内容采购文件获取日期：采购人名称：请求：四、与质疑事项相关的质疑请求……质疑事项2法律依据：3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函制作说明：日期：签字(签章)：公章：6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
投标 / 标书制作要点（原创）
本强电线路改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
