重庆消防 给水管网 改造招标公告（重庆新桥医院2023）
运动场至三住院部区域消防及给水管网改造（第三次）网上询价公告
竞采编号：73088986332725249
重庆新桥医院（采购人）对运动场至三住院部区域消防及给水管网改造（第三次）（项目）采用 最低价 方式进行采购，欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。
一、采购项目名称及数量
（项目总预算：285,811.25 元）
包1（商品种数：1）
包合计：285,811.25 元
采购目录/需求描述
采购预算(元)
数量
小计(元)
采购目录：
其他建筑工程
需求描述：
项目名称：运动场至三住院部区域消防及给水管网改造（第三次）；项目编号：22022-JL13(04)-G90004；工程内容：运动场至三住院部区域消防及给水管网改造工程施工图内消防水工程、给排水工程的新建等工作内容，建设规模1500米；工程范围：询价文件、工程量清单、施工图、答疑纪要、设计变更等规定的全部内容。
￥285,811.25
1(件)
￥285,811.25
二 、供应商资格要求
（参加报价的供应商必须在重庆市政府采购网注册，成为 的有效供应商。）
（1） 具有独立承担民事责任的能力 （供应商报价时必须上传：本次询价要求报价人具备独立法人资格；在中华人民共和国境内注册，成立时间不少于 3 年，非外资独资、外资控股企业。）
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （供应商报价时必须上传：近 3 年（ 2019 年至 2021 年）无亏损，提供财务审计报告，至少包含：利润表、现金流量表、资产负债表。）
（3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 （供应商报价时必须上传：(1)报价人资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的 施工总承包叁级（市政） 及以上带二维码标识的资质证书。）
（4） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 （供应商报价时必须上传：(2)报价方项目经理资质条件：报价人拟派项目经理必须已在报价人本单位注册并应具市政专业二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证（安全B证）。（注：项目经理需提供养老保险证明，养老保险证明期限为 2021 年 9 月至 2022 年 2 月的连续养老保险。提供个人养老保险参保证明，必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。））
（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（6） 报价方未在军队采购管理平台黑名单或采购人的不良记录名单中 （供应商报价时必须上传：采购人或采购代理机构同时参考“天眼查”、“企查查”等第三方平台查询报价方之间有无关联性。采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价方无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。）
（7） 没有处于投标禁入期内，没列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 （供应商报价时必须上传：要求公司自行在信用中国网上查询并截图附于报价文件中）采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中。）
（8） 本次采购不接受联合体报价。
三、报价时间
报价开始时间：
2023-02-14 09:00:00（北京）
报价截止时间：
2023-02-14 12:00:00（北京）
四、响应文件要求
文件必须上传：
是
文件上传说明：
响应文件格式参考本项目网上询价文件“第三章报价文件格式”进行拟制
五、商务条款
（一）工程工期：
合同生效后，采购人通知进场后 45 日历天，缺陷责任期 24 个月。
（二）报价要求：
1.报价方式：采用工程量清单综合单价法。
2.本次报价为人民币报价，包含进场总包配合费、物品损坏恢复费、装修拆除恢复费、材料费、运输费（装卸费）、安装调试费、保险费、人工费、劳务费、交通费、伙食费、住宿费、协调费、检测费以及合同履行期间产生的可预见和不可预见的一切费用。
3.工程量统一按工程量清单计算，其工程量清单附后。
4.措施费根据自身情况和本项目实际情况自行增减，报价人未列或未报价的措施项目将视为将其费用已含在其他措施项目中。
5.报价不得超过本项目最高控制价 285811.25 元。
6.安全文明施工费 7497.84 元，暂列金 21935 元。
暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照询价文件给定的金额填报。
（三）合同签订：
自采购人通知成交人领取合同进行签字盖章之日起，成交人应在7个工作日内完成签字盖章，并将完整的合同交还给采购人，否则，采购人有权取消其成交资格。
（四）履约保证金：
合同签订前，成交人向采购人缴纳成交金额的10%作为履约保证金。退还时间：工程竣工交验后，凭公司提供的由采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。
（五）付款方式：
1.合同签订后支付预付款：无
2.本项目无预付款，工程竣工后，待第三方工程质量检测完毕，双方组织验收合格后支付至合同金额的80%，结算完成后，支付至竣工结算审计金额的97%，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付，保质期如有返修，返修费用从质保金中扣除（对于恶意拖欠农民工工资或用非法手段讨薪的施工单位，纳入“黑名单”、取消参与大学工程建设项目资格，并上报陆后军建局备案）。
3.第三方工程质量检测费用由承包人承担。
六、其它说明及要求
（一）成交原则说明：
在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。
（二）报价说明：
本项目采用“最低价”评审方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价，在报价截止前可修改报价。
（三）其他相关费用说明：
除履约保证金外，采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标（响应）保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用
（四）采购异议处理：
供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
（五）质量要求：
1.质量保证期： 2 年，防水为 5 年，供热和供冷系统为 2 个采暖期和供冷期
2.质量要求：满足现行国家及行业施工质量验收统一标准和规范要求；
3.质量等级：合格
（六）技术标准和要求：
施工场地（现场）现状平面图： 无 。
施工场地（现场）临时供水管径：有，现场踏勘确认。
施工场地（现场）临时排污管径：有，现场踏勘确认。
施工场地（现场）临时雨水管径：有，现场踏勘确认。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率）：有，现场踏勘确认。
建设方是否组织现场踏勘：否（报价人需要可自行前往）。
七、联系方式
采购执行方
/需求方
单位名称：
重庆新桥医院
联系人：
杨焱寻
联系电话：
023-68774919
运动场至三住院部区域消防及给水管网改造（第三次）网上询价文件20230208.zip
运动场至三住院部区域消防及给水管网改造（第三次）网上询价文件20230208.zip
工程类网上询价文件项目编号：运动场至三住院部区域消防及给水管网改造（第三次）项目名称：2022-JL13(04)-G90004采购人：物资采购中心二〇二三年目录报价说明工期要求合同生效后，采购人通知进场后45日历天，缺陷责任期24个月。工程内容运动场至三住院部区域消防及给水管网改造工程施工图内消防水工程、给排水工程的新建等工作内容，建设规模1500米。工程范围询价文件、工程量清单、施工图、答疑纪要、设计变更等规定的全部内容。资格条件具有独立承担民事责任的能力：本次询价要求报价人具备独立法人资格；在中华人民共和国境内注册，成立时间不少于3年，非外资独资、外资控股企业。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：近3年（2019年至2021年）无亏损，提供财务审计报告，至少包含：利润表、现金流量表、资产负债表。资质条件：报价人资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的施工总承包叁级（市政）及以上带二维码标识的资质证书。报价方项目经理资质条件：报价人拟派的项目经理必须已在报价人本单位注册并应具有市政专业二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证（安全B证）。（备注：项目经理需提供养老保险证明，养老保险证明期限为2021年9月至2022年2月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。）报价方未在军队采购管理平台黑名单或采购人的不良记录名单中：采购人或采购代理机构同时参考“天眼查”、“企查查”等第三方平台查询报价方之间有无关联性。采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价方无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。信誉要求：没有处于投标禁入期内，没列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（要求公司自行在信用中国网上查询并截图附于报价文件中）采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中。本次采购不接受联合体报价。质量要求质量保证期：2年，防水为5年，供热和供冷系统为2个采暖期和供冷期质量要求：满足现行国家及行业施工质量验收统一标准和规范要求；质量等级：合格报价要求报价方式：采用工程量清单综合单价法。本次报价为人民币报价，包含进场总包配合费、物品损坏恢复费、装修拆除恢复费、材料费、运输费（装卸费）、安装调试费、保险费、人工费、劳务费、交通费、伙食费、住宿费、协调费、检测费以及合同履行期间产生的可预见和不可预见的一切费用。工程量统一按工程量清单计算，其工程量清单附后。措施费根据自身情况和本项目实际情况自行增减，报价人未列或未报价的措施项目将视为将其费用已含在其他措施项目中。报价不得超过本项目最高控制价285811.25元。安全文明施工费7497.84元，暂列金21935元评审办法在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交人。技术标准和要求施工场地（现场）现状平面图：无。施工场地（现场）临时供水管径：有，现场踏勘确认。施工场地（现场）临时排污管径：有，现场踏勘确认。施工场地（现场）临时雨水管径：有，现场踏勘确认。施工现场临时供电容量（变压器输出功率）：有，现场踏勘确认。建设方是否组织现场踏勘：否（报价人需要可自行前往）。合同签订自采购人通知成交人领取合同进行签字盖章之日起，成交人应在7个工作日内完成签字盖章，并将完整的合同交还给采购人，否则，采购人有权取消其成交资格。履约保证金合同签订前，成交人向采购人缴纳成交金额的10%作为履约保证金。退还时间：工程竣工交验后，凭公司提供的由采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。付款方式合同签订后支付预付款：无本项目无预付款，工程竣工后，待第三方工程质量检测完毕，双方组织验收合格后支付至合同金额的80%，结算完成后，支付至竣工结算审计金额的97%，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付，保质期如有返修，返修费用从质保金中扣除（对于恶意拖欠农民工工资或用非法手段讨薪的施工单位，纳入“黑名单”、取消参与大学工程建设项目资格，并上报陆后军建局备案）。第三方工程质量检测费用由承包人承担。工程量清单（见附件）合同条款和格式编号：工程类采购合同项目名称：项目编号：签订日期：签订地点：合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：工程概况1.1工程名称：。1.2工程地点：重庆市沙坪坝区。1.3工程内容：。1.4工程承包范围：。合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。质量标准工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程质量验收规范和标准标准。签约合同价与合同价格形式4.1签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；4.2合同价格形式：单价合同。项目经理5.1项目经理：承包人项目经理：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：。5.2技术负责人：姓名：；职称：。合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）图纸；（如有）（6）已标价工程量清单；（7）询价文件；（8）技术标准和要求（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。承诺7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。签订时间本合同于年月日签订。签订地点本合同在重庆市沙坪坝区新桥正街183号签订。补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。合同生效本合同自双方法定代表人签字或签章，并经双方盖章后生效。合同份数本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹份。发包人：(盖章)法定代表人：联络人：电话：开户银行：账号：承包人：(盖章)法定代表人：组织机构代码：注册地址：联络人：电话：开户银行：账号：通用合同条款具体内容采用住建部、工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）“第二部分通用合同条款”。（内容略）专用合同条款一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：①施工组织设计；②评审过程中的澄清等评审报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：除通用条款约定外，还包括重庆市地方规章及发包人所在地政府相关规范性文件及军队现行法律法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家行业及重庆市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准及安全文明施工等操作规定；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）报价函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）图纸（如有）；（7）已标价工程量清单；（8）询价文件；（9）技术标准和要求；（10）工程质量保修书；（11）建设工程廉政责任书；（12）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天，竣工后全部归还；发包人向承包人提供图纸的数量：一式壹套，如果承包人要求增加所提供图纸套数，费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：承包人对所有施工图纸（包括经发包人同意变更的工程的变更图纸）须指定专人保管,不得丢失；不得将图纸借用、复印或泄露给第三者；工程竣工后，须将叁套施工图纸退还发包人。承包人在保修期间若需用施工图纸，向发包方重新借用。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括但不限于：合同文件、现行法律法规、规程规范规定的所有内容；承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行；承包人提供的文件的数量为：贰套，发包人、监理人各一套；承包人提供的文件的形式为：纸质材料加电子版；发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：无。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人代表。承包人接收文件的地点：承包人项目所在地项目部现场办公室；承包人指定的接收人为：承包人项目管理人员。监理人接收文件的地点：监理机构现场办公室；监理人指定的接收人为：监理人项目管理人员。注：（1）除合同另有约定外，任何与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至上述列明的地址。除合同另有约定外，任何面呈的通知或其他通讯往来递交并得到签收时视为送达；任何以特快专递方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后3个工作日视为送达；任何以邮寄方式发出的通知或其他通讯往来在投邮后7个工作日视为送达；任何以传真方式发出的通知或其他通讯往来在发出时视为送达。任何写上本合同列明的地址邮寄的信件及任何附有收件人已收取传真的传真报告，将视为任何有关通知或其他通讯往来已根据本合同被妥善传递及发出。（2）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。项目经理委托授权代表作为接受人的，应在收到开工通知后7天内，将其授权代表的姓名、授权范围和签名式样通知监理人和发包人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。（3）以上任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当提前至少一个工作日以书面方式通知其他各方，并应当确保其指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函的，构成拒不签收。（4）以上任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求办理出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工需要修建道路、桥梁以及其他交通设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工红线以内的道路为场内交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建临时道路，维护、养护和管理施工红线以内所有道路和交通设施。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对发包人提供的上述文件，须指定专人保管，不得丢失；不得借用、复印或泄露给与工程施工无关的第三方，工程竣工后，须将上述资料完整退还发包人。若承包人的电脑使用发包人提供的上述资料的电子文档，该电脑不得连接互联网，工程竣工后，该电脑硬盘交发包方处理。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包人同意不得向第三方提供。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照通用合同条款，除非出现“工程量清单存在缺项、漏项的”和“工程量清单偏差超出合同专用条款约定的工程量偏差范围的”以及“未按照国家现行计量规范强制性规定计量的”这三种情形，发包人提供的工程量清单应被认为是准确的和完整的。否则只能在《专用合同条款》另有约定时发包人才应予修正，并相应调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：说明：（1）出现工程量清单错误不必然导致合同价格变更。（2）工程量清单综合单价已包含一定范围的风险，当然也可包含清单工程量与图纸工程量的一定偏差，但是偏差过大可能影响合同的顺利履行，因此可在此约定允许调整合同价格的工程量偏差范围，如15%，即：若工程量偏差在15%内，结算时工程量和相应的综合单价均不调整；若工程量偏差超过15%，结算时按实际施工工程量和调整后的综合单价执行，综合单价的调整原则：当实际施工工程量比清单工程量多15%以上时，该清单项的总工程量综合单价应予调低；当实际施工工程量比清单工程量少15%以上时，该清单项的总工程量综合单价应予调高，具体调整办法见本合同专用条款第10.4.1（2）款。（3）如工程量偏差不调整合同价款，可按下列条款填写：承包人已根据发包人提供的图纸、有关资料及招标文件相关内容复核工程量清单项目、特征描述及数量等，发现的错误或漏项，在招标阶段已书面向发包人提出修正要求，发包人经过复核调整后，已颁发修正后工程量清单，承包人依据修正后的工程量清单进行投标报价。其报价中的工程量清单及综合单价在图纸未发生原则性变化的情况下，结算时不再调整。在招标阶段未提出的问题，则视为投标人在综合单价中已修正清单错误，并在投标总价中综合考虑了相应的报价。发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：/；职务：/；联系电话：；电子信箱：/；通信地址：/。发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并参加基础、重要部位隐蔽工程量确认和验收，监理需要取得发包人批准才能行使的职权的处理，工程变更。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：以通知为准。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：督促指导监理工程师行使职权，协调工程参建各方的关系，协调处理工程质量、进度和安全文明施工存在的问题，办理有关设计变更、现场经济技术签证，审核工程进度报表和进度款支付凭据，审核工程结算书等。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：自筹资金，不提供资金来源证明。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按单位工程提交竣工资料。内容包括：单位工程竣工验收资料（质量保证与控制资料，分部、分项、检验批验评资料）、竣工验收备案资料、竣工图、变更和签证等其他资料。承包人需要提交的竣工资料套数:标段内每一单位工程须提交单位工程竣工验收资料叁套、竣工图三套、变更和签证等其他资料三套，所交资料须交电子版一套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起28日内，若因竣工及结算资料未按时提交，相关责任全部由承包人承担。承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件外，还应提供相关信息电子文件及影像文件。承包人应履行的其他义务：1）、从承包人进场之日起至退场之日，承包人对场地的安全保卫、安全文明、环境卫生、污水排放以及周围房屋、设施、防疫等负全责。因管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，其费用由承包方承担，发包人不承担任何责任和费用。2）、对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场地时应无条件保留并移交发包人使用。不需保留的，承包人应无偿按要求拆除、清理并将建筑垃圾运至当地政府指定的堆放场，不得留下安全隐患。1）图纸核查、补遗和深化工作：开工前承包人应对施工图纸进行认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。施工过程中，若发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，承包人应在该分项工程开工前30日通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施，如：施工图纸未标明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，承包人有责任和义务自行完善。如果任何明显属于本工程的承包范围，且未以文字形式明确约定为属于任何专业分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作也应由承包人自行完成。发包人就施工场地基础情况、各类隐蔽管线和设施提供资料后，承包人应当独立尽职调查，包括向有关的市政部门、管线监管部门进行调查或对现场详细勘查等，以获得全部真实资料。由承包人负责完成的二次深化设计文件属于合同条款第1.6.4项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.4项约定的期限和数量提交，由此发生的设计、施工等相关费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（中标价）中。2）编制切实可行的施工组织设计：签订工程承包合同7日内，承包人应提供细化后的施工组织设计，报发包人及监理单位审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、保密措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。发包人接到监理报来的施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）之日起5日内组织审核批准或提出修改意见，因施工组织设计变化引起的经费增减，结算时该部分价款不再调整。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。根据项目质量目标和质量保证体系，协助、要求和督促各专业承包人建立起完善的专业工程质量目标和质量保证体系，将各专业承包人纳入统一的质量管理和保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制，以及施工方案、材料设备、现场施工、工程资料的质量控制等各个方面。3）工程现场管理方面：承包人须对本合同下的整个工程负责，对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任，包括专业分包人、其他承包人工作或工程；并对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。承包人应参加本工程相关各类施工协调、配合会，对交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及现场总监的决定；应制定相应的管理办法保证承包人、专业分包人和其他承包人都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；承包人制定的管理办法须经过监理人的审批。承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。承包人必须配备专职的造价人员，每月二十五日向发包人书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程量月报表》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付本期进度款或支付时间顺延。4）协调配合方面：承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署并报监理单位审核后，报发包人代表签署方为有效。所有由监理人发给承包人的指示，如涉及专业分包人和其他承包人的工作或工程，承包人需及时转发，以确保监理人的指示能及时得到落实。承包人全面负责工程施工质量，并对区域内分包单位施工质量实行全过程、全方位的监督管理；全面负责工程的整体进度，并积极主动的了解指定分包人和其他投标人的工程细则，尤其是影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法。严格程序控制和过程控制，同样使各专业承包人的专业工程质量实现“过程精品”；对各专业承包人严格质量管理，严格实行样板制、三检制和“一案三工序”，严格实行工序交接制度；最大限度地协调好各专业承包人的立体交叉作业和正确的工作衔接。积极主动对各专业承包人进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作。根据各专业承包人的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地）和机械设备，合理安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包人的利益，保证总体施工时正常进行。如果承包人与分包人在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由发包人负责全权解释和解决，承包人应当服从发包人的指令。协助、检查、督促各专业承包人做好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。对竣工资料进行统一整理汇总，协调各分包单位的施工试验及监督有见证取样送检工作；对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：，签名式样：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：/；通信地址：。承包人对项目经理的授权范围如下：履行项目经理的职责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在施工期间内的工作日必须保证在施工现场（每周不少于6天，每天不少于8小时，且必须参加每周召开的例会，有事须书面请假，需发包人书面认可），否则视承包人违约，按1000元/人•天承担违约责任；如果项目经理或技术负责人一个月内出勤少于15天或连续5天不在现场的，除承包人按照前述约定向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不称职，可以扣除承包人5万元违约金要求更换项目经理或技术负责人，并报工程业务主管部门备案。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付1万元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理必须为承包人在投标文件中承诺的拟派项目经理，否则视为非法转包，取消中标资格；在施工期间未经发包人书面同意擅自更换项目经理无效，并按1万元/次违约金向发包人支付违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付1万元/次违约金（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日内。3.3.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人支付1万元违约金，并限期提交劳动合同并补缴社会保险。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人支付2万元/人·次违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处承包人20000元/人·次的违约金（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除)，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权抽查承包人主要施工管理人员到岗情况，若抽查不到岗，处罚违约金1000元/人·次（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。3.5分包本项目不分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：施工合同范围所有工程。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.3分包合同价款：关于分包合同价款支付的约定：/。3.5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到发包人接受工程移交止。3.6履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在签订施工合同前缴纳成交金额的10%即元（大写：）作为履约保证金，工程竣工交验后，工程竣工交验后，凭公司提供的由采购人单位财务部门开具的收费单据，一次性、无息、原渠道退还履约保证金。监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：对工程的施工及质量保修期的保修实施全过程监理，包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工、信息、合同管理及现场施工协调，并配合发包人进行工程结算和审计工作。具体内容详见《监理合同》。关于监理人的监理权限：监理人在行使某项权力前需要经发包人授权和批准。需要发包人批准才能行使的权利包括：免除承包人应承担的责任和义务，设计变更，工期延长，改变质量标准，合同内容和承包方项目管理机构人员的调整。其他监理权限详见《工程委托监理合同》。监理人发出的任何指示视为已得到发包人的批准，但不能因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理工作作出的指示等职责行为，减轻或解除承包人履行合同约定的责和任义务。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由监理人自行承担，但不得与承包人一起开伙就餐。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：（1）总监理工程师的任命须经发包人审批备案后生效；（2）本项目要求总监理工程师按合同约定常驻现场，根据投标约定的总监和合同约定的总监，未经发包人书面同意不得更换，否则罚款1万元；（3）各监理工程师发出的指令应是书面的，由于特殊原因，监理工程师可发出口头指令，承包人须执行，但事后监理工程师应以书面形式确认口头指令，如果承包人在48小时内未收到监理工程师的上述书面确认，应立即以书面形式要求监理工程师确认。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；工程质量5.1质量要求工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。5.1.1特殊质量标准和要求：不采用。5.1.2关于工程奖项的约定：不采用。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人按《通用条款》第6.1条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、渝建发〔2014〕25号文件执行。承包人制定严格的安全防护措施，并随时接受发包人或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。承包人应按照相关规定要求做好安全防护措施，若发包方发现现场安全防护措施未按照相关规定要求设置，视为承包人违约，发包方根据现场情况有权要求承包人向发包人支付5000至20000元/次的违约金。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应组建现场治安管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7日内承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急处置预案。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：施工现场须达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。安全文明施工费用不得低于按工程建设项目当地建设造价管理部门规定标准，不得作为竞争性费用，超出当地安全文明工地规定合格标准所产生的费用由承包人自行承担，结算时不予调整。在建设过程中建设单位将根据以上有关规定中要求较严者的标准进行安全文明施工检查评价，若未达到合格标准，将扣除有关费用。施工现场须符合有关文明卫生要求；承包人须在施工过程中严格按施工方案和有关规定做好安全文明工作，如本工程承包人因工程质量、安全文明等问题受到发包人、本项目上级单位质监机构通报或简报批评，发包人将视情节严重程度对承包人每次处以合同金额（除暂列金外）1%-3%（在工程款中扣除）；情节严重的，将追究刑事责任。1）凡进入施工工地现场均须戴安全帽，高空作业必须佩带安全带，不戴安全帽、带，每发现一人次向承包人罚款人民币100元；屡教不改将其个人清理出场，主管人员处1000元罚款；2）凡进入施工工地现场均不得喝酒，每发现一人次向承包人罚款人民币1000元；3）承包人须按规定建设工地劳务人员住宿区、洗漱区、食堂、厕所等设施，并做好供水排水排污系统，保证正常使用功能；承包人应加强对劳务人员安全文明卫生教育和管理，工地现场不得随地乱倒脏物、脏水和大小便，每发现一人次向承包人罚款人民币100元；4）工地现场材料、设备堆放应根据现场布局要求，整洁、整齐、规范堆放和保存；工地现场不得乱堆乱放，每发现一次向承包人罚款人民币1000元；5）承包人须加强对劳务人员经常性法律法规教育和正常化正规化管理，防止劳务人员之间纠纷、矛盾、打架斗殴等现象发生，每发现一次向承包人罚款人民币1000元；6）建筑垃圾应指定区域集中堆放并及时清理外运，不得乱堆乱放或久不清理，每发现一次向承包人罚款人民币500元；7）安全员、电工、机械等技术组人员须持证上岗，且先报监理及发包人审核，通过后方可进场施工，如发现有违规人员进行施工，处以500元/人每次罚款。8）承包人并教育劳务人员应服从和配合监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得顶撞、辱骂、抵制监理人员和发包人现场管理等人员的管理，不得与监理人员和发包人现场管理等人员发生矛盾、纠纷或更恶劣的行为，每发现一次向承包人罚款人民币1000元。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入施工工程款的支付比例和时间进行。工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计还应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，施工管理机构及劳动力组织，冬雨季施工组织方案，以及施工现场优化布置，危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，……等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限：合同签订后14日内，但不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7日，承包人应提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人审批；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人接到监理报来的详细施工组织设计（各工期接点不得迟于合同工期接点规定）后7日内组织审核批准或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明之日起7日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：应在合同约定的计划开工日期前完成开工准备工作，否则，应自行承担由此增加的费用，延误的工期不予顺延。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90日内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整和（或）工期顺延要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前10日通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误：因发包人原因不能按时开工，发包人不承担延期开工损失费，但工期可顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人承担违约金10000元/日。（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价格的20%。（3）因承包人原因在施工过程中造成工期延误，计算方法为：实际进度落后计划进度7天（含）以上，每逾期一天10000元支付，独立于其他条款的违约金。即使总工期按期完成，所扣违约金亦不予退还；（4）如果承包人在接到发包人或监理工程师通知后的7日内，未能采取加快工程进度的有效措施，因承包人原因致使实际进度进一步滞后达15天（以承包人技术标的施工组织计划为依据），或承包人采取了一些措施，仍无法保证按期竣工时，除按7.5.2条承担相应处罚外，发包人有权不经承包人同意，另行与其他施工单位就余下工程订立工程施工合同，承包人无条件撤离工程现场。承包人已完成的工程款项，待整个工程验收合格后15日内按承包人实际已完工程量80%计付，承包人若接到发包人无条件撤离工程现场的通知后仍未撤离的，每延迟一天则支付发包人10000元违约金。由此造成的损失由承包人承担；（5）因设计变更和工程量增加造成的工期增加，经双方协商并签证后工期可顺延。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行，如：（1）50年一遇的最大降水（雪）量，最高（低）温度等，以当地气象部门发布的标准为准；（2）“异常恶劣的气候条件”指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门多年的统计资料，比50年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予以认定；（3）在进行上述认定时，还将考虑按同等标准以同期或其它异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规范规定执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。试验与检验9.1试验设备与试验人员施工现场需要配置的试验场所由承包人负责；施工现场需要配备的试验设备开工令下达后5日内，承包人负责，使用前需要经过监理人与承包人共同参与校定；施工现场需要具备的其他试验条件由承包人负责。发包人根据工程项目具体施工工序，选取具备资质的第三方工程质量检测机构对工程项目质量进行检测，为获得合格检测报告的项目，承包人必须无条件进行返工整改，并赔偿因此给发包人造成的损失。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按国家有关规定须进行检、试验的材料、设备，应当全部在当地具有试（检）验资质的检验机构进行试验和检验。变更10.1变更的范围变更的范围：设计变更、发包人要求的施工变更及招标范围外的增项或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。变更不应以任何方式使合同作废或无效，但所有变更对扣除价值的影响（如有）应按本合同进行变更计价。如果发包人或发包人通过监理人发出指令进行工程变更完全是因为：（1）承包人违约或毁约；（2）承包人自身的施工方便；（3）承包人施工措施的需要；（4）承包人的其他原因。则由于本款（1）～（4）原因引起变更的费用由承包人承担，承包人不得要求发包人签署费用变更单。包含在总包合同范围内的暂估价材料、设备和专业分包工程认价过程中考察市场价格、编制招标文件及控制价、组织开评审等发生的相关费用，均由承包人负担，结算时不再调整。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量变化在±15%（含）以内时，变更引起的清单工程量的综合单价按照下列规定确定：1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单；2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认。其中：①承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价／最高投标限价）×100%②综合单价组价原则为：消耗量可依据工程所在地现行定额相关项目及有关规定的消耗量确定；人工、材料、机械价格按发承包双方确认的市场价格或参照施工期工程所在地造价信息确定；管理费和利润按相应清单项目承包人原投标费率确定。（2）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增减超过±15%（不含）时，该清单项目综合单价应按以下原则确定：当工程量增加15%以上时，增加的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余工程量的综合单价应予调高，具体调整原则如下：1）当Q1>1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1；当Q1式中S——调整后的某一清单项目结算价；Q1——最终完成的工程量；Q0——已标价工程量清单中的工程量；P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；P0——承包人已标价工程量清单中的综合单价。2）P1的确定方法：当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价和发包人最高投标限价相应清单项目综合单价偏差超过±15%时，工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式：①当P0②当P0＞P2×(1+15%)时，该类项目的综合单价P1按照P2×(1+15%)调整。式中P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价；P2——发包人最高投标限价相应清单项目综合单价；L——为本合同条款第10.4.1（1）第3）款中计算的承包人报价浮动率。③当P0＞P2×(1–L)×(1-15%)或P0（3）对于承包人在投标报价中的漏项清单项目，当工程量变更时，其变更部分的综合单价按照评审时其他有效投标人该项投标报价的算术平均值计算的结果确定。（4）在《技术标准和要求》中，提出应由承包人承担的费用，结算时一律不做调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种：发包人和承包人共同招标方式确定。本工程依法必须招标的暂估价项目有：无。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式和重庆市相关规定共同确定。本工程不属于依法必须招标的暂估价项目有：招标文件中给定的“暂估材料及设备”总价未达到要求招标标准的。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，发包人审定后，按照审定造价支付部分或全部暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动风险不调整合同价格，风险费用由承包人自行考虑后纳入签约合同价格中。合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）承包人在报价时对招标资料、合同图纸和现场情况等任何错误理解或自身的任何疏忽造成的错误或失误；（2）材料、设备、机械等因市场价格波动造成的费用变化；（3）变更洽商引起的非实体性措施费变化（即所有按费率计算的措施费用）。风险费用的计算方法：风险费用已包含在本合同价款内。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）人工费价格差额不计取规费；人工、材料的价格差额只计取税金。（2）工程量清单项目投标文件中未进行报价的，视为投标人已考虑在其它项目的报价中，结算时，此清单项目综合单价按零计价。（3）现场签证、设计变更按本章有关规定调整。（4）现场签证、设计变更的实体性措施费用（因变更洽商而发生的实体性措施费用，例如模板费、脚手架费用等）按实结算，措施项综合单价按相同相似原则，按变更单价的计算原则计取。其他措施费用结算时不做调整。（5）规费在招标时承包人已按工程所在地造价管理部门有关文件规定和企业自身情况计取，结算时不再调整，变更洽商不单独计算规费。（6）材料及设备暂估价调整：主要材料和设备暂估价表中的材料、设备暂估价，以及专业工程暂估价，按发包人给出的金额进行报价。竣工结算时，如是招标采购的，按中标价进行调整；如是非招标采购的，按发承包双方最终签认的价格进行调整；暂估价材料、设备用量以投标人《单位工程人材机汇总表》中的用量为准，但是消耗量超出定额规定消耗量的部分，由承包人自行承担。材料、设备暂估价价差只计取税金。（7）工程水电费的计量与计价：施工（包括分包人为完成分包项目）所需的用水和用电、临时用电和用水由承包人自行从发包人指定的水、电接点引至施工现场，投标报价中已包含此项费用，单独设表计费，收费标准按照施工所在地市政收费标准，按月结算。（8）本工程投标时已考虑雨季和冬季施工需采取的相关措施费用，结算时不再因此增加措施费用。（9）工程量清单中注明需二次深化设计内容由投标人根据清单描述报价，报价中应考虑深化设计费用、施工工艺与清单描述差异引起的费用变化，深化设计图纸需与整体建筑物相协调，经本建筑物设计单位及发包人签字认可后方可实施，设计费及施工工艺与清单描述差异引起的费用变化等各项费用已包含在报价中，结算时均不做调整。（10）总承包服务费根据报价费率和分包合同价（不含设备费）进行结算。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：不采用预付款担保。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量，每月25日为当月计量截止（不含当日）和下月起始日期（含当日）。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后3日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的3日内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。12.4工程进度款支付（1）不支付预付款。（2）工程验收合格后支付至合同金额的80%，结算完成后支付至竣工结算审计金额的97%，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付，保质期如有返修，返修费用从质保金中扣除（对于恶意拖欠农民工工资或用非法手段讨薪的施工单位，纳入“黑名单”、取消参与大学工程建设项目资格，并上报陆后军建局备案）。（3）第三方工程质量检测费用由乙方（承包人）承担。验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：（1）工程完工并经承包人自检合格后，向监理人提交工程竣工报告，申请初步验收，监理人应在收到竣工报告后7天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备初验条件的，应通知承包人须完善的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工报告，申请初验；（2）总监理工程师认为具备初步验收条件的，将竣工报告提交发包人。发包人应在收到经监理人审核的竣工报告后28天内，根据军队工程建设项目验收管理规定审批完毕并组织或申请上级工程管理部门组织勘察、设计、施工、监理等相关人员，在质量监督机构的监督下完成初步验收工作；（3）初步验收合格的，监理人应根据初步验收意见发出指示，并监督承包人对初验中发现的质量问题或缺陷进行整改。整改完毕并经监理人检查合格后，由承包人提出正式竣工验收申请报监理人审查后提交发包人。发包人自收到正式验收申请后28天内根据军队工程建设项目验收管理规定自行组织或申请上级管理部门组织勘察、设计、施工、监理等相关人员，在质量监督机构的监督下完成正式验收。（4）初验或正式验收不合格的，监理人应按照初验或正式验收意见发出监理通知，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增减的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并按本项约定的程序重新组织初步验收和（或）正式竣工验收。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按结算金额的0.5‰/天计，不足一天按一天计，从履约保证金中扣除。发包人根据工程项目具体施工工序，选取具备资质的第三方工程质量检测机构对工程项目质量进行检测，未获得合格检测报告的项目，承包人必须无条件进行返工整改，并赔偿因此给发包人造成的损失。第三方检测费用由承包人承担。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款和相关规范执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：发包人在工程竣工验收前组织投料试车，产生的费用由承包人承担。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：应在本合同工程竣工验收合格后15天内无条件清退所有施工场地。如拒不清退，发包人除向承包人收取租金(租金按实际占用面积每天10元/M2计算)外，发包人将暂停计价支付、工程结算等工作，承包人并应承担由此而产生的一切后果。竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，竣工结算书及相应资料叁份。竣工付款清单应包括的内容：⑴竣工结算合同价格（合同书）；⑵发包人已支付承包人的工程款项（附承包人收据复印件）；⑶应扣留的质量保证金；⑷应增加或减少项目的价格（每增加或减少一项附一份结算及相应资料）；⑸设计变更及零星签证的价格（每一份设计变更和零星签证附一份结算及相应资料）；⑹材料暂估价调增调减的价格；⑺专业工程暂估价的工程结算价格（每一项附一份结算及相应资料）；⑻工程造价汇总价（以上⑴～⑺项汇总）。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人初步审核后并经我院审计部门完成结算后，14天内完成竣工付款申请单审批，并向发包人签发竣工付款证书。发包人完成竣工付款的期限：发包人在收到由承包人和结算最终审核单位共同签字确认的结算书后30天以内支付扣除质保金后余下的工程款。其它约定：施工单位无条件配合工程建设发包单位，接受上级单位抽查复审项目竣工结算。项目竣工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目竣工结算的施工单位自行负担。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期满后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14日内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。（2）发包人完成支付的期限：发包人在颁发最终结清证书后30日内完成支付。缺陷责任期与保修15.1工程保修的原则在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日起24月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：发包人预留审计金额的3%作为质量保证金，从竣工验收合格之日起保修期满后无息退还，保修期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除。15.3.1承包人提供质量保证金的方式：3%的结算审核工程款。15.3.2质量保证金的扣留：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担由此产生的工期后延责任。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担由此产生的工期后延的责任。（7）其他无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.2.2承包人违约的责任（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。（9）承包人违约的其他情形：/。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人构成第16.2.1项规定的违约责任的，承包人须支付发包人一定金额的违约金或者处罚金用以弥补发包人所蒙受的损失，延误工期造成发包人的损失由承包人承担。（1）对违法分包的，发包人有权责令承包人立即解除分包合同，并按承包人进行分包项目工程经费的1/3对承包人进行违约处罚。（2）对承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权责令承包人立即按合同约定更换材料和设备；已施工或安装就位的，能拆换的必须拆换；不能拆换，且不影响结构安全和使用功能的，按已使用材料、设备的等值价格对承包人进行处罚，由此造成工期延误的，同时按专用条款第7.5.2款进行违约处罚。（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，责令承包人进行整改，并达到合同约定的质量标准和要求，由此进行的经费增加和工期延误由承包人承担。超出合同工期，按专用条款第7.5.2款进行违约处罚。（4）未经发包人批准，承包人擅自将按合同约定已进入施工现场的施工材料、设备运出施工场地的，按运出施工材料、设备等值价格对承包人进行违约处罚。（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按专用条款第7.5.2款进行违约处罚。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）承包人违法转包的，发包人有权解除合同，由此造成发包人损失的，承包人承担赔偿责任。（2）在施工过程中，因承包人技术水平、管理能力、资金问题等的原因，导致实际进度滞后进度计划（发包人批准的进度计划）15天以上的，在监理人发出监理通知后7日内，承包人未采取有效措施，或采取措施后仍不能纠正工期滞后问题，致使合同目标不能如期实现的，除按专用条款第7.5.2款进行违约处罚外，发包人有权解除合同。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）承包人在施工现场的材料和设备属施工周转材和施工机械设备的，如果发包人继续使用，其费用由新承包人与原承包人协商，并由新承包人承担；（2）承包人在施工现场的材料和设备属发包人提供的；按发包方提供材料的费用承担方式处置；（3）承包人在施工现场的材料和设备属承包人采购的过程用材和设备，由新承包人从承担的工程款项中支付。（4）临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用不承担任何费用。不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）空中飞行物坠落或其他非承包人、发包人责任造成的爆炸、火灾；（2）风、雨、雪、洪、雷电造成的自然灾害（雨量20年及以上一遇，以当地气象部门发布的相关信息为准）；（3）上级单位或总部的命令。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30日内完成款项的支付。保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无。安全生产责任险：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182号）的要求办理安全生产责任保险。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员。否则，所发生的一切风险与事后处理均由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。附件：附件1：工程质量保修书附件2：承包人主要施工管理人员表附件3：主要材料质量技术标准及品牌要求附件4：澄清等补充材料附件5：建设工程廉政责任书附件6：保密承诺书附件7：保障农民工工资支付协议：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；其他项目保修期限约定如下：绿化工程养护期限自竣工验收之日起1年内，所需费用由承包方承担。内容包括：基本工作指一般的正常养护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。具体如下：7.1修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。7.2灌溉与排水：根据天气，立地条件和树种的抗旱能力，进行适期、适量的灌溉，保持土壤中有效水分。7.3中耕除草：绿地中影响植物景观的直立性杂草和影响苗木生长的各类野生藤蔓，应及时清除，及时清除树木周边生长的杂草，保证树木的正常生长。7.4根据各类植物的生长特点及对肥料的需求，要求年施肥不得少于2次以上，保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。7.5保护措施:及时做到抗旱、防风、防寒。应防止养护过程中的人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，可采取在周围设置围栏等防护措施。7.6草坪养护：养护期满后单纯性草坪纯洁度保持大于95%，混合草坪应达到没有影响景观的双子叶植物和与草坪不协调的本木植物的要求。7.7病虫害防治：是绿化养护的重要手段，要根据各类植物的寄生对象及时预测预报，采取措施防治。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(盖章)：承包人(盖章)：法定代表人：法定代表人：签订日期：：承包人主要施工管理人员表承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理保密管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员：主要材料质量技术标准及品牌要求材料和工程设备技术要求1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：序号名称参考品牌规格、型号备注注：承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如上，上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。提供的参考品牌多于一个的，应当在提供的参考品牌中选择。：澄清等补充材料：建设工程廉政责任书建设工程廉政责任书发包人：承包人：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、本项目上级单位和当事人的合法权益，根据国家、本项目上级单位有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、本项目上级单位和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人(盖章)：承包人(盖章)：法定代表人：法定代表人：签订日期：：保密承诺书保密承诺书：我方参加的项目名称为的工程施工项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。承诺如下：严格遵守国家和本项目上级单位保密法规，建立完善并严格落实保密管理制度，不向无关人员透露军事秘密，履行保密义务；相关技术文件等涉军涉密文件资料专人管理、专盘存储、专室专柜存放，不擅自复制、扩散；不在联接国际互联网计算机中处理或者存储涉军敏感信息；不通过电话、传真、邮政、快递和国际互联网等渠道传递涉军涉密信息，不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息；未经本项目上级单位批准，不对合作项目进行摄影、摄像和录音，不以任何方式泄露或传播本次采购项目的名称、地点、规模、功能用途等涉密信息；未经发包人审查批准，不擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯，不将承担的涉密项目作为业绩成果宣传；对可能接触军事秘密的人员，进行背景审查和保密教育并签订保密承诺书；项目结束后，对相关涉军秘密载体进行清理，全部移交本项目上级单位单位，不作留存；我单位在合同实施过程中严格遵守部队保密规定，落实封闭施工现场、划定安全警戒区域、办理进出场地证件等安全保密规定；不违反国家和本项目上级单位的其他保密要求。如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，并接受相关处罚。承包人全称：（盖章）法定代表人（或授权代表）：签订日期：：保障农民工工资支付协议保障农民工工资支付协议甲方：乙方：为贯彻落实《******关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。附件：1.关于农民工工资发放情况的说明表（此页无正文）甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：日期：保障农民工工资支付协议附件1：关于农民工工资发放情况的说明表工程名称：施工单位：监理单位：/中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院：我单位负责承建的无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。施工单位项目负责人签字（加盖项目章）：监理单位意见：总监签字并加盖项目章：报价文件格式说明1、“（盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位公章一致。下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、采购人名称等，报价人在编制报价文件时，不得删除。2、报价可以由法定代表人报价，也可由其授权的委托代理人报价。当法定代表人亲自参加报价时，报价人在编制报价文件过程中，应保留本章“三、法定代表人身份证明”的格式内容，并按其要求附相应证明资料和证件复印件。删除本章“授权委托书”的格式内容，以及报价文件格式中“法定代表人或委托代理人：（签字）”中的“或委托代理人”。由法定代表人签字。当委托代理人报价时，报价人在编制报价文件过程中，应保留本章“三、授权委托书”的格式内容，并按其要求附相应证明资料和证件复印件，删除本章“三、法定代表人身份证明”的格式内容，以及报价文件格式中“法定代表人或委托代理人：（签字）”中的“法定代表人或”。由委托代理人签字。3、附件仅对格式进行了规定，各报价单位按照报价文件格式编制报价文件，并装订成册。4、本章中与报价人有关的“注”或“说明”，采购人在编制询价文件时，报价人编制报价文件时都应保留。施工采购报价文件报价人：（盖单位章）年月日目录（由报价方自行编制）一、综合报价表综合报价表项目名称企业法人营业执照编号法人代表姓名资质证书编号资质等级安全生产许可证编号工程质量等级项目经理姓名项目经理注册证书编号建设规模（平方米）/工期（日历天）报价（元）小写报价（元）大写报价中需要说明的事项报价单位：（盖单位章）年月日法定代表人（或委托代理人）：（签字）年月日二、报价函报价函致采购人：（采购人名称）一、我方已全面、仔细研究了（项目名称）施工询价文件，愿意以人民币（大写）（¥元）的总报价，工期日历天，质保期_______年，签订施工合同，并遵照询价文件的要求和合同约定，实施和完成本采购项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格，满足现行国家及行业施工质量验收统一标准和规范要求。二、承诺1.我方接受报价说明中付款方式。2.决不发生签订合同后恶意提高造价的行为。3.报价文件中所承诺的项目管理机构人员均为本单位人员；如我方成交，保证按报价文件承诺的项目管理机构人员进场；在施工过程中，未经采购人或发包方书面同意，不擅自变更项目管理班子成员；成交后至竣工前，项目经理不在其他项目担任项目经理职务。4.成交后保证按照询价文件及合同约定原则处理造价调整事宜，决不发生签订合同后恶意提高造价的行为。5.保证成交后密切配合甲方开展工作，严格按图施工，遵守施工工序和操作规程，服从管理。6.满足询价文件技术标准和要求。7.我单位非外资独资、外资控股企业。8.满足询价文件质量保质期、质量缺陷期的要求。9.其他承诺:。三、我方在此声明：所递交的投标文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）；如存在虚假报价行为，我方自愿承担相关责任。。报价人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签字）年月日三、法定代表人身份证明、授权委托书法定代表人身份证明报价人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：，系（报价人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。报价人：（盖单位章）年月日注：本页内容适用于法定代表人亲自报价。如报价方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》授权委托书本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。委托期限：自本授权委托书签署之日起120天为止。代理人无转委托权。附：1.法定代表人身份证明原件及身份证复印件。2.委托代理人身份证复印件复印件。报价人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）联系固定电话：移动电话：年月日注：本页内容适用于法定代表人授权委托代理人报价。法定代表人委托他人报价的，委托代理人必须是报价人单位的人员。四、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称备注证书名称级别证号专业养老保险说明注：项目管理机构组成表的人员由报价人自行配置，但必须符合报价说明相关条款的规定要求，项目管理机构成员须按《主要人员简历表》的格式每人一张分别填写简历表，并按《主要人员简历表》的“注”和“报价说明”相关条款的要求附相应证书、证明材料复印件。（二）主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本项目任职毕业院校年毕业于院校专业主要工作经历时间参加过的工程项目担任职务发包人及联系电话注：1.根据第一章报价说明相关条款提供相关资料。2.主要人员简历表应与项目管理机构组成表的人员相对应，并与第一章报价说明相关条款的要求相吻合，每人填写一张。五、资格审查资料（一）报价人基本情况表报价人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人技术职称电话技术负责人技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理组织机构代码证其中项目技术负责人营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技工经营范围（二）报价人企业法人营业执照注：由报价供应商自行提供复印件（加盖公章）。（三）资质证书1.报价企业资质证书；2.报价方项目经理资质证明材料。注：由报价供应商自行提供（加盖公章）。（四）近3年度（2019-2021年）审计报告注：由报价供应商自行提供审计报告，至少包含资产负债表、现金流量表和利润表的复印件（加盖公章）。（五）信用中国网上查询截图注：由报价供应商自行提供（加盖公章）。六、信用承诺书信用承诺书（报价人名称）自愿报名参加（项目名称）项目报价活动。并承诺：一、遵守公开、公平、公正及诚实信用原则参加本项目报价；二、报价过程中，我方自觉遵守国家采购报价相关政策法规；三、保证我方本次报价所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；四、保证做到不围标、不串标；五、一旦我方成交，保证不将成交项目全部或部分转让他人，不转包、违法分包；六、一旦我方成交，保证不更改报价实质性条款履约，不更换承诺的项目经理、技术负责人及主要管理人员。以上条款我公司已仔细阅读，若有违反上述承诺事项，本公司愿意承担相关责任，包括：愿意接受相关行政监督部门作出的处罚，列入“黑名单”，限制交易和停止交易等处理。企业法定代表人（签字或盖章）：授权委托人（签字或盖章）：企业名称（盖章）：年月日七、诚信责任保证金承诺书诚信责任保证金承诺书（采购机构名称）：我方参加贵部组织的编号_（项目编号）、（项目名称）_项目采购活动，根据军队采购有关规定，知悉应当承担责任，承诺如下：一、严格遵守《供应商诚信承诺》，若受到1年、2年、3年禁止参加军队采购活动处理的，同意缴纳本项目采购预算金额1%、1.5%、2%的诚信责任保证金（按照四舍五入原则，取整到千元），最低额度为10万元，最高额度为200万元。二、同意至恢复参加军队采购活动资格之日前，缴纳诚信责任保证金。逾期不缴纳的，不予恢复参加军队采购活动资格；自禁止性处理期满之日起超过6个月不缴纳的，给予终身禁止处理。如恢复参加军队采购活动资格之日起3年内再次受到1年以上（含）禁止参加军队采购活动处理的，同意前述保证金不予退还，并同意再次按照被处理的采购项目预算金额以及处理年限对应的比例重新缴纳保证金，在未缴纳之前不得参加军队采购活动。三、若经查实采取串通报价手段取得成交资格，已进入履约阶段的，同意按照军队采购合同管理和供应商管理有关规定，接受相应处理；需继续履约、但存在明显价格风险的，同意扣除利润，按照审定的实际成本结算，审定结果高于合同金额的，按照合同执行，接受相应违规处理；对于已完成履约和结算的，同意根据审价认定的实际成本支出，退还军队超额付款部分，接受相应违规处理。审价所需费用由我方承担。四、给部队造成损失的，同意按照国家法律和合同约定，予以相应经济赔偿。违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门按照国家和军队规定作出的相关处理。报价供应商全称（盖章）：法定代表人（或授权代表）（签字）：年月日七、已标价的工程量清单八、报价人认为需要提交的其他材料（如有）注：报价供应商认为需要提交的其他材料自行提供。室外消防水工程室外消防水工程室外消防水工程工程封-1封-1招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：工程造价咨询人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：审核人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日时间：年月日时间：年月日时间：年月日时间：年月日时间：年月日表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程第1页共5页第1页共5页第1页共5页第1页共5页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价CC消防消防消防消防1030901002001030901002001热浸锌镀锌钢管DN150热浸锌镀锌钢管DN150[项目特征]1.安装部位:室外2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN1503.连接形式:卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识[项目特征]1.安装部位:室外2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN1503.连接形式:卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识m840.32840.322031003003001031003003001闸阀DN150闸阀DN150[项目特征]1.类型:闸阀2.规格、压力等级:DN1503.连接形式:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试[项目特征]1.类型:闸阀2.规格、压力等级:DN1503.连接形式:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试个443031201001001031201001001管道刷油管道刷油[项目特征]1.油漆品种:防锈漆、调和漆2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷[项目特征]1.油漆品种:防锈漆、调和漆2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷m2250.76250.76本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程第2页共5页第2页共5页第2页共5页第2页共5页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价4030413001001030413001001管道支架管道支架[项目特征]1.名称:桥架支架2.材质:满足设计及规范要求3.规格:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装3.补刷(喷)油漆[项目特征]1.名称:桥架支架2.材质:满足设计及规范要求3.规格:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装3.补刷(喷)油漆kg311.04311.045031201003001031201003001金属结构刷油金属结构刷油[项目特征]1.除锈级别:手工除轻锈2.油漆品种:调和漆、防锈漆3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷[项目特征]1.除锈级别:手工除轻锈2.油漆品种:调和漆、防锈漆3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷kg89.389.3CC给水系统给水系统给水系统给水系统1030901002002030901002002热浸锌镀锌钢管DN100热浸锌镀锌钢管DN100[项目特征]1.安装部位:室外2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN1003.连接形式:卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识[项目特征]1.安装部位:室外2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN1003.连接形式:卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.管道及管件安装2.钢管镀锌3.压力试验4.冲洗5.管道标识m182182本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程第3页共5页第3页共5页第3页共5页第3页共5页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价2031001007001031001007001钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100[项目特征]1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN1004.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、冲洗6.警示带铺设[项目特征]1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN1004.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、冲洗6.警示带铺设m351.34351.343030901011001030901011001室外消火栓SSF150/65-1.0室外消火栓SSF150/65-1.0[项目特征]1.安装方式:室外2.型号、规格:SSF150/65-1.0[工作内容]1.安装2.配件安装[项目特征]1.安装方式:室外2.型号、规格:SSF150/65-1.0[工作内容]1.安装2.配件安装套224031003013001031003013001水表DN100水表DN100[项目特征]1.安装部位(室内外):室外2.型号、规格:DN1003.附件配置:含闸阀2个，Y型过滤器1个，橡胶软接头1个[工作内容]1.组装[项目特征]1.安装部位(室内外):室外2.型号、规格:DN1003.附件配置:含闸阀2个，Y型过滤器1个，橡胶软接头1个[工作内容]1.组装组22本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程第4页共5页第4页共5页第4页共5页第4页共5页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价5031003012001031003012001倒流防止器DN100倒流防止器DN100[项目特征]1.型号、规格:DN1002.连接形式:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装[项目特征]1.型号、规格:DN1002.连接形式:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装套226031003003002031003003002闸阀DN100闸阀DN100[项目特征]1.类型:闸阀2.规格、压力等级:DN1003.连接形式:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试[项目特征]1.类型:闸阀2.规格、压力等级:DN1003.连接形式:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试个227031201001002031201001002管道刷油管道刷油[项目特征]1.油漆品种:防锈漆、调和漆2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷[项目特征]1.油漆品种:防锈漆、调和漆2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷m272.5372.538030413001002030413001002管道支架管道支架[项目特征]1.名称:桥架支架2.材质:满足设计及规范要求3.规格:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装3.补刷(喷)油漆[项目特征]1.名称:桥架支架2.材质:满足设计及规范要求3.规格:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装3.补刷(喷)油漆kg83.5283.52本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程工程名称：室外消防水工程第5页共5页第5页共5页第5页共5页第5页共5页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价9031201003002031201003002金属结构刷油金属结构刷油[项目特征]1.除锈级别:手工除轻锈2.油漆品种:调和漆、防锈漆3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷[项目特征]1.除锈级别:手工除轻锈2.油漆品种:调和漆、防锈漆3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍[工作内容]1.除锈2.调配、涂刷kg89.389.3土石方土石方土石方土石方1010101003001010101003001挖沟槽土方挖沟槽土方[项目特征]1.土壤类别:满足设计及规范要求2.开挖方式:人机配合3.挖土深度:满足设计及规范要求4.场内运距:综合考虑[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输[项目特征]1.土壤类别:满足设计及规范要求2.开挖方式:人机配合3.挖土深度:满足设计及规范要求4.场内运距:综合考虑[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输m3132.42132.422010103001001010103001001回填方回填方[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:满足设计及规范要求3.填方粒径要求:满足设计及规范要求4.填方来源、运距:综合考虑[工作内容]1.运输2.回填3.压实[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:满足设计及规范要求3.填方粒径要求:满足设计及规范要求4.填方来源、运距:综合考虑[工作内容]1.运输2.回填3.压实m3132.42132.42本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计
投标 / 标书制作要点（原创）
本消防 给水管网 改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
