甘肃引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺招标公告（华能甘肃能源开发有限公司2024）
一、项目介绍
对党上三、四级水电站2024年至2026年渠首、引水渠道及泄水陡坡存在的缺陷进行处理。详见附件内容。
二、报价须知
请在华能电子商务平台规定的时间内按采购文件中响应文件格式填写，并将响应文件盖章扫描作为附件上传至华能电子商务平台，如未上传响应文件则视为无效报价。中标单位需在电子商务平台进行确认。
三、基本信息
采购方案名称
华能甘肃水电公司党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺项目
采购单位
华能甘肃能源开发有限公司
采购项目类型
工程
采购项目类别
2013
工程项目编号
工程项目名称
党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺
寻源类型
询价
寻源方式
合格供应商公开
评审原则
经评审最低价法
是否紧急采购
否
四、报价要求
结算币种
人民币
报价截止前是否允许 供应商修改报价
允许
是否缴纳保证金
否
保证金金额（元）
报价开始时间
2024-01-19 16:50:00
报价截止时间
2024-01-24 16:50:00
答疑／澄清时间
2024-01-19 16:55:00 至 2024-01-23 16:50:00
五、产品信息
序号
计划号
物料编码
物料描述
物料组
采购明细
数量
计量单位
计量单位描述
标段或设备名称、规格型号
计划采购时间
计划交货时间
计划开工时间
计划完工时间
安装时间
需求单位
交货地址
用途及说明
1
1
F0101013
1.000
项
2023-12-18
2023-12-30
2023-12-30
华能甘肃水电开发有限公司
六、联系人信息
联系人
王灏
询价单位
华能甘肃能源开发有限公司
联系电话
0931-7603260
传真
邮编
730070
wanghao_2233@126.com
手机
18509320882
联系地址
七、附件
党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺询价文件（1.19）.doc
只接受供应商线上询问
我要报名
版本编号：V22.6.6 中国华能集团有限公司党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺询价采购文件采购编号：HNSB-2024-SDJX002采购人：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司 采购代理机构： 日 期： 2023年12月 目录第一章采购公告（合格供应商公开）2一、项目介绍2二、报价须知2三、基本信息3四、报价要求3五、采购需求信息3六、联系人信息3七、附件4第二章供应商须知及前附表51.适用范围72.定义73.询价费用74.现场踏勘75.采购文件的构成76.采购文件的澄清、修改、补充87.编制基本要求88.语言和计量单位99.报价910.报价货币911.响应保证金912.采购有效期1013.响应文件递交截止时间及地点1014.响应文件的修改和撤销1015.询价小组1016.开启响应文件1017.评审方法1118.确定成交供应商1119.采购结果公告1120.成交通知1121.签订合同1122.其他需要补充的内容11第三章评审办法12一、总则12二、评审方法12三、评审程序12四、推荐成交候选供应商13第四章合同条款及格式14第五章采购需求26第六章响应文件格式29一、授权委托书32二、报价部分33三、商务部分35四、技术部分37五、偏差表38第一章采购公告第一章采购公告（合格供应商公开）党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺询价公告1.项目介绍1.项目概况：党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺。2.施工地点：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县南郊33～37公里处，党上三、四级水电站。3.采购内容：对党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡存在的缺陷进行处理。4.施工期：自合同签订之日起—2026年12月31日。5.其他需要说明内容：/。1.1.二、报价须知1.供应商通用资格要求：（1）供应商须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。（2）近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；（3）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（5）不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。（6）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。（7）不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。2.供应商专用资格要求：（1）资质要求：/。（2）业绩要求：投标人须提供近3年（2021年1月1日起至今，以合同签订时间为准）1项零星消缺、构筑物修缮或土建施工业绩，并提供相关有效业绩证明材料，含合同复印件（首页、能反映检修维护范围、签字盖章页、签订时间等有效业绩）。（3）其他要求：/。1.2.三、基本信息采购方案名称党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺采购单位华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司采购项目类型工程采购项目类别检修工程项目编号HNSB-2024-SDJX002工程项目名称党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺寻源类型询价寻源方式合格供应商公开评价原则经评审的最低价法是否紧急采购否1.3.四、报价要求结算币种人民币报价截止前是否允许 供应商修改报价是是否缴纳保证金否保证金金额（元）/报价开始时间报价截止时间答疑／澄清时间5.采购需求信息对党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡存在的缺陷进行处理，主要内容包括机械开挖、回填、清渣、清冰和零星修补建筑设施，具体工作内容由甲方现场布置和交底。1.4.六、联系人信息联系人康先生询价单位华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司联系电话0937-8126663传真0937-8126661邮编736300Email382489512@qq.com手机15193787281联系地址甘肃省酒泉市肃北县南郊33-37公里处，党上三、四级水电站1.5.七、附件只接受供应商通过电子商务平台线上对需要澄清的内容提出问询。2.供应商须知及前附表供应商须知前附表条款号条款名称编列内容2.1采购人及联系方式采 购 人：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司地 址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县南郊37公里处邮 编：736300电 话：0937-8126660电子邮箱：124204928@qq.com联 系 人：张先生2.4采购代理机构及联系方式（如有）4.1踏勘现场√不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 6.1采购文件的澄清、修改、补充供应商需在华能电子商务平台显示的澄清截止时间24小时前在华能电子商务平台提出澄清问题。对采购文件进行的澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，将相应延长报价截止时间。9.6最高限价√无□有，最高限价： 9.7采购代理服务费√无□有，服务费收取标准： 取费按类型（工程、货物或服务）、分标段（包）参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中规定的计费原则标准计取。9.8供应商报价的其他要求采购人指定的增值税税种：□提供增值税专用发票；√提供增值税普通发票；□不限制。10报价货币√人民币□其他： 11.1响应保证金√无□有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：华能电子商务平台采购公告中显示的报价截止时间。开户银行及账号如下：账户名称： 开户银行： 账 号： 12.1采购有效期自响应文件递交截止时间起 90 个日历日（注：原则上不少于90日历日，最长不超过180日历日）13响应文件递交截止时间及地点响应文件递交截止时间：以华能电子商务平台显示的递交截止时间为准响应文件递交地址：华能电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）16开启响应文件开启响应文件时间：同响应文件递交截止时间18成交供应商的推荐原则√一个采购项目，只能推荐一个成交供应商。□一个采购项目，按照物料行，可以推荐多个成交供应商。21.3履约担保√不提供□提供，履约担保金额： 履约担保形式： 22其他需要补充的内容供应商拟投入本项目的项目负责人、技术负责人、质量负责人和安全负责人必须为本单位正式员工，且须提供上述主要人员的社保缴费证明及劳动合同扫描件等证明材料。相关文件在第六章响应文件第三节商务部分第7项“资质证书及其他证明材料”中载明。备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。1.6.1.适用范围本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。1.7.2.定义2.1采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。2.2供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。2.3成交供应商：指最终被授予合同的供应商。2.4采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的专业组织，采购代理机构及联系方式见前附表。1.8.3.询价费用供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。1.9.4.现场踏勘4.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。4.2供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。4.3采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。1.10.5.采购文件的构成5.1采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：第一章采购公告/采购邀请函第二章供应商须知及前附表第三章评审办法第四章合同条款及格式第五章采购需求第六章响应文件格式5.2供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。5.3供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。5.4响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。5.5由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。1.11.6.采购文件的澄清、修改、补充6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出澄清问题。6.2在询价报价截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充，原则上采购人应在收到澄清请求24小时内，在电子商务平台上给予书面答复。采购文件的澄清、修改、补充均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。采购文件的澄清、修改、补充将以书面形式通知供应商。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。6.3为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究。采购人/采购代理机构对采购文件进行澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，应将报价截止时间延长至本次澄清答复、修改、补充时间点后的24小时，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。1.12.7.编制基本要求7.1供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。7.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。7.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。1.13.8.语言和计量单位8.1响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。8.2除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。1.14.9.报价9.1供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。9.2供应商报价应包括供应商成交后为完成采购文件约定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。9.3供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。9.4供应商不得以低于成本报价。9.5响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。9.6采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。9.7采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交供应商须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。9.8供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。1.15.10.报价货币采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。1.16.11.响应保证金11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。11.2任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。11.3发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。11.4响应保证金的退还成交供应商与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交供应商退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。1.17.12.采购有效期12.1采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。采购有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。12.2采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次采购活动，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。1.18.13.响应文件递交截止时间及地点13.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件成功上传至电子商务平台，则视为响应文件已递交。13.2采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后上传响应文件至电子商务平台。1.19.14.响应文件的修改和撤销14.1供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。14.2供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。1.20.15.询价小组15.1采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。15.2询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交候选供应商。1.21.16.开启响应文件在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。1.22.17.评审方法评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。1.23.18.确定成交供应商采购人按询价小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。成交候选供应商的推荐原则，见供应商须知前附表。1.24.19.采购结果公告采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告，采购结果公告应列出询价文件规定的成交供应商资质、业绩、交货期（工期或服务期）、承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号等情况。1.25.20.成交通知20.1采购人向成交供应商发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。20.2《成交通知书》将构成合同的组成部分。1.26.21.签订合同21.1成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按采购活动双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。21.2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。21.3采购文件中要求成交供应商提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。1.27.22.其他需要补充的内容第三章评审办法1.28.一、总则1.评审依据1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；1.2采购文件及其有效的补充文件。2.评审原则评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。1.29.二、评审方法本项目采用经评审的最低价法。1.30.三、评审程序询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。1.初步评审询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：1.1供应商资格条件是否满足采购文件要求；1.2供应商是否按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；1.3响应文件是否附有采购人不能接受的条件；1.4供应商报价是否超出最高限价（如有）；1.5有下列情形之一的，视为供应商相互串通：(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；(5)不同供应商的响应文件相互混装；(6)不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。(7)不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致；1.6国家相关法规规定的其它否决条款。如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。2.详细评审详细评审包括商务、技术和价格评审。如详细评审阶段，商务、技术、价格评审中有一项不通过，将视为否决供应商。2.1商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括交货期/工期/服务期、付款条件、商务偏离等。2.2技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求等。2.3报价评审，以供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价，如果平台报价异常的，询价小组可向供应商进行书面澄清，如供应商确认平台报价错误时，应当将其否决。询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。3.响应文件的澄清、说明和补正3.1在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。3.3询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。如不按询价小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应文件。4.评审报告4.1在评审各阶段的结论，如评审人员有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。4.2询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。1.31.四、推荐成交候选供应商本次评审采用经评审的最低价法。询价小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照经评审的价格（算术性修正后的价格）由低到高的顺序依次推荐1～3名成交候选供应商。若经评审的价格相同，按满足资格条件业绩要求的业绩数量多者优先；如业绩数量也相等时，由询价小组投票确定。第四章合同条款及格式北化G21二41U工T国ANIAO中十北化2G1二14UT国中十工ANIAO党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同合同编号：HNSB-2024-SDJX002采购人：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司成交供应商：签订地点：甘肃·兰州2023年月党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同采购人：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司(以下简称甲方)成交供应商：(以下简称乙方)甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，根据年月日询价结果、有关询价要求和报价文件承诺，就党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺事项协商一致，订立以下合同。一、项目概况1.项目名称：党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺。2.项目地点：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县南郊33-37公里，党上三、四级水电站。3.计量方式：工程量以甲乙双方共同签证的现场签证单时间为准。4.施工服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日。党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同工程量清单序号项目名称规格型号单位数量含税单价（元）合价（元）备注1挖掘机斗容1m³台时265费用含司机2挖掘机进出场费斗容1m³次83装载机ZL50台时130费用含司机4装载机进出场费ZL50次65小装载机ZL20台班15党上三、四级水电站渠道内作业，限高3.3米，限宽2.4米，费用含司机6小装载机进出场费ZL20次27自卸农用三轮车斗容0.6m³台班30党上三、四级水电站渠道内作业，限高3.3米，限宽2.4米，费用含司机8临工费工日90合计： 元（大写： ）注：表中工程量仅为估算工程量，实际发生工程量以现场签证为准，无论实际工程量增减多少，合同单价均不做调整。二、结算及支付方式本合同为单价合同，根据现场签证进行结算，合同结算费用累计达到3万元或者每6个月结算一次（不进行跨年结算）。乙方按甲方要求提供当期结算金额的收款收据和增值税普通发票后28天内甲方支付当期结算价款。三、施工及验收1.施工地点：甘肃省酒泉市肃北县南郊33-37公里处，党上三、四级水电站。2.乙方接到甲方电话通知后，保证设备、人员12小时以内抵达现场，按照甲方要求完成指定工作；3.验收方式及时间：设备到达现场后现场签证进退场费；设备及人员按甲方要求积极高效进行施工，甲方验收合格，双方对工作时间进行签证确认。四、双方权利和义务（一）甲方职责1.向乙方提供施工工作面；2.向乙方明确具体工作；3.甲方指派专人指导乙方施工并进行现场计量；4.按合同的规定，及时支付合同价款；5.负责联系乙方设备及人员进出电站施工区一切手续。（二）乙方职责1.服从甲方现场的管理，遵守甲方规章制度；2.对施工质量负责；3.对施工过程中设备、设施、人员安全负责；4.配合甲方及时完成现场签证工作。五、违约责任（一）甲方的违约责任甲方未按合同约定支付合同价款，按照中国人民银行现行同期存款利息支付违约金。（二）乙方的违约责任乙方在接到甲方通知后，设备12小时内不能抵达工地，承担由此对甲方造成的损失。六、合同争议的解决方式凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先友好协商解决，经协商仍不能达成一致，双方同意任何一方可以向肃北县人民法院提出诉讼。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。七、其他事项1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签名并盖单位公章后生效。合同履行完毕，自动终止。2.本合同未尽事宜，双方协商解决。3.本合同一式6份，甲方4份，乙方2份。附件1：安全协议附件2：廉政协议甲 方：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司乙 方： 法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：地 址：甘肃省酒泉市肃北县南郊32-37公里处党上三、四级水电站地 址： 邮政编码：736300邮政编码：联系人：联系人： 电 话：0937-8126660电 话：传 真：0937-8126661传 真：日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日附件1：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司外包项目安全协议（合同编号：HNSB-2024-SDJX002）发包人：华能甘肃水电开发有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据甲、乙双方签订的工程合同，为加强安全施工管理，明确各自的安全负责人、安全责任、安全风险辨识和控制、安全教育和培训、安全管理和考核、事故上报和调查等内容，确保施工现场安全。甲、乙双方在平等、公正的原则下，签订本安全协议，并共同遵守。1甲方的安全责任：1.1对乙方的资质进行审查，确认符合要求，施工期间，发包单位第一责任人是该项目的安全责任人，对工程的安全、质量、工期进度全面负责。1.2严格执行国家、行业和华能集团公司、甘肃公司、水电公司有关外包工程管理规定，并根据外包工程性质确定相应职责。1.3负责审核、批准乙方编制的“四措两案”（包括：组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施和施工方案、应急预案或应急处置方案）。1.4负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专（兼）职安全管理人员的配备情况。对乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况进行监督检查。督促乙方建立健全相应的职业危害防治制度和操作规程。1.5监督乙方认真履行施工承包合同中有关安全文明施工的条款，进行安全文明施工监督检查，协调解决现场安全文明施工、防火、交通、机械安全管理以及职业健康、环境保护等方面存在的问题。1.6协调各承包人在交叉作业中存在的安全文明施工问题。1.7协助地**府对项目施工中的人身伤亡事故和其它重大安全事故进行调查处理工作；协助上级有关部门或组织相关单位对其他事故进行调查处理工作；对乙方在安全管理上不称职的项目经理和有关负责人提出撤换要求。1.8根据合同约定，负责对乙方承建的工程安全进行考核。1.9对安全施工、文明施工严重失控的，甲方有权责令其停工整顿，直至无条件解除本项目的施工合同。1.10甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得强制压缩合同约定的工期。1.11对工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的提取、支付、使用情况进行监督管理，如发现未落实安全文明施工措施，甲方提出仍未整改的按照合同相关条款在费用支付时予以扣除。2乙方的安全责任2.1遵守国家、行业有关安全、职业健康与环境保护法律法规，全面贯彻甲方制定的外部工程安全方针、目标、标准和有关规定，在确保安全的前提下组织现场施工。2.2乙方应建立健全安全生产规章制度和操作规程，制定保证本工程施工安全所需资金的投入，对所承包的工程根据合同工期情况进行定期或专项安全检查，并做好检查整改记录。2.3乙方的项目经理对承包项目的安全施工负全面责任，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，及时、准确、如实报告生产安全事故。2.4乙方根据承包项目实际情况设立安全监督机构，配备专职（或兼职）安全监督人员，并报甲方备案。专职（或兼职）安全监督人员负责对现场安全施工情况进行监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。2.5乙方依法将承包工程的某个工序分包给其他单位，应提前将拟分包工序和分包单位的资质报甲方（或监理人）审查批准后，方可与分包单位签订分包合同，分包合同中应当明确各自在安全施工方面的权利和义务，但安全施工方面的责任仍由乙方对甲方负责。分包单位的作业人员在劳动保护、社会保险等方面应与乙方的作业人员同等对待。2.6乙方的特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。乙方的特种作业人员及其特种作业操作证须报甲方备案，并挂牌作业。2.7乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案，并附具体专项安全技术措施，经甲方审查批准后实施，并由乙方专职（或兼职）安全生产监督人员进行现场监督。2.8单项工程开工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求、安全注意事项向施工作业班组、作业人员详细说明，进行安全技术交底，并由双方签字确认。2.9乙方应当在危险部位（如施工现场入口处、施工机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、隧洞口、基坑边沿、爆破物及其有害气体和液体存放等），做好防护措施，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准和合同规定。2.10乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护措施。2.11乙方应当按照甲方审查批准的规划，设置施工现场办公和生活区，并与作业区保持足够的安全距离。2.12乙方应当根据承包项目实际情况，在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。2.13乙方应当向作业人员（包括分包单位）提供合格的安全防护用具和安全防护用品，书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题要求整改、并向甲方等检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。2.14乙方的作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具和机械设备等。2.15乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行检验。现场使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维护和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。2.16乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应该按照国家相关规定，由甲方或政府相关部门进行验收，验收合格后方可使用。2.17乙方应当对管理人员和作业人员（包括分包单位作业人员）按照《电力安全工作规程》及甲方体系文件等相关规定开展安全教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。2.18乙方作业人员（包括分包单位作业人员）进入新的岗位或新的施工现场前，应当接受安全教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全教育培训。2.19乙方应当坚持安全生产例会制度，每周召开一次安全生产例会。安全生产例会应总结前一阶段安全生产情况，查找施工过程中存在的安全隐患，拟定解决这些安全隐患的方案，讨论下一阶段安全生产注意事项，并对前阶段违章行为进行通报和考核。2.20乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。2.21乙方必须为施工人员购买意外伤害保险和第三方责任险。3考核3.1乙方发生一般及以上事故，除按照国家及电力行业相关规定执行外，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.2乙方违反甲方相关安全管理制度，除按照甲方相关安全管理制度进行处罚、考核外，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。4违约责任4.1由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。4.2由于乙方自身原因发生人身死亡事故，或者发生人身或设备事故乙方不能及时整改到位的，甲方可立即无条件终止合同，清退承包单位，并将承包单位（乙方）列入黑名单，在甲方系统内进行通报。同时，因以上原因造成的甲、乙双方的全部损失均由乙方承担。4.3不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。4.4凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。4.5发生由于乙方责任造成的火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌等事故，给甲方造成的经济损失全部由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。4.6合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失，处罚从工程款中扣除。4本协议为党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同的组成部分，具有同等效力，与工程施工合同一并执行。甲 方：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司乙 方： 法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日附件2：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司外包项目廉政协议（合同编号：HNSB-2024-SDJX002）根据有关廉政建设的规定，为做好党风廉政建设，保证建设资金的安全和有效使用，确保工程高效优质，党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同法人华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司（以下简称发包人）与（以下简称承包人）订立如下廉政协议共同遵守。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。严格执行党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同文件，自觉按合同办事。（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。（3）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。5.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。6.本协议有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本协议作为党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺合同的附件，与制造合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。甲 方：华能甘肃水电开发有限公司肃北分公司乙 方： 法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：日 期： 年 月 日日 期： 年 月 日第五章采购需求采购需求一、项目概况党河上游三、四级水电站位于甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县境内党河上游干流上，三级电站距肃北县城37km，四级电站距肃北县城33km。1.自然条件1.1气象条件多年平均气温6.3℃实测最高气温34.6℃实测最低气温25.1℃1.2湿度多年平均相对湿度65%2.交通运输及通讯最近的火车站为敦煌站。公路运输：敦煌至肃北县为国道，肃北县至电站现场为县级公路。飞机场：离电站最近的飞机场是敦煌机场。电站通讯：电站内设有有线通讯系统与外部联系。二、施工要求2.1对党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡存在的缺陷进行处理，主要内容包括机械开挖、回填、清渣、清冰和零星修补建筑设施，具体工作内容由甲方现场布置和交底。2.2维护消缺要求2.2.1乙方接到甲方电话通知后，保证设备、人员12小时以内抵达现场，按照甲方要求完成指定工作；2.2.2乙方服从甲方现场的管理，遵守甲方规章制度。2.2.3乙方对施工质量负责，对施工过程中设备、人员安全负责；2.2.4甲乙双方及时进行现场签证，并签字确认。三、验收及结算3.1验收方式及时间：设备到达现场后现场签证进退场费；设备及人员按甲方要求积极高效进行施工，甲方验收合格，双方对工作时间进行签证确认。3.2本合同为单价合同，根据现场签证进行结算，合同结算费用累计达到3万元或者每6个月结算一次（不进行跨年结算）。乙方按甲方要求提供当期结算金额的收款收据和增值税普通发票后28天内甲方支付当期结算价款。四、技术措施4.1严格按合同文件、询价文件以及业主的要求施工，加强施工过程的控制工作。4.2无安全和技术交底，不能进行施工。4.3安全、技术负责人在现场蹲点，发现问题及时处理，并将处理意见记入检查表中，对重大问题发隐患通知书，采取有效对策，限期整改，并进行复查。4.4严格按施工顺序进行施工，严禁违反操作规程，逆向作业，同时在施工过程中随时环境的变化情况，防止不利情况的发生。4.5合理安排施工方式，多台机械在同一工作面施工时，保持有效的安全距离。五、施工服务期2024年1月1日～2026年12月31日。第六章响应文件格式党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺项目采购响应文件采购编号：HNSB-2024-SDJX002供应商：（盖章）日期：年月日目录一、授权委托书二、报价部分三、商务部分四、技术部分五、偏差表1.32.一、授权委托书本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。供应商：（单位公章）法定代表人（单位负责人）：（签字）委托代理人：（签字）年月日注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。1.33.二、报价部分1.报价说明1.1本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。1.2除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。2.响应报价表2.1报价汇总表（格式）报价表单位：人民币元项目含税总价增值税发票类型党上三、四级水电站渠首、引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺√提供增值税普通发票；□提供增值税专用发票。不含税价为： 元，税率： 。供应商名称：（盖章）年月日2.2分项报价表序号项目名称规格型号单位数量含税单价（元）合价（元）备注1挖掘机斗容1m³台时265费用含司机2挖掘机进出场费斗容1m³次83装载机ZL50台时130费用含司机4装载机进出场费ZL50次65小装载机ZL20台班15党上三、四级水电站渠道内作业，限高3.3米，限宽2.4米，费用含司机6小装载机进出场费ZL20次27自卸农用三轮车斗容0.6m³台班30党上三、四级水电站渠道内作业，限高3.3米，限宽2.4米，费用含司机8临工费工日90合计： 元（大写： ）注：表中工程量仅为估算工程量，实际发生工程量以现场签证为准，无论实际工程量增减多少，合同单价均不做调整。1.34.三、商务部分1.商务部分摘要表商务部分摘要表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址股权结构XX：A%；YY：B%；法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资本金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技工经营范围类似业绩列表备注按照采购文件要求后附企业法人营业执照副本、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、类似业绩（如要求）合同扫描件等资料影印件。供应商全称：（盖章）日期：2.法人营业执照3.近3年内财务状况4.付款条件5.类似项目业绩合同（如要求）6.商务偏离表及配套性说明7.资质证书及其他证明材料（如要求）1.35.四、技术部分供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。1.36.五、偏差表序号采购文件（条目及简要内容）响应文件（条目及简要内容）备注1如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。2如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。3如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。4如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。
投标 / 标书制作要点（原创）
本引水渠道及泄水陡坡零星维护消缺涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。甘肃项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
