分布式光伏发电招标公告（湖州清泰新能源科技有限公司2023）
[市本级][正在投标]湖州市西部水厂分布式光伏发电项目
[市本级][正在投标]湖州市西部水厂分布式光伏发电项目
湖州市西部水厂分布式光伏发电项目施工发包公告
1.
发包条件
本项目为全流程电子发竞包项目。【采用远程不见面竞包方式】
本发包项目湖州市西部水厂分布式光伏发电项目已批准建设，项目业主为湖州清泰新能源科技有限公司，计划建设投资估价约176万元，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州清泰新能源科技有限公司，代理机构为浙江金业管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行公开发包,项目编号为hzgq202304278
2.
项目概况与发包范围
发包项目建设地点：位于湖州市西部水厂内；
投资估算：约 176万元 。
发包范围：太阳能光伏系统的设计、材料的供货、运输、安装、调试、并网、验收以及质保期内服务、2年的运维保养服务（每月巡视一次并出具巡视报告、每半年清洗一次）等，工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、国网电力公司等相关规范要求，图纸需经发包人、设计认可后方可施工。
计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。
项目质量目标：办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。
3.
竞包人资格要求
3.1、竞包人需具备独立法人资格，且必须是本项目发包产品（太阳能光伏板）的制造商或其授权的经销商【其授权的经销商必须具有本项目发包产品（太阳能光伏板）制造商针对本项目的唯一授权书】；
3.2、竞包人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质及承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)；【竞包单位为浙江省外企业的，其“电力工程施工总承包三级及以上资质”需完成进浙备案，承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)需在成交后进场施工前完成湖州市电力局施工备案。】；
3.3项目负责人资格要求：具备机电工程二级及以上注册建造师资格【必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），二级注册建造师须在有效期内，不接受临时建造师。浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】本项目拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经发包人同意后，提供发包人同意的书面证明。
3.4本项目不接受联合体竞包
本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包；
其他要求：（1）本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；（2）其他详见发包文件第二章竞包人须知第 1.4 条款
4.
发包文件的获取
4.1 已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）；
4.2 未注册用户可通过发包（招标）公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；
4.3 注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理（电话：4000878198）：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。
5.
竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年05月9日13时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。
5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6.
发布公告的媒介
本次发包公告同时在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7.
联系方式
7.1发 包 人: 湖州清泰新能源科技有限公司
地 址： 湖州市吴兴区朝阳街道龙溪南路163号4楼
联 系 人： 朱尧杰
电 话：0572-2212319
7.2发包代理机构：浙江金业管理咨询有限公司
地 址：浙江省湖州市中南大厦A幢18楼
联 系 人：费强
电 话：0572-2557282
7.3发包监督小组：湖州市水务集团有限公司招投标监督小组
地址：湖州市杭长桥中路118号
电话：0572-2026690
7.4采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址： 湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生 、倪女士
电 话： 0572-2377267、0572-2228963
7.5软件技术支持
电 话：0572-2375013
电 话：4009980000
CA数字证书客服电话：4000878198
湖州市西部水厂分布式光伏发电项目（正式稿）.doc
湖州市西部水厂分布式光伏发电项目（正式稿）.doc
湖州市西部水厂分布式光伏发电项目（正式稿）.doc
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
湖州市西部水厂分布式光伏发电项目发包文件项目编号：hzgq202304278发包人：湖州清泰新能源科技有限公司（盖章）代理机构：浙江金业管理咨询有限公司（盖章）日期：2023年4月目录第一章发包公告（公开发包）41.发包条件42.项目概况与发包范围43.竞包人资格要求44.发包文件的获取55.竞包文件的递交56.发布公告的媒介57.联系方式5第二章竞包人须知7竞包人须知前附表71.总则112.发包文件133.竞包文件144.竞包175.竞包176.评审187.合同授予198.纪律和监督209.需要补充的其他内容2110．其他（发包人要求）21第三章评审办法25评审办法前附表251.评审方法272.评审标准273.评审程序30第四章合同条款及格式33第五章竞包文件格式331、竞包声明书442、企业法定代表人身份证明书453、授权委托书464、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表475、竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)486、项目管理机构配备情况表497、湖州市国有企业采购投标人廉洁守信承诺书508、不转包、不违法分包承诺书519、竞包承诺保证函5210、竞包函5311、主要材料选用品牌一览表54第六章技术标准55第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准56第一章发包公告（公开发包）湖州市西部水厂分布式光伏发电项目施工发包公告发包条件本项目为全流程电子发竞包项目。【采用远程不见面竞包方式】本发包项目湖州市西部水厂分布式光伏发电项目已批准建设，项目业主为湖州清泰新能源科技有限公司，计划建设投资估价约176万元，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州清泰新能源科技有限公司，代理机构为浙江金业管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行公开发包,项目编号为hzgq202304278项目概况与发包范围发包项目建设地点：位于湖州市西部水厂内；投资估算：约176万元。发包范围：太阳能光伏系统的设计、材料的供货、运输、安装、调试、并网、验收以及质保期内服务、2年的运维保养服务（每月巡视一次并出具巡视报告、每半年清洗一次）等，工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、国网电力公司等相关规范要求，图纸需经发包人、设计认可后方可施工。计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。项目质量目标：办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。竞包人资格要求3.1、竞包人需具备独立法人资格，且必须是本项目发包产品（太阳能光伏板）的制造商或其授权的经销商【其授权的经销商必须具有本项目发包产品（太阳能光伏板）制造商针对本项目的唯一授权书】；3.2、竞包人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质及承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)；【竞包单位为浙江省外企业的，其“电力工程施工总承包三级及以上资质”需完成进浙备案，承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)需在成交后进场施工前完成湖州市电力局施工备案。】；3.3项目负责人资格要求：具备机电工程二级及以上注册建造师资格【必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），二级注册建造师须在有效期内，不接受临时建造师。浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】本项目拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经发包人同意后，提供发包人同意的书面证明。3.4本项目不接受联合体竞包本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包；其他要求：（1）本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；（2）其他详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）；4.2未注册用户可通过发包（招标）公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理（电话：4000878198）：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年05月9日13时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。发布公告的媒介本次发包公告同时在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。联系方式7.1发包人:湖州清泰新能源科技有限公司地址：湖州市吴兴区朝阳街道龙溪南路163号4楼联系人：朱尧杰电话：0572-22123197.2发包代理机构：浙江金业管理咨询有限公司地址：浙江省湖州市中南大厦A幢18楼联系人：费强电话：0572-25572827.3发包监督小组：湖州市水务集团有限公司招投标监督小组地址：湖州市杭长桥中路118号电话：0572-20266907.4采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生、倪女士电话：0572-2377267、0572-22289637.5软件技术支持电话：0572-2375013电话：4009980000CA数字证书客服电话：4000878198第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4发包项目名称详见发包公告1.1.5项目建设地点详见发包公告1.2.1项目建设规模详见发包公告1.2.2资金来源及比例自筹100%1.3.1资金落实情况已落实1.3.2计划工期计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。计划开工日期： 2023 年 / 月 / 日（具体以业主开工令为准）1.3.3质量标准办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。1.4.1竞包人及拟派项目负责人资质条件、能力详见发包公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.10.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.11偏离☑不允许 □允许2.1构成发包文件的其他材料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价；2.2.1竞包人提疑的截止时间2023年 05 月 4 日 23 时 59分 59秒2.2.2竞包截止时间2023年 05 月 9 日 13 时 30 分（以电子交易平台时间为准）2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—供应商登录—选择相应项目—网上提问，进行提疑； 答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。 查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-招标采购-变更公告栏随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2023年 5月 4 日 23 时 59分 59秒3.1构成竞包文件的主要组成部分☑资格文件； ☑技术文件； ☑商务文件3.2.3竞包报价要求、发包控制价及其计算方法□无☑有，本项目竞包最高限价：¥1760000元（大写：人民币壹佰柒拾陆万元整）注：竞包人的报价高于最高限价的作无效竞包处理；3.3.1竞包有效期60日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金不要求递交竞包保证金3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.5注册及标书制作工具下载网址http://www.hzlscgfw.cn/4.1.1竞包文件上传竞包文件（电子加密的竞包文件）：在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传电子加密的竞包文件（即后缀名为HZCQTF类型的响应文件）； 4.2.2递交竞包文件地点竞包文件（电子加密的竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传；5.1竞包时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：不见面开标大厅不见面开标大厅登录方式：通过湖州市绿色采购服务平台，选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。5.2竞包程序竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备； 各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并在线等待招标代理机构人员发出的解密信号； 竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后 30 分钟内 对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；发包人最佳报价现场抽取、竞包文件导入等操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.采购平台见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成： 3 人及以上单数；评审小组确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取7.1确定承包方式（是否授权评审委员会确定承包人）□是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人7.2评审结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台公示期为 3 日。7.4.1履约保证金履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的5%9需要补充的其他内容9.1电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包会议过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效标处理。9.2竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。1.总则1.1项目概况1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目施工进行发包。1.1.2本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4本发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5本发包项目建设地点：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本发包项目的资金来源及出资比例：见竞包人须知前附表。1.2.2本发包项目的资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、计划工期、质量要求1.3.1本次发包范围：见竞包人须知前附表。1.3.2本发包项目的计划工期：见竞包人须知前附表。1.3.3本发包项目的质量要求：见竞包人须知前附表。1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见竞包人须知前附表；（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；（3）其他要求：见竞包人须知前附表。1.4.2竞包人不得存在下列情形之一：（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本发包项目的监理人；（4）为本发包项目的代建人；（5）为本发包项目提供发包代理服务的；（6）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的；（8）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消竞包资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取承包或严重违约或重大工程质量问题被取消投标资格的；（13）近三年被录入检察机关行贿犯罪档案的；（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。1.4.4竞包项目负责人不得存在下列情形之一：（1）竞包截止日前（近三年）有被录入检察机关行贿犯罪档案的；（2）竞包截止日前被行政机关通报限制在本区域内竞包；（3）竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；（4）竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚；1.5费用承担1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.10竞包预备会（本项目不作要求）1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有下载发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.11偏离竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。2.发包文件2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）竞包文件格式；（6）竞包人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.4本项目（仅指电子发包、竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容或工程量清单），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。3.竞包文件3.1竞包文件的组成3.1.1资格文件主要包括以下内容（1）企业基本资料①企业营业执照;②基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）;③企业资质证书（详见发包公告要求）；④有效期内的安全生产许可证（接受有效合法的电子证书）。（2）项目管理机构资料①拟参加竞包的项目负责人证书（详见发包公告要求，建造师证书接受有效合法的电子证书）；②拟参加竞包的项目负责人有效安全生产考核合格证B证（接受有效合法的电子证书）；③项目技术负责人职称证书、专职安全生产管理人员C证（接受有效合法的电子证书），1人1岗，不得兼任；④企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）有效安全生产考核合格证A证（接受有效合法的电子证书）；⑤建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；⑥代理人及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，其中项目负责人如为退休人员，提供退休证及注册企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；（3）竞包声明书；（4）企业法定代表人身份证明书；（5）授权委托书；（6）竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表（建设）；（7）竞包承诺保证函；(8)竞包产品（太阳能光伏板）制造商针对本项目的唯一授权书【竞包人为竞包产品（太阳能光伏板）制造商的无需提供】(9)浙江省外企业及其项目负责人需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；（10）湖州市国有企业采购投标人廉洁守信承诺书；（11）不转包、不违法分包承诺书；（12）竞包文件需要提供的其他资料。3.1.2技术文件主要包括下列内容：（1）本项目设计方案；（2）保障项目供货措施；（3）安装、调试、验收方案；（4）办理项目发电并网详细计划；（5）监控平台；（6）服务承诺；（7）企业业绩；（8）配备团队组成人员；（9）企业荣誉；（10）主要材料选用品牌一览表；（11）技术响应表；（12）竞包货物（设备）组成清单；（13）备品备件一览表；（14）产品样本、技术规格书及相关检测报告；（如有）（15）发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他技术资料（格式自拟）。3.1.3商务部分主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。注：以上资料由竞包人以扫描件电子件形式上传至系统设置的模块中，竞包人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按按相关法律法规处理。3.2竞包报价3.2.1竞包人应按发包文件中相关附表格式填写。竞包报价为本发包项目全部工作内容的报价。3.2.2本次发包项目发包人设有最高投标限价，竞包人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在竞包人须知前附表3.2.2中载明。3.2.3本项目为交钥匙工程，竞包单位的报价为完成本项目所需的一切费用，请竞包单位充分考虑。竞包报价应包含完成项目所需的所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运至最终目的地的运输、仓储、劳保、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、其他费用（含现场监管、监造、设计、培训、设备保养、2年的运维保养服务（每月巡视一次并出具巡视报告、每半年清洗一次）等）及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及竞包人企业利润、税金、各种税费、办理发电并网涉及的费用、政策性文件规定以及及合同包含的所有风险（含人工、材料、机械涨价风险）、责任等各项应有费用。竞包报价为最终报价，竞包人认为为完成本发包文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在竞包总报价中。3.2.4竞包人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标项目范围及合同期限、工期的全部，由竞包人根据自身实力并结合项目实际情况自主报价。3.2.5本工程中标人应按照工程建设的需要，统一服从业主、监理的现场管理和协调，满足施工中对质量、工期、安全文明施工等的要求，费用考虑在竞包报价中，发生后不再另计。3.2.6竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。3.2.7发包人拒绝接受竞包报价高于招标控制价的竞包人成为承包候选人。3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。3.4竞包保证金3.4.1本项目不要求递交竞包保证金。3.5竞包文件的编制3.5.1竞包文件应按“竞包人须知第3.1条竞包文件的组成”及第八章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5.2竞包文件应当对发包文件有关工期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.3竞包文件应由竞包单位进行签字盖章确认。3.5.4电子竞包流程如下：湖州市绿色采购服务平台→供应商登录→下载发包文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→将制作好的竞包报价导入竞包文件→系统完善投标信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。4.竞包4.1竞包文件密封和标记4.1.1提供的竞包文件按竞包人须知前附表4.1.1要求执行。4.1.2竞包文件：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件。4.1.3未按竞包人须知前附表4.1.1、4.1.2项要求的，发包人应予拒收。4.2竞包文件的递交4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-电子招投标交易平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；4.2.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于3个的，发包人将依法重新组织发包。4.3竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。5.竞包5.1竞包时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.2竞包程序主持人按下列程序进行竞包：竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并在线等待招标代理机构人员发出的解密信号。竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人最佳报价现场抽取、竞包文件导入等操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。5.3竞包异议竞包人对竞包有异议的，应当在线提出，发包人在线作出答复，并制作记录。6.评审6.1评审委员会6.1.1评审委员会按竞包人须知前附表规定的方式组建。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（5）与竞包人有其他利害关系的。6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审过程保密，不得泄露；6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评审评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。7.合同授予7.1确定承包人方式7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评审委员会自行确定。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。7.1.3发包人在确定承包人前须对拟承包单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。7.2评审结果公示7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.3承包通知7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响承包结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，发包人也可以重新发包。7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将成交结果公告发布在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn//）承包结果公示的方式通知未承包的竞包人。7.3.3承包人在签订施工合同前须缴纳农民工工资支付保证金，办理事项以湖州市住房和城乡建设局相关规定为准，咨询电话：0572-2053887。7.4履约保证金7.4.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的履约担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞包人须知前附表规定的金额、担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为成交合同金额的2%。7.4.2承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交视为放弃承包并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。7.5签订合同7.5.1发包人和承包人应当自承包通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，视为放弃承包并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。8.纪律和监督8.1对发包人的纪律要求发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.5投诉竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或分管招竞包监督部门投诉。9.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。10．其他（发包人要求）1、按照《湖州市建筑施工领域农民工工资分账管理实施细则》（湖建发[2018]201号），严格执行农民工工资支付相关要求。2、根据湖建发〔2013〕66号文件精神，承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作。承包人在施工期间应注意周边环境的保护，防范因施工造成的扬尘污染，路面保持畅通且干净整洁，并且所有产生的废料应进行外运处理，不得影响周边环境，因此产生的费用由承包人自行考虑计入竞包报价中，若发现处理不当，对环境造成影响的，监理及发包人有权力罚款2000元/次，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前一次翻一倍。3、各竞包单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，有效竞包报价中，综合单价的材料费、人工费、机械费等各项费用，大幅度超出市场价范围，且在竞包文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该竞包人为不合理的不平衡报价，扰乱竞包市场，其竞包应作无效标处理，并上报相关部门处理。4、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），竞包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，发包人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由发包人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要竞包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，竞包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，发包人有权指定其他承包人完成相关工作，所涉及的相关费用由承包人承担，竞包人在竞包报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。5、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。6、承包人应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通运输相关的手续,由承包人支付办理手续所需的费用。竞包单位应在竞包前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，竞包时充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用由竞包人在竞包报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。7、所有材料由各竞包单位均自主报价、自主选择，但必须完全符合设计要求。竞包人选用的品牌应在主要材料选用品牌一览表中注明，若未注明，则在实际施工时由发包人在推荐品牌中指定。对本项目竞包单位选用的主要材料不得低于发包人提供的档次及品牌。未推荐品牌的，竞包人应根据发包技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得发包人认可。8、本工程使用的材料设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，承包人应提前20天将其选用材料设备的生产厂家、品牌及型号报送发包人和发包人委托的监理单位进行审核，要求所有选用的材料设备的市场价格与对应材料设备的竞包报价相符，经审查确认后方可采购。若发现有违上述要求或不符合国家有关规定的，甲方有权拒绝，承包人应无条件接受重新更换品牌或型号，直至审查通过为止。若发现审查不通过或不经审查直接使用的，由此引起的一切后果由承包人全部承担，并且赔偿甲方因此造成的一切损失。为此所需的时间乙方应综合考虑，9、成交后通过有关权威部门检测一旦出现真实产品达不到竞包时的承诺（即：技术参数或效果达不到设计要求），发包方有权予以否决，为不影响工程进度，可更换为与发包推荐品牌同档次（或高于发包推荐品牌档次）的产品，价格按照竞包价不变。10、竞包单位选择发包单位推荐品牌以外的，即“优于推荐的品牌”的，必须达到设计要求的技术参数，且不得低于推荐品牌的档次，并提供相应的检测报告。如无相应的证明材料证明其达到设计技术参数要求，评标委员会有权予以否决，可视为无效标，一切损失由竞包单位自行负责。11、竞包单位所投材料品牌在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买，经确认属实后，可更换为与竞包品牌同档次（或高于竞包品牌档次）的产品。按承包单位竞包价执行。12、竞包单位应仔细审查发包文件、清单，并确保按工期完成本项目全部工程量（如有疑问，请在发包文件规定的提疑截止时间前提出），一旦成交，不得以任何理由影响工期和质量，否则发包人有权扣除履约保证金额并上报建设主管部门。13、发包人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，承包人应无条件服从发包人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。14、承包人的雇员及设备的保险等由竞包单位自行考虑，不另行计量。15、本次发包，发包人不提供临时用水、用电，临时用水、用电及相关费用由承包人自行承担。需各竞包单位在勘察现场后充分考虑在报价中，发生后不再另行计价。16、竞包单位需认真勘察现场，充分考虑施工材料、建筑垃圾等的二次搬运，产生的费用需充分考虑到报价中。若施工过程中对周边建筑、道路、设施等产生破坏的，需自行修复至原样，若在收到整改通知单后7天内未完成修复工作，发包方有权另行委托其他相关单位进行修复，产生的费用由竞包单位承担，在工程款中扣除。17、本项目的相关设备在移交给使用单位前，所有设备由承包单位自行保管。承包单位承担此期间对设备的保护、防偷盗、维护等相关措施。移交业主单位后，需免费指导业主方人员使用，直至业主方相关人员能熟练操作该设备及相关程序。18、本项目质保期2年（通过当地电力部门验收并且并网发电后开始计算），在质保期内对设备的各类故障应提供免费的服务，非人为原因造成的设备损坏应及时修理更换，接到业主方通知后2小时内到达现场，4小时内处理完成，特殊情况经业主同意后可适当延长。19、竞包人在工程竣工后提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对使用方指派的操作维护人员进行培训（理论+实际操作）。20、设备安装前由承包单位和业主方共同对原屋面进行查检查，对屋面漏水情况进行签字确认；设备安装完成后，若因承包单位施工原因造成屋面漏水的，由承包单位修复或业主委托第三方进行修复，费用由承包单位承担。21、项目并网发电后，在正常运维状态下，若承包单位安装的设备未达到竞包时技术要求的参数，则承包单位赔偿业主所有损失。22、性能考核依据承包单位提供的性能指标表等性能保证文件及竣工验收结果进行。如果竣工验收的结果未满足合同约定的性能保证要求，承包人应在合理的期限（3个月）内进行必要的维修或更换，并承担因此造成的相关费用，直至达到性能保证要求。23、承包单位设备须接入业主指定的运维管理系统内。24、在整个施工期间（从竞包人进场开始至工程竣工验收后向发包人移交完成时止），整个施工现场均不得出现烧饭、烧菜等情况，所有施工人员及管理人员的就餐均应在施工现场之外解决。发包人及监理人将不定期地对现场烧饭、烧菜情况进行检查，凡发现有烧饭、烧菜现象的，则按1000元/处·次对竞包人进行经济扣罚。各项扣罚款项均在当期工程款中直接扣除。以上措施必须严格落实，并与履约保证金挂钩。若施工单位安全措施不到位，致使发生人员伤亡的，由施工单位自行承担责任。25、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政责任书》和《安全施工协议》。第三章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准竞包人名称与营业执照、资质证书一致资格文件审查形式评审标准竞包人资格要求符合第二章竞包人须知1.4及发包公告要求等资格文件审查形式评审标准签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）资格文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清资格文件审查形式评审标准竞包书唯一未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形资格文件审查形式评审标准其他不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。资格文件审查资格评审标准资格文件组成符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。技术文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致技术文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）技术文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清技术文件审查形式评审标准竞包文件响应符合发包文件中实质性的要求技术文件审查形式评审标准其他符合第三章评审办法要求技术文件审查技术评审详见技术资信标计分标准2.2.2商务文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致商务文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）商务文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清商务文件审查形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价。商务文件审查形式评审标准报价唯一竞包人对发包人提供的采购清单中所列的项目项目名称、参数、计量单位、采购数量、未进行更改。商务文件审查形式评审标准其他竞包文件未附有发包人不能接受的条件。商务文件审查商务评审竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定商务文件审查商务评审竞包报价1、报价不得高于最高竞包限价；2、竞包函中的报价与解密后交易系统平台公布的开标记录报价一致。商务文件审查商务评审工期符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定商务文件审查商务评审质量标准符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定商务文件审查商务评审竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定商务文件审查商务评审采购清单符合第五章“采购要求和采购清单”给出的范围及数量商务文件审查商务评审技术标准和要求符合第五章“采购要求和采购清单”规定商务文件审查商务评审其他要求符合第二章“竞包人须知”第3.1.2项、第五章“采购要求和采购清单”规定，符合法律法规规定的实质性条款。评标分值计算条款内容编列内容评标分值计算2.2.1分值构成商务文件： 60 分技术文件： 40 分评标分值计算2.2.2技术标评定按第三章2.2.2条规定评定评标分值计算2.2.3商务标评定按第三章2.2.3条规定评定评标分值计算2.2.4商务标得分按第三章2.2.3条规定计算评标分值计算最终得分最终得分=商务标得分+技术标得分 串标形为3.4串通投标的判定 按第三章3.4规定在建合同工程的认定及变更证明3.51.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。以下情形视为“有在建合同工程”：（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：（1）项目业主同意更换的证明；（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件。3.在建项目的项目负责人允许同时担任两个及以上特殊情况的：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；注：有以上第2、3项情况的，投标时必须提供相关证明材料与投标文件一起上传，否则视为有在建工程。1.评审方法评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。2.1.3技术评审标准：见评审办法前附表。2.1.4商务评审标准：见评审办法前附表。2.2最终得分与评分标准2.2.1竞包人最终得分竞包人的最终得分=商务标得分+技术标得分。2.2.2技术资信评定（40分）评审内容分值评分界定本项目设计方案0-7分本项目提供的设计方案编制说明是否技术先进、经济合理、实用可靠：对现状及需求描述详尽、合理的得5-7分；对现状及需求能够全面描述的得2-4分；对现状及需求描述有缺陷得0-2分。注：本项内容不提供者不得分。保障项目供货措施0-2分本项目提供的保障项目供货措施科学有效的，措施描述详尽、合理的得1.5-2分；措施欠佳的得1-1.5分；措施存在明显缺陷的得0-1分。注：本项内容不提供者不得分。安装、调试、验收方案0-3分安装、调试、验收的方案和措施科学有效的，得1.5-3分；安装、调试、验收的方案和措施欠佳的，得1-1.5分；安装、调试、验收的方案和措施存在明显缺陷的，得0-1分。注：本项内容不提供者不得分。办理项目发电并网详细计划0-2分办理项目发电并网详细计划描述详尽、合理的得1.5-2分；欠佳的得1-1.5分；对项目发电并网详细计划有缺陷的得0-1分。注：本项内容不提供者不得分。监控平台0-6分可提供光伏数据管理及监控平台接入服务（自建平台或第三方平台的合作协议）平台应具有：1、智慧光伏监测平台服务，满足产业管理单位光伏电站运维业务数字化工具支撑，主要功能包括：光伏监测、运维闭环管理、告警监测服务、智能诊断分析工具、资产管理动态分析应用等。（得1分）2、智慧光伏结算平台服务，满足产业管理单位光伏电站消纳电费结算及托收数字化工具支撑。（得1分）3、电站数据接入调试，现场智能网关设备、数显表modbus协议调试、逆变器通讯线连接、平台侧电站数据上送调试、网关规约联调、数据质量验证等。（得1分）4、视频监控实施站点现场摄像头安装，视频流监测调试，平台侧监控设备数据项配置等。（得1分）5、数据处理、数据存储，满足数据传输和存储的准确性、完整性、安全性和保密性。（得1分）6、平台咨询服务，提供咨询服务和问题解答，对于产业单位提出的平台功能性错误或者数据错误。（得1分）注：本项内容不提供相关材料的不得分。本地化服务承诺0-2分根据竞包人提供的本地化服务方案进行打分，承诺湖州区域设有驻地和措施科学有效的，得1.5-2分；承诺其他区域设有驻地和措施欠佳的，1.5-1分；无驻地且方案措施存在明显缺陷的，得0-1分。注：。（驻地须提供房产证或租赁合同，本项内容不提供者不得分）企业业绩0-10分竞包人（2020年1月1日至今，以合同签订时间为准）已完成分布式光伏发电工程承包项目：每完成1个单项容量0.4MW及以上工程的得2分，最高得10分。评审依据：提供工程承包合同主要证明页和国家电网并网验收单。提供的合同及证明材料的复制件并加盖公章。配备团队组成人员0-3分根据投标供应商拟投入本项目人员配备情况进行综合评审。每配备1名高级工程师（电气或电力相关专业工程师）得1.5分：每配备1名中级工程师（电气或电力相关专业工程师）得1分：每配备1名助理工程师（电气或电力相关专业工程师)得0.5分：最高得3分。注：专业以取得的工程师证书为准。(提供职称证书、近3个月社保证明复印件并加盖公章)企业荣誉0-5分具备有效的质量管理体系认证证书的得1分；具备有效的环境管理体系认证证书的得1分；具备有效的健康管理体系认证证书的得1分。知识产权管理体系认证证书的得1分。信息安全管理体系认证证书的得1分。注：提供证书复制件并加盖公章，否则不得分。注：以上评分未提供的得0分，竞包单位必须确保所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。上述量化评分，由评委根据投标人的投标文件予以评审，评审项目缺项时，该项得零分。技术文件得分按照所有评审专家评分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。2.2.3商务文件评定商务标总分60分，按以下标准评定。一、有效标的确定在评定商务标分值前，由评审委员会先对商务标进行初步评审，存在以下情况之一的，拒绝其竞包：竞包人的有效报价超过发包控制价的；竞包函报价与开标记录表报价（即解密后交易系统公布的价格）不一致的；（3）未响应发包文件其他实质性要求的。按以上要求评审去除无效标后，剩余为有效竞包报价。凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）10％及以上，统称为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包报价。二、最佳报价的确定：以全部有效合理竞包报价的平均价作为最佳报价。最佳报价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次发包期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。三、各有效投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：K=（有效投标报价—最佳报价）÷最佳报价*100%当K值等于零时，得满分60分；当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.06分；当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.03分；商务得分保留二位小数，小数点后第三位“四舍五入”。3.评审程序3.1初步评审3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.2详细评审3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.4因有效竞包不足三个使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.4串通竞包行为3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；（二）竞包人之间约定承包人；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（六）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（一）发包人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；3.5弄虚作假的行为3.5.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。第四章合同条款及格式发包人：承包人：双方根据关于公开发包的结果，签署本合同。一、设备内容1.设备名称：2.型号规格：3.技术参数：4.数量（单位）：5、工程质量要求符合标准：办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。二、合同金额本合同金额为（大写）：____________________________万元（￥______万元）（含税%，不含税单价（大写）：（￥______万元）若遇国家税率调整，按国家现行相关规定执行）。本项目交钥匙工程，竞包单位的报价为完成本项目所需的一切费用，请竞包单位充分考虑。竞包报价应包含完成项目所需的所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运至最终目的地的运输、仓储、劳保、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、其他费用（含现场监管、监造、设计、培训、设备保养、2年运维等）及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及竞包人企业利润、税金、各种税费、办理发电并网涉及的费用、政策性文件规定以及及合同包含的所有风险（含人工、材料、机械涨价风险）、责任等各项应有费用。竞包报价为最终报价，竞包人认为为完成本发包文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在合同价格中。按实结算：最终结算总价=成交单价*实际容量成交单价=中标总价/396kWp本工程承包人应按照工程建设的需要，统一服从业主、监理的现场管理和协调，满足施工中对质量、工期、安全文明施工等的要求，费用考虑在竞包报价中，发生后不再另计。三、技术资料1、承包人自本合同签订后7内须向发包人提供设备基础图纸及其他相关资料；2、没有发包人事先书面同意，承包人不得将由发包人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。四、知识产权承包人应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。五、产权担保承包人保证所交付的设备的所有权完全属于承包人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。六、履约保证金履约保证金的金额：成交价的5%。（其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1.5%；安全无死亡履约保证金：0.5%；文明施工履约保证金：0.5%）。注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。履约保证金的退还：通过当地电力部门验收且并网发电，向发包人提交全套竣工资料后视履约情况退还（不计息）。七、转包或分包1.本合同范围的设备，应由承包人直接供应，不得转让他人供应；2.除非得到发包人的书面同意，承包人不得将本合同范围的设备全部或部分分包给他人供应；3.如有转让和未经发包人同意的分包行为，发包人有权解除合同，没收履约保证金并追究承包人的违约责任。八、质保期质保期2年（通过当地电力部门验收并且并网发电后开始计算）承包人在质保期内对该设备提供免费维修服务。在质保期内，承包人在接到保修通知后24小时内整改维修完毕，承包人未按约定到场维修或到场无力维修的，经承包人维修仍有问题或未尽全力维修责任的，发包人有权直接委托第三方修理，所需费用从质保金中扣除，不足部分，发包人有权视为债务，向承包人索还。在质保期内，若故障原因为非因发包人人为损坏或非因自然灾害引起的故障或损坏，承包人免收一切费用。在质保期外且未签订维保合同的，发包人要求承包人修理的，发包人应按相应价格支付材料及人工费用。在质保期满后，合同双方可另行签订关于本系统的有偿优惠维护保养合同。九、工期、交货方式及交货地点1.工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人供货通知之日起60日历天内完成供货安装调试、验收，发电并网时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。2.交货方式：3.交货地点：十、承包人提交的竣工资料的内容承包人提交的竣工资料的内容：承包人收集整理自身承包部分的竣工档案，按相关规定和要求整理立卷，装订，用铅笔临时编号。竣工档案质量必须符合浙江省、市等档案管理机构的验收存档标准。承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人竣工验收资料二套、音像图片资料一套。承包人自己需保存的竣工资料套数由承包人自行考虑。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，在规定时间内未提供完整的竣工资料，发包人有权委托另外的单位进行资料整理，并在工程款中扣除资料整理费。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。十一、货款支付合同内主材设备全部到齐，付至合同价款的40%；安装调试完毕并初验合格后，通过当地电力部门验收且并网发电，付至合同价款的80%；向发包人提交全套竣工资料，工程完成结算审核后3个月内支付至核准价的97.5%，余款待完成2年的运维保养服务且质保期满后无质量问题付清。十二、税费本合同执行中相关的一切税费均由承包人负担。十三、质量保证及售后服务1保修期内，施工方负责免费对其提供的设备整体进行维修和系统维护，但认为因素或不可抗力等自然因素造成的故障除外；2设备故障报修在检修2工作小时，非工作时间为4小时响应，必须在响应后2小时内到达现场；3如果设备故障在检修8工作小时后仍无法派出的，施工方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的设备供用户使用，直至故障设备修复；4所有设备保修服务方式均为施工方上门保修，即施工方派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由承包人承担。5.在质保期内，承包人应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。6.上述的设备免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。十四、调试、验收、移交1.发包人对承包人提交的设备依据发包文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合发包文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，发包人需在10个工作日内验收。2.承包人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为发包人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交发包人。3.发包人对承包人提供的设备在使用前进行调试时，承包人需负责安装并培训发包人的使用操作人员，并协助发包人一起调试，直到符合技术要求，发包人才做最终验收。4.对技术复杂的设备，发包人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。5.验收时承包人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由承包人负责。6、承包人须配合发包人将各项资料、设备清单、操作手册等移交物业管理方。十五、设备包装、发运及运输1.承包人应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达施工现场。2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。3.设备在交付发包人前发生的风险均由承包人负责。十六、违约责任1、因发包人违约导致承包人不能提供约定服务的，承包人有权要求发包人在一定期限内解决，逾期未能解决且严重违约的，承包人有权解除合同。2、承包人未能按约定提供服务的，发包人有权要求承包人限期整改，逾期未整改且严重违约的，发包人有权解除合同。造成发包人经济损失的，承包人应给予经济赔偿。3、承包人未按照合同约定时间完成项目的，每逾期一日，承包人应按2000元/天向发包人支付违约金;逾期超过5日的，发包人同时还有权解除本合同，并要求承包人退回发包人支付的全部费用。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应予以赔偿。4、如发生承包人拖欠工作人员工资现象并遭投诉的，发包人将按拖欠工资金额从工程款中扣除，直至扣完，同时发包人有权单方面解除合同。5、承包人因派人员工作失误（技能欠缺、维修延迟或误操作所引起事故）对发包人造成经济损失，由承包人全部承担经济损失。6、承包人接到维修通知，未能及时维修，发包人有权外聘维修人员，维修所产生的费用由承包人负责，并直接在工程款中扣除。7、施工期间要严格注意施工安全，制定安全防护措施，并由专人负责安全生产。如施工过程中发生安全事故，由承包人负全责，如对发包人造成损失的，由承包人全部承担经济损失。十七、不可抗力事件处理不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报受害情况，按协议条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔10天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。因灾害发生的费用由双方分别承担：1、工程本身的损害由发包人承担；2、人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；3、造成承包人设备、机械的损坏及停工等损失，由承包人承担；4、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。十八、关于质量及安全索赔1.存在下列情况中的任何一种，承包人需将产品全部拆回，并赔偿招标方相应的赔偿金，赔偿金数额为该工程合同总价的2倍：1.1现场安装产品的相关参数经法定机构检测和复检达不到招投标文件或相关规范标准的要求；1.2由于产品本身的设计和制造存在缺陷，导致产品存在安全隐患；1.3工程现场存在质量缺陷的产品数量达到本工程安装数量的20%；2、如承包人在产品运输、安装、维保等过程中，发生安全事故，承包人需承担全部责任。十九、诉讼凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。二十、合同生效及其他1、本合同经双方盖章之日起生效。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、承包人不服从发包人及监理单位的管理，对相关的指令抗拒，发包人有权解除合同，并要求承包人承担相应责任。4、若国家相关法律法规、政策更新变动,合同中和发包文件内容中涉及相关条款同步变动。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件合同附件：附件1：工程质量保修书附件2：工程建设项目廉政责任书附件3：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证附件4：分布式光伏发电项目运维框架合同附件5：安全施工协议附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期：2年；承包人在质保期内对设备提供免费维修服务。质量保修期自通过当地电力部门验收并且并网发电后开始计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,维修费用经审计后由保修金中扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。2、工程质量保修金的退还：工程质量保修金的退还：工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）。六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、发包人在保修金返还承包人前，合同双方应共同对工程质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。2、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则承包人应按应向发包人支付滞纳金。3、承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工验收合格时仍未收到承包人的通知，则承包人承诺本公司总经理（联系电话：）为保修负责人。4、缺陷责任期满，但在保修期内承包人仍应按照第四条要求承担保修责任，履行保修义务。5、发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件2：工程建设项目廉政责任书项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权委托人（签字或盖章）：授权委托人（签字或盖章）：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）年月日年月日附件3：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。附：《****保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险条款》及保单保险人：（盖章）公司地址：签单日期：年月日联系电话：邮编：附件4分布式光伏发电项目运维合同合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：甲方：乙方：签订日期：签订地点：分布式光伏发电项目运维合同委托方（甲方）:受托方（乙方）:鉴于甲方拟委托乙方按照本合同约定对甲方光伏电站进行运行维护管理，且乙方同意接受委托。为明确双方在运行维护过程中的权利和义务，根据法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。1.运行维护资产范围1.1甲方委托乙方运行维护管理的资产具体信息如下：项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目项目地址：浙江省湖州市项目容量：396kWp上述资产在本合同中统称为“目标资产”或“电站”，目标资产的具体情况见《委托运行资产明细表》（附件1）。1.2电站运维范围包括光伏组件、支架、逆变设备、输电线路等接至电力并网接驳点前的一切实际设备设施。2.运行维护内容、期限2.1运行维护的内容（附件2）2.1.1乙方负责电站运行维护、安全文明生产及日常管理工作，包括但不限于组件、并网逆变器、光伏计量柜等系统的运行、巡检、维护、检修、辅材设备的更换、清洁保养、生产运行维护保养及日常管理等工作。2.1.2乙方负责电站设备检修后的试验工作，所有试验应提供符合电网规范要求的试验报告。2.1.3乙方负责电站隐患排查，非乙方原因造成的电站及周边区域环境污染，或因企业业主或场地提供方改造、修整、重建等原因致使甲方电站存在安全隐患或影响发电量，乙方需提出合理的电站技改、检修方案并提交给甲方，甲方评估确认后可由乙方负责实施，乙方应按照甲方要求限期完成技改、检修，费用经甲方书面确认由甲方承担。经甲方同意因技术更新、产品迭代引起电站改造的，费用由甲方负责。2.1.4乙方负责因台风、地震等不可抗力原因引起的抢修工作。乙方需第一时间统计并上报受损情况并提交合理的电站检修方案给甲方，甲方评估确认后可由乙方负责实施，乙方应按照甲方要求限期完成检修，费用经甲方书面确认由甲方承担。2.1.5乙方对现场电站进行日常维护、故障处理、月度巡检等工作，主动发现并处理电站存在的问题及安全隐患，确保电站正常运行。2.1.7乙方需定期于本合同委托期开始后的每月结束后的10个工作日内，向甲方提供项目月报以及甲方要求乙方提供的其他材料。2.2委托运行维护管理期限：运维期：2年，自通过当地电力部门验收并且并网发电后开始计算。3.权利和义务3.1甲方权利：3.1.1甲方享有对乙方的目标资产运行维护管理工作进行检查、监督的权利。3.1.2运维期间，甲方有权利根据乙方运维安全举措、排除电站故障速度、电站发电量情况、应急响应情况以及电站所在企业业主评价等方面考量乙方运维能力，如不符合甲方要求，甲方有权解除合同。3.2甲方义务3.2.1甲方需提供乙方运维管理所需电站相关资料：（1）电站图纸资料;（2）电站文件资料;（3）电站设备信息资料。3.3乙方的权利3.3.1在合同约定期内，乙方享有在遵守国家相关法律、法规以及电力行业规范的前提下，对目标资产开展运行维护管理工作的权利。3.4乙方的义务3.4.1乙方应具有光伏电站运行维护管理的相关资质、经验和相应技术能力，并严格依照光伏行业相关法律、行政法规、规范性文件及电网规范，对甲方光伏电站进行专业的运行维护管理。3.4.2乙方应当在运维开始前对光伏电站的现状予以充分检查和确认，如有异议必须在运维开始前书面向甲方提出并与甲方确认；乙方需认可甲方所投资建设的光伏存量电站质量，包括但不限于光伏组件、逆变器等主要设备质量。3.4.3做好目标资产的日常维护、常规巡检和事故抢修等工作，及时处理委托设备的运行问题，确保目标资产安全可靠运行，保证受托资产完好。3.4.4乙方是目标资产运行维护和缺陷管理的责任单位，在电站运维期间发生的人身、设备等事故由乙方负责。3.4.5乙方负责与电站所在厂区业主的沟通协调工作，如发生但不限于屋面漏水等情况，乙方应第一时间到达现场处理相关问题；如乙方原因导致厂区业主设备及其它损失，由乙方负责。3.4.6乙方需确保运维人员具备相应资质，不得将运维业务分包、转包给其他单位或者个人，如有该情况，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。3.4.7乙方负责目标资产运行维护、修理、消缺和事故的统计、填报，按照光伏电站安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作并承担安全责任。3.4.8甲乙双方约定，合同期间内电站清洗频率每年不少于2次。4、争议解决4.1因本合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，双方可向湖州市中级人民法院提起诉讼。4.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。5.合同附件本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。6.合同生效本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。7.特别约定本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。（以下无正文）附件:1：委托运行资产明细表委托运行资产明细表设备名称生产厂家数量功率组件——————并网逆变器——————监控设备——————桥架——————开关柜——————继保设备——————变压器——————设备名称生产厂家数量功率组件——————并网逆变器——————监控设备——————桥架——————开关柜——————继保设备——————变压器——————附件2：服务内容（1）接到保修通知后24小时内整改维修完毕（2）每月至少巡检1次，提供电站维保单；（3）每年对电站进行全站清洗，全年至少2次服务；（4）业主、电工等相关人员关系维护；附件3：安全承诺书安全承诺书安全生产人人有责，安全是电力行业的永恒话题，也是一切经济工作的基础和保证。我们将深入贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全教育培训力度，提高全员安全意识和安全技能。1、认真履行岗位安全责任，教育监督所有成员学习执行有关的安全作业，生产运行方面的各项规章制度，为各成员的安全负责，为自己的安全负责。2、遵守贵公司的各种安全管理规章制度、规定，服从管理，正确使用安全防护用品和劳动保护用品，坚决同违章、麻痹大意、不负责任的不安全行为做斗争，努力做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。3、做好事故预想，布置好安全措施，及时纠正违章行为，严防事故的发生。4、认真组织学习规程、事故通报、反事故措施，结合实际吸取教训，改进工作，在防范上狠下功夫。5、确保辖区内设备健康连续运行，防护设施完整，消防系统和消防器材完好，并积极学习灭火与火场逃生的有关知识，熟悉电站各种灭火器材的使用方法和配置地点。6、日常工作中不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，不盲目作业。7、支持贵公司企管部的工作，积极接受安全管理人员和其他人员对自己不安全行为的批评建议并及时改正。8、保证不发生各级人身事故，保证不发生由于人为原因导致的设备重大事故，如若发生，及时汇报各级领导，积极配合相关单位进行调查。9、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，对事故伤亡人员的赔付按照国家有关规定执行。承诺单位（章）：安全负责人签字：承诺时间：年月日附件5安全施工协议甲方（委托人）：乙方（受托人）：由甲方委托乙方进行实施，为完成任务，经双方协商，特签订如下安全施工协议，以资共同遵守。工程项目：协议内容：安全施工三、双方职责：1、乙方应对承包的工程施工安全负全部责任。2、乙方应以“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全生产的法律、法规和行业安全规章、规程。乙方必须落实安全员，建立健全安全生产责任制度。3、乙方应建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对安装操作人员安全生产的教育培训，取得操作证并持证上岗；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。4、乙方施工人员进入现场必须佩带安全帽；特殊工种人员必须佩戴防护罩，防护眼睛，安全带等，以确保施工安全。5、乙方在施工现场临时搭设的仓库、工棚等都要符合安全、防火的要求。现场内材料堆放必须按规定的地点分类堆放整齐稳固。6、乙方在施工现场应设置安全宣传牌、警示牌、安全护栏，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设红灯示警。重大工程应24小时专职人员值班。7、乙方在施工现场的配电、保护装置、用电安全措施等要严格按照规定进行，由专业人员操作。8、施工完成以后，乙方应做好施工现场场地回填、浇筑和清扫，做到工完场清。9、甲方应对乙方安装操作人员进行安全内容的交底；甲方将对乙方施工过程定期检查和不定期抽查，对安全生产进行监督管理和验收。10、乙方应为所有施工人员投保人身意外伤害保险，如果在施工中发生一切安全事故，造成人员伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。11、乙方在施工时应配备安全管理人员及安全设备。非甲方原因施工中造成其它设施的损坏，应承担一切损失。12、合同有效期为：按照本工程施工合同工期13、本协议未尽事宜，甲、乙双方再协商，以书面文本为准。如有争议，提请湖州市中级人民法院。四、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。合同签订后生效.甲方：代表：日期：乙方：代表：日期：第五章竞包文件格式1、竞包声明书（发包人名称）：本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受监管部门的行政处罚。特此声明。竞包人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日2、企业法定代表人身份证明书（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。特此证明身份证扫描件竞包人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日3、授权委托书本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的竞包活动。代理人在竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。代理人身份证扫描件代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日4、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表企业名称（盖章）企业资质职 务姓 名证书号企业法定代表人企业经理企业分管安全生产副经理企业技术负责人 （XXXX资质）企业技术负责人 （XXXX资质）变更人员情况说明注：1、本表适用于竞包报名及竞包，请竞包人根据本表要求如实填写。企业人员如有更换请及时填写并注明。本表格允许上传至“竞包文件正文”栏中5、竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)竞包人名称企业资质等级企 业 地 址联 系 电 话统一社会信用代码拟派竞包项目负责人竞包人信用信息情况竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 竞包人信用信息情况竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。拟派项目负责人（总监）信用情况竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。拟派项目负责人（总监）信用情况竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。竞包人声明以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取竞包资格或影响中标结果的，一经发现，取消竞包资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 竞 包 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日注：1.“竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。5.工程建设相关的不良行为和行政处罚是指与工程建设有关联的市场行为、工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治、施工排污方面被相关行政主管部门处罚的不良行为和行政处罚。6、项目管理机构配备情况表工程名称：姓名身份证号拟任岗位相关证书或职称名称（如有)已承担过的工 程 情 况（如有）姓名身份证号拟任岗位相关证书或职称名称（如有)项目数主要项目名称一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 注：1、附上述人员如有相关证书则需提供扫描件并加盖电子签章；2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按竞包无效处理；3、竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。7、湖州市国有企业采购投标人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.承包后将项目转包，或违法分包；5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：8、不转包、不违法分包承诺书（发包人）：我公司参加了的竞包，若能确定承包，我公司郑重承诺如下：1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。竞包人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日9、竞包承诺保证函我单位参加的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。承诺单位（盖章）：法定代表人或代理人（签字或盖章）：年月日10、竞包函致：{发包人名称}1、根据你方发包工程项目编号为{项目编号}的{发包工程项目名称}工程发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以¥元（大写：人民币万元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。3、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。4、一旦我方成交，我方保证在合同签订后天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，我方无条件满足发包人要求。我方负责经办并网的一切手续及相关工作。5、如果我方成交，我方承诺工程质量达到的目标为：。6、如果我方成交，我方将按照发包文件的规定向贵方提交履约保证金，并按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包人须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果承包，我方将受此约束。8、除非另外达成协议并生效，你方的承包通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。9、项目负责人姓名、专业及等级。企业资质及等级。竞包人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：日期：年月日11、主要材料选用品牌一览表项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目序号材料名称品牌参照或相当于竞包选用品牌1太阳能光伏板亿晶光电、贝盛绿能、腾晖光伏、隆基、阿特斯2光伏逆变器阳光电源、华为、古瑞瓦特3监控系统海康威视（必须与西部水厂监控系统匹配）456789101112注：1、各承包人按不低于参照品牌（厂家）性能进行材料报价；2、承包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）性能，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、承包人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。技术标准请于本项目发包公告附件下载。第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准一、交易服务费1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的1.5‰200万-500万（含）2000根据中标价格的1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的1.5‰1000万-2000万（含）10000根据中标价格的1.5‰2000万-5000万（含）15000根据中标价格的1.5‰5000万以上2000075000（1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3.以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。二、竞价采购服务收费标准如下：成交金额(元)收费标准10万以下（含）免费10万-100万（含）1.5%100万-400万（含）1.1%400万以上0.8%（1）向竞得供应商单向收取；（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。三、附则湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。交易服务费账户：户名：湖州市联合产权交易有限公司账号：811284592000269开户行：湖州银行股份有限公司湖东小微综合支行湖州市西部水厂分布式光伏发电项目发包文件项目编号：hzgq202304278发包人：湖州清泰新能源科技有限公司（盖章）代理机构：浙江金业管理咨询有限公司（盖章）日期：2023年4月目录第一章发包公告（公开发包）1.发包条件2.项目概况与发包范围3.竞包人资格要求4.发包文件的获取5.竞包文件的递交6.发布公告的媒介7.联系方式第二章竞包人须知竞包人须知前附表1.总则2.发包文件3.竞包文件4.竞包5.竞包6.评审7.合同授予8.纪律和监督9.需要补充的其他内容10．其他（发包人要求）第三章评审办法评审办法前附表1.评审方法2.评审标准3.评审程序第四章合同条款及格式第五章竞包文件格式1、竞包声明书2、企业法定代表人身份证明书3、授权委托书4、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表5、竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)6、项目管理机构配备情况表，第2页共69页7、湖州市国有企业采购投标人廉洁守信承诺书8、不转包、不违法分包承诺书9、竞包承诺保证函10、竞包函11、主要材料选用品牌一览表第六章技术标准第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准，第3页共69页第一章发包公告（公开发包）湖州市西部水厂分布式光伏发电项目施工发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目。【采用远程不见面竞包方式】本发包项目湖州市西部水厂分布式光伏发电项目已批准建设，项目业主为湖州清泰新能源科技有限公司，计划建设投资估价约176万元，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州清泰新能源科技有限公司，代理机构为浙江金业管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行公开发包,项目编号为2.项目概况与发包范围发包项目建设地点：位于湖州市西部水厂内；投资估算：约176万元。发包范围：太阳能光伏系统的设计、材料的供货、运输、安装、调试、并网、验收以及质保期内服务、2年的运维保养服务（每月巡视一次并出具巡视报告、每半年清洗一次）等，工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、国网电力公司等相关规范要求，图纸需经发包人、设计认可后方可施工。计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。项目质量目标：办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。3.竞包人资格要求3.1、竞包人需具备独立法人资格，且必须是本项目发包产品（太阳能光伏板）的制造商或其授权的经销商【其授权的经销商必须具有本项目发包产品（太阳能光伏板）制造商针对本项目的唯一授权书】；3.2、竞包人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质及承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)；【竞包单位为浙江省外企业的，其“电力工程施工总承包三级及以上资质”需完成进浙备案，承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)需在成交后进场施工前完成湖州市电力局施工备案。】；，第4页共69页3.3项目负责人资格要求：具备机电工程二级及以上注册建造师资格【必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），二级注册建造师须在有效期内，不接受临时建造师。浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】本项目拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经发包人同意后，提供发包人同意的书面证明。3.4本项目不接受联合体竞包本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包；其他要求：（1）本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；（2）其他详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）；4.2未注册用户可通过发包（招标）公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理（电话：4000878198）：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年05月9日13时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告同时在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式7.1发包人:湖州清泰新能源科技有限公司，第5页共69页地址：湖州市吴兴区朝阳街道龙溪南路163号4楼联系人：朱尧杰电话：0572-22123197.2发包代理机构：浙江金业管理咨询有限公司地址：浙江省湖州市中南大厦A幢18楼联系人：费强电话：0572-25572827.3发包监督小组：湖州市水务集团有限公司招投标监督小组地址：湖州市杭长桥中路118号电话：0572-20266907.4采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生、倪女士电话：0572-2377267、0572-22289637.5软件技术支持电话：0572-2375013电话：4009980000CA数字证书客服电话：4000878198，第6页共69页第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编列内容编列内容编列内容编列内容1.1.2发包人详见发包公告详见发包公告详见发包公告详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告详见发包公告详见发包公告详见发包公告1.1.4发包项目名称详见发包公告详见发包公告详见发包公告详见发包公告1.1.5项目建设地点详见发包公告详见发包公告详见发包公告详见发包公告1.2.1项目建设规模详见发包公告详见发包公告详见发包公告详见发包公告1.2.2资金来源及比例自筹100%自筹100%自筹100%自筹100%1.3.1资金落实情况已落实已落实已落实已落实1.3.2计划工期计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。计划开工日期：2023年/月/日（具体以业主开工令为准）计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。计划开工日期：2023年/月/日（具体以业主开工令为准）计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。计划开工日期：2023年/月/日（具体以业主开工令为准）计划工期：合同签订后15天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起60日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，承包人须无条件满足发包人要求。承包单位应负责经办并网的一切手续及相关工作。计划开工日期：2023年/月/日（具体以业主开工令为准）1.3.3质量标准办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。办理完成并网手续，并经业主、监理、国家电网验收合格。1.4.1竞包人及拟派项目负责人资质条件、能力详见发包公告详见发包公告详见发包公告详见发包公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日1.10.3预备会书面澄清的时间/年/月/日/年/月/日/年/月/日/年/月/日1.11偏离☑不允许□允许2.1构成发包文件的其他材料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价；发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价；发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价；发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价；2.2.1竞包人提疑的截止时2023年05月4日23时59分59秒2023年05月4日23时59分59秒2023年05月4日23时59分59秒2023年05月4日23时59分59秒，第7页共69页间2.2.2竞包截止时间2023年05月9日13时30分（以电子交易平台时间为准）2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—供应商登录—选择相应项目—网上提问，进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-招标采购-变更公告栏随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2023年5月4日23时59分59秒3.1构成竞包文件的主要组成部分☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件3.2.3竞包报价要求、发包控制价及其计算方法□无☑有，本项目竞包最高限价：¥1760000元（大写：人民币壹佰柒拾陆万元整）注：竞包人的报价高于最高限价的作无效竞包处理；3.3.1竞包有效期60日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金不要求递交竞包保证金3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.5注册及标书制作工具下载网址http://www.hzlscgfw.cn/4.1.1竞包文件上传竞包文件（电子加密的竞包文件）：在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传电子加密的竞包文件（即后缀名为HZCQTF类型的响应文件）；4.2.2递交竞包文件地点竞包文件（电子加密的竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传；5.1竞包时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：不见面开标大厅不见面开标大厅登录方式：通过湖州市绿色采购服务平台，选择不见面开标大厅登录即可。网址：，第8页共69页http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。5.2竞包程序竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并在线等待招标代理机构人员发出的解密信号；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人最佳报价现场抽取、竞包文件导入等操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.采购平台见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并在线等待招标代理机构人员发出的解密信号；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人最佳报价现场抽取、竞包文件导入等操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.采购平台见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并在线等待招标代理机构人员发出的解密信号；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人最佳报价现场抽取、竞包文件导入等操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.采购平台见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并在线等待招标代理机构人员发出的解密信号；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人最佳报价现场抽取、竞包文件导入等操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.采购平台见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成：3人及以上单数；评审小组确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取评审小组构成：3人及以上单数；评审小组确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取7.1确定承包方式（是否授权评审委员会确定承包人）□是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人□是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人□是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人□是☑否，推荐的承包候选人数：1-3人7.2评审结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台公示期为3日。湖州市绿色采购服务平台公示期为3日。湖州市绿色采购服务平台公示期为3日。湖州市绿色采购服务平台公示期为3日。7.4.1履约保证金履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的5%履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的5%履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的5%履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的5%，第9页共69页9需要补充的其他内容需要补充的其他内容9.1电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包会议过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效标处理。9.2竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。，第10页共69页5、竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)竞包人名称竞包人名称企业资质等级企业地址企业地址联系电话统一社会信用代码统一社会信用代码拟派竞包项目负责人竞包人信用信息情况竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。竞包人信用信息情况竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。拟派项目负责人（总监）信用情况竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。拟派项目负责人（总监）信用情况竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。竞包人声明以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取竞包资格或影响中标结果的，一经发现，取消竞包资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（单位公章）日期：年月日以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取竞包资格或影响中标结果的，一经发现，取消竞包资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（单位公章）日期：年月日以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取竞包资格或影响中标结果的，一经发现，取消竞包资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（单位公章）日期：年月日以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取竞包资格或影响中标结果的，一经发现，取消竞包资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（单位公章）日期：年月日注：1.“竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。5.工程建设相关的不良行为和行政处罚是指与工程建设有关联的市场行为、工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治、施工排污方面被相关行政主管部门处罚的不良行为和行政处罚。，第16页共69页6、项目管理机构配备情况表工程名称：姓名身份证号拟任岗位相关证书或职称名称（如有)已承担过的工程情况（如有）已承担过的工程情况（如有）姓名身份证号拟任岗位相关证书或职称名称（如有)项目数主要项目名称一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。注：1、附上述人员如有相关证书则需提供扫描件并加盖电子签章；2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按竞包无效处理；3、竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。，第17页共69页7、湖州市国有企业采购投标人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.承包后将项目转包，或违法分包；5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：，第18页共69页8、不转包、不违法分包承诺书（发包人）：我公司参加了的竞包，若能确定承包，我公司郑重承诺如下：1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。竞包人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日，第19页共69页9、竞包承诺保证函我单位参加的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。承诺单位（盖章）：法定代表人或代理人（签字或盖章）：年月日，第20页共69页10、竞包函致：{发包人名称}1、根据你方发包工程项目编号为{项目编号}的{发包工程项目名称}工程发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以¥元（大写：人民币万元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。3、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。4、一旦我方成交，我方保证在合同签订后天内完成深化设计并经审核通过，接发包人通知之日起日历天内完成本项目安装调试、验收。并网发电时间由发包人另行通知，我方无条件满足发包人要求。我方负责经办并网的一切手续及相关工作。5、如果我方成交，我方承诺工程质量达到的目标为：。6、如果我方成交，我方将按照发包文件的规定向贵方提交履约保证金，并按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包人须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果承包，我方将受此约束。8、除非另外达成协议并生效，你方的承包通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。9、项目负责人姓名、专业及等级。企业资质及等级。竞包人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：日期：年月日，第21页共69页11、主要材料选用品牌一览表项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目项目名称：湖州市西部水厂分布式光伏发电项目序号材料名称品牌参照或相当于竞包选用品牌1太阳能光伏板亿晶光电、贝盛绿能、腾晖光伏、隆基、阿特斯2光伏逆变器阳光电源、华为、古瑞瓦特3监控系统海康威视（必须与西部水厂监控系统匹配）456789101112注：1、各承包人按不低于参照品牌（厂家）性能进行材料报价；2、承包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）性能，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、承包人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。注：1、各承包人按不低于参照品牌（厂家）性能进行材料报价；2、承包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）性能，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、承包人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。注：1、各承包人按不低于参照品牌（厂家）性能进行材料报价；2、承包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）性能，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、承包人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。注：1、各承包人按不低于参照品牌（厂家）性能进行材料报价；2、承包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）性能，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、承包人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。第22页共69页第六章技术标准请于本项目发包公告附件下载。，第23页共69页第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准一、交易服务费1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750200万-500万（含）2000200万-500万（含）2000根据中标价格的1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的1.5‰500万-1000万（含）60001000万-2000万（含）100001000万-2000万（含）100002000万-5000万（含）150005000万以上2000075000（1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3.以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。二、竞价采购服务收费标准如下：成交金额(元)收费标准，第24页共69页10万以下（含）免费10万-100万（含）1.5%100万-400万（含）1.1%400万以上0.8%（1）向竞得供应商单向收取；（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。三、附则湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。交易服务费账户：户名：湖州市联合产权交易有限公司账号：811284592000269开户行：湖州银行股份有限公司湖东小微综合支行，第25页共69页
投标 / 标书制作要点（原创）
本分布式光伏发电涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
