审判法庭招标公告（焦作市山阳区人民法院2024）
[河南省·焦作市·市辖区][公开招标]焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）（不见面开标）
招标编号：焦招[2024]-004 项目编号：焦公资工程F2024-005
1. 招标条件
本招标项目焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）已由 焦作市山阳区发展和改革委员会以山发改文【2019】105号文批准建设，项目业主为焦作市山阳区人民法院 ，建设资金为财政资金，招标人为焦作市山阳区人民法院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：本项目位于人民路北侧、新丰二街西侧，山阳区法院院内；
2.2.项目规模：新建一栋6层审判法庭业务综合楼，占地面积11822平方米，基底面积870平方米，建筑面积5220平方米，布置立案、审判、执行、信访接待、诉讼档案、司法警察等功能用房。建设内容包括主体建设、安装工程、装饰工程、室外衔接的水、电、气、暖等配套设施及城市基础设施配套，以及配套办案专用设备。概算总投资：约2716万元。
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标范围和内容：设计范围：按发包人提供的有关资料及说明，对该项目进行工程各阶段设计和技术服务，包括施工图设计（本次招标范围内的全部内容，配合发包人组织施工图审查，施工期间技术跟踪指导和现场服务（包括设计单位驻场人员服务）、设计变更等）。
施工范围：采购、施工、竣工前调试、验收及配合招标人对手续办理等全过程工程总承包及相关后续工作、补充文件（如有）、答疑纪要（如有）等范围内的所有内容。
2.4.计划工期：365日历天（包含设计、施工工期）；
2.5.标段划分：本项目不划分标段。
2.6.质量要求：
①工程设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求，顺利通过各部门审查审批；
②工程施工质量标准：合格，达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
3. 投标人资格要求
3.1.1本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：
投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；
设计资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质或工程设计综合资质甲级；
施工资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.2拟派出担任工程总承包项目经理的资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证及有效的安全考核合格证（B证），为本单位正式员工，提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明，且无其他在建工程项目（提供无在建项目承诺书）；本项目实行项目经理（项目总监）实名制，建设工期内项目经理（项目总监）必须保证在本工程开展工作，原则上不允许变更，如有特殊原因确需变更的，请遵照《注册建造师管理办法》（试行）建市【2008】48号文件执行。
3.1.3拟派出担任施工项目（技术）负责人的资格要求：须具有相关专业中级及以上技术职称，为本单位正式员工，提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明；
3.1.4拟派出担任设计项目负责人的资格要求：具有国家一级注册建筑师资格，为本单位正式员工且提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明。
3.1.5本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）以联合体参加的，联合体成员不得超过2家（含联合体牵头人），应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；
（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；
（3）以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一项目下的招标活动，否则相关投标均无效；
（4）联合体牵头人必须为施工单位。牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章，联合体各方必须签订联合体协议对此予以认可。
3.3财务要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2020年度、2021年度、2022年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，若企业成立年份不足三年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告；成立年份不足一年的企业须提供银行出具的资信证明。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）
3.4信誉要求：
3.4.1执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次投标。【查询渠道失信被执行人：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；重大税收违法：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；政府采购严重违法失信行为：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前)，（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。
3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息）】（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。
4. 招标文件的获取
4.1网上获取：本项目招标文件采用网上下载，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易平台（http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/TPBidder/memberLogin）-招标公告-文件下载，进行招标文件下载。
4.2招标文件获取时间：2024 年 1月 15日至 2024 年 1 月 19 日
4.3凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。5. 资格审查方法
本次招标采用资格后审。6. 本项目采用电子开评标特别提醒：本项目采用远程不见面开标和全程电子评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心一下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。
技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000清单造价技术问题请联系：刘工：13721426615服务时间：周一至周日8：00-17：307.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间为2024 年 2 月4 日 9 时 00 分 ，提交方式：网上提交。
7.2 逾期上传或者未按要求解密投标文件的，招标人不予受理。
8. 开标时间
开标时间为2024 年 2 月 4 日 9 时 00 分 。开标地点为:焦作市人民路 889 号阳光大厦 B 座公共资源交易中心不见面开标一室 1 号机。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》上发布。（注：本项目所有变更、补充通知、答疑等均在以上网站发布，不再另行通知）
10.
联系方式
招 标 人：焦作市山阳区人民法院
地 址：人民路北侧、新丰二街西侧
联系人：王女士
电话：19839121000
招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司
地 址： 郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层
联 系 人：张女士
电 话：0391-3650170 13939166031
11.
监督部门
焦作市建设工程招标投标管理办公室 监督电话0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话：焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
招标人：焦作市山阳区人民法院
招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司
2024 年 1 月 12日
附件：
招标公告4.jpg
招标公告2.jpg
招标公告1.jpg
法院EPC工程总承包确定版.pdf
招标公告5.jpg
招标公告3.jpg
本次招标采用资格后审。6.本项目采用电子开评标特别提醒：本项目采用远程不见面开标和全程电子评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心一下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000清单造价技术问题请联系：刘工：13721426615服务时间：周一至周日8:00-17:307.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间为2024年2月4日9时00分，提交方式：网上提交。7.2逾期上传或者未按要求解密投标文件的，招标人不予受理。8.开标时间开标时间为2024年2月4日9时00分。开标地点为：焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心不见面开标一室1号机。9.发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。（注：本项目所有变更、补充通知、答疑等均在以上网站发布，不再另行通知）10.联系方式招标人：焦作市山阳区人民法院地址：人民路北侧、新丰二街西侧联系人：王女士电话：19839121000招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层联系人：张女士3.投标人资格要求3.1.1本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；设计资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质或工程设计综合资质甲级；施工资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.1.2拟派出担任工程总承包项目经理的资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证及有效的安全考核合格证（B证），为本单位正式员工，提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明，且无其他在建工程项目（提供无在建项目承诺书）：本项目实行项目经理（项目总监）实名制，建设工期内项目经理（项目总监）必须保证在本工程开展工作，原则上不允许变更，如有特殊原因确需变更的，请遵照《注册建造师管理办法》（试行）建市【2008】48号文件执行。3.1.3拟派出担任施工项目（技术）负责人的资格要求：须具有相关专业中级及以上技术职称，为本单位正式员工，提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明：3.1.4拟派出担任设计项目负责人的资格要求：县有国家一级注册建筑师资格，为本单位正式员工且提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明。3.1.5本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：（1）以联合体参加的，联合体成员不得超过2家（含联合体牵头人），应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；（3）以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一项目下的招标活动，否则相关投标均无效；焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）招标公告招标编号：焦招2024]-004项目编号：焦公资工程F2024-0051.招标条件本招标项目焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）已由焦作市山阳区发展和改革委员会以山发改文【2019】105号文批准建设，项目业主为焦作市山阳区人民法院，建设资金为财政资金，招标人为焦作市山阳区人民法院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1.项目建设地点：本项目位于人民路北侧、新丰二街西侧，山阳区法院院内；2.2.项目规模：新建一栋6层审判法庭业务综合楼，占地面积11822平方米，基底面积870平方米，建筑面积5220平方米，布置立案、审判、执行、信访接待、诉讼档案、司法警察等功能用房。建设内容包括主体建设、安装工程、装饰工程、室外衔接的水、电、气、暖等配套设施及城市基础设施配套，以及配套办案专用设备。概算总投资：约2716万元。2.3.招标范围和内容：（1）工程类别：房屋建筑工程；（2）招标范围和内容：设计范围：按发包人提供的有关资料及说明，对该项目进行工程各阶段设计和技术服务，包括施工图设计（本次招标范围内的全部内容，配合发包人组织施工图审查，施工期间技术跟踪指导和现场服务（包括设计单位驻场人员服务）、设计变更等）。施工范围：采购、施工、竣工前调试、验收及配合招标人对手续办理等全过程工程总承包及相关后续工作、补充文件（如有）、答疑纪要（如有）等范围内的所有内容。2.4.计划工期：365日历天（包含设计、施工工期）；2.5.标段划分：本项目不划分标段。2.6.质量要求：①工程设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求，顺利通过各部门审查审批；②工程施工质量标准：合格，达到国家现行有关施工质量验收规范标准。焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）招标文件招标编号：焦招[2024]-004项目编号：焦公资工程F2024-005招标人：焦作市山阳区人民法院（盖单位公章）招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司（盖单位公章）招标代理机构项目负责人：李晓伟，（签字）招标人项目负责人：王峰涛，（签字）2024年1月I焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）招标文件招标编号：焦招2024]-004项目编号：焦公资工程F2024-005招标人：焦作市山阳区人民法院（盖单位公章）工程管理有限公司（盖单位公章）招标代理机构项目负责人：（签字）河招标人项目负责人：王峰涛（签字）2024年1月II目录目录...........................................................................................................................................................................II第一卷第一章招标公告1.招标条件第二章投标人须知投标人须知前附表2.招标文件3.投标文件4.投标5.开标6.评标7.合同授予8.纪律和监督9.需要补充的其他内容附件一：问题澄清通知附件二：问题的澄清第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表第四章合同条款及格式第一节通用合同条款2．发包人义务3.监理人4.承包人5.设计6.材料和工程设备7.施工设备和临时设施8.交通运输9.测量放线10.安全、治安保卫和环境保护11.开始工作和竣工12.暂停工作13.工程质量14.试验和检验15.变更III16.价格调整17.合同价格与支付18.竣工试验和竣工验收19.缺陷责任与保修责任20.保险21.不可抗力22.违约23.索赔24.争议的解决第二节专用合同条款（略）附件一：合同协议书附件二：履约担保格式附件三：预付款担保格式第二卷第五章发包人要求第六章发包人提供的资料第三卷第七章投标文件格式IV第一卷第一章招标公告焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）招标公告招标编号：焦招[2024]-004，项目编号：焦公资工程F2024-0051.招标条件本招标项目焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）已由焦作市山阳区发展和改革委员会以山发改文【2019】105号文批准建设，项目业主为焦作市山阳区人民法院，建设资金为财政资金，招标人为焦作市山阳区人民法院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1.项目建设地点：本项目位于人民路北侧、新丰二街西侧，山阳区法院内；2.2.项目规模：新建一栋6层审判法庭业务综合楼，占地面积11822平方米，基底面积870平方米，建筑面积5220平方米，布置立案、审判、执行、信访接待、诉讼档案、司法警察等功能用房。建设内容包括主体建设、安装工程、装饰工程、室外衔接的水、电、气、暖等配套设施及城市基础设施配套，以及配套办案专用设备。概算总投资：约2716万元。2.3.招标范围和内容：（1）工程类别：房屋建筑工程；（2）招标范围和内容：设计范围：按发包人提供的有关资料及说明，对该项目进行工程各阶段设计和技术服务，包括施工图设计（本次招标范围内的全部内容，配合发包人组织施工图审查，施工期间技术跟踪指导和现场服务（包括设计单位驻场人员服务）、设计变更等）。施工范围：采购、施工、竣工前调试、验收及配合招标人对手续办理等全过程工程总承包及相关后续工作、补充文件（如有）、答疑纪要（如有）等范围内的所有内容。2.4.计划工期：365日历天（包含设计、施工期）；2.5.标段划分：本项目不划分标段。2.6.质量要求：①工程设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准及建设单位使用要求，顺利通过各部门审查审批；②工程施工质量标准：合格，达到国家现行有关施工质量验收规范标准。3.投标人资格要求3.1.1本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：投标人须具备独立的法人资格，具有效的营业执照；设计资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质或工程设计综合资质甲级；施工资质要求：须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.1.2拟派出担任工程总承包项目经理的资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证及有效的安全考核合格证（B证），为本单位正式员工，提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明，且无其他在建工程项目（提供无在建项目承诺书）；本项目实行项目经理（项目总监）实名制，建设工期内项目经理（项目总监）必须保证在本工程开展工作，原则上不允许变更，如有特殊原因确需变更的，请遵照《注册建造师管理办法》（试行）建市【2008】48号文件执行。3.1.3拟派出担任施工项目（技术）负责人的资格要求：须具有相关专业中级及以上技术职称，为本单位正式员工，提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明；3.1.4拟派出担任设计项目负责人的资格要求：具有国家一级注册建筑师资格，为本单位正式员工且提供近半年内本单位为其缴纳的任意连续三个月的社保证明。3.1.5本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：（1）以联合体参加的，联合体成员不得超过2家（含联合体牵头人），应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；（3）以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一项目下的招标活动，否则相关投标均无效；（4）联合体牵头人必须为施工单位。牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章，联合体各方必须签订联合体协议对此予以认可。3.3财务要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2020年度、2021年度、2022年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，若企业成立年份不足三年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告；成立年份不足一年的企业须提供银行出具的资信证明。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）3.4信誉要求：3.4.1执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次投标。【查询渠道失信被执行人：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；重大税收违法：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；政府采购严重违法失信行为：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前)，（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息）】（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。4.招标文件的获取4.1网上获取：本项目招标文件采用网上下载，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易平台（http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/TPBidder/memberLogin）-招标公告-文件下载，进行招标文件下载。4.2招标文件获取时间：2024年1月15日至2024年1月19日4.3凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。5.资格审查方法本次招标采用资格后审。6.本项目采用电子开评标特别提醒：本项目采用远程不见面开标和全程电子评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心一下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000清单造价技术问题请联系：刘工：13721426615服务时间：周一至周日8：00-17：307.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间为2024年2月4日9时00分，提交方式：网上提交。7.2逾期上传或者未按要求解密投标文件的，招标人不予受理。8.开标时间开标时间为2024年2月4日9时00分。开标地点为:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心不见面开标一室1号机。9.发布公告的媒介本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。（注：本项目所有变更、补充通知、答疑等均在以上网站发布，不再另行通知）10.联系方式招标人：焦作市山阳区人民法院地址：人民路北侧、新丰二街西侧联系人：王女士电话：19839121000招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层联系人：张女士电话：0391-36501701393916603111.监督部门焦作市建设工程招标投标管理办公室监督电话0391-3557108焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话：焦作市住房和城乡建设局0391-3557200招标人：焦作市山阳区人民法院招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司2024年1月12日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：焦作市山阳区人民法院地址：人民路北侧、新丰二街西侧联系人：王女士电话：198391210001.1.3招标代理机构名称：河南诚信工程管理有限公司地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层联系人：张女士电话：0391-3650170139391660311.1.4项目名称焦作市山阳区人民法院审判法庭项目（EPC）1.1.5建设地点本项目位于人民路北侧、新丰二街西侧，山阳区法院内1.2.1资金来源及比例100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围（1）工程类别：房屋建筑工程；（2）招标范围和内容：设计范围：按发包人提供的有关资料及说明，对该项目进行工程各阶段设计和技术服务，包括但施工图设计（本次招标范围内的全部内容，配合发包人组织施工图审查，施工期间技术跟踪指导和现场服务（包括设计单位驻场人员服务）、设计变更等）。施工范围：采购、施工、竣工前调试、验收及配合招标人对手续办理等全过程工程总承包及相关后续工作、补充文件（如有）、答疑纪要（如有）等范四、投标保证金投标保证金缴纳凭证或保函及开户许可证复印件（如为联合体，只需牵头人提供）五、设计技术方案、工程施工方案（格式自拟）六、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码邮政编码联系方式联系人电话电话联系方式传真网址网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话电话技术负责人姓名技术职称电话电话成立时间员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：员工总人数：企业资质等级社会统一代码证号注册资金开户银行账号经营范围备注本表后应附1、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件；2、联合体各方均应附（若应有）。（二）近年财务状况表（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理项目描述备注注：“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证书复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（四）正在实施的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理项目描述备注注：“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（五）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险备注：养老保险一栏填写“已缴纳”或“无缴纳”。（六）主要人员简历表姓名年龄学历学历学历职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间时间参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话附：项目经理应附注册建造师执业资格注册证、安全生产考核合格证书、职称证（如有）、社保、身份证扫描件；设计负责人应附注册建筑师注册证、职称证（如有）、社保、身份证扫描件；施工技术负责人应附职称证、社保、身份证扫描件；项目主要管理人员岗位证或执业证、社保、身份证扫描件。七、其他资料附件1焦作市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，愿承担相关法律责任。承诺人（法人或委托代理人）（签字）：联系电话：承诺人（盖章）年月日电话：0391-365017001393916603111.监督部门焦作市建设工程招标投标管理办公室监督电话0391-3557108焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话：焦作市住房和城乡建设局0391-3557200招标人：焦作市山阳区人民法院招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司2024年1月12日（4）联合体牵头人必须为施工单位。牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章，联合体各方必须签订联合体协议对此予以认可。3.3财务要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2020年度、2021年度、2022年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，若企业成立年份不足三年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告；成立年份不足一年的企业须提供银行出具的资信证明。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）3.4信誉要求：3.4.1执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次投标。【查询渠道失信被执行人：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；重大税收违法：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；政府采购严重违法失信行为：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)】（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为招标公告发布之日起至投标文件递交截止日前），（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。3.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息）】（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。4.招标文件的获取4.1网上获取：本项目招标文件采用网上下载，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易平台（http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/TPBidder/memberLogin）招标公告-文件下载，进行招标文件下载。4.2招标文件获取时间：2024年1月15日至2024年1月19日4.3凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。5.资格审查方法
投标 / 标书制作要点（原创）
本审判法庭涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
