优化营商环境设施升级改造工程招标公告（国家税务总局和县税务局2023）
国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程采购公告
采购公告
项目概况
国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程的潜在供应商应登录“新点电子交易平台安徽永涵汇华专区”网站获取采购文件，并于2023年7月8日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：YHZC2023197
项目名称：国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：491870.18元
最高限价：491870.18元
采购需求：国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程等相关施工内容，具体内容详见采购文件。
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成施工内容（具体开工时间以采购人要求为准）。
本项目是否接受联合体采购：否
二、申请人的资格要求
1、具备独立法人资格。
2、本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质。
3、项目负责人（项目经理）须具有：建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，且在供应商单位注册。
4、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
5、已从安徽汇华工程科技股份有限公司获取采购文件。
三、获取采购文件
时间：2023年6月28日起至2023年7月5日17时30分（北京时间）
地点：安徽汇华工程科技股份有限公司（马鞍山市雨山区花园路功辉大厦18层）获取采购文件。
采购文件获取地点：使用安徽ＣＡ或注册登录“新点电子交易平台安徽永涵汇华专区”网站，选择拟参与项目即可获取采购文件。（注：非工作时段注册审核可在上午8点至12点、下午1点半至5点半拨打电话4009280095转5申请加急审核）。
四、响应文件提交
截止时间：2023年7月8日9点30分（北京时间）
地点：安徽汇华工程科技股份有限公司开标室（马鞍山市花园路康泰佳苑6号楼功辉大厦18层）
提交方式：邮寄送达
五、开启
时间（磋商时间）：同磋商响应文件提交截止时间
地点（磋商地点）：安徽汇华工程科技股份有限公司评标室（马鞍山市花园路康泰佳苑6号楼功辉大厦20层）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、获取采购文件和其他相关资料时间期限：同获取采购文件时间。
2、本项目不收取采购保证金。
3、本项目采取快递邮寄方式送达响应文件，供应商无需派代表前往磋商现场，相关要求如下：
3.1供应商需要提交的响应文件
（1）响应文件正本1份；副本2份（如有分包，则分包编制）
（2）载有响应文件正本扫描件的光盘或u盘一份（不退，供存档）
（3）最后报价函1份（应单独密封）
3.2收件地址：安徽汇华工程科技股份有限公司招标投标办公室（马鞍山市雨山区花园路功辉大厦18层办公室）；联系人：笪媛媛；联系电话：0555-2229486
4.3邮件包裹需注明投标项目名称、供应商名称、联系人及电话（邮件包裹密封不属于响应文件密封,响应文件需按采购文件要求单独再密封）。
4.4供应商应在响应文件递交截止时间前送达，并由本项目专人签收，以签收送达时间为准，未在响应文件递交截止时间前送达或未签收的，响应文件不予接收。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名称：国家税务总局和县税务局
地址：马鞍山市和县和州中路113号
联系方式：费晓琼 0555-5311406
2、采购代理机构信息
名称：安徽汇华工程科技股份有限公司
地址：马鞍山市雨山区花园路功辉大厦18层
联系方式：0555-2229935、2229486
3、项目联系方式
联系人：刘璇、笪媛媛
电话：0555-2229935、2229486
附件：
国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程.zip
国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程.zip
控制价编制说明工程名称：优化营商环境设施升级改造项目一、工程概况本工程为优化营商环境设施升级改造项目，位于安徽省马鞍山市和县。主要为装饰改造工程及安装工程，其中装饰工程主要内容为原天棚拆除615m2，墙面石材拆除52.8m2，新建石膏板隔墙135m2，墙体木饰面（含室内柱子木饰面）215m2，内墙面乳胶漆117.7m2，护墙板174.6m2，天棚集成吊顶615m2以及公共服装柜27.1m2，档案馆（2.4m高）30.5m2等家具工程，安装工程主要为照明线BV-2.5的4150m,BV-4的1960m,BV-6的1580m及电视显示器等。二、编制范围施工图纸及工程量清单所示全部内容。三、编制依据1、按建设单位提供说明及设计图纸要求；2、安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018），工程量清单中未说明的工作内容见安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018）；3、2018版计价依据包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》；4、取费标准：管理费、利润、措施项目费、不可竞争费按相应专业计取：（1）、税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站关于营业税改征增值税调整现行计价依据的实施意见，造价〔2019〕7号文件规定按9%计取。5、材料价格执行马鞍山2023年《马鞍山5月份信息价》，信息价中没有的材料价格通过市场询价综合考虑。四、质量要求：合格五、需说明事项：1、清单编制工程量为建设单位认可的现场勘测量，项目特征与实际现场不尽相同，具体工程量以竣工实际为准2、图纸设计描述不清部分以清单及项目特征描述为准。二O二三年六月优化营商环境设施升级改造项目优化营商环境设施升级改造项目优化营商环境设施升级改造项目优化营商环境设施升级改造项目优化营商环境设施升级改造项目优化营商环境设施升级改造项目工程工程最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价最高投标限价(小写)：最高投标限价(小写)：最高投标限价(小写)：最高投标限价(小写)：491870.18491870.18491870.18491870.18491870.18(大写)：(大写)：(大写)：肆拾玖万壹仟捌佰柒拾元壹角捌分肆拾玖万壹仟捌佰柒拾元壹角捌分肆拾玖万壹仟捌佰柒拾元壹角捌分肆拾玖万壹仟捌佰柒拾元壹角捌分肆拾玖万壹仟捌佰柒拾元壹角捌分招标人：招标人：招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位盖章）（单位资质专用章）（单位资质专用章）（单位资质专用章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：编制人：编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：编制时间：编制时间：2023年6月12日2023年6月12日复核时间：2023年6月12日2023年6月12日2023年6月12日2023年6月12日建设项目最高投标限价汇总表建设项目最高投标限价汇总表建设项目最高投标限价汇总表建设项目最高投标限价汇总表建设项目最高投标限价汇总表建设项目最高投标限价汇总表建设项目最高投标限价汇总表工程名称:优化营商环境设施升级改造项目工程名称:优化营商环境设施升级改造项目工程名称:优化营商环境设施升级改造项目工程名称:优化营商环境设施升级改造项目第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)其中:(元)其中:(元)其中:(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价暂估价暂估价不可竞争费1优化营商环境设施升级改造项目491870.180.000.000.008191.14合计合计491870.180.000.000.008191.14安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日单项工程最高投标限价汇总表单项工程最高投标限价汇总表单项工程最高投标限价汇总表单项工程最高投标限价汇总表单项工程最高投标限价汇总表单项工程最高投标限价汇总表单项工程最高投标限价汇总表工程名称:优化营商环境设施升级改造项目工程名称:优化营商环境设施升级改造项目工程名称:优化营商环境设施升级改造项目工程名称:优化营商环境设施升级改造项目第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:(元)其中:(元)其中:(元)其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价暂估价暂估价不可竞争费1装饰工程403379.740.000.000.006004.512安装工程88490.440.000.000.002186.63合计合计491870.180.000.000.008191.14安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号汇总内容汇总内容金额(元)其中:材料、设备暂估价(元)其中:材料、设备暂估价(元)其中:材料、设备暂估价(元)1分部分项工程费分部分项工程费355704.370.000.000.001.1A.1拆除工程A.1拆除工程8762.851.2A.1墙体工程A.1墙体工程112740.871.3A.1吊顶及logoA.1吊顶及logo100492.251.4A.1脚手架A.1脚手架5320.351.5A.1橱柜工程A.1橱柜工程120588.051.6A.1其他工程A.1其他工程7800.002措施项目费措施项目费2364.283不可竞争费不可竞争费6004.513.1安全文明施工费安全文明施工费6004.513.2环境保护税环境保护税0.004其他项目费其他项目费6000.004.1暂列金额暂列金额6000.004.2专业工程暂估价专业工程暂估价0.004.3计日工计日工0.004.4总承包服务费总承包服务费0.005税金税金33306.58工程造价=1+2+3+4+5工程造价=1+2+3+4+5工程造价=1+2+3+4+5403379.740.000.000.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：标段：标段：标段：第1页共3页第1页共3页第1页共3页第1页共3页第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价其中其中其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价定额人工费定额机械费暂估价A.1拆除工程A.1拆除工程18762.858762.858762.858762.854726.12700.490.001011606003001天棚面龙骨及饰面拆除天棚拆除龙骨及面层m26157.034323.454323.454323.452927.400.000.002011605002001立面块料拆除石材面层拆除粘贴m252.815.51818.93818.93818.93554.400.000.003011601001001砖砌体拆除人工拆除轻质砌体m336.2268.492480.712480.712480.711014.16700.490.004011604002001立面抹灰层拆除墙面面层铲除砂浆粉刷面m268.54.96339.76339.76339.76230.160.000.00501B001旧物品规整保存空调内机、监控设备等需要还原的物品拆除及保管费，单价包干项1800.00800.00800.00800.000.000.000.00A.1墙体工程A.1墙体工程1112740.87112740.87112740.87112740.8712806.031193.220.006011207001001新建轻钢龙骨墙体单面木工板+单面石膏板1.基层材料种类、规格:木工板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板隔墙、细木工板墙面3.轻钢龙骨隔墙高度3000以下间距3004.:刷防火涂料m2135149.2720151.4520151.4520151.452293.65170.100.007011207001002新建轻钢龙骨墙体双面木工板1.基层材料种类、规格:木工板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:细木工板墙面3.轻钢龙骨隔墙高度3000以下间距3004.:刷防火涂料m257.6198.7411447.4211447.4211447.421033.3487.550.008011207001003办税区免漆板隔断1.基层材料种类、规格:木工板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品免漆板3.:刷防火涂料m23.6184.46664.06664.06664.0699.946.660.009011207001004墙体木饰面(含室内柱子木饰面）1.基层材料种类、规格:木工板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色木饰面3.:刷防火涂料m2215162.5534948.2534948.2534948.253925.90599.850.0010011406003001防水腻子1.刮腻子遍数:立邦防水腻子2遍m2117.711.741381.801381.801381.80696.7821.190.0011011406001001抹灰面油漆1.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍，面漆二遍m2117.79.861160.521160.521160.52235.400.000.0012011406003002白水泥饰面1.刮腻子遍数:内墙满刮腻子遍m250.411.74591.70591.70591.70298.379.070.0013011207001006税务大厅背景墙饰面1.基层材料种类、规格:木工板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm铝塑板21丝3.:刷防火涂料m239.2180.397071.297071.297071.29987.8458.800.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：标段：标段：标段：第2页共3页第2页共3页第2页共3页第2页共3页第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价其中其中其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价定额人工费定额机械费暂估价14011207001005墙面护墙板1.基层材料种类、规格:木工板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色护墙板3.:刷防火涂料m2174.6166.7229109.3129109.3129109.311887.43148.410.0015WB011105006001不锈钢踢脚线1.踢脚线高度:5cm2.基层材料种类、规格:不锈钢踢脚线m11326.673013.713013.713013.71623.7658.760.0016WB011105006002PVC踢脚线1.踢脚线高度:5cm2.基层材料种类、规格:PVC踢脚线m77.57.36570.40570.40570.40197.6310.850.0017WB010801007001木饰面金属收边条白色木饰面配套L型阳角收边金属条m2645.001170.001170.001170.000.000.000.0018010401012001背景墙地台砌筑1.砖品种、规格、强度级:240*115*53标准砖2.砂浆强度级:M7.5水泥砂浆3.:水泥砂浆抹面m31.251168.771460.961460.961460.96525.9921.980.00A.1吊顶及logoA.1吊顶及logo1100492.25100492.25100492.25100492.2514384.85436.650.0019WB011302003001天棚龙骨1.普通轻钢龙骨天棚装配式U型主龙骨间距900副龙骨间距4002.每付丝杆吊筋规格H=750mm，间距900mmφ8m261549.4030381.0030381.0030381.009218.85264.450.0020WB011302005001天棚面层1.面层材料品种、规格:白色600*600集成铝板m2615110.7568111.2568111.2568111.255166.00172.200.0021020911001001logo字亚克力字（不发光），单价包干项12000.002000.002000.002000.000.000.000.00A.1脚手架A.1脚手架15320.355320.355320.355320.352668.62270.240.0022WB011701009001工具式脚手架工具式脚手架m216893.155320.355320.355320.352668.62270.240.00A.1橱柜工程A.1橱柜工程1120588.05120588.05120588.05120588.05336.006.000.0023011501020001办税台面框架办税台面框架制作安装m28.5660.0018810.0018810.0018810.000.000.000.0024011501020002台面石英石含立面和台面展开面积，1.8厚石英石m258420.0024360.0024360.0024360.000.000.000.0025011501003001公共服装柜（2.2米高）1.台柜规格:成品免漆板制作安装（柜体60公分深，净深55公分）m227.1660.0017886.0017886.0017886.000.000.000.0026WB011501001001办公室矮柜2组成品免漆板制作安装（柜门磁吸暗锁）m24.85660.003201.003201.003201.000.000.000.0027WB011501001002档案柜（2.4米高）成品免漆板制作安装m230.5480.0014640.0014640.0014640.000.000.000.0028WB011501001003茶水柜成品免漆板制作安装m21.2500.00600.00600.00600.000.000.000.0029011501001001办税操作台1成品定制2440mm*1220mm(2组拼装）m5.95520.003094.003094.003094.000.000.000.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：标段：标段：标段：第3页共3页第3页共3页第3页共3页第3页共3页第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价其中其中其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价定额人工费定额机械费暂估价30011501001002办税操作台2成品定制1600mm*800mm个41180.004720.004720.004720.000.000.000.0031011501001003办税操作台3成品定制1400mm*650mm个12800.009600.009600.009600.000.000.000.0032011501001004办税操作台4成品定制1400mm*650mm(问办一体）个2800.001600.001600.001600.000.000.000.0033050305010001成品椅子成品椅子个32300.009600.009600.009600.000.000.000.0034050305010002公共区不锈钢3连椅成品不锈钢连排椅（含安装费）个10650.006500.006500.006500.000.000.000.0035010801002001木质门带套成品烤漆木门制作安装（含门套，五金，门锁等）樘51195.415977.055977.055977.05336.006.000.00A.1其他工程A.1其他工程17800.007800.007800.007800.000.000.000.003601B002成品保护地面、墙面、物件保护膜（地面保护）项13000.003000.003000.003000.000.000.000.0037391701001001空调器位移空调器位移项12500.002500.002500.002500.000.000.000.0038WB011614004001建筑垃圾外运本工程所产生的所有建筑垃圾清理，外运（含天棚拆除，墙面石材拆除等）项11100.001100.001100.001100.000.000.000.003901B003保洁整体清理，打扫卫生，保洁费项11200.001200.001200.001200.000.000.000.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础计算基础计算基础计算基础费率(%)金额(元)1ZC-01夜间施工增加费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.5187.642ZC-02二次搬运费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)1.2450.343ZC-03冬雨季施工增加费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.7262.704ZC-04已完工程及设备保护费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.5187.645ZC-05工程定位复测费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.8300.236ZC-06非夜间施工照明费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.4150.117ZC-07临时保护设施费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.137.538ZC-08赶工措施费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)2.1788.09合计合计合计2364.28安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础计算基础计算基础计算基础费率(%)金额(元)1ZF-01环境保护费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)2.6975.732ZF-02文明施工费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)4.51688.773ZF-03安全施工费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)3.11163.374ZF-04临时设施费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)5.82176.645ZF-05环境保护税00.00合计合计合计6004.51安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称项目名称金额(元)1暂列金额暂列金额暂列金额6000.002专业工程暂估价专业工程暂估价专业工程暂估价0.003计日工计日工计日工0.004总承包服务费总承包服务费总承包服务费0.00合计合计合计合计6000.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额(元)暂定金额(元)暂定金额(元)备注1设计费16000.006000.006000.00合计合计合计6000.006000.006000.00—安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程工程名称：装饰工程标段：标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目名称计算基础计算基础计算基数计算基数费率(%)费率(%)金额(元)1税金分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费370073.16370073.169933306.58合计合计合计合计合计合计33306.58安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表单位工程最高投标限价汇总表工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页序号汇总内容汇总内容金额(元)其中:材料、设备暂估价(元)其中:材料、设备暂估价(元)其中:材料、设备暂估价(元)1分部分项工程费分部分项工程费78136.280.000.000.001.1水电工程水电工程78136.282措施项目费措施项目费860.983不可竞争费不可竞争费2186.633.1安全文明施工费安全文明施工费2186.633.2环境保护税环境保护税0.004其他项目费其他项目费0.004.1暂列金额暂列金额0.004.2专业工程暂估价专业工程暂估价0.004.3计日工计日工0.004.4总承包服务费总承包服务费0.005税金税金7306.55工程造价=1+2+3+4+5工程造价=1+2+3+4+5工程造价=1+2+3+4+588490.440.000.000.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表分部分项工程量清单计价表工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：标段：标段：标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)金额:(元)序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价其中其中其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价合价合价定额人工费定额机械费暂估价一、水电工程一、水电工程178136.2878136.2878136.2878136.2813480.02186.400.001WB031002004001剔堵槽沟1.:砖结构宽mm×深mm70×70m26011.272930.202930.202930.201118.000.000.002030411004001配线1.型号:BV-2.5mm2m41503.1112906.5012906.5012906.502365.500.000.003030411004002配线1.型号:BV-4.0mm2m19603.937702.807702.807702.80764.400.000.004030411004003配线1.型号:BV-6.0mm2m15805.638895.408895.408895.40616.200.000.005030502005001双绞线缆1.规格型号:UTP网络线m46603.1214539.2014539.2014539.205312.40186.400.006030411001001配管1.材质:塑料管2.规格:PC20m2607.101846.001846.001846.00949.000.000.007030412005001平板灯1.规格:600*600平板灯套94125.6511811.1011811.1011811.101723.960.000.008030507014001显示器1.名称:显示器2.技术参数:17寸3.分辨率1280*1024台14338.004732.004732.004732.000.000.000.009030507014002电视1.名称:电视2.技术参数:43寸3.4K（分辨率3840*2160）台31000.003000.003000.003000.000.000.000.0010030507014003电视1.名称:电视2.技术参数:86寸3.4K（分辨率3840*2160）台15500.005500.005500.005500.000.000.000.0011030404035001插座1.名称:五孔插座2.型号:250V10A86型3.安装方式:嵌入式，安装高度为0.3m个8014.551164.001164.001164.00313.600.000.0012030404035002插排1.名称:加强型40孔插排个2894.112635.082635.082635.08109.760.000.0013030411006001接线盒1.名称:接线盒2.材质:塑料3.规格:86系列个505.56278.00278.00278.00112.000.000.0014030411006002开关盒1.名称:开关盒2.材质:塑料3.规格:86系列个404.90196.00196.00196.0095.200.000.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表措施项目清单与计价表工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础计算基础计算基础计算基础费率(%)金额(元)1AC-01夜间施工增加费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.568.332AC-02二次搬运费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)1.2164.003AC-03冬雨季施工增加费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.795.664AC-04已完工程及设备保护费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.568.335AC-05工程定位复测费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.8109.336AC-06非夜间施工照明费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.454.677AC-07临时保护设施费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)0.113.678AC-08赶工措施费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)2.1286.99合计合计合计860.98安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表不可竞争项目清单与计价表工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础计算基础计算基础计算基础费率(%)金额(元)1AF-01环境保护费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)2.6355.332AF-02文明施工费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)4.5614.993AF-03安全施工费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)3.1423.664AF-04临时设施费(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)(分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费)5.8792.655AF-05环境保护税00.00合计合计合计2186.63安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日2023年06月12日其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称项目名称金额(元)1暂列金额暂列金额暂列金额0.002专业工程暂估价专业工程暂估价专业工程暂估价0.003计日工计日工计日工0.004总承包服务费总承包服务费总承包服务费0.00合计合计合计合计0.00安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目名称计量单位暂定金额(元)暂定金额(元)暂定金额(元)备注合计合计合计0.000.000.00—安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表税金计价表工程名称：安装工程工程名称：安装工程工程名称：安装工程标段：标段：第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目名称计算基础计算基础计算基数计算基数费率(%)费率(%)金额(元)1税金分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费81183.8981183.89997306.55合计合计合计合计合计合计7306.55安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】2023年06月12日2023年06月12日国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程项目编号：YHZC2023197采购文件采购人：国家税务总局和县税务局采购代理机构：安徽汇华工程科技股份有限公司采购时间：二〇二三年六月目录第一章采购公告3第二章供应商须知5第三章采购内容及总体要求23第四章评审标准25第五章政府采购合同格式29第六章响应文件格式32第一章采购公告项目概况国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程的潜在供应商应登录“新点电子交易平台安徽永涵汇华专区”网站获取采购文件，并于2023年7月8日9点30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：YHZC2023197项目名称：国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程采购方式：竞争性磋商预算金额：491870.18元最高限价：491870.18元采购需求：国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程等相关施工内容，具体内容详见采购文件。合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成施工内容（具体开工时间以采购人要求为准）。本项目是否接受联合体采购：否二、申请人的资格要求1、具备独立法人资格。2、本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质。3、项目负责人（项目经理）须具有：建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，且在供应商单位注册。4、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（4）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。5、已从安徽汇华工程科技股份有限公司获取采购文件。三、获取采购文件时间：2023年6月28日起至2023年7月5日17时30分（北京时间）地点：安徽汇华工程科技股份有限公司（马鞍山市雨山区花园路功辉大厦18层）获取采购文件。采购文件获取地点：使用安徽ＣＡ或注册登录“新点电子交易平台安徽永涵汇华专区”网站，选择拟参与项目即可获取采购文件。（注：非工作时段注册审核可在上午8点至12点、下午1点半至5点半拨打电话4009280095转5申请加急审核）。四、响应文件提交截止时间：2023年7月8日9点30分（北京时间）地点：安徽汇华工程科技股份有限公司开标室（马鞍山市花园路康泰佳苑6号楼功辉大厦18层）提交方式：邮寄送达五、开启时间（磋商时间）：同磋商响应文件提交截止时间地点（磋商地点）：安徽汇华工程科技股份有限公司评标室（马鞍山市花园路康泰佳苑6号楼功辉大厦20层）六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1、获取采购文件和其他相关资料时间期限：同获取采购文件时间。2、本项目不收取采购保证金。3、本项目采取快递邮寄方式送达响应文件，供应商无需派代表前往磋商现场，相关要求如下：3.1供应商需要提交的响应文件（1）响应文件正本1份；副本2份（如有分包，则分包编制）（2）载有响应文件正本扫描件的光盘或u盘一份（不退，供存档）（3）最后报价函1份（应单独密封）3.2收件地址：安徽汇华工程科技股份有限公司招标投标办公室（马鞍山市雨山区花园路功辉大厦18层办公室）；联系人：笪媛媛；联系电话：0555-22294864.3邮件包裹需注明投标项目名称、供应商名称、联系人及电话（邮件包裹密封不属于响应文件密封,响应文件需按采购文件要求单独再密封）。4.4供应商应在响应文件递交截止时间前送达，并由本项目专人签收，以签收送达时间为准，未在响应文件递交截止时间前送达或未签收的，响应文件不予接收。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：1、采购人信息名称：国家税务总局和县税务局地址：马鞍山市和县和州中路113号联系方式：费晓琼0555-53114062、采购代理机构信息名称：安徽汇华工程科技股份有限公司地址：马鞍山市雨山区花园路功辉大厦18层联系方式：0555-2229935、22294863、项目联系方式联系人：刘璇、笪媛媛电话：0555-2229935、2229486第二章供应商须知序号内容1项目名称：详见采购公告；项目编号：详见采购公告。2采购人：详见采购公告；项目联系人：详见采购公告。3采购代理机构：详见采购公告；采购代理机构地址：详见采购公告。4响应文件递交地点：详见采购公告；响应文件递交时间：详见采购公告。5磋商开始时间：详见采购公告；磋商地点：详见采购公告。6评审方法：综合评分法。7采购有效期：递交响应文件截止时间后60天。8本项目是否缴纳采购保证金：否9本项目是否交纳履约保证金：■是□否1.履约保证金：合同价的2%；2.交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。3.成交通知书发出之日起5个工作日内，成交供应商应主动向采购人交纳，逾期不交纳的，视为拒绝签订采购合同。4.合同履约完毕10日内采购人退还，如不能按期履约完毕，采购人有权扣除全部履约保证金。10响应文件数量：1.响应文件正本：纸质文件1份、电子文件光盘或U盘1份；2.响应文件副本：纸质文件2份；3.最后报价函1份注：若供应商纸质响应文件正本与副本文件、电子文件不一致，以递交纸质响应文件的正本为准。11本项目是否交纳采购代理服务费：■是□否1、成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在成交公告发出之日起3个工作日内向安徽汇华工程科技股份有限公司支付采购代理服务费0.6万元及向清单控制价编制单位支付编制费0.2万元。供应商报价时请考虑该部分费用。2、服务费由成交单位在领取成交通知书时以现金或汇款支付。3、采购代理服务费转账至：账户名：安徽汇华工程科技股份有限公司造价咨询分公司开户行及账号：中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行34050165900800001254注：代理服务费应从成交供应商单位账户汇出，汇款时请备注项目名称。12本项目不接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与投标，银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业除外。注：（1）上述特殊行业分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的负责人视同法定代表人。（2）上述特殊行业分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）的上级单位交纳的投标保证金，视同投标人交纳。13服务地点：采购人指定地点14签订合同地点：采购人所在地15本项目是否接受联合体参加磋商：□是；☑否若本项目接受联合体参加磋商，供应商应按采购文件要求在响应文件中提交联合体协议。16本项目性质特殊，供应商应根据供应商自身实际情况，自行踏场勘现场（由于供应商不踏勘现场或者踏勘现场不仔细带来的报价风险及其他风险，由供应商自行承担），结合自身情况，制定项目实施方案，谨慎报价。若成交后放弃成交资格或者拒绝签订合同，采购人将向市公管部门报告，按有关规定处理并且采购人可向成交人进一步追偿导致采购失败、工期延误所造成的一切损失。17本项目预算资金已落实。18评审过程中，磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初审供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在合理的内（合理的时间由磋商小组现场确定）提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能提供说明（或相关证明材料），或虽提供但未被磋商小组接受的，磋商小组应当将其作为响应文件无效处理。供应商递交磋商响应文件时，应当自行决定是否另行携带报价合理性的证明材料，供应商单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。19若本文件中要求供应商提供社保证明材料的，为下述形式之一（采购文件中须提供复印件）：1、社保缴款凭证。2、人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。3、人社部门（或税务部门）出具的证明材料。4、与供应商有直接隶属关系的分支机构缴纳的社保视同供应商缴纳，但须提供有关证明材料。20本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其它特别说明，按特别说明执行。21本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书；如有其它特别说明，按特别说明执行。22不良信用记录：1.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（4）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。2、以上第（1）-（3）项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询（以“信用中国”网站查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目磋商当日，磋商小组应当对所有供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。3、联合体参与采购活动的，联合体任何一方存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。23供应商参与本次磋商所提供的资料（包含供应商响应文件响应的内容及提供的资料）都是真实有效的，并可以进一步提供与本次磋商有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消成交候选人或成交人资格，且供应商承担被记入不良行为记录并被限制一定期限内禁止参与政府采购活动等后果。24项目负责人到岗履约约束条款：1、磋商前，已担任其他工程项目的项目负责人（或项目经理）岗位的，不得在本次采购项目中担任项目负责人，有下列情形的除外：（1）存在已担任其他工程项目的项目负责人（或项目经理）岗位的，供应商须在响应文件中承诺：在本次采购项目成交后,合同签订前,拟派本次采购项目的项目负责人能够从其他项目变更至本项目，对本次采购项目全面履约；（2）法律法规规定的其他情形。2、若供应商拟派本次采购项目的项目负责人（或项目经理）已在其他项目担任项目经理岗位，但在响应文件中承诺未在其他项目担任项目负责人（或项目经理）岗位的，成交后被查处属实，取消其成交资格，涉嫌挂靠的报相关部门处理。3、若供应商在响应文件中承诺项目负责人（或项目经理）能够从其他项目变更至本次采购项目，但成交后合同签订前仍无法变更到位的，采购人可以取消其成交资格，供应商因此原因被取消成交资格的，自愿同意放弃采购保证金。4、若供应商拟派本次采购项目的项目负责人（或项目经理）在成交结果公示期间，出现拟任其他项目的项目经理情形时（含其他项目中标候选人公示期内的第一中标候选人），采购人有权取消其成交资格（提供放弃其他项目第一中标候选人资格的证明材料情形除外）。25本项目在评审过程中需要通过摇号确定的，以供应商现场签到或快递送达顺序编号，在磋商现场由代理机构进行摇号、供应商代表或采购人代表现场见证并签字。二、供应商须知（一）总则1、适用范围1.1本采购文件适用于本次采购所述零星工程维修服务。2、项目概况：详见采购公告。3、供应商资格要求：详见采购公告。3.1由于采购项目的差异性，供应商在参与项目的具体采购活动时，还应仔细阅读该项目的资质及其他资格要求；3.2供应商未按规定获取采购文件的，其递交的响应文件无效。4、磋商费用4.1本项目采用竞争性磋商方式进行，供应商在磋商报价中应考虑交纳的采购代理服务费以及参与磋商活动的有关费用；4.2供应商应自行承担所有与参加本次磋商的有关费用。不论本项目磋商结果如何，安徽汇华工程科技股份有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任另行支付这些费用；4.3采购文件工本费一经交纳，概不退还。5、磋商风险5.1供应商一旦获取本采购文件并参加磋商，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定；5.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担；5.3供应商所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：6.1国家有关法律、法规及行业管理标准；6.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；6.3采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准；6.4本采购文件不再对上述情况进行描述。7、安徽汇华工程科技股份有限公司对采购人拖欠成交供应商合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交供应商若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。8、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目同一包别的磋商。8.1法定代表人为同一个人的；8.2.母公司、全资子公司及其控股公司；8.3法律和行政法规规定的其他情形。9、因本次采购活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。10、本项目响应文件不采用电子签名。11、本采购文件的最终解释权属于采购人、安徽汇华工程科技股份有限公司。（二）采购文件12、采购文件构成12.1采购文件包括：采购公告第一章供应商须知第二章采购需求第三章评审标准第四章采购合同格式第五章响应文件格式1.开标一览表（格式）；2.承诺函（格式）；3.分项报价表（格式）；4.对商务要求及合同条款的响应（格式）；5.对技术要求的响应（格式）；6.法定代表人身份证明及授权委托书（格式）。13.供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果供应商没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。14、采购文件的澄清、更正及修改14.1无论出于何种原因，安徽汇华工程科技股份有限公司可主动地或在解答供应商提出的问题时对采购文件进行答复澄清、更正及修改，并在磋商公告确定的网站公开发布；14.2在磋商前，供应商应自行主动上网查询。安徽汇华工程科技股份有限公司不承担供应商未及时查询到相关信息引发的相关责任；14.3安徽汇华工程科技股份有限公司对采购文件进行的澄清、更正、修改等内容为采购文件的组成部分，对供应商均具有约束力；14.4安徽汇华工程科技股份有限公司对采购文件的澄清、更正、修改的内容，凡与原先所发采购文件、澄清、更正、修改中的内容不一致之处，应以最后发布的澄清、更正、修改文字为准。（三）响应文件编制15、响应文件语言及度量衡单位15.1供应商的响应文件、以及就本项目磋商的所有往来函电文件资料，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，供应商应同时递交翻译成简体中文的资料，否则磋商小组有权不予接受；15.2除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。16、响应文件编制要求16.1除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，响应文件均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议响应文件采用双面打印；16.2响应文件应采用胶装，牢固装订成册；16.3响应文件应编排目录、标明连续页码；16.4响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制。17、响应文件正本和副本17.1供应商应按照“供应商须知前附表”中的要求提交响应文件，且每份响应文件须清楚地标明“响应文件正本”、“响应文件副本”字样；17.2响应文件的正本按照要求签署和盖章后，响应文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，磋商小组误读响应文件的风险供应商必须自行承担；17.3响应文件所提供的资料不论是书写、打印或复制、扫描、影印，均应做到清晰、整洁、规范。否则，由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担；17.4电子响应文件光盘应与响应文件正本完全一致，并贴附标签、供应商盖章；17.5供应商递交的响应文件均不退还，请供应商自行做好备份。18、供应商递交的响应文件全部或部分内容无法查看的，磋商小组有权否决其响应文件。19、响应文件签署、盖章19.1在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，响应文件的正本应加盖供应商统一对外的公章；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件的正本应由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。否则，磋商小组有权否决其响应文件；19.2响应文件中如有修改错漏处，应由法定代表人或其委托代理人签字。否则，由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。（四）磋商报价20、首次报价20.1供应商在递交的响应文件中的报价为首次报价。除非采购文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价。供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰；20.2响应文件中分项报价表的填写，应根据响应文件格式要求清楚地标明名称、单位、数量、单价、合价和总价。采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；20.3如果供应商在响应文件中没有列明货物名称、时间，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种项目只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受；20.4总报价等于各分项报价与各项费用之和。20.5总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除；20.6供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内；20.7除采购文件中明确由采购人提供外，供应商不得将采购文件所要求的内容列为选购项。否则，评审时将把这部分价格计入其总报价中，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。21、最后报价21.1磋商小组在与所有初审合格的供应商磋商后，要求所有实质性响应的供应商在限定时间内提交最后报价，在限定时间内未提交最后报价的供应商将以首次报价认定；21.2如果磋商小组对供应商的最后报价不满意，可以增加一轮报价，但每个初审合格的供应商应获得相同的报价机会；21.3供应商的最后报价，应在磋商小组规定的时间内以书面方式提交给磋商小组。供应商填写的最后报价，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。在采购需求没有发生重大调整情况下，供应商的后一轮报价不得高于前一轮报价，否则磋商小组将视为无效报价；21.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商的报价一经报出即不可撤回。21.5成交后，工程的下浮比例=（最后报价÷报价一览表中总报价），成交价按其响应文件报价中相应的子目综合单价同比下浮，货物或服务合同单价=（最后报价÷报价一览表中总报价）×分项报价清单中的该货物或服务的单价。其中暂列金额、暂估价及不可竞争项目金额（如有）不下浮。（五）采购保证金22、本次磋商是否需要交纳采购保证金，详见采购公告。如果需要交纳采购保证金，供应商应按如下要求办理：22.1供应商应按须知前附表中规定的金额、账号，向安徽汇华工程科技股份有限公司交纳采购保证金，作为响应文件的一部分。采购保证金应在响应文件递交截止时间前足额到达采购文件指定账户；22.2采购保证金必须以供应商自己的名称从其基本账户汇出，不得请其他的法人或其他组织代汇，也不得从个人的账户代汇；22.3采购保证金可采取下列任何一种形式：22.3.1异地电汇；22.3.2本地转账；22.3.3网上支付；22.3.4现金交纳。22.4安徽汇华工程科技股份有限公司不接收以汇票形式递交的采购保证金；采购保证金交纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代交采购保证金，视同名称不一致；22.5供应商未按照规定交纳采购保证金的，其响应文件无效；22.6为将采购保证金能在响应文件递交截止时间前到达指定账户，供应商应当提前办理采购保证金交纳手续。如因采购保证金未在响应文件递交截止时间前到达指定账户造成响应无效的，其后果由供应商自行承担；22.7安徽汇华工程科技股份有限公司将在成交通知书发出后五个工作日内，退还未成交供应商的采购保证金，不计利息；在采购合同签订后五个工作日内，退还成交供应商的采购保证金，不计利息。采购保证金只退还至供应商原汇出账户。（六）响应文件递交23、响应文件应装订成册并封装。每个密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有供应商公章或法定代表人(或其委托代理人)签名（章）。24、响应文件的递交和撤回24.1供应商应按照采购文件规定递交响应文件，并由法定代表人或其委托代理人在递交现场签到；24.2供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，应向安徽汇华工程科技股份有限公司提供有效期内的居民身份证原件核验；24.3供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：24.3.1在采购文件规定的采购文件递交截止时间之后递交响应文件的；24.3.2响应文件未按照采购文件规定密封的；24.3.3未按照采购文件要求提交法人身份证明或委托代理人有效期内的居民身份证原件；24.3.4法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。24.4供应商在递交响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知安徽汇华工程科技股份有限公司，并应在递交响应文件截止时间前使用信封递交。供应商的响应文件修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样；24.5递交响应文件截止时间后至磋商有效期内供应商不得撤回响应文件。（七）磋商25、磋商人员25.1安徽汇华工程科技股份有限公司将在采购文件规定的时间和地点组织磋商。供应商应由法定代表人或其委托代理人参加，法定代表人或其委托代理人应当熟悉本项目的采购内容及总体要求。除法定代表人、委托代理人外，对供应商委派的其他人员，磋商小组有权拒绝与其磋商；25.2磋商小组按规定由三人以上成员组成。26、磋商方式26.1磋商一般采用“一轮磋商、两轮报价”的方式进行，但最终采取多少轮磋商或报价，由磋商小组视情况而定；26.2磋商小组将按签到顺序，与供应商分别进行磋商。磋商过程中供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通，磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露；26.3在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求、合同条款，但不得变动采购文件中规定的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；26.4磋商小组在磋商过程中有权要求供应商，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正，不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；26.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正应以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。27、磋商有效期27.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定；27.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。延长磋商有效期的要求将被发布在指定的网站上；供应商可以书面形式拒绝采购人的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。（八）评审28、评审方式28.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用“综合评分法”，对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分；28.2供应商提交的最后报价与公布的预算金额相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决所有响应文件；28.3磋商小组判定响应文件的响应性，只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。但响应文件资料有不真实、不正确的内容时除外；28.4磋商小组成员或其他工作人员均不得向他人泄露磋商及评审情况；28.5在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被否决；28.6磋商小组有权依据采购文件规定否决全部响应文件。29、评审程序。评审包括响应文件初审（含资格审查、符合性审查）、详细评审和推荐成交候选供应商或确定成交候选供应商排序等几个步骤。具体评审事项、评审因素、评分要求，详见“第三章评审标准”。30、成交候选供应商排序30.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低对成交候选供应商进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高进行排序；评审得分和最后报价均相同的，按照技术指标优劣进行排序；若评审得分、最后报价及技术指标均相同的，则通过摇号确定成交候选供应商排序；30.2摇号方法：①由采购代理机构或采购人代表，按供应商递交磋商响应文件的先后顺序进行摇号，即先递交响应文件的供应商先摇号；②每次摇出供应商的号码重新放入摇号机中进行摇号，每个供应商摇号时摇号机中的号码球数量相同；③放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的有效供应商数量+10。例：如进入摇号程序的有效供应商数量为5家，则放入摇号机的号码球数量为5+10=15个；④当进入摇号程序的供应商所摇的号码球相同的，则对所摇号码球相同的供应商再进行一轮或多轮摇号；⑤按摇出号码的大小、由大到小确定供应商的顺序，即号码大的成交排序在前、号码小的成交排序在后。31、异常情况处理31.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：（1）符合磋商资格要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足３家的；（2）供应商的最后报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；（3）经过磋商，供应商所提供的货物或服务仍无法满足采购文件实质性要求、影响采购目标实现的；（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（5）因重大变故，采购任务取消的。32、推荐成交候选供应商32.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商。最后报价超过预算金额的供应商，不得推荐为成交候选供应商。32.2供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（4）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。32.3评审结束时，磋商小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照供应商综合评审得分高低排序，依次推荐1-3名成交成交候选供应商或确定成交候选供应商的顺序。33、确定成交供应商33.1采购人在5个工作日内从磋商小组推荐的成交候选供应商中，依法依次确认1名成交供应商；33.2安徽汇华工程科技股份有限公司自采购人确定成交供应商之日，在2个工作日内通过“安徽省招标投标信息网”和“新点电子交易平台永涵汇华专区”网站发布成交公告，并同时向成交供应商发出《成交通知书》。供应商应主动登录网站查询成交结果信息，成交供应商应委派人员到安徽汇华工程科技股份有限公司交纳采购代理服务费、领取《成交通知书》；33.3安徽汇华工程科技股份有限公司对未成交供应商不解释未成交原因。（十）签订合同34、履约保证金。在签订采购合同前，成交供应商应先按照“供应商须知前附表”规定金额向采购人交纳履约保证金。采购合同履行完毕、验收合格后，采购人在10日内无息退还。35、合同签订、见证35.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起七个工作日内，完成采购合同签订、公示和备案；35.2采购合同一式五份（建议正反页打印），在甲乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并及时报安徽汇华工程科技股份有限公司见证。甲、乙方各两份，见证方一份；35.3采购文件、成交供应商的响应文件、对采购文件或响应文件的书面澄清、修改、更正、最后报价、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分；（十一）质疑与投诉36、依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件的质疑，应在规定的时间内应向代理机构提出书面质疑。37、对采购文件提出质疑的时间超过规定时限的，代理机构将不予受理。38、参与磋商的供应商对采购过程、成交结果有质疑的，应在成交公告发布之日起7个工作日内向代理机构书面提出。38.1质疑应以书面形式实名提出，供应商提出质疑应提交书面质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括以下内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。38.2供应商书面质疑应在工作时间(周一至周五,上午8:00-12:00,下午14:30-17:30,节假日休息)向采购代理机构提出。联系部门：安徽汇华工程科技股份有限公司招标部联系电话：0555-2229486地址：马鞍山市雨山区功辉大厦18层39、供应商在法定质疑期内应一次性针对同一采购程序提出质疑，两次或多次对同一采购程序提出的质疑，采购人、代理机构有权不予受理。40、供应商不符合要求的质疑函，应在质疑期内按要求及时补充完整，否则采购人、代理机构将有权按质疑不成立处理。41、质疑供应商是指参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑，采购人、代理机构将有权不予受理。42、质疑供应商对采购代理机构未在规定时间内答复或答复不满意的，可以向采购人提出书面投诉。（十二）保密和披露43、供应商自购买采购文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三方外传。44、采购人有权将供应商提供的所有资料，向其他政府部门或负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。45、采购人在认为适当或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、服务的有关信息以及合约条款等。第三章采购内容及总体要求（一）采购清单工程名称数量单位国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程1项（二）项目概况及技术要求国家税务总局和县税务局优化营商环境设施升级改造工程主要为装饰改造工程及安装工程，其中装饰工程主要内容为原天棚拆除615m2，墙面石材拆除52.8m2，新建石膏板隔墙135m2，墙体木饰面（含室内柱子木饰面）215m2，内墙面乳胶漆117.7m2，护墙板174.6m2，天棚集成吊顶615m2以及公共服装柜27.1m2，档案馆（2.4m高）30.5m2等家具工程，安装工程主要为照明线BV-2.5的4150m,BV-4的1960m,BV-6的1580m及电视显示器等。（具体详见工程量清单）（三）商务要求（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）1、人员：人员配备合理，专业齐全，满足施工要求。2、服务地点：采购人指定地点。3、工期：30日历天。【中秋国庆假期集中施工（9月29日-10月6日），其中前6天时间完成主体工程，剩余2天进行调试，保证满足对外办公工作要求，剩余的扫尾工程在规定时间内完成】4、缺陷责任期：24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。5、付款方式：详见合同条款。6、其他：（如有，详见附件）（四）工程量清单及附件（详见附件）第四章评审标准一、资格审查。磋商小组对接受的响应文件进行资格审查，供应商响应文件出现下列情形之一时，资格审查不合格，磋商小组不对其后续评审：（1）未按采购文件要求获取采购文件的；（2）未按采购文件规定交纳采购保证金的（未规定收取的除外）；（3）未按采购文件要求提供法定代表人身份证明的；（4）未按采购文件要求提供法定代表人授权委托书的（法定代表人递交响应文件参加磋商的，无需此件）；（5）未按采购文件要求提供营业执照或事业单位法人证书的；（6）未按采购文件要求提供项目负责人有效的注册建造师证书扫描件、供应商有效期内的资质证书扫描件、供应商有效期内的安全生产许可证扫描件；（6）不符合采购文件中规定的资格条件的；（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。二、符合性审查。磋商小组对资格审查合格的响应文件，按采购文件规定进行符合性审查，供应商响应文件出现下列情形之一时，符合性审查不合格、不得进行最后报价：（1）未按采购文件要求提供已标价工程量清单的；（2）修改了暂列金额、暂估价金额的；（3）未按采购文件要求提交“项目负责人到岗履约承诺函”的；（4）不符合采购文件规定的其他资格条件；（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；（6）供应商或供应商所报服务不符合国家相关强制性要求的；（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。三、详细评审。磋商小组各成员先独立对每个有效的响应文件进行评分，并对每个供应商的每项评分因素得分进行合计；再最后汇总磋商小组全体成员的个人评分表，并分别计算出各供应商的得分平均值（保留两位小数），该供应商的得分平均值即为评审得分。序号评分因素评分标准分值1价格价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100。30分2项目实施方案（1）综合比较供应商针对升级改造工程施工进度控制措施，根据进度控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性进行评分：优得3分，良得2分，一般得1分，其余得0.5分，未提供的不得分。（2）综合比较供应商安全控制措施，根据安全控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性进行评分：优得3分，良得2分，一般得1分，其余得0.5分，未提供的不得分。（3）综合比较供应商质量控制方案，根据质量控制方案内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性进行评分：优得3分，良得2分，一般得1分，其余得0.5分，未提供的不得分。（4）综合比较供应商关键工序控制方案，根据关键工序控制方案内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性进行评分：优得3分，良得2分，一般得1分，其余得0.5分，未提供的不得分。(5)综合比较供应商针对本项目升级改造，建筑材料摆放方案的全面性、功能区布置合理性、可操作性进行评分：优得3分，良得2分，一般得1分，其余得0.5分，未提供的不得分。15分3同类项目业绩自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），供应商业绩具有同类型项目（同类项目是指房屋维修工程及装饰装修改造工程），提供1份同类业绩得3分，在此基础上每再多提供1份业绩得2分，最多得5分。注：响应文件中须同时提供合同复印件及合同甲方出具的验收报告，验收报告须含合同甲方公章，公章名称与合同甲方名称一致，且满足以上要求，否则磋商小组不予计分。5分第五章采购合同格式第一节合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程施工承包。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）报价函（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶报价函；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺采购文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻谈判响应文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同；对于同一类合同文件及谈判过程中的往来函件，除非双方另有约定外，以其最新版本或最后发布的为准。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的时间：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶报价函；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺采购文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻谈判响应文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：提供套（含竣工图套），不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5图纸和承包人文件的保管关于图纸和承包人文件保管的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工用水接水点、施工用电接电点，发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求，于批准的开工日期7日内提供。本工程施工现场周围道路畅通，但承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。如本项目含有危大工程，发包人应严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，向承包人提供施工所需的条件。不提供通讯线路。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人在申请办理施工许可证过程中，应当承诺在取得施工许可证3个月内办理工程款支付担保，承包人在收到工程款支付担保函后，应于7日内上传至项目所在地建筑领域农民工工资支付监管平台，未按承诺期限提供工程款支付担保，视作项目建设资金未落实。。发包人是否提供支付担保：提供支付担保。发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价10%的工程款支付担保。对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限应与施工合同约定的期限保持一致。施工工期延期的，发包人应在担保到期前30天办理延期手续。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于天，每天在岗工作时间不得少于小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约保证金承包人是否提供履约保证金：提供。承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险注：（1）如采用银行保函，银行保函应为行政区域具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（2）如采用担保机构担保，应为注册地在行政区域范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。（3）如采用保证保险，应为注册地在行政区域范围内的保险机构或经安徽省银保监会备案的保险机构出具的无条件支付保证保险。履约保证金的金额：成交合同金额的％。履约保证金提交期限的要求：签订合同前。履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后28天）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：确保验收合格。关于工程奖项的约定：按照省、市有关规定文件执行。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和安徽省、马鞍山有关安全生产的要求，且达到以下要求：①承包人应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属施工原因造成的交通事故，由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。②承包人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要地安全保护措施，消除事故隐患。③工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承包人应根据发包人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由承包人负责。④施工现场采用封闭施工。⑤如本项目含有危大工程，对“危大工程”安全管理相应事项约定如下：<1>施工单位应当在“危大工程”施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。<2>危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。<3>对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。<4>施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。<5>专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。<6>施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。<7>施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。<8>施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。<9>危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。<10>施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：①建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费（如有）以及安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全及工程项目施工安全。②安全文明施工费（含危大工程施工技术措施费）以及安全防护文明施工措施费，随工程进度款同比例由发包人支付给承包人（包含在工程进度款中）。③承包人必须做到专款专用，确保工程安全文明施工。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程设计变更实施前由发包人提前通知监理人、承包人，承包人应执行变更。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：（1）对承包人超出设计图纸（含设计变更图纸）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量，也不予变更价款。（2）在实际施工过程中涉及工程变更、设计变更的，所有变更须经发包人书面同意后方可变更。（3）合同或设计图纸范围以内的工程变更、设计变更，计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。（4）所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更、签证资料），必须经过发包人代表的书面确认后，方可作为竣工后价款结算的唯一依据。10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定，并应按相关规定进行二次招标。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：按以下第3方式调整合同价格。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）价格的调整：①可调整价格的主要材料范围的约定:；②主要材料价差调整周期的约定:；③主要材料价差调整计算方法的约定:；④主要材料价差调整时间的约定:。（2）关于基准价格的约定：/。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：材料价格的风险范围、风险幅度及可调价材料价差，执行马鞍山市建管造（2020）25号文相关规定（合同履行过程中，马鞍山市相关部门有最新文件的，按照最新文件执行）。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式(1)单价合同。综合单价包含的风险范围：风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。(2)总价合同。总价包含的风险范围：/风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。(3)其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：执行原财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第十二条第一款规定。具体预付比例根据招标采购项目情况由采购人自行确定。预付款支付期限：执行原财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第十二条第二款规定。具体支付期限根据招标采购项目情况由采购人自行确定。预付款扣回的方式：在工程进度款中进行抵扣。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月进行计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程进度款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付本项目严禁承包人带资承包，发包人须严格按国家相关规定支付工程进度款。12.4.1付款周期关于付款周期的约定：主体工程完工，付合同价款的70%，工程竣工验收合格后，经发包人审核后付至审核价款的90%，一年后无质量问题，发包人向承包人付清审定价余款。承包人必须在每期工程款的使用时，保证按规定要求足额支付民工工资，发包人有监督的权利。如承包人未及时按规定要求足额支付民工工资，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除该费用，直接用于支付民工工资。（承包人每月需要向发包人提供民工工资表及IC卡号）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请表以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度付款申请表以及相关资料后7天内完成审批并签发进度款支付证书。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以发包人签发的进度款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。12.4.6支付分解表的编制(2)总价合同支付分解表的编制与审批：/。(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人根据月施工进度计划节点以及合同对应付款基数进行分解，经监理人、发包人审核批准同意后，形成单价合同的总价项目支付分解表。12.4.7农民工工资管理(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：，账号：;(2)本工程工资性工程款元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款元。(工资性工程款除月工期)(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分月扣回工资性工程预付款。(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完
投标 / 标书制作要点（原创）
本优化营商环境设施升级改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
