配电工程招标公告（池州中翔置业有限公司2023）
招标公告
项目编号：ZDYDCZ2023028
项目名称：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）
招标单位：池州中翔置业有限公司
一、招标条件
项目业主为 池州中翔置业有限公司 ，建设资金来源为 企业自筹 资金，招标人为 池州中翔置业有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、招标内容
1、项目内容：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分），详见图纸及招标文件 。
2、本项目招标控制价（人民币）： 1623672.89元
三、投标人资格要求
1、投标人资质要求：投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试。
2、项目经理资质要求： 投标项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格(有效期满的，必须延续注册合格,一级建造师延续注册不作要求)，须取得安全生产B类证书，且在开工时项目经理未担任其他建设工程管理岗位。
3、本次招标不接受联合体投标。
四、 重要说明：
1、 确保工程通过验收合格、通电及移交；
2、 因本工程为破产项目，合同价款及结算价款均由天堃国公馆3#楼可售房产冲抵；若中标人有销售业绩，中标人的销售业绩款可用于支付本工程的进度款及结算款，不足部分仍以可售房产冲抵。
3、 本工程须提交中标价10%履约保证金（现金或银行转账形式），项目开工后一周内无息（现金或银行转账形式）退还。
五、招标文件的获取
1、领取方式：2023年06月5日17:30分前到安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司购买招标文件。
2、招标文件售价：400元，售后不退。
六、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2023年06月19日15:00分。
地址为：安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司三楼会议室。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
七、保证金及开户信息
投标人在开标前须交纳投标保证金32000.00元人民币，密封加盖单位公章带至开标现场。未中标的投标人当场退还，中标候选人在投标公示结束后退还，中标的投标人在足额交纳履约保证金后退还。
八、联系方法
招标人：池州中翔置业有限公司
联系人：沈世云
电话：13866771332
代理机构：安徽正大永道工程咨询有限公司
联系人：胡工
电话：13856642261
招标人：池州中翔置业有限公司
招标代理人：安徽正大永道工程咨询有限公司
2023年 05月29 日
附件：
天堃国公馆3#楼0.4~10KV配电工程（自管部分）工程招标文件（公开招标）定稿.docx
天堃国公馆3#楼0.4~10KV配电工程（自管部分）工程招标文件（公开招标）定稿.docx
天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）招标文件建设单位：池州中翔置业有限公司代理单位：安徽正大永道工程咨询有限公司发布时间：2023年05月29日第一章招标公告项目编号：ZDYDCZ2023028项目名称：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）招标单位：池州中翔置业有限公司一、招标条件项目业主为池州中翔置业有限公司，建设资金来源为企业自筹资金，招标人为池州中翔置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。二、招标内容1、项目内容：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分），详见图纸及招标文件。2、本项目招标控制价（人民币）：1623672.89元三、投标人资格要求1、投标人资质要求：投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试。2、项目经理资质要求：投标项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格(有效期满的，必须延续注册合格,一级建造师延续注册不作要求)，须取得安全生产B类证书，且在开工时项目经理未担任其他建设工程管理岗位。3、本次招标不接受联合体投标。重要说明：确保工程通过验收合格、通电及移交；因本工程为破产项目，合同价款及结算价款均由天堃国公馆3#楼可售房产冲抵；若中标人有销售业绩，中标人的销售业绩款可用于支付本工程的进度款及结算款，不足部分仍以可售房产冲抵。本工程须提交中标价10%履约保证金（现金或银行转账形式），项目开工后一周内无息（现金或银行转账形式）退还。五、招标文件的获取1、领取方式：2023年06月5日17:30分前到安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司购买招标文件。2、招标文件售价：400元，售后不退。六、投标文件的递交1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2023年06月19日15:00分。地址为：安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司三楼会议室。2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。七、保证金及开户信息投标人在开标前须交纳投标保证金32000.00元人民币，密封加盖单位公章带至开标现场。未中标的投标人当场退还，中标候选人在投标公示结束后退还，中标的投标人在足额交纳履约保证金后退还。八、联系方法招标人：池州中翔置业有限公司联系人：沈世云电话：13866771332代理机构：安徽正大永道工程咨询有限公司联系人：胡工电话：13856642261招标人：池州中翔置业有限公司招标代理人：安徽正大永道工程咨询有限公司2023年05月29日第二章投标须知前附表及投标须知一、投标须知前附表序号内 容说明与要求1工程名称天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）2建设地点池州中翔国际大酒店3建设规模控制价1623672.89元4承包方式招标范围内施工工程的包工、包料、包安全、包质量、包工期、包验收5质量标准合格6工期要求30日历天（具体以开工令为准）7资金来源企业自筹8招标范围图纸所示范围9投标人 要求投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试；投标项目经理具有机电工程专专业二级及以上注册建造师资格(有效期满的，必须延续注册合格,一级建造师延续注册不作要求)，须取得安全生产B类证书，且在开工时项目经理未担任其他建设工程管理岗位。10招标文件获取方式2023年6月5日17:30分前到安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司购买招标文件，招标文件工本费售价每份400元，售后不退。11投标有效期从投标截止之日起30日历天。12踏勘现场投标人自行踏勘现场。13投标人提出异议的截止时间在投标截止时间10日前以书面形式递交至安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司。也可先在发至707226156@qq.com，再书面递交。14招标人澄清的时间及修改的发布形式答疑澄清回复于收到异议之日起3日内答复。先发至各投标人给定的邮箱地址，再以书面形式寄送给各投标人。15投标文件 份 数正本一份，副本二份。正副本分别装袋密封。16投标文件提交地点及截止时间地址：安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司三楼会议室截止时间：2023年6月19日下午15时00分17开标开标时间：2023年6月19日下午15时00分地址：安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司三楼会议室18评标方法 及标准详见第七章19招标单位招标单位：池州中翔置业有限公司联 系 人：沈工联系电话：1386677133220投标保证金及退还投标人在开标前须交纳投标保证金32000.00元人民币，密封加盖单位公章带至开标现场。未中标的投标人当场退还，中标候选人在投标公示结束后退还，中标的投标人在足额交纳履约保证金后退还。21中标服务费招标代理服务费以中标人的投标报价为计算基数，按照国家计委计价格[2002]1980号文规定标准收取。评委费用据实收取。以上费用均由中标人在领取中标通知书时支付，投标人在投标报价时应考虑该部分费用。22履约保证金交纳及退付1、履约保证金的金额：中标价的10%（现金或银行转账方式）。2、中标人自中标公告公示结束后3日内应足额交纳履约保证金，中标人凭银行入账凭证领取中标通知书。3、履约保证金的退付：项目开工后一周内无息（现金或银行转账形式）退还。23付款方式本工程无预付款，设备到场后，拔付进度款至合同价的30%，电线电缆安装结束经监理业主确认后拔付进度款至工程合同总价的60%，工程竣工验收合格通电付至合同总价的80%，完成交付办理结算后，付至结算总价的95%，余款待保修期（2年）满发包人确认后，一周内无息付清。承包方需按发包人规定的流程进行进度款及结算款申请。承包方需提供符合甲方财务要求的发票。因本工程为破产项目，合同价款及结算价款均由天堃国公馆3#楼可售房产冲抵；若中标人有销售业绩，中标人的销售业绩款可用于支付本工程的进度款及结算款，不足部分仍以可售房产冲抵。24下列证照复印件需在开标会上提交本项目不提供原件。（1）法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本复印件装订在标书中，并加盖公章；（2）项目经理注册证书、安全生产B类证书复印件装订在标书中，并加盖公章。投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效。25领取中标通知书和签订合同时间要求中标单位须在中标公示后三个工作日内领取中标通知书，并在中标通知书规定的期限内与招标人签订施工合同。26重要说明投标人须签署承诺函，承诺函详见投标文件格式及内容。说明：此表中要求与标准条款不一致时，以此表为准。二、投标须知(一)总则1、工程说明(1)本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，通过邀请招标方式选定承包人。(2)本工程项目说明，详见“投标须知前附表”。2、质量标准(1)工程质量必须符合国家现行验收规范合格标准，中标人对工程质量、结构安全负终身责任。(2)工程质量验收依据：以本工程执行的工程设计和施工技术规范、工程合同为依据，执行国家现行的建筑工程验收规范、质量检验评定标准及国家强制性规范等。(3)质量保修期：本工程自竣工交付之日起开始计算保修期，保修期按国家有关规定执行。质保金为工程结算价的5%，质保期满后一个月内一次性无息付清。如果质保期内中标人不能及时保修，招标人有权委托第三方代修，所支出费用抵扣乙方的质保金，如质保金不足，招标人有权进一步追偿。(4)中标人必须在项目验收后一个月内，把符合存档要求的合格竣工资料移交给招标人，然后进行工程结算。3、工期要求本工程工期为30日（日历天）内完工。投标人在中标后应制定详细进度计划表，该进度表包括从合同签订后至竣工交付时的全部工作内容以及各项工作的关系、程序。4、对投标人的要求(1)对投标人的要求，详见“投标须知前附表及投标须知第9条”。(2)列入本次招标范围内的工程项目除招标人认为必要外，中标人不得转包、分包，不允许外单位挂靠。一经发现有前述情况，中标人将按工程中标价款向招标人支付5%的合同违约金，且招标人有权解除合同，由此造成的一切损失由违约责任方承担。(3)投标人中标后，必须服从招标人和监理单位的统一管理，施工中应与有关单位互相协调、配合。(4)投标人中标后，必须加强对本项目施工的管理，负责调配本公司所属的人力、资金、物资和机械设备等资源，并对本项目做好协调、监督、服务工作。(5)投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人和招标代理人对上述费用不负任何责任。(二)招标文件1、招标文件的组成(1)招标文件包括下列内容：第一章招标公告第二章投标须知前附表及投标须知第三章合同主要条款第四章计价依据及工程造价确定第五章图纸第六章技术标准和要求第七章评标办法第八章投标文件格式第九章技术标投标文件格式(2)招标人在投标截止期3日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充通知，均为招标文件的组成部分，招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。(3)投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在投标截止日期前10日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真阅读理解招标文件中的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质响应，其风险由投标人自行承担，并根据招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。(三)投标报价1、本工程投标报价采用的币种为人民币。2、本工程投标报价(1)本招标文件中的综合单价，投标人的投标报价包括完成该工程项目的成本、利润、管理费、措施费、不可竟争费、税金等政策性文件规定费用以及其他所有费用。(2)安徽省及池州市现行工程造价管理的有关规定。(四)投标文件4.1投标文件的组成4.1.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件组成部分，具体包括下列内容：4.1.1.1商务标具体内容（1）投标函及承诺函；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）投标报价书；（5）项目管理部人员配置表；（6）资格审查资料；（7）投标人须知前附表规定的其他材料；（8）本招标文件要求投标人提供的或投标人认为需要提供的其它材料或者说明。4.1.1.2技术标具体内容（1）专项安全组织施工方案：（2）重点专业工程施工技术方案；（3）拟分包情况（如有）；（4）已竣工验收合格的代表性工程业绩；（5）新材料、新工艺、新技术应用（如有）（6）其他内容（如有）（7）施工组织设计4.2投标报价4.2.1投标人应严格按照第四章“工程量清单”的各项要求进行报价并填写相应表格。工程施工期间不准许改变（除非合同另有约定）。4.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。4.3投标有效期4.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。4.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。4.4投标保证金4.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。4.4.2投标人不按本章第4.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接收或作否决投标处理。4.4.3投标保证金的退付详见投标须知前附表。4.4.4有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签署合同协议书或提交所要求的履约保证金。4.5备选投标方案不允许。4.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按本章4.1.1部分规定的内容和第八章“投标文件格式”进行编写，没有规定格式的内容，投标人可以自行增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。4.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。4.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印。商务标部分应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位印章。4.6.4投标文件商务标、技术标的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件商务标的封面上还应标明本须知前附表所述招标文件项目名称、投标人名称（并加盖公章）、投标时间。4.6.5投标文件商务标、技术标分正副本分别装订，正本一份，副本二份，采用A4纸打印（图表页可例外），并编制目录与页码，并不得采用活页装订。(五)现场踏勘1、投标人可自行到工地踏勘以了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险及发生的一切费用。(六)投标答疑1、投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2023年6月9日17时前以书面形式向招标人提出，招标人认为需要答复的内容，将以书面形式予以答复，答复的内容将以书面形式向所有投标人发送。2、投标人对招标文件做出的任何推论、理解和结论，招标人均不负责任。投标人由于对招标文件的任何误解造成的后果，均由投标人自负。3、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人有可能酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。(七)投标文件的提交1、投标文件的装订要求整齐有序。2、投标人应将所有投标文件要求进行密封。3、在投标文件密封袋上应注明下列识别标志：(1)招标人名称：池州中翔置业有限公司；(2)招标工程名称：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）；(3)2023年6月19日下午15时00分开标，此时间以前不得开封。4、如果投标文件没有按招标文件的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。5、所有投标人文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。6、投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。7、在投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。(八)开标1、招标人按本须知前附表第17项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。3、开标程序(1)开标会议由招标代理人主持。(2)由投标人代表现场查验投标文件的密封情况。(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。(4)招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。(5)招标代理人对开标过程进行记录，并存档备查。(6)投标文件出现下列情况之一的，将被视为无效投标文件，不予评标：①投标文件未按规定标志、密封的；②投标文件未加盖投标人单位公章的；③投标文件未经投标人法定代表人或授权代理人签署的；④投标截止时间以后送达的投标文件；⑤未按规定提交投标保证金的；⑥投标文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；⑦投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；⑧互相抄取标书的；⑨开标时未能出示相关证件的。(九)评标1、评标委员会与评标(1)评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。(2)开标结束后,开始评标，评标采用保密方式进行。2、评标过程的保密(1)开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。(2)在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。(3)中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问或索要评标过程的情况和材料。3、投标文件的澄清为有助于投标文件审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。4、投标文件的初步评审(1)开标后，经招标人审查符合本须知有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。(2)评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。(3)如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。5、投标文件计算错误的修正评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。6、投标文件的评审、比较和否决(1)评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。(2)在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。(3)评标委员会依据本须知招标文件第五章评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。(4)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。7、例外情况处理：因该工程时间紧，且位于房屋交付的关键线路，如本次招标出现报名截止日少于三家报名、开标时少于三家投标单位、所有投标单位的投标被评标委员会否决、否决部分投标单位后致使投标单位少于三家的情况时，则本次招标自动流标，招标人在本招标文件设置的实质性条款不变的情况下可自行选择施工单位洽商并签订合同。(十)合同的授予1、合同授予标准本招标工程的施工合同将授予中标人。2、中标通知书(1)招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。(2)招标人或招标代理人将发出中标通知书。3、合同的签订(1)招标人与中标人于中标通知书发出之日起，根据招标公告及承诺书规定的时间通过图纸审查，并在图纸审查合格后3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(2)中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。(十一)日程安排1、投标文件递交截止时间：2023年6月19日下午15时00分。2、开标开始时间：2023年6月19日下午15时00分。3、投标文件提交地点：安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司三楼会议室4、开标地点：安徽正大永道工程咨询有限公司池州分公司三楼会议室第三章合同主要条款GF-2013-0201建设工程施工合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）不可竟争费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价投标书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。第二部分通用合同条款具体详见GF-2103-021版的建设工程施工合同中通用合同条款第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行合同通用条款。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产条例》、《建设工程质量管理条例》等国家现行相关法律法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：适用现行标准及规范发包人提供标准、规范的时间：不另行提供。国内没有相应标准、规范时的约定：另行协商。4、.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后3日内提供4套图纸。4.2发包人对图纸的保密要求：不得转借他人使用。使用国外图纸的要求及费用承担：本条不采用。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：另行书面通知。需要取得发包人批准才能行使的职权：①工程施工中所有涉及造价的签证；②拨付工程款；③调整工期；④重大质量事故的处理；⑤工程的变更等。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：另行书面通知。5.6不实行监理的，工程师的职权：本条不采用。7、项目经理：项目经理与投标函承诺的人员保持一致。如无正当理由更换项目经理的将被取消中标资格。姓名：职务：8、发包人工作（1）施工场地具备施工条件要求及完成的时间：开工前3日。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3日。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，具备施工要求。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7日。（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前3日。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：发包人协助承包人工作，承包人针对不同的地下管网施工时采用有效的施工方法和施工措施，确保地下管网的安全，相关费用由承包人承担。否则由此产生的一切后果均由承包人承担。（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行协商。8.2发包人委托承包人办理的工作：另行协商。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：本条不采用。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提交该月完成的工程量统计报表及下月施工计划。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人全权负责施工现场的施工安全、保卫、夜间照明、噪音管理及现场内、外接口处交通疏导，按有关规定搞好施工现场管理。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不提供。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交付前均由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发包人协助承包人工作，承包人针对不同的地下管网施工时采用有效的施工方法和施工措施，确保地下管网的安全，相关费用由承包人承担。否则由此产生的一切后果均由承包人承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人按有关规定及发包人要求办理。（9）采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施安全。（10）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。（11）双方约定承包人应做的其他工作：另行协商。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工合同签订后3日内。工程师确认的时间：承包人提交后5日内。10.2群体工程中有关进度计划的要求：如有需要按发包人要求办理。11、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：按《通用条款》办理。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按规范及标准要求的所有需要验收的部位。19、工程试车19.5试车费用的承担：本条不采用。五、安全施工施工现场一切安全责任均由承包人承担。六、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价合同+市场价格波动方式确定。（1）工程量的调整（1）工程量的调整①工程量按图纸及签证据实计算。②设计变更引起的工程项目或数量的增加或减少据实计。（1）市场价格波动是否调整结算价格的约定：除电缆、电线外，其它材料及设备类均不得调整。电缆、电线调价原则是，优先采用池州市城区信息价，池州市信息价缺项的采用合肥市信息价，与控制价编制时采用的信息价（以清单编制说明为准）相比超过±5%时，按经监理业主确认的施工期间月信息价算术平均×95%进行调整，调整的价格仅计税金。（2）综合单价包含的风险范围：人工、材料（除电缆、电线外）、机械费用的市场价格变化（除不可抗力和招标文件约定以外的其他风险）、招标文件、投标书、施工图。（3）风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取；风险范围以外合同价款调整方法：本条不采用。（4）采用可调价格合同，合同价款调整方法：固定单价合同+市场价格波动，工程量按实计算。（5）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：本条不采用。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、工程条件变化或者招标人以书面形式要求变动的内容引起的工程量变化部分单价按以下原则结算：（1）某一分部分项工程如仅仅是工程量发生变化（无论这种变化有多大），其中标单价均固定不变。（2）新增项目的工程量，其结算单价应采取类似套用原则，套用中标报价中类似项目单价组成；没有类似项目单价的，按照招标控制价的编制原则并执行中标价的下浮率（即中标价与招标控制价的比率）确定。（3）施工过程中因设计变更而发生的材料品种、规格、型号、产地、质量等级改变，除材料价格允许按招标人签证价格调整外，其余不得变动。（4）招标人提供的实物工程量清单中所列的，而投标文件中漏报、少报的，中标后概不调整。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：不支付预付款。扣回工程款的时间、比例：本条不采用。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日。26、工程款（进度款）支付本工程无预付款，设备到场后，拔付进度款至合同价的30%，电线电缆安装结束经监理业主确认后拔付进度款至工程合同总价的60%，工程竣工验收合格通电付至合同总价的80%，完成交付办理结算后，付至结算总价的95%，余款待保修期（2年）满发包人确认后，一周内无息付清。承包方需按发包人规定的流程进行进度款及结算款申请。承包方需提供符合甲方财务要求的发票。因本工程为破产项目，合同价款及结算价款均由天堃国公馆3#楼可售房产冲抵；若承包人有销售业绩，承包人的销售业绩款可用于支付本工程的进度款及结算款，不足部分仍以可售房产冲抵。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：协商解决。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：协商解决（3）承包人可代为调剂串换的材料：发包人负责处理。（4）到货地点与一览表不符：发包人负责处理，承包人配合。（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》办理。（6）到货时间与一览表不符：按《通用条款》办理。27.6发包人供应材料设备的结算方法：协商处理。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：承包人自行采购的材料必须符合设计要求和国家标准，由发包人、承包人和监理单位共同验收合格后方可使用。28.2承包人所使用的钢材须为马钢、宝钢等发包人确认的优质品牌（？）。八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后30日内提供竣工图，费用由承包人承担。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：协商处理。十、缺陷责任期的具体期限：竣工日期起计算2年。13.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：本项目扣留质量保证金。13.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：不采用；（2）5%的工程结算款；（3）其他方式:不采用。13.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：无13.3保修13.3.1保修责任工程保修期为：所有施工安装分部分项保修期均为两年。13.3.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。十一、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本条不采用。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》办理。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》办理。双方约定的发包人其他违约责任：协商处理。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：由于承包人原因造成的工期延误，处罚最高不超过合同价的10%；如果承包人在施工过程中未能按施工进度计划进行，并且违约赔偿金达合同价的10%时，发包人有权选择其它承包人，由此造成的一切损失均由承包人承担。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：①施工质量达不到规范和设计要求，承包人必须返工，并承担由此发生的费用；承包人在指定的合理期限内仍达不到规范和设计要求，发包人有权解除合同，承包人应承担违约责任。如果施工中出现质量事故，由承包人负责处理，费用自理，由此造成其它损失从履约保证金中扣除，不足部分从工程款中抵扣并可进一步追偿。②隐蔽工程在隐蔽前必须进行自检，自检合格后书面通知发包人及监理单位验收，确认合格并办理签证后方可隐蔽；验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新交验。未经验收而自行隐蔽的，一律返工重新施工，并由承包人承担由此造成的损失。③若一次性验收不合格，除整改合格外，发包人按工程总造价的5％向承包人索赔。双方约定的承包人其他违约责任：另行协商。37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方依法向池州市仲裁委员会提请仲裁或向池州市人民法院提起诉讼。十二、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不得分包、转包分包施工单位为：本条不采用。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》办理。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无。发包人委托承包人办理的保险事项：另行协商。（2）承包人投保内容：承包人根据自身需要选择投保内容，费用自理。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人提交中标价10%的人民币作为履约保证金。（3）双方约定的其他担保事项：本条不采用。46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：正本两份，副本两份。47、补充条款①到场施工的建造师必须是投标报名及中标时约定的建造师，如果施工时采用的建造师不是投标报名及中标时的建造师，发包人有权没收其全部履约保证金，并终止合同；施工期间，实行建造师签到制，建造师每月常驻工地时间不得少于22日，否则发包人有权向其索赔，按每天500元人民币索赔，此款在履约保证金中扣除；施工过程中发现承包人建造师素质不能满足该工程施工的要求，发包人有权要求承包人更换建造师。技术负责人、质检员、安全员、施工员等均参照以上条款执行。②主要设备、电缆等经发包人确认的优质品牌，其他工程所有材料必须达到国家规定的标准③本工程建筑垃圾由中标人自行清除，招标人不承担任何费用。④未尽事项协商解决。第四章计价依据及工程造价确定1.工程量清单说明通则1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和技术标准和要求的有关规定。2.投标报价说明通则2.1工程量清单中的每一子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润、措施费、不可竟争费、税金等，并考虑风险因素。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.4不完全综合单价报价，工程量清单组价。投标人编制投标文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于招标人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中投标人不得要求调整（除非合同另有约定）。2.5人工费工资标准应严格执行招标文件及相关规定；2.6措施费：措施费计算按现行安徽省工程量清单费用标准执行以及招标文件报价格式文件要求计算。工程量清单中没有编制的措施费投标人实际可能发生的，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的综合单价或价格中。2.7不可竟争费：投标人须按招标文件规定计算。2.8税金：税金为不可竞争费，投标人须按招标文件规定计算。2.9投标报价依据：1）、计价依据为安徽省住房和城乡建设厅（建标[2017]191号）文件：2）、清单及计价定额执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价方法》及《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》。3）、措施项目费执行《安徽省建设工程费用定额》（2018）编制水平计取，其中赶工措施费及非夜间施工照明费不计；4）、管理费、利润措施费执行《安徽省建设工程费用定额》（2018）编制水平计取；5）、不可竞争费执行《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知，建标[2021]42号》。6）、人工费执行池州市2023年第4期信息价；税金执行安徽省建设工程造价管理总站文件（造价[2019]7号）增值税9%计取。7）、材料价格：执行《池州工程造价信息》(池州市区)2023年第4期信息价不含进项税价格，信息价中缺项的执行周边地市信息价或市场询价、建设单位定价计价。3.工程量清单（含清单编制说明）(详见附件1：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）工程量清单）第五章图纸1.图纸目录序号图名图号版本出图日期张数备注具体如下一套1天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）图纸P2203031-PD-01-01~P2210040-PD03-132023年03月共33张2.图纸（招标时以电子图形式提供）第六章技术标准和要求一、本工程须按设计要求采用现行的国家标准、规范。二、人防工程施工及验收规范《GBJ108-87》三、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》四、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》五、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程《JGJ3-91》六、工程测量规范《GBJ50026-93》七、砌体工程施工质量验收规范《GB50203-2002》八、建筑地面工程施工质量验收规范《GB50209-2002》九、建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210-2001》十、钢结构工程施工质量验收规范《GB50205-2001》十一、屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》十二、地下防水工程质量验收规范《GB50208-2002》十三、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》十四、通风与空调工程施工质量验收规范《GB50243-2002》十五、建筑电气安装工程施工质量验收规范《GB50303-2002》十六、电梯工程施工质量验收规范《GB50310-2002》十七、民用建筑工程室内环境污染控制规范《GB50325-2001》十八、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002/J186-2002》十九、地下工程防水技术规范《GB50108-2001》二十、建筑用沙《GB/T4684-2001》二十一、建筑用卵石、碎石《GB/T4685-2001》二十二、金属与石材幕墙工程技术规范《JGJ133-2001》二十三、玻璃幕墙工程质量检验标准《JGJ/T139-2001》二十四、钢筋焊接及验收规程《JGJ18-96》二十五、钢筋焊接接头试验方法标准《JGJ/T27-2001》二十六、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》二十七、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》二十八、混凝土质量控制标准《GB50164-92》二十九、混凝土强度检验评定标准《GBJ107-87》第七章评标办法一、评标办法首先对所有投标人进行资格审查，如通过资格审查的投标人不足三家，则本项目宣布流标，否则按投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行商务标和技术标评审。如投标人商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，则排名按报价由低到高依次进行递补，按排名依次确定中标候选人。二、评标原则遵循公平、公正、公开的原则，能够满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，并经评审的投标价格最低的投标人为第一中标候选人。依投标价格从低到高的顺序推荐1—3名中标候选人。三、评标委员会评标委员会由招标人或招标代理机构组建。评标委员会推荐产生评标委员会主任。评标程序评标委员会首先熟悉评标项目相关情况，然后对在投标截止时间前接收并确定保证金已到账的标书进行评审。评审顺序如下：形式标评审；响应性评审；3、商务标评审；4、技术标评审；5、推荐中标候选人。经形式标评审、响应性评审、商务标评审、技术标评审后，按经评审的投标报价由低到高的次序推荐1-3名中标候选人。评标内容（一）形式评审标准形式评审采用定性方法，符合性评审，结论分为合格与不合格。投标文件不得存在下列任何一种情形，否则按无效标处理，不进入下一步评审；1、投标人名称与营业执照资质证书、安全生产许可证不一致的；2、投标人资格其中一项不符合投标须知要求的；3、投标函及承诺函未按照招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；4、投标文件未按招标文件规定的“投标文件格式”要求编制的；5、递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价不是唯一的。（二）响应性评审标准响应性评审采用定性方法，符合性评审，结论分为合格与不合格。投标文件不得存在下列任何一种情形，否则按无效标处理，不进入下一步评审；1、投标工期、质量不符合招标文件要求的；2、投标有效期不符合招标文件要求的；3、投标保证金的提交、金额等不符合招标文件规定的；（三）商务标评审只有通过形式评审及响应性评审的投标才能进入本阶段评审；1、评标委员会对不高于招标控制价（即不高于1623672.89元）的商务标投标报价按由低到高的顺序依次进行排名递补，商务标仅对投标报价前3名（或递补后的前3名）的投标人进行评审。2、评审内容：1）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。3）投标文件中已标价的分部分项清单报价表中工程量清单中项目编码、项目名称、计量单位、工程量等内容是否与招标文件给定的工程量清单一致；4）不可竞争费是否与招标文件给定的工程量清单费率一致；5）税金是否与招标文件给定的工程量清单税率一致。经修正后的投标报价按由低到高的顺序依次进行排名递补，投标文件出现与上述第3）~5）条情形不一致时，视为商务标评审不合格，否决其投标，并按排序依次递补审查。（四）技术标评审评标委员会仅对通过上述评审的投标文件进行技术标评审。评标委员会主要从招标文件要求的资料，已竣工验收合格的代表性工程业绩，项目施工组织设计，重点专业工程施工技术方案以及拟分包情况等以下几个方面对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。如定性为不合格，则递补投标文件，再按本评标办法进行评审。对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。5.1重点专业工程施工技术方案（如有）：针对本项目特点，分析是否准确、切实可行；5.2拟分包情况（如有）：是否描述；5.3已竣工验收合格的代表性工程业绩（如有）：是否具有通过主管部门备案确认的工程承包合同文本和签章齐全的竣工验收报告复印件；5.4新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定；5.5施工组织设计：主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能知道具体施工并确保安全；拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要；确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准；确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力；确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网路图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺；工程施工的重点和难点及保证措施是否正确；施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；施工组织设计的针对性、完整性；5.6其他内容（如有）是否相应招标文件评审时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定，查看是否科学、合理、可行。如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。（五）投标文件的澄清和补正1、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。六、评标结果评标委员会对通过上述评审的投标人，按投标报价由低到高推荐1-3名中标候选人，报价最低的投标人为第一中标候选人，其次为第二中标候选人，依次类推。若投标报价相同，按抽签方式选定（抽签先抽序号，再抽签），招标人不作任何解释。七、资格审查由评标委员会查验前三名投标人的资格证明材料复印件，结论分为合格与不合格。主要审查以下资料：1、具备有效的营业执照；2、具备有效的企业资质证书，并且资质符合招标文件规定；3、具备有效的安全生产许可证；4、具备有效的投标人基本帐户开户许可证；5、项目经理资格符合招标文件规定；上述资格证明材料加盖投标单位公章的复印件有任何一项不符合规定的，视为资格证明材料审查不合格，否决其投标，并按排序依次递补审查。第八章投标文件格式目录封面投标函及承诺函三、法定代表人身份证明书四、授权委托书五、联合体协议书（如有）六、投标保证金七、投标报价汇总表（内含工程投标报价）八、项目管理部人员配置表九、资格审查资料十、其他需要提交的资料（如有）十一、回执格式（如有）说明：各投标人必须按照以上顺序将投标文件装订成壹册并密封。一、封面工程施工投标文件工程名称：投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日二、投标函致：________________________（招标人）1、我方已仔细研究了（项目编号）（项目名称）施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。投标有效期：投标截止日起天。2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。3、如我方中标，我方拟派为本工程项目经理，其项目经理资质为专业级建造师。4、随同本投标函提交投标保证金，合计金额为人民币（大写）元（￥）。5、如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）本投标函属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。且随时准备接受你方发出的中标通知书。（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6、我方确保农民工工资按相关规定足额支付到位，若有因农民工工资不到位引起的纠纷、上访等事件，我方原承担违约责任。7、我方将根据相关规定向招标代理机构缴纳代理服务费。投标人：(盖章)；单位地址：；法人代表或委托代理人：（签字或盖章）；邮政编码：电话：传真：；开户银行名称：；开户银行帐号：；开户银行地址：；开户银行电话：。三、法定代表人身份证明单位名称：成立时间：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)日期：年月日法人代表人身份证复印件法人代表人身份证复印件四、授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，参加(招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：投标人：(盖章)法定代表人：(签字或盖章)法人代表人和委托人身份证复印件法人代表人和委托人身份证复印件日期：年月五、联合体协议书（如有）（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协议工作。3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员一名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日六、投标保证金（见投标须知前附表第20条）七、投标报价书格式报价表1：投标总价投标总价建设单位：工程名称：投标总价(小写)：(大写)：投标人：（单位公章）法定代表人或授权人：（签字或盖章）编制人：（签字并盖造价专业人员专用章）编制时间：年月日投标价明细表附投标报价明细表（按招标清单格式填写）八、项目管理部人员配置表序号姓名拟任职务职称执业或职业资格证明备注序号姓名拟任职务职称证书名称级别证号专业备注1项目经理2技术负责人3质检员4安全员5施工员注：上述人员均须附身份证、职称证、执业证等证书的复印件。其中项目经理、技术负责人还须填写“主要人员简历表”主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：项目经理（或建造师）及项目技术负责人须填此表。九、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构代码法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账 号其中技 工经营范围备注（二）相关证书复印件1、营业执照副本（全部内容）复印件2、企业资质证书副本（全部内容）复印件3、企业安全生产许可证（全部内容）复印件4、项目经理（建造师）注册证书（全部内容）、安全B证（全部内容）复印件5、其它相关资料复印件（投标人可以增加）十、其他需提交资料（如有）十一、回执格式答疑回复签收回执致安徽正大永道工程咨询有限公司：我单位已于年月日(投标截止时间前)上邮件（或委派代表前来领取）你处对本项目的答疑回复（或招标补遗书）。特此确认。投标人（单位公章）：法定代表人（签章）：年月日---------------------------------------------------------------------------(说明：如果该项目发布了澄清或答疑回复，投标人须将此回执放在投标文件中。)第九章技术标投标文件格式封面房屋和市政工程施工投标文件（技术标）项目编号:ZDYDCZ2023028工程名称：天堃国公馆3#楼10/0.4KV配电工程（自管部分）投标单位：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本配电工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
