重庆市硅PU塑胶铺设工程招标公告（重庆市永川区红河小学校2023）
永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程网上竞采公告
竞采编号：73106817841561601
重庆芳园建设工程咨询有限公司（代理机构）受重庆市永川区红河小学校（采购人）委托对永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程（项目）采用 综合评分 方式进行采购，欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。
一、采购项目名称及数量
（项目总预算：202,403.00 元）
包1（商品种数：1）
包合计：202,403.00 元
采购目录/需求描述
采购预算(元)
数量
小计(元)
采购目录：
其他建筑工程
需求描述：
永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程.
￥202,403.00
1(项)
￥202,403.00
二 、供应商资格要求
（参加报价的供应商必须在重庆市政府采购网注册。）
（1） 具有独立承担民事责任的能力
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
三、报价时间
报价开始时间：
2023-08-01 13:00:00（北京）
报价截止时间：
2023-08-01 14:00:00（北京）
四、响应文件要求
文件必须上传：
是
文件上传说明：
上传签字盖章齐全的扫描件
五、商务条款
（一）工程工期：
成交供应商应在采购合同签订之日起3个工作日内组织人员进场施工，采购合同签订之日起30日历天内全部完成项目工程内容并达到验收标准。
（二）报价要求：
详见竞采文件。
（三）付款方式 ：
（一）关于付款周期的约定：项目业主按不超过经项目业主审核完成工程量的80%支付工程进度款，工程竣工验收合格后，采购人支付工程款合同总金额的80%。永川区财政局完成工程竣工结算审核后支付至审定结算总价的97％，剩余3%作为工程质量保证金，工程质量保修金退还按《工程质量保修书》的约定执行。
六、其它说明及要求
（一）成交原则说明：
在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按综合得分最高的原则推荐成交供应商。
（二）报价说明：
本项目采用“综合评分”评审方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价，在报价截止前可修改报价。
（三）代理服务费收取标准说明：
本采购项目由代理机构委托实施，经采购单位与采购代理机构委托协议约定，由中标供应商向采购代理机构缴纳本项目采购代理服务费 5000.00元 ，由中标供应商通过公对公支付方式向采购代理机构缴纳。
（四）其他相关费用说明：
除履约保证金外，采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标（响应）保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用
（五）采购异议处理：
供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
七、联系方式
采购执行方
单位名称：
重庆芳园建设工程咨询有限公司
联系人：
樊汝丽
联系电话：
13709401903
采购需求方
单位名称：
重庆市永川区红河小学校
联系人：
余洪兵
联系电话：
13637861130
图纸、限价、合同.rar
图纸、限价、合同.rar
2023-F-021永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程.docx
2023-F-021永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程.docx
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（编号：永教委建交2023-Ｆ-021号）工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程制定住房城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：重庆市永川区红河小学校法定代表人姓名及座机：承包人（全称）：某某公司承包人法定代表人姓名及座机：某某根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程2.工程地点：重庆市永川区红河小学校3.工程立项批准文号：永发改审批〔\〕\9号4.资金来源：上级专款5.工程内容：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程量清单内的全部工程及发包期内采购人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程量清单内的全部工程及发包期内采购人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。，及发包期内采购人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：30日历天。（另外，为确保面层施工质量，硅ＰＵ或塑胶跑道面层等施工内容，甲乙双方根据基层完工情况，达到面层施工条件时，甲乙双方协商确定面层完工时限。）三、质量标准符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。同时塑胶面层和硅PU塑胶应符合国家市监督管理总局和中国国家标准化管理委员会正式发布的新国标《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018标准。如果工程有塑胶类施工内容，须约定塑胶面层和硅PU原材料：1.塑胶面层和硅PU原材料检测合格报告：中标施工企业在基层验收合格，塑胶面层进场施工之前，必须向发包人提供具备资质的检测机构按照国家有关标准，对有害物质含量进行检测的质量检测合格报告。2.塑胶面层和硅PU塑胶面层原材料保管：塑胶面层和硅PU原材料样品经发包人签字确认之后，该项目所需的材料必须一次性足量运至施工现场，不能分批分次采购分次进场，指定由学校的专人统一分类编号保管，按施工方案及进度提货使用，入库出库必须作好详细的记载。总包施工单位应提前告知监理单位材料进场时间，由监理单位通知学校，会同总包施工单位、分包单位一并对进场材料，按篮球场、跑道、足球场等逐一验收（验材料名称、规格、数量（重量）、同时查验产品出厂合格证、质量检测文件等）。学校和监理须通过电话询问等方式核对拟入库材料的相关信息，记载核实情况，确保信息真实。施工期间不允许材料二次进场或提前运走材料（含空桶及包装袋），学校要落实专人检查核对材料使用情况，登记造册。各种材料使用之前，由学校、监理、施工方等随机抽取检查（或试用）原材料的真实性以及是否与出厂标识量相符。杜绝短斤少两，核实原材料是否货真量实。3.塑胶面层和硅PU塑胶完工质量检测：施工完毕后，成品进行送检前，由监理、学校及施工单位对厚度先自检合格，方可送检，同时核实空桶及包装袋与进货台账数量是否相符。施工完毕后，发包人、施工方、监理、检测机构技术人员等参建各方见证随机取样（不能采用平行样板），由发包方在“重庆市网上中介服务超市”采购的“重庆市计量质量检测研究院”等具备检测资质的中介机构，派出专业技术人员到工程现场取样、封样并送回机构检测（检测单位专业技术人员负责将封样成品送达检测机构；检测单位专业技术人员对封样样品来源真实性全权负责）。检测结果符合国家市监督管理总局和中国国家标准化管理委员会正式发布的新国标《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018标准（相关检测标准（或指标）详见施工图上的附表）。因中选承包商自身原因造成工程验收不合格的，必须限时整改至合格，造成的一切损失由中选承包商自行承担。4.检测费用：其检测费用由项目业主承担（只承担一次）。若因材料质量或施工工艺等问题造成的必须重复检测的费用由中选承包商全额承担。工程材料的一般要求和说明，执行施工图或招标控制价清单对应要求。四、签约合同价与合同价格形式本工程招标控制价（人民币）大写为：贰拾万贰仟肆佰零叁元整（小写：202403.00元），其中安全文明施工费：0.00元。1.签约合同价（人民币）大写为：（小写：元），其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人投标文件中承诺的项目经理：姓名：，身份证号码：，建造师注册证书号：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在重庆市永川区红河小学校签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执壹份，区教委建管中心执壹份，区招标办（或财政局）执壹份。（以下为签字盖章页）。发包人：重庆市永川区红河小学校（公章或合同专用章）法定代表人：（须签字，不能用私章代替）统一社会信用代码：纳税人识别号：/地址：永电话：开户银行：账号：1801060120010000027-709（）户名：重庆市永川区财政局-学校承包人：某某公司（公章或合同专用章）法定代表人：（须签字，不能用私章代替）统一社会信用代码：纳税人识别号：地址：电话：开户银行：账号：承包人拿上签订的正式施工合同，尽早开设民工工资专户，然后手工填写完整账户信息，否则影响工程进度款和结算款的顺利拨付：承包人开设的农民工工资开户行：承包人开设的农民工工资开户名称（全称）：承包人开设的农民工工资开户账号：签约时间：年月日签约地点：重庆市永川区红河小学校第二部分通用合同条款通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与中华人民共和国国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分《通用合同条款》。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：/。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人（如果无，填“/”或删除此项）：名称：资质和等级：联系电话传真：电子信箱：@qq.com通信地址：1.1.2.5设计人（如果无，填“/”或删除此项）：名称:资质和等级：联系电话：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：/。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及项目所在地现行的建设工程质量检验评定标准、施工及验收规范、工程建设标准强制性条文。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订3日内提供施工图；发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/；承包人提供的文件的期限为：/；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：/；发包人审批承包人文件的期限：/。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：（学校现场代表）承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为：（项目经理）。监理人接收文件的地点：施工现场；监理人指定的接收人为：（总监）1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：如因发包人原因出现工程量清单偏差的，按照本合同专业条款第21.1条执行（须与《网上竞采文件》或《比选文件》上工程结算原则对应条款完全一致）。允许调整合同价格的工程量偏差范围：如因发包人原因出现工程量清单偏差的，按照本合同专业条款第21.1条执行（须与《网上竞采文件》或《比选文件》上工程结算原则对应条款完全一致）。2.发包人2.2发包人代表姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：电子信箱：@qq.com；通信地址重庆市永川区红河小学校发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对项目建设进行协调、管控、审查，确保安全、质量、环保、进度、成本可控，及时处理项目相关问题，向承包人、监理人等下达各类指令。由发包人授权的，以授权书载明的授权范围为准。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版叁套、电子光盘壹套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版叁套、电子光盘壹套。具体要求详见《永川区教委工程竣工结算审核提供的资料清单》。（10）承包人应履行的其他义务：/。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：电子信箱：@qq.com；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：由承包人书面授权，并递交一份给发包人存档备查。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应当符合本工程施工特点与相关要求。施工期间，承包人派出的项目经理未经发包人书面同意，不得随意更换，不得有在其他项目任职，必须按要求到岗履职，发包人对其考勤，缺席一次罚款人民币2000.00元，从工程款里面扣除。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人全权承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人全权承担，发包人有权作出相关处置。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人全权承担，发包人有权向承包人提出相应赔偿。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权向承包人提出中止合同并索赔。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式动工前三天以内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权依据相关规定作出对应处置。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：双方工程例会商定。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：双方工程例会商定。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：双方工程例会商定。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：根据工程施工工艺，甲乙双方工程例会商定。主体结构、关键性工作的范围：/。承包人未经发包人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如承包人将本工程项目转、分包给第三方的，发包人有权解除合同，同时发包人有权要求承包人按合同总金额的10%支付违约金，由此给发包人造成的损失应由承包人承担赔偿责任。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：根据工程施工工艺特点，甲乙双方工程例会商定。其他关于分包的约定：根据工程施工工艺特点，甲乙双方工程例会商定。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：工程例会商定。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；因工期短，工期紧，若承包人自愿以现金汇款形式缴纳，发包人予以认可，竣工合格验收后十日内无息退还。即：中标价的10%。*10%＝元。（大写：）4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按工程监理合同招执行。关于监理人的监理权限：以工程监理合同为准。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：@qq.com通信地址：关于监理人的其他约定：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：执行施工图纸或招标控制价清单或《竞采文件》或《比选文件》载明的要求。即：工程材料的一般要求和说明，按招标最高限价执行，具体详见招标人发布的招标最高限价清单载明的要求和说明。关于工程奖项的约定：不奖励。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程例会商定。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工。6.1.4关于治安保卫的特别约定：工程例会商定。关于编制施工场地治安管理计划的约定：工程例会商定。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：工程例会商定。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工程例会商定。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程例会商定。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：工程例会商定。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：工程例会商定。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：工程例会商定。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程例会商定。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程例会商定。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起2天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程例会商定。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（人民币2000.00元／天）。同时，因承包人原因导致工期延误，将承担由此产生的监理超期费用。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包人违约金的上限按国家相关规定执行。承承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，视承包人违约。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误：在合同履行过程中，除通用条款约定外，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：（1）发包人未能按合同约定提供施工场地，且该未提供开工条件直接影响项目关键线路的；（2）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏，且该错误或疏漏直接影响项目关键线路的；（3）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件，且该未按合同约定发出指示、批准直接影响项目关键线路的；（4）变更未及时审批，直接影响项目关键线路的；（5）实施变更直接影响项目关键线路的；（6）因发包人原因导致工程暂停施工、停建、缓建的；（7）因征地拆迁、当地群众阻工等情形的；（8）合同约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，甲乙双方现场据实议定。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，需要修订施工进度计划的，甲乙双方现场据实议定。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（异常气候是指项目所在地50年以上一遇的罕见气候现象）。（1）/；（2）/；（3）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程例会商定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：/。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：/。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:执行本工程《竞采文件》或《比选文件》中工程结算原则相应条款。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。；预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：/。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期（严格对照《竞采文件》或《比选文件》上填写）关于付款周期的约定：按不超过经项目业主（发包人）审核完成工程量的80%支付工程进度款。工程竣工验收合格后，进度款累计支付至发包人审核后的合同总金额的80%，发包人按照《重庆市永川区人民政办公室关于印发重庆市永川政府投投项目竣工结算审核管理办公（试行）的通知》（永川府办〔2021〕4号文件）的规定，完成工程竣工结算审核后支付至审定结算总价的97％，剩余3%作为工程质量保证金，工程质量保修金退还按《工程质量保修书》的约定执行。承包人申请拨付进度款和结算审核尾款时，承包人须向发包人提交“增值税普通发票（建设服务、工程服务）”等相关资料（含民工工资支付相关资料要求），经发包人审核确认后，再按程序拨付工程进度款，拨付工程结算审核尾款时，须同时提供工程结算审核印证资料。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：工程例会商定。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：48小时以内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：48小时以内。（2）发包人支付进度款的期限：执行财政部门审批流程。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制12.5支付账户发包人应将合同价款支付至如下承包人指定的开户银行及银行账户：收款单位名称：某某公司；收款账号：；收款开户银行：。发包人应将人工费（工资款）支付至如下承包人指定的农民工工资专用账户：承包人拿上签订的正式施工合同，尽早开设民工工资专户，然后手工填写完整账户信息，否则影响工程进度款和结算款的顺利拨付。首次申请拨付进度款时，承包人须向发包人提供资料：①开户资料。加盖有银行印章的民工工资专用账户开设印证资料（如：开立单位银行结算账户申请书等），资料上有明确载明“某某公司永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程农民工工资专用账号”字样；②三方协议签订。发包人、承包人（成交供应商）、银行等签订三方协议，共同监管“农民工工资专用账户”相关事务。农民工工资保证金缴纳按国家相关文件规定执行。开户银行名称：；农民工工资专用账户名称（全称）：；农民工工资专用账号：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：/。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因成交供应商（承包人）原因造成工期延误，逾期竣工违约金的违约承担方式和计算方法为：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期交工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按人民币2000.00元/天计算逾期交工违约金，累计违约金上限：不超过签约合同价的3%；承包人支付逾期交工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程例会商定。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后10个日历天内。竣工结算申请单应包括的内容：由发包人提供竣工结算资料清单。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：/。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：详见本工程质量保修书约定期限。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：经审核审定的结算价的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式双方达成一致意见，质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见本工程质量保修书约定期限。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）若因承包人原因造成拖欠民工工资事件的发生，承包人构成违约。（2）若因承包人原因造成工期逾期，经发包人三次书面函告催促（每次函告间隔时间不少于5个工作日），承包人不予理会落实，且组织施工进度仍达不到发包人书面函告要求的，承包人构成违约。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若因承包人原因造成拖欠民工工资事件的发生，承包人构成违约。承包人因此承担工程结算总价10%的违约责任，违约金在应付工程款中扣除，同时发包人有权以拟支付的工程款先行垫付应由承包人支付的拖欠民工工资（本条视承包人完全知晓，发包人不再另行通知），垫付的民工工资纳入工程结算总金额一并清算。如发生拖欠民工工资的情节严重，发包人将视情况上报建设行政主管部门。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）若因承包人原因造成工期逾期，经发包人三次书面函告催促（每次函告间隔时间不少于5个工作日），承包人不予理会，且组织施工进度仍达不到发包人书面函告要求的，承包人构成违约。发包人有权解除施工合同。因承包人违约解除合同后的处理，通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与中华人民共和国国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分《通用合同条款》中对应条款执行。特别约定：清算所产生的包括评审费用及评审员报酬等一切费用均由承包人全额承担。（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人免费使用，仅限用于本工程招标清单中应由承包人如期完成的而未完成施工内容。本条内容视承包人完全知晓，发包人不再另行通知。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向重庆市永川区人民法院起诉。21.特别约定21.1工程结算原则执行竞争性谈判文件（竞采文件）对应条款“工程结算与调整原则”：1.工程结算总价工程结算总价=（C×E）+（F+G）×P+K+MC——中标价的各分部分项工程量清单单价（结算工程量偏差超过±15%（含±15%）的，应按本附表第5项规定执行）。E——工程施工中的相应部分实际结算工程量（不含因承包人原因引起的新增部分）。F——因非承包人原因引起的新增部分的措施项目费（不含因承包人原因引起的新增部分）。G——按本附表第2.5目、第3.1目至第3.3目规定计算的因非承包人原因引起的新增部分的分部分项工程费。K——包括按本附表第2.1目和第2.2目规定计算的工程价款调整费用、第3.4目规定的其他项目费用、第3.5目确定的实际结算安全文明施工费、第.6.6目确定的规费和税金共计四部分，其中《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》CQLSJZDE-2018和《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018所规定费率，不得浮动。税金按重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件中规定费率执行。税金按9%计算，采用增值税一般计税方法。P——中标价/最高限价。M——成交人投标报价中的措施项目费。2.工程价款调整2.1材料价差调整原则：不调整。2.2人工价差调整原则：不调整。2.3工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。对因承包人自身原因超出设计图纸（含设计变更）范围和返工的工程量，发包人不予计量。2.4当施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包人应按调整后的项目特征及本附表第.3.1目和第.3.2目确定相应工程量清单的综合单价。2.5因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定。2.5.1已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。2.5.2有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。2.5.3没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人按本附表第3.1目和第.3.2目确认后执行。2.6发包范围内的措施项目费包干。因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施项目清单单价调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人按本附表第3.1目和第3.2目确认后调整。2.7因不可抗力事件导致的费用，发、承包人应按以下原则分别承担相应费用并调整工程价款。2.7.1工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2.7.2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；2.7.3承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；2.7.4停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；3.其他项目竣工结算调整,相关内容按以下要求调整。3.1变更缺漏项清单执行标准：工程量清单计量及计价定额计算依据：《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQYLLHDE-2018、《重庆市绿色建筑工程计价定额》CQLSJZDE-2018和《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018及相关配套文件。3.2变更缺漏项清单取费标准：按照重庆2018定额及相关配套文件，套用定额和计取各种费用。3.3分部分项工程费应按发包人和承包人在合同中约定应予计量且实际完成的工程量、中标价的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包人确认调整的综合单价计算。3.4其他项目费用应按下列规定计算。3.4.1计日工应按发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应项目综合单价计算；3.4.2暂估价中的材料单价应按发、承包人最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中选价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；3.4.3索赔费用应依据发包人确认的索赔事项和金额计算，并符合合同相关规定；3.4.4现场签证费用应依据发包人签证资料确认的金额计算，并符合合同相关规定；3.4.5暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应项目的工程价款中。3.5安全文明施工费：《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）中的合格标准计算。4.工程变更调整原则：4.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：4.1.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%（含15%）的，该项目单价应按照本附表第5.2目规定进行调整。4.1.2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，应参照类似项目的单价对工程变更引起的差异部分进行调整。4.1.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、合同约定价格或工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率计算公式：承包人报价浮动率L=（1-P）×100%（P=中选价/最高限价）。4.1.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。4.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，措施项目费调整应按照相关规定执行。4.3当发包人提出的工程变更因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，将其转由发包人或其他承包人实施的，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的利润补偿。5.工程量偏差5.1合同履行期间，若应予计算的实际工程量与发包工程量清单出现偏差，且符合本附表第5.2目和第5.3目规定时，发承包双方应调整合同价款。5.2本工程任一发包工程量清单项目，若因本附表第4项规定的工程变更和第5项规定的工程量偏差等原因导致工程量偏差超过±15%（含15%）的，综合单价应按照下列规定进行调整。5.2.1若实际工程量与合同工程量相比，增加15%（含15%）以上时，增加部分超过合同工程量15%及以上的工程量的综合单价应予调低并进入结算，调低后的增加部分的工程量的综合单价计算公式：增加部分的工程量的综合单价=C×（1-L）（C=中选价对应的工程量清单单价；若L大于15%时，此处L值只取15%）。5.2.2若实际工程量与合同工程量相比，减少15%（含15%）以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高并进入结算，调高后的减少后剩余部分的工程量的综合单价计算公式：减少后剩余部分的工程量的综合单价=C×（1+L）（C=中选价对应的工程量清单单价；若L大于15%时，此处L值只取15%）。5.2.3全费用综合单价的工程因本附表第.4款工程变更和第.5款工程量偏差导致实际工程量与发包工程量清单出现的任何偏差，工程的全费用综合单价均不调整。5.3若工程量出现本附表第5.2目的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或以单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费适当调减。具体调整方法由发承包人在合同中约定。6.规费和税金6.1规费是指根据重庆市政府或市级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。主要包括：工程排污费；社会保障费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费；住房公积金；危险作业意外伤害保险。6.2若出现本条未列的项目，应根据重庆市政府或市级有关权力部门的规定列项。6.3建筑安装工程税金是指按规定应计入建筑安装工程造价的增值税销项税额。7.材料采购本工程所需材料（含设备）原则上由中选人采购（发包人和中选人另有约定的除外），采购时须由合同双方认质核价。8.工程竣工结算时间要求8.1承包人在竣工验收合格后10天内将工程结算资料（含工程结算）报送监理单位审核，监理单位必须在5天内审核完成，并出具书面审核意见，监理单位审核完成后送发包人复核，审核工程结算。8.2如因承包人原因未能按时提交结算资料的，自工程竣工验收合格后第11天起，按相关规定给予承包人相应处罚，并由承包人承担由此造成的一切后果。9.本工程的最终结算价以区财政局或者审计机关的结果作为调整工程结算的依据。21.2合同款的支付：同12.4.1内容。按不超过经项目业主（发包人）审核完成工程量的80%支付工程进度款。工程竣工验收合格后，进度款累计支付至发包人审核后的合同总金额的80%，发包人按照《重庆市永川区人民政办公室关于印发重庆市永川政府投投项目竣工结算审核管理办公（试行）的通知》（永川府办〔2021〕4号文件）的规定，完成工程竣工结算审核后支付至审定结算总价的97％，剩余3%作为工程质量保证金，工程质量保修金退还按《工程质量保修书》的约定执行。承包人申请拨付进度款和结算审核尾款时，承包人须向发包人提交“增值税普通发票（建设服务、工程服务）”等相关资料（含民工工资支付相关资料要求），经发包人审核确认后，再按程序拨付工程进度款，拨付工程结算审核尾款时，须同时提供工程结算审核印证资料。22.低价风险担保低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供。1.中选人提供低价风险担保的形式、金额：1.低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供。如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，发包人（采购人）有权报监督部门按照有关管理办法的规定处理。2.承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：2.1低价风险担保的形式：现金或保函或现金+保函的组合。注：①采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。2.2低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。2.3低价风险担保的提交时间：中选候选人公示结束后5个工作日内，领取中选通知书之前，中选人按以上原则计算向比选人提交低价风险担保；2.低价风险担保金与履约保证金不能互相冲抵。3.签订合同后，中选人在进场后以中选价格过低无法实施等理由故意拖延工期，在施工现场恶意违约，发包人可立即终止并解除合同，并不予退还其履约保证金与低价风险担保金。4低价风险担保的退还：竣工验收合格后一次性无息退还。承包人不能按照合同约定的标的、价款、质量、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，发包人有权不退还低价风险保证金。附件协议书附件：附件1：工程质量保修书附件2：主要建设工程文件目录附件3：承包人项目管理机构组成表附件5：廉洁从业协议附件5：安全管理协议附件6：保障农民工工资支付协议附件7：承包人提供的履约、低价风险担保保函原件由发包人保存（若有）附件1：工程质量保修书发包人（全称）：重庆市永川区红河小学校承包人（全称）：某某公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：设计施工图和及承包人承包范围内的全部工作内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：外墙漆保修期2年，保温保修期5年，外墙砖保修期2年，内墙砖保修期2年，塑胶跑道保修期5年，人造草坪保修期5年，防水保修期5年，硅PU保修期5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。七、本文件生效本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。发包人：重庆市永川区红河小学校（盖单位公章）法定代表人：（须签字，不能用私章代替）：时间：年月日承包人：某某公司（盖单位公章）法定代表人：（须签字，不能用私章代替）：时间：年月日附件2：主要建设工程文件目录文件名称套数移交时间责任人施工图纸贰套正式合同签订当日学校现场代表、施工单位项目经理附件3：承包人主要施工管理人员表称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管/其他人员二、现场人员项目经理项目经理/项目副经理技术负责人技术负责人造价管理预算员质量管理质量员材料管理材料员计划管理安全管理安全员/其他人员附件4：廉洁从业协议廉洁从业协议根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人承包人的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。5.双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。6.协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。甲方（加盖单位公章）：乙方（加盖单位公章）：法定代表人（须签字，不能用私章代替）：法定代表人（须签字，不能用私章代替）：甲方授权代理人（须签字，不能用私章代替）：乙方授权代理人（须签字，不能用私章代替）：附件5：安全管理协议安全管理协议为了确保实现永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，重庆市永川区红河小学校（以下简称“发包人”）与某某公司（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：一、协议有效期限本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。二、责任目标（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：1．不发生人身重伤事故；2．不发生火灾事故；3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：1．人员轻伤事故。2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。3．其他安全未遂事故和异常事件。三、安全责任1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。四、接口及协调1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。五、安全资质审查承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：1．企业安全生产许可证书复印件。2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。4．特种作业人员资格证书。5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。六、人员基本素质承包人提供的人员必须满足下列要求：1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。2．无刑事案件牵连。3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。七、劳动保护1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。4．承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。八、施工机具与材料1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。九、开工前安全条件检查1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。十、安全监督1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。十一、安全培训与授权1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。3．承包人应组织“入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。十二、职业健康与卫生防疫1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。十三、文明施工与环保要求1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。十四、工程风险管理与事故预防（一）基本要求1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。（8）其他。2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。（二）现场作业基本安全条件承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。十五、事故报告与应急救援1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。十六、安全业绩考核为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：事件类型违约金额较大事故签约合同价的0.5‰重大事故签约合同价的2‰特别重大事故签约合同价的4‰（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。十七、协议条款的修订在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。发包人（公章）：重庆市永川区红河小学校法定代表人（须签字，不能用私章代替）：委托代理人（须签字，不能用私章代替）：承包人（公章）：某某公司法定代表人（须签字，不能用私章代替）：委托代理人（须签字，不能用私章代替）：附件6保障农民工工资支付协议保障农民工工资支付协议发包人：重庆市永川区红河小学校（发包人）承包人：某某公司（承包人）为贯彻落实《******关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。附件：1、关于农民工工资发放情况的说明表发包人（公章）：重庆市永川区红河小学校法定代表人（须签字，不能用私章代替）：委托代理人（须签字，不能用私章代替）：联系人：（须签字，不能用私章代替）：承包人（公章）：某某公司法定代表人（须签字，不能用私章代替）：委托代理人（须签字，不能用私章代替）：联系人：（须签字，不能用私章代替）：保障农民工工资支付协议附件1：关于农民工工资发放情况的说明表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程施工单位：某某公司监理单位：重庆市永川区红河小学校（项目业主单位名称）：我单位负责承建的（工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。施工单位项目负责人签字（并加盖项目章）：监理单位意见：总监签字并加盖项目章：工程部项目负责人意见：项目负责人签字：履约保函示范文本申请人：地址：受益人：地址：开立人：地址：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后天，最迟不超过年月日。四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：；核验方式：。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签名或盖个人名章）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日低价风险担保保函示范文本（独立保函）编号：申请人：地址：受益人：地址：开立人：地址：（受益人名称）：鉴于（以下简称“申请人”）于年月日参加（以下简称“受益人”）的（项目名称）的投标，收到受益人于年月日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的日止，最迟不超过年月日。四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签名）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日此页装订原件或复印件（装订原件那份合同由学校保存）装订内容：承包人提供的履约、低价风险担保保函的原件或复印件装订方式：用Ａ4纸复印后与施工合同一并装订封-2永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价招标控制价(小写):202,403.00202,403.00202,403.00202,403.00202,403.00202,403.00202,403.00(大写):贰拾万贰仟肆佰零叁元整贰拾万贰仟肆佰零叁元整贰拾万贰仟肆佰零叁元整贰拾万贰仟肆佰零叁元整贰拾万贰仟肆佰零叁元整贰拾万贰仟肆佰零叁元整贰拾万贰仟肆佰零叁元整其中:安全文明施工费(小写):其中:安全文明施工费(小写):其中:安全文明施工费(小写):其中:安全文明施工费(小写):476476476476476476(大写):(大写):(大写):(大写):肆佰柒拾陆元整肆佰柒拾陆元整肆佰柒拾陆元整肆佰柒拾陆元整肆佰柒拾陆元整肆佰柒拾陆元整招标人：招标人：招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专用章)(单位资质专用章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：编制人：编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日时间：年月日时间：年月日时间：年月日表-01工程计价总说明工程计价总说明工程计价总说明工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共2页编制说明一、编制范围l、设计施工图中的永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程内容。2、编制依据：(1)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(2)、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》(2013)(3)、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)(4)、《2018重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(5)、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》(6)、《2018重庆市建设工程费用定额》(7)、《2018重庆市构筑物工程计价定额》及相关配套文件(8)安全文明施工费参照渝建发[2014]25号《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》、渝建发[2016]35号《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》文执行；(9)增值税额按关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建[2019]143号文相关标准计算。二、编制说明：(l)按上述清单及定额依据进行全费用清单编制及计价，本工程按一般计税原则，按装饰工程取费。(2)综合单价说明：此单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、风险费、税金等所有费用。(3)人工综合工日按《重庆工程造价信息》2023年第1季度计取；(4)材料价格参考《重庆工程造价信息》2023年第5期不含税材料单价，并结合永川地区市场价。编制说明一、编制范围l、设计施工图中的永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程内容。2、编制依据：(1)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(2)、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》(2013)(3)、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)(4)、《2018重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(5)、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》(6)、《2018重庆市建设工程费用定额》(7)、《2018重庆市构筑物工程计价定额》及相关配套文件(8)安全文明施工费参照渝建发[2014]25号《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》、渝建发[2016]35号《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》文执行；(9)增值税额按关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建[2019]143号文相关标准计算。二、编制说明：(l)按上述清单及定额依据进行全费用清单编制及计价，本工程按一般计税原则，按装饰工程取费。(2)综合单价说明：此单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、风险费、税金等所有费用。(3)人工综合工日按《重庆工程造价信息》2023年第1季度计取；(4)材料价格参考《重庆工程造价信息》2023年第5期不含税材料单价，并结合永川地区市场价。编制说明一、编制范围l、设计施工图中的永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程内容。2、编制依据：(1)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(2)、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》(2013)(3)、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)(4)、《2018重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(5)、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》(6)、《2018重庆市建设工程费用定额》(7)、《2018重庆市构筑物工程计价定额》及相关配套文件(8)安全文明施工费参照渝建发[2014]25号《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》、渝建发[2016]35号《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》文执行；(9)增值税额按关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建[2019]143号文相关标准计算。二、编制说明：(l)按上述清单及定额依据进行全费用清单编制及计价，本工程按一般计税原则，按装饰工程取费。(2)综合单价说明：此单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、风险费、税金等所有费用。(3)人工综合工日按《重庆工程造价信息》2023年第1季度计取；(4)材料价格参考《重庆工程造价信息》2023年第5期不含税材料单价，并结合永川地区市场价。编制说明一、编制范围l、设计施工图中的永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程内容。2、编制依据：(1)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(2)、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》(2013)(3)、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)(4)、《2018重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(5)、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》(6)、《2018重庆市建设工程费用定额》(7)、《2018重庆市构筑物工程计价定额》及相关配套文件(8)安全文明施工费参照渝建发[2014]25号《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》、渝建发[2016]35号《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》文执行；(9)增值税额按关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建[2019]143号文相关标准计算。二、编制说明：(l)按上述清单及定额依据进行全费用清单编制及计价，本工程按一般计税原则，按装饰工程取费。(2)综合单价说明：此单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、风险费、税金等所有费用。(3)人工综合工日按《重庆工程造价信息》2023年第1季度计取；(4)材料价格参考《重庆工程造价信息》2023年第5期不含税材料单价，并结合永川地区市场价。编制说明一、编制范围l、设计施工图中的永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程内容。2、编制依据：(1)、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(2)、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》(2013)(3)、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)(4)、《2018重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(5)、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》(6)、《2018重庆市建设工程费用定额》(7)、《2018重庆市构筑物工程计价定额》及相关配套文件(8)安全文明施工费参照渝建发[2014]25号《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》、渝建发[2016]35号《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》文执行；(9)增值税额按关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知渝建[2019]143号文相关标准计算。二、编制说明：(l)按上述清单及定额依据进行全费用清单编制及计价，本工程按一般计税原则，按装饰工程取费。(2)综合单价说明：此单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、风险费、税金等所有费用。(3)人工综合工日按《重庆工程造价信息》2023年第1季度计取；(4)材料价格参考《重庆工程造价信息》2023年第5期不含税材料单价，并结合永川地区市场价。表-01工程计价总说明工程计价总说明工程计价总说明工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第2页共2页表-04表-04单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表单位工程招标控制价汇总表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共1页第1页共1页序号序号汇总内容汇总内容汇总内容汇总内容金额(元)金额(元)其中：暂估价(元)11分部分项工程费分部分项工程费分部分项工程费分部分项工程费2024032024031.11.1A拆除工程A拆除工程A拆除工程A拆除工程14434.714434.71.21.2A建筑工程A建筑工程A建筑工程A建筑工程187968.3187968.322措施项目费措施项目费措施项目费措施项目费33其他项目费其他项目费其他项目费其他项目费44其他项目安文费其他项目安文费其他项目安文费其他项目安文费55其他项目税金其他项目税金其他项目税金其他项目税金－投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5投标报价合计=1+2+3+4+5202,403.00202,403.00注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08表-08表-08表-08表-08表-08措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表措施项目汇总表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称金额(元)金额(元)金额(元)序号项目名称项目名称合价合价其中：暂估价1施工技术措施项目施工技术措施项目措施项目费合计=1+2措施项目费合计=1+2措施项目费合计=1+2表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共4页第1页共4页第1页共4页第1页共4页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价AA拆除工程拆除工程拆除工程拆除工程1011605001005011605001005球场原塑胶面层拆除球场原塑胶面层拆除[项目特征]1.拆除类型:塑胶面层2.饰面材料种类及厚度:综合考虑3.场内运距:50m4.外运:15km5.含渣场处置费6.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.拆除2.清理3.上车4.运输[项目特征]1.拆除类型:塑胶面层2.饰面材料种类及厚度:综合考虑3.场内运距:50m4.外运:15km5.含渣场处置费6.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.拆除2.清理3.上车4.运输m21067.51067.512128102011605001002011605001002排水沟盖板拆除排水沟盖板拆除[项目特征]1.排水沟盖板宽度:500mm2.排水沟盖板材料种类及厚度:石材水篦子，50mm厚3.场内运距:综合考虑4.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输[项目特征]1.排水沟盖板宽度:500mm2.排水沟盖板材料种类及厚度:石材水篦子，50mm厚3.场内运距:综合考虑4.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m707012.36865.2本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计13675.2表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第2页共4页第2页共4页第2页共4页第2页共4页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价3010101006001010101006001排水沟清淤排水沟清淤[项目特征]1.挖掘深度:200mm2.截面尺寸:300*200mm3.场内运距:综合考虑4.垃圾外运:清淤垃圾外运，运距15KM5.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.开挖2.场内运输[项目特征]1.挖掘深度:200mm2.截面尺寸:300*200mm3.场内运距:综合考虑4.垃圾外运:清淤垃圾外运，运距15KM5.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.开挖2.场内运输m707010.85759.5AA建筑工程建筑工程建筑工程建筑工程1011102001002011102001002排水沟盖板恢复（利旧）排水沟盖板恢复（利旧）[项目特征]1.排水沟盖板材料品种、规格、颜色:石材水篦子，50mm厚2.排水沟盖板宽度:500mm3.排水沟基座:损坏部位修补4.排水沟盖板:破损排水沟盖板更换5.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输[项目特征]1.排水沟盖板材料品种、规格、颜色:石材水篦子，50mm厚2.排水沟盖板宽度:500mm3.排水沟基座:损坏部位修补4.排水沟盖板:破损排水沟盖板更换5.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、切边、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输m707013.09916.3本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计1675.8表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第3页共4页第3页共4页第3页共4页第3页共4页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价2011101005002011101005002混凝土基层专项找平（修补积水区域）混凝土基层专项找平（修补积水区域）[项目特征]1.修补用材料种类:球场专用单组份胶水+橡胶颗粒2.厚度:综合考虑3.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.涂界面剂4.涂刷中层漆5.打磨、吸尘6.镘自流平面漆(浆)7.拌合自流平浆料8.铺面层[项目特征]1.修补用材料种类:球场专用单组份胶水+橡胶颗粒2.厚度:综合考虑3.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.涂界面剂4.涂刷中层漆5.打磨、吸尘6.镘自流平面漆(浆)7.拌合自流平浆料8.铺面层m210010055.775577本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计5577表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表分部分项工程项目清单计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第4页共4页第4页共4页第4页共4页第4页共4页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价30111030010020111030010028mm厚混合型硅PU塑胶8mm厚混合型硅PU塑胶[项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚混合型硅PU塑胶2.厚度:8mm（3mm厚硅PU面层+5mm厚EPDM底层）3.篮球场尺寸:长35m，宽30.5m4.硅PU材料品牌和质量参照或相当于:广东长河、广东爱上、广东柏胜、广州杰锐、广州帝森、广州绣林5.EPDM橡胶颗粒材料品牌和质量参照或相当于:江苏银河、广东川奥6.球场划线:满足设计及施工规范要求7.质量要求:有害物质限量及机械物理性能满足标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关要求8.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.基层清理2.基层打磨3.面层铺贴4.材料运输[项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚混合型硅PU塑胶2.厚度:8mm（3mm厚硅PU面层+5mm厚EPDM底层）3.篮球场尺寸:长35m，宽30.5m4.硅PU材料品牌和质量参照或相当于:广东长河、广东爱上、广东柏胜、广州杰锐、广州帝森、广州绣林5.EPDM橡胶颗粒材料品牌和质量参照或相当于:江苏银河、广东川奥6.球场划线:满足设计及施工规范要求7.质量要求:有害物质限量及机械物理性能满足标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关要求8.此单价为全费用综合单价[工作内容]1.基层清理2.基层打磨3.面层铺贴4.材料运输m21067.51067.5170181475本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计181475合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计202403表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09表-09施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表施工技术措施项目清单计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目特征项目特征计量单位工程量工程量综合单价合价其中:暂估价一一施工技术措施项目施工技术措施项目施工技术措施项目施工技术措施项目本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计表-10表-10表-10施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表施工组织措施项目清单计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号项目编码项目编码项目名称项目名称项目名称计算基础费率(%)金额(元)金额(元)调整费率(%)调整费率(%)调整后金额(元)备注合计合计合计合计合计合计合计合计注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-12表-12规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称项目名称项目名称计算基础计算基础费率(%)费率(%)金额（元）1其他项目税金其他项目税金其他项目税金其他项目税金001.1增值税增值税增值税增值税00991.2附加税附加税附加税附加税0012121.3环境保护税环境保护税环境保护税环境保护税按实计算按实计算合计合计合计合计合计合计合计合计合计人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表人材机价差表工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号编码材料名称规格规格单位数量预算价(元)市场价(元)市场价(元)价差(元)价差合计(元)备注1000300040土石方综合工工日2.8601100109109925.742000300120镶贴综合工工日3.513014414414493000300180维修综合工工日4.718115121121628.314071900020@1橡胶颗粒2-5mm2-5mmkg10021.374.84.8-16.57-16575144102700胶粘剂kg1012.8218185.1851.8合计合计合计合计合计合计合计合计合计合计-1502.15网上竞采文件编号：永教委建交2023-F-021号采购项目名称：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程采购人：重庆市永川区红河小学校采购代理机构：重庆芳园建设工程咨询有限公司2023年7月第一篇采购邀请书重庆芳园建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市永川区红河小学校（以下简称：采购人）的委托，对永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程施工进行网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参与。一、网上竞采内容项目名称最高限价（元）保证金（元）成交供应商数量（名）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程202403.00/1建筑业二、资金来源财政预算资金。三、供应商资格条件供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。（一）基本资格条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）特定资格条件1.供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。（提供行政主管部门颁发的资质证书复印件加盖供应商公章）。2.供应商具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证（提供行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件加盖供应商公章）。3.拟担任该项目的项目负责人、主要负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件并加盖供应商公章。四、采购有关说明（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。（二）凡有意参加采购的供应商，请在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）网上下载本项目网上竞采文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。（三）获取竞采文件时间：从公告发布之日起至报名截止时间止。（四）（线上报名时间）：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。（五）线上报价及线下提交投标文件要求1.线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）进行网上报价，并在规定的时间内将签字盖章完毕的响应文件（投标函、经济部分、资格审查部分）纸质版线下提交到开标现场。未在规定时间内网上报价和线下提交响应文件的供应商不具备竞标资格。2.委托代理人本项目委托代理人必须为供应商本单位职工。委托代理人的连续养老保险证明期限为2023年4月至2023年6月（养老保险打印日期为本项目挂网时间以后，否则，拒收投标文件）。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。3.供应商须在响应文件资格审查部分提供附有法定代表人身份证明的授权委托书原件，供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件。（供应商委托代表到现场参加投标、开标等活动的，应提供法定代表人身份证明（或附有法定代表人身份证明的授权委托书及养老保险证明），法定代表人身份证明及授权委托书须满足竞采文件第七篇竞采文件格式要求，养老保险证明须满足竞采文件第一篇采购邀请书四-（五）项要求)。4.投标文件纸质版一式3份，不分正副本，需装订成册，投标文件电子版（光盘）一份。特别提示：⑴投标文件电子版（光盘）中的经济部分：应包含经济部分全部excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表无须装订入投标文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须刻入光盘中。⑵经济部分纸质版加盖本单位公章骑缝章，未加盖本单位公章骑缝章的，视为未响应竞采文件要求，作否决处理。⑶投标资料共用2个袋子装：资格审查部分用1个袋装并密封装袋，密封袋上再加盖本单位公章；报价部分（指投标函、经济部分）用1个袋子装并密封，密封袋上再加盖本单位公章，电子光盘装入报价部分。未分开密封装袋的，密封袋上未加盖本单位公章的，视为未响应竞采文件要求，直接拒收。⑷学校现场监督人员负责保管投标人的报价部分密封袋子。评审专家对投标人资格审查时，资格合格结果未出来之前，学校、代理、专家等所有单位的人员，均不得提前查看、知晓和统计所有投标人的报价。投标人的报价袋子由学校现场监督人员负责监管保管。专家对投标人资格评审结果出来后，项目学校现场人员签字“已阅知，本人姓名”，然后，学校和代理再共同当场开启投标人的报价资料袋，进行下一程序。五、采购项目需落实的政府采购政策（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。六、其它有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（四）本项目不接受联合体参与网上竞采。（五）本项目不接受合同分包。（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。七、联系方式（一）采购代理机构：重庆芳园建设工程咨询有限公司联系人：秦女士电话：023-49811591地址：永川区红河中路433号2#楼14楼（二）采购人：重庆市永川区红河小学校联系人：冯老师电话：13883402829地址：重庆市永川区八、开标时间及地址1.响应文件递交的截止时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准，供应商应当在投标截止时间前，递交响应文件纸质版到重庆芳园建设工程咨询有限公司（永川区红河中路433号2#楼14楼）。2.投标人代表到现场参加招投标活动的，应提供法定代表人身份证明（或附有法定代表人身份证明的授权委托书及养老保险证明），养老保险证明须满足竞采文件第一篇采购邀请书四-（五）项要求。第二篇采购项目技术需求一、项目一览表项目名称数量/单位最高限价永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程1项202403.00元二、采购范围、服务要求及质量标准（一）采购范围：永川区红河小学篮球场硅PU塑胶铺设工程工程量清单内的全部工程及发包期内采购人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。（二）服务要求：按规定自觉接受主管部门、采购单位的监督和管理，严格按合同、成交通知书、竞采报价函、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、设计图纸、竞采文件、响应文件及其他合同文件约定服务。（三）质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。工程材料的一般要求和说明，执行施工图预算审核报告对应清单要求。采购人将严格按照施工图纸、限价工程量清单内容和价格，不受中标单价高低因素影响，对原材料进行认质认价。三、项目建设规模和内容详见施工图及工程量清单，施工图及工程量清单随本竞采文件一同在重庆市政府采购云平台。网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）网上发布，请各供应商注意下载；四、工程技术服务要求（一）供应商应在获取竞采文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便编制响应文件所需的所有资料。无论投标供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由投标供应商自行承担。（二）供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。成交供应商负责对接相关部门，在规定的工期内，完成对本项目的服务。（四）施工期间，成交供应商派出的项目经理未经采购人书面同意，不得随意更换，不得有在其他项目任职，必须按要求到岗履职，采购人对其考勤，缺席一次罚款人民币2000.00元，从工程款里面扣除。第三篇采购项目商务需求一、服务期限、实施地点及验收方式（一）服务工期成交供应商应在采购合同签订之日起3个工作日内组织人员进场施工，采购合同签订之日起30日历天内全部完成项目工程内容并达到验收标准。成交供应商若未按时完工，每延迟一天除扣2000.00元的违约金，因延迟完工给采购人造成的损失，由成交供应商全部承担并赔偿。（二）实施地点重庆市永川区红河小学校内（三）验收方式1.设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人对材料进行验收，货到验收时如与合同承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，由成交供应商全部承担。2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图级及有关要求进行检查验收。工程用建筑材料须符合国家及行业标准，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。3.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，三方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。4.成交供应商未达到竞采文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。5.工程应该能达到国家的环保要求，按照建设行业主管部门的要求进行检测，检测合格方能通过验收，如果检测不合格成交供应商除对不合格部分进行整改外还需承担相应检测费用。二、项目管理班子人员配备要求1.资质条件、营业执照及安全生产条件（1）具备建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。（2）具备有效的营业执照。供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。供应商须提供有效的安全生产许可证复印件及安全生产考核合格证书复印件。（4）项目经理（1人）拟派的项目经理须在供应商单位注册，并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。[1.提供项目经理身份证复印件；2.提供项目经理建造师执业资格证书和建造师注册证书复印件；3.提供供应商为其缴纳2023年4月至2023年6月的社保证明复印件（养老保险打印日期为本项目挂网时间以后，否则，视为不响应竞采文件要求，作否决处理）；4.供应商自行声明该人员未在其他在建项目任职（格式自拟）]。（5）项目技术负责人（1人）拟派的项目技术负责人为供应商单位的员工，并应具有建筑工程类中级（含中级）及以上技术职称。[1.提供技术负责人身份证复印件；2.提供职称证书复印件；3.提供供应商为其缴纳2023年4月至2023年6月的社保证明复印件（养老保险打印日期为本项目挂网时间以后，否则，视为不响应竞采文件要求，作否决处理）]。（6）主要管理人员拟派的施工员不少于1人，专职安全生产管理人员不少于1人。[1.施工员提供有效的合格证书复印件；2.专职安全生产管理人员提供安全生产考核合格证复印件；3.施工员和专职安全生产管理人员均需提供供应商为其缴纳2023年4月至2023年6月的社保证明复印件（养老保险打印日期为本项目挂网时间以后，否则，视为不响应竞采文件要求，作否决处理）]。注：1.以上复印件均需加盖供应商公章；2.社保证明为缴纳社保的发票复印件或社保部门盖章的证明文件复印件或官网查询截图，且信息能体现缴纳时间、人员及供应商名称，未提交或提交的资料与响应文件不一致的，视为不响应竞采文件要求，均作否决处理。三、报价
投标 / 标书制作要点（原创）
本硅PU塑胶铺设工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
