物业维修招标公告（湖州中房至诚物业股份有限公司2023）
[正在投标]湖州市东湖家园二期物业维修项目
[正在投标]湖州市东湖家园二期物业维修项目
湖州市东湖家园二期物业维修项目
公开招标公告
1. 招标条件
本项目为全流程电子招投标项目【采用远程不见面开标方式】。
本招标项目湖州市东湖家园二期物业维修项目为国有企业自行采购项目，招标人为湖州中房至诚物业股份有限公司，本次招标预算约372万元，建设资金来源为自筹 ，出资比例为100%，招标代理机构为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标,项目招标项目编号为 hzgq202304056 。
2. 项目概况与招标范围
（1）招标项目地点：湖州市东湖家园二期（以业主指令为准）。
（2）招标范围：招标人管辖范围内指定小区的物业维修（详见招标需求）。
（3）服务期：80日历天。
（4）质量标准：由现场监理及甲方验收。
3.投标人资格要求
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标；
3.7投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；
3.8上述3.1-3.7投标人资格要求及资格要求所需证明文件，参照下列规定解释：（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条、第十九条；（3）财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款"较大数额罚款"具体适用问题的意见；（4）《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义（财政部国库司等编著）。
3.9本项目不接受联合体投标，禁止转包或分包。
3.10其他要求：1）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；2）其他要求详见招标文件第二章投标人须知。
4. 招标文件的获取
4.1 已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）-“投标人登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的招标文件等资料。
4.2 未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、18657183506；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年4月21日13时30分。投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-上传投标文件模块，上传 CA 加密后的电子投标文件。
5.2 逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7.
联系方式
招标人：湖州中房至诚物业股份有限公司
地 址：浙江省湖州市二里桥1019号畅欣商务楼A座
联系人：吴佳瑶 电 话：0572-2559372
招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司
地 址：湖州市静江公寓1单元1101室
联 系 人：潘云 电 话：0572-2198738
采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址： 湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生 电 话：0572-2208665
9. 软件技术支持
湖州市公共资源交易系统技术服务电话：0572-2375013
服务热线：4009980000
CA数字证书客服电话：4000878198
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
2.湖州市东湖家园二期物业维修项目.doc
2.湖州市东湖家园二期物业维修项目.doc
2.湖州市东湖家园二期物业维修项目.doc
湖州市东湖家园二期物业维修项目招标文件（资格后审）项目招标编号：hzgq202304056招标人：湖州中房至诚物业股份有限公司（盖单位章）招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司（盖单位章）2023年4月湖州市东湖家园二期物业维修项目招标文件（资格后审）项目招标编号：hzgq202304056中招标湖州中房至诚物业股份有限公司（盖单位章）招标代理机构浙江华耀建设咨询有限公司（盖单位章）2023年4月目录第一章招标公告（公开招标）1.招标条件2.项目概况与招标范围3.投标人资格要求4.招标文件的获取5.投标文件的递交6.发布公告的媒介7.联系方式9.软件技术支持第二章投标人须知投标人须知前附表1.总则2.招标文件3.投标文件4.投标5.开标（采用远程不见面方式）6.评标7.合同授予8.纪律和监督第三章评标办法评标办法前附表1.评标方法2.评审标准3.评标程序第四章合同主要条款第五章招标需求第六章投标文件格式第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准第一章招标公告（公开招标）湖州市东湖家园二期物业维修项目公开招标公告1.招标条件本项目为全流程电子招投标项目【采用远程不见面开标方式】。本招标项目湖州市东湖家园二期物业维修项目为国有企业自行采购项目，招标人为湖州中房至诚物业股份有限公司，本次招标预算约372万元，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，招标代理机构为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标,项目招标项目编号为hzgq202304056。2.项目概况与招标范围（1）招标项目地点：湖州市东湖家园二期（以业主指令为准）。（2）招标范围：招标人管辖范围内指定小区的物业维修（详见招标需求）。（3）服务期：80日历天。（4）质量标准：由现场监理及甲方验收。3.投标人资格要求3.1具有独立承担民事责任的能力；3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标；3.7投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；3.8上述3.1-3.7投标人资格要求及资格要求所需证明文件，参照下列规定解释：（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条、第十九条；（3）财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款"较大数额罚款"具体适用问题的意见；（4）《中华人民共和国政府采购法实，第1页共58页施条例》释义（财政部国库司等编著）。3.9本项目不接受联合体投标，禁止转包或分包。3.10其他要求：1）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；2）其他要求详见招标文件第二章投标人须知。4.招标文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）-“投标人登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的招标文件等资料。4.2未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、18657183506；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年4月21日13时30分。投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-上传投标文件模块，上传CA加密后的电子投标文件。5.2逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式招标人：湖州中房至诚物业股份有限公司地址：浙江省湖州市二里桥1019号畅欣商务楼A座联系人：吴佳瑶电话：0572-2559372招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司地址：湖州市静江公寓1单元1101室联系人：潘云电话：0572-2198738采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2208665，第2页共58页9.软件技术支持湖州市公共资源交易系统技术服务电话：0572-2375013服务热线：4009980000CA数字证书客服电话：4000878198，第3页共58页第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容1.1.2招标人详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.1.3招标代理机构详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.1.4招标项目名称详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.1.5项目建设地点详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.1.6项目招标规模详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.2.1资金来源及比例详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.2.2资金落实情况已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实已落实1.3.1招标范围详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.3.2服务周期详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.3.3质量标准详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.4投标人资格要求详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告详见招标公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日1.10.3预备会书面澄清的时间/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日1.12偏差☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许☑不允许□允许2.1构成招标文件的其他资料招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；2.2.1投标人提疑的截止时间2023年4月14日23时59分59秒2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；，第4页共58页条款号条款名称编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。2.3.1招标人修改招标文件截止时间2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒2023年4月16日23时59分59秒3.1投标文件包括的内容☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：/。3.3.1投标有效期90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。90日历天（从投标截止之日起计算）。3.3.2投标最高限价本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。3.4.1竞包保证金□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。3.5.3投标文件签名或盖章要求招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。4.1投标文件上传投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。4.2.1投标截止时间2023年4月21日13时30分（以电子交易平台时间为准）4.2.2递交投标文件地点投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。4.2.3投标文件是否退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/5.2开标程序开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：，第5页共58页条款号条款名称编列内容1.投标截止前30分钟，由招标代理机构登录湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；2.投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；3.投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；4.招标人最佳报价现场抽取（如有）、现场解密、投标文件导入等全程操作；5.对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提出，同时由招标人在线进行回复；6.宣布开标结束。注：1)交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签名;2)电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3)电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中招标人可派1名代表参与评标但不得作为评标委员会组长；评标专家确定方式：由招标人在投标截止时间前24小时内从综合性评标专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评标委员会确定中标人）□是☑否，推荐的中标候选人数：1-3人7.2评标结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）公示期为不少于3日。7.5履约保证金中标人在签订合同前需以现金或转账的形式向招标人缴纳履约保证金，履约保证金壹拾万元整，合同履行完毕后，由招标人视履约情况一次性无息返剩余履约保证金。9需要补充的其他内容1、中标后中标人再提供完整的投标文件（书面文件）4份、完整投标文件的电子版2份，电子版以U盘的形式提供。2、其他事项请参照招标答疑。3、本招标文件最终解释权归招标人所有。，第6页共58页条款号条款名称编列内容电子招标投标□否☑是，具体要求：1、各投标人须使用符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁远程不见面解密；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。投标人硬件设备要求各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。，第7页共58页1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务进行招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6项目招标规模：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、服务周期、质量要求1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2服务周期：见投标人须知前附表。1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备以下要求：见投标人须知前附表。1.4.2是否接受联合体投标:本项目不接受联合体投标。1.4.3其他要求：投标人不得存在下列情形之一。（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目的监理人；（3）为本招标项目的代建人；（4）为本招标项目提供招标代理服务的；（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（12）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（13）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标的；（14）投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中，第8页共58页投标人情况一览表企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况企业情况单位名称地址法定代表人成立时间注册资本开户银行帐号联系电话企业总人数管理人员技术人员技术人员职工人员职工人员经营范围企业简介授权代表签名：投标人盖章：年月日第47页共58页投标项目实施人员配备表（项目负责人）投标人全称（加盖公章）：项目编号：姓名近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细性别年龄职称毕业时间所学专业学历资质证书编号其他资质情况联系电话法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：日期：年月日.注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；2、请附随表相应证书、身份证复印件等（加盖公章）。第48页共58页（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）投标人全称（加盖公章）：项目编号：序号姓名性别年龄学历本项目中的职责项目经历法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：日期：年月日.注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；第49页共58页企业业绩招标人名称项目名称合同类别合同金额（万元）合同时间注：1、业绩要求参考本文件评分标准；2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。授权代表签名：投标人盖章：年月日第50页共58页投标函致：{招标人名称}1、根据你方招标项目编号为{项目编号}的{招标项目名称}招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知及其他有关文件后，我方愿以%的投标报价并按照招标文件要求承包上述项目的服务工作，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、如果我方中标，我方承诺服务期为：。5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。8、项目负责人姓名地址：邮编：电话：传真：投标人代表姓名:职务：投标人名称(盖章):开户银行：银行账号：法定代表人签名:日期:年月日第51页共58页开标一览表项目编号：项目名称：序号项目名称投标报价（%）备注1湖州市东湖家园二期物业维修项目注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。2、投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。投标人名称（盖章）：法定代表人或其授权代表签名：日期：年月日第52页共58页主要材料选用品牌一览表（若有）项目名称：项目名称：项目名称：项目名称：序号材料名称品牌参照或相当于投标选用品牌1乳胶漆、涂料立邦、汇丽、多乐士、嘉宝莉2灯具欧普、阳光、三雄极光、JOM-嘉美、欧司朗3道闸科拓、蓝卡、捷顺4注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。第53页共58页附件：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板第54页共58页全国认证认可信息公共服务平台网站截图(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)认全国认证认可信息公共服务平台格onlconienonand2WaPaomm首页认证结果从业机从业人员认证观则数职统计检验检测科技标准欢来信息当前位置：认证结果认证结修合河意询件证书编号请输入市马获证线名称供应商名称认证项目E国家地区证书状态查询重置此5列表（进春看证书值配）相织名统一社会信用代码组织机构代号1供应商名称让长表（点选查者详播值息）供应商名称证书号：5有认填目产具加财商量管理住验认证（1309900）证书到日明：2020-11-22发证构供应商名称证编号：有效认证项目产品类别：环墙管理体系认证证书到期日期2020-11-22发证构供应商名称证书编号：有效《经场目产产品测别：中国际台健康安全管理体系认证证书到期日期2020-11-22?发证机构第55页共58页第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750200万-500万（含）2000200万-500万（含）2000根据中标价格的1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的1.5‰1000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000（1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3、以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。4、交易服务费账户：户名：湖州市联合产权交易有限公司账号：811284592000269开户行：湖州银行股份有限公司湖东小微综合支行中标单位可在线缴纳交易服务费及申请发票开具，如有疑问请咨询：0572-2373070。操作方法详见http://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20230216/e72240e1-bdf2-496b-b607-c6e8dcd8c8c5.html第56页共58页湖州市东湖家园二期物业维修项目湖州市东湖家园二期物业维修项目招标文件（资格后审）项目招标编号：hzga202304056招标人湖州中房至诚物业股份有限公司（盖单位章）招标代理机构：浙江华辉建设咨询有限公司（盖单位章）2023年4月招标文件（资格后审）项目招标编号：hzgq202304056招标人：湖州中房至诚物业股份有限公司（盖单位章）招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司（盖单位章）2023年4月目录第一章招标公告（公开招标）11.招标条件12.项目概况与招标范围13.投标人资格要求14.招标文件的获取25.投标文件的递交26.发布公告的媒介27.联系方式29.软件技术支持2第二章投标人须知4投标人须知前附表41.总则72.招标文件93.投标文件94.投标115.开标（采用远程不见面方式）126.评标127.合同授予138.纪律和监督15第三章评标办法21评标办法前附表211.评标方法172.评审标准173.评标程序25第四章合同主要条款24第五章招标需求32第六章投标文件格式38第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准53第一章招标公告（公开招标）湖州市东湖家园二期物业维修项目公开招标公告1.招标条件本项目为全流程电子招投标项目【采用远程不见面开标方式】。本招标项目湖州市东湖家园二期物业维修项目为国有企业自行采购项目，招标人为湖州中房至诚物业股份有限公司，本次招标预算约372万元，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，招标代理机构为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标,项目招标项目编号为hzgq202304056。2.项目概况与招标范围（1）招标项目地点：湖州市东湖家园二期（以业主指令为准）。（2）招标范围：招标人管辖范围内指定小区的物业维修（详见招标需求）。（3）服务期：80日历天。（4）质量标准：由现场监理及甲方验收。3.投标人资格要求3.1具有独立承担民事责任的能力；3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标；3.7投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；3.8上述3.1-3.7投标人资格要求及资格要求所需证明文件，参照下列规定解释：（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条、第十九条；（3）财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款"较大数额罚款"具体适用问题的意见；（4）《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义（财政部国库司等编著）。3.9本项目不接受联合体投标，禁止转包或分包。3.10其他要求：1）本项目采用电子招投标，投标单位在制作电子投标文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；2）其他要求详见招标文件第二章投标人须知。4.招标文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）-“投标人登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的招标文件等资料。4.2未注册用户可通过招标公告中附件下载获取招标文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、18657183506；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年4月21日13时30分。投标人应在投标截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-上传投标文件模块，上传CA加密后的电子投标文件。5.2逾期上传电子投标文件的，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。联系方式招标人：湖州中房至诚物业股份有限公司地址：浙江省湖州市二里桥1019号畅欣商务楼A座联系人：吴佳瑶电话：0572-2559372招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司地址：湖州市静江公寓1单元1101室联系人：潘云电话：0572-2198738采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-22086659.软件技术支持湖州市公共资源交易系统技术服务电话：0572-2375013服务热线：4009980000CA数字证书客服电话：4000878198第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编 列 内 容1.1.2招标人详见招标公告1.1.3招标代理机构详见招标公告1.1.4招标项目名称详见招标公告1.1.5项目建设地点详见招标公告1.1.6项目招标规模详见招标公告1.2.1资金来源及比例详见招标公告1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围详见招标公告1.3.2服务周期详见招标公告1.3.3质量标准详见招标公告1.4投标人资格要求详见招标公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.10.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.12偏差☑不允许□允许2.1构成招标文件的其他资料招标文件修改补充文件；投标人提疑回复函；2.2.1投标人提疑的截止时间 2023年 4 月 14 日 23 时 59 分 59 秒2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-进入项目-网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“招标公告”中相应项目的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州绿色采购服务平台进行发布；查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台-相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。2.3.1招标人修改招标文件截止时间 2023 年 4 月 16 日 23 时 59 分59 秒3.1投标文件包括的内容☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他： / 。3.3.1投标有效期90日历天（从投标截止之日起计算）。3.3.2投标最高限价本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。3.4.1竞包保证金□不要求递交竞包保证金☑要求递交竞包保证金网银或电汇投标保证金的金额：20000元整账户名称：湖州市联合产权交易有限公司开户银行：湖州银行股份有限公司吴兴支行银行账号：811284592000313注：1.竞包截止前竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户;2.具体操作如有不明请咨询软件公司，联系方式：18657183506。3.5.3投标文件签名或盖章要求招标文件提供投标文件格式中有要求签名或盖章（含电子签章）的按要求执行。4.1投标文件上传投标文件（CA加密后的电子投标文件）：在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。4.2.1投标截止时间 2023 年 4 月 21 日 13 时 30 分（以电子交易平台时间为准）4.2.2递交投标文件地点投标文件（CA加密后的电子投标文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传。4.2.3投标文件是否退还未成功解密的或投标截止时间后提交的，予以退还5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/5.2开标程序开标顺序：主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标：1.投标截止前30分钟，由招标代理机构登录湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；2.投标截止时间，由招标代理机构公布投标人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；3.投标人需在系统开启投标文件解密时间后30分钟内对投标文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其投标将被拒绝；4.招标人最佳报价现场抽取（如有）、现场解密、投标文件导入等全程操作；5.对网上开标过程有异议的，投标人应当直接在线提出，同时由招标人在线进行回复；6.宣布开标结束。注：1)交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签名;2)电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3)电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成： 5 人，其中招标人可派1名代表参与评标但不得作为评标委员会组长；评标专家确定方式：由招标人在投标截止时间前24小时内从综合性评标专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评标委员会确定中标人）□是☑否，推荐的中标候选人数：1-3人7.2评标结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）公示期为不少于3日。7.5履约保证金中标人在签订合同前需以现金或转账的形式向招标人缴纳履约保证金，履约保证金壹拾万元整，合同履行完毕后，由招标人视履约情况一次性无息返剩余履约保证金。9需要补充的其他内容1、中标后中标人再提供完整的投标文件（书面文件）4份、完整投标文件的电子版2份，电子版以U盘的形式提供。2、其他事项请参照招标答疑。3、本招标文件最终解释权归招标人所有。电子招标投标□否☑是，具体要求：1、各投标人须使用符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁远程不见面解密；2、招标人对各投标文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。投标人硬件设备要求各投标人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。开标过程中不得随意离开摄像头范围，因投标单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交投标文件处理。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务进行招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6项目招标规模：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、服务周期、质量要求1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2服务周期：见投标人须知前附表。1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备以下要求：见投标人须知前附表。1.4.2是否接受联合体投标:本项目不接受联合体投标。1.4.3其他要求：投标人不得存在下列情形之一。（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目的监理人；（3）为本招标项目的代建人；（4）为本招标项目提供招标代理服务的；（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（8）被责令停业的；（9）被暂停或取消投标资格的；（10）财产被接管或冻结的；（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（12）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（13）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内投标的；（14）投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的。（15）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.4.4投标项目负责人不得存在下列情形之一：（1）投标截止日前有被录入检察机关行贿犯罪档案的；（2）投标截止日前被行政机关通报限制在本区域内投标；（3）投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；（4）投标截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚；1.5费用承担1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2本项目招标代理费和专家评审费由中标人支付，收费金额为：招标代理费人民币8000元整和专家评审费具体金额按实结算，在领取中标通知书当天一次性结清。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11转包和分包本招标项目严禁转包和分包。1.12响应和偏差投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同主要条款；（5）服务任务书；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表2.2.1规定的时间前在投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求招标人对招标文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充（澄清、答疑）文件的形式在投标人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指招标文件补疑内容），投标人必须选择澄清文件进行投标文件制作，否则其投标文件将无法上传。2.3招标文件的修改2.3.1招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2招标文件的修改将按投标人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1资格文件主要包括以下内容：1）投标声明书（格式见附件）；2）法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件；3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（格式见附件）；4）投标代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近三个月中任何一个月的社保证明）；5）投标人最近三个月中任意一个月依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；6）提供自招标公告发布之后任意时间的“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可）；7)投标人情况一览表；（格式见附件）8)信用承诺书；（格式见附件）9）投标保证金缴纳证明3.1.2技术文件主要包括下列内容：1）自评分索引表；2）项目实施方案；3）保证项目实施的技术力量和人力安排；4）施工机械设备；5）企业综合信用评价；6）企业业绩；7）服务承诺（格式自拟）；8）企业认证；9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；3.1.3商务文件主要包括下列内容：1）投标函（格式见附件）；2）开标一览表（格式见附件）；3）主要材料选用品牌一览表；4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。注：以上资格文件、技术文件、商务文件所需的资料由投标人扫描件上传。投标单位必须确保投标时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按《招标投标法》第54条处理。3.2投标报价3.2.1投标人应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价。3.2.2本次招标按折扣报价，最高限价为100%，高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。3.2.3投标报价只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受。3.2.4投标文件中的报价单位按招标文件要求，以“%”表示。3.2.5投标人的报价是履行合同的最终价格，应包括人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。3.2.7费用补偿：本项目不进行任何补偿。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。3.4投标保证金本项目不设投标保证金。3.5投标文件的编制3.5.1CA加密电子投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.5.2CA加密电子投标文件应当对招标文件有关运营服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.5.3CA加密电子投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。3.5.4投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZCQTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。3.5.5注册及标书制作工具注册及标书制作工具相关下载地址：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/sec.html3.5.6电子投标流程如下：投标人登录→下载招标文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→系统完善投标信息→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。4.投标4.1投标文件密封和标记投标文件（CA加密后的电子投标文件）：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密。投标文件CA锁无需密封。4.2投标文件的递交4.1.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-电子招投标交易平台上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；4.1.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。4.3.2投标人撤回投标文件的，应向招标人提交书面撤回通知，招标人按本章第3.4条相关规定退还已收取的投标保证金。5.开标（采用远程不见面方式）5.1开标时间和地点5.1.1招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有投标人应在投标截止时间前登录网上开标大厅参加开标，具体要求见投标人须知前附表第5.1项规定。5.1.2在投标截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-投标人登录-“上传投标文件”模块上传。5.2开标程序详见投标人须知前附表5.2。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1、评标委员会按投标人须知前附表规定的方式组建；6.1.2、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；6.1.3、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；6.1.4、评标委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；6.1.5、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；6.1.6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评标办法3.1.3条执行；6.1.7、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；6.1.8、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；6.1.9、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审（同时开启资格文件、技术文件评、商务文件；先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术文件评审，最后评商务文件）。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.合同授予7.1定标方式7.1.1评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。7.1.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。7.1.3招标人在定标前须对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询。7.2评标结果公示7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示评标结果。7.2.2招标人自收到评标报告之日起3日内公示所有中标候选人，公示期限不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。7.3中标通知7.3.1中标结果公示结束后，中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人综合排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.3.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约保证金7.4.1中标人在签订合同前需向招标人缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的2%，合同履行完毕后，由招标人视履约情况一次性无息返剩余履约保证金。7.4.2履约保证金的缴纳形式：☑现金或☑银行履约保函。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（发出之日按中标通知书落款时间为准），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.3除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，招标人应在合同签订后15日内在项目交易平台上公开合同订立信息。8.纪律和监督8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。9.电子招标投标本项目采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。10．需要补充的其他内容1、各投标单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，综合单价的材料费、人工费、机械费等各项费用，大幅度超出市场价范围，且在投标文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人为不合理的不平衡报价，扰乱投标市场，其投标应作无效标处理，并上报相关部门处理。2、各投标单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应投标报价，由投标单位自行考虑解决。3、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），承包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，发包人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由招标人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要承包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、硬化、美化等，承包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，发包人有权指定其他施工单位完成相关工作，所涉及的相关费用由承包人承担，各投标人在投标报价时应在相关清单子项及投标报价内对此给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。4、考虑工期紧，工作内容多，要求各单体平行施工，投标单位在施工组织设计编写时，要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等投标单位认为必要的各种保障措施进行针对性的说明。5、承包人须在招标文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，投标单位须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），投标单位在投标报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。6、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。7、投标单位应在投标前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，在相关投标报价中充分考虑环境保护、安全围护、交通运输、施工干扰、装安全标志、建临时便道、现场成品保护及地下管线、周围设施的保护、加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，在醒目位置设置施工指示牌，确保道路车辆、行人安全等产生的一系列费用；充分考虑与本工程相关的公共及协调费用和办理好道路交通运输相关的手续（（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用，主管部门规定由发包人办理的，发包人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用由投标人自行调研并纳入其它措施项目，否则视作优惠；本工程施工期间需确保半幅道路交通畅通，需按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全。以上各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及投标报价内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。8、各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的费用，清单中所列的技术投标报价只作为投标单位的参考，投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的费用，根据清单里所列的项目报价。投标人认为有必要增加的技术投标报价，计入投标报价中。9、投标人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受招标人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由投标人按规定支付相关部门。该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。投标人应充分考虑相关费用综合考虑在相应投标报价中，发生不再单独计价。10、承包人应做好工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。如出现扬尘及道路污染情况，在接到发包人及监理通知后，承包人必须在发包人规定时间内严格按照市安全文明施工及扬尘治理等相关规定做好整改，如未见整改的，处罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。11、承包人应严格按照工程建设的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。12、在整个施工期间（从承包人进场开始至工程竣工后向发包人移交完成时止），施工场地范围内文明施工，不得设立民工宿舍、现场办等配套设施，确保安全、文明、清洁。工程竣工后，根据招投标文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，发包人将按程序组织工程竣工验收，由承包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护，待发包人要求承包人将工程移交给发包人时，承包人应及时进行移交，但承包人必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由承包人自行承担。工程质量保修期自工程完成移交之日起开始计算。工程竣工移交后，承包人须按施工合同约定，严格履行质量保修责任与义务。发包人就工程质量问题通知承包人到场查看或维修的，承包人必须在24小时内（特别紧急的情况须按照发包人要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）承包人仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，发包人有权另行安排其它单位人员到场查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用，发包人将直接从承包人的工程结算款或保修款内扣除。发包人有权根据承包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。13、招标人现场提供施工用水、用电的接口。施工用水的所有供水管道、阀门、龙头等供水设施设备及施工用电的所有配电线路、配电柜、配电箱等供电设施设备均由投标人根据施工需要及安全生产、文明施工的要求自行布置、安装，由投标人在施工全过程内对用水、用电安全全面负责。上述各项内容所涉及的各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及投标报价内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。14、在施工过程中，施工单位还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚1万元。15、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的或接到相关部门处罚，施工方需积极处理，且招标人有权对施工方每次处罚2000元。16、所有材料由各投标单位均自主报价、自主选择，但必须完全符合设计要求。投标人选用的品牌应在《主要材料选用品牌一览表》中注明，若未注明，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定。对本工程投标单位选用的主要材料不得低于清单提供的档次及品牌。未推荐品牌的，投标人应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得招标人认可。17、中标后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标方有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。18、投标人选择招标人推荐品牌以外的，即“优于推荐的品牌”的，必须达到设计要求的技术参数，且不得低于推荐品牌的档次，并提供相应的检测报告。如无相应的证明材料证明其达到设计技术参数要求，招标委员会有权予以否决，可视为无效标，一切损失由投标方自行负责。19、投标单位须承诺如所投材料品牌在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买，愿意无条件接受业主在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按承包人投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。20、材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如由周边住户投诉，所发生空气检测等检测由承包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。在施工过程中，监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，发包人有权进行相应处罚。21、投标人应充分了解项目现场实际情况，在工程实际施工时，充分考虑到因地质条件不良等原因造成的路基沉降，投标报价时综合考虑，工程结算时不得以沉降为由进行调整。22、就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，在投标报价中一次包干，发生后不再另计。23、在与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，投标人应综合考虑在投标报价中，不单独计价。24、招标人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，承包人应无条件服从招标人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。25、承包人的雇员及设备的保险等保险费用由投标单位自行考虑。26、投标人在投标文件中应承诺工程竣工后须提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备及苗木维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对使用方指派的操作人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用计入投标总价。27、保证工程质量，本工程项目组主要成员【项目负责人（建筑）、技术负责人、施工员、质检员、资料员、材料员】在施工过程中不得随意更换，并在进场后按招标人要求将相关人员信息（含照片）悬挂于醒目位置。投标人对此作出承诺。28、在中标候选人公示结束，收到招标人进场通知后两天内，承包人项目班子和施工队伍、机械设备必须组织进场，一周内上报项目周期进度计划，否则有权扣罚1万元/天。29、本次绿化工程招标，报价中应充分考虑绿化工程通过验收后二年的养护及苗木包活的费用。今后在二年养护实施中，如承包人不按要求养护，其费用发包人有权从质保金中扣除，另行安排人员进场实施养护。另外，需与物业办好苗木清点、移交手续。30、承包人在与招标人签订施工合同的同时必须与招标人签订《工程建设廉政合同》。招标人将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，投标人须按照招标人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由施工单位在投标报价时在相关投标报价内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。31、对招投标过程中,发生投标单位出现恶意质疑或投诉行为:捏造事实伪造材料进行投诉、未按要求方式投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意投诉属实，招标单位所属城市集团有权对该投标单位在城市集团及下属子公司所属项目的投标中业主评价分按零分处理，情节恶劣的有权拒绝该投标单位在城市集团及下属子公司所属项目中的投标。32、承包人必须做好养护期内的死树、死苗的及时更换工作，若在结算送审时，还没更换完成，将在决算时扣除相应金额。（苗木明显已干枯、死亡，但主干分叉以下发芽、刮树皮泛青、折断树枝有韧性等均视为苗木死亡，需及时更换。）33、工程履约保证金，必须在中标通知书发出之日起二十五日内提交招标人，否则每延延迟一天扣罚2000元。34、合同签订过程中，在核对招标人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经招标人同意直接修改的，每发现一处扣罚2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消中标资格。35、如施工期处于流行性疾病（以上级文件为准），投标单位应做好流行性疾病防控的各项工作，相关费用按相应文件执行，但须签订补充协议。36、承包人进场前应充分考虑施工出入口设置，由投标单位自行与招标人根据实际情况制定进出方案，未经招标人允许，不得随意自行设置出入口。37、投标单位需积极响应湖治气办[2021]14号文件精神，凡涉及使用涂料、胶粘剂和有机溶剂的工程，全部采用低（无）VOCS含量产品。在日最高气温达到35度以上的光照强烈时段（或非雨日的每日12点时至17点时），不得开展道路标志标线画线作业和道路沥青铺设等涉VOCS排放工序作业（道路应急抢修除外），如工程需要，确需开展涉排放VOCS工序作业的，应报备主管部门，实施精细化管控。以上内容投标报价时综合考虑，发生不再另计。如出现违规使用原料和违规施工情况，处罚款2000元，同时承包人须立即整改，如上述情况多次发生的，罚款加倍。如出现违纪违法行为，将移送相关部门处理。38、项目评标过程中，如发现有故意抬高或拉低投标报价、出现报价异常接近、呈规律性等情况，监督管理部门将利用电子评标系统深入研判，并向所属地扫黑除恶办及公安机关移送线索材料，启动联合调查。39、本项目最终结算金额不得超过400万，超过400万由投标单位自行承担，请投标人综合考虑自行报价。40、本项目外墙面的防渗为5年，其余整体保修期为2年。41、投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。42、其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致资格文件审查形式评审标准投标人资格要求符合第二章投标人须知1.4.1~1.4.3及招标公告要求等资格文件审查形式评审标准签名盖章符合 “投标文件格式”的要求签名、盖章（含电子签章）资格文件审查形式评审标准投标文件编制按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清资格文件审查形式评审标准投标书唯一未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形资格文件审查形式评审标准其他不同投标人未使用同一台电脑制作投标文件；投标文件未附有招标人不能接受的条件。资格文件审查资格评审标准资格文件组成符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。资格文件审查资格评审标准信用信息查询投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；技术文件审查形式评审标准投标人名称与资格文件一致技术文件审查形式评审标准签名盖章符合 “投标文件格式”的要求签名、盖章（含电子签章）技术文件审查形式评审标准投标文件编制按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清技术文件审查形式评审标准投标文件响应符合招标文件中实质性的要求技术文件审查形式评审标准其他符合第三章评标办法要求技术文件审查技术评审详见技术分评定标准商务文件审查形式评审标准投标人名称与资格文件一致商务文件审查形式评审标准签名盖章符合 “投标文件格式”的要求签名、盖章（含电子签章）商务文件审查形式评审标准投标文件编制按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清商务文件审查形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价。商务文件审查形式评审标准其他投标文件未附有招标人不能接受的条件。商务文件审查商务评审投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定商务文件审查商务评审投标报价报价不得高于最高投标限价；商务文件审查商务评审服务期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定商务文件审查商务评审质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定商务文件审查商务评审投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定商务文件审查商务评审其他要求符合第二章“投标人须知”第3.1.4项规定评标分值计算条款内容编列内容评标分值计算2.2.1分值构成(总分100分)商务标：100分技术标：100分评标分值计算2.2.1权重商务标： 40 %，技术标： 60 %评标分值计算2.2.2技术标评定按第三章2.2.2条规定评定评标分值计算2.2.3商务标评定按第三章2.2.3条规定评定评标分值计算 最终得分最终得分=商务标得分×商务标权重（40%）+技术标得分×技术标权重（60%）串标形为3.4串通投标的判定 按第三章3.4规定1.评标方法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3技术评审标准：见评标办法前附表。2.1.4商务评审标准：见评标办法前附表。2.2最终得分与评分标准2.2.1投标人最终得分本次评标总分为100分，其中价格分100分（权重40%）、技术分100分（权重60%）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评分得分最高的投标人为中标人。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人,其他投标人中标候选资格依此类推。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。2.2.2技术文件得分（100分，权重60%）投标人出现下列情形的，其投标将作无效标处理：①明显不符合服务规程、服务标准的要求的；②不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。附件：评分表格式（技术分、商务、资信及其他分，共100分）序号评审内容评分标准分值1项目实施方案1、组织方案：根据自身技术人员和机具情况、组织及作业安排等，制定组织方案，综合评审，最高得10分，未提供不得分；2、质量保证方案和措施：对项目内容是否有明确的质量目标、质量管理体系、控制计划承诺，且质量保证技术措施是否切实可行、考虑全面，综合评审，最高得10分，未提供不得分；3、安全文明保障方案：安全、文明施工保障措施是否符合政府部门及本项目要求，人员安全、车辆运输、项目施工过程的中各项安全文明是否均有体现、且编制合理、科学、可操作性强，综合评审，最高得10分，未提供不得分；4、措施：根据编制措施的合理性、科学性、针对性及可操作性等，综合评审，最高得10分，未提供不得分；5、管理制度：针对本项目制订的各项内部管理制度、考核监督制度等，视其制度的科学性、全面性、针对性及可操作性，综合评审，最高得10分，未提供不得分。0-50分2保证项目实施的技术力量和人力安排项目组成人员配备合理、充分，综合实力高，专业素质、技术能力强，经验丰富，分工明确的得10分。专业配备不合理、不齐全、岗位分工不明确、不完整的每项扣2-4分。注：以上人员需提供相关资质证书，不提供不得分。0-10分3施工机械设备根据针对本项目的施工机械设备选用是否合理、能否保障项目实施，投入计划编制是否有序合理等，综合评审，最高得10分，未提供不得分。0-10分4企业综合信用评价AAA级得10分，AA级得6分，A级得3分，应作信用评价而未作评价的企业得1分。企业已做信用评价的，评价结果以湖州市住房和城乡建设局官方网站发布的最新文件为准。0-10分5企业业绩2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），已承接的同类项目业绩，每个得2分，最高得10分，未提供不得分。注：提供合同及中标通知书（成交通知书），二者缺一不可。合同或通知书中未能体现以上内容的提供相关证明资料，否则不予认可。0-10分6服务承诺承诺中标后在湖州市区域内设立服务机构的得3分；无承诺的不得分。2、投标人质保期内维修响应时间在满足招标文件要求基础上每减少0.5小时加1分，本项最高得1分。注：提供承诺函，不提供不得分。0-4分7企业认证投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的，且在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一项得2分，最高得6分。注：提供有效认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，否则不予认可。0-6分技术文件评审说明：（1）上述评分内容缺项的该项得0分。（2）以上内容评分时按所有评审专家评分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。2.2.3商务标评定（100分，权重40%）商务标总分100分，按以下标准评定。（一）有效标的确定投标人的商务文件出现下列情形的，其投标将作无效标处理①投标人的投标报价超出最高限价的；②投标文件载明的招标项目服务期限超过招标文件规定的期限的。2、凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上，其投标为有效低价投标。去除有效低价投标后，剩余为有效合理投标。（二）投标报价评定以所有有效合理投标报价的算术平均值作为最佳报价（评标基准价），各有效投标报价与最佳报价（评标基准价）进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：K=（有效投标—评标基准价）÷评标基准价*100%当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.05分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.03分。（报价计算得分保留2位小数，小数点后第三位四舍五入）各投标人最终价格得分=报价得分×报价权重（40%）注：评审基准价由评审委员会进行计算、复核并签名确认。评审基准价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；3.1.4投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3投标文件的澄清、补正和否决3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果且细微偏差不影响投标文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.4因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。3.4串通投标行为3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；3.4.2根据《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的ＩＰ地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。3.4.3根据《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第4条招标人或者其委托的招标代理机构在工程建设招投标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：（一）在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；（二）直接或者间接向投标人泄露标底、资格审查委员会或评标委员会成员等信息；（三）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）授意投标人撤换、修改投标文件；（五）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；（七）直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；（八）与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；（九）故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；（十）招标代理机构在所代理的招标项目中投标、代理投标或者向该项目投标人提供咨询的；（十一）接受委托编制标底的中介机构参加受托编制标底项目的投标或者为该项目的投标人编制投标文件、提供咨询的；（十二）法律、法规、规章规定的其他行为。3.4.4根据《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第5条投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（二）投标人之间约定中标人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标、撤回投标或者放弃中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；（六）投标人之间按照相互约定不实质性响应招标文件的；（七）投标人之间按照相互约定制定投标方案的；（八）相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；（九）法律、法规、规章规定的其他行为。3.4.5根据《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第6条投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：1.不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；2.不同投标人的投标文件的编制者为同一人；3.不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。3.5弄虚作假的行为3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。3.5.2根据《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第11条投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：（一）以他人名义投标的。具体情形包括：1.通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；2.由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签名的；3.项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；4.投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；5.法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：1.使用伪造、变造的许可证件；2.提供虚假的财务状况或者业绩；3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；4.提供虚假的信用状况；5.投标文件中有与事实不符的承诺材料；6.隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；7.法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。第四章合同主要条款甲方（招标人）：乙方（中标人）：甲、乙双方根据湖州市东湖家园二期物业维修项目公开招标的结果，签署本合同。一、工程概况1、项目名称：。2、维护范围：。3、质量标准：。4、承包方式：。二、合同金额及履约保证金1、本次招标按折扣报价，结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。2、本合同履约保证金为大写人民币壹拾万元整（小写：￥100000元），乙方在签订本合同前支付给甲方。合同履行完毕后由甲方视履约情况一次性无息返剩余履约保证金。3、以上费用包括完成本合同范围内所有工作的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费、招投标费用等以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外），其市场风险由乙方承担。三、支付方式竣工验收合格（合同约定的及发包人在施工过程要求增加的全部工程内容完成）后及工程竣工资料存入发包人档案馆后付至实际完成工程量的85%（不超过合同价的85%），本工程完成中介审核后支付至审核价的97.5%；剩余2.5%保修期满后无息支付。三、服务期限1、服务期限：80日历天，自合同签订之日起至2023年月日止。2、现场响应时间：2小时。3、保修期：外墙面的防渗为5年，其余整体保修期为2年。四、乙方应履行的其他义务施工责任①乙方应对承包的工程施工安全负全部责任。②乙方应以“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全生产的法律、法规和行业安全规章、规程。乙方必须建立健全安全生产责任制度。如在施工中发生一切安全事故，造成人员伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。③乙方应建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对安装操作人员安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。④乙方在施工现场必须符合安全、防火的要求，并服从业主的管理。现场内材料堆放必须按规定的地点分类堆放整齐稳固。⑤乙方在施工现场应设置安全宣传牌、警示牌、安全护栏，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设警示红灯、人员穿着反光背心。⑥乙方在施工现场的配电、保护装置、用电安全措施等要严格按照规定进行，由专业人员操作。⑦施工完成以后，乙方应做好施工现场清扫，做到工完场清。⑧甲方应对乙方安装操作人员进行安全内容的交底，甲方将对乙方施工过程定期检查和不定期抽查，对安全生产进行监督管理和验收。⑨乙方在施工时应配备安全管理人员及安全设备。非甲方原因施工中造成其它设施的损坏，应承担一切责任。⑩乙方必须无条件接受甲方管理。施工场地周围地下管线和领近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按有关文件由承包方负责保护、费用由招标方承担，不再另外补偿。如保护不力由承包方负责赔偿。六、材料与设备1、甲方供应的材料设备的保管费用的承担：甲方清点后由乙方妥善保管，保管费用由乙方承担，因乙方原因发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿。2、乙方自行采购部分：①工程所需材料均由乙方自行采购，应满足设计图纸和招标文件规定的产品技术规范要求的质量等级，乙方选定的材料须经招标人和监理人认可方可进场，且应提供产品合格证明和检验资料，否则将不予接收。②因乙方自行采购的材料（设备）质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。如招标人和监理人对某种或某些材料（设备）的质量有异议，有权提出停止使用的要求，乙方必须服从该要求。若该材料经法定检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由乙方负责。③本工程以设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、隐蔽工程记录、各类试验报告等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的现行建筑工程施工验收技术规范进行验收。④若发现乙方以伪劣产品充抵或与招标人确认的材料设备不符，招标人有权让乙方更换直到招标人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对乙方进行罚款，由招标人从合同价款中直接扣抵；招标方有权在项目施工中对材料、设备等进行数量、规格或品种的调整，其产生的施工单位利润变化和其他风险包含在投标总价中。对招标方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在招标方规定时间内拒绝调整的，招标方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时招标方也可以解除合同。⑤承包方采购的材料都必须经招标方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由乙方负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由乙方承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受。⑥承包方要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师或业主递交高于合同指定材料的质量证明，经招标方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求。⑦所有材料必须符合设计及招标人要求，满足消防、人防、节能、环保部门的检测和验收要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价。五、适用的标准规范1、适用于工程的标准规范包括但不限于：《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）、《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）等，及现行国家、浙江省、湖州市相关规定执行。有施工图的以施工图明确的标准或规范为准，包括国家标准、行业标准、地方标准，以及相应的规范、规程。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，乙方应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和招标人的同意后实施。六、合同文件构成（1）成交通知书；（2）投标函及其附表；（3）本合同条款；（4）投标文件；（5）补充协议；（6）其他相关资料。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、甲方和乙方通过发投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、争议解决因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向湖州市仲裁委员会申请仲裁；（2）向吴兴区人民法院起诉九、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十、不可抗力事件处理1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2.不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应立即通知对方并采取必要措施减少损害，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。十四、合同生效及其他1.合同经双方法定代表人或其法定代表人或其授权代理人并加盖单位公章后生效。2.本合同未尽事宜，双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律协力，且补充协议不得对本协议进行实质性修改。不能协商一致的遵照《民法典》有关条文执行。3.本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：签订地点：账号：账号：签订时间：邮编：邮编：附件：附件1：其他要求附件2：工程建设项目廉政合同注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。附件1：其他要求1、各投标单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，综合单价的材料费、人工费、机械费等各项费用，大幅度超出市场价范围，且在投标文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人为不合理的不平衡报价，扰乱投标市场，其投标应作无效标处理，并上报相关部门处理。2、各投标单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应投标报价，由投标单位自行考虑解决。3、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），承包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，发包人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由招标人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要承包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、硬化、美化等，承包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，发包人有权指定其他施工单位完成相关工作，所涉及的相关费用由承包人承担，各投标人在投标报价时应在相关清单子项及投标报价内对此给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。4、考虑工期紧，工作内容多，要求各单体平行施工，投标单位在施工组织设计编写时，要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等投标单位认为必要的各种保障措施进行针对性的说明。5、承包人须在招标文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，投标单位须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），投标单位在投标报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。6、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。7、投标单位应在投标前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，在相关投标报价中充分考虑环境保护、安全围护、交通运输、施工干扰、装安全标志、建临时便道、现场成品保护及地下管线、周围设施的保护、加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，在醒目位置设置施工指示牌，确保道路车辆、行人安全等产生的一系列费用；充分考虑与本工程相关的公共及协调费用和办理好道路交通运输相关的手续（（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用，主管部门规定由发包人办理的，发包人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用由投标人自行调研并纳入其它措施项目，否则视作优惠；本工程施工期间需确保半幅道路交通畅通，需按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全。以上各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及投标报价内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。8、各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的费用，清单中所列的技术投标报价只作为投标单位的参考，投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的费用，根据清单里所列的项目报价。投标人认为有必要增加的技术投标报价，计入投标报价中。9、投标人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受招标人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照国家、省、市相关安全文明的文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，工程环保及环卫费用由投标人按规定支付相关部门。该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计价。投标人应充分考虑相关费用综合考虑在相应投标报价中，发生不再单独计价。10、承包人应做好工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。如出现扬尘及道路污染情况，在接到发包人及监理通知后，承包人必须在发包人规定时间内严格按照市安全文明施工及扬尘治理等相关规定做好整改，如未见整改的，处罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。11、承包人应严格按照工程建设的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。12、在整个施工期间（从承包人进场开始至工程竣工后向发包人移交完成时止），施工场地范围内文明施工，不得设立民工宿舍、现场办等配套设施，确保安全、文明、清洁。工程竣工后，根据招投标文件、施工合同及其它相关规定，达到竣工验收条件的，发包人将按程序组织工程竣工验收，由承包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护，待发包人要求承包人将工程移交给发包人时，承包人应及时进行移交，但承包人必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由承包人自行承担。工程质量保修期自工程完成移交之日起开始计算。工程竣工移交后，承包人须按施工合同约定，严格履行质量保修责任与义务。发包人就工程质量问题通知承包人到场查看或维修的，承包人必须在24小时内（特别紧急的情况须按照发包人要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）承包人仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，发包人有权另行安排其它单位人员到场查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用，发包人将直接从承包人的工程结算款或保修款内扣除。发包人有权根据承包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。13、招标人现场提供施工用水、用电的接口。施工用水的所有供水管道、阀门、龙头等供水设施设备及施工用电的所有配电线路、配电柜、配电箱等供电设施设备均由投标人根据施工需要及安全生产、文明施工的要求自行布置、安装，由投标人在施工全过程内对用水、用电安全全面负责。上述各项内容所涉及的各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及投标报价内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。14、在施工过程中，施工单位还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚1万元。15、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的或接到相关部门处罚，施工方需积极处理，且招标人有权对施工方每次处罚2000元。16、所有材料由各投标单位均自主报价、自主选择，但必须完全符合设计要求。投标人选用的品牌应在《主要材料选用品牌一览表》中注明，若未注明，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定。对本工程投标单位选用的主要材料不得低于清单提供的档次及品牌。未推荐品牌的，投标人应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得招标人认可。17、中标后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到投标时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标方有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在以上推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。18、投标人选择招标人推荐品牌以外的，即“优于推荐的品牌”的，必须达到设计要求的技术参数，且不得低于推荐品牌的档次，并提供相应的检测报告。如无相应的证明材料证明其达到设计技术参数要求，招标委员会有权予以否决，可视为无效标，一切损失由投标方自行负责。19、投标单位须承诺如所投材料品牌在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买，愿意无条件接受业主在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按承包人投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。20、材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如由周边住户投诉，所发生空气检测等检测由承包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。在施工过程中，监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，发包人有权进行相应处罚。21、投标人应充分了解项目现场实际情况，在工程实际施工时，充分考虑到因地质条件不良等原因造成的路基沉降，投标报价时综合考虑，工程结算时不得以沉降为由进行调整。22、就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，在投标报价中一次包干，发生后不再另计。23、在与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，投标人应综合考虑在投标报价中，不单独计价。24、招标人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，承包人应无条件服从招标人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。25、承包人的雇员及设备的保险等保险费用由投标单位自行考虑。26、投标人在投标文件中应承诺工程竣工后须提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备及苗木维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对使用方指派的操作人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用计入投标总价。27、保证工程质量，本工程项目组主要成员【项目负责人（建筑）、技术负责人、施工员、质检员、资料员、材料员】在施工过程中不得随意更换，并在进场后按招标人要求将相关人员信息（含照片）悬挂于醒目位置。投标人对此作出承诺。28、在中标候选人公示结束，收到招标人进场通知后两天内，承包人项目班子和施工队伍、机械设备必须组织进场，一周内上报项目周期进度计划，否则有权扣罚1万元/天。29、本次绿化工程招标，报价中应充分考虑绿化工程通过验收后二年的养护及苗木包活的费用。今后在二年养护实施中，如承包人不按要求养护，其费用发包人有权从质保金中扣除，另行安排人员进场实施养护。另外，需与物业办好苗木清点、移交手续。30、承包人在与招标人签订施工合同的同时必须与招标人签订《工程建设廉政合同》。招标人将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，投标人须按照招标人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由施工单位在投标报价时在相关投标报价内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。31、对招投标过程中,发生投标单位出现恶意质疑或投诉行为:捏造事实伪造材料进行投诉、未按要求方式投诉、无实质证据恶意缠诉或在网络等媒体上进行失实报道的情形发生。如恶意投诉属实，招标单位所属城市集团有权对该投标单位在城市集团及下属子公司所属项目的投标中业主评价分按零分处理，情节恶劣的有权拒绝该投标单位在城市集团及下属子公司所属项目中的投标。32、承包人必须做好养护期内的死树、死苗的及时更换工作，若在结算送审时，还没更换完成，将在决算时扣除相应金额。（苗木明显已干枯、死亡，但主干分叉以下发芽、刮树皮泛青、折断树枝有韧性等均视为苗木死亡，需及时更换。）33、工程履约保证金，必须在中标通知书发出之日起二十五日内提交招标人，否则每延延迟一天扣罚2000元。34、合同签订过程中，在核对招标人的合同电子文档或书面文档时，不得擅自修改，应另行标注。如不经招标人同意直接修改的，每发现一处扣罚2000元，并无条件进行改正。情节恶劣的取消中标资格。35、如施工期处于流行性疾病（以上级文件为准），投标单位应做好流行性疾病防控的各项工作，相关费用按相应文件执行，但须签订补充协议。36、承包人进场前应充分考虑施工出入口设置，由投标单位自行与招标人根据实际情况制定进出方案，未经招标人允许，不得随意自行设置出入口。37、投标单位需积极响应湖治气办[2021]14号文件精神，凡涉及使用涂料、胶粘剂和有机溶剂的工程，全部采用低（无）VOCS含量产品。在日最高气温达到35度以上的光照强烈时段（或非雨日的每日12点时至17点时），不得开展道路标志标线画线作业和道路沥青铺设等涉VOCS排放工序作业（道路应急抢修除外），如工程需要，确需开展涉排放VOCS工序作业的，应报备主管部门，实施精细化管控。以上内容投标报价时综合考虑，发生不再另计。如出现违规使用原料和违规施工情况，处罚款2000元，同时承包人须立即整改，如上述情况多次发生的，罚款加倍。如出现违纪违法行为，将移送相关部门处理。38、项目评标过程中，如发现有故意抬高或拉低投标报价、出现报价异常接近、呈规律性等情况，监督管理部门将利用电子评标系统深入研判，并向所属地扫黑除恶办及公安机关移送线索材料，启动联合调查。39、本项目最终结算金额不得超过400万，超过400万由投标单位自行承担，请投标人综合考虑自行报价。40、本项目外墙面的防渗为5年，其余整体保修期为2年。41、投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。42、其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。附件2：工程建设项目廉政合同工程项目名称：工程建设地址：建设单位：施工单位：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。第三条乙方的责任乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法人代表人：法人代表人地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位（盖章）年月日第五章招标需求一、项目清单：序号项目名称项目特征计量单位工程量综合单价控制价（元）1墙面喷刷涂料楼道墙面维修: 白色乳胶漆墙面1、原涂料墙面破损楼道墙面铲除（部分原水泥砂浆基层破损处凿除清理修补、拉毛处理）2、界面剂一道3、一道内墙腻子4、喷(刷、辊)内墙乳胶漆涂料2道饰面层5、含脚手架、原有公示牌拆除、鞋柜移除后成品保护及完成后恢复原样等措施费用m256211.0048.032墙面喷刷涂料外墙维修: 外墙涂料翻新1、原涂料、饰面砖墙面等破损墙面铲除（部分原水泥砂浆基层破损处凿除清理修补、砼部分凿毛、并用钢丝刷满刷一遍；耐碱涂塑玻钎网格布一道）2、墙面界面剂一道3、3厚外墙腻子4、喷(刷、辊)与原外墙相近外墙弹性涂料5、相关施工措施(搭设脚手架、吊篮、汽吊等)依据小区自身情况自行综合考虑m2800.0086.383普通灯具每个楼道更换 5W LED声控灯，包含电源接入，需满足业主要求套224889.284配管砖、混凝土结构明配PVC管 DN16，需满足业主要求m5620.0016.665配线管内穿照明线 铜芯导线线 BV1.5m16860.002.566打洞（孔）楼层打孔，需满足业主要求个168625.977接线盒接线盒、底座安装，需满足业主要求个36538.648水泥混凝土100厚C25混凝土面层，含养护等，原场地内植被、侧石等移除，现状土整平；具体根据现场实际。m27000.0066.739标线三小车位、汽车位、登高位、消防通道等，热熔标线划线，具体样式、强度、颜色等业主自定，具体根据现场实际。m10000.006.15二、其他要求：质保期内维修响应时间：2小时。中标人须在施工合同签订前提供《项目管理机构配备情况表》【包括项目负责人、项目技术负责人（不少于1人）、专职安全生产管理人员（不少于1名）、施工员（不少于1人）、质量员（不少于1人）、资料员（不少于1人）、材料员（不少于1人）报送给招标人（1人1岗，不得兼任），并提供相关人员的社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）】。投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。本工程安全文明施工专项费用包含在投标报价中。本次招标按折扣报价，最高限价为100%。高于此报价为无效报价。结算价=审计工程量*综合单价控制价*中标折扣。第六章投标文件格式投标声明书致：（招标采购单位名称）：（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。法定代表人签名：投标人盖章：年月日法定代表人身份证明书（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为，性别，职务，联系电话，传真，联系地址：，邮编特此证明。投标人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日--------------------------------------------------------------------------------有效身份证明复印件粘贴处法定代表人授权委托书致：：本授权委托书声明，我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权，特此委托。被授权人签名：法定代表人签名：被授权人身份证号码：投标人盖章：年月日----------------------------------------------------------------------------授权代理人有效身份证明复印件粘贴处信用承诺书（投标单位）现参加（采购项目）招投标活动，郑重承诺如下：对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。统一社会信用代码：承诺单位（盖章/签名）时间：2023年月日自评分索引表序号评分内容标准分自评分自评依据在投标文件中所对应的页码12345678910注：“自评分索引”在技术、商务资信及其他文件首页。投标投标人应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能做无效标处理。投标人情况一览表企业情况单位名称地址法定代表人成立时间注册资本开户银行帐号联系电话企业总人数管理人员技术人员职工人员经营范围企业简介企业情况单位名称地址法定代表人成立时间注册资本开户银行帐号联系电话企业总人数管理人员技术人员职工人员经营范围企业简介信用中国信用信息统一社会信用代码站内文章口现家请输入主体名称或者统一社会信用代码首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化信用承诺信易+一联合奖惩个人信用一行业信用城市信用网站导航您所在的位置：首页>信息公示>层禁不止、层罚不改”严重违法失信主体信息查询“展禁不止、展罚不改”严重违法失信主体信息按照党中央、国务院关于完善社会信用体系的决策部署和全国社会信用体系建设工作视频会议要求，要加大力度开展重点领域突出问题专项治理。当前，一些市场主体存在“要禁不止、要罚不改”现象，极大削弱了法律法规权威性，破坏公平竞争的市场环境，必须坚决治理规范。本次专项治理对象主要包括两类市场主体。一是近3年被人民法院纳入“失信被执行人名单”10次以上，且相关失信信息仍在公示期的，仍在正常经营的市场主体；二是近3年内受到10次以上行政处罚，且相关失信信息仍在示期的市场主体。“展禁不止、展罚不改”严重违法失信主体信息有限公司查询很抱款，没有找到您搜索的数据版权所有：信用中国|网站声明关于我们l网站地图Q政府网站中中心指导单位：国家发展和改革委员会中国人民银行找错网站标识码：bm04000009京ICP备05052393号-5京公网安备11010202007696号中国政府采购网中国政府购买服务信息平台www.ccgp.gov.cn首政采法规购买服务监督检查信息公告GPA专栏PPP频道当前位置：首页》政府采购严重违法失信行为记录名单》政府采购严重违法失信行为信息记录企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置企业名称：执法单位：处罚日期：查找重置序号企业名称统一社会信用代码（或组织机构代码）统一社会信用代码（或组织机构代码）企业地址严重违法失信行为的具体情形处罚结果处罚依据处罚日期公布日期执法单位没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分没有该企业的相关记录本次查询的企业：湖州市城市投资发展集团有限公司本次查询的时间：2019年07月02日20时22分提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布·如有疑问请联系具体执法单位。授权代表签名：投标人盖章：年月日投标项目实施人员配备表（项目负责人）投标人全称（加盖公章）：项目编号：姓名近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细性别年龄职称毕业时间所学专业学历资质证书编号其他资质情况联系电话法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：日期：年月日.注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；2、请附随表相应证书、身份证复印件等（加盖公章）。（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）投标人全称（加盖公章）：项目编号：序号姓名性别年龄学历本项目中的职责项目经历法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：日期：年月日.注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；企业业绩招标人名称项目名称合同类别合同金额（万元）合同时间注：1、业绩要求参考本文件评分标准；2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。授权代表签名：投标人盖章：年月日投标函致：{招标人名称}1、根据你方招标项目编号为{项目编号}的{招标项目名称}招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知及其他有关文件后，我方愿以%的投标报价并按照招标文件要求承包上述项目的服务工作，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、如果我方中标，我方承诺服务期为：。5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。8、项目负责人姓名地址：邮编：电话：传真：投标人代表姓名:职务：投标人名称(盖章):开户银行：银行账号：法定代表人签名:日期:年月日开标一览表项目编号：项目名称：序号项目名称投标报价（%）备注1湖州市东湖家园二期物业维修项目注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。2、投标人的投标报价系为完成工程全部项目内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、企业管理费、利润、风险费、规费、投标报价、税金、保险费等以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）等各项完成本招标文件规定内容所需发生的费用。凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。投标人名称（盖章）：法定代表人或其授权代表签名：日期：年月日主要材料选用品牌一览表（若有）项目名称：序号材料名称品牌参照或相当于投标选用品牌1乳胶漆、涂料立邦、汇丽、多乐士、嘉宝莉2灯具欧普、阳光、三雄极光、JOM-嘉美、欧司朗3道闸科拓、蓝卡、捷顺4注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。附件：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板全国认证认可信息公共服务平台stonpumictericepladcmm首页认证结果从业机构从业人员认证规则数据统计检验检测科技标准政来信息当前位置：认证结果认证结果综合查询查询条件证书编号：请输入准确的证书编号获证组织名称俱应商名称认证项目：国家地区：证书状态查询重置组织列表（点击查看证书优息）号组织名称统一社会信用代码组织机构代码供应商名称证书列表（点击查看详案优息）其应商名称证书编号：有效认证项目产品规刷：质量管理体质认证（09000）证书到期日期：2020-11-22发证机构：供应商名称证书号：有效认证项目产品类别：环境管理体系认证证书到期日期：2020-11-22发证：供应商名称证书编号：有效认证酒目产品类别：中国P业健康安全管理体系认证证书到期日期：2020-11-220发证机构：全国认证认可信息公共服务平台网站截图(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：（1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的1.5‰200万-500万（含）2000500万-1000万（含）60001000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的1.5‰200万-500万（含）2000500万-1000万（含）60001000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3、以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。4、交易服务费账户：户名：湖州市联合产权交易有限公司账号：811284592000269开户行：湖州银行股份有限公司湖东小微综合支行中标单位可在线缴纳交易服务费及申请发票开具，如有疑问请咨询：0572-2373070。操作方法详见http://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20230216/e72240e1-bdf2-496b-b607-c6e8dcd8c8c5.html
投标 / 标书制作要点（原创）
本物业维修涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
