南通市装饰改造工程招标公告（南通市天福园2023）
南通市天福园业务区域装饰改造工程招标公告（资格后审）
1.南通市天福园业务区域装饰改造工程已经由相关部门批准建设，工程所需资金来源为财政。现对南通市天福园业务区域装饰改造工程进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。
2.江苏中润工程建设咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。
3.工程概况：
（1）工程地点：南通市天福园内
（2）工程预算：约21.4636万元
（3）计划工期:施工总工期20日历天（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）
4.本次招标工程共分壹个标段，相应招标内容如下：南通市天福园业务区域装饰改造项目工程量清单中所示的内容。
5.申请人应当具备的主要资格条件：
（1）企业资质条件：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）；
（2）拟派项目负责人资格:建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B证)；且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。
本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021 〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
以下条件属于资格审查的必要合格条件：
（1）有独立订立合同的能力；
（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；
（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（4）项目负责人均为本单位正式职工，且不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理；
(5)项目负责人必须满足下列条件：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（3）投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；
⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；
⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（4）本工程不接受联合体投标。
未尽之处具体详见招标文件“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以“评标办法”中的《资格审查标准汇总表》为准。
6.如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。
7.本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报名，各投标人须于2023年9月4日14时00分（以北京时间为准）以前将投标文件提交至崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼开标室，如有变动另行通知。
8.招标文件获取：至代理机构。联系方式朱先生18344703186。
为方便潜在投标人及时了解招标项目相关信息，在本项目招标公告附件中上传项目需求、工程量清单等材料；涉及招标项目修改、补充、控制价公布的网址：南通市教育局网站。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。
9.主要资格审查标准和内容详见招标文件。
10.本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体评标办法详见招标文件第二章。
11.联系方式：
招标单位名称：南通市天福园
联系方式：施先生
联系电话：15962956868
招标代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司
地址：崇川区崇川路58号
联系人：王工电话：13906272111
日期：2023年8月24日
南通市天福园业务区域装饰改造工程.rar南通市天福园业务区域装饰改造工程.rar
0824招标文件-南通市天福园业务区域装饰改造工程.docx0824招标文件-南通市天福园业务区域装饰改造工程.docx
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
工程
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招 标 人：
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年07月29日
2023年07月29日
2023年07月29日
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
天福园业务区域装饰改造工程
工程
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招 标 人：
招 标 人：
造价咨询人：
（单位盖章）
（单位资质专用章）
（单位资质专用章）
（单位资质专用章）
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
（签字或盖章）
（签字或盖章）
（签字或盖章）
编 制 人：
编 制 人：
复 核 人：
（造价人员签字盖专用章）
（造价工程师签字盖专用章）
（造价工程师签字盖专用章）
（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：
编 制 时 间：
2023年07月29日
复 核 时 间：
2023年07月29日
2023年07月29日
2023年07月29日
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
标段：
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
暂估价
011600000
拆除工程
拆除工程
1
011609002001
隔断隔墙拆除
1、墙体拆除到顶
2、垃圾外运，运距自行考虑
m2
91.7
2
011606003001
天棚面龙骨及饰面拆除
1、原吊顶拆除
2、垃圾外运，运距自行考虑
m2
41.67
3
011610001001
木门拆除
1、室内内门拆除
2、垃圾外运，运距自行考虑
樘
1
4
011605001001
地胶拆除
1、原破损地胶铲除
2、垃圾外运，运距自行考虑
m2
168.1
分部小计
分部小计
011100000
楼地面装饰工程
楼地面装饰工程
5
011103001001
橡胶板楼地面
1、粘结层厚度、材料种类:3mm自流平、界面剂一道
2、面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC地胶(同质透心)
3、部位：原地胶翻新
m2
168.1
分部小计
分部小计
011300000
天棚工程
天棚工程
6
011302001001
吊顶天棚
1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆，配套轻钢龙骨
2、面层材料品种、规格:集成吊顶
3、以大厅集成吊顶样式为准，同质同色同规格
m2
43.68
分部小计
分部小计
011200000
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
7
011210001001
75系列轻钢龙骨纸面石膏板隔墙
1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨(投标人自行考虑轻钢龙骨厚度)，竖向龙骨间距400，（超高部分根据规范做加强处理），龙骨高度自行勘察现场
2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:单层9.5mm纸面石膏板墙
3、嵌缝、塞口材料品种:防裂绷带两遍
4、内墙涂料另计
m2
20.65
8
011210003001
玻璃隔断
1、玻璃品种、规格、颜色:15mm透白钢化玻璃
2、嵌缝、塞口材料品种:嵌缝胶，投标人自行考虑固定措施
m2
7.78
9
011210003002
磨砂腰贴
m
10.98
10
011207001001
墙面装饰板
1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨(防火涂料三遍)
2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色:岩板
4、压条材料种类、规格:黑色金属U型卡件
5、部位:A-1立面
m2
32.64
11
011207001002
墙面装饰板
1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨(防火涂料三遍)
2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色:木饰面免漆板
4、压条材料种类、规格:黑色金属U型卡件
5、部位:A-1立面
m2
10.01
12
011501001001
矮柜
1、台柜规格:9830*1100*500mm
2、材料种类、规格:木饰面免漆板柜体、木饰面免漆板柜门
3、五金种类、规格:包含各类五金件
4、部位:A-1立面
m
9.83
13
011105006001
金属踢脚线
1、踢脚线高度:50mm
2、基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层
3、面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢踢脚（折边加工/304材质）
4、防护材料种类:成品保护
m
10.87
14
011406001001
墙面乳胶漆
1、腻子种类:801胶白水泥腻子，配套专用装潢腻子
2、刮腻子要求:满批三遍
3、油漆品种、刷漆遍数:墙面白色乳胶漆
m2
43.13
15
011207001003
墙面装饰板
1、面层材料品种、规格、颜色:原有框架面贴木饰面PVC材质贴(整个框架多面)
m2
38.8
16
011207001004
墙面装饰板
1、龙骨材料种类、规格、中距:内部钢结构
2、面层材料品种、规格、颜色:木饰面铝板
m2
20.58
17
010805005001
12mm钢化玻璃地弹簧门
1、门类型:地弹簧门
2、玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:12mm钢化玻璃，地弹簧，门锁，拉丝不锈钢拉手
3、防护材料种类:成品保护
m2
3.36
18
011207001005
墙面装饰板
1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨(防火涂料三遍)
2、基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色:木饰面免漆板
4、部位:B-1立面
m2
2.86
19
011501019001
高柜
1、台柜规格:1900*2200*600mm
2、材料种类、规格:30*30黑色方管、静电喷涂，层板木饰面贴皮，木饰面贴皮下翻柜门
3、五金种类、规格:包括各类五金件，成品AA金属托柱
4、部位:详见高柜1
m
1.9
20
011501019002
高柜
1、台柜规格:1900*2200*600mm
2、材料种类、规格:30*30黑色方管、静电喷涂（加厚耐磨漆面），层板木饰面贴皮，木饰面贴皮下翻柜门，白色哑光漆背板
3、五金种类、规格:包括各类五金件，成品AA金属托柱、方管AA槽
4、部位:详见高柜2
m
3.8
21
011501019003
高柜
1、台柜规格:2420*2200*600mm
2、材料种类、规格:30*30黑色方管、静电喷涂（加厚耐磨漆面），层板木饰面贴皮，木饰面贴皮下翻柜门，白色哑光漆背板
3、五金种类、规格:包括各类五金件，成品AA金属托柱、方管AA槽
4、部位:详见高柜2
m
2.42
22
011501020001
接待台
1、台柜规格:10870*820*900mm(含木饰边柜)
2、材料种类、规格:木饰免漆板，岩板，成品电脑斜视显示屏摇摆架，木饰面键盘鼠标拉式托板，黑色不锈钢踢脚，实木木饰面台面清水漆，桌面开口12mm钢化玻璃内嵌
3、五金种类、规格:包括各类五金件
4、具体做法详见图纸接待台节点做法
m
10.87
23
011102001001
石材楼地面
1、结合层厚度、砂浆配合比:干粉型粘结剂
2、面层材料品种、规格、颜色:水磨人造石
3、内凹30黑色不锈钢卡条
m2
2.7
24
030903002001
不锈钢管
1、φ30黄铜色不锈钢圆管内壁加厚
2、包括各类五金件
m
4.24
分部小计
分部小计
分部分项工程清单合计
分部分项工程清单合计
1
011701006001
脚手架
1、适用于本装饰工程的脚手架
2、搭设方式及脚手架材质自行考虑
3、综合考虑施工难度及搭设时间措施费用
项
1
单价措施项目清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
标段：
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
调整
费率（%）
调整后
金额（元）
备注
1
011707001001
现场安全文明施工
0
1.1
基本费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
1.5
1.2
标化增加费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0
1.3
扬尘污染防治增加费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0.21
2
011707010001
工程按质论价
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0
3
011707002001
夜间施工
0
4
011707004001
二次搬运
0
5
011707005001
冬雨季施工
0
6
011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
0
7
011707007001
已完工程及设备保护费
0
8
011707008001
临时设施费
0
9
011707009001
赶工措施费
0
10
01B001
特殊条件下施工增加费
0
11
011707003001
非夜间施工照明
0
12
011707011001
住宅工程分户验收
0
13
011707012001
建筑工人实名制费用
0
14
011707015001
智慧工地费用
0
现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
标段：
序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注
合 计
合 计
合 计
0
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
标段：
序号
工程名称
工程内容
暂估金额(元)
结算金额(元)
差额±(元)
备注
合 计
合 计
合 计
0
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮土建
标段：
序号
项目名称
计算基础
计算基数(元)
计算费率(％)
金额(元)
1
规费
0
1.1
社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
3.8
1.2
住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
0.67
1.3
环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
0
2
税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
9
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
标段：
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
暂估价
1
011604002001
立面抹灰层拆除
1、西立面及南立面墙面
2、铲除原始立面粉刷、保温层至墙体基层
3、垃圾处理由投标单位自行处理，运距等投标单位自行考虑综合报价，结算时不得调整
m2
147.53
2
011604003001
天棚抹灰面拆除
1、铲除顶棚原始粉刷饰面至板底基层
2、垃圾处理由投标单位自行处理，运距等投标单位自行考虑综合报价，结算时不得调整
m2
146.4
3
011801004001
凿毛
1、混凝土表面凿毛
2、女儿墙端部基层表面应凿毛
m2
5.85
4
011203003001
零星项目砂浆找平
1、C25素混凝土座浆成型
2、Φ4钢筋头子@250打孔布置
m2
5.85
5
011201001001
墙面一般抹灰
1、12厚1:2.5水泥砂浆找平
2、刷聚合物水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶)
3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、刷聚合物水泥浆一道
m2
141.68
6
011001003001
保温隔热墙面
1、Ⅰ型岩棉复合板(厚度同原设计,燃烧性能A级),表面涂抗裂胶浆做挂网处理再上胶浆抹面胶浆厚度应为3mm~5mm,首层不小于10mm。(岩棉板采用锚栓固定,规格600mmx600mm岩棉复合板,每块板锚栓固数量不得低于4个;规格300mmx600mm岩棉复合板,每块板锚栓数量不得低于2个)
2、保温板应与基层墙体可靠锚固,锚栓数量不得少于国家标准要求
3、岩棉复合板外墙外保温系统每隔两层高度宜设置一层承托件,
承托件长度不宜小于200mm,承托件宽度不宜小于2/3岩棉复合板厚度。承托件横向设置间距宜为岩棉复合板长度
4、5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布
m2
141.68
7
011406001001
抹灰面油漆
1、浅色高级氟碳漆
2、刮柔性耐水腻子三遍
3、刷聚合物水泥浆一道
m2
118.28
8
011406001002
抹灰面油漆
1、深色高级氟碳漆
2、刮柔性耐水腻子三遍
3、刷聚合物水泥浆一道
m2
23.4
9
011407002001
天棚喷刷涂料
1、刮柔性耐水腻子三遍
2、白色防水涂料饰面
m2
146.4
10
010807006001
金属窗密封条
1、铲除原窗户密封条
2、重新打密封条
樘
10
11
07B001
投标单位认为的其他项
1、投标单位认为需要的其他项
2、投标单位自行考虑，结算时不得以任何理由增加本项目的其他费用
项
1
分部分项工程清单合计
分部分项工程清单合计
1
011701002001
脚手架
1、外墙改造脚手架
2、投标单位综合考虑，结算时不得以其他理由增加费用
项
1
单价措施项目清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
标段：
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
调整
费率（%）
调整后
金额（元）
备注
1
011707001001
现场安全文明施工
0
1.1
基本费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
1.5
1.2
标化增加费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0
1.3
扬尘污染防治增加费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0.21
2
011707010001
工程按质论价
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0
3
011707002001
夜间施工
0
4
011707004001
二次搬运
0
5
011707005001
冬雨季施工
0
6
011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
0
7
011707007001
已完工程及设备保护费
0
8
011707008001
临时设施费
0
9
011707009001
赶工措施费
0
10
01B001
特殊条件下施工增加费
0
11
011707003001
非夜间施工照明
0
12
011707011001
住宅工程分户验收
0
13
011707012001
建筑工人实名制费用
0
14
011707015001
智慧工地费用
0
现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
标段：
序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注
合 计
合 计
合 计
0
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
标段：
序号
工程名称
工程内容
暂估金额(元)
结算金额(元)
差额±(元)
备注
合 计
合 计
合 计
0
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
工程名称：天福园业务大厅部分立面装饰改造工程
标段：
序号
项目名称
计算基础
计算基数(元)
计算费率(％)
金额(元)
1
规费
0
1.1
社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
3.8
1.2
住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
0.67
1.3
环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
0
2
税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
9
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
标段：
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
综合单价
合价
暂估价
1
030412004001
装饰灯
1、名称:格栅集成灯
2、说明:规格尺寸同大厅原有灯
套
5
2
030412004002
装饰灯
1、名称:LED软灯带
m
11
3
030404035001
插座
1、名称:二级/三级单相插座五孔插座
2、安装方式:详见图纸要求
个
30
4
030502012001
信息插座
1、名称:网络插座
2、安装方式:详见图纸要求
个
16
5
030411006001
接线盒
1、名称:接线盒
2、规格:86型
个
46
6
补
电线、网线
1、插座电线,网线等用半圆铝槽包边明走明线；
2、由施工单位勘察现场，按图施工，自行报价，按实结算；
项
1
分部分项工程清单合计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
标段：
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
调整
费率（%）
调整后
金额（元）
备注
1
031302001001
现场安全文明施工
0
1.1
基本费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
1.5
1.2
标化增加费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0
1.3
扬尘污染防治增加费
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0.21
2
031302010001
工程按质论价
分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
0
3
031302002001
夜间施工
0
4
031302004001
二次搬运
0
5
031302005001
冬雨季施工
0
6
03B001
地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
0
7
031302006001
已完工程及设备保护费
0
8
031302008001
临时设施费
0
9
031302009001
赶工措施费
0
10
03B002
特殊条件下施工增加费
0
11
031302003001
非夜间施工照明
0
12
031302011001
住宅工程分户验收
0
13
031302012001
建筑工人实名制费用
0
14
031302015001
智慧工地费用
0
现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
标段：
序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注
合 计
合 计
合 计
0
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
标段：
序号
工程名称
工程内容
暂估金额(元)
结算金额(元)
差额±(元)
备注
合 计
合 计
合 计
0
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
工程名称：天福园改造装饰工程-修缮安装
标段：
序号
项目名称
计算基础
计算基数(元)
计算费率(％)
金额(元)
1
规费
0
1.1
社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
3.8
1.2
住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
0.67
1.3
环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
0
2
税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
9
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
【清单大师计价软件江苏版V9.46】
南通市天福园业务区域装饰改造工程招标文件（工程量清单计价）项目编号：ZRNT20230543招标单位：南通市天福园二〇二三年八月第一章投标人须知及投标人须知前附表一、投标人须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称南通市天福园业务区域装饰改造工程21.1建设地点南通市天福园31.1建设规模约21.4636万元41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求计划开工时间：2023年08月；计划竣工时间：2023年09月；施工总工期20日历天，具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准71.4资金来源财政82.1招标范围南通市天福园业务区域装饰改造工程招标文件、图纸及工程量清单中所示的全部内容916工程报价方式固定单价报价1012投标有效期 45 日历天(从投标截止之日算起)1114投标保证金额无126.2提交疑问材料时间及方式如有疑问需要招标人澄清应在2023年8月29日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（jszrntzb@163.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容在“南通市民政局网站”发布1313.1踏勘现场答疑时间投标人自行踏勘现场答疑提交截止时间：2023年8月29日17时前1418.2招标控制价编制依据招标控制价编制执行：1.本工程施工图及其工程量清单；2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；4.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）；5.《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版；6.《南通建设工程造价信息》2023年第8期；7.江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2023〕63号）；8.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号文）；9.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文；10.江苏省南通市与本工程造价相关的补充定额、计价文件等。11.答疑、补充通知或澄清文件1518.3公布的招标控制价文件组成建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、材料价格表……1618.4招标控制价公布时间本工程招标控制价： 214636元。招标控制价等文件同招标文件同时在将在南通市民政局网站发布1720.1投标文件份数须提供一份正本， 两份副本1821投标文件提交地点及截止时间（邮寄或现场递交）收件人：江苏中润工程建设咨询有限公司截止时间：2023年9月4日14时00分（以北京时间为准）提交地点：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼开标室，如有变动另行通知。1924开标开标时间：2023年9月4日14时00分（以北京时间为准）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。2025评标委员会评标委员会由 3 人构成，由招标人依法组建。2135履约担保金额中标人提供的履约保证金为合同价的10%，在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提供履约担保。22招标单位单位名称：南通市天福园联 系 人：施先生联系电话：1596295686823招标代理单位单位名称：江苏中润工程建设咨询有限公司地 址：崇川区崇川路58号联 系 人：王工联系电话：1390627211125其他本项目为不见面开标，投标人代表无需到达开标现场，但应确保投标文件在开标截止时间前送达或邮寄到达采购代理机构（可以由本项目代理机构联系人签收，邮寄地址：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼1004，江苏中润工程建设咨询有限公司，联系人：朱工18344703186）。开标现场由代理机构主持，招标人组织的评标委员会负责投标文件的评审。为确保本项目开标能够顺利进行，各投标人的授权委托人在开标前以“项目名称（简写）+单位名称（简写）+授权委托人姓名（实名）”的格式申请加入QQ群“开标不见面交流群1，群号：941987165”，招标代理机构在QQ群内公布腾讯会议号。本项目开标过程交互采用“腾讯会议”，投标人需自行下载安装“腾讯会议”软件，并学习操作，开标截止前半小时内申请加入采购代理机构指定的腾讯会议室（会议号在QQ群中公布），加入会议时名称修改为“投标单位名称（简写）+授权委托人姓名（实名）”，在开评标全过程中，此腾讯会议作为交互工具进行实时交互。开评标全过程中，各参选单位参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人（打开摄像头、语音），中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。若投标投标人未按要求加入腾讯会议，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提问的权利，并承担由此导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。二、投标须知（一）总则1.工程概况1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.3现场条件：(1)施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件。(2)施工用水、电：施工用水、用电由承包人自行考虑，费用计入报价。(3)场内外道路：场内、外道路已通。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。（5）投标人应充分考虑所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、水电费、总包配合、通过竣工验收并交付中心使用前设备的保管费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。1.4承包方式说明：工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用工程招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。2.投标人资格要求2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：（1）企业资质条件：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内）；（2）项目经理（项目负责人）资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B证)；且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。（3）本工程不接受联合体方式的投标。（4）未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。3.投标人不得存在下列情形之一：①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；4.投标费用4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。4.2本项目招标文件费300元/份（现金），在开标现场支付给代理机构，无论成交与否不予退还。本工程招标代理费按照发改价格（2011）534号文规定标准68%收取。招标代理费由中标单位承担，投标人须综合考虑在报价内（不单列）。代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，以上费用均不予退还。4.3招标专家评审费由采购人承担。5.踏勘现场5.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。5.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。5.5凡有意参与投标的需自行考察施工现场情况，踏勘现场时间为2023年8月24日至2023年8月29日，上午9:00~11:00，下午14:00~17:00。踏勘现场负责人：施老师（电话：15962956868）。踏勘现场时必须对施工现场情况和影响施工的因素进行周密的勘察和研究。5.6投标人如有疑问需要澄清，应于2023年8月29日17点前向招标人提出，在此时间之后的任何疑问招标人将拒绝回答。（二）招标文件5.招标文件的组成5.1.招标文件包括下列内容：第一章：投标须知第二章：评标办法第三章：合同条款第四章：工程建设标准第五章：图纸、技术资料及附件第六章：投标文件格式第七章：资格审查证明材料第八章：工程量清单5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过将在“南通市民政局网站”下载。随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。6.招标文件的澄清6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，发送至jszrntzb@163.com邮箱，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸、标底、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2023年8月29日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：jszrntzb@163.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后1日内予以解答，并于2023年8月30日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至将在“南通市民政局网站”请各潜在投标人在将自行下载。在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在“南通市民政局网站”下载向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，以电子文档形式在“南通市民政局网站”上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。7.招标文件的修改7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经将在“南通市民政局网站”向所有投标人公示，并报招投标监管部门备案。7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以将在“南通市民政局网站”下载公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看将在“南通市民政局网站”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。（三）投标文件8.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。9.本工程投标文件由资格审证明材料、商务标两部分组成，单独密封并牢固装订：9.1资格审查证明材料（不能出现报价，1正2副，单独密封并牢固装订）：（1)有效的企业法人营业执照（副本）复印件；(2)企业资质证书（副本）复印件；(3)企业安全生产许可证（副本）复印件；(4)拟派项目负责人的建造师资格证书复印件；(5)拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；(6)资格审查文件表格（法定代表人身份证明、授权委托书、诚信承诺书）（格式详见招标文件第七章的）。具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。9.2商务标（1正2副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查证明材料中，单独密封并牢固装订）（1）投标函；（2）已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；（3）主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；（4）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；注：（1）为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。（2）评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。以上证明材料、商务标复印件需加盖投标人公章,投标人未携带原件或因携带原件不齐全将会被判为无效投标，由此引起的后果，由投标人自负。10.招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。11.投标保证金（本项目不涉及）（四）投标报价12.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。12.投标报价方式：12.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。12.2除下列条款中风险范围的内容可调整外，其余不可调整。（1）工程量；（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；（4）暂列金额及暂估价；（5）发包人确认的其它费用。12.3工程价款调整详见招标文件第三章合同条款专用合同条款第12条。13.投标报价的计价方法按照“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）以及相应补充规定和现行省、市有关规定。由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。14．招标控制价14.1本工程全部使用财政资金，实行工程量清单招标，招标人委托编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将作废标处理。14.2招标控制价编制依据：14.2.1本工程施工图及其工程量清单。14.2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。14.2.3人工工资执行《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2023〕63号），材料价格参照2023年第8期《南通建设工程造价信息》中的指导价及市场价。若《南通建设工程造价信息》无指导价的材料的价格，则按市场价执行。14.2.4本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文相关要求执行、税率按省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2019〕178号）。14.2.5本工程不可竞争费用项目及其费率见下表(%)：序号费用类别费用名称计费基数修缮（%）安装（%）1规 费环境保护税A+B+C-D//2规 费社会保障费A+B+C-D3.803.803规 费住房公积金A+B+C-D0.670.674现场安全文明施工措施费基本费A+B1-D1.501.505现场安全文明施工措施费扬尘污染防治增加费A+B1-D0.210.216现场安全文明施工措施费标准化增加费A+B1-D//8税 金税 金除税造价9.009.00注：1）计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，B1为单价措施项目费，C其它项目费，D为除税工程设备费。2）现场安全文明施工措施费率为暂定、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。3）本工程暂列金：/。14.2.6其他取费：详见工程量清单14.3招标控制价文件组成。招标人公布的招标控制价应当包括单位工程招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、相关说明以及招标价调整等系数的取值。14.4公布招标控制价时间。招标控制价和招标文件同时在“南通市民政局网站”上发布。14.5招标控制价异议处理：投标人对招标控制价有异议的，应在控制价发布后2日内向招标人书面提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。具体请参照通建工【2014】369号文。招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。15.投标报价编制要求投标报价编制要求15.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。15.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2023〕63号）；《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》（通建价[2012]8号）；本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文相关要求执行；税率按省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价【2019】178号文）。15.3投标人在投标报价时，招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整，否则按无效投标文件处理。15.4投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。15.5由于本工程合同约定工期较紧，请各投标人充分考虑工期压缩带来的各种投入（包括但不限于如下内容：人员、物资、机械、周转材料、加班费等）增加、各种风险增加、采取各种措施增加费用等等，上述所有赶工措施费计入投标报价中，工程结算不作调整。15.6中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。15.7承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。15.8投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。15.9作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、建筑物、设施、道路、绿化等损坏的，中标人必须负责更换或修复，直至得到招标人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。15.10在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。15.11投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。15.12投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。15.13中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。15.14报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。15.15投标单位应自行根据现场实际情况，垃圾清运出中心范围之外，垃圾（含拆除建筑垃圾、装修垃圾）拆除清运费由投标单位自行计入报价，实际施工中不再签证。清理标准必须得到招标人认可，否则，如发生相关费用则由招标人在工程结算价款中扣除。清运前中标人必须向招标人指明堆放地点，该部分费用投标人自行考虑，工程结算时不作调整。15.16施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，投标人在报价时须综合考虑在投标报价中，结算时不做调整。15.17承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。15.18品牌要求：本工程所有材料全部由投标人负责采购，必须由专业厂家制作（投标人充分考虑市场价格风险，一旦中标，材料价格不作调整），由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须是经过封样招标人认可的材料，如按规定需送检的，及时做好必要材料的送检、复试，合格后方可使用。（所有材料检测费需包含在报价当中，中标后不得提出额外检测费要求）15.19承包人在开工前将施工方案和业主方确定后，方可施工。15.20其他未尽事宜在书面答疑中明确。(五)投标文件的密封和递交（邮寄或现场递交）16.投标文件的密封与标志16.1本工程投标文件由资格审查证明材料、商务标两部分组成。资格审查证明材料、商务标，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查证明材料”或“商务标”，同时还要写明工程名称。16.2所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。16.3投标文件正、副本不一致时，以正本为准。17.投标文件的递交17.1投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。17.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。18.投标文件的修改与撤回投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。(六)开标、评标和定标19.本工程评标、定标办法采用下列23.1种方式19.1.价格单因素评标办法19.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法19.3综合评估法20.招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。21.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。22.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；22.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；22.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；22.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；22.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；22.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；22.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；22.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；22.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；22.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；22.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；22.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；22.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；22.15未按招标文件要求提供投标保证金的（本项目不涉及）；22.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；22.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；22.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；22.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；22.20不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；22.21以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；22.22不符合招标文件有关暗标的要求。23.评标、定标工作在纪委的监督下由招标人或代理机构组织进行。24.投标文件的澄清在评标过程中，评标委员会认为需要，在纪委经人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。25.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。26.投标报价可以四舍五入到“元”。27.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。28.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市民政局网站”中标公示栏公示，公布的时间为三日。（七）授予合同29.中标人需在中标公示后中标通知书发放前，及时向招标人提供招标项目的项目部组成人员表，招标人按合同相关要求对其人员进行考核。如若招标人项目组成人员不到位或考核不合格，招标人有权要求中标人其更换人员并按合同相关条款进行处罚。30.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。31.中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。32.若中标人不能按本须知第33条、34条款、第35的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金（本项目不涉及），中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金（本项目不涉及）数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。33.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。第二章评标办法一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：（一）评标程序资格符合性评审→价格标开标→确定中标候选人。（二）评审标准评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。1.资格符合性评审资格审查标准汇总表序号项目内容合格条件投标人需提供的材料1具有独立订立合同的能力有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照有效的企业营业执照（副本）2企业资质类别等级建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上（须在有效期内）有效期内的企业资质证书（副本，可仅提供复印件）3企业安全生产许可证企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。有效的安全生产许可证4拟派项目负责人（项目经理）资质等级建筑工程专业二级及以上注册建造师；且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。①中华人民共和国建造师注册证书(注册在投标人单位)；②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明5拟派项目负责人（项目经理）安全生产考核拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类）施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类）6资格审查文件表格（法定代表人身份证明、授权委托书、诚信承诺书）（格式详见招标文件第七章）注：1.资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。2.以上复印件须加盖投标单位公章，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。3.投标单位应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但供应商应做好提交声明函、承诺函、资信认证等相应原件的核查准备；核查后发现隐瞒虚假或不能提供原件或违背声明承诺的，依照相关法律法规规定处理。（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。2.商务标评审1)只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。本工程招标控制价：214636元，与招标文件同时发布，投标报价高于招标控制价的作废标处理2)商务标评审共设两种方法，由招标人代表在开标时现场抽取确定，相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。3.商务标评审方法本工程商务标评审设置评标办法一、二，由招标人代表在开标时随机抽取一种方法作为商务标的评审标准。方法一:（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价；高于招标控制价的，作废标处理。废标、无效报价不参与评标基准价的计算。（2）评标基准价的确定:若有效投标文件＜4家时，则所有有效投标文件的次低报价作为A；若4≤有效投标文件≤6家时，去掉评标价中的最高报价（最高报价相同的均剔除）后取算术平均值为A；若有效投标文件≥7家，去掉评标价中的最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后取算术平均值为A。评标基准价=A×K，A值是有效投标文件的评标价的算术平均值，评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。（3）计算得分①投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分；②投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。方法二：（1）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价；高于招标控制价的，作废标处理。废标、无效报价不参与评标基准价的计算。（2）评标基准价的确定:若有效投标文件＜4家时，则所有有效投标文件的次低报价作为A；若4≤有效投标文件≤6家时，去掉评标价中的最高报价（最高报价相同的均剔除）后取算术平均值为A；若有效投标文件≥7家，去掉评标价中的最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后取算术平均值为A。则评标基准价=A×K1×Q1＋B×K2×Q2，A值是有效投标文件的评标价的算术平均值，评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；B为招标控制价；K2为90%。Q1、K1值在开标时由由投标人推选的代表随机抽取确定。评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。（3）计算得分①投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分；②投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。4.确定中标人评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。第三章合同条款及格式建设工程施工合同(示范文本)(GF—2017—0201)第一部分合同协议书发包人（全称）：南通市天福园承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：包工包料。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总天数：20日历天。工期总天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）本合同协议书及承诺书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）招标文件及其附件；（10）工程报价单或预算书。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同壹式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分通用条款》第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件及其附件。1.2工程和设备1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.2.2永久占地包括：。1.2.3临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。发包人不提供标准和规范，由承包人自备。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及承诺书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）招标文件及其附件；（10）工程报价单或预算书。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人在合同签订后3天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一周所需的发包人供应材料计划；每周四前提供下周完成工程量报表、周进度表。承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、总进度计划叁套，其余按发包人要求；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：工地现场；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按发包人审批通过的签证确定。招标时提供的工程量清单应结合投标人须知、招标文件、合同条款技术标准、规范和要求与施工图纸一起阅读理解，除设计变更外，招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。允许调整合同价格的工程量偏差范围：①因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以内的，结算单价按投标单价；②因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且投标单价与标底同比例下浮后的综合单价对比后误差在±15%以内的，结算单价按投标单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且投标单价与标底同比例下浮后的综合单价对比后误差在±15%以外的；超过部分工程量（即比合同内工程量增加的部分）的综合单价取原投标单价和标底同比例下浮后的综合单价中的低价；减少部分工程量（即比合同内工程量减少的部分）的综合单价取原投标单价和标底同比例下浮后的综合单价中的高价；③招标工程量清单有错误时，结算单价按上述第2条执行。④本工程措施项目费一次性包定，投标人报价时自行考虑可能产生的费用，结算时不再调整，投标人应仔细通读招标文件条款及清单，如有疑义，应在规定的答疑时间内提出，若未提出，视为认可，中标后不得以任何理由提出疑义。⑤招标人提供的工程量清单漏项或缺项，综合单价结算方式：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更的价格，按下述方法调整：由承包人按招标控制价计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出，报发包人确认后调整。⑥因承包人原因引起的工程重大变更或分部分项工程量增加，量价一律不调整，由承包人自行承担。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%。上述合同价款调整方法：所有涉及价款调整的项目，均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价，如发包人审核不通过的不得作为结算依据，承包人不得有任何异议。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使发包方的权力和监理人（如有）需要取得发包人批准的权力。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供的完整的竣工图、竣工备案资料、竣工结算及其他资料。A.施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人认可的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B.施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内。承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。（6）承包人应履行的其他义务：A.承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，承包人的机械须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。B.施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。C.在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。D．临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包从已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。E．在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程合同款中扣除。F．施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人保证每周有6天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除须补交资料及补齐手续外，另收取500元违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换；同时发包人有权对拟更换的项目经理进行适岗考察，通过适岗考察后方可更换。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换。3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。3.4分包3.5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.6履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为合同价的10%，其中：工期占履约保证金额的30%；质量占履约保证金额的40%；安全文明施工占履约保证金额的10%；竣工资料占履约保证金额的5%；项目部人员到岗占履约保证金额的10%；廉政保证金占履约保证金额的5%。3.6.1承包人应按照招标文件规定的时间，履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方转账、提交银行履约保函、购买履约保证保险或以其它符合政府采购法提供履约担保的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。3.6.2承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。3.6.3关于质量保证金的补充约定（本项目不涉及）4.监理人5.工程质量5.1质量要求5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。双方对质量评定意见不一致时，由南通市质监站进行质量评定。5.2隐蔽工程检查承包人提前通知建设单位隐蔽工程检查的期限的约定：按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知建设单位。建设单位不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：⑴承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。⑵承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的，则发包人有权按500元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。⑶工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表批准后实施。A．工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。B．工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经签字确认后方可使用。C．特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。⑷建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。⑸本工程不设安全文明施工保证金。凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，承包人需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。6.1.2关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划，需得到发包人的认可。6.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人必须做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，含在合同款中支付，其余按通用条款。6.1.5安全生产责任承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。7．工期和进度7.1施工进度计划施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。7.2开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前发包人提供施工用水源及电源，水、电费用由中标人承担。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。7.3工期延误7.3.1因发包人原因导致工期延误的情形：A.因发包人未在开工前提供施工场地；B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。7.3.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，工期每推迟一天，支付给发包人违约金1000元/天，超过15天，以工程结算价为基数每天千分之三向承包人收取违约金，超过30天，发包人有权解除合同，并要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。7.4不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。7.5异常恶劣的气候条件双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。8.材料与设备8.1发包人供应的材料与工程设备的保管与使用:发包人不供应材料。发包人供应材料设备的结算方法：/。8.2样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。⑴凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送相关单位；⑵本工程中未设暂估价，未提供参考品牌规格、型号、要求等的材料，承包人在确保质量的前提下自行采购，材料须使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。⑶发包人对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。⑷发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。⑸主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人验收并经书面确认后方可使用。⑹在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人进行检测，发生的费用按相关规定执行。若承包人不按上述有关条款采购材料，则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。（7）须发包人认质认价的材料，由承包人提前25天以上向发包人提出。（8）凡是招标文件（工程量清单）中予以明确材料品牌范围规格型号的，承包人必须按招标文件（工程量清单）、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送相关单位。8.3施工设备和临时设施8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：与承包人有关的由承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。10.2变更程序发包人要求变更的按下列方式处理：10.2.1设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；10.2.2承包人接受发包人发出的变更通知单后7日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减并对承包人处以审核（审计）造价5%的违约金；10.2.3承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。10.2.4特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；10.2.5关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；10.2.6当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促发包人派驻的工程师在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；10.2.7合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的直接费计价表，其他直接费、间接费的取费表；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。10.2.8合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。10.3变更估价10.3.1变更估价原则关于变更估价的约定：按招标文件第18.3条的约定调整。10.4承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限：7日内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行约定。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否本工程人工工资结算时不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：投标人在投标报价时须充分考虑到施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费、甲供材料的保管费（如有）、甲方另行分包项目的总包管理费或配合费（如有）、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素，除规费、税金、安全文明施工措施费的政策性风险以外，其余结算时不作调整。人工工资调整执行《关于发布南通市建设工程人工工资指导价动态管理实施细则的通知》（通建价【2015】10号文）。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子目的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。12.2计量12.2.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版等。12.3工程合同款支付12.3.1付款周期关于付款周期的约定：合同签订后，材料进场及签署开工令后，支付至合同价款的30%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的70%；待工程结算审计完成后，发包人应付至审定价的97%；剩余3%自验收合格之日起两年后支付。每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。其他：履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额，待工程按合同规定的工期内完成后，无息返还；履约保证金有关质量方面约定的金额，在工程竣工验收合格后，无息返还；履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额，待工程竣工验收后，无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额，在工程竣工验收资料交档案馆存档后，无息返还。12.3.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3竣工退场承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合审计工作的义务，并能及时处理现场事务。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付500元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后30天内。发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后30天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方协商。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人最终要求。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。14.3.2最终结清证书和支付⑴发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。⑵发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：2年。15.2质量保修金（本项目不涉及）关于是否扣留质量保修金的约定：/。15.2.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第/种方式：⑴质量保修金保函，保证金额为：/；⑵/的工程款；⑶其他方式:/。15.2.2质量保修金的扣留（本项目不涉及）质量保修金的扣留采取以下第/种方式：⑴在支付工程合同款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；⑵工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；⑶其他扣留方式:/。16.1承包人违约16.1.1承包人违约的情形（1）若承包人未按期开工，则发包人按延期1000元/天向承包人收取违约金。（2）施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。（3）承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责。（4）若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度发包人按每起500元向承包人收取违约金。若存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，并罚没全额工程质量保证金（本项目不涉及）。（5）承包人的施工质量不符合要求时，承包人若无正当理由拒不整改的，发包人根据严重程度有权对承包人收取1000元的违约金。（6）承包人必须确保在施工期间派驻指定管理人员进行现场指导管理。（7）承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部安全履约保证金，并且由此所造成的损失由承包人承担。17.争议解决17.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。17.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。17.3补充条款17.3.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。17.3.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。17.3.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。17.3.4竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。17.3.5在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。17.3.6承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。17.3.7施工过程中所需的垂直运输费由各投标人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。17.3.8发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；②施工期间清理所有建筑垃圾。17.3.9重新检验：发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。17.3.10资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。17.3.11工程结算约定：（1）安全文明施工措施费，结算时按有关部门核定为准。（2）施工用水用电按实计算，最后从工程款中扣除。（3）工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。（4）工程竣工结算价以具有相应资质的审计事务所审计确认为准。承包人编制的工程结算价核减额小于或等于5%的审计费由建设单位支付，大于5%的所有审计费由承包人支付。承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于土方开挖外运、拆除、基层垫层面层的铺设及厚度测量、降水、回填处理、脚手架搭设、可能发生在签证中的各种管道安放、沟槽开挖、井体砌筑抹灰等）的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审工程结算资料时一并提交。所有签证资料必须附有详细影像资料（彩色照片），所有影像资料必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、工程量清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容将可能不予认可。（5）下列费用在竣工结算时不作任何调整：a承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由承包人负责清退。b因施工场地狭小而发生的一切费用。c本工程的水源、电源已接至本工程范围内，再接至施工场地相关事宜由承包人自行安排。承包人已认真踏勘过施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用，并已包含在合同价中，承包人不得以此为由提出额外增加费用的要求。临时供水、电接通费由承包人承担。水、电费按审定价在财务结算时扣除。（如承包人与中心或现场管理单位自行结算，需提供书面证明材料，财务结算时不予扣除）。d承包人对工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失。e对未设暂定价，且未指定品牌的材料，承包人在投标报价时已考虑。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不合格的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如承包人使用不符合国家标准及各项指标的材料，发包人有权要求承包人返工，由此引起的相关费用由承包人承担。f承包人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用。g不可竞争费用。17.3.12对已完成工程成品正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：暂估价一览表附件8：工程建设廉政责任书附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(㎡)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人：南通市天福园承包人：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包合同范围内在保修期内所发生的因建筑材料或施工质量引起的问题进行赔偿、维修。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（本项目不涉及）。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为发包人指定的审计部门确认最终审计结算价的3%。六、双方约定的其他工程质量保修事项：（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件7：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注附件8：工程建设廉政承诺书甲方（甲方）：南通市天福园承包方（乙方）：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、甲方责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、乙方责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。甲方：（公章）乙方：（公章）法定地址：法定地址：法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第四章工程建设标准一、工程采用的计价规范1.《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量清单计算规范2.《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年）3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）4.《江苏省安装工程计价定额》（2014年）5.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）6.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）7.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）8.其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件二、本工程采用的技术规范1.其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。三、本工程对施工工艺的特殊要求1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。2.工程主要部位和特殊要求由相关单位讨论后以书面开式通知施工单位实施。第五章图纸、技术资料及附件第六章投标文件格式（封面格式）项目编号：投标书对应填写：资格审查证明材料商务技术标投标人名称（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：一、商务技术标相关格式一、投标函南通市天福园：(一)根据已收到的工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，项目经理为。(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在日历天内竣工。(三)我单位保证本工程质量达到。(四)我单位金额为人民币/元的投标保证金已按招标文件缴纳。(五)如果我方中标，我方将按照规定提交合同价的%作为履约担保，承诺在施工过程中不转包，不分包。(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日二、已标价的工程量清单投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；三、计划投入的主要施工机械设备表序号机械设备名称型号规格数量国 别产 地制 造年 份额定功率(KW)生产能力(MH)备注四、主要施工管理人员表机构项目工程师姓名职务职称主要资历、经验及承担过的工程总部项目主管总部技术负责人总部总部总部总部总部现场项目负责人现场项目技术负责人现场质量管理现场安全管理现场施工管理现场计划管理现场材料管理现场现场第七章资格审查证明材料一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.1条。二、资格审查材料封面及相关表格如下：一、资格审查文件相关格式1.法定代表人身份证明致：单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明申请人：（盖章）日期：年月日法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描打印件（黏贴此处，原件备查）2.授权委托书致：本授权书宣告，在下面签字的以法定代表人身份代表本单位授权：为本单位的合法授权代表，授权其在项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。本委托书限期自年月日起至年月日止。授权代表无权转让委托权，特此委托。投标人：(全称、盖章)法定代表人姓名：授权委托人：日期：授权委托人身份证（正、反面）复印件或扫描打印件（黏贴此处，原件备查）3.诚信承诺书：（招标人名称）我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：1.我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。2.我方不存在投标人须知第3条款情形之一。3.我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。4.我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金（本项目不涉及）或履约保证金，将我方列入黑名单，并进行网上公示。投标申请人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本装饰改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。南通市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
