水库工程招标公告（政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司2023）

政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工

政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工
招标公告

1. 招标条件

本招标项目政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程已由南平市水利局以《关于政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程初步设计报告的批复》（南水审批〔2023〕11号）批准建设，项目业主为政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司，建设资金来自上级补助及自筹，出资比例为100%，招标人为政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司，招标代理单位为福建省闽水项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：南平市政和县；
2.2 工程规模：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程任务为供水，规划水库为城区第二水源，同时作为城区供水应急备用水源。水库总库容405万m3，C15埋石砼重力坝，最大坝高55.5m，坝顶宽度5.0m，最大坝底宽度40.088m，坝顶轴线长176.0m。引水系统起点位于杨梅林水库，终点至在建暗桥水厂，输水管道总长约9517m。工程等别为IV等工程，拦河坝、溢流堰、引水系统等主要建筑物级别为4级，上坝道路、管理房等附属建筑物级别为5级。本项目工程设计概算投资18679.20万元，建安费约11399.96万元。
2.3 产业类型：第二产业；
2.4 招标范围和内容：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工，具体内容详见招标人提供的招标文件、施工图、工程预算审核书、答疑纪要及招标文件的澄清修改；
2.5 最高控制价：98706500元，其中不可竞争金额4962985元（含暂列金2800000 元，暂估价/元及其他项2162985 元）；
2.6 标段划分（如有）：/；
2.7 质量要求：本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及国家现行其它施工验收规范优良标准，并创福建省级优质工程奖；
2.8 工期要求：总工期550日历天，其中各关键节点的工期要求：由中标人充分了解，根据项目实际情况制定出合同工期18个月的总进度计划书，与招标人在合同签订前商定。

3. 投标人资格要求
及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级资质，《施工企业安全生产许可证》和/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的工程业绩】。
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二 级水利水电工程专业注册建造师执业资格，水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）和水利水电工程相关专业中级及以上职称，/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的工程业绩】。并在其他人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。
3.3 本招标项目不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.4本招标项目评标办法：经评审的最低投标价法。
3.5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年5月17日17时至2023年6月
7日8时（北京时间，下同），登录南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）下载电子招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年6月7日
8时30分，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）递交电子投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、 南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）上发布。

7.投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交截止时间：投标截止时间之前。
7.2.投标保证金提交的金额：80万元。
7.3.投标保证金提交的方式：无要求 现金 √电子保函 其他。

8
. 联系方式

招标人：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司
地 址：政和县北大路69号 ，邮 编：353600
联系人：陈女士，电子邮箱：/1352132093@qq.com
电 话：05996051513 ，13950673865，传 真：/

招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司
地 址：福州市东大路229号水利水电大厦13层，邮 编：350001
联系人：王女士、 陈女士 ，电子邮箱：fjmsxmgl@163.com
电 话：0591-87537741 ，传 真：0591-87560944

电子招标投标交易平台名称：南平市公共资源交易中心
网 址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/
联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317272

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心
地 址：：南平市武夷新区行政服务中心大楼5层四区（廖俊波纪念馆旁）
联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317272

招标投标监督机构名称：政和县水利局
地 址：
联系电话：0599-3321198

附件： 招标正文.doc 招标正文.doc 1工程量清单.rar 1工程量清单.rar 红头纸评审报告-招标控制价审核报告.rar 红头纸评审报告-招标控制价审核报告.rar 招标控制价审核书.rar 招标控制价审核书.rar 招标控制价审核说明.rar 招标控制价审核说明.rar 招标控制价审核征求意见表.rar 招标控制价审核征求意见表.rar 政和县杨梅林水库工程（招标控制价）.YST21.rar 政和县杨梅林水库工程（招标控制价）.YST21.rar 政和县杨梅林水库工程（招标控制价审核）.rar 政和县杨梅林水库工程（招标控制价审核）.rar 00封面目录.rar 00封面目录.rar 00总平图.rar 00总平图.rar 01输水管道平面布置图国道段.rar 01输水管道平面布置图国道段.rar 01输水管道平面图纵断面图村道段.rar 01输水管道平面图纵断面图村道段.rar 02输水管道纵断面图坐标表国道段.rar 02输水管道纵断面图坐标表国道段.rar 03横断面图（村道段）.rar 03横断面图（村道段）.rar 03输水管道横断面附属建筑物国道段.rar 03输水管道横断面附属建筑物国道段.rar 3-19政和.rar 3-19政和.rar 04附属建筑物.rar 04附属建筑物.rar 05施工总平面布置图.rar 05施工总平面布置图.rar 06倒虹吸围堰.rar 06倒虹吸围堰.rar 杨梅林水库弃渣场图纸01-08.rar 杨梅林水库弃渣场图纸01-08.rar 00杨梅林水库图纸目录.rar 00杨梅林水库图纸目录.rar 00综合.rar 00综合.rar 01大坝.rar 01大坝.rar 02管理房.rar 02管理房.rar 03电气.rar 03电气.rar 04施组.rar 04施组.rar 2招标控制价.rar 2招标控制价.rar 财政局关于控制价审核的复函.jpg 财政局关于控制价审核的复函.jpg 1工程量清单.rar 1工程量清单.rar 2招标控制价.rar 2招标控制价.rar 3招标控制价审核.rar 3招标控制价审核.rar 4套价软件.rar 4套价软件.rar 招标代理经办人身份证和授权委托书（盖章）.pdf 招标代理经办人身份证和授权委托书（盖章）.pdf

福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本（2022年修订版）福建省水利厅2022年12月使用说明一、《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》（以下简称《施工招标文件》）是根据中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007年版)、中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）和中华人民共和国国家发展和改革委员会第20号令《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的水利工程施工电子招标。二、《施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、招标人按照《施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、第二章“投标人须知”正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。五、第三章“评标办法”正文应全文引用。“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。六、第四章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。七、第五章工程量清单系参照现行的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》编写，供招标人参考。招标人使用中，应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”、“图纸（招标图纸）”相衔接。八、第六章图纸（招标图纸）提出了图纸有关要求。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，参考本章要求编制，但应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”相衔接。九、第七章技术标准和要求（合同技术条款）供参考，招标人可根据招标项目具体特点和实际需要进行修改和补充，但应注意与“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”相衔接。“技术标准和要求（合同技术条款）”应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥投标人的其它内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当采用“参照或相当于×××技术标准”字样。“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工验收（验收）以及质量评定与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致时，以第四章“合同条款及格式”中采用的有关条款为准。十、第八章投标文件格式系参照现行的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》设计，供招标人参考使用。十一、各使用单位或个人对《施工招标文件》的修改意见和建议，请在福建水利信息网上反映。政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工招标文件报建编号：3507252305080701招标项目编号：E3507250701100020001招标人：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司（盖单位电子公章）招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司（盖单位电子公章）2023年5月17日目录第一卷9第一章招标公告（适用于公开招标）101.招标条件102.项目概况与招标范围103.投标人资格要求及审查办法104.招标文件的获取105.投标文件的递交116.发布公告的媒介117.投标保证金的提交118.联系方式11第二章投标人须知13投标人须知前附表131.总则291.1项目概况291.2资金来源和落实情况291.3招标范围、计划工期和质量要求291.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）291.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）291.5费用承担301.6保密301.7语言文字301.8计量单位301.9踏勘现场301.10投标预备会301.11分包301.12响应和偏离302.招标文件312.1招标文件的组成312.2招标文件的澄清312.3招标文件的修改312.4招标文件的异议313.投标文件313.1投标文件的组成313.2投标报价323.3投标有效期323.4投标保证金323.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）323.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）333.6备选投标方案333.7投标文件的编制334.投标344.1投标文件的加密344.2投标文件的递交344.3投标文件的修改与撤回345.开标345.1开标时间和地点345.2开标程序345.3开标异议346.评标346.1评标委员会346.2评标原则356.3评标357.合同授予357.1中标候选人公示357.2评标结果异议357.3中标候选人履约能力审查357.4定标357.5中标通知357.6履约保证金357.7签订合同368.重新招标和终止招标368.1重新招标368.2终止招标369.纪律和监督369.1对招标人的纪律要求369.2对投标人的纪律要求369.3对评标委员会成员的纪律要求379.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求379.5投诉3710.需要补充的其他内容37附件一：施工资格审查文件开标记录表（参考格式）38附件二：开标记录表（参考格式）39附件三：问题澄清通知（格式）41附件四：问题的澄清（格式）42附件五：中标通知书（格式）43附件六：中标结果通知书（格式）44第三章评标办法（经评审的最低投标价法）45评标办法前附表451.评标方法502.评审标准502.1初步评审标准502.2详细评审标准503.评标程序503.1初步评审503.2详细评审503.3投标文件的澄清或补正503.4评标结果51第四章合同条款及格式52第一节通用合同条款531一般约定532发包人义务593监理人604承包人615材料和工程设备666施工设备和临时设施687交通运输688测量放线699施工安全、治安保卫和环境保护7010进度计划7411开工和竣工（完工）7512暂停施工7713工程质量7914试验和检验8115变更8216价格调整8617计量与支付8818竣工验收（验收）9319缺陷责任与保修责任9520保险9721不可抗力9922违约10023索赔10324争议的解决105第二节专用合同条款1071一般约定1072发包人义务1082.8.3积极配合协调爆破分包工程报审、块石取料场地报批。1083监理人1084承包人1084.5承包人项目经理110承包人项目经理：承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕并经发包人、监理人确认后方可离开。如本合同的项目经理未到职或于本款所述更换项目经理的，发包人按照每人次收取违约金人民币30万元。本合同的项目经理每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法，承包人应遵守招标人制定的考勤制度。本合同的项目经理需常驻现场，短期离施工场地，应事先征得监理人及发包人同意，并委派代表代行其职责。如发现项目经理未签到或没有在现场履行职责，且未事先征得监理人及发包人同意，则发包人可按承包人项目经理擅自离岗，每人每天1500元标准向承包人收取违约金。1104.6承包人人员的管理1105材料和工程设备1116施工设备和临时设施1117交通运输1128测量放线1129施工安全、治安保卫和环境保护11211开工和竣工（完工）11312暂停施工11313工程质量11413.5工程隐蔽部分覆盖前的检查11413.7.7本项目本合同工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及国家现行其它施工验收规范优良标准，并创福建省级优质工程奖；11414试验和检验11414.2现场材料试验11414.3现场工艺试验11415变更11415.3变更程序11415.4变更的估价原则11516价格调整11517计量与支付11617.3工程进度款11617.8竣工审计11718竣工验收（验收）11719缺陷责任与保修责任11720保险11721.不可抗力11821.1不可抗力的确认11822.违约11822.1承包人违约11824争议的解决12025.其它120第三节合同附件格式121附件一：合同协议书（格式）122附件二：履约保证金（格式）123附件三：预付款担保函（格式）124附件四：法定代表人授权书（格式）126附件五：工程质量终身责任承诺书（格式）127第二卷128第五章工程量清单1291工程量清单说明1292工程量清单1293投标报价说明1293.1已标价工程量清单组成1293.2工程量清单报价填写规定129第六章图纸（另册提供）130第七章技术标准和要求（另册提供）131另册提供131第三卷132第八章投标文件格式133第一节资格文件格式134投标文件（一）135目录136一、资格审查申请函137二、投标人基本情况表138三、投标人基本情况表扫描件139三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）140四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）141五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）142六、投标保证金（格式）143七、保函开立人出具的到账证明（格式）145八、近年财务状况表（格式）146九、近年完成的类似项目情况表（格式）147十、正在施工和新承接的项目情况表（格式）148十一、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）149十二、拟委任的主要人员汇总表（格式）150十三、主要人员简历表（格式）151十四、项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（格式）152十五、不拖欠农民工工资承诺书（格式）153十六、投标人承诺书（格式）154十七、其他资格材料（如有）（格式）155第二节商务文件格式156投标文件（二）157目录158一、投标函159二、投标函附录161三、已标价工程量清单162第一卷第一章招标公告（适用于公开招标）政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工施工招标公告1.招标条件本招标项目政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工已由南平市水利局以《关于政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程初步设计报告的批复》（南水审批〔2023〕11号）批准建设，项目业主为政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司，建设资金来自上级补助及自筹，出资比例为100%，招标人为政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司，招标代理单位为福建省闽水项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：南平市政和县；2.2工程规模：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程任务为供水，规划水库为城区第二水源，同时作为城区供水应急备用水源。水库总库容405万m3，C15埋石砼重力坝，最大坝高55.5m，坝顶宽度5.0m，最大坝底宽度40.088m，坝顶轴线长176.0m。引水系统起点位于杨梅林水库，终点至在建暗桥水厂，输水管道总长约9517m。工程等别为IV等工程，拦河坝、溢流堰、引水系统等主要建筑物级别为4级，上坝道路、管理房等附属建筑物级别为5级。本项目工程设计概算投资18679.20万元，建安费约11399.96万元；2.3产业类型：第二产业；2.4招标范围和内容：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工，具体内容详见招标人提供的招标文件、施工图、工程预算审核书、答疑纪要及招标文件的澄清修改；2.5最高控制价：98706500元，其中不可竞争金额4962985元（含暂列金2800000元，暂估价0元及其他项2162985元）；2.6标段划分（如有）：/；2.7质量要求：本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及国家现行其它施工验收规范优良标准，并创福建省级优质工程奖；2.8工期要求：总工期550日历天，其中各关键节点的工期要求：由中标人充分了解，根据项目实际情况制定出合同工期18个月的总进度计划书，与招标人在合同签订前商定。3.投标人资格要求及审查办法3.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级资质，《施工企业安全生产许可证》和/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的工程业绩】。3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电工程专业注册建造师执业资格，水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）和水利水电工程相关专业中级及以上职称，/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内承担过类似的工程业绩】。并在其他人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。3.3本招标项目不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。3.4本招标项目评标办法：经评审的最低投标价法。3.5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2023年5月17日17至2023年6月7日08（北京时间，下同），登录南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）下载电子招标文件。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年6月7日08:30，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）递交电子投标文件。5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）上发布。7.投标保证金的提交7.1.投标保证金提交截止时间：2023年6月7日。7.2.投标保证金提交的金额：800000元。7.3.投标保证金提交的方式：□无要求□现金☑电子保函□其他/。8.联系方式招标人：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司地 址：政和县北大路69号，邮 编：353600联系人：陈女士，电子邮箱：1352132093@qq.com电 话：05996051513 ，13950673865，传 真：/招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司地 址：福州市东大路229号水利水电大厦13层，邮 编：350001联系人：王女士、 陈女士，电子邮箱：fjmsxmgl@163.com电 话：0591-87537741，传 真：0591-87560944电子招标投标交易平台名称：南平市公共资源交易中心网 址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317272公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心地 址：南平市武夷新区行政服务中心大楼5层四区（廖俊波纪念馆旁）联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317272招标投标监督机构名称：政和县水利局地 址：南平市政和县城关北大街69号联系电话：0599-33211982023年5月17日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2本招标项目招标人名称：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司地址：政和县北大路69号联系人：陈女士电话：0599-6051513,139506738651.1.3本标段招标代理机构名称：福建省闽水项目管理有限公司地址：福州市东大路229号水利水电大厦13层联系人：王女士、陈女士电话：0591-875377411.1.4本招标项目名称政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工1.1.5本标段建设地点南平市政和县1.1.6本招标项目设计人福建省永川水利水电勘测设计院有限公司1.1.7本招标项目监理人待定1.1.8本招标项目代建机构/1.2.1资金来源上级补助及自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1本次招标范围政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程施工，具体内容详见招标人提供的招标文件、施工图、工程预算审核书、答疑纪要及招标文件的澄清修改；1.3.2本标段的计划工期总工期：550日历天；其中各关键节点的工期要求：由中标人充分了解，根据项目实际情况制定出合同工期18个月的总进度计划书，与招标人在合同签订前商定。计划开工日期：2023年7月1日计划完工日期：2024年12月31日1.3.3本标段的质量要求本项目工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及国家现行其它施工验收规范优良标准，并创福建省级优质工程奖；1.4.1投标人资质条件、能力、信誉（1）资质要求：不低于有效的建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包二级资质（2）财务要求：/（3）业绩要求：/【注：业绩指近十年内承担过类似的工程业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和发包人出具的证明文件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），以完工为准，完工时间以发包人出具的证明文件中注明的完工时间为准。下同。】（4）信誉要求：/（5）项目经理（建造师，下同）的资格要求：①具有有效的执业或职业资格:有效的不低于二级水利水电工程专业注册建造师执业资格；②职称:水利水电工程相关专业中级及以上职称；③具有有效的行业行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）:水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）；④业绩/。【注：执业或职业资格以有效的执业或职业证上注明的为准，职称以职称证上注明的为准，如执业或职业或职称证等未注明专业的，以毕业证上注明的专业为准。下同。】（6）其他主要人员要求：序号岗位人数职称专业备注1技术负责人1高级及以上水利水电工程相关专业 2施工员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 3材料员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 4质检员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 5安全员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。　 【注：安全员应具有行业行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（C证）。】（7）其他要求：项目机构成员均应为本单位人员，应提供近三个月:2023年2月1日至2023年4月30日社保缴纳凭证。【注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】序号岗位人数职称专业备注1技术负责人1高级及以上水利水电工程相关专业 2施工员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 3材料员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 4质检员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 5安全员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。序号岗位人数职称专业备注1技术负责人1高级及以上水利水电工程相关专业 2施工员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 3材料员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 4质检员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 5安全员1/具备水利工程协会或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。1.4.2是否接受联合体投标☑不接受□接受，应满足下列要求：/1.4.3投标人不得存在的其他情形（1）在本招标项目（标段）中有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（2）其他情形：/1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：/踏勘集中地点：/1.10.1投标预备会☑不召开□召开，召开时间：/召开地点：/1.10.2投标人在投标预备会前提出问题时间：/1.10.2投标人在投标预备会前提出问题形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出1.10.3招标文件澄清发出的形式通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出1.11.1分包□不允许☑允许，分包内容要求：本工程仅限爆破及其爆破评估、爆破监理和爆破监测允许分包，其余不允许分包分包金额要求：/接受分包的第三人资质要求：必须具有符合本项目要求的有效的公安机关颁发的爆破许可证书，爆破作业专项方案按规范要求向公安机关报审1.12.1实质性要求和条件（1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定；（2）工期期限符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定；（3）质量要求符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定；（4）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定；（5）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定；（6）投标文件对招标文件的偏离符合“投标人须知前附表”第1.12.3项规定；（7）“工程量清单”项目与数量按招标文件提供的“工程量清单”逐项列项，不得增减或修改；（8）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高控制价A；（9）施工组织设计（如有）编制符合第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目的章节和暗标评审规定；（10）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定；（11）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定；（12）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定；（13）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定；（14）投标文件编制符合“投标人须知”第3.7.1-3.7.3项规定；（15）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定；（16）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第8款规定；（17）其他实质性要求和条件：/1.12.3偏离☑不允许□允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允许范围和幅度及其处理方法：/2.1构成招标文件的其他资料/2.2.1投标人要求澄清招标文件时间：2023年5月23日2.2.1投标人要求澄清招标文件形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出2.2.2招标文件澄清发出的形式通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出2.3.1招标文件修改发出的形式通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出3.1构成投标文件的其他资料除招标文件规定须提供的资料和第八章投标文件格式以外，以投标人认为必须提交的资料为准。3.2.1增值税税金的计算方法详见工程量清单及预算审核编制说明3.2.4最高投标限价最高控制价A=98706500元，不可竞争金额C=4962985元（A、C值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）3.2.5投标报价的其他要求□采用“综合评估法”，“报价合理性评分”按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（3）目进行。☑采用“经评审的最低投标价法”，“投标价（评标价）评审方法”按第三章“评标方法（经评审的最低投标价法）”第2.2项进行。3.3.1投标有效期投标文件的有效期为自投标截止时间起 90 天3.4.1投标保证金是否要求投标人递交投标保证金：□不要求☑要求，投标保证金金额：800000元人民币。1.投标人可以使用下列第2（本项目投标保证金电子保函形式仅限电子银行保函。）种形式提交： （1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507250701100020001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/。 帐户名称：/。 帐 号：/。 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 （2）银行保函形式： 采用银行电子保函，银行电子保函文件应满足福建省地方标准 DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507250701100020001。（3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：采用工程担保电子保函的，担保保函文件应满足福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》要求，且能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507250701100020001。（4）保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507250701100020001。2.投标保证金证明材料提交形式：（1）将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格文件的组成部分。（2）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇(或银行转账单)上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保函采用电子保函的，应当使用符合福建省地方标准DB35/T 2055-2022《政务服务 公共资源交易电子保函数据规范》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。3.4.4其他可以不予退还投标保证金的情形（1）弄虚作假；（2）投标文件存在投标人须知第3.7.4款规定的雷同情形之一。（3）其他：/3.5资格审查资料的特殊要求有关证明材料按第八章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件3.5.2近年财务状况的年份要求/年至/年【注：指近3年财务状况。】3.5.3近年完成的类似项目情况的时间要求/至/【注：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内。】3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求/至/【注：指近3年诉讼及仲裁情况。】3.6.1是否允许递交备选投标方案☑不允许□允许3.7.3投标文件所附证书证件要求按招标文件规定形式及地方要求附3.7.3投标文件签字或盖章要求按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章4.1.1投标文件加密要求投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317272，下同）。4.2.1投标截止时间2023年6月7日 08:304.2.3投标文件是否退还☑否□是，退还时间：/6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人其中招标人代表0人，专家5人；评标专家确定方式：除招标人代表外，经济、技术等方面的评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数推荐3名中标候选人7.1中标候选人公示媒介及期限公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn)、南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）。公示期限：3日7.4是否授权评标委员会确定中标人□是☑否7.6.1履约保证金是否要求中标人提交履约保证金：☑要求，履约保证金的形式：现金或银行保函或保险保函履约保证金的金额：中标合同金额的10%□不要求8需要补充的其他内容（1）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标结果。（2）电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。（3）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，视为撤销其投标文件的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。（4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密的，视为撤销其投标文件。（5）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子招标投标交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。（6）投标文件解密失败的补救方案：①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。（7）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。（8）中标候选人公示应严格按有关规定执行。涉及业绩的，应公示类似的工程业绩及其评审情况。（9）中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的投标文件纸质版7份。当纸质版与电子招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标交易平台中的电子投标文件为准。（10）其他：1.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责。投标人有弄虚作假方式、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人将取消其投标资格、中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分进行赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。投标人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人将没收其投标保证金。2.开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：南平市公共资源交易中心http://ggzy.np.gov.cn/npztb/；同时招标人在南平市公共资源交易中心（南平市武夷新区行政服务中心大楼5层四区（廖俊波纪念馆旁））（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。3.本项目采用经评审的最低投标价法，无编制施工组织设计要求，无工程预付款。4. 中标人在公示期间，由中标人的法人代表或投标书承诺拟派出的项目经理或投标书承诺拟派出的技术负责人代表中标人向招标人提交：中标人承诺派出的项目部施工管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）任职资格材料，如不能全部通过监管部门备案的，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。5.中标人在公示期间，招标人有权对投标人（包括提出质疑投诉的与被质疑投诉的）提供的证明材料进行核实，经招标人和招标代理机构或招标监管部门查实，投标人（包括提出质疑投诉的与被质疑投诉的）存在弄虚作假行为，将按照招标文件和有关法律法规规定判定为中标无效或有效，并没收其弄虚作假行为投标人的投标保证金。6.本项目虽然初设批复工期36个月，但因为督查原因要求调整工期为18个月，投标人对此压缩工期完全理解，所有投标人可自行先到项目现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、施工布置条件、水、电、料场限制及任何其他足以影响承包价的情况，所有投标人必须根据自身人员、设备、资金、其他实力等各方面条件以及经过认真分析本项目本标段情况然后作出参加本项目投标决定，投标人必须有能力也完全同意创福建省级优质工程奖和科学合理安排合同工期18个月。中标人在中标公示结束后3日历天内，由中标人的法人代表或投标书承诺拟派出的项目经理或投标书承诺拟派出的技术负责人代表中标人向招标人提交（委托代理人提交将不被接受）创福建省级优质工程奖计划书和合同工期18个月的总进度计划书， 否则视为放弃中标，取消中标资格，不予发放中标通知书，另从其他中标侯选人依次选取中标人。7.本项目只接受中标人的法人代表或投标书承诺拟派出的项目经理或投标书承诺拟派出的技术负责人来领取中标通知书，不接受委托人领取。中标人应在领取中标通知书的同时，依据闽价通告〔2018〕9号文向南平市公共资源交易中心缴纳建设工程交易费。中标人缴存交易费都必须从企业基本户转账，不支持现金。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。8.中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。9.投标人须知“7.6.1履约保证金”补充增加：履约保证金的提交：应于中标通知书发出之日起7日历天内且在签订合同前提交；履约保证金的退还：若采用银行转帐方式提交履约担保的，通过大坝蓄水验收合格后28天内，承包人若无违约，发包人无息返还履约担保金。若采用银行保函方式提交履约担保的，于工程完工验收合格后28天内，凭验收合格证明报请终止履约担保。本项目不采用保险保函方式提交履约担保。10.中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜，中标人应于自中标通知书发出之日起7日历天内且在签订合同前，按照招标文件要求提交履约保证金。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 7日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，否则招标人有权没收投标保证金，取消其中标资格。11.招标人有权要求中标人在订立书面合同同时，中标人法人代表携投标承诺派出的项目部施工管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）全部一起到位人脸识别录入考勤机；中标人在订立书面合同后10日内即进场组织施工准备。12.因政府、拆迁交地及现场施工情况原因造成分批提供施工工作面，投标人应充分考虑风险，施工工期予以顺延，发包人不承担经济补偿责任。中标人应当按照协议书约定的开工日期开工，中标人在接到开工通知后10个工作日内仍未按进度计划要求及时进场组织施工，发包人有权解除合同，同时没收履约担保金。13.施工管理人员到位管理（1）承包人项目经理 ：承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、 监理人批准，工作移接完毕并经发包人、监理人确认后方可离开 。如本合同的项目经理未到职或于本款所述更换项目经理的，发包人按照每人次收取违约金人民币30万元。本合同的项目经理每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法，承包人应遵守招标人制定的考勤制度。本合同的项目经理需常驻现场，短期离 施工场地，应事先征得监理人及发包人同意，并委派代表代行其职责。如发现项目经理未签到或没有在现场履行职责，且未事先征得监理人及发包人同意，则发包人可按承包人项目经理擅自离岗，每人每天1500元标准向承包人收取违约金。（2）承包人人员的管理 ：承包人应按投标承诺指派技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换技术负责人等，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的技术负责人资历）人员报经发包人 、监理人批准，工作移接完毕并经发包人、监理人确认后方可离开。本合同的技术负责人未到职或于本款所述更换技术负责人的，发包人按照每人次收取违约金人民币30万元；本合同的关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员）未到职或于本款所述更换关键岗位人员的发包人按照每人次收取违约金人民币8万元。本合同的技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。本合同的技术负责人和关键岗位人员需常驻现场，短期离开施工场地，应事先征得监理人及发包人同意。 技术负责人擅自离岗，经发现每天收取违约金人民币1500元。关键岗位人员擅自离岗，经发现每天收取违约金人民币500元。14.投标人须知“1.3.3本标段的质量要求”补充增加：如本标段工程施工质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它现行国家、地方、行业相关规范合格标准而未达优良标准，中标人要承担0.5%中标价的违约处罚给招标人；如本标段工程施工过程创建文明工地或标准化示范工地建设均未受省级主管部门评定或表彰，中标人要承担0.5%中标价的违约处罚给招标人；如本标段工程创建获得福建省级优质工程奖，由当地党委政府给予嘉奖。15.投标人须知“1.3.2 本标段的计划工期”补充增加：其中各关键节点的工期要求由中标人根据充分了解项目实际情况制定出合同工期18个月的总进度计划书与招标人在合同签订前商定。16.投标函附录第4项逾期完工违约金按如下填写即可：逾期完工违约金：3000元/天17.投标函附录第5项逾期完工违约金限额按如下填写即可： 不超过合同总价的2%；18.若政策性调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，招标人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其它违约责任，施工单位不得以任何理由索赔。在可以施工情况下，中标人应及时进场施工，招标人不向中标人支付任何额外的费用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。19.本项目按月支付工程进度款。发包人按当月经审定实际完成合同工程量的85%给予支付。每次支付工程进度款均须提供符合规定和经业主、监理签字盖章认可的施工内业资料，内业资料不符合要求的，不予支付工程进度款。之后需待合同工程完工验收合格付至实际完成合同工程量的90%，待内业资料归档完毕、报备手续齐全，并经审计部门结算审核后付至97%。余款3%作为工程质量保证金，在质量缺陷责任期期满后，一次性无息付清。（工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款时应提交同等金额的工程发票，承包人同时提供已付的农民工工资表及施工班组领取工资证明。）。20.中标人在工程施工中，发包人与承包人协商后可变更部分材料和设备品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材和设备须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件、图纸规定标准的材料设备。21.本工程采用固定单价合同，实行固定单价加风险包干方式，工程量按实结算。合同执行期间，中标人必须无条件服从招标人工程量的增减，除设计变更外其它任何原因引起单价变化概不调整。合同执行期间，无论发生任何物价波动等市场变化原因引起的价格变化，合同单价均不作调整。合同执行期间，块石取料与采购由中标人决定自行申请报批取料或向县外料场采购，招标人予以积极配合，引起价格变化等风险因素均不作调整。22.投标人须知“3.2.4最高投标限价”补充增加：本项目招标用施工图纸仅作为招标用，施工用施工图纸在中标人进场后经监理人另行签发。依政和县财政局《关于政和县杨梅林水库(城区供水引水)工程控制价审核的复函》最高控制价： 98706500 元。合同执行期间，如遇方案重大调整导致部分工程量或工程单价项目需要再报送县财政局审核，则以再审核后的控制单价*本合同中标下浮率作为结算单价依据；23.本项目临时工程费根据中标金额按实结算，此项实际结算金额不高于中标金额。10kV输电线路必须考虑永临结合布设。24.中标人需在工程所在地依法履行纳税义务。25.投标人未因失信、欠薪、被列入黑名单等行为被司法机关、建设行政主管部门或行业管理部门禁止投标，且应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责。直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。26.水利水电工程相关专业包括水利水电工程建筑、水利工程、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业。27.农民工保证金按中华人民共和国国务院令第724号执行，根据中华人民共和国国务院令第724号关于《保障农民工工资支付条例》中标人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户。28.鉴于中国人民银行已取消开具基本账户开户许可证。故招标文件中如有要求投标人提供基本账户开户许可证扫描件的，投标人也可以提供投标人企业基本存款账户证明材料扫描件；29.资质证书的延续按相关部门发布的最新文件为准。30.社保的是否减免按相关部门发布的最新文件为准，若有附最新文件为依据。31.投标文件格式中法定代表人或其授权（委托）代理人签字可采用打印或签名或电子签名或电子印章。32.本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6本招标项目设计人：见投标人须知前附表。1.1.7本招标项目监理人：见投标人须知前附表。1.1.8本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1投标人应具备承担本标段要求的资质条件、能力和信誉：（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）为本招标项目（标段）的前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；（4）与本招标项目（标段）的其他投标人为同一个单位负责人；（5）与本招标项目（标段）的其他投标人存在控股、管理关系；（6）为本招标项目（标段）的监理人；（7）为本招标项目（标段）的代建人；（8）为本招标项目（标段）的招标代理机构；（9）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（10）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构存在相互控股或参股关系；（11）被依法暂停或者取消投标资格；（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（13）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（16）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”；（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包1.11.1投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照扫描件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。1.12响应和偏离1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供工期期限等内容以对招标文件作出响应。1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，其处理方式见投标人须知前附表。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。2.2.3招标人对招标文件进行澄清的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。2.3招标文件的修改2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。2.3.2招标人对招标文件进行修改的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告修改的内容，并以有效方式通知所有已下载招标文件的潜在投标人。2.4招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）拟委任的主要人员汇总表；（8）拟分包项目情况表（如有）；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。3.2投标报价3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”和第八章“投标文件格式”的要求填写相应表格。投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按照招标文件要求提交履约保证金；（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目经理和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、注册建造师执业证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件。3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人编制电子投标文件的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。（2）不同投标人的电子投标文件在同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）。（3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。4.投标4.1投标文件的加密4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。4.3投标文件的修改与撤回在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期期限及其他内容，并记录在案；（5）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3.2评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。6.3.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。7.合同授予7.1中标候选人公示招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。中标候选人公示至少包括以下内容：（1）招标项目概况；（2）开标后撤销投标的投标人名称（如有）；（3）评标委员会成员名单；（4）被否决投标的投标人名称及原因（如有）；（5）评标委员会对投标人信用分、投标报价给予修正情况（如有）；（6）中标候选人排序、名称、投标报价、信用分取值、总评分；（7）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有）、证书名称和编号；（8）中标候选人类似工程业绩（如有）；（9）提出异议的渠道和方式；（10）招标文件规定公示的其他内容；7.2评标结果异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。7.3中标候选人履约能力审查中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。7.4定标除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.5中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.6履约保证金7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.7签订合同7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。8.重新招标和终止招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。（6）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。8.2终止招标招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和福建省公共资源交易电子公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息。依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式或不再招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1下列行为均属以他人名义投标：（1）投标人挂靠其它施工单位；（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉9.5.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。9.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附件一：施工资格审查文件开标记录表（参考格式）资格审查文件开标记录表开标时间：_______年_____月_____日_____时______分序号投标人解密情况投标文件是否雷同备注最高投标限价序号投标人解密情况投标文件是否雷同备注最高投标限价招标人代表：___________记录人：___________监标人：_________________________年_______月_______日附件二：开标记录表（参考格式）开标记录表开标时间：_______年_____月_____日_____时______分序号投标人解密情况投标保证金投标报价（元）信用分投标文件是否雷同工期备注最高投标限价：招标人代表：___________记录人：___________监标人：_________________________年_______月_______日软硬件信息记录表投标代表号投标人名称上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息备注投标代表号投标人名称记录时间计算机硬件信息（网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号）是否雷同附件三：问题澄清通知（格式）问题澄清通知（编号：__________________）（投标人名称）：评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：1.2.......请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台回复本评标委员会。评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（盖单位电子公章）__________年_____月______日附件四：问题的澄清（格式）问题的澄清（编号：_________________）评标委员会：问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：1.2......上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。投标人：__________________（盖单位电子公章）________年______月_____日附件五：中标通知书（格式）中标通知书（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称及标段）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目经理：（姓名），身份证号：。请你方在接到本通知书后的日内到（详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：______________________（盖单位章）法定代表人：____________（签字）___________年______月______日附件六：中标结果通知书（格式）中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称及标段）施工招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对招标项目的参与！招标人：_________________（盖单位章）___________年_______月_______日第三章评标办法（经评审的最低投标价法）【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标人投标价（评标价）由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价（评标价）相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的规定并按规定签字、盖章2.1.1形式评审标准联合体投标人提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人2.1.1形式评审标准备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案2.1.2资格评审标准营业执照、组织机构代码证和安全生产许可证符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照、组织机构代码证和安全生产许可证2.1.2资格评审标准资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定2.1.2资格评审标准不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.1.3响应性评审标准工期期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.1.3响应性评审标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定2.1.3响应性评审标准权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定条款号价格调整因素价格调整标准2.2详细评审标准评标基准价计算方法评标基准价（设定为B，下同）值由电子交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对并确认后在电子招标投标交易平台上公布（B值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）：一、评标基准价计算公式为：B=[最高控制价A-不可竞争金额C]×(1-K)+不可竞争金额C（K指下浮率，C指不可竞争金额，下同）。二、最高控制价 A=98706500元，不可竞争金额 C=4962985元（A、C 值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。三、下浮率K的取值范围规定为6%（填入代表a的具体数，含本数）～10%（填入代表b的具体数，不含本数）（b-a≥4，a、b取值范围在5～12之间）。K值由K1和K2组成，即K=K1×d+K2×（1-d）（d代表K1的权重；K1、K2的取值范围同K；K、K1值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。（一）K1值在开标时根据下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价及对应的投标人数量等两个因素由平台自动计算确定:第一步：计算K1值区间等份数N。将每1个K1值区间分为100个等份（即步长为0.01%），则N（K1值区间等份数）=（b-a）%/0.01%。第二步：计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%，不含b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%，不含b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。第三步：求余数Y。被除数=H+n，除数=N，Y为被除数（H+n）和除数N的余数。余数Y的函数表达式为Y=MOD（H+n，N）。第四步：计算K1值。K1值计算式为K1=Y×0.01%+a%。（二）K2值采用现场随机抽取方式产生。K2值在唱标后当众抽取确定，按百分数表示的K2值小数点后保留2位。抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。（三）d由现场从0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9中随机抽取一个值。【注：评标基准价根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。】2.2详细评审标准入围评审方法（1）先选择投标报价下浮率在a%和b%取值范围内（含a%不含b%）的投标人入围，按照投标人投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同；若不足5名且有3家及以上的，以实际入围家数为准）投标人的投标文件进行评审；（2）当按上述进行入围评审时，入围的投标人不足3家，或通过评审合格的投标人少于3家，再按照其他投标人投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止（进行递补入围评审时，可递补入围的投标人不足3名的，以实际可入围评审家数为准）。2.2详细评审标准投标价（评标价）评审方法投标价（评标价）评审在通过上述入围评审后进行，投标人投标价（评标价）Ai=（p1+p2）hi，式中：p1---投标人报价合理性系数。投标人存在本情形之一的，其报价合理性系数取0.05，不存在的取0：①投标报价低于等于下浮率b%相应总价的；②投标报价高于下浮率a%相应总价的；③已标价“工程量清单报价表”单价有高于控制价相应单价10%的（如有控制价清单）。p2---投标人信用系数。根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取。对通过合格评审的投标人，按其信用评价总得分（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）由高到低进行排序，排序为第一、二、三位（允许并列）的分别赋予0.9995、0.9997、0.9999信用系数，其他的赋予1.0000信用系数。hi--通过上述入围评审的投标人报价。【注：中标价以投标报价为准；投标截止时间前，投标人拟担任本招标项目的项目经理（建造师）个人身份信息未在福建省水利建设市场信用评价平台登记的，投标人的信用评价分为0，p2=1.0。】1.评标方法本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2详细评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围或最高项数；（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（3）有串通投标、弄虚作假、投标文件雷同、行贿等违法行为。（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。3.3投标文件的澄清或补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。3.4.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。第四章合同条款及格式第一节通用合同条款【注：本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。】1一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人:指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。1.1.4日期：1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地**府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。1.6.2承包人提供的文件承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。1.6.3图纸的修改设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。1.6.4图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。1.6.5图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的在送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。1.8转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10化石、文物1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.11专利技术1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由发包人承担。1.12图纸和文件的保密1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。2发包人义务2.1遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。2.3.2发包人提供的施工场地范围在专用合同条款中约定。2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7组织竣工验收（组织法人验收）发包人应按合同约定及时组织法人验收。2.8其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。3监理人3.1监理人的职责和权利3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权利。监理人的权利范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.3监理人员3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4监理人的指示3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5商定或确定3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.1遵守法律承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。4.1.2依法纳税承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。4.1.3完成各项承包工作承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。4.1.5保证工程施工和人员的安全承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。4.1.8为他人提供方便承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。4.1.9工程的维护和照管除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。4.1.10其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。4.2履约担保承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。4.3分包4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。4.3.9除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。4.4联合体4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。4.5承包人项目经理4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。4.6承包人人员的管理4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工。（2）具有相应施工经验的技术人员。（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。4.7撤换承包人项目经理和其他人员承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。4.8保障承包人人员的合法权益4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。4.9工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。4.10承包人现场查勘4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。4.11不利物质条件4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。5材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输、仓储和保管。5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。5.3材料和工程设备专用于合同工程5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。5.4禁止使用不合格的材料和工程设备5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。6施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。6.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。6.4施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。7交通运输7.1道路通行权和场外设施除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。7.2场内施工道路7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。7.3场外交通7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。7.4超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。7.5道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。7.6水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。8测量放线8.1施工控制网8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。8.2施工测量8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。8.3基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。8.4监理人使用施工控制网监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。8.5补充地质勘探在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工所需费用。9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。9.2承包人的施工安全责任9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。9.2.8承包人已标价工程量清单应包含安全作业环境及安全施工措施所需费用。9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准，对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。9.3治安保卫9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地***门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。9.4环境保护9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。9.5事故处理9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。9.6水土保持9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。9.7文明工地9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。9.8防汛度汛9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。10进度计划10.1合同进度计划承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。10.2合同进度计划的修订不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到该申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。10.3单位工程进度计划监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。10.4提交资金流估算表承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。资金流估算表（参考格式）金额单位：年月工程预付款完成工作量付款质量保证金扣留材料款扣除预付款扣还其他应收款累计应收款11开工和竣工（完工）11.1开工11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。11.2竣工（完工）承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。11.3发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。（1）增加合同工作内容。（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。（4）因发包人原因导致的暂停施工。（5）提供图纸延误。（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。（7）发包人造成工期延误的其他原因。11.4异常恶劣的气候条件11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。11.5承包人的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。11.6工期提前发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：（1）提前的时间和修订后的进度计划。（2）承包人的赶工措施。（3）发包人为赶工提供的条件。（4）赶工费用（包括利润和奖金）。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：（1）承包人违约引起的暂停施工。（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。（3）承包人擅自暂停施工。（4）承包人其他原因引起的暂停施工。（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。12.2发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：（1）由于发包人违约引起的暂停施工。（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。12.3监理人暂停施工指示12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。12.4暂停施工后的复工12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。12.5暂停施工持续56天以上12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。13工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。13.2承包人的质量管理13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。13.3承包人的质量检查承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。13.4监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。13.5.2监理人未到场检查监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。13.5.3监理人重新检查承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.5.4承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6清除不合格工程13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。13.7质量评定13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。13.8质量事故处理13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应在相关文件上签字。14.2现场材料试验14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。14.3现场工艺试验承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。15变更15.1变更的范围和内容在履行合同发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。15.2变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。15.3变更程序15.3.1变更的提出（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。15.3.2变更估价（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。15.3.3变更指示（1）变更指示只能由监理人发出。（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。15.4变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。15.5承包人的合理化建议15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。15.6暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。15.7计日工15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。15.8暂估价15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务在专用合同条款中约定。15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。16.1.1采用价格指数调整价格差额16.1.1.1价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。式中：△P－—需调整的价格差额；Po－—第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；A－—定值权重(即不调部分的权重)；B1；B2；B3·····Bn－—各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；Ft1；Ft2；Ft3·····Ftn－—各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；Fo1；Fo2；Fo3·····Fon－—各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。16.1.1.2暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。16.1.1.3权重的调整按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。16.1.2采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。16.2法律变化引起的价格调整在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。17计量与支付17.1计量17.1.1计量单位计量采用国家法定的计量单位。17.1.2计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。17.1.3计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。17.1.4单价子目的计量（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。17.1.5总价子目的计量总价子目的分解和计量按照下述约定进行。（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。（2）承包人应按工程量清单的要求中对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。17.2预付款17.2.1预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。17.2.2预付款保函（担保）（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。17.2.3预付款的扣回与还清预付款在进度款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。17.3工程进度付款17.3.1付款周期付款周期同计量周期。17.3.2进度付款申请单承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款。（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额。（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额。（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金。（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。17.3.3进度付款证书和支付时间（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。17.3.4工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。17.4质量保证金17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。17.5竣工结算（完工结算）17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。（2）监理人对完工付款申请单持有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的完工付款证书持有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。（4）完工付款申请涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。17.6.2最终结清证书和支付时间（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。17.7竣工财务决算发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。17.8竣工审计发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。18.2分部工程验收18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3单位工程验收18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。18.4合同工程完工验收18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。18.5阶段验收18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.6专项验收18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。18.7竣工验收18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。18.8施工期运行18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。18.9试运行18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。18.10竣工（完工）清场18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。18.11施工队伍的撤离合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。其缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。19.2缺陷责任19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。19.3缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。19.4进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。19.5承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。19.6缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任期终止证书）合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。19.7保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。20保险20.1工程保险除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。20.2人员工伤事故的保险20.2.1承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.2.2发包人员工伤事故的保险发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3人身意外伤害险20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.4第三者责任险20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。20.5其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。20.6.2保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。20.6.3持续保险承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。20.6.5未按约定投保的补救（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。20.6.6报告义务当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。20.7风险责任的转移工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。21不可抗力21.1不可抗力的确认21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。21.2不可抗力的通知21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。（2）承包人设备的损坏由承包人承担。（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。21.3.3避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。21.3.4因不可抗力解除合同合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。22违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清楚不合格工程。（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补。（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。22.1.2对承包人违约的处理（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。22.1.3承包人违约解除合同监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。22.1.4合同解除后的估价、付款和结清（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。22.1.5协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。22.2发包人违约22.2.1发包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。（2）发包人原因造成停工的。（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。（5）发包人不履行合同约定其他义务的。22.2.2承包人有权暂停施工发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。22.2.3发包人违约解除合同（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。22.2.4解除合同后的付款因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：（1）合同解除日以前所完成工作的价款。（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失。（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。22.2.5解除合同后的承包人撤离因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。22.3第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。23索赔23.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。23.2承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。23.3承包人提出索赔的期限23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。23.4发包人的索赔23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。24争议的解决24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。24.3争议评审24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。24.4仲裁24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。第二节专用合同条款【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】本招标项目专用合同条款如下：1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司1.1.2.3承包人：(签约后填入承包人的名称)1.1.2.5分包人：(签约后填入分包人的名称)1.1.2.6监理人：(填入监理人名称)1.1.4日期1.1.4.3工期：550日历天（其中各关键节点的工期：由中标人充分了解，根据项目实际情况制定出合同工期18个月的总进度计划书，与招标人在合同签订前商定。）。1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：自实际完工日期起24个月。1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他经合同双方协商一致形成的书面文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达福建省南平市政和县北大路69号政和县水利局闽江防洪公司2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工用地范围为：本项目用地红线范围。2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：本工程范围。补充：因政府、征迁交地及现场施工情况原因造成分批提供施工工作面，发包人应充分考虑风险，施工工期予以顺延，发包人不承担经济补偿责任。发包人应当按照协议书约定的开工日期开工，发包人在接到开工通知后10个工作日内仍未按进度计划要求及时进场组织施工，发包人有权解除合同，同时没收履约担保金。2.8其它义务2.8.1关于发包人移交施工现场的期限要求：（1）发包人在订立书面合同后10日内负责完成开工前必要的现场准备工作，使承包人得以进场组织施工准备。发包人在不影响施工进度的前提下，可以向承包人陆续移交施工现场。2.8.2关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：本项目的临水临电工程、交通疏解等前期工作属于本项目承包范围，发包人提供协助。2.8.3积极配合协调爆破分包工程报审、块石取料场地报批。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按监理合同及有关规范执行。如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其他义务（1）承包人在订立书面合同后10日内即进场组织施工准备。承包人的法定代表人携投标承诺派出的项目部施工管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）全部一起到位人脸识别录入考勤机。（2）本工程施工质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它现行国家、地方、行业相关规范合格标准而未达优良标准，承包人要承担0.5%中标价的违约处罚给发包人；如本工程施工过程创建文明工地或标准化示范工地建设均未受省级主管部门评定或表彰，承包人要承担0.5%中标价的违约处罚给发包人；如本工程创建获得福建省级优质工程奖，由当地党委政府给予嘉奖。（3）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽；否则经核实，每次交纳违约金100元/人/次。（4）承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部责任。（5）当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。（6）承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式。在合同协议书签订并生效之前，投标书和中标通知书将约束双方。（7）发包人视同，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务及招标文件规定的风险包干范围）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。（8）承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。（9）承包人有义务配合交叉施工的其他承包人提供方便条件，不另行计取施工配合费。（10）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章，采用适应有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防暴、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担一切安全施工责任和费用。承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担返工或赔偿的责任。4.2履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内且在签订合同前。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。履约担保金额：按中标合同价的10%，向发包人提交履约担保。履约担保形式：现以电汇或银行转帐或银行保函或担保公司保函的方式提交。履约担保的有效期：应持续至工程完工验收合格后28日历天止。履约担保退还：若采用银行转帐方式提交履约担保的，通过大坝蓄水验收合格后28天内，承包人若无违约，发包人无息返还履约担保金。若采用银行保函方式提交履约担保的，于工程完工验收合格后28天内，凭验收合格证明报请终止履约担保。本项目不采用保险保函方式提交履约担保。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：（1）工程项目：/。（2）工作内容：本工程仅限爆破及其爆破评估、爆破监理和爆破监测允许分包，其余不允许分包。。（3）分包金额限额：/。4.3.10分包人项目管理机构的设立：必须具有符合本项目要求的有效的公安机关颁发的爆破许可证书，爆破作业专项方案按规范要求向公安机关报审。4.5承包人项目经理4.5.5补充条款：承包人项目经理：承包人应按投标承诺指派项目经理到职。合同期间承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕并经发包人、监理人确认后方可离开。如本合同的项目经理未到职或于本款所述更换项目经理的，发包人按照每人次收取违约金人民币30万元。本合同的项目经理每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法，承包人应遵守招标人制定的考勤制度。本合同的项目经理需常驻现场，短期离施工场地，应事先征得监理人及发包人同意，并委派代表代行其职责。如发现项目经理未签到或没有在现场履行职责，且未事先征得监理人及发包人同意，则发包人可按承包人项目经理擅自离岗，每人每天1500元标准向承包人收取违约金。4.6承包人人员的管理4.6.3承包人应按投标承诺指派技术负责人等主要管理人员到职，合同期间如需更换技术负责人等，需提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的技术负责人资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕并经发包人、监理人确认后方可离开。本合同的技术负责人未到职或于本款所述更换技术负责人的，发包人按照每人次收取违约金人民币30万元；本合同的关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员）未到职或于本款所述更换关键岗位人员的发包人按照每人次收取违约金人民币8万元。本合同的技术负责人和关键岗位人员每月出勤不得少于22天，发包人有权制定考勤办法。本合同的技术负责人和关键岗位人员需常驻现场，短期离开施工场地，应事先征得监理人及发包人同意。技术负责人擅自离岗，经发现每天收取违约金人民币1500元。关键岗位人员擅自离岗，经发现每天收取违约金人民币500元。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：/。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：本项目发包人不提供材料和工程设备。补充条款：5.2.7为保证本工程的质量，对于钢筋、水泥、生态混凝土、水机、金属结构、电气、电缆等主要材料设备，承包人应按满足设计文件、招标文件或技术要求的品牌或供应商，并将拟选用的主要材料和设备的品牌或供应商名单及有关资料事前报送监理人和发包人批准，承包人不得与未经监理人和发包人批准的供应商签订供应合同。否则，所采购材料和工程设备不得用于工程，并应承担违约责任。承包人在工程施工中，发包人与承包人协商后可变更部分材料和设备品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材和设备须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件、图纸规定标准的材料设备。承包人在申请计量和支付时，应当提供有关主要材料和工程设备的采购合同、监理人核查记录和正式发票（复印件备案）备查。5.2.8承包人按照合同约定采购材料和工程设备，均视为承包人提供的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。5.2.9发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）由承包人承担。发包人供应的材料和工程设备的场内卸车、场内转运应由承包人负责，使用前由承包人负责检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。（2）承包人选择材料、设备的生产厂商均无法满足工程质量或进度要求时，发包人拥有进一步选择生产厂商的权利，所引发的价格风险由承包人自行承担。发包人提供的材料表（参考格式）序号材料名称材料规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注发包人提供的工程设备表（参考格式）序号工程设备名称型号及规格数量交货地点交货方式计划交货日期备注6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施（1）发包人提供的的施工设备见下表：无。发包人提供的施工设备表（参考格式）序号设备名称型号及规格设备状况数量移交地点计划移交日期备注注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。（2）发包人提供的临时设施：无。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：按通用合同条款执行，由承包人负责。7.3场外交通7.3.3承包人应自行调查考虑场外交通设施的技术参数和具体条件，并应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后14天内，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并将施工控制网资料报送监理人审批。监理人应在收到报批件后7天内批复承包人。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供另行约定资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.12下列工程应编制专项施工方案：（1）基坑支护、降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程及支撑体系；（4）起重吊装及安装拆卸工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）围堰工程、临时用电工程；（8）其他危险性较大的工程。其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖、高大模板、起重吊装等超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。9.2.13由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者或相邻方人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。发包人、监理人对承包人采用的施工组织设计、技术方案等相关文件的批准不能成为承包人免责的依据。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：发包人按照主管部门有关规定执行，组织参与全省文明工地创建活动。9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。9.8防汛度汛9.8.3补充条款：在合同工程施工期与保修期(缺陷责任期)，承包人应采取措施防御洪水，保证工程安全，且必须服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于100mm的雨日超过1天。（2）风速大于24.4m/s的9级以上台风灾害。（3）日气温超过39℃的高温大于1天。（4）日气温低于0℃的严寒大于1天。（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/。（6）汛期；（7）其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1）逾期完工违约金：3000元/天。全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同价款的2％11.6工期提前工期提前的奖金约定：不奖励。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：按通用合同条款执行。12.2发包人暂停施工的责任发包人承担暂停施工责任的其它情形：_按通用合同条款执行__。13工程质量13.5工程隐蔽部分覆盖前的检查13.5.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按通用合同条款执行。13.7.7本项目本合同工程质量须达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及国家现行其它施工验收规范优良标准，并创福建省级优质工程奖；13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责提交试验和检验报告。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按通用合同条款执行。14.2现场材料试验14.2.1：承包人应当委托独立的有检测资质的检测机构设立工地试验室，配备必要的试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。14.3现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。15变更15.1变更的范围和内容关于变更的范围的约定：（1）改变合同中任何一项工作，被改变的工作不能转由发包人或其他人实施，但由于承包人违约或无法实施造成改变合同工作的，可转由发包人或其他人实施；（2）更改合同工程中有关工程或材料的性质、质量、规格；（3）改变施工图中有关部分的基线、标高、位置和尺寸；（4）改变合同工程中经批准的关键工程的施工顺序或时间安排；（5）在合同工程范围内，在施工图基础上的工程项目的增减；（6）其他有关工程变更需要的附加工作。15.3变更程序15.3.2变更估价（除另外协商约定外，变更均不再追加工期）承包人提交变更报价书的期限:按通用合同15.3.2(1)条款执行监理人商定或确定变更价格的期限:按通用合同15.3.2(3)条款执行15.4变更的估价原则15.4.4补充条款：本工程采用固定单价合同，实行固定单价加风险包干方式，工程量按实结算。合同执行期间，承包人必须无条件服从发包人工程量的增减，除设计变更外其它任何原因引起单价变化概不调整。合同执行期间，无论发生任何物价波动等市场变化原因引起的价格变化，合同单价均不作调整。合同执行期间，块石取料与采购由承包人决定自行申请报批取料或向县外料场采购，发包人予以积极配合，引起价格变化等风险因素均不作调整。变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制按以下方式调整：工程量清单内有的分项子目：按承包人的投标价格计取；工程量清单外的分项子目：按经财审的招标控制价的编审依据的有关计价规定计算方法得出的单价并按同等承诺和优惠下降后(即乘以1-K值)作为结算单价；工程量清单外且无定额单价可套用的分项子目则由承包人、监理单位、发包人共同进行市场调查并以书面确认的类似市场价格调整。中标（结算）下浮率k=（招标最高控制价-投标报价）/招标最高控制价。【此处的招标最高控制价、投标报价均不含暂列金】15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：不予奖励。15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：/。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：本项目采用固定单价合同方式，工程量按实结算。合同实施过程中，无论发生任何物价波动等原因引起的价格变化，合同单价均不作调整。16.3其他因素引起的价格调整16.3.1非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:16.3.1.1发生下列情况之一时，合同价款可做调整：（1）经发包人和设计及监理单位共同确认的工程设计变更；（2）经发包人和承包人双方及监理单位确认的工程经济签证；（3）甩项项目：承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后为不需要完成的，按第1.13.5条款约定相应核减合同价款；（4）政策性文件（含国家税收政策调整）要求调整合同价格的情形；（5）合同约定的其它增减或调整。17计量与支付17.2预付款本项目无预付款。17.3工程进度款17.3.1付款周期：按月支付工程进度款。17.3.2进度付款申请单进度付款申请单的份数：6份进度付款申请单的内容：完成工程量和进度报表。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。17.3.3进度付款证书和支付时间：本项目按月支付工程进度款。发包人按当月经审定实际完成合同工程量的85%给予支付。每次支付工程进度款均须提供符合规定和经发包人、监理签字盖章认可的施工内业资料，内业资料不符合要求的，不予支付工程进度款。之后需待合同工程完工验收合格付至实际完成合同工程量的90%，待内业资料归档完毕、报备手续齐全，并经审计部门结算审核后付至97%。余款3%作为工程质量保证金，在质量缺陷责任期期满后，一次性无息付清。（工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款时应提交同等金额的工程发票，承包人同时提供已付的农民工工资表及施工班组领取工资证明。）。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留工程进度付款的15%，待合同工程完工验收合格并经审计部门结算审核后付至97%，扣留的质量保证金总额为工程结算审核总价款3%。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单承包人应提交完工付款申请单一式陆份。监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后14天内完成核查，发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书，按17.3.3目的约定进行支付。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单承包人应提交最终结清申请单一式陆份。17.6.2最终结清证书和支付监理人在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成核查，发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书，按17.3.3目的约定进行支付。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按主管部门有关规定。17.8竣工审计本工程接受政府竣工决算审计，承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额有偏差的，承包人应与审计机构核实。上述偏差经双方核实无误后，应相应调整完工付款证书或最终结清证书中的合同价格。18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：阶段验收、专项验收、工程竣工验收。验收条件、程序为：符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、国家现行《工程施工质量验收规范》，按现行《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)规定程序组织验收。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为/，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括：/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：部分工程投入使用验收，具体视情况而定。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括：按行业主管部门有关规定。18.7竣工验收18.7.3本工程需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：视具体情况而定。18.9试运行18.9.1试运行的组织：按通用合同条款约定；费用承担：由承包人负责。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：工程通过合同工程完工验收后2年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人承担，其费用已含在投标报价中；投保内容：为本合同工程的永久工程临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；保险金额、保险费率和保险期限：开工日起直至本合同工程完工验收合格之日止。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：_由承包人按相关规定办理，其费用已含在投标报价中__；第三者责任险保险金额：______________。承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在报价中。20.5其他保险需要投保的其他内容：_由承包人按相关规定办理，其费用已含在投标报价中__；保险金额、保险费率和保险期限：______________。按通用合同条款执行。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：开工后28天内；20.6.4保险金不足的补偿承包人和发包人各自负责补偿。21.不可抗力21.1不可抗力的确认视为不可抗力的情形为：（1）地震、海啸、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；（2）战争、戒严、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；（3）核反应、辐射或放射性污染；（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）瘟疫；（6）合同约定的其他情形。上述款中地震、台风和暴雨定义如下：地震：指国家地震局规定的震级在4.75级以上且烈度在6度以上的地震，即破坏性地震。台风：指中心附近最大平均风力12级或以上，即风速在32.6米／秒以上的热带气旋。是否构成台风以当地气象站的认定为准。暴雨：连续3天，24小时降雨量达60毫米以上。上述风、雨、震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。地震级别、水位、风力均以当地地震局、水文站、气象站提供的资料为准据。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形补充：⑴双方约定的承包人其他违约责任：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任。②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。⑵因承包人原因造成工期延误（不可抗力原因除外，如异常恶劣的气候条件、汛期、其他异常恶劣气候灾害等），承包人应支付逾期竣工违约金：总工期每逾期一天罚款3000元人民币。罚款限额不超过签约合同价的2%，罚款金额从工程款中扣除。⑶承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次50万元人民币承诺违约金）；⑷根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与完（竣）工验收声像档案的编制、收集，在工程完工验收后三个月内提交满足工程完工验收归档所需的声像档案资料等，其费用由承包人承担；否则按5000元/天缴交违约金。⑸本工程完工后1个月内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除；⑸当工程具备完（竣）工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责；⑹承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任；⑺工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的，每次承包人应向发包人支付1万元的违约金；⑻工程实施期间，监理单位在日常检查过程中发现存在的质量或安全问题，经监理单位书面多次催促后，还是整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向发包人支付1万元的违约金。22.1.2承包人违约的处理承包人违约责任的承担方式：直接从履约担保、支付给承包人的任何一期款项或其他应付款项中扣除，不足部分由承包人以其他方式支付。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。25.其它25.1施工现场远程视频监控由承包人实施，费用含在投标单价中，由承包人自行承担。25.2承包人在投标前已自行综合考虑现场施工条件、施工工艺以及施工期间节假日（含中、高考、重大活动）等影响施工进度和承包价的情况，该费用综合考虑在投标总价中，任何因忽视或误解现场施工条件、施工工艺及节假日情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。25.3双方均确认：本协议/合同所记载的联系方式均为各自有效联系方式，适用于履约文书及诉讼/仲裁全程法律文书的送达，若有变更，应于3日内书面通知对方、法院/仲裁机构（若有）。书面变更通知到达对方、法院/仲裁机构（若有）前，对方、法院/仲裁机构（若有）依原有效联系方式发出的通知、法律文书等，均视为有效送达。实际签收之日或邮件被退回之日为送达之日。25.4本工程量清单中以“项”为单位的工程项目，投标人在报价时须对其包括的全部工作内容及现场实际情况综合考虑，在合同执行期间不予调整。25.5施工过程中若发生签证等项目按发包人相关管理办法执行。25.6变更人员的违约金在人员变更当期的合同进度款中扣除。25.7工程施工过程中，群众阻挠纠纷由承包人自行解决，属于发包人责任造成的由发包人解决。不属于发包人责任的造成延误工期按本合同专用条款11.5条规定执行。注：专用合同条款是对通用合同条款的补充和修改，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。第三节合同附件格式附件一：合同协议书（格式）合同协议书（发包人名称）（以下简称“发包人”）为实施（项目名称及标段），已接受（承包人名称）（以下简称“承包人”）对（项目名称及标段）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）______________（¥______________）。4.承包人项目经理：______________。5.工程质量符合______________标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。9.本协议书一式______份，合同双方各执______份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：_______________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_______（签字）_________年______月_____日承包人：_______________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：______（签字）_________年______月_____日附件二：履约保证金（格式）如采用银行保函，格式如下。履约保函编号：__________（发包人名称）：鉴于（发包人名称）（以下简称“发包人”）已接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的（项目名称及标段）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人名称：_____________________________（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）地址：____________________________________________邮政编码：____________________________________________电话：____________________________________________________年_____月____日备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。附件三：预付款担保函（格式）如采用银行保函，格式如下。预付款担保函编号：__________（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下简称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的（项目名称及标段）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1.担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人名称：_____________________________（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）地址：____________________________________________邮政编码：____________________________________________电话：____________________________________________________年_____月____日备注：本担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。附件四：法定代表人授权书（格式）法定代表人授权书兹授权我单位（姓名）担任工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。被授权人基本情况姓 名身份证号技术职称职称证书号注册执业资格注册执业证号 被授权人签字：授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日附件五：工程质量终身责任承诺书（格式）工程质量终身责任承诺书本人受单位（法定代表人）授权，担任工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。承诺人签字：身份证号码：注册执业资格：注册执业证号：签字日期：年月日第二卷第五章工程量清单1工程量清单说明1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。2工程量清单2.1工程量清单编制说明2.2工程量清单表3投标报价说明3.1已标价工程量清单组成3.1.1工程项目总价表3.1.2工程量清单报价表3.1.3已标价工程量清单辅助表格3.1.3.1工程量清单报价编制说明3.1.3.2工程单价分析表、单价分析汇总表、材料预算价格汇总表、混凝土、砂浆材料单价计算表、施工机械台班费汇总表及其他表格3.2工程量清单报价填写规定1、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。2、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润、税金，临时工程摊销费、其他费用摊销，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。3、投标金额(价格)均应以人民币表示。4、投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。5、工程项目总价表中编号和项目名称按招标文件工程量清单中的相应的单位工程或分部工程内容填写，并按工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。6、工程量清单报价表中的编号、项目名称、计量单位、工程量，按招标文件工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。第六章图纸（另册提供）第七章技术标准和要求（另册提供）另册提供第三卷第八章投标文件格式1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、施工组织设计（如有）。2.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。第一节资格文件格式投标文件（一）（项目名称及标段）施工招标招标项目编号：________投标文件（一）投标文件内容：资格文件投标人：_______________________（盖单位章）日期：____________年_______月_______日目录一、资格审查申请函二、投标人基本情况表三、投标人基本情况表扫描件四、资格文件内容一、资格审查申请函资格审查申请函（招标人名称）：1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对（项目名称及标段）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。6.我方将派出（项目经理姓名），身份证号：为本项目的项目负责人。7.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。投标人：_______________________________（盖单位章）地址：__________________________________________电话：__________________________________________传真：__________________________________________邮政编码：_____________________________________________________年_____月_____日二、投标人基本情况表投标人基本情况表投标人名称省内企业（是/否）□是 □否注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传 真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立日期员工总人数：营业执照号其中项目经理资质等级其中高级职称人员安全生产许可证号其中中级职称人员注册资本其中技术人员数量基本账户开户银行其中技工基本账户银行账号其中经营范围投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）备注注：投标人应在本表后附投标人营业执照、投标人须知前附表第1.4.1项资质要求的相关证件和安全生产许可证等材料的扫描件。三、投标人基本情况表扫描件注：投标人应在本表后附投标人营业执照、投标人须知前附表第1.4.1项资质要求的相关证件和安全生产许可证等材料的扫描件。三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）法定代表人身份证明投标人名称：_____________________姓名：________________性别：__________年龄：________身份证号码：____________________职务：________________________系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。注：在本证明后附法定代表人身份证扫描件，扫描件盖单位章。投标人：_________________（盖单位章）_________年_____月_____日四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称及标段）施工招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____________________。代理人无转委托权。附：1.法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。2.委托代理人系投标人本单位在岗员工证明材料（以社保部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。投标人：_________________（盖单位章）法定代表人：_____________________（签字）身份证号码：_____________________________委托代理人：_____________________（签字）身份证号码：______________________________________年_______月_______日注：联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）联合体协议书（所有成员单位名称）自愿组成（所有成员单位名称）联合体，共同参加（项目名称及标段）施工招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________________。5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6.本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。注：1、由法定代表人签字的，应在本协议书后附法定代表人身份证明；2、由委托代理人签字的，应在本协议书后附授权委托书。联合体牵头人名称：__________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：______________________（签字）联合体成员名称：____________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：______________________（签字）……_________年_____月_____日六、投标保证金（格式）如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。投标保函编号：(保函开立人自行编号)申请人：地址：受益人：地址：开立人：地址：致：（受益人名称）我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于年月日就（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过年月日。四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反招标投标文件规定的义务内容和具体条款；（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。查验保函网址：（必填）开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日七、保函开立人出具的到账证明（格式）到账证明（招标人名称）：就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于年月日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。特此证明。保函开立人：（盖章）日期：年月日八、近年财务状况表（格式）近年财务状况表名 称单位______年______年______年......一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润......注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）。九、近年完成的类似项目情况表（格式）近年完成的类似项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价实际开工日期实际完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况，本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例），合同工程完工或竣工验收结论。注：投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求在本表后附合同协议书、发包人出具的证明文件（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明）扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表第3.5.3项，每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。十、正在施工和新承接的项目情况表（格式）正在施工和新承接的项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价合同开工日期合同完工日期承担的工作项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况，本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。注：投标人每张表格只填写一个项目，并标明序号，无须在本表后附相关证明材料。十一、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）近年发生的诉讼及仲裁情况表序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一、诉讼事项二、仲裁事项注：（1）投标人应根据投标人须知前附表第3.5.5项的要求填写此表，并在本表后附已终审判决或最终裁决结果材料的原件扫描件。（2）诉讼及仲裁情况是指与履行施工承包合同有关的法律败诉案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。十二、拟委任的主要人员汇总表（格式）拟委任的主要人员汇总表序号本项目任职姓名职称专业执业或职业资格证明备注序号本项目任职姓名职称专业证书名称级别证号十三、主要人员简历表（格式）主要人员简历表姓 名年龄执业资格证书（或上岗证书）名称职 称学历拟在本项目任职工作年限从事施工工作年限毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务委托人及联系电话注：投标人应填报满足投标人须知前附表第1.4.1项规定的项目经理和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、注册建造师执业证书和社保缴费证明扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明相关证明材料扫描件；投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求附扫描件（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。十四、项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（格式）项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，按照招标文件承诺派出的本项目的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员以及安全员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文件承诺的项目机构派驻现场施工人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚；2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。特此承诺。投标人：__________________（盖单位章）__________年_______月______日十五、不拖欠农民工工资承诺书（格式）不拖欠农民工工资承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。特此承诺。投标人：__________________（盖单位章）__________年_______月______日十六、投标人承诺书（格式）投标人承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。特此承诺。投标人：__________________（盖单位章）__________年_______月______日十七、其他资格材料（如有）（格式）其他资格材料注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）。第二节商务文件格式投标文件（二）（项目名称及标段）施工招标招标项目编号：________投标文件（二）投标文件内容：商务文件投标人：（盖单位章）日期：年月日目录一、投标函二、投标函附录三、已标价工程量清单一、投标函（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称及标段）施工招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________________（¥______________）的投标总报价，工期_________日历天（其中各关键节点的工期要求为__________），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_________________标准。2.我方的投标文件包括下列内容：（1）资格审查资料；（2）商务文件；（3）技术文件（如有）；投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。4．如我方中标，我方承诺：（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（3）按照招标文件规定向你方递交履约担保；（4）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。投标人：_______________________________（盖单位章）地址：__________________________________________电话：__________________________________________传真：__________________________________________邮政编码：_____________________________________________________年_____月_____日二、投标函附录（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：______________身份证号：__________2工期1.1.4.3工期______日历天（其中各关键节点的工期：__________）3缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.5通过合同工程完工验收后_____年4逾期完工违约金11.5_____元/天5逾期完工违约金限额11.5不超过合同总价的_____……………………………………投标人：_______________________________（盖单位章）__________年_____月_____日三、已标价工程量清单已标价工程量清单（一）工程项目总价表项目名称:________________标段:________________编号项目名称金额(元)备注小 计（B）工程暂列金额（C）……（D）……合 计（A）投标总报价（A）=（B）+（C）+…小写：________________大写：（填入投标总报价）投标人：_______________________________（盖单位章）__________年_____月_____日（二）工程量清单报价表（建筑或临时工程）项目名称:________________标段:________________编号项目名称及特征计量单位工程量单价（元）合价（元）备注 投标人：_______________________________（盖单位章）__________年_____月_____日（二）工程量清单报价表（机电或金属结构设备及安装工程）项目名称:________________标段:________________编号项目名称及规格计量单位工程量单价（元）合价（元）备注编号项目名称及规格计量单位工程量设备费安装费设备费安装费备注投标人：_______________________________（盖单位章）__________年_____月_____日（三）已标价工程量清单辅助表格1.已标价工程量清单编制说明2.单价分析表、单价分析汇总表、材料预算价格汇总表、混凝土、砂浆材料单价计算表、施工机械台班费汇总表等表格按招标人要求编制，招标人无要求的，投标人自行编制，格式自拟。政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标人:造价咨询人:(盖单位公章)(盖单位公章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:审核人:(签字)(签字、加盖执业印章)编制时间:2023-05-1000:00:00审核时间:工程造价汇总表工程造价汇总表工程造价汇总表工程造价汇总表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号项目名称建安费(元)设备费(元)第一部分建筑工程00第二部分机电设备及安装工程00第三部分金属结构设备及安装工程00第四部分输水管线设备及安装工程00第五部分施工临时工程00第六部分暂列金00第七部分中间产品00小计(元)00总计00工程造价汇总表工程造价汇总表工程造价汇总表工程造价汇总表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号项目名称建安费(元)设备费(元)第一部分建筑工程一挡水工程二引水工程三房屋建筑工程四其他建筑工程第二部分机电设备及安装工程一挡水工程二管理房第三部分金属结构设备及安装工程一引水工程第四部分输水管线设备及安装工程第五部分施工临时工程一施工导流工程二施工交通工程三施工场外供电工程四施工专项工程五施工房屋建筑工程六其他施工临时工程第六部分暂列金第七部分中间产品小计(元)总计表三建筑工程招标清单建筑工程招标清单建筑工程招标清单建筑工程招标清单建筑工程招标清单建筑工程招标清单建筑工程招标清单工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位工程量单价(元)合价(元)备注第一部分建筑工程0一挡水工程0(1)土方开挖m386825.7700(2)漂卵石开挖m3183200(3)石方开挖m361907.3500(4)石方洞挖（灌浆平洞）m364600(5)石渣回填m335500(6)C15埋石砼坝体（埋石率20%）m38660600(7)温控措施费m38660600(8)C20素砼垫层(厚1m)m3612300(9)紫铜片止水（1.2mm厚）m31500(10)橡胶止水带（651型）m33900(11)沥青油毛毡m253600(12)涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）m2454000(13)C30砼溢流堰m3125100(14)溢流堰钢筋制安t1900(15)C30砼导墙(厚1.0m)m343000(16)C30砼交通桥中墩m32500(17)导墙、中墩钢筋制安t10.100(18)C30砼坝顶交通桥m32400(19)交通桥钢筋制安t2.700(20)C25砼坝顶路面(200mm厚)m279500(21)C25廊道砼m3109600(22)廊道钢筋制安t7700(23)廊道橡胶止水带（651型）m6100(24)SH-50型软式透水管（外包水泥包装袋）m6100(25)廊道嵌缝杉木板m21200(26)廊道DN200U-PVC管m10400(27)灌浆平洞C25砼衬砌m326100(28)灌浆平洞钢筋制安t30.300(29)固结灌浆钻孔m429200(30)固结灌浆m268300(31)固结灌浆检查孔钻孔m21400(32)帷幕灌浆钻孔（坝）m115200(33)帷幕灌浆钻孔（岩）m371500(34)帷幕灌浆m339200(35)接缝灌浆m2102100(36)帷幕灌浆检查孔钻孔m41700(37)水泥砂浆封孔m334200(38)坝体压水试验(段长5m)段52200(39)φ200坝体排水孔(改性塑料网状导水盲沟)m98800(40)φ100坝基排水孔m81600(41)C25钢筋砼护坦(厚1m)m328100(42)护坦钢筋制安t28100(43)砂碎石垫层(厚0.3m)m37900(44)C20埋石砼护岸(埋石率20%)m365100(45)护岸C20素砼垫层(厚100mm)m32700(46)C15埋石砼护脚回填m38600(47)坝端边坡挂网喷射C20砼支护（厚10cm）m329100(48)坝基开挖边坡喷射C20素砼支护（厚20cm）m3139900(49)φ25锚筋(单根长4m)根72800(50)钢筋网制安t1200(51)仿石栏杆m35200(52)镀锌钢管栏杆m171.2200(53)C20砼下坝台阶m32200(54)C25砼电缆沟m311100(55)预制电缆沟盖板m3200(56)电缆沟钢筋制安t0.300(57)普通平面钢模板m21569700(58)曲面钢模板m2174900(59)溢流堰滑模m289700二引水工程0（一）分层取水口0（1）分层取水口0(1)C15埋石砼回填m360000(2)C25钢筋砼包管m333300(3)砼包管钢筋制安t4.200(4)C25砼镇墩m36100(5)镇墩钢筋制安t0.900(6)C20砼闸阀基础m3100(7)C25钢筋砼柱m3700(8)C25钢筋砼梁m3800(9)C25钢筋砼楼板m3800(10)C25钢筋砼楼悬挑板m3400(11)闸阀室钢筋制安t2.700(12)白色劈离砖贴面m226800(13)200厚蒸压加气混凝土砌块墙m33500(14)铝合金推拉窗m22.1600(15)铝合金推拉窗m21.800(16)铝合金推拉窗m25.5200(17)铝合金大门m29.600(18)普通平面钢模板m232600(19)C25钢筋砼柴油发电机基础m3200(20)柴油发电机基础钢筋制安t0.100（2）C25钢筋砼阀门井0(1)阀井C15素砼垫层m3100(2)防水水泥砂浆抹面（配合比1:2）m21100(3)C25钢筋砼井壁及底板m31100(4)预制C25钢筋砼盖板m3100(5)预制C25钢筋砼井圈m3100(6)钢筋制安t200(7)φ700铸铁井盖套200（二）输水管道0（1）管道土建工程0(1)管沟土方开挖（就地堆放）m31406700(2)边坡土方开挖（回填利用，场内运输）m3127700(3)边坡土方开挖m32797500(4)管沟石方开挖m3602900(5)边坡石方开挖m33105000(6)土方回填m31534400(7)回填中粗砂m31045900(8)C25砼排水沟拆除m389400(9)C25砼排水沟m389400(10)C25砼路面拆除m3140500(11)5%水泥稳定层（厚150mm）m22592500(12)碎石垫层（厚150mm）m22592500(13)C30砼路面（厚180mm）m22592500(14)5%水泥稳定层（厚200mm）m218.900(15)碎石垫层（厚200mm）m218.900(16)C30砼路面（厚200mm）m218.900(17)砼路面锯缝m1378600(18)回填砂垫层（厚150mm)m32523.6400(19)普通平面钢模板m21685300(20)浆砌石挡墙拆除m377.7600(21)C20埋石砼挡墙拆除m347.700(22)C20埋石砼挡墙恢复m347.700(23)C20砼外包m3856.2700(24)C20埋石砼挡墙m3514.3900(25)C15素砼垫层m311.4700(26)C25砼支墩m3713.9100(27)C25砼支座m35.0400(28)角钢（L70*7）t0.3400(29)弧形垫板t0.2700(30)钢筋制安t27.6500（2）检修闸阀井0(1)C15砼垫层(厚100mm)m35.6400(2)C25钢筋砼井壁m311.1400(3)C25砼底板(厚200mm)m312.0700(4)预制C25砼盖板m312.0700(5)钢筋制安t2.3600(6)井盖及支座φ800套1000(7)塑钢爬梯踏步步11000(8)曲面钢模板m2562.6900（3）排气阀阀门井0(1)C15砼垫层(厚100mm)m35.7700(2)C25钢筋砼井壁m341.3200(3)C25砼底板(厚200mm)m39.4200(4)预制C25砼盖板m315.5700(5)钢筋制安t4.4400(6)井盖及支座φ800套1700(7)塑钢爬梯踏步步18700(8)普通平面钢模板m2717.4300（4）排泥阀阀门井0(1)C15砼垫层(厚100mm)m36.1100(2)C25钢筋砼井壁m343.7500(3)C25砼底板(厚200mm)m39.9700(4)预制C25砼盖板m316.4800(5)钢筋制安t4.700(6)井盖及支座φ800套1800(7)塑钢爬梯踏步步19800(8)曲面钢模板m2759.6300（5）排泥湿井0(1)C15砼垫层(厚100mm)m34.9900(2)C25钢筋砼井壁m316.1500(3)井壁防水砂浆抹面（1:2水泥砂浆，内掺5%水泥重量防水剂）厚20mmm2155.4300(4)C25砼底板(厚200mm)m39.9700(5)钢筋制安t1.7500(6)井盖及支座φ800套1800(7)塑钢爬梯踏步步19800(8)曲面钢模板m2560.6800三房屋建筑工程0（一）管理房0（1）结构0A柱0(1)土方开挖m3000(2)土方开挖（外运1km）m328.47400(3)土方开挖（利用开挖料）m366.10600(4)土方回填m356.1900(5)C20砼柱基础垫层（厚10cm）m36.3100(6)C30砼柱独立基础m338.3800(7)C30砼柱m331.2500(8)胶合木模板m2289.1400(9)钢筋制安t6.5700B梁0(1)C20砼地梁垫层（厚10cm）m34.2600(2)C20素砼墙基m35.2300(3)C30砼地梁m3000(4)C30混凝土梁m345.4100(5)胶合木模板m2345.1500(6)钢筋制安t10.7300(7)C20混凝土(过梁)m33.2200(8)C20混凝土(压顶)m33.2200(9)C20混凝土(圈梁)m30.25200C板0(1)C30混凝土板m365.2800(2)钢筋制安t4.4100(3)胶合木模板m2610.9900(4)满樘脚手架m3000(5)C20细石砼垫层（100厚）m3000(6)碎石垫层（80厚）m3000(7)回填土夯实m2000D墙0(1)M7.5砌蒸压加气混凝土砌块外墙m366.5900(2)M10砌混凝土空心砌块内墙m325.6300(3)M10砌混凝土实心砖墙m34.6300(4)双排脚手架m2607.500(5)里脚手架m2635.5200(6)挂镀锌钢丝网（不同材料交界处200mm）m293.2400(7)素砼栏板m31.48800E楼梯、台阶、天沟0(1)C30砼楼梯m34.600(2)C30砼楼梯m221.8400(3)胶合木模板m2121.9700(4)C20砼台阶m39.1600(5)C30砼天沟m36.7800（2）装饰工程0(1)倒置式保温屋面m2000(2)屋脊m000(3)倒置式保温屋面m228.0800(4)瓦屋面m2106.600(5)屋脊m217.03700(6)0.8厚彩色钢板压顶板m26.1500(7)0.8厚彩色钢板泛水板m12.300(8)止回式风帽（350型）个100(9)屋面檐沟m243.3800(10)GRC线脚m48.200(11)防水工程000(12)1.5厚JSⅡ型防水涂料（平面）m239.8400(13)1.5厚JSⅡ型防水涂料（立面）m248.2900(14)楼地面工程000(15)防滑地砖防水地面m2000(16)防滑地砖地面m2000(17)防滑防水楼面m2000(18)防滑地砖楼面m2000(19)防滑地砖地面（不含面层、防水另计）m268.0800(20)细石混凝土地面m246.700(21)防滑防水楼面（不含面层、防水另计）m219.200(22)内墙面000(23)涂料内墙面m2000(24)涂料内墙面（不含面层）m2287.1400(25)水泥砂浆内墙面m2000(26)水泥砂浆内墙面m248.8400(27)贴薄型面砖内墙面m2000(28)贴薄型面砖内墙面（不含面层）m2000(29)天棚000(30)白色腻子顶棚m2000(31)白色腻子顶棚m2250.8800(32)防水顶棚m228.800(33)卫生间吊顶m2000(34)石膏板吊顶m279.600(35)踢脚线000(36)面砖踢脚m2000(37)面砖踢脚m27.7200(38)水泥砂浆踢脚m222.0200(39)外墙面000(40)涂料外墙m2000(41)涂料外墙（有保温层）m2155.7900(42)门窗工程000(43)铝合金平开门m235.9400(44)铝合金推拉门（门连窗）m212.600(45)铝合金固定窗（门连窗）m23.600(46)甲级防火门m211.6100(47)铝合金推拉窗m230.7800(48)铝合金平开窗m27.9800(49)铝合金固定窗m233.4200(50)其他工程000(51)淋浴间隔断m2000(52)卫生间隔断m2000(53)铁艺栏杆m000(54)铁艺栏杆（露台）m1600(55)不锈钢栏杆(楼梯）m23.4100(56)白色铝合金百叶（空调板）m22800（3）给排水0(1)DN20PPR管m1400(2)DN32PPR管m2700(3)DN50PPR管m1600(4)DN50PVC-U排水管m1800(5)DN100PVC-U排水管m3600(6)DN100铸铁排水管m8300(7)87型雨水斗组合400(8)DN50水表个400(9)DN50阀门组合个100(10)低位水箱大便器进水阀个200(11)洗脸盆个500(12)蹲式大便器个400(13)地漏个600(14)DN100清扫口个300(15)DN100检查口个1400(16)DN100伸缩节个200(17)DN100截止阀个400(18)沐浴花洒套200(19)S型存水弯个300(20)P型存水弯个700(21)止回式风帽选用350型号个100(22)3吨玻璃钢一体化化粪池座100（二）室外工程0(1)围墙C25钢筋砼柱基础m3300(2)围墙C25钢筋砼柱m3400(3)C15素砼垫层(厚100mm)m3200(4)C25钢筋砼地梁m3400(5)MU10蒸压粉煤灰砖墙（厚180）m3200(6)C25砼压顶m3100(7)灰色陶瓷面砖贴面m2000(8)灰色陶瓷面砖贴面m22700(9)φ30×30铸铁栏杆m000(10)φ30×30铸铁栏杆t0.99500(11)C25钢筋砼门柱m3200(12)C25钢筋砼门柱基础m3300(13)铸铁大门（宽4.8m）扇100(14)钢筋制安t0.3400(15)普通平面钢模板m267.2700(16)管理房厂区C25砼路面硬化（厚180mm）m2213.200(17)5%水泥稳定层(厚150mm)m2213.200(18)草皮绿化m2140.7600(19)种植香樟胸径6cm棵400(20)停车位标志线（热熔漆绘制）m26.500(21)预埋件t0.0800(22)里脚手架m285.800四其他建筑工程0（一）其他0（1）弃渣场工程0(1)土方开挖m3275000(2)C20埋石砼挡渣墙（埋石率20%）m324000(3)弃渣回填m310066500(4)DN300HDPE穿孔管m59800(5)砂砾石回填m381400(6)碎石垫层m332800(7)C15素砼截水沟m338200(8)C15素砼排水沟m35400(9)干砌块石马道m313200(10)C15素砼跌水坎m333000(11)C15素砼台阶m39200合计表四设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单设备及安装工程招标清单工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程项目编号项目名称单位工程量单价(元)单价(元)合价(元)合价(元)备注项目编号项目名称单位工程量设备费安装费设备费安装费第二部分机电设备及安装工程0一挡水工程0(1)柴油发电机组(40kW/44kVACOSΦ=0.8)台100(2)0.4kV进线屏(GGD2)面100(3)0.4kV馈线屏(GGD2)面100(4)0.4kV无功补偿屏(GGD2)面100(5)路灯智能照明调控装置箱1ABN(HCL-BF6kVA/N/3)面100(6)镀锌水煤气管(SC50)m2000(7)镀锌水煤气管(SC40)m1000(8)镀锌水煤气管(SC32)m2000(9)动力箱(XL-21)面100(10)照明箱2ABN(MECPC)面100(11)电动蝶阀控制箱面500(12)照明配电箱2ABN(MECPC)面100(13)LED支架灯(SW1220LED2×20W)盏200(14)LED支架灯(SW1220LED20W)盏200(15)防水防尘灯(SW1230LED灯20W)盏2600(16)应急疏散指示灯(左诱导方向)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)盏800(17)应急疏散指示灯(右诱导方向)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)盏700(18)应急疏散指示灯(安全出口)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)盏200(19)单位双控暗开关(A86K12-10250V10A)只200(20)二位单控暗开关(A86K21-10250V10A)只200(21)PVC管(Φ20)m50000(22)电线(BV-2.5)m100000(23)耐火型电线(NHBV-2.5)m40000(24)BK控制变压器(50VA220/24V)台100(25)镀锌水煤气管(SC20)m15000(26)灯头盒(T2)只4700(27)路灯智能照明调控装置箱1ABN面100(28)庭院灯（铸铝，杆高4米，LED70w）盏900(29)电缆(ZR-VV-1-3×4)m50000(30)镀锌角钢(50×50×5L=460mm)根6300(31)镀锌角钢(50×50×5L=300mm)根12600(32)镀锌水煤气管(SC32)m40000(33)明敷水平接地体(镀锌扁钢-50×5)m5000(34)暗敷水平接地体(镀锌扁钢-50×5)m35000(35)接地端子个800(36)软铜绞线(TJRV-1-100mm2)m1500(37)水平接地体(镀锌扁钢-50×5)m60000(38)热镀锌圆钢(Φ12)m6000(39)镀锌水煤气管(Φ25)m15000(40)镀锌水煤气管(Φ40)m8000二管理房0(1)照明层配电箱个300(2)应急照明配电箱个100(3)安全电压类-集中电源点式监控型消防照明灯（e-bus/5W，A型,DC36V）套1400(4)高疏散照度-集中电源点式监控型消防照明灯（e-bus/5W，A型,DC36V）套400(5)安全出口指示灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套500(6)吊装A型单向疏散标志灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套300(7)单向疏散标志(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套800(8)层号灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套300(9)单管LED灯（T5LED灯管1×21W）套600(10)单管LED灯（T5LED灯管1×28W）套2300(11)双管LED灯（T5LED灯管2×28W）套200(12)筒灯（1×9W/LED灯）套2200(13)人体感应式延时自熄吸顶灯（1×15W/LED灯）套1100(14)三极带开关热水器插座(安全型，AC250V20A)套200(15)单相二.三极插座（安全型，AC250V10A）套2300(16)三极带开关空调插座(安全型，AC250V16A)套1000(17)三极带开关抽油烟机插座（AC250V16A）套100(18)单联单控开关（AC250V10A）套600(19)双联单控开关（AC250V10A）套1000(20)三联单控开关（AC250V10A）套500(21)排气扇台500(22)双口信息插座（RJ45+RJ45）个1100(23)总等电位端子箱个200(24)局部等电位端子箱个400(25)可燃气体控制器个100(26)独立式可燃气体探测器个100(27)YJV-5×16m12.8400(28)SC50管m12.8400(29)BYJ-0.45/0.75kV2.5m639.6600(30)BYJ-0.45/0.75kV4.0m605.2200(31)NHBYJ-2.5m253.2600(32)六类非屏蔽双绞线m232.5400(33)SC20管m66.6200(34)FPC20管m542.5900(35)防雷接地kg94.6200(36)预埋钢端子板100×100厚6kg1.8800合计表四金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单金属结构设备安装工程招标清单工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程项目编号项目名称单位工程量单价(元)单价(元)合价(元)合价(元)备注项目编号项目名称单位工程量设备费安装费设备费安装费第三部分金属结构设备及安装工程0一引水工程0（一）拦污栅制作及安装工程0(1)拦污栅t0.500（二）钢管制作及安装工程0(1)DN1000冲砂钢管(厚10mm)t13.700(2)DN500引水钢管(厚8mm)t17.200(3)DN200生态放水钢管(厚6mm)t0.800(4)DN1000对夹式蝶阀个100(5)DN1000电动蝶阀个100(6)DN1000伸缩节个100(7)DN1000钢管弯头个100(8)DN500闸阀个300(9)DN500电动蝶阀个300(10)DN500伸缩节个400(11)DN500钢管弯头个200(12)DN500三通个200(13)DN500电磁流量计个100(14)DN500法兰副100(15)DN200闸阀个100(16)DN200减压阀个100(17)DN200伸缩节个100(18)DN200电磁流量计个100(19)DN600法兰盘副100(20)DN1200法兰盘副100(21)钢管防腐m296000(22)运杂三项费用7.75％%10988700合计表四输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单输水管线设备安装工程招标清单工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程项目编号项目名称单位工程量单价(元)单价(元)合价(元)合价(元)备注项目编号项目名称单位工程量设备费安装费设备费安装费第四部分输水管线设备及安装工程0(1)DN500球墨铸铁管（K9级）m930100(2)DN500钢管(厚8mm)m21600(3)钢制法兰片,DN500,PN=2.0MPa副1000(4)11.25°弯头(DN500球墨铸铁管)个24300(5)22.5°弯头(DN500球墨铸铁管)个10600(6)45°弯头(DN500球墨铸铁管)个3000(7)90°弯头(DN500球墨铸铁管)个1100(8)DN500钢管弯头个1200(9)管道水压试验公称直径(500mm以内）m951700(10)DN80排气阀个1700(11)DN200排泥阀个1800(12)排泥三通（500*200）个1800(13)DN500检修闸阀个1000(14)钢管防腐m233900(15)运杂三项费用7.75％%10138900合计表三临时工程招标清单临时工程招标清单临时工程招标清单临时工程招标清单临时工程招标清单临时工程招标清单临时工程招标清单工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位工程量单价(元)合价(元)备注第五部分施工临时工程0一施工导流工程0（一）导流明渠工程0(1)000(2)导流明渠土方开挖m3264700(3)导流明渠石方开挖m3143500(4)M7.5浆砌块石导流明渠m3114400(5)导流明渠拆除m3114400（二）导流底孔工程0(1)导流底孔C25砼m321100(2)导流底孔C20砼封堵m320800(3)回填灌浆m28400(4)接缝灌浆m226600(5)φ25镀锌灌浆管m90500(6)φ38镀锌灌浆管m47900(7)C25砼封堵门m3800(8)C25钢筋砼启闭排架m32600(9)C30二期钢筋混凝土m3200(10)导流底孔封堵闸门门槽预埋件t100(11)C30钢筋砼闸门m3300(12)C30钢筋砼吊梁m3700(13)曲面钢模板m212800(14)普通平面钢模板m225400(15)钢筋制安t27.2500（三）土石围堰工程0（1）大坝工程土石围堰工程0(1)000(2)堆石料围堰(利用开挖料）m3269400(3)袋装粘土围堰m335100(4)砂砾料反滤层m312000(5)堆石料围堰拆除m3269400(6)袋装粘土围堰拆除m335100（2）输水工程土石围堰工程0(1)土方开挖m311600(2)土方回填m38200(3)堆石料围堰(利用开挖料）m362400(4)袋装粘土围堰m38000(5)土工膜350g/m2m222900(6)堆石料围堰拆除m362400(7)袋装粘土围堰拆除m38000(8)Φ1000钢筋预制管m4300(9)Φ1500钢筋预制管m3000(10)C20埋石砼挡墙拆除m3300(11)C20埋石砼挡墙恢复m3300(12)普通平面钢模板m21000二施工交通工程0(1)土方开挖m31012500(2)石方开挖m3112500(3)泥结石路面厚150mmm2675000(4)碎石垫层厚100mmm2675000三施工场外供电工程0(1)10kV输电线路km9.500四施工专项工程0（一）安全生产措施费0(1)安全生产措施费%865194180.0252162985（二）施工现场标准化建设工程0(1)施工现场标准化建设工程%865194180.005432597五施工房屋建筑工程0(1)施工房屋建筑工程%859980360.0151289971六其他施工临时工程0(1)其他施工临时工程%9525637000合计表三其它项目招标清单其它项目招标清单其它项目招标清单其它项目招标清单其它项目招标清单其它项目招标清单其它项目招标清单工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位工程量单价(元)合价(元)备注第六部分暂列金000(1)暂列金项100第七部分中间产品000(1)人工捡集毛、块石m3000(2)毛、块石运输m3000(3)砂碎石原料运输m3000(4)碎石加工t000(5)砂料加工t000(6)砂碎石成品运输m3000(7)粘土开采m3000合计0工程量清单编制说明工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程概况1、建设地点：政和县星溪乡2、工程专业：水利3、工程主要内容：1）主要工程：1、建筑工程2、机电设备及安装工程3、金属结构设备及安装工程4、输水管线设备及安装工程5、施工临时工程。二、编制范围按照福建省永川水利水电勘测设计院有限公司设计的政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程图纸，编制范围包括1、建筑工程2、机电设备及安装工程3、金属结构设备及安装工程4、输水管线设备及安装工程5、施工临时工程，具体范围及包括的专业内容如下：1、不含三通一平；2、包括的专业内容：1、建筑工程2、机电设备及安装工程3、金属结构设备及安装工程4、输水管线设备及安装工程5、施工临时工程。编制依据1、图纸：福建省永川水利水电勘测设计院有限公司设计的政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程等；2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无；3、地质勘察报告：无；4、计价依据：福建省水利厅闽水建设[2021]2号文颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》、《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》、《福建省水利厅关于调整有关内容的通知》（闽水函〔2022〕1089号）；四、编制说明：详见工程量清单。福建省亿达工程咨询有限公司政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程招标控制价审核报告政和县财政局：贵单位委托的政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程招标控制价，业经我公司审核，现就审核结果报告如下：送审金额核增金额核减金额审定金额98910913元0元20441398706500元审定金额大写：玖仟捌佰柒拾万零陆仟伍佰圆整附件：招标控制价审核书福建省亿达工程咨询有限公司2023年05月10日炒螺丝_902023-05-10T08:08:24Z2023-05-10T08:13:26Z70F4C680F9974ECE85323921B1859FA5_122052-11.1.0.143092880012540FalseFalse招标控制价审核书建设单位：政和县闽江上游防洪工程建设管理有限责任公司工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程工程编号：建筑面积：平方米工程造价：98706500元-204413送审造价：98910913元-0.206663748013326编制人：编制人证书编号：审核人：审核人证书编号：编制单位：编制日期：45056960000315R2C6FalseFalse工程分组费率表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程序号费用名称土方开挖工程石方开挖工程土石填筑工程模板工程混凝土工程钢筋制安工程钻孔灌浆及锚固工程疏浚工程生态景观工程其他工程安装工程管道安装工程安装工程(制作)安装工程(费率)议价1234567891011121314151其他直接费55555555555555A202间接费121410101461268865706565B03利润77777777777777C04税金99999999999999F0960000300R1C1:R1C17FalseFalse工程预算审核汇总表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号项目名称审核前造价审核后造价差价节唯一编号级别建安费(元)设备费(元)建安费(元)设备费(元)建安费(元)设备费(元)第一部分建筑工程755599430757292670169324011建筑工程第二部分机电设备及安装工程18069762308180697562800-602821安装工程第三部分金属结构设备及安装工程4750551241874750551098870-1430071金属结构第四部分输水管线设备及安装工程819027111181581902711013890-10426141输水管线第五部分施工临时工程114066370110636540-3429830171临时工程第六部分暂列金280000002800000000691其它项目第七部分中间产品000000681其它项目小计(元)9861260329831098438944267556-173659-30754A总计9891091398706500-204413B960000300R1C1:R1C11FalseFalse工程预算审核汇总表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号项目名称审核前造价审核后造价差价节唯一编号级别建安费(元)设备费(元)建安费(元)设备费(元)建安费(元)设备费(元)第一部分建筑工程755599430757292670169324011建筑工程一挡水工程579188480573907360-5281120322建筑工程二引水工程1563371601653295108992350332建筑工程三房屋建筑工程74282007308860-119340472建筑工程四其他建筑工程1264559010746940-1898650352建筑工程第二部分机电设备及安装工程18069762308180697562800-602821安装工程一挡水工程13701061328137010553000-6028652安装工程二管理房436879804368798000662安装工程第三部分金属结构设备及安装工程4750551241874750551098870-1430071金属结构一引水工程4750551241874750551098870-14300382金属结构第四部分输水管线设备及安装工程819027111181581902711013890-10426141输水管线第五部分施工临时工程114066370110636540-3429830171临时工程一施工导流工程14222440142274605020182临时工程二施工交通工程5213820521382000192临时工程三施工场外供电工程190000001900000000702临时工程四施工专项工程259048802595582050940212临时工程五施工房屋建筑工程128742301289971025480282临时工程六其他施工临时工程3685100033339730-3511270312临时工程第六部分暂列金280000002800000000691其它项目第七部分中间产品000000681其它项目小计(元)9861260329831098438944267556-173659-30754A总计9891091398706500-204413960000300R1C1:R1C11FalseFalse工程预算审核汇总表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号项目名称审核前造价审核后造价差价节唯一编号级别建安费(元)设备费(元)建安费(元)设备费(元)建安费(元)设备费(元)第一部分建筑工程755599430757292670169324011建筑工程一挡水工程579188480573907360-5281120322建筑工程二引水工程1563371601653295108992350332建筑工程（一）分层取水口62426306242280-350343建筑工程（1）分层取水口6009120600912000634建筑工程（2）C25钢筋砼阀门井233510233160-350644建筑工程（二）输水管道1500945301590872308992700413建筑工程（1）管道土建工程1442637201532564208992700424建筑工程（2）检修闸阀井1233340123334000434建筑工程（3）排气阀阀门井1336080133608000464建筑工程（4）排泥阀阀门井1944360194436000444建筑工程（5）排泥湿井1317030131703000454建筑工程三房屋建筑工程74282007308860-119340472建筑工程（一）管理房67242106606860-117350483建筑工程（1）结构40767203848700-228020494建筑工程A柱929840916590-13250505建筑工程B梁10277201131380103660515建筑工程C板1218290820080-398210525建筑工程D墙75012080493054810535建筑工程E楼梯、台阶、天沟15075017572024970545建筑工程（2）装饰工程23469702457640110670554建筑工程（3）给排水30052030052000564建筑工程（二）室外工程703990702000-1990673建筑工程四其他建筑工程1264559010746940-1898650352建筑工程（一）其他1264559010746940-1898650363建筑工程（1）弃渣场工程1264559010746940-1898650374建筑工程第二部分机电设备及安装工程18069762308180697562800-602821安装工程一挡水工程13701061328137010553000-6028652安装工程二管理房436879804368798000662安装工程第三部分金属结构设备及安装工程4750551241874750551098870-1430071金属结构一引水工程4750551241874750551098870-14300382金属结构（一）拦污栅制作及安装工程276902769000403金属结构（二）钢管制作及安装工程4722861241874722861098870-14300393金属结构第四部分输水管线设备及安装工程819027111181581902711013890-10426141输水管线第五部分施工临时工程114066370110636540-3429830171临时工程一施工导流工程14222440142274605020182临时工程（一）导流明渠工程6388460638846000583临时工程（二）导流底孔工程5008770500877000593临时工程（三）土石围堰工程282521028302305020603临时工程（1）大坝工程土石围堰工程1523430152343000614临时工程（2）输水工程土石围堰工程130178013068005020624临时工程二施工交通工程5213820521382000192临时工程三施工场外供电工程190000001900000000702临时工程四施工专项工程259048802595582050940212临时工程（一）安全生产措施费215874002162985042450223临时工程（二）施工现场标准化建设工程431748043259708490233临时工程五施工房屋建筑工程128742301289971025480282临时工程六其他施工临时工程3685100033339730-3511270312临时工程第六部分暂列金280000002800000000691其它项目第七部分中间产品000000681其它项目小计(元)9861260329831098438944267556-173659-30754A总计9891091398706500-204413B960000300R1C1:R1C11FalseFalse表三建筑工程预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位审核前造价审核后造价差价级别工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)第一部分建筑工程0075559943007572926716932411一挡水工程00579188480057390736-528112232(1)土方开挖m35559112.0767098386825.7712.0710479873770043$土方开挖$12.07$$2$2Y10328(2)漂卵石开挖m3183213.1524091183213.152409103$漂卵石开挖$13.15$$3$3Y10328T(3)石方开挖m37504468.9517053261907.3568.94265416-9051163$石方开挖$68.9$$4$4（Y20002×0.85+Y20070×0.15）×0.7+（Y20066×0.85+Y20074×0.15）×0.3+Y20493×0.33+Y20492×0.67(4)石方洞挖（灌浆平洞）m3646279.44180518646279.4418051803$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$$5$5Y20161+Y20392×0.1+Y20435T×1.1+Y20493×1.1(5)石渣回填m335523.14821535523.14821503$石渣回填$23.14$$6$6Y30174+Y20492×0.77(6)C15埋石砼坝体（埋石率20%）m386606408.253535690086606408.253535690003$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$$7$7Y40003T+Y40297×0.826+Y40366×0.826+Y40391×0.826+Y40391A×0.345(7)温控措施费m38660610866060866061086606003$温控措施费$10$$8$8BC(8)C20素砼垫层(厚1m)m36123487.129825136123487.1298251303$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$$9$9Y40062+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030(9)紫铜片止水（1.2mm厚）m315608.73191750315608.7319175003$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$$10$10Y40247(10)橡胶止水带（651型）m339127.1843114339127.184311403$橡胶止水带（651型）$127.18$$11$11Y40250(11)沥青油毛毡m2536123.7866346536123.786634603$沥青油毛毡$123.78$$12$12Y40274(12)涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）m2454025.82117223454025.8211722303$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$$13$13Y40268(13)C30砼溢流堰m31251518648018125151864801803$C30砼溢流堰$518$$14$14Y40056+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(14)溢流堰钢筋制安t196288.45119481196288.4511948103$溢流堰钢筋制安$6288.45$$15$15Y40246(15)C30砼导墙(厚1.0m)m3430521.41224206430521.4122420603$C30砼导墙(厚1.0m)$521.41$$16$16Y40093T×0.67+Y40094T×0.33+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(16)C30砼交通桥中墩m325521.241303125521.241303103$C30砼交通桥中墩$521.24$$17$17Y40088+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(17)导墙、中墩钢筋制安t10.16288.456351310.16288.456351303$导墙、中墩钢筋制安$6288.45$$18$18Y40246(18)C30砼坝顶交通桥m324540.481297224540.481297203$C30砼坝顶交通桥$540.48$$19$19Y40108T+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40392×1.030(19)交通桥钢筋制安t2.76288.45169792.76288.451697903$交通桥钢筋制安$6288.45$$20$20Y40246(20)C25砼坝顶路面(200mm厚)m2795111.1688372795111.168837203$C25砼坝顶路面(200mm厚)$111.16$$21$21Y90030T(21)C25廊道砼m31096510.255592341096510.2555923403$C25廊道砼$510.25$$22$22Y40077+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(22)廊道钢筋制安t776288.45484211776288.4548421103$廊道钢筋制安$6288.45$$23$23Y40246(23)廊道橡胶止水带（651型）m61127.18775861127.18775803$廊道橡胶止水带（651型）$127.18$$24$24Y40250(24)SH-50型软式透水管（外包水泥包装袋）m6110.996706110.9967003$SH-50型软式透水管（外包水泥包装袋）$10.99$$25$25Y30145(25)廊道嵌缝杉木板m212156.31187612156.31187603$廊道嵌缝杉木板$156.31$$26$26Y40276(26)廊道DN200U-PVC管m10491.52951810491.52951803$廊道DN200U-PVC管$91.52$$27$27Y18034T(27)灌浆平洞C25砼衬砌m3261664.14173341261664.1417334103$灌浆平洞C25砼衬砌$664.14$$28$28Y40034+Y40129×0.23+Y40297×1.030×1.23+Y40366×1.030×1.23+Y40323T×1.030×1.23(28)灌浆平洞钢筋制安t30.36288.4519054030.36288.4519054003$灌浆平洞钢筋制安$6288.45$$29$29Y40246(29)固结灌浆钻孔m429234.57148374429234.5714837403$固结灌浆钻孔$34.57$$30$30Y70018(30)固结灌浆m2683170.734580692683170.7345806903$固结灌浆$170.73$$31$31Y70063×0.5+Y70064×0.5(31)固结灌浆检查孔钻孔m21434.57739821434.57739803$固结灌浆检查孔钻孔$34.57$$32$32Y70018(32)帷幕灌浆钻孔（坝）m1152127.331466841152127.3314668403$帷幕灌浆钻孔（坝）$127.33$$33$33Y70002×0.5+Y70002AT×0.5(33)帷幕灌浆钻孔（岩）m3715127.334730313715127.3347303103$帷幕灌浆钻孔（岩）$127.33$$34$34Y70002×0.5+Y70002AT×0.5(34)帷幕灌浆m3392289.639824253392289.6398242503$帷幕灌浆$289.63$$35$35Y70025×0.5+Y70025AT×0.5(35)接缝灌浆m2102165.8167192102165.816719203$接缝灌浆$65.81$$36$36Y70073(36)帷幕灌浆检查孔钻孔m417141.659047417141.65904703$帷幕灌浆检查孔钻孔$141.6$$37$37Y70002T×0.5+Y70002AT×0.5(37)水泥砂浆封孔m3342172.135752583342172.1357525803$水泥砂浆封孔$172.13$$38$38Y70023(38)坝体压水试验(段长5m)段5222269.1611845025222269.16118450203$坝体压水试验(段长5m)$2269.16$$39$39Y70077(39)φ200坝体排水孔(改性塑料网状导水盲沟)m988245.93242979988245.9324297903$φ200坝体排水孔(改性塑料网状导水盲沟)$245.93$$40$40Y70010T+Y18034T(40)φ100坝基排水孔m816160.94131327816160.9413132703$φ100坝基排水孔$160.94$$41$41Y70002T+Y18030T(41)C25钢筋砼护坦(厚1m)m3281499.76140433281499.7614043303$C25钢筋砼护坦(厚1m)$499.76$$42$42Y40062+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030(42)护坦钢筋制安t2816288.4517670542816288.45176705403$护坦钢筋制安$6288.45$$43$43Y40246(43)砂碎石垫层(厚0.3m)m379135.791072779135.791072703$砂碎石垫层(厚0.3m)$135.79$$44$44Y30009(44)C20埋石砼护岸(埋石率20%)m3651448.11291720651448.1129172003$C20埋石砼护岸(埋石率20%)$448.11$$45$45Y40095T+Y40297×1.030×0.8+Y40366×1.030×0.8+Y40391×1.030×0.8(45)护岸C20素砼垫层(厚100mm)m327497.211342527497.211342503$护岸C20素砼垫层(厚100mm)$497.21$$46$46Y40060+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030(46)C15埋石砼护脚回填m386404.963482786404.963482703$C15埋石砼护脚回填$404.96$$47$47Y40130T+Y40297×1.030×0.8+Y40366×1.030×0.8+Y40355×1.030×0.8(47)坝端边坡挂网喷射C20砼支护（厚10cm）m3291882.2256720291882.225672003$坝端边坡挂网喷射C20砼支护（厚10cm）$882.2$$48$48Y70685+Y40297×1.140+Y40366×1.140(48)坝基开挖边坡喷射C20素砼支护（厚20cm）m31399786.9411009291399786.94110092903$坝基开挖边坡喷射C20素砼支护（厚20cm）$786.94$$49$49Y70690+Y40297×1.130+Y40366×1.130(49)φ25锚筋(单根长4m)根728124.590636728124.59063603$φ25锚筋(单根长4m)$124.5$$50$50Y70395(50)钢筋网制安t126242.2374907126242.237490703$钢筋网制安$6242.23$$51$51Y70715(51)仿石栏杆m352322.69113587352322.6911358703$仿石栏杆$322.69$$52$52Y100250(52)镀锌钢管栏杆m171.22367.4262910171.22367.426291003$镀锌钢管栏杆$367.42$$1229$122910115099(53)C20砼下坝台阶m322533.441173622533.441173603$C20砼下坝台阶$533.44$$53$53Y40148+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(54)C25砼电缆沟m3111527.1158509111527.115850903$C25砼电缆沟$527.11$$949$949Y40149+Y40296×1.030+Y40323×1.030(55)预制电缆沟盖板m32945.7918922945.79189203$预制电缆沟盖板$945.79$$950$950Y40154+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(56)电缆沟钢筋制安t0.36288.4518870.36288.45188703$电缆沟钢筋制安$6288.45$$951$951Y40246(57)普通平面钢模板m21569750.187876751569750.1878767503$普通平面钢模板$50.18$$54$54Y50001+Y50002(58)曲面钢模板m21749119.932097581749119.9320975803$曲面钢模板$119.93$$55$55Y50007+Y50008(59)溢流堰滑模m2897135.19121265897135.1912126503$溢流堰滑模$135.19$$56$56Y50109二引水工程00156337160016532951899235233（一）分层取水口0062426300624228-35334（1）分层取水口00600912006009120463(1)C15埋石砼回填m3600404.96242976600404.9624297605$C15埋石砼回填$404.96$$60$60Y40130T+Y40297×1.030×0.8+Y40366×1.030×0.8+Y40355×1.030×0.8(2)C25钢筋砼包管m3333497.28165594333497.2816559405$C25钢筋砼包管$497.28$$61$61Y40095T+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(3)砼包管钢筋制安t4.26288.45264114.26288.452641105$砼包管钢筋制安$6288.45$$62$62Y40246(4)C25砼镇墩m361493.083007861493.083007805$C25砼镇墩$493.08$$63$63Y40089+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(5)镇墩钢筋制安t0.96288.4556600.96288.45566005$镇墩钢筋制安$6288.45$$64$64Y40246(6)C20砼闸阀基础m31475.494751475.4947505$C20砼闸阀基础$475.49$$65$65Y40146+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40390×1.030(7)C25钢筋砼柱m37539.0137737539.01377305$C25钢筋砼柱$539.01$$66$66Y40117+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(8)C25钢筋砼梁m38546.7343748546.73437405$C25钢筋砼梁$546.73$$67$67Y40114+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(9)C25钢筋砼楼板m38526.4442128526.44421205$C25钢筋砼楼板$526.44$$68$68Y40111+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(10)C25钢筋砼楼悬挑板m34526.4421064526.44210605$C25钢筋砼楼悬挑板$526.44$$829$829Y40111+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(11)闸阀室钢筋制安t2.76288.45169792.76288.451697905$闸阀室钢筋制安$6288.45$$69$69Y40246(12)白色劈离砖贴面m2268182.4248889268182.424888905$白色劈离砖贴面$182.42$$834$83410112072(13)200厚蒸压加气混凝土砌块墙m335621.222174335621.222174305$200厚蒸压加气混凝土砌块墙$621.22$$835$83510104017(14)铝合金推拉窗m22.16396.28562.16396.285605$铝合金推拉窗$396.2$$836$83610108071(15)铝合金推拉窗m21.8396.27131.8396.271305$铝合金推拉窗$396.2$$837$837(16)铝合金推拉窗m25.52396.221875.52396.2218705$铝合金推拉窗$396.2$$838$838(17)铝合金大门m29.6616.3559179.6616.35591705$铝合金大门$616.35$$839$83910108017(18)普通平面钢模板m232650.181635932650.181635905$普通平面钢模板$50.18$$70$70(19)C25钢筋砼柴油发电机基础m32490.279812490.2798105$C25钢筋砼柴油发电机基础$490.27$$863$863Y40146+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(20)柴油发电机基础钢筋制安t0.16288.456290.16288.4562905$柴油发电机基础钢筋制安$6288.45$$864$864Y40246（2）C25钢筋砼阀门井00233510023316-35464(1)阀井C15素砼垫层m31491.564921456.82457-355$阀井C15素砼垫层$456.82$$852$852Y40065T+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)防水水泥砂浆抹面（配合比1:2）m21120.762281120.7622805$防水水泥砂浆抹面（配合比1:2）$20.76$$853$853Y30137(3)C25钢筋砼井壁及底板m311529.38582311529.38582305$C25钢筋砼井壁及底板$529.38$$854$854Y40048+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)预制C25钢筋砼盖板m31945.799461945.7994605$预制C25钢筋砼盖板$945.79$$855$855Y40154+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(5)预制C25钢筋砼井圈m311078.14107811078.14107805$预制C25钢筋砼井圈$1078.14$$856$856Y40153+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(6)钢筋制安t26288.451257726288.451257705$钢筋制安$6288.45$$857$857Y40246(7)φ700铸铁井盖套21103.53220721103.53220705$φ700铸铁井盖$1103.53$$858$85840501039（二）输水管道00150094530015908723899270341（1）管道土建工程00144263720015325642899270442(1)管沟土方开挖（就地堆放）m313362.117.68236242140675.4977228-1590145$管沟土方开挖（就地堆放）$5.49$$2452$2452Y10311B(2)边坡土方开挖（回填利用，场内运输）m3000127711.9815298152985$边坡土方开挖（回填利用，场内运输）$11.98$$2454$2454Y10320(3)边坡土方开挖m330157.6422.536794522797522.53630277-491755$边坡土方开挖$22.53$$2456$2456Y10325(4)管沟石方开挖m35726.62314.3718002786029314.371895337950595$管沟石方开挖$314.37$$2458$2458Y20078+Y20485(5)边坡石方开挖m331150.8580.1124954953105080.112487416-80795$边坡石方开挖$80.11$$2461$2461Y20066+Y20485(6)土方回填m34792.6610.44500351534410.441601911101565$土方回填$10.44$$2464$2464Y30172(7)回填中粗砂m38648.9204.14176558610459204.1421351003695145$回填中粗砂$204.14$$2466$2466Y30001T(8)C25砼排水沟拆除m370511782485894117104598221135$C25砼排水沟拆除$117$$2468$2468Y40237+Y20485(9)C25砼排水沟m3705.5536.52378515894536.524796491011345$C25砼排水沟$536.52$$2471$2471Y40149+Y40296×1.03+Y40335×1.03(10)C25砼路面拆除m31413.251171653501405117164385-9655$C25砼路面拆除$117$$2475$2475Y40237+Y20485(11)5%水泥稳定层（厚150mm）m222305.1637.748417972592537.749784101366135$5%水泥稳定层（厚150mm）$37.74$$2478$2478Y90023(12)碎石垫层（厚150mm）m225553.1630.427773272592530.42788639113125$碎石垫层（厚150mm）$30.42$$2480$2480Y90017T(13)C30砼路面（厚180mm）m225553.16103.17263632025925103.172674682383625$C30砼路面（厚180mm）$103.17$$2482$2482Y90030T(14)5%水泥稳定层（厚200mm）m218.949.6893918.949.6893905$5%水泥稳定层（厚200mm）$49.68$$2484$2484Y90023T(15)碎石垫层（厚200mm）m218.940.1976018.940.1976005$碎石垫层（厚200mm）$40.19$$2486$2486Y90017T(16)C30砼路面（厚200mm）m218.9114.13215718.9114.13215705$C30砼路面（厚200mm）$114.13$$2488$2488Y90030T(17)砼路面锯缝m1386811.151546281378611.15153714-9145$砼路面锯缝$11.15$$2490$249040203047(18)回填砂垫层（厚150mm)m32523.64199.145025582523.64205.42518406158485$回填砂垫层（厚150mm)$205.42$$2493$2493Y30008T(19)普通平面钢模板m212827.3450.186436761685350.188456842020085$普通平面钢模板$50.18$$2495$2495(20)浆砌石挡墙拆除m377.7664.35500477.7664.35500405$浆砌石挡墙拆除$64.35$$2498$2498Y30190+Y20485(21)C20埋石砼挡墙拆除m347.7117558147.7117558105$C20埋石砼挡墙拆除$117$$2501$2501Y40237+Y20485(22)C20埋石砼挡墙恢复m347.7445.912127047.7445.912127005$C20埋石砼挡墙恢复$445.91$$2504$2504Y40095T+Y40296×1.030×0.8+Y40335×1.030×0.8(23)C20砼外包m3856.27481.74412500856.27481.7441250005$C20砼外包$481.74$$2508$2508Y40095T+Y40296×1.030+Y40335×1.030(24)C20埋石砼挡墙m3514.39445.91229372514.39445.9122937205$C20埋石砼挡墙$445.91$$2512$2512Y40095T+Y40296×1.030×0.8+Y40335×1.030×0.8(25)C15素砼垫层m311.47466.23534811.47466.23534805$C15素砼垫层$466.23$$2516$2516Y40065+Y40296×1.030+Y40335×1.030(26)C25砼支墩m3713.91490.32350044713.91490.3235004405$C25砼支墩$490.32$$2520$2520Y40089+Y40296×1.030+Y40335×1.030(27)C25砼支座m35.04487.5224575.04487.52245705$C25砼支座$487.52$$2524$2524Y40146+Y40296×1.030+Y40335×1.030(28)角钢（L70*7）t0.341200040800.3412000408005$角钢（L70*7）$12000$$2528$2528BC(29)弧形垫板t0.271200032400.2712000324005$弧形垫板$12000$$2529$2529BC(30)钢筋制安t27.656288.4517387627.656288.4517387605$钢筋制安$6288.45$$2530$2530（2）检修闸阀井00123334001233340443(1)C15砼垫层(厚100mm)m35.64456.8225765.64456.82257605$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$166$166Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)C25钢筋砼井壁m311.14529.38589711.14529.38589705$C25钢筋砼井壁$529.38$$167$167Y40048+Y40296×1.030+Y40323×1.030(3)C25砼底板(厚200mm)m312.07491.56593312.07491.56593305$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$168$168Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)预制C25砼盖板m312.07945.791141612.07945.791141605$预制C25砼盖板$945.79$$169$169Y40154+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(5)钢筋制安t2.366288.45148412.366288.451484105$钢筋制安$6288.45$$170$170(6)井盖及支座φ800套101417.2714173101417.271417305$井盖及支座φ800$1417.27$$171$17140501039(7)塑钢爬梯踏步步1109.2310151109.23101505$塑钢爬梯踏步$9.23$$172$17240501045(8)曲面钢模板m2562.69119.9367483562.69119.936748305$曲面钢模板$119.93$$173$173（3）排气阀阀门井00133608001336080446(1)C15砼垫层(厚100mm)m35.77456.8226365.77456.82263605$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$175$175(2)C25钢筋砼井壁m341.32529.382187441.32529.382187405$C25钢筋砼井壁$529.38$$176$176(3)C25砼底板(厚200mm)m39.42491.5646309.42491.56463005$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$177$177(4)预制C25砼盖板m315.57945.791472615.57945.791472605$预制C25砼盖板$945.79$$178$178(5)钢筋制安t4.446288.45279214.446288.452792105$钢筋制安$6288.45$$179$179(6)井盖及支座φ800套171417.2724094171417.272409405$井盖及支座φ800$1417.27$$180$180(7)塑钢爬梯踏步步1879.2317261879.23172605$塑钢爬梯踏步$9.23$$181$181(8)普通平面钢模板m2717.4350.1836001717.4350.183600105$普通平面钢模板$50.18$$182$182（4）排泥阀阀门井00194436001944360444(1)C15砼垫层(厚100mm)m36.11456.8227916.11456.82279105$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$184$184(2)C25钢筋砼井壁m343.75529.382316043.75529.382316005$C25钢筋砼井壁$529.38$$185$185(3)C25砼底板(厚200mm)m39.97491.5649019.97491.56490105$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$186$186(4)预制C25砼盖板m316.48945.791558716.48945.791558705$预制C25砼盖板$945.79$$187$187(5)钢筋制安t4.76288.45295564.76288.452955605$钢筋制安$6288.45$$188$188(6)井盖及支座φ800套181417.2725511181417.272551105$井盖及支座φ800$1417.27$$189$189(7)塑钢爬梯踏步步1989.2318281989.23182805$塑钢爬梯踏步$9.23$$190$190(8)曲面钢模板m2759.63119.9391102759.63119.939110205$曲面钢模板$119.93$$191$191（5）排泥湿井00131703001317030445(1)C15砼垫层(厚100mm)m34.99456.8222804.99456.82228005$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$193$193(2)C25钢筋砼井壁m316.15529.38854916.15529.38854905$C25钢筋砼井壁$529.38$$194$194(3)井壁防水砂浆抹面（1:2水泥砂浆，内掺5%水泥重量防水剂）厚20mmm2155.4366.8310387155.4366.831038705$井壁防水砂浆抹面（1:2水泥砂浆，内掺5%水泥重量防水剂）厚20mm$66.83$$195$195Y30137+10109087(4)C25砼底板(厚200mm)m39.97491.5649019.97491.56490105$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$196$196(5)钢筋制安t1.756288.45110051.756288.451100505$钢筋制安$6288.45$$197$197(6)井盖及支座φ800套181417.2725511181417.272551105$井盖及支座φ800$1417.27$$198$198(7)塑钢爬梯踏步步1989.2318281989.23182805$塑钢爬梯踏步$9.23$$199$199(8)曲面钢模板m2560.68119.9367242560.68119.936724205$曲面钢模板$119.93$$200$200三房屋建筑工程0074282000730886-11934247（一）管理房0067242100660686-11735348（1）结构0040767200384870-22802449A柱00929840091659-1325550(1)土方开挖m394.5812.071142012.070-11426$土方开挖$12.07$$1290$1290(2)土方开挖（外运1km）m300028.47413.33793796$土方开挖（外运1km）$13.3$$1292$1292Y10321(3)土方开挖（利用开挖料）m300066.10611.987927926$土方开挖（利用开挖料）$11.98$$1294$1294Y10320(4)土方回填m356.1910.4458756.1910.4458706$土方回填$10.44$$1296$1296(5)C20砼柱基础垫层（厚10cm）m36.31478.930226.31478.9302206$C20砼柱基础垫层（厚10cm）$478.9$$1298$1298Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(6)C30砼柱独立基础m338.38493.711894938.38493.711894906$C30砼柱独立基础$493.71$$1302$1302Y40146+Y40296×1.030+Y40323×1.030(7)C30砼柱m332.94542.561787231.25542.5616955-9176$C30砼柱$542.56$$1306$1306Y40117+Y40296×1.030+Y40323×1.030(8)胶合木模板m2302.2133.4110097289.1433.419660-4376$胶合木模板$33.41$$1310$1310Y50122+Y50123(9)钢筋制安t6.576288.45413156.576288.454131506$钢筋制安$6288.45$$1313$1313B梁001027720011313810366551(1)C20砼地梁垫层（厚10cm）m34.26478.920404.26478.9204006$C20砼地梁垫层（厚10cm）$478.9$$1316$1316Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)C20素砼墙基m35.23471.4224665.23471.42246606$C20素砼墙基$471.42$$1320$1320Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030(3)C30砼地梁m345.41499.82226970499.820-226976$C30砼地梁$499.82$$1324$1324Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)C30混凝土梁m300045.41550.4924998249986$C30混凝土梁$550.49$$1328$1328Y40114+Y40296×1.030+Y40323×1.030(5)胶合木模板m2242.2733.418094345.1533.411153134376$胶合木模板$33.41$$1332$1332(6)钢筋制安t10.736288.456747510.736288.456747506$钢筋制安$6288.45$$1335$1335(7)C20混凝土(过梁)m30003.22715.23230323036$C20混凝土(过梁)$715.23$$1337$133710105020(8)C20混凝土(压顶)m30003.22666.37214621466$C20混凝土(压顶)$666.37$$1341$134110105043(9)C20混凝土(圈梁)m30000.252710.971791796$C20混凝土(圈梁)$710.97$$1345$134510105019C板001218290082008-39821552(1)C30混凝土板m364.42504.543250265.28518.743386313616$C30混凝土板$518.74$$1350$1350Y40110+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)钢筋制安t4.416288.45277324.416288.452773206$钢筋制安$6288.45$$1354$1354(3)胶合木模板m2610.0733.4120382610.9933.4120413316$胶合木模板$33.41$$1356$1356(4)满樘脚手架m31268.9526.7733970026.770-339706$满樘脚手架$26.77$$1359$1359Y90070(5)C20细石砼垫层（100厚）m311.48498.2857200498.280-57206$C20细石砼垫层（100厚）$498.28$$1361$1361Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(6)碎石垫层（80厚）m39.18152.6214010152.620-14016$碎石垫层（80厚）$152.62$$1365$1365Y30002(7)回填土夯实m2114.781.0612201.060-1226$回填土夯实$1.06$$1367$136710101094D墙007501200804935481553(1)M7.5砌蒸压加气混凝土砌块外墙m366.59621.224136766.59621.224136706$M7.5砌蒸压加气混凝土砌块外墙$621.22$$1370$137010104017(2)M10砌混凝土空心砌块内墙m325.63665.221705025.63665.221705006$M10砌混凝土空心砌块内墙$665.22$$1372$137210104007(3)M10砌混凝土实心砖墙m34.63736.9834124.63736.98341206$M10砌混凝土实心砖墙$736.98$$1374$137410104003(4)双排脚手架m2607.521.713183607.521.71318306$双排脚手架$21.7$$1376$1376Y90069(5)里脚手架m2000635.523.92249124916$里脚手架$3.92$$1378$137810117017(6)挂镀锌钢丝网（不同材料交界处200mm）m200093.2423.76221522156$挂镀锌钢丝网（不同材料交界处200mm）$23.76$$1380$138010112065(7)素砼栏板m30001.488520.637757756$素砼栏板$520.63$$1382$1382Y40090+Y40297×1.030+Y40323×1.030E楼梯、台阶、天沟001507500175722497554(1)C30砼楼梯m34.6549.6725284.6549.67252806$C30砼楼梯$549.67$$1387$1387Y40148+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)C30砼楼梯m200021.8499.13216521656$C30砼楼梯$99.13$$1391$139110105037(3)胶合木模板m2121.9733.414075121.9733.41407506$胶合木模板$33.41$$1395$1395(4)C20砼台阶m39.16521.2747759.16521.27477506$C20砼台阶$521.27$$1398$1398Y40148+Y40296×1.030+Y40323×1.030(5)C30砼天沟m36.78545.2936976.78594.2440293326$C30砼天沟$594.24$$1402$140210105031（2）装饰工程002346970024576411067455(1)倒置式保温屋面m2139.18329.81459030329.810-459035$倒置式保温屋面$329.81$$1407$140710105027(2)屋脊m19.835.36700035.360-7005$屋脊$35.36$$1416$141610109015(3)倒置式保温屋面m200028.08276.85777477745$倒置式保温屋面$276.85$$1418$141810111027(4)瓦屋面m2000106.6320.6834184341845$瓦屋面$320.68$$1432$143210109014(5)屋脊m200017.03766.13112711275$屋脊$66.13$$1442$144210112052(6)0.8厚彩色钢板压顶板m20006.151006156155$0.8厚彩色钢板压顶板$100$$1444$144410112333(7)0.8厚彩色钢板泛水板m00012.321.992702705$0.8厚彩色钢板泛水板$21.99$$1446$144610109191(8)止回式风帽（350型）个00011801801805$止回式风帽（350型）$180$$1448$1448BC(9)屋面檐沟m200043.38138.99602960295$屋面檐沟$138.99$$1449$144910109108(10)GRC线脚m00048.290433843385$GRC线脚$90$$1457$1457BC(11)防水工程00000005$防水工程$0$$1458$1458(12)1.5厚JSⅡ型防水涂料（平面）m200039.8458.78234223425$1.5厚JSⅡ型防水涂料（平面）$58.78$$1459$145910109086(13)1.5厚JSⅡ型防水涂料（立面）m200048.2962.85303530355$1.5厚JSⅡ型防水涂料（立面）$62.85$$1462$146210109087(14)楼地面工程00000005$楼地面工程$0$$1465$1465(15)防滑地砖防水地面m216.4179.0329360179.030-29365$防滑地砖防水地面$179.03$$1466$146610111046(16)防滑地砖地面m251.68119.1561580119.150-61585$防滑地砖地面$119.15$$1470$147010111046(17)防滑防水楼面m219.2204.9739350204.970-39355$防滑防水楼面$204.97$$1472$147210111046(18)防滑地砖楼面m2203.98119.15243040119.150-243045$防滑地砖楼面$119.15$$1477$147710111046(19)防滑地砖地面（不含面层、防水另计）m200068.0893.76638363835$防滑地砖地面（不含面层、防水另计）$93.76$$1479$147910111013(20)细石混凝土地面m200046.7105.36492049205$细石混凝土地面$105.36$$1486$148610111013(21)防滑防水楼面（不含面层、防水另计）m200019.225.634924925$防滑防水楼面（不含面层、防水另计）$25.63$$1494$149410111002(22)内墙面00000005$内墙面$0$$1496$1496(23)涂料内墙面m2286.5488.3725322088.370-253225$涂料内墙面$88.37$$1497$149710114133(24)涂料内墙面（不含面层）m2000287.1445.4413048130485$涂料内墙面（不含面层）$45.44$$1501$150110112013(25)水泥砂浆内墙面m248.8457.822824057.820-28245$水泥砂浆内墙面$57.82$$1504$150410112001(26)水泥砂浆内墙面m200048.8451.32250625065$水泥砂浆内墙面$51.32$$1507$150710112001(27)贴薄型面砖内墙面m260.98258.67157740258.670-157745$贴薄型面砖内墙面$258.67$$1510$151010112100(28)贴薄型面砖内墙面（不含面层）m2000045.44005$贴薄型面砖内墙面（不含面层）$45.44$$1516$151610112013(29)天棚00000005$天棚$0$$1519$1519(30)白色腻子顶棚m2333.1434.6811553034.680-115535$白色腻子顶棚$34.68$$1520$152010114134(31)白色腻子顶棚m2000250.8827.99702270225$白色腻子顶棚$27.99$$1522$152210114174(32)防水顶棚m235.665.72234028.865.721893-4475$防水顶棚$65.72$$1524$152410109087(33)卫生间吊顶m228.879.552291079.550-22915$卫生间吊顶$79.55$$1527$152710113194(34)石膏板吊顶m200079.6124.28989398935$石膏板吊顶$124.28$$1529$152910113019(35)踢脚线00000005$踢脚线$0$$1533$1533(36)面砖踢脚m22.46189.884670189.880-4675$面砖踢脚$189.88$$1534$153410111098(37)面砖踢脚m20007.72180.85139613965$面砖踢脚$180.85$$1537$153710111098(38)水泥砂浆踢脚m28.2888.6973422.0288.17194212085$水泥砂浆踢脚$88.17$$1539$153910111095(39)外墙面00000005$外墙面$0$$1541$1541(40)涂料外墙m2155.79109.68170870109.680-170875$涂料外墙$109.68$$1542$154210114156(41)涂料外墙（有保温层）m2000155.79278.7543426434265$涂料外墙（有保温层）$278.75$$1547$154710114125(42)门窗工程00000005$门窗工程$0$$1553$1553(43)铝合金平开门m233.54616.352067235.94616.352215214805$铝合金平开门$616.35$$1554$155410108017(44)铝合金推拉门（门连窗）m216.2469.84761112.6478.856034-15775$铝合金推拉门（门连窗）$478.85$$1557$155710108018(45)铝合金固定窗（门连窗）m20003.6370133213325$铝合金固定窗（门连窗）$370$$1560$156010108072(46)甲级防火门m26.75539.54364211.61539.54626426225$甲级防火门$539.54$$1563$156310108028(47)铝合金推拉窗m240.86396.21618930.78396.212195-39945$铝合金推拉窗$396.2$$1565$1565(48)铝合金平开窗m230.24587.39177637.98587.394687-130765$铝合金平开窗$587.39$$1568$156810108070(49)铝合金固定窗m200033.42361.3712077120775$铝合金固定窗$361.37$$1571$157110108072(50)其他工程00000005$其他工程$0$$1574$1574(51)淋浴间隔断m23.24382.8712400382.870-12405$淋浴间隔断$382.87$$1575$157510112346(52)卫生间隔断m26.12174.4710680174.470-10685$卫生间隔断$174.47$$1577$157710112344(53)铁艺栏杆m16261.5341840261.530-41845$铁艺栏杆$261.53$$1579$157910115100(54)铁艺栏杆（露台）m00016231.43370337035$铁艺栏杆（露台）$231.43$$1581$158110115099(55)不锈钢栏杆(楼梯）m00023.41386.41904690465$不锈钢栏杆(楼梯）$386.41$$1585$158510115086(56)白色铝合金百叶（空调板）m200028552.1215459154595$白色铝合金百叶（空调板）$552.12$$1587$158710108073（3）给排水003005200300520456(1)DN20PPR管m147.29102147.2910205$DN20PPR管$7.29$$1591$1591Y18051(2)DN32PPR管m2712.53382712.533805$DN32PPR管$12.5$$1593$1593Y18052(3)DN50PPR管m1624.443911624.4439105$DN50PPR管$24.44$$1595$1595Y18054(4)DN50PVC-U排水管m1812.422241812.4222405$DN50PVC-U排水管$12.42$$1597$1597Y18027(5)DN100PVC-U排水管m3627.9910083627.99100805$DN100PVC-U排水管$27.99$$1599$1599Y18030(6)DN100铸铁排水管m83138.151146683138.151146605$DN100铸铁排水管$138.15$$1601$1601Y18143(7)87型雨水斗组合415604156005$87型雨水斗$15$$1603$1603BC(8)DN50水表个4315.7612634315.76126305$DN50水表$315.76$$1604$160431005311(9)DN50阀门组合个1625.836261625.8362605$DN50阀门组合$625.83$$1606$160631005322(10)低位水箱大便器进水阀个254.72109254.7210905$低位水箱大便器进水阀$54.72$$1608$160831005001(11)洗脸盆个5322.6416135322.64161305$洗脸盆$322.64$$1610$161031006020(12)蹲式大便器个4523.2820934523.28209305$蹲式大便器$523.28$$1612$161231006036(13)地漏个673.03438673.0343805$地漏$73.03$$1614$161431006094(14)DN100清扫口个320603206005$DN100清扫口$20$$1616$1616BC(15)DN100检查口个1420280142028005$DN100检查口$20$$1617$1617BC(16)DN100伸缩节个2593.7111872593.71118705$DN100伸缩节$593.71$$1618$161831005045(17)DN100截止阀个4560.922444560.9224405$DN100截止阀$560.9$$1620$162031005045(18)沐浴花洒套260012002600120005$沐浴花洒$600$$1622$1622BC(19)S型存水弯个325753257505$S型存水弯$25$$1623$1623BC(20)P型存水弯个72014072014005$P型存水弯$20$$1624$1624BC(21)止回式风帽选用350型号个1135135113513505$止回式风帽选用350型号$135$$1625$1625BC(22)3吨玻璃钢一体化化粪池座15000500015000500005$3吨玻璃钢一体化化粪池$5000$$1626$1626BC（二）室外工程00703990070200-199367(1)围墙C25钢筋砼柱基础m33478.114343478.1143404$围墙C25钢筋砼柱基础$478.1$$1628$1628Y40146+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)围墙C25钢筋砼柱m34526.8521074526.85210704$围墙C25钢筋砼柱$526.85$$1632$1632Y40117+Y40296×1.030+Y40323×1.030(3)C15素砼垫层(厚100mm)m32456.829142456.8291404$C15素砼垫层(厚100mm)$456.82$$1636$1636Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)C25钢筋砼地梁m34484.2219374484.22193704$C25钢筋砼地梁$484.22$$1640$1640Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030(5)MU10蒸压粉煤灰砖墙（厚180）m32714.5614292714.56142904$MU10蒸压粉煤灰砖墙（厚180）$714.56$$1644$164410104001(6)C25砼压顶m31510.255101510.2551004$C25砼压顶$510.25$$1646$1646Y40058+Y40296×1.030+Y40323×1.030(7)灰色陶瓷面砖贴面m227114.9631040114.960-31044$灰色陶瓷面砖贴面$114.96$$1650$165010112073(8)灰色陶瓷面砖贴面m200027140.54379537954$灰色陶瓷面砖贴面$140.54$$1652$165210112098(9)φ30×30铸铁栏杆m39340.82132920340.820-132924$φ30×30铸铁栏杆$340.82$$1654$165410115099(10)φ30×30铸铁栏杆t0000.99511285.5911229112294$φ30×30铸铁栏杆$11285.59$$1656$165610106024(11)C25钢筋砼门柱m32526.8510542526.85105404$C25钢筋砼门柱$526.85$$1660$1660Y40117+Y40296×1.030+Y40323×1.030(12)C25钢筋砼门柱基础m33478.114343478.1143404$C25钢筋砼门柱基础$478.1$$1664$1664Y40146+Y40296×1.030+Y40323×1.030(13)铸铁大门（宽4.8m）扇13959.76396013959.76396004$铸铁大门（宽4.8m）$3959.76$$1668$166810108056(14)钢筋制安t0.346288.4521380.346288.45213804$钢筋制安$6288.45$$1670$1670(15)普通平面钢模板m267.2750.18337667.2750.18337604$普通平面钢模板$50.18$$1672$1672(16)管理房厂区C25砼路面硬化（厚180mm）m2213.2100.521427213.2100.52142704$管理房厂区C25砼路面硬化（厚180mm）$100.5$$1675$1675Y90030T(17)5%水泥稳定层(厚150mm)m2213.237.748046213.237.74804604$5%水泥稳定层(厚150mm)$37.74$$1677$1677(18)草皮绿化m2140.7624.023381140.7624.02338104$草皮绿化$24.02$$1679$1679Y100015(19)种植香樟胸径6cm棵4150.576024150.5760204$种植香樟胸径6cm$150.57$$1681$1681Y100052(20)停车位标志线（热熔漆绘制）m26.539.072546.539.0725404$停车位标志线（热熔漆绘制）$39.07$$1683$168340205022(21)预埋件t0000.0810459.858378374$预埋件$10459.85$$1685$168510105126(22)里脚手架m200085.83.923363364$里脚手架$3.92$$1687$1687四其他建筑工程001264559001074694-189865235（一）其他001264559001074694-189865336（1）弃渣场工程001264559001074694-189865437(1)土方开挖m3275012.0733193275010.8329783-34105$土方开挖$10.83$$1690$1690Y10327(2)C20埋石砼挡渣墙（埋石率20%）m3240431.83103639240431.8310363905$C20埋石砼挡渣墙（埋石率20%）$431.83$$1692$1692Y40095T+Y40297×1.030×0.8+Y40324×1.030×0.8(3)弃渣回填m31516093.665548891006653.66368434-1864555$弃渣回填$3.66$$1696$1696Y30161(4)DN300HDPE穿孔管m598132.178996598132.17899605$DN300HDPE穿孔管$132.1$$1698$1698Y18062(5)砂砾石回填m38146.7254708146.72547005$砂砾石回填$6.72$$1700$1700Y30176(6)碎石垫层m3328128.3442096328128.344209605$碎石垫层$128.34$$1702$1702Y30178T(7)C15素砼截水沟m3382491.2187638382491.218763805$C15素砼截水沟$491.2$$1704$1704Y40071+Y40297×1.030+Y40324×1.030(8)C15素砼排水沟m354483.832612754483.832612705$C15素砼排水沟$483.83$$1708$1708Y40149+Y40297×1.030+Y40324×1.030(9)干砌块石马道m3132192.4425402132192.442540205$干砌块石马道$192.44$$1712$1712Y30062(10)C15素砼跌水坎m3330490.78161957330490.7816195705$C15素砼跌水坎$490.78$$1714$1714Y40148+Y40297×1.030+Y40324×1.030(11)C15素砼台阶m392490.784515292490.784515205$C15素砼台阶$490.78$$1718$1718Y40148+Y40297×1.030+Y40324×1.030合计7555994375729267169324A960000FalseFalse表三建筑工程预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位审核前造价审核后造价差价级别工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)审核增审核减第一部分建筑工程007555994300757292671750129158080511一挡水工程00579188480057390736377004905116232(1)土方开挖m35559112.0767098386825.7712.07104798737700403$土方开挖$12.07$$2$2Y10328(2)漂卵石开挖m3183213.1524091183213.1524091003$漂卵石开挖$13.15$$3$3Y10328T(3)石方开挖m37504468.9517053261907.3568.9426541609051163$石方开挖$68.9$$4$4（Y20002×0.85+Y20070×0.15）×0.7+（Y20066×0.85+Y20074×0.15）×0.3+Y20493×0.33+Y20492×0.67(4)石方洞挖（灌浆平洞）m3646279.44180518646279.44180518003$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$$5$5Y20161+Y20392×0.1+Y20435T×1.1+Y20493×1.1(5)石渣回填m335523.14821535523.148215003$石渣回填$23.14$$6$6Y30174+Y20492×0.77(6)C15埋石砼坝体（埋石率20%）m386606408.253535690086606408.2535356900003$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$$7$7Y40003T+Y40297×0.826+Y40366×0.826+Y40391×0.826+Y40391A×0.345(7)温控措施费m386606108660608660610866060003$温控措施费$10$$8$8BC(8)C20素砼垫层(厚1m)m36123487.129825136123487.12982513003$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$$9$9Y40062+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030(9)紫铜片止水（1.2mm厚）m315608.73191750315608.73191750003$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$$10$10Y40247(10)橡胶止水带（651型）m339127.1843114339127.1843114003$橡胶止水带（651型）$127.18$$11$11Y40250(11)沥青油毛毡m2536123.7866346536123.7866346003$沥青油毛毡$123.78$$12$12Y40274(12)涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）m2454025.82117223454025.82117223003$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$$13$13Y40268(13)C30砼溢流堰m312515186480181251518648018003$C30砼溢流堰$518$$14$14Y40056+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(14)溢流堰钢筋制安t196288.45119481196288.45119481003$溢流堰钢筋制安$6288.45$$15$15Y40246(15)C30砼导墙(厚1.0m)m3430521.41224206430521.41224206003$C30砼导墙(厚1.0m)$521.41$$16$16Y40093T×0.67+Y40094T×0.33+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(16)C30砼交通桥中墩m325521.241303125521.2413031003$C30砼交通桥中墩$521.24$$17$17Y40088+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(17)导墙、中墩钢筋制安t10.16288.456351310.16288.4563513003$导墙、中墩钢筋制安$6288.45$$18$18Y40246(18)C30砼坝顶交通桥m324540.481297224540.4812972003$C30砼坝顶交通桥$540.48$$19$19Y40108T+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40392×1.030(19)交通桥钢筋制安t2.76288.45169792.76288.4516979003$交通桥钢筋制安$6288.45$$20$20Y40246(20)C25砼坝顶路面(200mm厚)m2795111.1688372795111.1688372003$C25砼坝顶路面(200mm厚)$111.16$$21$21Y90030T(21)C25廊道砼m31096510.255592341096510.25559234003$C25廊道砼$510.25$$22$22Y40077+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(22)廊道钢筋制安t776288.45484211776288.45484211003$廊道钢筋制安$6288.45$$23$23Y40246(23)廊道橡胶止水带（651型）m61127.18775861127.187758003$廊道橡胶止水带（651型）$127.18$$24$24Y40250(24)SH-50型软式透水管（外包水泥包装袋）m6110.996706110.99670003$SH-50型软式透水管（外包水泥包装袋）$10.99$$25$25Y30145(25)廊道嵌缝杉木板m212156.31187612156.311876003$廊道嵌缝杉木板$156.31$$26$26Y40276(26)廊道DN200U-PVC管m10491.52951810491.529518003$廊道DN200U-PVC管$91.52$$27$27Y18034T(27)灌浆平洞C25砼衬砌m3261664.14173341261664.14173341003$灌浆平洞C25砼衬砌$664.14$$28$28Y40034+Y40129×0.23+Y40297×1.030×1.23+Y40366×1.030×1.23+Y40323T×1.030×1.23(28)灌浆平洞钢筋制安t30.36288.4519054030.36288.45190540003$灌浆平洞钢筋制安$6288.45$$29$29Y40246(29)固结灌浆钻孔m429234.57148374429234.57148374003$固结灌浆钻孔$34.57$$30$30Y70018(30)固结灌浆m2683170.734580692683170.73458069003$固结灌浆$170.73$$31$31Y70063×0.5+Y70064×0.5(31)固结灌浆检查孔钻孔m21434.57739821434.577398003$固结灌浆检查孔钻孔$34.57$$32$32Y70018(32)帷幕灌浆钻孔（坝）m1152127.331466841152127.33146684003$帷幕灌浆钻孔（坝）$127.33$$33$33Y70002×0.5+Y70002AT×0.5(33)帷幕灌浆钻孔（岩）m3715127.334730313715127.33473031003$帷幕灌浆钻孔（岩）$127.33$$34$34Y70002×0.5+Y70002AT×0.5(34)帷幕灌浆m3392289.639824253392289.63982425003$帷幕灌浆$289.63$$35$35Y70025×0.5+Y70025AT×0.5(35)接缝灌浆m2102165.8167192102165.8167192003$接缝灌浆$65.81$$36$36Y70073(36)帷幕灌浆检查孔钻孔m417141.659047417141.659047003$帷幕灌浆检查孔钻孔$141.6$$37$37Y70002T×0.5+Y70002AT×0.5(37)水泥砂浆封孔m3342172.135752583342172.13575258003$水泥砂浆封孔$172.13$$38$38Y70023(38)坝体压水试验(段长5m)段5222269.1611845025222269.161184502003$坝体压水试验(段长5m)$2269.16$$39$39Y70077(39)φ200坝体排水孔(改性塑料网状导水盲沟)m988245.93242979988245.93242979003$φ200坝体排水孔(改性塑料网状导水盲沟)$245.93$$40$40Y70010T+Y18034T(40)φ100坝基排水孔m816160.94131327816160.94131327003$φ100坝基排水孔$160.94$$41$41Y70002T+Y18030T(41)C25钢筋砼护坦(厚1m)m3281499.76140433281499.76140433003$C25钢筋砼护坦(厚1m)$499.76$$42$42Y40062+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030(42)护坦钢筋制安t2816288.4517670542816288.451767054003$护坦钢筋制安$6288.45$$43$43Y40246(43)砂碎石垫层(厚0.3m)m379135.791072779135.7910727003$砂碎石垫层(厚0.3m)$135.79$$44$44Y30009(44)C20埋石砼护岸(埋石率20%)m3651448.11291720651448.11291720003$C20埋石砼护岸(埋石率20%)$448.11$$45$45Y40095T+Y40297×1.030×0.8+Y40366×1.030×0.8+Y40391×1.030×0.8(45)护岸C20素砼垫层(厚100mm)m327497.211342527497.2113425003$护岸C20素砼垫层(厚100mm)$497.21$$46$46Y40060+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030(46)C15埋石砼护脚回填m386404.963482786404.9634827003$C15埋石砼护脚回填$404.96$$47$47Y40130T+Y40297×1.030×0.8+Y40366×1.030×0.8+Y40355×1.030×0.8(47)坝端边坡挂网喷射C20砼支护（厚10cm）m3291882.2256720291882.2256720003$坝端边坡挂网喷射C20砼支护（厚10cm）$882.2$$48$48Y70685+Y40297×1.140+Y40366×1.140(48)坝基开挖边坡喷射C20素砼支护（厚20cm）m31399786.9411009291399786.941100929003$坝基开挖边坡喷射C20素砼支护（厚20cm）$786.94$$49$49Y70690+Y40297×1.130+Y40366×1.130(49)φ25锚筋(单根长4m)根728124.590636728124.590636003$φ25锚筋(单根长4m)$124.5$$50$50Y70395(50)钢筋网制安t126242.2374907126242.2374907003$钢筋网制安$6242.23$$51$51Y70715(51)仿石栏杆m352322.69113587352322.69113587003$仿石栏杆$322.69$$52$52Y100250(52)镀锌钢管栏杆m171.22367.4262910171.22367.4262910003$镀锌钢管栏杆$367.42$$1229$122910115099(53)C20砼下坝台阶m322533.441173622533.4411736003$C20砼下坝台阶$533.44$$53$53Y40148+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(54)C25砼电缆沟m3111527.1158509111527.1158509003$C25砼电缆沟$527.11$$949$949Y40149+Y40296×1.030+Y40323×1.030(55)预制电缆沟盖板m32945.7918922945.791892003$预制电缆沟盖板$945.79$$950$950Y40154+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(56)电缆沟钢筋制安t0.36288.4518870.36288.451887003$电缆沟钢筋制安$6288.45$$951$951Y40246(57)普通平面钢模板m21569750.187876751569750.18787675003$普通平面钢模板$50.18$$54$54Y50001+Y50002(58)曲面钢模板m21749119.932097581749119.93209758003$曲面钢模板$119.93$$55$55Y50007+Y50008(59)溢流堰滑模m2897135.19121265897135.19121265003$溢流堰滑模$135.19$$56$56Y50109二引水工程001563371600165329511117417218182233（一）分层取水口0062426300624228035334（1）分层取水口006009120060091200463(1)C15埋石砼回填m3600404.96242976600404.96242976005$C15埋石砼回填$404.96$$60$60Y40130T+Y40297×1.030×0.8+Y40366×1.030×0.8+Y40355×1.030×0.8(2)C25钢筋砼包管m3333497.28165594333497.28165594005$C25钢筋砼包管$497.28$$61$61Y40095T+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(3)砼包管钢筋制安t4.26288.45264114.26288.4526411005$砼包管钢筋制安$6288.45$$62$62Y40246(4)C25砼镇墩m361493.083007861493.0830078005$C25砼镇墩$493.08$$63$63Y40089+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(5)镇墩钢筋制安t0.96288.4556600.96288.455660005$镇墩钢筋制安$6288.45$$64$64Y40246(6)C20砼闸阀基础m31475.494751475.49475005$C20砼闸阀基础$475.49$$65$65Y40146+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40390×1.030(7)C25钢筋砼柱m37539.0137737539.013773005$C25钢筋砼柱$539.01$$66$66Y40117+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(8)C25钢筋砼梁m38546.7343748546.734374005$C25钢筋砼梁$546.73$$67$67Y40114+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(9)C25钢筋砼楼板m38526.4442128526.444212005$C25钢筋砼楼板$526.44$$68$68Y40111+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(10)C25钢筋砼楼悬挑板m34526.4421064526.442106005$C25钢筋砼楼悬挑板$526.44$$829$829Y40111+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(11)闸阀室钢筋制安t2.76288.45169792.76288.4516979005$闸阀室钢筋制安$6288.45$$69$69Y40246(12)白色劈离砖贴面m2268182.4248889268182.4248889005$白色劈离砖贴面$182.42$$834$83410112072(13)200厚蒸压加气混凝土砌块墙m335621.222174335621.2221743005$200厚蒸压加气混凝土砌块墙$621.22$$835$83510104017(14)铝合金推拉窗m22.16396.28562.16396.2856005$铝合金推拉窗$396.2$$836$83610108071(15)铝合金推拉窗m21.8396.27131.8396.2713005$铝合金推拉窗$396.2$$837$837(16)铝合金推拉窗m25.52396.221875.52396.22187005$铝合金推拉窗$396.2$$838$838(17)铝合金大门m29.6616.3559179.6616.355917005$铝合金大门$616.35$$839$83910108017(18)普通平面钢模板m232650.181635932650.1816359005$普通平面钢模板$50.18$$70$70(19)C25钢筋砼柴油发电机基础m32490.279812490.27981005$C25钢筋砼柴油发电机基础$490.27$$863$863Y40146+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030(20)柴油发电机基础钢筋制安t0.16288.456290.16288.45629005$柴油发电机基础钢筋制安$6288.45$$864$864Y40246（2）C25钢筋砼阀门井00233510023316035464(1)阀井C15素砼垫层m31491.564921456.824570355$阀井C15素砼垫层$456.82$$852$852Y40065T+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)防水水泥砂浆抹面（配合比1:2）m21120.762281120.76228005$防水水泥砂浆抹面（配合比1:2）$20.76$$853$853Y30137(3)C25钢筋砼井壁及底板m311529.38582311529.385823005$C25钢筋砼井壁及底板$529.38$$854$854Y40048+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)预制C25钢筋砼盖板m31945.799461945.79946005$预制C25钢筋砼盖板$945.79$$855$855Y40154+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(5)预制C25钢筋砼井圈m311078.14107811078.141078005$预制C25钢筋砼井圈$1078.14$$856$856Y40153+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(6)钢筋制安t26288.451257726288.4512577005$钢筋制安$6288.45$$857$857Y40246(7)φ700铸铁井盖套21103.53220721103.532207005$φ700铸铁井盖$1103.53$$858$85840501039（二）输水管道001500945300159087231117417218147341（1）管道土建工程001442637200153256421117417218147442(1)管沟土方开挖（就地堆放）m313362.117.68236242140675.497722801590145$管沟土方开挖（就地堆放）$5.49$$2452$2452Y10311B(2)边坡土方开挖（回填利用，场内运输）m3000127711.98152981529805$边坡土方开挖（回填利用，场内运输）$11.98$$2454$2454Y10320(3)边坡土方开挖m330157.6422.536794522797522.536302770491755$边坡土方开挖$22.53$$2456$2456Y10325(4)管沟石方开挖m35726.62314.3718002786029314.3718953379505905$管沟石方开挖$314.37$$2458$2458Y20078+Y20485(5)边坡石方开挖m331150.8580.1124954953105080.112487416080795$边坡石方开挖$80.11$$2461$2461Y20066+Y20485(6)土方回填m34792.6610.44500351534410.4416019111015605$土方回填$10.44$$2464$2464Y30172(7)回填中粗砂m38648.9204.14176558610459204.14213510036951405$回填中粗砂$204.14$$2466$2466Y30001T(8)C25砼排水沟拆除m3705117824858941171045982211305$C25砼排水沟拆除$117$$2468$2468Y40237+Y20485(9)C25砼排水沟m3705.5536.52378515894536.5247964910113405$C25砼排水沟$536.52$$2471$2471Y40149+Y40296×1.03+Y40335×1.03(10)C25砼路面拆除m31413.25117165350140511716438509655$C25砼路面拆除$117$$2475$2475Y40237+Y20485(11)5%水泥稳定层（厚150mm）m222305.1637.748417972592537.7497841013661305$5%水泥稳定层（厚150mm）$37.74$$2478$2478Y90023(12)碎石垫层（厚150mm）m225553.1630.427773272592530.427886391131205$碎石垫层（厚150mm）$30.42$$2480$2480Y90017T(13)C30砼路面（厚180mm）m225553.16103.17263632025925103.1726746823836205$C30砼路面（厚180mm）$103.17$$2482$2482Y90030T(14)5%水泥稳定层（厚200mm）m218.949.6893918.949.68939005$5%水泥稳定层（厚200mm）$49.68$$2484$2484Y90023T(15)碎石垫层（厚200mm）m218.940.1976018.940.19760005$碎石垫层（厚200mm）$40.19$$2486$2486Y90017T(16)C30砼路面（厚200mm）m218.9114.13215718.9114.132157005$C30砼路面（厚200mm）$114.13$$2488$2488Y90030T(17)砼路面锯缝m1386811.151546281378611.1515371409145$砼路面锯缝$11.15$$2490$249040203047(18)回填砂垫层（厚150mm)m32523.64199.145025582523.64205.425184061584805$回填砂垫层（厚150mm)$205.42$$2493$2493Y30008T(19)普通平面钢模板m212827.3450.186436761685350.1884568420200805$普通平面钢模板$50.18$$2495$2495(20)浆砌石挡墙拆除m377.7664.35500477.7664.355004005$浆砌石挡墙拆除$64.35$$2498$2498Y30190+Y20485(21)C20埋石砼挡墙拆除m347.7117558147.71175581005$C20埋石砼挡墙拆除$117$$2501$2501Y40237+Y20485(22)C20埋石砼挡墙恢复m347.7445.912127047.7445.9121270005$C20埋石砼挡墙恢复$445.91$$2504$2504Y40095T+Y40296×1.030×0.8+Y40335×1.030×0.8(23)C20砼外包m3856.27481.74412500856.27481.74412500005$C20砼外包$481.74$$2508$2508Y40095T+Y40296×1.030+Y40335×1.030(24)C20埋石砼挡墙m3514.39445.91229372514.39445.91229372005$C20埋石砼挡墙$445.91$$2512$2512Y40095T+Y40296×1.030×0.8+Y40335×1.030×0.8(25)C15素砼垫层m311.47466.23534811.47466.235348005$C15素砼垫层$466.23$$2516$2516Y40065+Y40296×1.030+Y40335×1.030(26)C25砼支墩m3713.91490.32350044713.91490.32350044005$C25砼支墩$490.32$$2520$2520Y40089+Y40296×1.030+Y40335×1.030(27)C25砼支座m35.04487.5224575.04487.522457005$C25砼支座$487.52$$2524$2524Y40146+Y40296×1.030+Y40335×1.030(28)角钢（L70*7）t0.341200040800.34120004080005$角钢（L70*7）$12000$$2528$2528BC(29)弧形垫板t0.271200032400.27120003240005$弧形垫板$12000$$2529$2529BC(30)钢筋制安t27.656288.4517387627.656288.45173876005$钢筋制安$6288.45$$2530$2530（2）检修闸阀井001233340012333400443(1)C15砼垫层(厚100mm)m35.64456.8225765.64456.822576005$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$166$166Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)C25钢筋砼井壁m311.14529.38589711.14529.385897005$C25钢筋砼井壁$529.38$$167$167Y40048+Y40296×1.030+Y40323×1.030(3)C25砼底板(厚200mm)m312.07491.56593312.07491.565933005$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$168$168Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)预制C25砼盖板m312.07945.791141612.07945.7911416005$预制C25砼盖板$945.79$$169$169Y40154+Y40296×1.020+Y40323×1.020+Y40449+Y40222(5)钢筋制安t2.366288.45148412.366288.4514841005$钢筋制安$6288.45$$170$170(6)井盖及支座φ800套101417.2714173101417.2714173005$井盖及支座φ800$1417.27$$171$17140501039(7)塑钢爬梯踏步步1109.2310151109.231015005$塑钢爬梯踏步$9.23$$172$17240501045(8)曲面钢模板m2562.69119.9367483562.69119.9367483005$曲面钢模板$119.93$$173$173（3）排气阀阀门井001336080013360800446(1)C15砼垫层(厚100mm)m35.77456.8226365.77456.822636005$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$175$175(2)C25钢筋砼井壁m341.32529.382187441.32529.3821874005$C25钢筋砼井壁$529.38$$176$176(3)C25砼底板(厚200mm)m39.42491.5646309.42491.564630005$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$177$177(4)预制C25砼盖板m315.57945.791472615.57945.7914726005$预制C25砼盖板$945.79$$178$178(5)钢筋制安t4.446288.45279214.446288.4527921005$钢筋制安$6288.45$$179$179(6)井盖及支座φ800套171417.2724094171417.2724094005$井盖及支座φ800$1417.27$$180$180(7)塑钢爬梯踏步步1879.2317261879.231726005$塑钢爬梯踏步$9.23$$181$181(8)普通平面钢模板m2717.4350.1836001717.4350.1836001005$普通平面钢模板$50.18$$182$182（4）排泥阀阀门井001944360019443600444(1)C15砼垫层(厚100mm)m36.11456.8227916.11456.822791005$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$184$184(2)C25钢筋砼井壁m343.75529.382316043.75529.3823160005$C25钢筋砼井壁$529.38$$185$185(3)C25砼底板(厚200mm)m39.97491.5649019.97491.564901005$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$186$186(4)预制C25砼盖板m316.48945.791558716.48945.7915587005$预制C25砼盖板$945.79$$187$187(5)钢筋制安t4.76288.45295564.76288.4529556005$钢筋制安$6288.45$$188$188(6)井盖及支座φ800套181417.2725511181417.2725511005$井盖及支座φ800$1417.27$$189$189(7)塑钢爬梯踏步步1989.2318281989.231828005$塑钢爬梯踏步$9.23$$190$190(8)曲面钢模板m2759.63119.9391102759.63119.9391102005$曲面钢模板$119.93$$191$191（5）排泥湿井001317030013170300445(1)C15砼垫层(厚100mm)m34.99456.8222804.99456.822280005$C15砼垫层(厚100mm)$456.82$$193$193(2)C25钢筋砼井壁m316.15529.38854916.15529.388549005$C25钢筋砼井壁$529.38$$194$194(3)井壁防水砂浆抹面（1:2水泥砂浆，内掺5%水泥重量防水剂）厚20mmm2155.4366.8310387155.4366.8310387005$井壁防水砂浆抹面（1:2水泥砂浆，内掺5%水泥重量防水剂）厚20mm$66.83$$195$195Y30137+10109087(4)C25砼底板(厚200mm)m39.97491.5649019.97491.564901005$C25砼底板(厚200mm)$491.56$$196$196(5)钢筋制安t1.756288.45110051.756288.4511005005$钢筋制安$6288.45$$197$197(6)井盖及支座φ800套181417.2725511181417.2725511005$井盖及支座φ800$1417.27$$198$198(7)塑钢爬梯踏步步1989.2318281989.231828005$塑钢爬梯踏步$9.23$$199$199(8)曲面钢模板m2560.68119.9367242560.68119.9367242005$曲面钢模板$119.93$$200$200三房屋建筑工程0074282000730886255708267642247（一）管理房0067242100660686239511251246348（1）结构00407672003848704360466406449A柱0092984009165911712496550(1)土方开挖m394.5812.071142012.070011426$土方开挖$12.07$$1290$1290(2)土方开挖（外运1km）m300028.47413.337937906$土方开挖（外运1km）$13.3$$1292$1292Y10321(3)土方开挖（利用开挖料）m300066.10611.9879279206$土方开挖（利用开挖料）$11.98$$1294$1294Y10320(4)土方回填m356.1910.4458756.1910.44587006$土方回填$10.44$$1296$1296(5)C20砼柱基础垫层（厚10cm）m36.31478.930226.31478.93022006$C20砼柱基础垫层（厚10cm）$478.9$$1298$1298Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(6)C30砼柱独立基础m338.38493.711894938.38493.7118949006$C30砼柱独立基础$493.71$$1302$1302Y40146+Y40296×1.030+Y40323×1.030(7)C30砼柱m332.94542.561787231.25542.561695509176$C30砼柱$542.56$$1306$1306Y40117+Y40296×1.030+Y40323×1.030(8)胶合木模板m2302.2133.4110097289.1433.41966004376$胶合木模板$33.41$$1310$1310Y50122+Y50123(9)钢筋制安t6.576288.45413156.576288.4541315006$钢筋制安$6288.45$$1313$1313B梁00102772001131383306322697551(1)C20砼地梁垫层（厚10cm）m34.26478.920404.26478.92040006$C20砼地梁垫层（厚10cm）$478.9$$1316$1316Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)C20素砼墙基m35.23471.4224665.23471.422466006$C20素砼墙基$471.42$$1320$1320Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030(3)C30砼地梁m345.41499.82226970499.8200226976$C30砼地梁$499.82$$1324$1324Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)C30混凝土梁m300045.41550.49249982499806$C30混凝土梁$550.49$$1328$1328Y40114+Y40296×1.030+Y40323×1.030(5)胶合木模板m2242.2733.418094345.1533.4111531343706$胶合木模板$33.41$$1332$1332(6)钢筋制安t10.736288.456747510.736288.4567475006$钢筋制安$6288.45$$1335$1335(7)C20混凝土(过梁)m30003.22715.232303230306$C20混凝土(过梁)$715.23$$1337$133710105020(8)C20混凝土(压顶)m30003.22666.372146214606$C20混凝土(压顶)$666.37$$1341$134110105043(9)C20混凝土(圈梁)m30000.252710.9717917906$C20混凝土(圈梁)$710.97$$1345$134510105019C板001218290082008139241213552(1)C30混凝土板m364.42504.543250265.28518.7433863136106$C30混凝土板$518.74$$1350$1350Y40110+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)钢筋制安t4.416288.45277324.416288.4527732006$钢筋制安$6288.45$$1354$1354(3)胶合木模板m2610.0733.4120382610.9933.41204133106$胶合木模板$33.41$$1356$1356(4)满樘脚手架m31268.9526.7733970026.7700339706$满樘脚手架$26.77$$1359$1359Y90070(5)C20细石砼垫层（100厚）m311.48498.2857200498.280057206$C20细石砼垫层（100厚）$498.28$$1361$1361Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(6)碎石垫层（80厚）m39.18152.6214010152.620014016$碎石垫层（80厚）$152.62$$1365$1365Y30002(7)回填土夯实m2114.781.0612201.06001226$回填土夯实$1.06$$1367$136710101094D墙0075012008049354810553(1)M7.5砌蒸压加气混凝土砌块外墙m366.59621.224136766.59621.2241367006$M7.5砌蒸压加气混凝土砌块外墙$621.22$$1370$137010104017(2)M10砌混凝土空心砌块内墙m325.63665.221705025.63665.2217050006$M10砌混凝土空心砌块内墙$665.22$$1372$137210104007(3)M10砌混凝土实心砖墙m34.63736.9834124.63736.983412006$M10砌混凝土实心砖墙$736.98$$1374$137410104003(4)双排脚手架m2607.521.713183607.521.713183006$双排脚手架$21.7$$1376$1376Y90069(5)里脚手架m2000635.523.922491249106$里脚手架$3.92$$1378$137810117017(6)挂镀锌钢丝网（不同材料交界处200mm）m200093.2423.762215221506$挂镀锌钢丝网（不同材料交界处200mm）$23.76$$1380$138010112065(7)素砼栏板m30001.488520.6377577506$素砼栏板$520.63$$1382$1382Y40090+Y40297×1.030+Y40323×1.030E楼梯、台阶、天沟0015075001757224970554(1)C30砼楼梯m34.6549.6725284.6549.672528006$C30砼楼梯$549.67$$1387$1387Y40148+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)C30砼楼梯m200021.8499.132165216506$C30砼楼梯$99.13$$1391$139110105037(3)胶合木模板m2121.9733.414075121.9733.414075006$胶合木模板$33.41$$1395$1395(4)C20砼台阶m39.16521.2747759.16521.274775006$C20砼台阶$521.27$$1398$1398Y40148+Y40296×1.030+Y40323×1.030(5)C30砼天沟m36.78545.2936976.78594.24402933206$C30砼天沟$594.24$$1402$140210105031（2）装饰工程0023469700245764195907184840455(1)倒置式保温屋面m2139.18329.81459030329.8100459035$倒置式保温屋面$329.81$$1407$140710105027(2)屋脊m19.835.36700035.36007005$屋脊$35.36$$1416$141610109015(3)倒置式保温屋面m200028.08276.857774777405$倒置式保温屋面$276.85$$1418$141810111027(4)瓦屋面m2000106.6320.68341843418405$瓦屋面$320.68$$1432$143210109014(5)屋脊m200017.03766.131127112705$屋脊$66.13$$1442$144210112052(6)0.8厚彩色钢板压顶板m20006.1510061561505$0.8厚彩色钢板压顶板$100$$1444$144410112333(7)0.8厚彩色钢板泛水板m00012.321.9927027005$0.8厚彩色钢板泛水板$21.99$$1446$144610109191(8)止回式风帽（350型）个000118018018005$止回式风帽（350型）$180$$1448$1448BC(9)屋面檐沟m200043.38138.996029602905$屋面檐沟$138.99$$1449$144910109108(10)GRC线脚m00048.2904338433805$GRC线脚$90$$1457$1457BC(11)防水工程000000005$防水工程$0$$1458$1458(12)1.5厚JSⅡ型防水涂料（平面）m200039.8458.782342234205$1.5厚JSⅡ型防水涂料（平面）$58.78$$1459$145910109086(13)1.5厚JSⅡ型防水涂料（立面）m200048.2962.853035303505$1.5厚JSⅡ型防水涂料（立面）$62.85$$1462$146210109087(14)楼地面工程000000005$楼地面工程$0$$1465$1465(15)防滑地砖防水地面m216.4179.0329360179.030029365$防滑地砖防水地面$179.03$$1466$146610111046(16)防滑地砖地面m251.68119.1561580119.150061585$防滑地砖地面$119.15$$1470$147010111046(17)防滑防水楼面m219.2204.9739350204.970039355$防滑防水楼面$204.97$$1472$147210111046(18)防滑地砖楼面m2203.98119.15243040119.1500243045$防滑地砖楼面$119.15$$1477$147710111046(19)防滑地砖地面（不含面层、防水另计）m200068.0893.766383638305$防滑地砖地面（不含面层、防水另计）$93.76$$1479$147910111013(20)细石混凝土地面m200046.7105.364920492005$细石混凝土地面$105.36$$1486$148610111013(21)防滑防水楼面（不含面层、防水另计）m200019.225.6349249205$防滑防水楼面（不含面层、防水另计）$25.63$$1494$149410111002(22)内墙面000000005$内墙面$0$$1496$1496(23)涂料内墙面m2286.5488.3725322088.3700253225$涂料内墙面$88.37$$1497$149710114133(24)涂料内墙面（不含面层）m2000287.1445.44130481304805$涂料内墙面（不含面层）$45.44$$1501$150110112013(25)水泥砂浆内墙面m248.8457.822824057.820028245$水泥砂浆内墙面$57.82$$1504$150410112001(26)水泥砂浆内墙面m200048.8451.322506250605$水泥砂浆内墙面$51.32$$1507$150710112001(27)贴薄型面砖内墙面m260.98258.67157740258.6700157745$贴薄型面砖内墙面$258.67$$1510$151010112100(28)贴薄型面砖内墙面（不含面层）m2000045.440005$贴薄型面砖内墙面（不含面层）$45.44$$1516$151610112013(29)天棚000000005$天棚$0$$1519$1519(30)白色腻子顶棚m2333.1434.6811553034.6800115535$白色腻子顶棚$34.68$$1520$152010114134(31)白色腻子顶棚m2000250.8827.997022702205$白色腻子顶棚$27.99$$1522$152210114174(32)防水顶棚m235.665.72234028.865.72189304475$防水顶棚$65.72$$1524$152410109087(33)卫生间吊顶m228.879.552291079.550022915$卫生间吊顶$79.55$$1527$152710113194(34)石膏板吊顶m200079.6124.289893989305$石膏板吊顶$124.28$$1529$152910113019(35)踢脚线000000005$踢脚线$0$$1533$1533(36)面砖踢脚m22.46189.884670189.88004675$面砖踢脚$189.88$$1534$153410111098(37)面砖踢脚m20007.72180.851396139605$面砖踢脚$180.85$$1537$153710111098(38)水泥砂浆踢脚m28.2888.6973422.0288.171942120805$水泥砂浆踢脚$88.17$$1539$153910111095(39)外墙面000000005$外墙面$0$$1541$1541(40)涂料外墙m2155.79109.68170870109.6800170875$涂料外墙$109.68$$1542$154210114156(41)涂料外墙（有保温层）m2000155.79278.75434264342605$涂料外墙（有保温层）$278.75$$1547$154710114125(42)门窗工程000000005$门窗工程$0$$1553$1553(43)铝合金平开门m233.54616.352067235.94616.3522152148005$铝合金平开门$616.35$$1554$155410108017(44)铝合金推拉门（门连窗）m216.2469.84761112.6478.856034015775$铝合金推拉门（门连窗）$478.85$$1557$155710108018(45)铝合金固定窗（门连窗）m20003.63701332133205$铝合金固定窗（门连窗）$370$$1560$156010108072(46)甲级防火门m26.75539.54364211.61539.546264262205$甲级防火门$539.54$$1563$156310108028(47)铝合金推拉窗m240.86396.21618930.78396.212195039945$铝合金推拉窗$396.2$$1565$1565(48)铝合金平开窗m230.24587.39177637.98587.3946870130765$铝合金平开窗$587.39$$1568$156810108070(49)铝合金固定窗m200033.42361.37120771207705$铝合金固定窗$361.37$$1571$157110108072(50)其他工程000000005$其他工程$0$$1574$1574(51)淋浴间隔断m23.24382.8712400382.870012405$淋浴间隔断$382.87$$1575$157510112346(52)卫生间隔断m26.12174.4710680174.470010685$卫生间隔断$174.47$$1577$157710112344(53)铁艺栏杆m16261.5341840261.530041845$铁艺栏杆$261.53$$1579$157910115100(54)铁艺栏杆（露台）m00016231.433703370305$铁艺栏杆（露台）$231.43$$1581$158110115099(55)不锈钢栏杆(楼梯）m00023.41386.419046904605$不锈钢栏杆(楼梯）$386.41$$1585$158510115086(56)白色铝合金百叶（空调板）m200028552.12154591545905$白色铝合金百叶（空调板）$552.12$$1587$158710108073（3）给排水0030052003005200456(1)DN20PPR管m147.29102147.29102005$DN20PPR管$7.29$$1591$1591Y18051(2)DN32PPR管m2712.53382712.5338005$DN32PPR管$12.5$$1593$1593Y18052(3)DN50PPR管m1624.443911624.44391005$DN50PPR管$24.44$$1595$1595Y18054(4)DN50PVC-U排水管m1812.422241812.42224005$DN50PVC-U排水管$12.42$$1597$1597Y18027(5)DN100PVC-U排水管m3627.9910083627.991008005$DN100PVC-U排水管$27.99$$1599$1599Y18030(6)DN100铸铁排水管m83138.151146683138.1511466005$DN100铸铁排水管$138.15$$1601$1601Y18143(7)87型雨水斗组合4156041560005$87型雨水斗$15$$1603$1603BC(8)DN50水表个4315.7612634315.761263005$DN50水表$315.76$$1604$160431005311(9)DN50阀门组合个1625.836261625.83626005$DN50阀门组合$625.83$$1606$160631005322(10)低位水箱大便器进水阀个254.72109254.72109005$低位水箱大便器进水阀$54.72$$1608$160831005001(11)洗脸盆个5322.6416135322.641613005$洗脸盆$322.64$$1610$161031006020(12)蹲式大便器个4523.2820934523.282093005$蹲式大便器$523.28$$1612$161231006036(13)地漏个673.03438673.03438005$地漏$73.03$$1614$161431006094(14)DN100清扫口个3206032060005$DN100清扫口$20$$1616$1616BC(15)DN100检查口个14202801420280005$DN100检查口$20$$1617$1617BC(16)DN100伸缩节个2593.7111872593.711187005$DN100伸缩节$593.71$$1618$161831005045(17)DN100截止阀个4560.922444560.92244005$DN100截止阀$560.9$$1620$162031005045(18)沐浴花洒套2600120026001200005$沐浴花洒$600$$1622$1622BC(19)S型存水弯个3257532575005$S型存水弯$25$$1623$1623BC(20)P型存水弯个720140720140005$P型存水弯$20$$1624$1624BC(21)止回式风帽选用350型号个11351351135135005$止回式风帽选用350型号$135$$1625$1625BC(22)3吨玻璃钢一体化化粪池座150005000150005000005$3吨玻璃钢一体化化粪池$5000$$1626$1626BC（二）室外工程007039900702001619716396367(1)围墙C25钢筋砼柱基础m33478.114343478.11434004$围墙C25钢筋砼柱基础$478.1$$1628$1628Y40146+Y40296×1.030+Y40323×1.030(2)围墙C25钢筋砼柱m34526.8521074526.852107004$围墙C25钢筋砼柱$526.85$$1632$1632Y40117+Y40296×1.030+Y40323×1.030(3)C15素砼垫层(厚100mm)m32456.829142456.82914004$C15素砼垫层(厚100mm)$456.82$$1636$1636Y40065+Y40296×1.030+Y40323×1.030(4)C25钢筋砼地梁m34484.2219374484.221937004$C25钢筋砼地梁$484.22$$1640$1640Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030(5)MU10蒸压粉煤灰砖墙（厚180）m32714.5614292714.561429004$MU10蒸压粉煤灰砖墙（厚180）$714.56$$1644$164410104001(6)C25砼压顶m31510.255101510.25510004$C25砼压顶$510.25$$1646$1646Y40058+Y40296×1.030+Y40323×1.030(7)灰色陶瓷面砖贴面m227114.9631040114.960031044$灰色陶瓷面砖贴面$114.96$$1650$165010112073(8)灰色陶瓷面砖贴面m200027140.543795379504$灰色陶瓷面砖贴面$140.54$$1652$165210112098(9)φ30×30铸铁栏杆m39340.82132920340.8200132924$φ30×30铸铁栏杆$340.82$$1654$165410115099(10)φ30×30铸铁栏杆t0000.99511285.59112291122904$φ30×30铸铁栏杆$11285.59$$1656$165610106024(11)C25钢筋砼门柱m32526.8510542526.851054004$C25钢筋砼门柱$526.85$$1660$1660Y40117+Y40296×1.030+Y40323×1.030(12)C25钢筋砼门柱基础m33478.114343478.11434004$C25钢筋砼门柱基础$478.1$$1664$1664Y40146+Y40296×1.030+Y40323×1.030(13)铸铁大门（宽4.8m）扇13959.76396013959.763960004$铸铁大门（宽4.8m）$3959.76$$1668$166810108056(14)钢筋制安t0.346288.4521380.346288.452138004$钢筋制安$6288.45$$1670$1670(15)普通平面钢模板m267.2750.18337667.2750.183376004$普通平面钢模板$50.18$$1672$1672(16)管理房厂区C25砼路面硬化（厚180mm）m2213.2100.521427213.2100.521427004$管理房厂区C25砼路面硬化（厚180mm）$100.5$$1675$1675Y90030T(17)5%水泥稳定层(厚150mm)m2213.237.748046213.237.748046004$5%水泥稳定层(厚150mm)$37.74$$1677$1677(18)草皮绿化m2140.7624.023381140.7624.023381004$草皮绿化$24.02$$1679$1679Y100015(19)种植香樟胸径6cm棵4150.576024150.57602004$种植香樟胸径6cm$150.57$$1681$1681Y100052(20)停车位标志线（热熔漆绘制）m26.539.072546.539.07254004$停车位标志线（热熔漆绘制）$39.07$$1683$168340205022(21)预埋件t0000.0810459.8583783704$预埋件$10459.85$$1685$168510105126(22)里脚手架m200085.83.9233633604$里脚手架$3.92$$1687$1687四其他建筑工程0012645590010746940189865235（一）其他0012645590010746940189865336（1）弃渣场工程0012645590010746940189865437(1)土方开挖m3275012.0733193275010.8329783034105$土方开挖$10.83$$1690$1690Y10327(2)C20埋石砼挡渣墙（埋石率20%）m3240431.83103639240431.83103639005$C20埋石砼挡渣墙（埋石率20%）$431.83$$1692$1692Y40095T+Y40297×1.030×0.8+Y40324×1.030×0.8(3)弃渣回填m31516093.665548891006653.6636843401864555$弃渣回填$3.66$$1696$1696Y30161(4)DN300HDPE穿孔管m598132.178996598132.178996005$DN300HDPE穿孔管$132.1$$1698$1698Y18062(5)砂砾石回填m38146.7254708146.725470005$砂砾石回填$6.72$$1700$1700Y30176(6)碎石垫层m3328128.3442096328128.3442096005$碎石垫层$128.34$$1702$1702Y30178T(7)C15素砼截水沟m3382491.2187638382491.2187638005$C15素砼截水沟$491.2$$1704$1704Y40071+Y40297×1.030+Y40324×1.030(8)C15素砼排水沟m354483.832612754483.8326127005$C15素砼排水沟$483.83$$1708$1708Y40149+Y40297×1.030+Y40324×1.030(9)干砌块石马道m3132192.4425402132192.4425402005$干砌块石马道$192.44$$1712$1712Y30062(10)C15素砼跌水坎m3330490.78161957330490.78161957005$C15素砼跌水坎$490.78$$1714$1714Y40148+Y40297×1.030+Y40324×1.030(11)C15素砼台阶m392490.784515292490.7845152005$C15素砼台阶$490.78$$1718$1718Y40148+Y40297×1.030+Y40324×1.030合计755599437572926717501291580805A960000FalseFalse表四设备及安装工程预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程项目编号项目名称单位审核前造价审核后造价差价工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)级别小计统计级别设备费安装费设备费安装费设备费安装费设备费安装费设备费安装费第二部分机电设备及安装工程0006230818069700056280180697-6028012一挡水工程0006132813701000055300137010-60280265(1)柴油发电机组(40kW/44kVACOSΦ=0.8)台1298004410.582980044111255004410.58255004411-43000365$柴油发电机组(40kW/44kVACOSΦ=0.8)$4410.58$$2300$23003011302165安装工程(2)0.4kV进线屏(GGD2)面178001312.3678001312178001312.367800131200365$0.4kV进线屏(GGD2)$1312.36$$2302$2302Y702765安装工程(3)0.4kV馈线屏(GGD2)面178001312.3678001312178001312.367800131200365$0.4kV馈线屏(GGD2)$1312.36$$2304$2304Y702765安装工程(4)0.4kV无功补偿屏(GGD2)面178001312.3678001312178001312.367800131200365$0.4kV无功补偿屏(GGD2)$1312.36$$2306$2306Y702765安装工程(5)路灯智能照明调控装置箱1ABN(HCL-BF6kVA/N/3)面1400434.084004341400434.0840043400365$路灯智能照明调控装置箱1ABN(HCL-BF6kVA/N/3)$434.08$$2308$2308Y703165安装工程(6)镀锌水煤气管(SC50)m20088.210176420088.210176400365$镀锌水煤气管(SC50)$88.21$$2310$23103041208165安装工程(7)镀锌水煤气管(SC40)m10069.75069810069.75069800365$镀锌水煤气管(SC40)$69.75$$2312$23123041208065安装工程(8)镀锌水煤气管(SC32)m20051.430102920051.430102900365$镀锌水煤气管(SC32)$51.43$$2314$23143041207965安装工程(9)动力箱(XL-21)面11088366.2210883661800366.22800366-2880365$动力箱(XL-21)$366.22$$2316$2316Y703265安装工程(10)照明箱2ABN(MECPC)面14001312.36400131214001312.36400131200365$照明箱2ABN(MECPC)$1312.36$$2318$2318Y702765安装工程(11)电动蝶阀控制箱面51088366.22544018315800366.2240001831-14400365$电动蝶阀控制箱$366.22$$2320$2320Y703265安装工程(12)照明配电箱2ABN(MECPC)面14001312.36400131214001312.36400131200365$照明配电箱2ABN(MECPC)$1312.36$$2322$2322Y702765安装工程(13)LED支架灯(SW1220LED2×20W)盏20123.36024720123.36024700365$LED支架灯(SW1220LED2×20W)$123.36$$2324$23243041420865安装工程(14)LED支架灯(SW1220LED20W)盏2084.6801692084.68016900365$LED支架灯(SW1220LED20W)$84.68$$2326$23263041420765安装工程(15)防水防尘灯(SW1230LED灯20W)盏26070.130182326070.130182300365$防水防尘灯(SW1230LED灯20W)$70.13$$2328$23283041420465安装工程(16)应急疏散指示灯(左诱导方向)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)盏80155.020124080155.020124000365$应急疏散指示灯(左诱导方向)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)$155.02$$2330$23303041415665安装工程(17)应急疏散指示灯(右诱导方向)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)盏70155.020108570155.020108500365$应急疏散指示灯(右诱导方向)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)$155.02$$2332$23323041415665安装工程(18)应急疏散指示灯(安全出口)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)盏20155.02031020155.02031000365$应急疏散指示灯(安全出口)(SW7244LED灯1W带蓄电池供电1小时24V电源供电二线制（常亮）)$155.02$$2334$23343041415665安装工程(19)单位双控暗开关(A86K12-10250V10A)只2024.390492024.3904900365$单位双控暗开关(A86K12-10250V10A)$24.39$$2336$23363041428665安装工程(20)二位单控暗开关(A86K21-10250V10A)只2025.80522025.805200365$二位单控暗开关(A86K21-10250V10A)$25.8$$2338$23383041428465安装工程(21)PVC管(Φ20)m500017.608800500017.60880000365$PVC管(Φ20)$17.6$$2340$23403041220165安装工程(22)电线(BV-2.5)m100005.6505650100005.650565000365$电线(BV-2.5)$5.65$$2342$23423041300165安装工程(23)耐火型电线(NHBV-2.5)m40006.820272840006.820272800365$耐火型电线(NHBV-2.5)$6.82$$2344$23443041300165安装工程(24)BK控制变压器(50VA220/24V)台1080080108008000365$BK控制变压器(50VA220/24V)$80$$2346$2346BC65议价(25)镀锌水煤气管(SC20)m150046.8307025150046.830702500365$镀锌水煤气管(SC20)$46.83$$2347$23473041207765安装工程(26)灯头盒(T2)只470803764708037600365$灯头盒(T2)$8$$2349$23493041319865安装工程(27)路灯智能照明调控装置箱1ABN面1400434.084004341400434.0840043400365$路灯智能照明调控装置箱1ABN$434.08$$2351$2351Y703165安装工程(28)庭院灯（铸铝，杆高4米，LED70w）盏903256.77029311903256.7702931100365$庭院灯（铸铝，杆高4米，LED70w）$3256.77$$2353$23533041426865安装工程(29)电缆(ZR-VV-1-3×4)m500023.28011640500023.2801164000365$电缆(ZR-VV-1-3×4)$23.28$$2355$23553040913665安装工程(30)镀锌角钢(50×50×5L=460mm)根63010063063010063000365$镀锌角钢(50×50×5L=460mm)$10$$2357$2357BC65议价(31)镀锌角钢(50×50×5L=300mm)根12606.8085712606.8085700365$镀锌角钢(50×50×5L=300mm)$6.8$$2358$2358BC65议价(32)镀锌水煤气管(SC32)m400052.63021052400052.6302105200365$镀锌水煤气管(SC32)$52.63$$2359$23593041207965安装工程(33)明敷水平接地体(镀锌扁钢-50×5)m50012060050012060000365$明敷水平接地体(镀锌扁钢-50×5)$12$$2361$2361BC65议价(34)暗敷水平接地体(镀锌扁钢-50×5)m350012042003500120420000365$暗敷水平接地体(镀锌扁钢-50×5)$12$$2362$2362BC65议价(35)接地端子个8010080801008000365$接地端子$10$$2363$2363BC65议价(36)软铜绞线(TJRV-1-100mm2)m150106.3701596150106.370159600365$软铜绞线(TJRV-1-100mm2)$106.37$$2364$23643041303465安装工程(37)水平接地体(镀锌扁钢-50×5)m600012072006000120720000365$水平接地体(镀锌扁钢-50×5)$12$$2366$2366BC65议价(38)热镀锌圆钢(Φ12)m600603606006036000365$热镀锌圆钢(Φ12)$6$$2367$2367BC65议价(39)镀锌水煤气管(Φ25)m150044.9506743150044.950674300365$镀锌水煤气管(Φ25)$44.95$$2368$23683041207865安装工程(40)镀锌水煤气管(Φ40)m80069.750558080069.750558000365$镀锌水煤气管(Φ40)$69.75$$2370$23703041208065安装工程二管理房000980436870009804368700266(1)照明层配电箱个3260160.687804823260160.6878048200366$照明层配电箱$160.68$$2373$23733040207566安装工程(2)应急照明配电箱个1200160.682001611200160.6820016100366$应急照明配电箱$160.68$$2375$23753040207566安装工程(3)安全电压类-集中电源点式监控型消防照明灯（e-bus/5W，A型,DC36V）套140160.602248140160.60224800366$安全电压类-集中电源点式监控型消防照明灯（e-bus/5W，A型,DC36V）$160.6$$2377$23773041415666安装工程(4)高疏散照度-集中电源点式监控型消防照明灯（e-bus/5W，A型,DC36V）套40160.6064240160.6064200366$高疏散照度-集中电源点式监控型消防照明灯（e-bus/5W，A型,DC36V）$160.6$$2379$23793041415666安装工程(5)安全出口指示灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套50155.02077550155.02077500366$安全出口指示灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)$155.02$$2381$23813041415666安装工程(6)吊装A型单向疏散标志灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套30164.81049430164.81049400366$吊装A型单向疏散标志灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)$164.81$$2383$23833041415566安装工程(7)单向疏散标志(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套80155.020124080155.020124000366$单向疏散标志(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)$155.02$$2385$23853041415666安装工程(8)层号灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)套30128.69038630128.69038600366$层号灯(自带蓄电池，e-bus/4W，A型,大型，DC36V)$128.69$$2387$23873041415666安装工程(9)单管LED灯（T5LED灯管1×21W）套6037.6402266037.64022600366$单管LED灯（T5LED灯管1×21W）$37.64$$2389$23893041400666安装工程(10)单管LED灯（T5LED灯管1×28W）套23043.940101123043.940101100366$单管LED灯（T5LED灯管1×28W）$43.94$$2391$23913041400666安装工程(11)双管LED灯（T5LED灯管2×28W）套2050.2201002050.22010000366$双管LED灯（T5LED灯管2×28W）$50.22$$2393$23933041400666安装工程(12)筒灯（1×9W/LED灯）套22054.210119322054.210119300366$筒灯（1×9W/LED灯）$54.21$$2395$23953041416366安装工程(13)人体感应式延时自熄吸顶灯（1×15W/LED灯）套110131.0801442110131.080144200366$人体感应式延时自熄吸顶灯（1×15W/LED灯）$131.08$$2397$23973041400166安装工程(14)三极带开关热水器插座(安全型，AC250V20A)套2050.3801012050.38010100366$三极带开关热水器插座(安全型，AC250V20A)$50.38$$2399$23993041432166安装工程(15)单相二.三极插座（安全型，AC250V10A）套23032.87075623032.87075600366$单相二.三极插座（安全型，AC250V10A）$32.87$$2401$24013041430166安装工程(16)三极带开关空调插座(安全型，AC250V16A)套10050.38050410050.38050400366$三极带开关空调插座(安全型，AC250V16A)$50.38$$2403$24033041432166安装工程(17)三极带开关抽油烟机插座（AC250V16A）套1050.380501050.3805000366$三极带开关抽油烟机插座（AC250V16A）$50.38$$2405$24053041432166安装工程(18)单联单控开关（AC250V10A）套6022.4401356022.44013500366$单联单控开关（AC250V10A）$22.44$$2407$24073041428466安装工程(19)双联单控开关（AC250V10A）套10025.8025810025.8025800366$双联单控开关（AC250V10A）$25.8$$2409$24093041428466安装工程(20)三联单控开关（AC250V10A）套5029.4701475029.47014700366$三联单控开关（AC250V10A）$29.47$$2411$24113041428466安装工程(21)排气扇台50170.97085550170.97085500366$排气扇$170.97$$2413$24133041507366安装工程(22)双口信息插座（RJ45+RJ45）个11023.1025411023.1025400366$双口信息插座（RJ45+RJ45）$23.1$$2415$24153050205266安装工程(23)总等电位端子箱个20145.26029120145.26029100366$总等电位端子箱$145.26$$2417$24173041008466安装工程(24)局部等电位端子箱个40119.38047840119.38047800366$局部等电位端子箱$119.38$$2419$24193041008466安装工程(25)可燃气体控制器个10496.78049710496.78049700366$可燃气体控制器$496.78$$2421$24213090400566安装工程(26)独立式可燃气体探测器个10114.31011410114.31011400366$独立式可燃气体探测器$114.31$$2423$24233090400566安装工程(27)YJV-5×16m12.840107.40137912.840107.40137900366$YJV-5×16$107.4$$2425$24253040914066安装工程(28)SC50管m12.84073.38094212.84073.38094200366$SC50管$73.38$$2427$24273041209266安装工程(29)BYJ-0.45/0.75kV2.5m639.6607.8805041639.6607.880504100366$BYJ-0.45/0.75kV2.5$7.88$$2429$24293041300166安装工程(30)BYJ-0.45/0.75kV4.0m605.22010.4406318605.22010.440631800366$BYJ-0.45/0.75kV4.0$10.44$$2431$24313041300266安装工程(31)NHBYJ-2.5m253.2607.8801996253.2607.880199600366$NHBYJ-2.5$7.88$$2433$24333041300166安装工程(32)六类非屏蔽双绞线m232.5409.1202121232.5409.120212100366$六类非屏蔽双绞线$9.12$$2435$24353050202166安装工程(33)SC20管m66.62026.60177266.62026.60177200366$SC20管$26.6$$2437$24373041208866安装工程(34)FPC20管m542.59014.3407781542.59014.340778100366$FPC20管$14.34$$2439$24393041218666安装工程(35)防雷接地kg94.62015.510146894.62015.510146800366$防雷接地$15.51$$2441$2441Y7204×0.00166安装工程(36)预埋钢端子板100×100厚6kg1.88015.510291.88015.5102900366$预埋钢端子板100×100厚6$15.51$$2443$2443Y7204×0.00166安装工程合计6230818069756280180697-60280A960000FalseFalse182840516274表四金属结构设备安装工程预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程项目编号项目名称单位审核前造价审核后造价差价工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)级别小计统计级别设备费安装费设备费安装费设备费安装费设备费安装费设备费安装费第三部分金属结构设备及安装工程000124187475055000109887475055-14300017一引水工程000124187475055000109887475055-143000238（一）拦污栅制作及安装工程000027690000276900340(1)拦污栅t0.505538.66027690.505538.660276900440$拦污栅$5538.66$$2097$2097（Y13054+Y13163）×0.7+（Y13055+Y13164）×0.340安装工程（二）钢管制作及安装工程000124187472286000109887472286-143000339(1)DN1000冲砂钢管(厚10mm)t13.709088.25012450913.709088.25012450900439$DN1000冲砂钢管(厚10mm)$9088.25$$2103$2103Y14121T39安装工程(2)DN500引水钢管(厚8mm)t17.2011476.85019740217.2011476.85019740200439$DN500引水钢管(厚8mm)$11476.85$$2105$2105Y14108T39安装工程(3)DN200生态放水钢管(厚6mm)t0.8012075.26096600.8012075.260966000439$DN200生态放水钢管(厚6mm)$12075.26$$2107$2107Y14107T39安装工程(4)DN1000对夹式蝶阀个1108761234.171087612341105881234.17105881234-2880439$DN1000对夹式蝶阀$1234.17$$2109$2109Y1824239安装工程(5)DN1000电动蝶阀个11954229172.67195422917311902529172.671902529173-5170439$DN1000电动蝶阀$29172.67$$2111$2111Y500339安装工程(6)DN1000伸缩节个1785407854017097070970-7570439$DN1000伸缩节$0$$2113$2113BC39议价(7)DN1000钢管弯头个102019.7402020102019.740202000439$DN1000钢管弯头$2019.74$$2114$2114BC39安装工程(8)DN500闸阀个37329614.5521987184437296614.55218881844-990439$DN500闸阀$614.55$$2116$2116Y1823739管道安装工程(9)DN500电动蝶阀个3722710307.521681309233690110307.52070330923-9780439$DN500电动蝶阀$10307.5$$2118$2118Y500139安装工程(10)DN500伸缩节个4239909596042168086720-9240439$DN500伸缩节$0$$2120$2120BC39议价(11)DN500钢管弯头个20664.170132820664.170132800439$DN500钢管弯头$664.17$$2121$21214080202339其他工程(12)DN500三通个225900518002259005180000439$DN500三通$0$$2123$2123BC39议价(13)DN500电磁流量计个110000614.551000061518800614.558800615-12000439$DN500电磁流量计$614.55$$2124$2124Y1823739管道安装工程(14)DN500法兰副101609.4601609101609.460160900439$DN500法兰$1609.46$$2126$21264080501339安装工程(15)DN200闸阀个11239140.57123914111200140.571200141-390439$DN200闸阀$140.57$$2128$2128Y1823139管道安装工程(16)DN200减压阀个13642140.57364214113504140.573504141-1380439$DN200减压阀$140.57$$2130$2130Y1823139管道安装工程(17)DN200伸缩节个1808140.578081411730140.57730141-780439$DN200伸缩节$140.57$$2132$2132Y1823139管道安装工程(18)DN200电磁流量计个12850140.57285014112500140.572500141-3500439$DN200电磁流量计$140.57$$2134$2134Y1823139管道安装工程(19)DN600法兰盘副101914.9101915101914.910191500439$DN600法兰盘$1914.91$$2136$21364080501439安装工程(20)DN1200法兰盘副104833.5704834104833.570483400439$DN1200法兰盘$4833.57$$2138$21384080501939安装工程(21)钢管防腐m2960067.35064656960067.3506465600439$钢管防腐$67.35$$2140$21403110101139管道安装工程(22)运杂三项费用7.75％%1152550.07750893201098870000-89320439$运杂三项费用7.75％$0$$2562$2562SBF22103,22105,22107,22109,22111,22113,22114,22116,22118,22120,22121,22123,22124,22126,22128,22130,22132,22134,22136,22138,221400合计124187475055109887475055-143000A960000FalseFalse1830表四输水管线设备安装工程预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程项目编号项目名称单位审核前造价审核后造价差价工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)级别小计统计级别设备费安装费设备费安装费设备费安装费设备费安装费设备费安装费第四部分输水管线设备及安装工程00011181581902710001013898190271-104260114(1)DN500球墨铸铁管（K9级）m93010762.80709480393010762.80709480300214$DN500球墨铸铁管（K9级）$762.8$$2147$2147Y1814714管道安装工程(2)DN500钢管(厚8mm)m2160535.4701156622160535.47011566200214$DN500钢管(厚8mm)$535.47$$2149$2149Y18013×0.00114管道安装工程(3)钢制法兰片,DN500,PN=2.0MPa副1001609.460160951001609.4601609500214$钢制法兰片,DN500,PN=2.0MPa$1609.46$$2151$21514080501314安装工程(4)11.25°弯头(DN500球墨铸铁管)个24301881.3045715624301881.3045715600214$11.25°弯头(DN500球墨铸铁管)$1881.3$$2153$2153Y1816014管道安装工程(5)22.5°弯头(DN500球墨铸铁管)个10602068.5021926110602068.5021926100214$22.5°弯头(DN500球墨铸铁管)$2068.5$$2155$2155Y1816014管道安装工程(6)45°弯头(DN500球墨铸铁管)个3002417.770725333002417.7707253300214$45°弯头(DN500球墨铸铁管)$2417.77$$2157$2157Y1816014管道安装工程(7)90°弯头(DN500球墨铸铁管)个1103229.410355241103229.4103552400214$90°弯头(DN500球墨铸铁管)$3229.41$$2159$2159Y1816014管道安装工程(8)DN500钢管弯头个1202394.150287301202394.1502873000214$DN500钢管弯头$2394.15$$2161$21614080202314其他工程(9)管道水压试验公称直径(500mm以内）m951709.43089745951709.4308974500214$管道水压试验公称直径(500mm以内）$9.43$$2164$2164Y1819214管道安装工程(10)DN80排气阀个1745952.4778038921744352.477531892-2720214$DN80排气阀$52.47$$2166$2166Y1822714管道安装工程(11)DN200排泥阀个181260140.57226802530181161140.57208982530-17820214$DN200排泥阀$140.57$$2168$2168Y1823114管道安装工程(12)排泥三通（500*200）个1801575.650283621801575.6502836200214$排泥三通（500*200）$1575.65$$2170$21704080206314安装工程(13)DN500检修闸阀个107329614.55732906146107296614.55729606146-3300214$DN500检修闸阀$614.55$$2172$2172Y1823714管道安装工程(14)钢管防腐m2339067.35022832339067.3502283200214$钢管防腐$67.35$$2174$217414管道安装工程(15)运杂三项费用7.75％%1037730.07750804201013890000-80420214$运杂三项费用7.75％$0$$2563$2563SBF22147,22149,22151,22153,22155,22157,22159,22161,22164,22166,22168,22170,22172,221740合计11181581902711013898190271-104260A960000FalseFalse18表三临时工程预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位审核前造价审核后造价差价级别工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)第五部分施工临时工程00114066370011063654-342983117一施工导流工程001422244001422746502218（一）导流明渠工程00638846006388460358(1)00000004$$0$$2446$2446(2)导流明渠土方开挖m3264717.3846005264717.384600504$导流明渠土方开挖$17.38$$2181$2181Y10366(3)导流明渠石方开挖m3143595.21136626143595.2113662604$导流明渠石方开挖$95.21$$2183$2183Y20085+Y20481(4)M7.5浆砌块石导流明渠m31144347.353973681144347.3539736804$M7.5浆砌块石导流明渠$347.35$$2186$2186Y30089(5)导流明渠拆除m3114451.4458847114451.445884704$导流明渠拆除$51.44$$2188$2188Y30190+Y20481（二）导流底孔工程00500877005008770359(1)导流底孔C25砼m3211501.17105747211501.1710574704$导流底孔C25砼$501.17$$2192$2192Y40077+Y40297×1.030+Y40366×1.030(2)导流底孔C20砼封堵m3208460.7195828208460.719582804$导流底孔C20砼封堵$460.71$$2196$2196Y40129+Y40297×1.030+Y40366×1.030(3)回填灌浆m28474.9262938474.92629304$回填灌浆$74.92$$2200$2200Y70071(4)接缝灌浆m226665.811750526665.811750504$接缝灌浆$65.81$$2202$2202(5)φ25镀锌灌浆管m90516.281473390516.281473304$φ25镀锌灌浆管$16.28$$2204$2204Y18002×0.001(6)φ38镀锌灌浆管m47923.631131947923.631131904$φ38镀锌灌浆管$23.63$$2206$2206Y18004×0.001(7)C25砼封堵门m381518.141214581518.141214504$C25砼封堵门$1518.14$$2208$2208Y40169+Y40297×1.020+Y40366×1.020+Y40441+Y13146×0.7×2.4(8)C25钢筋砼启闭排架m326580.751510026580.751510004$C25钢筋砼启闭排架$580.75$$2214$2214Y40125+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40323×1.030(9)C30二期钢筋混凝土m32791.0815822791.08158204$C30二期钢筋混凝土$791.08$$2219$2219Y40142+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40323×1.030(10)导流底孔封堵闸门门槽预埋件t111610.3111610111610.311161004$导流底孔封堵闸门门槽预埋件$11610.31$$2224$2224Y13050+Y13150(11)C30钢筋砼闸门m331872.63561831872.63561804$C30钢筋砼闸门$1872.63$$2227$2227Y40166+Y40297×1.020+Y40366×1.020+Y40441+Y13146×2.4(12)C30钢筋砼吊梁m37562.8639407562.86394004$C30钢筋砼吊梁$562.86$$2233$2233Y40114+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40323×1.030(13)曲面钢模板m2128119.9315351128119.931535104$曲面钢模板$119.93$$2238$2238(14)普通平面钢模板m225450.181274625450.181274604$普通平面钢模板$50.18$$2241$2241(15)钢筋制安t27.256288.4517136027.256288.4517136004$钢筋制安$6288.45$$2244$2244（三）土石围堰工程0028252100283023502360（1）大坝工程土石围堰工程00152343001523430461(1)00000005$$0$$2448$2448(2)堆石料围堰(利用开挖料）m3269420.6355577269420.635557705$堆石料围堰(利用开挖料）$20.63$$2247$2247Y30151+Y20493×0.77(3)袋装粘土围堰m335182.072880735182.072880705$袋装粘土围堰$82.07$$2250$2250Y90001(4)砂砾料反滤层m312026.34316112026.34316105$砂砾料反滤层$26.34$$2252$2252Y30150+Y20493×1.05(5)堆石料围堰拆除m3269422.4860561269422.486056105$堆石料围堰拆除$22.48$$2255$2255Y20493(6)袋装粘土围堰拆除m335112.07423735112.07423705$袋装粘土围堰拆除$12.07$$2257$2257Y10328（2）输水工程土石围堰工程0013017800130680502462(1)土方开挖m311626.54307911626.54307905$土方开挖$26.54$$2532$2532Y10370(2)土方回填m38210.448568210.4485605$土方回填$10.44$$2534$2534(3)堆石料围堰(利用开挖料）m362435.412209662435.412209605$堆石料围堰(利用开挖料）$35.41$$2536$2536Y30151+Y20485×0.77(4)袋装粘土围堰m38082.0765668082.07656605$袋装粘土围堰$82.07$$2539$2539(5)土工膜350g/m2m222916.42376022916.42376005$土工膜350g/m2$16.42$$2541$2541Y90093(6)堆石料围堰拆除m362442.222634562442.222634505$堆石料围堰拆除$42.22$$2543$2543Y20485(7)袋装粘土围堰拆除m38022.5318028022.53180205$袋装粘土围堰拆除$22.53$$2545$2545Y10325(8)Φ1000钢筋预制管m43624.852686943624.852686905$Φ1000钢筋预制管$624.85$$2547$2547Y18084T×0.001(9)Φ1500钢筋预制管m301237.237116301237.23711605$Φ1500钢筋预制管$1237.2$$2549$2549Y18087×0.001(10)C20埋石砼挡墙拆除m33117351311735105$C20埋石砼挡墙拆除$117$$2551$2551(11)C20埋石砼挡墙恢复m33445.9113383445.91133805$C20埋石砼挡墙恢复$445.91$$2554$2554(12)普通平面钢模板m2050.1801050.185025025$普通平面钢模板$50.18$$2558$2558二施工交通工程00521382005213820219(1)土方开挖m31012512.071222091012512.0712220903$土方开挖$12.07$$809$809(2)石方开挖m3112559.9867478112559.986747803$石方开挖$59.98$$810$810Y20002+Y20481(3)泥结石路面厚150mmm2675028.5192375675028.519237503$泥结石路面厚150mm$28.5$$811$811Y90028T(4)碎石垫层厚100mmm2675020.64139320675020.6413932003$碎石垫层厚100mm$20.64$$812$812Y90017T三施工场外供电工程0019000000019000000270(1)10kV输电线路km9.520000019000009.5200000190000003$10kV输电线路$200000$$1235$1235BC四施工专项工程0025904880025955825094221（一）安全生产措施费0021587400021629854245322(1)安全生产措施费%863495920.0252158740865194180.025216298542454$安全生产措施费$2.50%$$1233$1233FL11,12,17,114,118,119（二）施工现场标准化建设工程0043174800432597849323(1)施工现场标准化建设工程%863495920.005431748865194180.0054325978494$施工现场标准化建设工程$0.50%$$1226$1226FL11,12,17,114,118,119五施工房屋建筑工程0012874230012899712548228(1)施工房屋建筑工程%858282100.0151287423859980360.015128997125483$施工房屋建筑工程$1.50%$$1227$1227FL11,12,17,114,118六其他施工临时工程003685100003333973-351127231(1)其他施工临时工程%921275030.043685100952563700.0353333973-3511273$其他施工临时工程$3.50%$$2298$2298FL合计1140663711063654-342983A960000FalseFalse表三其他项目预算审核表工程名称：政和县杨梅林水库（城区供水引水）工程编号工程或费用名称单位审核前造价审核后造价差价级别工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)第六部分暂列金0028000000028000000169(1)暂列金项12800000280000012800000280000002$暂列金$2800000$$1224$1224BC第七部分中间产品0000000168(1)人工捡集毛、块石m3019.080019.08002$人工捡集毛、块石$19.08$$1219$1219Y60300(2)毛、块石运输m309.77009.77002$毛、块石运输$9.77$$1221$1221Y60316(3)砂碎石原料运输m309.45009.45002$砂碎石原料运输$9.45$$1209$1209Y60212(4)碎石加工t022.630022.63002$碎石加工$22.63$$1211$1211Y60138(5)砂料加工t037.70037.7002$砂料加工$37.7$$1213$1213Y60139(6)砂碎石成品运输m306.4006.4002$砂碎石成品运输$6.4$$1215$1215Y60198(7)粘土开采m308.8008.8002$粘土开采$8.8$$1217$1217Y10327合计280000028000000A960000FalseFalse附件表八建筑工程单价表单价编号1项目名称土方开挖定额编号Y10328定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元00729.65$土方开挖$12.07$直接费$2A1+A2A$2$A$11.1基本直接费元00694.9$土方开挖$12.07$基本直接费$2A11+A12+A13A1$2$A1$11.1.1人工费元0038.25$土方开挖$12.07$人工费$2[人工费]A11$2$A11$1(1)普工工日0.458538.25850$900020$85$A$2$A$28534771.1.2材料费元0026.73$土方开挖$12.07$材料费$2[材料费]A12$2$A12$1(1)零星材料费%4668.1726.73668.170$ST0998$668.17$B$2$B$28534811.1.3机械使用费元00629.92$土方开挖$12.07$机械使用费$2[机械费]A13$2$A13$1(1)挖掘机2m3台班0.111502.17165.241921.321502.17$1007$1921.32$C$2$C$2J853478(2)推土机59kw台班0.05588.5529.43762.85588.55$1022$762.85$C$2$C$2J853479(3)自卸汽车15t台班0.66659.47435.25928.805659.47$3017$928.805$C$2$C$2J8534801.2其他直接费%5694.934.75$土方开挖$12.07$其他直接费$2A1A2$2$A2$12间接费%12729.6587.56$土方开挖$12.07$间接费$2AB$2$B$13利润%7817.2157.2$土方开挖$12.07$利润$2A+BC$2$C$14主材价差元00232.58$土方开挖$12.07$主材价差$2[材料价差]D$2$D$1(1)柴油kg56.0444.15232.587.653.5$480100002$7.65$J$2$J$2[UsysHLCJ.cl_bcp]8534825未计价装置性材料费元000$土方开挖$12.07$未计价装置性材料费$2[主材费]E$2$E$16税金%91106.9999.63$土方开挖$12.07$税金$2A+B+C+D+EF$2$F$17工程单价元001207$土方开挖$12.07$工程单价$2A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$2$Z$1综合单价元/m312.07$土方开挖$12.07$100$单价行$2附件表八建筑工程单价表单价编号2项目名称漂卵石开挖定额编号Y10328T定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元00795.3$漂卵石开挖$13.15$直接费$3A1+A2A$3$A$11.1基本直接费元00757.43$漂卵石开挖$13.15$基本直接费$3A11+A12+A13A1$3$A1$11.1.1人工费元0041.69$漂卵石开挖$13.15$人工费$3[人工费]A11$3$A11$1(1)普工工日0.49058541.69850$900020$85$A$3$A$38534831.1.2材料费元0029.13$漂卵石开挖$13.15$材料费$3[材料费]A12$3$A12$1(1)零星材料费%4728.329.13728.30$ST0998$728.3$B$3$B$38534871.1.3机械使用费元00686.61$漂卵石开挖$13.15$机械使用费$3[机械费]A13$3$A13$1(1)挖掘机2m3台班0.11991502.17180.111921.321502.17$1007$1921.32$C$3$C$3J853484(2)推土机59kw台班0.0545588.5532.08762.85588.55$1022$762.85$C$3$C$3J853485(3)自卸汽车15t台班0.7194659.47474.42928.805659.47$3017$928.805$C$3$C$3J8534861.2其他直接费%5757.4337.87$漂卵石开挖$13.15$其他直接费$3A1A2$3$A2$12间接费%12795.395.44$漂卵石开挖$13.15$间接费$3AB$3$B$13利润%7890.7462.35$漂卵石开挖$13.15$利润$3A+BC$3$C$14主材价差元00253.52$漂卵石开挖$13.15$主材价差$3[材料价差]D$3$D$1(1)柴油kg61.087964.15253.527.653.5$480100002$7.65$J$3$J$3[UsysHLCJ.cl_bcp]8534885未计价装置性材料费元000$漂卵石开挖$13.15$未计价装置性材料费$3[主材费]E$3$E$16税金%91206.61108.59$漂卵石开挖$13.15$税金$3A+B+C+D+EF$3$F$17工程单价元001315$漂卵石开挖$13.15$工程单价$3A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$3$Z$1综合单价元/m313.15$漂卵石开挖$13.15$100$单价行$3附件表八建筑工程单价表单价编号3项目名称石方开挖定额编号（Y20002×0.85+Y20070×0.15）×0.7+（Y20066×0.85+Y20074×0.15）×0.3+Y20493×0.33+Y20492×0.67定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元003444.77$石方开挖$68.9$直接费$4A1+A2A$4$A$21.1基本直接费元003280.73$石方开挖$68.9$基本直接费$4A11+A12+A13A1$4$A1$21.1.1人工费元001193.74$石方开挖$68.9$人工费$4[人工费]A11$4$A11$2(1)技工工日3.0823120369.881200$900010$120$A$4$A$4853489(2)普工工日9.692585823.86850$900020$85$A$4$A$48534901.1.2材料费元00738.78$石方开挖$68.9$材料费$4[材料费]A12$4$A12$2(1)零星材料费元24.226124124.2310$ST0998$1$B$4$B$4853501(2)合金钻头个2.255531.8671.8631.860$902250$31.86$B$4$B$4853491(3)连接线m52.63751.263.171.20$907220$1.2$B$4$B$4853492(4)炸药kg36.123458288.99188$904790$18$B$4$B$4853493(5)电子数码雷管个68.4333205.3233$907230$23$B$4$B$4853494(6)其他材料费元85.232268185.2310$ST0999$1$B$4$B$48534961.1.3机械使用费元001348.21$石方开挖$68.9$机械使用费$4[机械费]A13$4$A13$2(1)挖掘机2m3台班0.271502.17405.591921.321502.17$1007$1921.32$C$4$C$4J853498(2)推土机88kW台班0.14799.65111.951061.1799.65$1024$1061.1$C$4$C$4J853499(3)自卸汽车15t台班0.8896659.47586.66928.805659.47$3017$928.805$C$4$C$4J853500(4)风钻手持式台班1.8497119.93221.83119.93119.93$1056$119.93$C$4$C$4J853495(5)其他机械费元22.18346122.1810$ST9999$1$C$4$C$48534971.2其他直接费%53280.73164.04$石方开挖$68.9$其他直接费$4A1A2$4$A2$22间接费%143444.77482.27$石方开挖$68.9$间接费$4AB$4$B$23利润%73927.04274.89$石方开挖$68.9$利润$4A+BC$4$C$24主材价差元002119.26$石方开挖$68.9$主材价差$4[材料价差]D$4$D$2(1)柴油kg93.825044.15389.377.653.5$480100002$7.65$J$4$J$4[UsysHLCJ.cl_bcp]853504(2)炸药kg36.1234510361.23188$904790$18$J$4$J$4[UsysHLCJ.cl_bcp]853502(3)电子数码雷管个68.433201368.66233$907230$23$J$4$J$4[UsysHLCJ.cl_bcp]8535035未计价装置性材料费元000$石方开挖$68.9$未计价装置性材料费$4[主材费]E$4$E$26税金%96321.19568.91$石方开挖$68.9$税金$4A+B+C+D+EF$4$F$27工程单价元006890$石方开挖$68.9$工程单价$4A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$4$Z$2综合单价元/m368.9$石方开挖$68.9$100$单价行$4附件表八建筑工程单价表单价编号4项目名称石方洞挖（灌浆平洞）定额编号Y20161+Y20392×0.1+Y20435T×1.1+Y20493×1.1定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元0016132.46$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$直接费$5A1+A2A$5$A$21.1基本直接费元0015364.25$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$基本直接费$5A11+A12+A13A1$5$A1$21.1.1人工费元009224.36$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$人工费$5[人工费]A11$5$A11$2(1)技工工日20.3641202443.681200$900010$120$A$5$A$5853505(2)普工工日79.77275856780.68850$900020$85$A$5$A$58535061.1.2材料费元002427.82$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$材料费$5[材料费]A12$5$A12$2(1)零星材料费元102.276681102.2810$ST0998$1$B$5$B$5853517(2)合金钻头个7.0131.86223.3431.860$902250$31.86$B$5$B$5853507(3)炸药kg131.5981052.72188$904790$18$B$5$B$5853508(4)电子数码雷管个209.523628.56233$907230$23$B$5$B$5853509(5)连接线m190.751.2228.91.20$907220$1.2$B$5$B$5853510(6)其他材料费元192.01681192.0210$ST0999$1$B$5$B$58535141.1.3机械使用费元003712.07$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$机械使用费$5[机械费]A13$5$A13$2(1)挖掘机2m3台班0.2971502.17446.141921.321502.17$1007$1921.32$C$5$C$5J853518(2)胶轮车台班14.891254.7570.734.754.75$3045$4.75$C$5$C$5J853516(3)推土机88kW台班0.154799.65123.151061.1799.65$1024$1061.1$C$5$C$5J853519(4)自卸汽车15t台班1.067659.47703.65928.805659.47$3017$928.805$C$5$C$5J853520(5)风钻气腿式台班5.21165.067860165.067165.067$1057$165.067$C$5$C$5J853511(6)风钻手持式台班2.41119.93289.03119.93119.93$1056$119.93$C$5$C$5J853512(7)轴流通风机37kW台班4.01260.3321043.93260.332260.332$8074$260.332$C$5$C$5J853513(8)其他机械费元175.43681175.4410$ST9999$1$C$5$C$58535151.2其他直接费%515364.25768.21$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$其他直接费$5A1A2$5$A2$22间接费%1416132.462258.54$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$间接费$5AB$5$B$23利润%7183911287.37$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$利润$5A+BC$5$C$24主材价差元005958.43$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$主材价差$5[材料价差]D$5$D$2(1)柴油kg108.94734.15452.137.653.5$480100002$7.65$J$5$J$5[UsysHLCJ.cl_bcp]853523(2)炸药kg131.59101315.9188$904790$18$J$5$J$5[UsysHLCJ.cl_bcp]853521(3)电子数码雷管个209.52204190.4233$907230$23$J$5$J$5[UsysHLCJ.cl_bcp]8535225未计价装置性材料费元000$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$未计价装置性材料费$5[主材费]E$5$E$26税金%925636.82307.31$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$税金$5A+B+C+D+EF$5$F$27工程单价元0027944$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$工程单价$5A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$5$Z$2综合单价元/m3279.44$石方洞挖（灌浆平洞）$279.44$100$单价行$5附件表八建筑工程单价表单价编号5项目名称石渣回填定额编号Y30174+Y20492×0.77定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元001531.79$石渣回填$23.14$直接费$6A1+A2A$6$A$31.1基本直接费元001458.85$石渣回填$23.14$基本直接费$6A11+A12+A13A1$6$A1$31.1.1人工费元00342.12$石渣回填$23.14$人工费$6[人工费]A11$6$A11$3(1)技工工日0.061207.21200$900010$120$A$6$A$6853524(2)普工工日3.940285334.92850$900020$85$A$6$A$68535251.1.2材料费元0018.25$石渣回填$23.14$材料费$6[材料费]A12$6$A12$3(1)零星材料费元18.251926118.2510$ST0998$1$B$6$B$68535311.1.3机械使用费元001098.48$石渣回填$23.14$机械使用费$6[机械费]A13$6$A13$3(1)挖掘机2m3台班0.20791502.17312.31921.321502.17$1007$1921.32$C$6$C$6J853528(2)蛙式夯实机2.8kW台班0.71255.19181.18255.19255.19$1053$255.19$C$6$C$6J853526(3)推土机74kW台班0.13670.687.18890.55670.6$1023$890.55$C$6$C$6J853527(4)推土机88kW台班0.1078799.6586.21061.1799.65$1024$1061.1$C$6$C$6J853529(5)自卸汽车15t台班0.6545659.47431.62928.805659.47$3017$928.805$C$6$C$6J8535301.2其他直接费%51458.8572.94$石渣回填$23.14$其他直接费$6A1A2$6$A2$32间接费%101531.79153.18$石渣回填$23.14$间接费$6AB$6$B$33利润%71684.97117.95$石渣回填$23.14$利润$6A+BC$6$C$34主材价差元00320.2$石渣回填$23.14$主材价差$6[材料价差]D$6$D$3(1)柴油kg77.156354.15320.27.653.5$480100002$7.65$J$6$J$6[UsysHLCJ.cl_bcp]8535325未计价装置性材料费元000$石渣回填$23.14$未计价装置性材料费$6[主材费]E$6$E$36税金%92123.12191.08$石渣回填$23.14$税金$6A+B+C+D+EF$6$F$37工程单价元002314$石渣回填$23.14$工程单价$6A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$6$Z$3综合单价元/m323.14$石渣回填$23.14$100$单价行$6附件表八建筑工程单价表单价编号6项目名称C15埋石砼坝体（埋石率20%）定额编号Y40003T+Y40297×0.826+Y40366×0.826+Y40391×0.826+Y40391A×0.345定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元0024397.61$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$直接费$7A1+A2A$7$A$51.1基本直接费元0023235.82$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$基本直接费$7A11+A12+A13A1$7$A1$51.1.1人工费元004533.82$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$人工费$7[人工费]A11$7$A11$5(1)技工工日20.357461202442.91200$900010$120$A$7$A$7853533(2)普工工日24.599852090.92850$900020$85$A$7$A$78535341.1.2材料费元0016809.79$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$材料费$7[材料费]A12$7$A12$5(1)毛石m334.476702413.3284.4970$901190$84.49$B$7$B$7853535(2)零星材料费元96.454245196.4510$ST0998$1$B$7$B$7853546(3)纯混凝土C15水泥42.52级配粗砂碎石≤4cmm381.6168.80713774.65251.695168.807$010-1$251.695$B$7$B$7P853536(4)水泥砌筑砂浆M10水泥42.5m31160.491160.49259.018160.491$277$259.018$B$7$B$7P853537(5)水m3450.82637.170.8260$403100218$0.826$B$7$B$7853538(6)其他材料费元327.71261327.7110$ST0999$1$B$7$B$78535421.1.3机械使用费元001892.21$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$机械使用费$7[机械费]A13$7$A13$5(1)搅拌机0.8m3台班1.06554226.348241.18226.348226.348$2005$226.348$C$7$C$7J853544(2)混凝土搅拌车3m3台班1.80068485.4874.05669.66485.4$2026$669.66$C$7$C$7J853547(3)塔式起重机25t台班0.45669972.804444.27972.804972.804$4013$972.804$C$7$C$7J853548(4)混凝土吊罐3m3台班0.4566961.4428.0661.4461.44$2063$61.44$C$7$C$7J853549(5)胶轮车台班10.20114.7548.464.754.75$3045$4.75$C$7$C$7J853545(6)振动器2.2kW台班1.6210.80617.5110.80610.806$2039$10.806$C$7$C$7J853539(7)变频机组8.5kVA台班0.8165.10952.7465.10965.109$2040$65.109$C$7$C$7J853540(8)风水枪台班1.16131.486152.52131.486131.486$2067$131.486$C$7$C$7J853541(9)其他机械费元33.4155133.4210$ST9999$1$C$7$C$78535431.2其他直接费%523235.821161.79$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$其他直接费$7A1A2$7$A2$52间接费%1424397.613415.67$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$间接费$7AB$7$B$53利润%727813.281946.93$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$利润$7A+BC$7$C$54主材价差元007693.53$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$主材价差$7[材料价差]D$7$D$5(1)粗砂m349.580444.882225.17114.8870$192445B$114.88$J$7$J$7[UsysHLCJ.cl_bcp]853552(2)碎石≤4cmm366.6019218.321220.1588.3270$400500147$88.32$J$7$J$7[UsysHLCJ.cl_bcp]853553(3)柴油kg79.9501924.15331.797.653.5$480100002$7.65$J$7$J$7[UsysHLCJ.cl_bcp]853554(4)毛石m334.47614.49499.5684.4970$901190$84.49$J$7$J$7[UsysHLCJ.cl_bcp]853550(5)水泥42.5kg19304.320.1773416.860.4770.3$911770$0.477$J$7$J$7[UsysHLCJ.cl_bcp]8535515未计价装置性材料费元000$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$未计价装置性材料费$7[主材费]E$7$E$56税金%937453.743370.84$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$税金$7A+B+C+D+EF$7$F$57工程单价元0040825$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$工程单价$7A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$7$Z$5综合单价元/m3408.25$C15埋石砼坝体（埋石率20%）$408.25$100$单价行$7附件表八建筑工程单价表单价编号7项目名称温控措施费定额编号BC020定额单位m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元0010$温控措施费$10$直接费$8A1+A2A$8$A$151.1基本直接费元0010$温控措施费$10$基本直接费$8A11+A12+A13A1$8$A1$151.1.1人工费元000$温控措施费$10$人工费$8[人工费]A11$8$A11$151.1.2材料费元0010$温控措施费$10$材料费$8[材料费]A12$8$A12$15(1)温控措施费m311010100$BC020$10$B$8$B$81731.1.3机械使用费元000$温控措施费$10$机械使用费$8[机械费]A13$8$A13$151.2其他直接费%0100$温控措施费$10$其他直接费$8A1A2$8$A2$152间接费%0100$温控措施费$10$间接费$8AB$8$B$153利润%0100$温控措施费$10$利润$8A+BC$8$C$154主材价差元000$温控措施费$10$主材价差$8[材料价差]D$8$D$155未计价装置性材料费元000$温控措施费$10$未计价装置性材料费$8[主材费]E$8$E$156税金%0100$温控措施费$10$税金$8A+B+C+D+EF$8$F$157工程单价元0010$温控措施费$10$工程单价$8A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$8$Z$15综合单价元/m310$温控措施费$10$1$单价行$8附件表八建筑工程单价表单价编号8项目名称C20素砼垫层(厚1m)定额编号Y40062+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40355×1.030定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元0028763.6$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$直接费$9A1+A2A$9$A$51.1基本直接费元0027393.9$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$基本直接费$9A11+A12+A13A1$9$A1$51.1.1人工费元006768.83$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$人工费$9[人工费]A11$9$A11$5(1)技工工日34.53951204144.741200$900010$120$A$9$A$9853555(2)普工工日30.8717852624.09850$900020$85$A$9$A$98535561.1.2材料费元0018772.46$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$材料费$9[材料费]A12$9$A12$5(1)纯混凝土C20水泥42.52级配粗砂碎石≤4cmm3103179.17518455.03268.385179.175$018-1$268.385$B$9$B$9P853557(2)零星材料费元125.5399021125.5410$ST0998$1$B$9$B$9853565(3)水m31200.82699.120.8260$403100218$0.826$B$9$B$9853558(4)其他材料费元92.77075192.7710$ST0999$1$B$9$B$98535611.1.3机械使用费元001852.61$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$机械使用费$9[机械费]A13$9$A13$5(1)搅拌机0.8m3台班1.3287226.348300.75226.348226.348$2005$226.348$C$9$C$9J853563(2)混凝土搅拌车3m3台班2.2454485.41089.92669.66485.4$2026$669.66$C$9$C$9J853566(3)胶轮车台班12.72054.7560.424.754.75$3045$4.75$C$9$C$9J853564(4)振动器1.1kW台班6.5510.5346910.53410.534$2037$10.534$C$9$C$9J853559(5)风水枪台班2.44131.486320.83131.486131.486$2067$131.486$C$9$C$9J853560(6)其他机械费元11.6949111.6910$ST9999$1$C$9$C$98535621.2其他直接费%527393.91369.7$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$其他直接费$9A1A2$9$A2$52间接费%1428763.64026.9$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$间接费$9AB$9$B$53利润%732790.52295.34$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$利润$9A+BC$9$C$54主材价差元009602.29$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$主材价差$9[材料价差]D$9$D$5(1)粗砂m360.04944.882695114.8870$192445B$114.88$J$9$J$9[UsysHLCJ.cl_bcp]853568(2)碎石≤4cmm382.976818.321520.1388.3270$400500147$88.32$J$9$J$9[UsysHLCJ.cl_bcp]853569(3)柴油kg99.695764.15413.747.653.5$480100002$7.65$J$9$J$9[UsysHLCJ.cl_bcp]853570(4)水泥42.5kg28098.40.1774973.420.4770.3$911770$0.477$J$9$J$9[UsysHLCJ.cl_bcp]8535675未计价装置性材料费元000$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$未计价装置性材料费$9[主材费]E$9$E$56税金%944688.134021.93$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$税金$9A+B+C+D+EF$9$F$57工程单价元0048710$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$工程单价$9A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$9$Z$5综合单价元/m3487.1$C20素砼垫层(厚1m)$487.1$100$单价行$9附件表八建筑工程单价表单价编号9项目名称紫铜片止水（1.2mm厚）定额编号Y40247定额单位100m0施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元0045783.29$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$直接费$10A1+A2A$10$A$51.1基本直接费元0043603.13$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$基本直接费$10A11+A12+A13A1$10$A1$51.1.1人工费元005065.4$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$人工费$10[人工费]A11$10$A11$5(1)技工工日32.381203885.61200$900010$120$A$10$A$10853571(2)普工工日13.88851179.8850$900020$85$A$10$A$108535721.1.2材料费元0038436.56$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$材料费$10[材料费]A12$10$A12$5(1)沥青t1.73360571233600$900220$3360$B$10$B$10853573(2)木柴t0.57460262.24600$901090$460$B$10$B$10853574(3)紫铜片厚1.2mmkg4497131879710$904881$71$B$10$B$10853575(4)铜电焊条kg3.1265202.8650$904300$65$B$10$B$10853576(5)其他材料费%138056380.56380560$ST0999$38056$B$10$B$108535791.1.3机械使用费元00101.17$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$机械使用费$10[机械费]A13$10$A13$5(1)电焊机25kVA台班2.2142.68294.3342.68242.682$8078$42.682$C$10$C$10J853577(2)胶轮车台班1.444.756.844.754.75$3045$4.75$C$10$C$10J8535781.2其他直接费%543603.132180.16$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$其他直接费$10A1A2$10$A2$52间接费%1445783.296409.66$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$间接费$10AB$10$B$53利润%752192.953653.51$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$利润$10A+BC$10$C$54主材价差元000$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$主材价差$10[材料价差]D$10$D$55未计价装置性材料费元000$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$未计价装置性材料费$10[主材费]E$10$E$56税金%955846.465026.18$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$税金$10A+B+C+D+EF$10$F$57工程单价元0060873$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$工程单价$10A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$10$Z$5综合单价元/m608.73$紫铜片止水（1.2mm厚）$608.73$100$单价行$10附件表八建筑工程单价表单价编号10项目名称橡胶止水带（651型）定额编号Y40250定额单位100m0施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元009565.04$橡胶止水带（651型）$127.18$直接费$11A1+A2A$11$A$51.1基本直接费元009109.56$橡胶止水带（651型）$127.18$基本直接费$11A11+A12+A13A1$11$A1$51.1.1人工费元001619.4$橡胶止水带（651型）$127.18$人工费$11[人工费]A11$11$A11$5(1)技工工日10.3512012421200$900010$120$A$11$A$11853580(2)普工工日4.4485377.4850$900020$85$A$11$A$118535811.1.2材料费元007490.16$橡胶止水带（651型）$127.18$材料费$11[材料费]A12$11$A12$5(1)橡胶止水带（651型）ｍ103727416720$578838B$72$B$11$B$11853582(2)其他材料费%1741674.1674160$ST0999$7416$B$11$B$118535831.1.3机械使用费元000$橡胶止水带（651型）$127.18$机械使用费$11[机械费]A13$11$A13$51.2其他直接费%59109.56455.48$橡胶止水带（651型）$127.18$其他直接费$11A1A2$11$A2$52间接费%149565.041339.11$橡胶止水带（651型）$127.18$间接费$11AB$11$B$53利润%710904.15763.29$橡胶止水带（651型）$127.18$利润$11A+BC$11$C$54主材价差元000$橡胶止水带（651型）$127.18$主材价差$11[材料价差]D$11$D$55未计价装置性材料费元000$橡胶止水带（651型）$127.18$未计价装置性材料费$11[主材费]E$11$E$56税金%911667.441050.07$橡胶止水带（651型）$127.18$税金$11A+B+C+D+EF$11$F$57工程单价元0012718$橡胶止水带（651型）$127.18$工程单价$11A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$11$Z$5综合单价元/m127.18$橡胶止水带（651型）$127.18$100$单价行$11附件表八建筑工程单价表单价编号11项目名称沥青油毛毡定额编号Y40274定额单位100m20施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元009310.02$沥青油毛毡$123.78$直接费$12A1+A2A$12$A$51.1基本直接费元008866.69$沥青油毛毡$123.78$基本直接费$12A11+A12+A13A1$12$A1$51.1.1人工费元001772.7$沥青油毛毡$123.78$人工费$12[人工费]A11$12$A11$5(1)技工工日11.331201359.61200$900010$120$A$12$A$12853584(2)普工工日4.8685413.1850$900020$85$A$12$A$128535851.1.2材料费元007091.9$沥青油毛毡$123.78$材料费$12[材料费]A12$12$A12$5(1)油毛毡m22262.58583.082.580$904480$2.58$B$12$B$12853586(2)沥青t1.8333606148.833600$900220$3360$B$12$B$12853587(3)木柴t0.63460289.84600$901090$460$B$12$B$12853588(4)其他材料费%17021.6870.227021.680$ST0999$7021.68$B$12$B$128535901.1.3机械使用费元002.09$沥青油毛毡$123.78$机械使用费$12[机械费]A13$12$A13$5(1)胶轮车台班0.444.752.094.754.75$3045$4.75$C$12$C$12J8535891.2其他直接费%58866.69443.33$沥青油毛毡$123.78$其他直接费$12A1A2$12$A2$52间接费%149310.021303.4$沥青油毛毡$123.78$间接费$12AB$12$B$53利润%710613.42742.94$沥青油毛毡$123.78$利润$12A+BC$12$C$54主材价差元000$沥青油毛毡$123.78$主材价差$12[材料价差]D$12$D$55未计价装置性材料费元000$沥青油毛毡$123.78$未计价装置性材料费$12[主材费]E$12$E$56税金%911356.361022.07$沥青油毛毡$123.78$税金$12A+B+C+D+EF$12$F$57工程单价元0012378$沥青油毛毡$123.78$工程单价$12A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$12$Z$5综合单价元/m2123.78$沥青油毛毡$123.78$100$单价行$12附件表八建筑工程单价表单价编号12项目名称涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）定额编号Y40268定额单位100m20施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元001941.99$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$直接费$13A1+A2A$13$A$51.1基本直接费元001849.51$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$基本直接费$13A11+A12+A13A1$13$A1$51.1.1人工费元00798.5$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$人工费$13[人工费]A11$13$A11$5(1)技工工日5.11120613.21200$900010$120$A$13$A$13853591(2)普工工日2.1885185.3850$900020$85$A$13$A$138535921.1.2材料费元001051.01$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$材料费$13[材料费]A12$13$A12$5(1)沥青t0.293360974.433600$900220$3360$B$13$B$13853593(2)木柴t0.1460464600$901090$460$B$13$B$13853594(3)其他材料费%31020.430.611020.40$ST0999$1020.4$B$13$B$138535951.1.3机械使用费元000$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$机械使用费$13[机械费]A13$13$A13$51.2其他直接费%51849.5192.48$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$其他直接费$13A1A2$13$A2$52间接费%141941.99271.88$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$间接费$13AB$13$B$53利润%72213.87154.97$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$利润$13A+BC$13$C$54主材价差元000$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$主材价差$13[材料价差]D$13$D$55未计价装置性材料费元000$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$未计价装置性材料费$13[主材费]E$13$E$56税金%92368.84213.2$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$税金$13A+B+C+D+EF$13$F$57工程单价元002582$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$工程单价$13A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+KZ$13$Z$5综合单价元/m225.82$涂刷沥青胶剂（粘贴水泥袋纸一层）$25.82$100$单价行$13附件表八建筑工程单价表单价编号13项目名称C30砼溢流堰定额编号Y40056+Y40297×1.030+Y40366×1.030+Y40391×1.030定额单位100m30施工方法:编号名称及规格单位数量单价(元)合价(元)备注实际单价材料限价材料编号材料标识费用链接标识定额ID号费用计算方法费用标识费用标识11直接费元0030432.61$C30砼溢流堰$518$直接费$14A1+A2A$14$A$51.1基本直接费元0028983.44$C30砼溢流堰$518$基本直接费$14A11+A12+A13A1$14$A1$51.1.1人工费元006515.74$C30砼溢流堰$518$人工费$14[人工费]A11$14$A11$5(1)技工工日35.34031204240.841200$900010$120$A$14$A$14853596(2)普工工日26.7635852274.9850$900020$85$A$14$A$148535971.1.2材料费元0020240.68$C30砼溢流堰$518$材料费$14[材料费]A12$14$A12$5(1)纯混凝土C30水泥42.52级配粗砂碎石≤4cmm3103192.59519837.29289.565192.595$030-1$289.565$B$14$B$14P853598(2)零星材料费元104.9059121104.9110$ST0998$1$B$14$B$14853606(3)水m31200.82699.120.8260$403100218$0.826$B$14$B$14853599(4)其他材料费元199.36411199.3610$ST0999$1$B$14$B$148536021.1.3机械使用费元002227.02$C30砼溢流堰$518$机械使用费$14[机械费]A13$14$A13$5(1)搅拌机0.8m3台班1.3287226.348300.75226.348226.348$2005$226.348$C$14$C$14J853604(2)混凝土搅拌车3m3台班2.2454485.41089.92669.66485.4$2026$669.66$C$14$C$14J853607(3)塔式起重机25t台班0.4017972.804390.78972.804972.804$4013$972.804$C$14$C$14J853608(4)混凝土吊罐3m3台班0.401761.4424.6861.4461.44$2063$61.44$C$14$C$14J853609(5)胶轮车台班12.72054.7560.424.754.75$3045$4.75$C$14$C$14J853605(6)振动器1.1kW台班3.8510.53440.5610.53410.534$2037$10.534$C$14$C$14J853600(7)风水枪台班2.23131.486293.21131.486131.486$2067$131.486$C$14$C$14J853601(8)其他机械费元26.7016126.710$ST9999$1$C$14$C$148536031.2其他直接费%528983.441449.17$C30砼溢流堰$518$其他直接费$14A1A2$14$A2$5

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本水库工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086