装修工程招标公告（如东县长沙镇港城社区居民委员会2023）

 
如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程招标公告
（资格后审）
编号：CSZ2023HA004号
一、工程名称：如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程
二、工程概况：
1、工程地点：如东县长沙镇。
2、招标范围主要包括：主要内容为工程量清单所示内容等。
3、工期要求：60日历天（从中标结果公示期满第三天开始计算）。
4、质量等级要求：合格。
三、投标人资格要求：
（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包贰以上（含贰级）施工资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）拟选派项目经理资质等级：建筑工程二级以上（含二级）注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有安全生产考核合格证（B证）；
（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，须具有安全员岗位证书（C证）；
（4）具有有效的安全生产许可证；
（5）本项目不接受联合体投标；
四、其他投标条件：
1、本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（七）符合法律、法规规定的其他条件；（八）项目负责人具有安全培训合格证（B证）；（九）项目负责人必须满足下列条件之一：（a）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（b）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
2.本工程采用资格后审形式，投标人需进行网上投标报名。投标截止时间后，招标人（招标代理机构）将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行现场解密（若投标单位未按招标文件要求上传至系统内相应位置的投标文件，将退回其投标文件，取消其投标资格）。
    3.具体开标时间：2023年4月25日下午14时30分。
   本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。
4.本工程采用合理低价评标办法（详见招标文件）确定中标人。
五、开标需提供的资料：资格审查文件、商务标。
本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。
六、信息发布及网上报名时间：2023年4月13日至2023年4月25日。
七、获取招标文件等资料时间：2023年4月13日至2023年4月25日。
八、开标说明
1.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址见附件）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。
2.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后半小时内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。
3.凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。详情请查阅南通市公共资源交易平台-办事指南-《南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA证书办理指南》。使用办理的CA锁直接登录公共资源交易平台（网址见附件→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。
CA锁办理咨询电话：0513-81553618。
公共资源交易平台技术服务联系电话：0513-84800088。
九、本项目投标保证金为1000.00元，具体详见招标文件。
十、联系方式
招标单位：如东县长沙镇港城社区居民委员会
联 系 人：徐佳乐；联系方式：19952446333
招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司
地  址：如东县洋口港经济开发区
联系人：陆海霞；联系方式：13773789634
如东洋口港经济开发区公共资源交易中心
监督电话（传真）：0513-80860788
 
公告.docx
招标文件-如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程.doc
港城社区-长南卫生室 室内装修工程施工图 1.10(1).rar

如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程招标公告（资格后审）编号：CSZ2023HA004号一、工程名称：如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程二、工程概况：1、工程地点：如东县长沙镇。2、招标范围主要包括：主要内容为工程量清单所示内容等。3、工期要求：60日历天（从中标结果公示期满第三天开始计算）。4、质量等级要求：合格。三、投标人资格要求：（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包贰以上（含贰级）施工资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟选派项目经理资质等级：建筑工程二级以上（含二级）注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有安全生产考核合格证（B证）；（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，须具有安全员岗位证书（C证）；（4）具有有效的安全生产许可证；（5）本项目不接受联合体投标；四、其他投标条件：1、本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（七）符合法律、法规规定的其他条件；（八）项目负责人具有安全培训合格证（B证）；（九）项目负责人必须满足下列条件之一：（a）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（b）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。2.本工程采用资格后审形式，投标人需进行网上投标报名。投标截止时间后，招标人（招标代理机构）将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行现场解密（若投标单位未按招标文件要求上传至系统内相应位置的投标文件，将退回其投标文件，取消其投标资格）。3.具体开标时间：2023年4月25日下午14时30分。本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。4.本工程采用合理低价评标办法（详见招标文件）确定中标人。五、开标需提供的资料：资格审查文件、商务标。本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。六、信息发布及网上报名时间：2023年4月13日至2023年4月25日。七、获取招标文件等资料时间：2023年4月13日至2023年4月25日。八、开标说明1.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址见附件）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。2.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后半小时内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。3.凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。详情请查阅南通市公共资源交易平台-办事指南-《南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA证书办理指南》。使用办理的CA锁直接登录公共资源交易平台（网址见附件→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。CA锁办理咨询电话：0513-81553618。公共资源交易平台技术服务联系电话：0513-84800088。九、本项目投标保证金为1000.00元，具体详见招标文件。十、联系方式招标单位：如东县长沙镇港城社区居民委员会联系人：徐佳乐；联系方式：19952446333招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司地址：如东县洋口港经济开发区联系人：陆海霞；联系方式：13773789634如东洋口港经济开发区公共资源交易中心监督电话（传真）：0513-80860788如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程招标文件项目编号：CSZ2023HA004招标单位（盖章）：如东县长沙镇港城社区居民委员会招标代理（盖章）：宏信天德工程顾问有限公司日期：2023年04月13日招标文件备案表洋口港开发区公共资源交易中心(备案)(备案章)日期：2023年04月13日如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程招标公告（资格后审）编号：CSZ2023HA004号一、工程名称：如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程二、工程概况：1、工程地点：如东县长沙镇。2、招标范围主要包括：主要内容为工程量清单所示内容等。3、工期要求：60日历天（从中标结果公示期满第三天开始计算）。4、质量等级要求：合格。三、投标人资格要求：（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包贰以上（含贰级）施工资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟选派项目经理资质等级：建筑工程二级以上（含二级）注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有安全生产考核合格证（B证）；（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，须具有安全员岗位证书（C证）；（4）具有有效的安全生产许可证；（5）本项目不接受联合体投标；四、其他投标条件：1、本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（七）符合法律、法规规定的其他条件；（八）项目负责人具有安全培训合格证（B证）；（九）项目负责人必须满足下列条件之一：（a）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（b）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。2.本工程采用资格后审形式，投标人需进行网上投标报名。投标截止时间后，招标人（招标代理机构）将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行现场解密（若投标单位未按招标文件要求上传至系统内相应位置的投标文件，将退回其投标文件，取消其投标资格）。3.具体开标时间：2023年4月25日下午14时30分。本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。4.本工程采用合理低价评标办法（详见招标文件）确定中标人。五、开标需提供的资料：资格审查文件、商务标。本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。六、信息发布及网上报名时间：2023年4月13日至2023年4月25日。七、获取招标文件等资料时间：2023年4月13日至2023年4月25日。八、开标说明1.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址见附件）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。2.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后半小时内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。3.凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。详情请查阅南通市公共资源交易平台-办事指南-《南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA证书办理指南》。使用办理的CA锁直接登录公共资源交易平台（网址见附件→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。CA锁办理咨询电话：0513-81553618。公共资源交易平台技术服务联系电话：0513-84800088。九、本项目投标保证金为1000.00元，具体详见招标文件。十、联系方式招标单位：如东县长沙镇港城社区居民委员会联系人：徐佳乐；联系方式：19952446333招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司地址：如东县洋口港经济开发区联系人：陆海霞；联系方式：13773789634如东洋口港经济开发区公共资源交易中心监督电话（传真）：0513-80860788第一章投标人须知及投标人须知前附表一、投标人须知前附表项号条款号内 容说 明 与 要 求11.1工程名称如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程21.1建设规模工程造价约74万元31.1建设地点如东县长沙镇41.1质量标准合格51.1工期要求60日历天（从中标结果公示期满第三天开始计算）61.1资金来源自筹71.1工程款支付方式工程竣工验收合格后付合同价的60%；竣工验收合格满一年，无质量问题且审计结束后支付至审计价的80%；余款待质保期满且无任何质量问题一次性付清。（以上付款均不计息）注：本工程质保期为两年。81.2招标范围详见工程量清单及图纸所示的内容。916工程报价方式固定单价（综合单价）报价方式10资格审查方式资格后审1112投标有效期为： 90 日历天(从投标截止之日算起)1213.1投标保证金金额人民币1000.00元（提交方式为银行转账或银行汇票等）注：1.采用银行转账方式缴纳的，未中标单位的投标保证金在每月15号或30号退，各投标单位自行选择投标保证金缴纳方式。2.银行转账凭证上须加盖投标人单位公章；如果投标单位提供的相关证件等为虚假或伪造一经发现则取消投标单位资格，其列入洋口港开发区黑名单。触犯相关法律法规情形严重者，将追究刑事责任。1314.1踏勘现场由投标人自行组织踏勘，费用自理。1418.2招标控制价编制依据详见18.2条款。1518.3公布的招标控制价文件组成详见18.3条款。1618.4招标控制价及公布时间本工程招标控制价为：695733.89元（含暂列金6万元）与招标文件同时公布1720.1投标文件份数本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理【投标文件份数：正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】1821投标文件提交地点及截止时间投标文件提交截止时间：2023 年4月25日下午14 时30分。地点：投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。1924开 标时间：2023 年4月25 日下午14 时30 分地点：不见面开标的系统（网址为http://221.229.221.172:9092/main）2025评标委员会由招标人依法组建。2136履约担保1、中标单位提供的履约担保金额：中标价的3%2、履约保证金采用转账的形式，乙方在领取中标通知书7日内将全部履约保证金转账发包人的指定专用账户，履约保证金在工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约金后退还，不计息。联系方式招标人：如东县长沙镇港城社区居民委员会招标人地址：如东县洋口港经济开发区联 系 人：徐佳乐；联系方式：19952446333招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司地 址：如东县洋口港经济开发区联系人：陆海霞；联系方式：13773789634如东洋口港经济开发区公共资源交易中心监督电话（传真）：0513-80860788备注1、本项目开标当日，投标人不必抵达开标现场，开标时仅需在任意地点通过“公共资源交易平台-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址为http://221.229.221.172:9092/main）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人在登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》，网址http://221.229.221.172:9092/main。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。2、投标截止时间后，招标人将核验保证金的递交情况，（若投标单位未按要求提交投标保证金的，将退回其投标文件，取消其投标资格）。3、解密时间：投标人解密限定在招标人确定解密时间后一个小时内完成。4、凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA 加密锁和电子签章。详情请查阅南通市公共资源交易平台（http://ggzyjy. nantong.gov.cn）-办事指南-《南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA 证书办理指南》。使用办理的CA 锁直接登录公共资源交易平台（http://221.229.221.172:9092/main→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。（具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》）。CA 锁办理咨询电话：0513-81553618。公共资源交易平台技术服务联系电话：0513-84800088。5、本项目招标文件及相关招标资料必须自行登录公共资源交易平台（http://221.229.221.172:9092/main→项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。投标人须知(一)总则1.工程概况1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第6项。1.2招标范围：见本须知前附表第6项。1.3现场条件1)施工用水、电：由中标单位自行解决，费用在投标报价中考虑。2）投标单位报价时，应充分了解招标文件内容，如招标文件中描述有出入，应在规定时间内向招标人提出答疑，如因投标人原因未提出答疑，并且导致最终报价与招标文件中不符，中标后，投标人不得以此作为理由，要求招标人调整价款，风险由投标人自行承担。3）中标人应严格按照规范在项目施工中全面加强项目施工扬尘控制与管理，并符合政府主管部门的要求。如因项目施工扬尘控制与管理不到位，被当地政府主管部门通报批评或者被业主、监理发现，造成的责任罚款，由施工单位自行承担。4）中标人应严格按照规范及招标文件等相关要求组织施工，必须按时清理施工场地，要求清理的垃圾必须清理离场，并确保满足土方及垃圾运输和现场施工的环保要求。5）中标人在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场招标人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由中标人自负。6）投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。2.投标人资格要求：（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包贰以上（含贰级）施工资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟选派项目经理资质等级：建筑工程二级以上（含二级）注册建造师（不含临时）（须在有效期内），并具有安全生产考核合格证（B证）；（3）投标人拟派主要管理人员：安全员1名，须具有安全员岗位证书（C证）；（4）具有有效的安全生产许可证；（5）本项目不接受联合体投标；3、其他投标条件：1、本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：（一）具有独立订立合同的能力；（二）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（三）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（四）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（五）本工程不接受联合体报名；（六）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（七）项目负责人必须满足下列条件之一：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程的（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内，且符合江苏省建设厅《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》（苏建规字〔2017〕1号）及附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》的规定。（八）符合法律、法规规定的其他条件；4.投标费用投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用（含评标费）。无论投标结果如何，招标人及代理机构对上述费用不负任何责任。(二)招标文件4.招标文件的组成4.1招标文件包括下列内容：第一章：投标人须知第二章：评标办法第三章：合同条款第四章：工程建设标准第五章：图纸、技术资料及附件第六章：工程量清单（并附电子文本）第七章：投标文件格式4.2除上述内容外，招标人以电子形式或书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在招标文件发出后3日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（847435450@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。5.招标文件的澄清5.1投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后3日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（847435450@qq.com），所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在南通市公共资源交易网-“交易信息”—“其他交易”—“变更公告”附件中下载。5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。6.招标文件的修改6.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。6.2补充通知报洋口港经济开发区公共资源交易中心查验通过后以电子文件形式提供，电子文件在南通市公共资源交易网-“交易信息”—“其他交易”—“变更公告”附件中下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果，补充通知报洋口港经济开发区公共资源交易中心备案。6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。(三)投标文件7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。8.投标文件包括资格审查文件和商务标（含投标文件电子版）两部分。8.1资格审查文件须包括以下内容：8.1.1法定代表人身份证明书、法人身份证；8.1.2授权委托书(如有授权)；8.1.3无在建工程承诺书8.1.4诚信承诺书、投标承诺书；8.1.5企业法人营业执照（工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照）；8.1.6项目负责人的资格证书、项目负责人的安全考核合格B证；8.1.7安全员证书；8.1.8企业资质证书；8.1.9企业安全生产许可证；8.1.10投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2022年10月份-2023年3月份，须缴纳满连续6个月，缺月未缴纳视为废标，投标经办人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同）；8.1.11拟派项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格B证、身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2022年10月份-2023年3月份，须缴纳满连续6个月，缺月未缴纳视为废标，项目负责人不可为退休人员）；8.1.12拟派往本工程的专职安全员身份证、省级及以上主管部门核发的安全员C证及安全员的社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2022年10月份至2023年3月份，须缴纳满连续6个月，缺月未缴纳视为废标；安全员不可为退休人员）。8.1.13投标保证金：转账凭证。8.1.14公共资源交易投标信用承诺书注：（1）以上第8.1.1-8.1.4、8.1.14项须严格按照投标文件格式填写完整并按要求加盖单位公章；第8.1.5-8.1.14项为加盖投标人公章的复印件。（2）完整的一套资格审查文件（包含8.1.1-8.1.12项内容）必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。资格审查不合格的投标人，其“商务标”不参加评审。（3）开标过程中，如投标单位提供的相关证件（身份证、注册资格证、职称证、营业执照、养老保险证明等）为虚假或伪造，一经发现则取消投标或中标资格，招投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格；如开标现场发现投标单位持证（身份证）人与提供身份证不符的，则视为弄虚作假行为，招标投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格。8.2商务标应包括（但不限于）下列内容：8.2.1投标函；8.2.2已标价的工程量清单；注：（1）完整的一套商务标文件必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。（2）商务标电子标书（13JT格式）必须上传至系统对应端口且必须通过商务标清标。否则视为废标。9.投标有效期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。10.投标保证金10.1本工程的投标保证金金额及缴纳方式见投标须知前附表。本工程投标保证金采用银行转账缴纳（转账需备注项目名称），投标人必须以企业法人的名义从法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。收款单位:江苏如东洋口港经济开发区财政局；账号:10712801040002081开户行:中国农业银行如东洋口港分理处注：银行转账凭证上须加盖投标人单位公章；如果投标单位提供的相关证件等为虚假或伪造一经发现则取消投标单位资格，其列入洋口港开发区黑名单。触犯相关法律法规情形严重者，将追究刑事责任。10.2.未中标人的投标保证金在定标后予以退还(无息)。10.3.中标人在中标公示期满后7日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取中标通知书，在中标通知书发出后7日内缴纳3%作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账，履约保证金在项目完工验收合格后全额无息退还；中标人在中标通知书发出后14日内与招标人签订合同并将与招标人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若中标人因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给招标人造成恶劣影响或损失，则视为违约，招标人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格或没收投标保证金或列入非诚信企业黑名单”等相关处罚措施。10.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，该投标人的投标保证金将予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还：10.4.1在投标有效期内不按时办理中标通知书手续或放弃中标项目的；10.4.2按照本招标文件应当提交履约保证金而不提交的；10.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。11.踏勘现场11.1.投标人按本须知前附表第10项所述，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。11.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。11.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。11.4.投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。(四)投标报价12.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。投标人对招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。13.投标报价方式13.1固定单价（综合单价）报价。投标人报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。本工程采用工程量清单招标，固定单价合同，量的风险由发包人承担，本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同外的零星工作或发生非承包人原因引起的工程量按现场签证确定。13.2工程价款调整本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。（本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。）14.投标报价的计价方法由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。15.招标控制价编制依据15.1本工程编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。15.2招标控制价编制依据15.2.1招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）及现场勘查，一般计税方法、消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2022]379号文件）、有关费用标准按省、市、县造价部门有关现行计价文件及招标单位提供的设计图纸和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏土建装饰工程计价表》（2014版）、《江苏安装工程计价表》（2014版）、《江苏市政工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等及其配套的费用定额。15.2.2材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2023年）第4期南通建设工程造价信息的指导价及市场价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。15.2.3临时设施费费率：以分部分项工程费为计费基数，装饰工程按0.80%计取；安装工程按1.1%计取。15.2.4建筑工人实名制费用：装饰工程费率按0.03%计取；安装工程费率按0.03%计取。15.2.4不可竞争费用：按16.4规定计取暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及现场安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。15.3招标控制价文件组成。封—3、扉页-3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—20、承包人供应材料一览表。工程量清单法计算表序号费用名称计算公式一分部分项工程费清单工程量×除税综合单价一其中1.人工费人工消耗量×人工单价一其中2.材料费材料消耗量×除税材料单价一其中3.施工机具使用费机械消耗量×除税机械单价一其中4.管理费(1+3)×费率或(1)×费率一其中5.利 润(1+3)×费率或(1)×费率二措施项目费二其中单价措施项目费清单工程量×除税综合单价二其中总价措施项目费（分部分项工程费+单价措施项目费－除税工程设备费）×费率或以项计费三其它项目费四规 费四其中1.环镜保护税(一+二+三－除税工程设备费) ×费率四其中2.社会保险费1.环镜保护税四其中3.住房公积金2.社会保险费五税 金[一+二+三+四-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01]×费率六工程造价一+二+三+四－（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+五15.4公布招标控制价时间：招标控制价与招标文件同时公布。投标人须在南通市公共资源交易网内下载。15.5招标控制价异议处理：投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价公布后5日内将无记名邮件发送至招标代理专用邮箱（847435450@qq.com）进行提出；经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标文件递交截止时间3日前以补充通知（补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力）的方式在网上公开发布。补充通知报区公共资源交易中心审核通过并备案后以电子文件形式进行发布，投标人须在南通市公共资源交易网-“交易信息”—“其他交易”—“镇区交易”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。投标人未在规定的时间内对招标人公布的招标控制价提出异议的，则视为投标人已认可招标人的招标控制价。16.投标报价编制要求16.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。16.2除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。16.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。16.4不可竞争费用16.4.1安全文明施工费费率：装饰工程基本费率暂按1.7%计取；安装工程基本费率暂按1.5%计取。扬尘污染防治增加费：装饰工程费率暂按0.22%计取；安装工程基本费率暂按0.21%计取。结算时由如东县工程造价管理部门予以核定后方可计取现场安全文明施工措施费，未经核定不得进入结算。16.4.2规费：环境保护税暂不计，结算时按有关部门规定计取；社会保险费按单位工程分别计取，装饰工程费率按2.4%计取；安装工程费率按2.4%计取。住房公积金按单位工程分别计取，装饰工程费率按0.42%计取；安装工程费率按0.42%计取。19.4.3税金：费率按9%计取。19.4.4暂列金：6万元（用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的项目等）。暂列金必须列入报价中，暂列金作为不可竞争费用，不得下浮，否则将作废标处理。19.4.5本项目设计费1.2万元，由投标单位在投标报价中自行考虑，中标后由中标单位在签订合同之前支付给设计单位。19.4.6建议品牌：序号材料名称建议品牌备注1实木复合门振通、群升、圣象2铝合金型材（含胶条）兴发、季华、伟业3玻璃台玻、上海耀皮、深圳南玻4地砖、墙砖东鹏、冠珠、新中海5纸面石膏板、轻钢龙骨龙牌、大王椰、莫干山6细木工板、木饰面板莫干山、大王椰、千年舟7油漆、涂料立邦、三棵树、多乐士8木质防火门加汇、振通、欧普达9洁具箭牌、TOTO、法恩莎10灯具雷士、欧普、三雄极光11电缆远东、江南、熊猫12电线三旗、东光、如缆13UPVC排水管及配件公元、联塑、三德14PPR给水管及配件日丰、伟星、保利15开关、插座公牛、欧普、西蒙16电气元器件施耐德、ABB、西门子注：1、投标人须按招标人要求的生产厂商或建议品牌进行报价，若投标人中标以后不使用招标人的建议品牌，签订合同前应提供足够的证据证明所用的品牌标准不低于招标人的建议品牌，须得到招标人组织由财政、纪检、交易中心及相关专家组成的会商小组的一致认可并报区公共资源交易中心备案。否则视为放弃中标资格并没收投标保证金。2、未列建议品牌的材料或设备，须为中等档次以上产品且采购之前必须得到招标人的认可。16.4.9水、电由投标人自理，费用在投标报价中综合考虑。16.5投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人投标文件中所报设备、材料其标准、等级、规格不得低于清单及图纸的要求。中标人应根据清单、图纸确定的标准、等级、规格组织施工。19.6投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，并在投标报价中综合考虑，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。16.7投标人应根据实际情况自主进行投标报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。16.8投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。16.9其他（1）卫生间、茶水间及厨房墙地面做法如下：①800*800地砖，干水泥擦缝②20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉③1.5厚聚氨酯防水层，四周沿墙高出面层250mm，卫生间淋浴房部分高出地面层1.8m④20厚1:3水泥砂浆找平层（仅卫生间蹲坑）⑤刷素水泥浆一道（仅卫生间蹲坑）（2）残卫马桶抓杆、洗手台成品镜做法如下：①成品304不锈钢抓杆，直径32mm、厚度0.9mm，距地730mm、出墙600mm，款式参右图，最终施工以甲方选定为准。moa13cW毛夫除静不②成品镜面950mm*1200mm，5mm厚镜面，膨胀螺丝挂钩固定。最终施工以甲方选定为准。（3）南立面铝合金落地窗、铝合金外开门做法如下：①铝合金平开门：断桥隔热铝合金门框；6+12A+6中空钢化玻璃；铝型材壁厚不小于2.0mm；节点参下图。铝合金门框国—铝合金压线05铝合金门扇铝合金假中挺三元乙丙胶条+中性硅酮耐候胶3796DIM9696DIM9637详见窗大样尺寸详见窗大样尺寸铝合金门扇6Low-E+12A+6中空钢化玻璃三元乙丙胶条+中性硅酮耐候胶123室外室外②铝合金推拉窗：铝合金窗框；6+12A+6中空钢化玻璃；铝型材壁厚不小于1.4mm；节点参下图。oa金合影8金合导衣室MC88茶尘的金合量TS图点禁照开金合自然副塑好夹小最林基迹暗改受要主休增新具8干出边不窗，真心干确不心（4）集成吊顶、洁净板吊顶做法如下：①集成吊顶：300*300*0.8铝板集成吊顶；配套龙骨、吊筋、收边条等。②洁净板吊顶：M8膨胀螺栓连接镀锌丝杆吊杆，间距@900~1200；50系列不上人轻钢主龙骨，矿棉板吊顶专用铝合金T型龙骨；600*600*15跌级洁净板。（5）砌筑用砂浆等级、砖规格如下：①砖规格：长江淤泥烧结标准砖240×115×53；②砂浆等级：M5.0混合砂浆（6）轻钢龙骨石膏板墙面，采用100系列隔墙轻钢龙骨，间距400。（7）卫生间蹲坑采用粘土标准砖、M5.0水泥砂浆砌筑。（8）库房、值班室窗台考虑20厚中国黑大理石窗台板。（9）新增砌体墙考虑满铺耐碱网格布一层。（10）诊疗室1、中医阁、输液室隔帘轨道采用成品轨道窗帘，暂未计入本次编标范围。（11）新增砖墙考虑12厚1:3水泥砂浆粉刷。（12）砖砌、粉刷、粘贴等砂浆均采用预拌砂浆。（13）分诊台柜、药房吧台柜、治疗室注射室定制柜及换药室定制柜在本次编制范围内，具体样式和颜色由业主确认，投标人二次深化与业主确认后施工，综合单价不作调整；（14）给排水部分本次编制范围内仅为出墙1.5米；（15）弱电部分本次编制为室内图纸审设计的范围；（16）消防报警由监控室到本工程的消防端子箱部分管线，单独编制室外一个单位工程，电线按照暂估量每根100米，电线管按照每根50米考虑，具体按照实际现场工程量。(五)投标文件的递交17.投标文件的密封与标志17.1投标人必须自行将完整的“资格审查文件”、“商务标”以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。17.2投标人中标后，必须提供伍份使用系统打印出来的完整的投标文件交招标代理【其中，正本壹份，副本肆份（含电子档一份）】。18.投标截止时间投标人的授权委托人须在前附表第18项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件自行递交至系统对应位置。(六)开标、评标、定标19.本工程评标、定标办法采用价格单因素计分法。评标方法的具体做法参见第二章。20．评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。21.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。22.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；22.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；22.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；22.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；22.8在同一招标项目中，联合体成员以自已名义单独投标或者参加其他联合体投标的；22.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；22.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；20.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；20.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；20.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；20.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量不一致的；20.15未按招标文件要求提供投标保证金的；20.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；20.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；20.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；20.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；20.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；20.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；20.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；20.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；20.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的；20.25投标人未按招标文件规定上传投标文件或未在限定时间内完成解密的。20.26投标人未通过商务标清标的。20.27不同投标单位的投标经办人若为近亲关系的（父母、夫妻、子女等),视为串标行为，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节严重程度并根据招投标相关法律法规或条例作出进一步处罚；20.28经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。23.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人组织进行。24.投标文件的澄清在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。25.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按22.4条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。26.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。27.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在洋口港官方网站和南通市公共资源交易网公布，公布的时间为三日。(七)授予合同28.定标后，招标人在15日内向洋口港经济开发区公共资源交易中心提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：28.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。28.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。29.履约保证金中标人在中标公示期满后7日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取中标通知书，在中标通知书发出后7日内缴纳3%作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账，履约保证金在项目完工验收合格后全额无息退还；中标人在中标通知书发出后14日内与招标人签订合同并与招标人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若中标人因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给招标人造成恶劣影响或损失，则视为违约，招标人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格或没收投标保证金或列入非诚信企业黑名单”等相关处罚措施。30.若中标人不能按本须知第29条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。31.中标人须在中标公示结束后（且无异议）5日内缴纳相应费用并领取中标通知书。如未在规定的时间内领取中标通知书，则视为放弃本项目的中标资格，投标保证金不予退还。32.订立书面合同14日内，中标人必须将合同报江苏省洋口港经济开发区公共资源交易中心备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。33.中标人在中标后和施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报江苏省洋口港经济开发区公共资源交易中心备案。注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。洋口港经济开发区公共资源交易中心将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限给予公布。34投标人或中标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还并按本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规给予处罚：①在招标过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标人放弃中标资格的；④中标人不按规定签定合同的；⑤投标人或中标人有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的⑥投标人或中标人有其他违反本招标文件及《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的行为的。第二章价格单因素评标办法一、评标程序资格审查→商务标评标→确定中标人。对投标人资格审查评审通过后，对商务标评标进行计分统计，分项得分及总分采用四舍五入法均保留两位小数，评标委员会按总分由高到低推荐1～3名中标候选人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若总分出现相同时，按报价有低至高的顺序推荐候选人，若最终得分及报价均相同时，则由招标人现场抽签确定中标人。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。二、开标时，参加本次投标的投标经办人员无须到达开标现场，采用不见面方式开标。三、资格审查所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件的要求对投标人进行资格审查。资格审查不合格的投标文件，其商务标不参与评审。四、商务标评审本工程招标控制价为：695733.89元（含暂列金6万元）注：1、各投标人报价低于（不含等于）招标控制价为有效报价；高于（含等于）招标控制价为无效报价；否则视废标处理。2、暂列金6万元不得下浮（如下浮将作废标处理）；3、投标人的商务标必须响应本工程招标文件的要求，由招标人代表现场采取抽签方式从下列三个评标办法中确定最终的评审办法。方法一：以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A】。评标基准价=A×K，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的为100分，低于评标基准价每低1%扣1分，高于评标基准价每高1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。方法二：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均A】，B值为招标控制价，评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2，Q1值在开标前由招标人代表从65%、70%、75%、80%、85%五个值中随机抽取确定，Q2=1-Q1；K1的取值为95%、96%、97%、98%，K1值在开标前由招标人代表随机抽取确定；K2为：90%。有效投标报价与评标基准价相比，有效投标报价等于评标基准价的得100分，有效投标报价相对于评标基准价每低1%扣1分，每高1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。方法三：经评审的最低投标价法，能够满足招标文件实质性要求,并且经评审的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。有效报价是指各投标报价低于招标人设定的招标控制价。注:①.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。②.评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。③.如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但修正后的汇总价格不得高于投标报价；若以单价为准修正总价后的汇总价格高于投标报价的，则以总价为准修正单价，投标报价保持不变。④评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。⑤评标委员会在评标报告上签字后，上述各评标方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而变化，但评标过程中的计算错误可作调整。说明：2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。四、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。五、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。六、中标单位经公示无异议后，采购人及区公共资源交易中心向成交供应商联合签发《中标通知书》。七、中标单位按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同，采购合同报如东洋口港经济开发区公共资源交易中心见证备案后生效。第三章合同如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程合同第一节协议书合同协议书发包人（全称）：如东县长沙镇港城社区居民委员会承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：如东县长沙镇港城社区长南卫生室装修工程2.工程地点：如东县长沙镇3.工程立项批准文号：\\4.资金来源：自筹5.工程内容：详见图纸及工程量清单。6.工程承包范围：施工图及工程量清单所包含的内容。二、合同工期施工总工期：日历天（从中标结果公示期满第三天开始计算）三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价（综合单价）。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书；(2)招标文件及修改、补充文件；(3)投标函及其附录；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)投标分项报价表及预算书；(9)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人、建设单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、建设单位筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人、建设单位和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字、盖章、提交履约保证金后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，双方各执叁份，备案贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款详见《建设工程施工合同》文本（GF-2013-0201）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；联系电话：；1.1.2.5设计人：名称：；联系电话：；1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；发包人向承包人提供图纸的数量：伍套（含两套竣工图）；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/；承包人提供的文件的期限为：/；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：/；发包人审批承包人文件的期限：/。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：如东县洋口港经济开发区；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：如东县洋口港经济开发区；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：进场的临时道路由乙方自行考虑，费用由乙方承担。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程现场施工道路由承包人根据现场实际情况按规定自行解决，费用已经包含在合同价内。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间不外传。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。允许调整合同价格的工程量偏差范围：因非承包人原因引起分部分项工程量增减：①当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过15%，按原投标单价执行。②当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%且不超过30%。增加部分的工程量（不包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和审定预算价同比例下浮后的综合单价中的低价，合同内工程量的综合单价不调整；减少部分工程量（不包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和审定预算价同比例下浮后的综合单价中的高价，剩余工程量的综合单价不调整。③当工程量清单项目工程量的变化幅度超过30%时（不包含30%以内部分）。增加部分的工程量（不包含30%以内部分）的综合单价按照招标控制价编制依据，参照中标下浮率同比例下浮，报发包人确认后作为结算的依据，合同内工程量的综合单价不调整；减少部分工程量（不包含30%以内部分）的综合单价取原投标单价和审定预算价同比例下浮后的综合单价中的高价，剩余工程量的综合单价不调整。中标下浮率计算：下浮率=【1-（中标价-暂列金额及其相应费税）/（审定预算价-暂列金额及其相应费税）】*100%。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；联系电话：；发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电：由承包人自行解决，费用含在报价中。管、线、电表、水表、配电箱、发电设备等由承包人自备，费用自理。施工水费用由承包人按实际用量及供水部门收取的标准支付。注：电由承包人按发电考虑，费用含在报价中。（3）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（4）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料必须经验收合格。如承包人提供的竣工资料或竣工图不符合有关规定，必须整改合格。。承包人需要提交的竣工资料套数：完整的工程技术资料贰份（包括竣工图）及电子扫描件,其中两套必须是原件。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起14天内。承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。（6）承包人应履行的其他义务：①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人和现场监理审核批准后执行。⑧施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。⑨双方约定承包人应做的其他工作：/3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：/；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。3.2.2.1关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人驻现场时间每月不少于25天，发包人将对其进行打卡考勤，项目负责人离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。3.2.2.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.2.3项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员（项目经理）擅自离开施工现场的违约责任：施工期间承包人须按规定配备施工管理人员（项目经理）每天不少于7小时，每月不少于25天。当日在场时间少于3小时的视为缺勤，在现场时间为3～7小时（不足7小时的）视为出勤半天。发包人将不定期进行考核。每月出勤率不足25天的，按每天处违约金500元。离开现场必须书面请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。连续5天或两个月内累计10天不在现场，发包人有权解除合同，并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：派驻现场的项目经理应与投标文件一致，承包人中途不得更换，因重大疾病、意外死亡或不可抗力原因（需经发包人核实同意）不能履职的除外，若因上述原因，需配备同等条件的人员，需经发包人同意，并报区公共资源交易中心备案；否则发包人有权立即终止合同不予支付工程款，同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。如发现承包人擅自更换项目经理的，发包人有权立即终止合同，不予支付工程款；同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。3.2.4发包人有权根据项目经理的实际能力要求承包人立即更换项目经理，承包人不得拒绝（①项目负责人资历和能力不足以胜任所担负的职责时；②项目负责人不履行职责或履行职责不力时）且须支付违约金5000元。承包人拒绝撤换项目经理的自发包人第一次发出书面通知要求更换之日起，处以5000元的罚款；承包人拒绝撤换项目经理的自发包人第二次发出书面通知要求更换之日起，处以10000元的罚款；承包人拒绝撤换项目经理的自发包人第三次发出书面通知要求更换之日起，发包人有权立即终止合同，不予支付工程款；同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到中标通知书后7天内提交。3.3.2承包人擅自更换施工现场主要管理人员（安全员）的违约责任：派驻现场的管理人员应与投标文件一致，若无法提供投标时承诺配备的安全员，则取消其中标资格，并没收投标保证金及履约保证金，委托人有权终止合同并没收履约保证金，并拒绝支付工程款，且列入区公共资源交易中心非诚信企业黑名单。若因不可抗力确需更换的，需经甲方同意，更换人员不得低于招标文件的资格要求，且仍需提供乙方为其管理人员缴纳的养老保险缴纳记录（时间为近6个月）。3.3.3发包人有权根据施工现场主要管理人员（安全员）的实际能力要求承包人立即更换，承包人不得拒绝（①现场主要管理人员（安全员）资历和能力不足以胜任所担负的职责时；②现场主要管理人员（安全员）不履行职责或履行职责不力时）且须支付违约金3000元。承包人拒绝撤换现场主要管理人员（安全员）的自发包人发出书面通知要求更换之日起，处以3000元的罚款；承包人拒绝撤换现场主要管理人员（安全员）的自发包人第二次发出书面通知要求更换之日起，处以5000元的罚款；承包人拒绝撤换现场主要管理人员（安全员）的自发包人第三次发出书面通知要求更换之日起，发包人有权立即终止合同，不予支付工程款；同时区公共资源交易中心将其列入区非诚信企业黑名单。3.3.4承包人主要施工管理人员（安全员）离开施工现场的批准要求：离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。3.3.5承包人主要施工管理人员（安全员）擅自离开施工现场的违约责任：施工期间承包人须按规定配备施工管理人员（安全员）每天不少于7小时，每月不少于25天。当日在场时间少于3小时的视为缺勤，在现场时间为3～7小时（不足7小时的）视为出勤半天。发包人将不定期进行考核。每月出勤率不足25天的，按每天处违约金300元。离开现场必须书面请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。连续5天或两个月内累计10天不在现场，发包人有权解除合同，并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案。3.3.6建设单位项目管理人员或建设行政主管部门检查发现主要管理人员不在施工现场且无请假手续的，视为缺勤。项目经理处以500元/次处罚；安全员处以300元/次处罚。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：承包人不得转包或分包本工程的其他项目，一旦发现转让（转包）和分包者，则甲方有权终止合同，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。主体结构、关键性工作的范围：具体详见施工图。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：不允许分包。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在领取中标通知书5日内向招标人交纳中标价的3%作为履约保证金。履约保证金提交方式：履约保证金提交形式为银行转账。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内扣除相关违约金后退还，不计息。因承包人违约被发包人扣除履约保证金导致履约保证金余额低于50%时，承包人须补足履约保证金。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：根据发包人要求免费提供。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；关于监理人的其他约定：无。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。承包人应确保本工程一次性竣工验收通过。如因承包人原因致使本工程不能一次性竣工验收通过，发包人将扣除承包人合同总价3%的违约金并责令承包人返工达到合格要求,同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.1承包人应及时通知监理单位、发包人、跟踪审计单位等相关方进行隐蔽工程验收并留存影像资料存档。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。5.3.3若承包人未按以上要求进行隐蔽工程验收，该项工程量不予计量且造成损失由承包人承担。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）现场安全文明施工应按照住建部37号令、苏建质安[2019]378号文、苏建质安[2020]75号文、《南通市建筑工地管理实施细则》等规定实施。（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员、场内作业车辆操作人员及特种作业人员应持证上岗。如被查出现场无配备安全员或者安全员、场内作业车辆操作人员及特种作业人员无持证上岗的情况，发包人有权扣除承包人履约保证金的部分金额。（相应违约处罚金额见工程项目安全文明生产考核标准）。（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施、应急救援预案、安全管理制度、施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项安全施工方案，专项安全施工方案必须经本单位负责人批准后，报发包人代表和总监理工程师批准后实施。（相应违约处罚金额见工程项目安全文明生产考核标准）。（4）发包人将不定期对施工现场的安全问题进行巡查，发现问题提出整改意见后，承包人需立即整改，未按发包人要求整改的，发现一次支付违约金1000元，第二次发现处罚支付违约金5000元并停工整改，直至整改到位，发包人有权对其停工并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案，其全部损失由施工单位负责。（5）承包人应认真执行国家、江苏省、南通市及如东县有关建设施工安全生产法规、条例和有关规定，施工期间认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生。由于承包人原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由承包人承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人于中标后第七天提交施工场地治安管理计划。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。关于发包人应完成的其他开工准备工作及限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，承包人对发包人每天按2000元人民币进行赔偿；因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）按通用条款执行；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。材料与设备8.1建议品牌：序号材料名称建议品牌备注1实木复合门振通、群升、圣象2铝合金型材（含胶条）兴发、季华、伟业3玻璃台玻、上海耀皮、深圳南玻4地砖、墙砖东鹏、冠珠、新中海5纸面石膏板、轻钢龙骨龙牌、大王椰、莫干山6细木工板、木饰面板莫干山、大王椰、千年舟7油漆、涂料立邦、三棵树、多乐士8木质防火门加汇、振通、欧普达9洁具箭牌、TOTO、法恩莎10灯具雷士、欧普、三雄极光11电缆远东、江南、熊猫12电线三旗、东光、如缆13UPVC排水管及配件公元、联塑、三德14PPR给水管及配件日丰、伟星、保利15开关、插座公牛、欧普、西蒙16电气元器件施耐德、ABB、西门子注：1、投标人须按招标人要求的生产厂商或建议品牌进行报价，若投标人中标以后不使用招标人的建议品牌，签订合同前应提供足够的证据证明所用的品牌标准不低于招标人的建议品牌，须得到招标人组织由财政、纪检、交易中心及相关专家组成的会商小组的一致认可并报区公共资源交易中心备案。否则视为放弃中标资格并没收投标保证金。2、未列建议品牌的材料或设备，须为中等档次以上产品且采购之前必须得到招标人的认可。8.2发包人供应材料与工程设备承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。8.3承包人供应材料与工程设备（1）本项目所有材料均由承包人采购。承包人在材料使用前，应有向监理报验的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续或未按照规定进行报验，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用和损失由承包人承担，工期不予顺延。（2）承包人应按发包人的要求或建议品牌采购材料，若承包人不使用发包人的建议品牌，承包人应提供足够的证据证明所用的品牌标准不低于发包人的建议品牌，且采购前必须得到发包人认可。发包人抽查发现使用的材料设备不符合该项要求，可指令停工，重新更换材料设备，并视造成不良影响的严重程度按2000～10000元/次作为违约金，违约金从当期工程款中扣除，所发生的返工费用等由承包人承担，工期不予顺延。承包人须按发包人求建立材料设备台账，供发包人检查，材料设备台账中必须注明并包含下列内容：材料设备名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料设备使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料设备不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料设备无报验手续或为按规定进行报验及材料设备台账（或材料设备台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离，并视造成不良影响的严重程度按2000～10000元/次作为违约金，费用从当期工程款中扣除。所发生的返工费用等由承包人承担，工期不予顺延。8.4材料与工程设备的保管与使用8.5发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：清单编制说明中有规格要求或建议品牌的材料。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，费用包含在合同价款中。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。10.2变更权监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，所提出的工程变更应按规定办理工程变更单，由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸报发包人。承包人做出变更工程预算，报发包人审核。最终按工程变更审批实施。10.3工程量变更资料及变更程序10.3.1工程量变更资料包括以下主要内容：（1）变更的原因或依据。（2）变更的内容及范围。（3）变更引起的工程量及合同价款的增减，审核、审批的相关材料。（4）变更对工期等相关工作的影响。（5）必要的附图及计算资料等。10.3.2变更程序：（1）设计单位在设计过程中考虑不周而提出的设计变更通知，按有关规定办理工程变更通知单；增加投资的变更，需做出说明，并进行工程变更审批。（2）施工单位请求变更时，必须提出书面报告并附原图纸，未按规定时间提供变更及资料的视同放弃变更。监理工程师必须在接到报告24小时内根据报告内容进行严格审查，并提出意见报发包人现场代表，按有关规定办理工程变更单，并进行工程变更审批。（3）工程任何形式、质量、数量和内容上的变更，必须由发包人现场工程师及监理工程师签发工程变更令（其内容包括：工程计量、变更图纸，发包人、承包人、监理及设计部门对变更的意见等），并由监理工程师监督承包人实施。（4）变更现场签证由发包人现场代表、监理、承包人、跟踪审计方现场计量签字，报监理总监、发包人复核(逾期未确认的不作为结算依据)。（5）所有变更单的工程量签证必须在变更通知发出后规定天数内报发包人审核。如逾期未报送，要书面说明原因否则将不予认可。（6）所有变更工程竣工时，施工方应及时做好资料由监理确认交发包人，以便做好资料存档。（7）工程变更是工程成本控制的重要组成部分，任何经办人均须认真负责，严格执行。凡利用变更工程玩忽职守、滥用职权徇私舞弊的，给予行政处分，构成犯罪、贪污的，追究刑事责任。（8）具体工程量变更流程：详见港管发〔2019〕65号关于《江苏如东洋口港经济开发区项目建设资金管理办法》。10.4变更估价10.4.1变更估价原则变更估价原则关于变更估价的约定:工程变更价款调整：（1）因设计变更或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目清单与计价表一”中的措施费仍按中标时费率进行调整；“措施项目清单与计价表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按中标价格折算成的费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整(逾期未确认的不作为结算依据)；（2）因设计变更或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：有适用或类似的综合单价，参照类似的综合单价确定（参照）；没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价（按照招标控制价编制依据，并按投标报价与招标人审定预算价的下浮比率进行下浮），报发包人确认后作为结算的依据(逾期未确认的不作为结算依据)。（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价并由承包人提出综合单价，报发包人确认。（4）合同中没有适用或类似变更工程的价格，并且此单价或总额价一时不能议定，经业主授权后监理工程师可以确定暂时的单价或总额价作为暂付帐款列入期中支付，待议定后再在其后的期中支付中调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行商定。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目参照港管发〔2019〕65号关于《江苏如东洋口港经济开发区项目建设资金管理办法》10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出，暂列金的使用权归发包人所有。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。本工程的综合单价不因人工、材料、机械价格的涨跌而调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：工程施工期间所有的材料、人工、机械的涨跌风险。风险费用的计算方法：已在投标报价时综合考虑工程价款调整:本工程不调整。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按现行规定执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按检验批施工完成周期计量，每月月底前，上报当月完成工程量计量，报监理单位审核，如不能及时上报计量，甲方在后期支付工程款时予以推迟（每延期一次，推迟付款一个月）。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（4）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、付款方式：工程竣工验收合格后付合同价的60%；竣工验收合格满一年，无质量问题且审计结束后支付至审计价的80%；余款待质保期满且无任何质量问题一次性付清。（以上付款均不计息）注：本工程质保期为两年。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.3竣工日期：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：视同工程延期。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后七天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人需在工程竣工后28天内提交竣工结算申请，并同时提交完整的竣工结算资料一式三份，其中一份所有设计变更、签证、工程联系单、材料认价单等结算依据均须为原件。14.2竣工结算审核（1）发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后12个月内完成全部工程结算的初审工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。（2）在审价期间，承包人应积极配合审价工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。（3）在审计机关和发包人委托的工程造价咨询机构审价时，发现承包方高估冒算的，单项工程结算最终核减率超8%（不含8%），将按核减金额的5%在工程结算价款中扣除承包方违约金。（4）结算过程中若发现承包人改变暂列金额（如有）、改变清单项目特征、改变清单工程量、改变不可竞争费率等情况，发包人有权作出有利于自己的解释。乙方地址：联系人：。此地址为唯一地址，本工程期间无甲方书面同意不得变更，其它地址均无效。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：/。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：/。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第/种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：/。15.4.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。15.4.3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的情形：发包人不按时支付工程竣工结算价款，其他情形无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。（7）其他：按通用条款执行。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满按通用条款执行天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款16.2.1条。16.2.2承包人违约的责任16.2.2.1承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）关于工期的违约责任：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，承包人对发包人每天按5000元人民币进行赔偿；（2）竣工验收时承包人必须确保一次性通过竣工“验收合格”。如不能达到一次性通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价3%的违约金并责令承包人返工达到合格要求,同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。该条款与合同中其它相关惩罚条款同步实施；16.2.2.2发包人的变更、额外增加的工程量，承包人不得拒绝施工。否则发包人有权对承包人处以履约保证金50%的处罚。16.2.2.3因承包人原因导致人员伤亡事故、造成不良影响的，发包人有权对承包人处以没收履约保证金的处罚，且列入如东洋口港开发区黑名单，取消其2年内参加该区（含长沙镇、国有公司）项目招标的投标资格。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1承包人施工期间需征用使用施工现场之外的场地，必须事先获得发包人和有关管理部门的同意，承包人应承担由此发生的费用或罚款。21.2承包人必须服从发包人、监理的管理、协调。21.3项目经理必须遵守以下规定：（1）项目经理不准同时兼任其他工程的项目经理。（2）本合同约定的其他条款。21.4夜间施工、排水、排污、环保、消防、治安、人口管理等有关证件，承包人自行办理，涉及的费用包含在合同价中，发包人应积极配合承包人工作。21.5竣工资料：（1）竣工资料是承包人在项目实施过程中直接形成的，并保证各项技术资料(包括安全资料)与工程同步,承包人应设专人收集施工过程中的原始资料，确保资料完整，发包人将作不定期检查。经检查,对资料与工程不同步的,每次向承包人收取违约金人民币2000-5000元,并直至及时整理到位。（2）承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。（3）工程所用材料承包人必须按有关规定进行验收及检测、收集资料并归档。21.6按合同承包人承担的违约金，发包人有权从相应的当期工程款中扣除。21.7图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。21.8承包人如按未得到发包人单位确认同意的监理人指示执行的，由此造成的一切损失由承包人承担。21.9未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。21.10承包人在报价中已充分考虑了施工过程中发生材料、设备的二次搬运费用。21.11承包人已认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素【为满足机械的施工作业条件而采取的措施，施工机械进出场、材料和设备的二次搬运等，以及周边建筑物、构筑物、河、沟、塘、杂物垃圾、管线和地下管线、障碍物等】对施工可能造成的影响，由此发生的一切费用由承包人已在投标报价中考虑。21.12承包人已充分考虑了工程周边的有关群众工作及工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，发生的机械台班停置及二次进退场、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，已包含在承包人的投标报价中，工程结算时不作调整。21.13其它（1）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定支付违约金，一切责任自负。（2）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对邻近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，自行考虑相关费用（工程竣工结算时发包人不再另行支付任何费用），需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，保持道路畅通整洁，如污染城市道路和下水配套，一切责任由承包人负责。施工过程中被拆除的所有物件，须经发包人现场确认后方可处置，若未经发包人确认，施工方私自处置的，将按10000元/次支付违约金。（3）在履行合同过程中，承包人不得转包和违法分包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。（4）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。（5）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，严禁使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括发包人供应材料由于承包人验收把关不严）的材料，一经发现按合同条款规定进行支付违约金。（6）发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时，发包人有权解除合同，承包人必须无条件退场，由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量合格工程量的80%计算。（7）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。（8）合同工期结束时，确保施工现场达到清场的标准。承包人施工现场必须按县建设主管部门的要求规范管理，所发生的费用承包人自行承担。（9）承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须打印。（10）承包人应在工程开工前向发包人提交进场工人名单，对承包人提交的工人名册中无记载的工人进场，发包人可以予以禁止。进出工地人员必须佩证进入。（11）进入工地现场的所有人员须戴好安全帽，承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。（12）发生下列情况，承包人不向发包人收取任何额外费用：①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；②施工期间清理所有建筑垃圾（含发包人指定分包的）；（13）承包人应做好该工程周边的有关群众工作，并承担工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场及周边发生的青苗费用及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，已含在承包人的报价中，工程竣工结算时不作调整。（14）承包人必须无条件接受发包人的考核办法，承包人未按本工程招标文件要求履行义务和责任的，按考核办法约定承担违约责任，违约金从承包人的工程款中直接扣除。（15）本工程实行监理制度，发包人委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起发包人和监理方发出整改通知书的，视同违约。（16）农民工工资:①承包人不得使用未成年人，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包人负责。②承包人应按时支付民工工资、材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。承包人须重点检查劳务人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。③承包人应配合***门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。（17）重新检验：监理方和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验及修复费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验及修复费用由承包人支付。对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。（18）资料：发包人另行分包和指定分包项目的工程技术资料衔接由承包人负责，分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。（19）甲乙双方都有义务在对方财务审计过程中，对会计师事务所出具的《询证函》进行校对盖章确认，并邮寄给对方或直接邮寄给询证函上的会计师事务所。如一方不能配合处理，另一方有权利提出限制性履行合同的条件。（20）为支持洋口港经济开发区（长沙镇）建设，增加地方财政税收，投标人中标后，须在洋口港经济开发区（长沙镇）设立分公司或子公司，若设立分公司或子公司确有困难的，可向洋口港经济开发区(长沙镇）提供等额的产值、税收。（21）在工程项目实施期间，承包方须严格执行江苏洋口港建设发展集团有限公司《项目建设管理制度》及其附件。（22）工程项目安全文明生产考核标准序号内容考核内容不达标扣除违约金标准一安全台账1、建立安全生产责任制。1000元/次一安全台账2、建立安全管理网络，有安全领导小组，并配备专职安全员。1000元/项.次一安全台账3、制定各类安全管理制度、各工种安全操作规程及应急救援预案。1000元/项.次一安全台账4、所有施工作业人员建立安全三级教育卡。200元/人/次一安全台账5、所有施工作业人员进行安全技术交底。200元/人/次一安全台账6、定期或不定期对施工现场及生活区进行安全检查，对安全隐患整改要定人、定时间、定措施，并有记录。1000元/次一安全台账7、每月至少召开一次安全会议并有完整的会议记录。500元/次一安全台账8、开工至竣工，至少组织一次应急救援演练，并留有记录。配置相应的应急救援器材与设备。500元/项.次一安全台账9、制定安全措施费使用计划。500元/次一安全台账10、分部分项工程有专项方案，并经审核后方可施工。1000元/次一安全台账11、超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案必须经过专家论证。1000元/次一安全台账12、项目经理、专职安全员、特种作业人员、场内作业车辆操作人员均持证上岗。200元/人/次一安全台账13、工程项目管理人员及施工作业人员均办理人身意外伤害保险。200元/人/次二文明施工1、七牌一图、安全标语、宣传栏齐全。500元/项.次二文明施工2、施工现场各施工入口处设置安全警示围栏，安全警示标志牌、告知牌，夜间警示灯。500元/项.次二文明施工3、建筑材料按图堆放、布局合理、标识齐全。无在本施工现场外堆放材料行为。2000元/次二文明施工4、建筑垃圾严禁在港区倾倒、填埋。5000元/次二文明施工5、运输车辆及其驾驶员证件齐全；运输车辆严禁超速、超载、超高、超宽、超长；从事物料运输车辆车容、车貌整洁，车厢密闭，余泥不漏；从事砂浆、混凝土等流体物运输车辆，用不渗漏的容器装载。1000元/项.次二文明施工6、沙石、土方、石灰等易产生扬尘物质严禁直接堆放港区道路，如确实需要堆放，应在施工场地设置临时堆放场，并采取围挡、遮盖等措施。1000元/次二文明施工7、易燃易爆物品按照安全标准存放，警示标志齐全。1000元/次二文明施工8、消防制度、消防措施齐全；灭火器布局、配置合理。500元/项.次二文明施工9、生活区临时用房防火等级符合安全要求。1000元/次二文明施工10、施工现场、材料堆放区与生活区采取隔离措施。500元/次二文明施工11、宿舍与厨房、库房不混用。500元/次二文明施工12、生活区环境整洁。500元/次三施工现场施工现场1、所有人员正确佩戴和使用合格的劳动防护用品。如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。200元/人/次三施工现场施工现场2、特种作业人员及场内作业车辆操作人员持证上岗，并按相关规范、标准等操作。200元/人/次三施工现场施工现场3、机械设备需经过相关主管部门检验合格，定期做好维护和保养，并做好相关记录。200元/台/次三施工现场施工现场4、危险区域设置安全警示标志牌，告知牌，夜间警示灯。500元/项.次三施工现场施工现场5、施工现场，各工种操作规程齐全。500元/次三施工现场施工现场6、脚手架作业有施工方案且经审批。1000元/次三施工现场施工现场7、脚手架立杆基础硬化，拉结到位。500元/次三施工现场施工现场8、脚手架杆件间距、剪刀撑、脚手板与防护栏杆按规范设置。500元/项.次三施工现场施工现场9、脚手架层间防护到位，悬挑脚手架钢梁固定牢靠，构配件材质符合要求。500元/项.次三施工现场施工现场10、脚手架施工按规定设置安全通道和安全防护网。脚手板铺满。500元/项.次三施工现场施工现场11、卸料平台经设计计算搭设符合要求。1000元/次三施工现场施工现场12、制定合理临时用电方案，并经审批后实施。1000元/次三施工现场施工现场13、临时用电专人负责，每天巡视检查，并做好记录。500元/次三施工现场施工现场 14、临时用电配电房、配电箱、开关箱的安装、间距符合规范规定。500元/次三施工现场施工现场15、临时用电有三级配电两级保护。500元/次三施工现场施工现场16、临时用电线路、电气开关、接地装置、配电房符合用电规范、做到一机、一闸、一漏、一开关。500元/项.次三施工现场施工现场17、电箱设置符合安全规范。电箱内部接线规范、电箱出线回路标示明确清晰、不混乱，不得无门、无锁、无防雨措施。500元/项.次三施工现场施工现场18、电气设备有完好的接地或接零。500元/次三施工现场施工现场19、电缆电线不破损，上面不堆放杂物。500元/次三施工现场施工现场20、施工现场用电采用TN-S 系统1000元/次三施工现场施工现场21、停电、断电检修有挂牌标志。500元/次三施工现场施工现场22、漏电保护器灵敏，额定电流符合规范，有试跳记录。500元/次三施工现场施工现场23临时设施内、外部不私拉乱接电线。500元/次三施工现场施工现场24、宿舍内部不使用高功率电器。500元/次三施工现场施工现场25、电器保险丝符合规范，不用其他金属丝代替。500元/次三施工现场施工现场26、外电线路与在建工程脚手架、起重机械、场内作业车辆之间的安全距离要符合规范要求，并采取相关安全保护措施。1000元/次三施工现场施工现场27、基坑支护到位，降排水符合要求。500元/项.次三施工现场施工现场28、基坑开挖按照施工方案组织施工，坑边荷载堆放符合要求。1000元/项.次三施工现场施工现场29、基坑安全防护到位。500元/次三施工现场施工现场30、模板工程支架基础坚实、承载力符合要求。500元/次三施工现场施工现场31、模板工程支架拆除前必须确认混凝土强度达到要求，并派专人监护、按规定设置警戒区域。500元/次三施工现场施工现场32、高处作业，施工作业人员按标准佩戴或使用安全三宝。200元/次三施工现场施工现场33、临边、洞口、通道口采取安全防护措施，并设置牢固。且有醒目安全警示标志牌、告知牌。500元/次三施工现场施工现场34、登高作业使用梯子符合规范；移动式操作平台搭设规范，操作平台脚手板铺满。500元/项.次三施工现场施工现场35、垂直运输机械安全装置、防护设施、附墙架、缆风绳符合要求。500元/次三施工现场施工现场36、塔吊、升降机、垂直运输机械安装、拆卸单位取得专业资质和安全生产许可证。并严格履行验收程序。500元/次三施工现场施工现场37、物料提升机作业前按规定进行例行检查，并填写检查记录。500元/次三施工现场施工现场38、圆盘锯作业设置安全作业棚，传动部位设置防护罩。500元/项.次三施工现场施工现场39、搅拌机安装后履行验收程序，设置安全作业棚，离合器、制动器、钢丝绳达到规定要求，分传动部位设置防护罩。500元/项.次三施工现场施工现场40、塔吊、物料提升机、升降机等大型施工机械按照规定进行交底、安装、验收、登记、维保检查。2000元/项.次三施工现场施工现场41、塔吊、物料提升机。升降机等按照施工方案规定进行附着安装。2000元/项.次注：上表中未列，但违反《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》等规范的，根据情节严重程度扣除500-10000元/项.次违约金。（23）质量考核标准序号内容考核内容不达标扣除违约金标准一市政道路工程1、编制排水与降水方案。在施工期间排水设施应及时维修、清理，保证排水通畅。500元/项.次一市政道路工程2、施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建（构）筑物的安全1000元/项.次一市政道路工程3、施工排水与降水设施，不得破坏原有地面排水系统，且宜与现况地面排水系统及道路工程永久排水系统相结合。500元/项.次一市政道路工程4、采用明沟排水，排水沟的断面及纵坡应根据地形、土质和排水量确定。当需用排水泵时，应根据施工条件、渗水量、扬程与吸程要求选择。施工排出水，应引向离路基较远的地点。500元/项.次一市政道路工程5、在细砂、粉砂土中降水时，应采取防止流砂的措施1000元/项.次一市政道路工程6、在路堑坡顶部外侧设排水沟时，其横断面和纵向坡度，应经水力计算确定，且底宽与沟深均不宜小于50cm。排水沟离路堑顶部边缘应有足够的防渗安全距离或采取防渗措施，并在路堑坡顶部筑成倾向排水沟2％的横坡。排水沟应采取防冲刷措施。500元/项.次一市政道路工程7、路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并将地面大致整平。500元/项.次一市政道路工程8、路基范围内遇有软土地层或土质不良、边坡易被雨水冲刷的地段，按照设计文件执行。当设计未做处理规定时，应制定专项施工方案1000元/项.次一市政道路工程9、路基填、挖接近完成时，应恢复道路中线、路基边线，进行整形，并碾压成活500元/次.项一市政道路工程10、填方前应将地面积水、积雪（冰）和冻土层、生活垃圾等清除干净。不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填，填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。500元/次.项一市政道路工程11、路基填方按试验的虚铺厚度施工，在填土中不得带有大块硬土、大砖块、大石块、大混凝土块、淤泥等杂物。500元/次.项一市政道路工程12、路基的厚度、压实度、坡度等主要参数符合设计要求。2000/次.项一市政道路工程13、碾压应自路基边缘向中央进行，且表面应无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象。压实应在土壤含水量接近最佳含水量值的±2％时进行。1000元/次.项一市政道路工程14、高填土路基与软土路基，应在沉降值符合设计规定且沉降稳定后，方可施工道路基层。1000元/次.项一市政道路工程15、基层材料的摊铺宽度应为设计宽度两侧加施工必要附加宽度。500元/次一市政道路工程16、基层施工中严禁用贴薄层方法整平修补表面。500元/次.项一市政道路工程17、石灰土成活后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止。石灰土养护期应封闭交通。500元/次.项一市政道路工程18、水泥稳定土类基层的水泥的品种选用符合要求、水泥检验、使用符合相关要求1000元/次.项一市政道路工程19、水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺完成。分层摊铺时，应在下层养护7d后，方可摊铺上层材料。1000元/次.项一市政道路工程20、沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工1000元/次.项一市政道路工程21、沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵向热接缝应错开15cm；冷接缝应错开30～40cm。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上。表面层接缝应采用直茬，对冷接茬施作前，应对茬面涂少量沥青并预热。1000元/次.项一市政道路工程22、沥青混合料面层完成后应加强保护，控制交通，不得在面层上堆土或拌制砂浆。1000元/次.项一市政道路工程23、水泥混凝土面层，不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，合格后方可使用。1000元/次.项一市政道路工程24、水泥混凝土面层严禁在基层上挖槽嵌入模板1000元/次一市政道路工程25、水泥混凝土面层钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查，合格后方可使用。1000元/次.项一市政道路工程26、水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐、无裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。伸缩缝应垂直、直顺，缝内不得有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内应全部贯通。1000元/次.项一市政道路工程27、水泥混凝土面层成活后，应及时养护，养护方法和养护时间符合要求。500元/次.项一市政道路工程28、混凝土板在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行。面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成后，方可开放交通500元/次.项一市政道路工程29、平石顶面不得高于或低于路面边缘。平石不得向内向外倾斜，没有被压碎或被碾轮推挤出弯现象。不应有下沉或相邻板差过大，平石顶面纵向不应有明显波浪，不得有表面不平整，有缺棱掉角、掉皮、起砂、裂缝等现象。1000元/次.项30、侧平石应以干硬性砂浆铺砌，砂浆应饱满、厚度均匀，勾缝密实，外露面清洁。侧平石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀；侧平石灌缝应密实，平石表面应平顺不阻水。1000元/次.项二市政管道工程1、对有地下水影响的土方施工，应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定施工降排水方案。需要论证应组织论证。1000元/次.项二市政管道工程2、不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。1000元/次.项二市政管道工程3、槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时应按规范或设计要求进行地基处理。1000元/次.项二市政管道工程4、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理。槽壁平顺，边坡坡度符合设计、规范或施工方案的规定。1000元/次.项二市政管道工程5、在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。1000元/次.项二市政管道工程6、井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行，不便同时进行时，应留台阶形接茬。1000元/次.项二市政管道工程7、管道的标高、宽度、深度符合规范和设计要求。偏差在允许范围内。1000元/次.项二市政管道工程8、回填材料的材质、回填顺序、厚度符合规范要求。2000元/次.项二市政管道工程9、开挖管道需要降水时，按照既定的方案降排水、现场降水满足施工要求。2000元/次.项二市政管道工程10、回填管道材料选择的压实工具、压实度、含水率符合设计要求。1000元/次.项二市政管道工程11、管道安装完成后线型顺直，管道不得渗漏，闭水试验合格，排水顺畅。基础、管材及其接口、井体等施工质量符合设计及规范要求。1000元/次项二市政管道工程12、管道水压试验合格后应拆除相关附属设施，不得因未拆除设施而影响管道排水2000元/次项二市政管道工程13、中粗砂、混凝土基础的材料材质、强度、厚度等主要参数符合设计文件要求2000元/次项二市政管道工程14、管道材质、规格、型号符合设计文件要求，安装后管道的位置偏差不超过规范和设计允许范围。2000元/次项二市政管道工程15、现场焊缝、接口施工质量符合规范设计要求。检测的焊缝质量符合规范和设计要求2000元/次项二市政管道工程16、管道的支架安装位置、标高、材质符合设计和规范要求。位置偏差不超过设计允许范围2000元/次项三钢结构制作与安装工程1、钢材钢号不符合设计要求1000元/件三钢结构制作与安装工程2、进场钢材未进行检验1000元/件三钢结构制作与安装工程3、焊接材料的品种、规格、性能不符合要求500元/件三钢结构制作与安装工程4、重要钢结构采用的焊接材料不进行抽样复验1000元/次三钢结构制作与安装工程5、螺栓连接副不符合国家产品标准和设计要求200元/个三钢结构制作与安装工程6、焊缝抽样检测不合格1000/条三钢结构制作与安装工程7、高强度螺栓连接副的紧固轴力、扭矩系数不符合规范和设计要求200元/个三钢结构制作与安装工程8、防腐涂料和防火涂料的型号、品种、性能、颜色等不符合国家产品标准和设计要求5000元/批三钢结构制作与安装工程9、钢结构防火涂料的品种和技术性能不符合设计要求及有关标准的规定1000元/批三钢结构制作与安装工程10、焊接材料与焊接母材材质不相匹配500元/处三钢结构制作与安装工程11、T形、十字形、角接接头焊接忽视翼板层状撕裂500元/处三钢结构制作与安装工程12、无有效合格证焊工从事钢结构焊接1000元/人三钢结构制作与安装工程13、焊条等焊接材料不经烘焙直接使用500元/根三钢结构制作与安装工程14、钢结构焊缝焊后出现裂纹500元/处三钢结构制作与安装工程15、焊缝出现一般性飞溅、熔合性飞溅500元/处三钢结构制作与安装工程16、在大风、低温、潮湿的环境气候条件下，无防护措施进行钢结构焊接作业1000元/处三钢结构制作与安装工程17、焊缝尺寸不符合要求500元/处三钢结构制作与安装工程18、引弧板的材质、板厚、尺寸等不符合要求200元/处三钢结构制作与安装工程19、焊缝出现咬边及边缘不满200元/处三钢结构制作与安装工程20、使用药皮变质、掉落的焊条200元/根三钢结构制作与安装工程21、焊脚尺寸偏差过大200元/处三钢结构制作与安装工程22、不同材质组成的构件，用同一种焊条焊接500元/次三钢结构制作与安装工程23、构件焊接不经检验处理就直接施焊500元/次三钢结构制作与安装工程24、厚板多层焊接层间不清渣、不控制层间温度500元/次三钢结构制作与安装工程25、有焊前预热要求的焊接，不经预热直接施焊500元/次三钢结构制作与安装工程26、有效焊缝的构件、板面凹凸不平，甚至有裂纹出现500元/处三钢结构制作与安装工程27、螺栓安装孔不准确200元/个三钢结构制作与安装工程28、螺栓的螺纹损伤及锈蚀200元/件三钢结构制作与安装工程29、连接后的构件接触面间存在间隙，连接构件接触不严密200元/处三钢结构制作与安装工程30、螺栓伸出螺母外的长度不一，外露螺纹不足500元/件三钢结构制作与安装工程31、构件摩擦处理不符合相应规定200元/件三钢结构制作与安装工程32、对紧固后的螺栓不做防松保护500元/件三钢结构制作与安装工程33、高强度螺栓紧固力矩超拧或少拧500元/件三钢结构制作与安装工程34、高强度螺栓连接副不经过检验直接使用500元/件三钢结构制作与安装工程35、高强度螺栓连接副不符合设计要求500元/件三钢结构制作与安装工程36、高强度螺栓连接板不平整200元/处三钢结构制作与安装工程37、高强度螺栓紧固不按顺序施拧500元/处三钢结构制作与安装工程38、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数不符合设计要求500元/处三钢结构制作与安装工程39、钢材切割面或剪切面出现裂纹、夹渣等缺陷500元/处三钢结构制作与安装工程40、螺栓孔不准确，随意用气割补开孔500元/处三钢结构制作与安装工程41、不注意A、B、C级螺栓孔加工方法的区别500元/处三钢结构制作与安装工程42、螺栓孔前后有偏差200元/处三钢结构制作与安装工程43、单个部件变形弯曲加工部件有损伤200元/处三钢结构制作与安装工程44、钢结构中的承重构件对接接头方式不合理500元/件三钢结构制作与安装工程45、构件组装前不对弯曲变形零件进行矫正500元/处三钢结构制作与安装工程46、钢结构部件局部材质破坏500元/处三钢结构制作与安装工程47、钢构件组装拼接口超差500元/处三钢结构制作与安装工程48、构件跨度不准确1000元/件三钢结构制

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本装修工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086