新增中小型地质灾害治理工程招标公告（连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2024）
招标项目名称： 连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目
标段（包）名称： 连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目
公告性质： 正常公告
连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目招标公告
根据南经促审批【2023】52号批准，建设资金争取上级专项资金、县政府统筹等方式解决，招标人为连南瑶族自治县寨岗镇人民政府。项目已具备招标条件，现对连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目进行公开招标，选定承包人。
一、工程名称：连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目
项目代码：2308-441826-04-01-406243
二、招标单位：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府
联系人：邹先生
联系电话：0763-8471506
地址：广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇跃进街70号
招标代理机构：清远城捷工程咨询有限公司
联系人：周先生
联系电话：0763-5851558
地址：广东省清远市清新区太和镇太和环城路7号容安公馆一楼
三、建设地点：连南瑶族自治县寨岗镇。
四、项目概况：对新增的城北新街、石径村大红组、楼屋组、香车组、豆腐磨5个地质灾害点，分别采用削坡工程、坡面防护工程、截排水工程、挡土墙、锚杆、格构梁、植树种草、动态化监测等措施进行综合治理，总治理范围 17028平方米。
五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：
1、本工程划分为 1 个标段。
2、各标段招标内容、规模和招标控制价：
（1）招标内容：工程量清单所包含的全部内容。
（2）建设规模：对新增的城北新街、石径村大红组、楼屋组、香车组、豆腐磨5个地质灾害点，分别采用削坡工程、坡面防护工程、截排水工程、挡土墙、锚杆、格构梁、植树种草、动态化监测等措施进行综合治理，总治理范围 17028平方米。
（3）招标控制价：￥5113792.13元（其中：绿色施工安全防护措施费为￥196033.41元，暂列金额为￥348439.46元）。
六、发布招标公告、投标人提问时间、投标截止时间、开标时间等：
详见附件一：招投标日程安排表
七、办理投标登记手续：
1、投标人应在递交投标文件截止时间前，登录清远市公共资源交易信息网完成网上投标登记手续。投标人应遵循以下程序完成网上投标登记手续：
（1）登录清远市公共资源交易信息网完成投标项目的投标登记。（具体操作参考《建设工程交易系统用户操作指南》）
（2）本工程实行电子招投标，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。投标人应当使用广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的CA证书进行电子投标，未办理CA证书的投标人应及时办理。
2、投标保证金：
投标保证金人民币5万元。本项目缴纳保证金方式为：银行保函或转账或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函（缴费的操作详见清远市公共资源交易信息网站公布的有关规定）。
八、投标人合格条件：
1、投标人须具有有效的营业执照及安全生产许可证。
2、投标人须具有自然资源部或自然资源厅(原国土资源部)颁发的地质灾害治理工程施工乙级（或以上）资质。
3、投标人拟派项目负责人须具有地质或岩土类中级（或以上）工程师职称，且未担任其他在建工程项目的项目负责人（提供承诺书，格式自定义）。
4、投标人拟派项目技术负责人须具有地质或岩土类中级（或以上）工程师职称。
5、投标人拟派专职安全员须具有安全生产考核合格证明（C类）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页。
注：项目负责人、项目技术负责人和专职安全员不得为同一人。
6、本次招标【不接受】联合体投标。
7、各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1个标段。
8、投标人按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》。
9、投标人、法定代表人、项目负责人在招标公告发布日前三年内在中国裁判文书网(http:/wenshu.court.gov.cn)未被查询到有行贿犯罪记录【注：1、由投标人按要求提供。2、查询要求：①“裁判日期”选项统一以招标公告发布日（以公告落款日期为准）前三年的同1日为开始日、以招标公告发布日（以公告落款日期为准）前1日为终止日进行查询，若企业成立不足三年的，按成立日期算起；②以“当事人”为选项对投标人、法定代表人、项目负责人进行查询；③“案由”选项中投标人查询“单位行贿罪”1项罪名，法定代表人、项目负责人查询“行贿罪”、“对单位行贿罪”、“介绍贿赂罪”3项罪名。④“投标人、法定代表人、项目负责人”必须单独检索，不允许单位与个人、或两人以上（含两人）同时检索。如检索出现姓名相同但非本人的结果，需出具无行贿犯罪记录声明函（提供承诺书，格式自拟）。】
10、现场踏勘：因考虑该项目属于地质灾害治理，地质环境复杂，项目处于边远山区，为避免出现中标人中途退场等影响项目建设工期的现象发生，本项目将要求潜在投标人拟投入本项目的项目负责人1人、项目技术负责人1人和专职安全员1人踏勘施工现场。注意事项详见投标人须知前附表。在投标文件中需提供现场踏勘证明材料【踏勘证明格式见附件“现场踏勘证明书”】。
未在招标公告第八点单列的资格审查合格条件，不作为资格审查不合格的依据。
九、潜在投标人可在清远市公共资源交易信息网下载招标文件。
十、本公告在广东省招标投标监管网和清远市公共资源交易信息网等法定媒体发布。本公告在不同法定媒体发布的文本如有不同之处，以在清远市公共资源交易信息网发布的文本为准。
招标人名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府
招标代理名称：清远城捷工程咨询有限公司
发布日期：2024年2月4日
附件一：
招投标日程安排表
工程名称
连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目
工程编号
GC4418262024006
招标公告 开始时间
2024年02月04日 08：30
招标公告 结束时间
2024年02月27日 15：30
投标人提问 开始时间
2024年02月04日 08：30
投标人提问 结束时间
2024年02月16日 17：30
保证金到帐 截止时间
2024年02月27日 15：30
投标截止时间
2024年02月27日 15：30
开标时间
2024年02月27日 15：30
开标地点
连南瑶族自治县公共资源交易中心开标室
评标时间
2024年02月28日 09：30
评标地点
连南瑶族自治县公共资源交易中心评标室
连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目招标文件.doc
连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目工程量清单.pdf
连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目招标文件.pdf
招标公告.pdf
连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目招标文件招标人：连南瑶族自治县秦岗镇人民政府招标代理：清远城捷工程咨询有限公编制人：周金文复核人：罗带弟编制日期：2024年02月目录投标文件否决性条款摘要7第一章投标人须知9一、投标人须知前附表9二、投标人须知通用条款13（一）总则13（二）招标文件14（三）投标文件的编制15（四）投标文件的递交18（五）开标、评标、定标及合同签定19第二章开标、评标及定标办法21第三章合同条款32第四章投标文件格式67投标函68法定代表人身份证明69授权委托书70清远市建设工程施工招标投标书71投标保证金72投标申请人声明73形式、资格、响应性审查资料74评分资料75投标人认为需要提供的其他资料76连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目招标公告根据南经促审批【2023】52号批准，建设资金争取上级专项资金、县政府统筹等方式解决，招标人为连南瑶族自治县寨岗镇人民政府。项目已具备招标条件，现对连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目进行公开招标，选定承包人。一、工程名称：连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目项目代码：2308-441826-04-01-406243二、招标单位：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府联系人：邹先生联系电话：0763-8471506地址：广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇跃进街70号招标代理机构：清远城捷工程咨询有限公司联系人：周先生联系电话：0763-5851558地址：广东省清远市清新区太和镇太和环城路7号容安公馆一楼三、建设地点：连南瑶族自治县寨岗镇。四、项目概况：对新增的城北新街、石径村大红组、楼屋组、香车组、豆腐磨5个地质灾害点，分别采用削坡工程、坡面防护工程、截排水工程、挡土墙、锚杆、格构梁、植树种草、动态化监测等措施进行综合治理，总治理范围17028平方米。五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：1、本工程划分为1个标段。2、各标段招标内容、规模和招标控制价：（1）招标内容：工程量清单所包含的全部内容。（2）建设规模：对新增的城北新街、石径村大红组、楼屋组、香车组、豆腐磨5个地质灾害点，分别采用削坡工程、坡面防护工程、截排水工程、挡土墙、锚杆、格构梁、植树种草、动态化监测等措施进行综合治理，总治理范围17028平方米。（3）招标控制价：¥5113792.13元（其中：绿色施工安全防护措施费为¥196033.41元，暂列金额为¥348439.46元）。六、发布招标公告、投标人提问时间、投标截止时间、开标时间等：详见附件一：招投标日程安排表七、办理投标登记手续：1、投标人应在递交投标文件截止时间前，登录清远市公共资源交易信息网完成网上投标登记手续。投标人应遵循以下程序完成网上投标登记手续：（1）登录清远市公共资源交易信息网完成投标项目的投标登记。（具体操作参考《建设工程交易系统用户操作指南》）（2）本工程实行电子招投标，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。投标人应当使用广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的CA证书进行电子投标，未办理CA证书的投标人应及时办理。2、投标保证金：投标保证金人民币5万元。本项目缴纳保证金方式为：银行保函或转账或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函（缴费的操作详见清远市公共资源交易信息网站公布的有关规定）。八、投标人合格条件：1、投标人须具有有效的营业执照及安全生产许可证。2、投标人须具有自然资源部或自然资源厅(原国土资源部)颁发的地质灾害治理工程施工乙级（或以上）资质。3、投标人拟派项目负责人须具有地质或岩土类中级（或以上）工程师职称，且未担任其他在建工程项目的项目负责人（提供承诺书，格式自定义）。4、投标人拟派项目技术负责人须具有地质或岩土类中级（或以上）工程师职称。5、投标人拟派专职安全员须具有安全生产考核合格证明（C类）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页。注：项目负责人、项目技术负责人和专职安全员不得为同一人。6、本次招标【不接受】联合体投标。7、各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。8、投标人按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》。9、投标人、法定代表人、项目负责人在招标公告发布日前三年内在中国裁判文书网(http:/wenshu.court.gov.cn)未被查询到有行贿犯罪记录【注：1、由投标人按要求提供。2、查询要求：①“裁判日期”选项统一以招标公告发布日（以公告落款日期为准）前三年的同1日为开始日、以招标公告发布日（以公告落款日期为准）前1日为终止日进行查询，若企业成立不足三年的，按成立日期算起；②以“当事人”为选项对投标人、法定代表人、项目负责人进行查询；③“案由”选项中投标人查询“单位行贿罪”1项罪名，法定代表人、项目负责人查询“行贿罪”、“对单位行贿罪”、“介绍贿赂罪”3项罪名。④“投标人、法定代表人、项目负责人”必须单独检索，不允许单位与个人、或两人以上（含两人）同时检索。如检索出现姓名相同但非本人的结果，需出具无行贿犯罪记录声明函（提供承诺书，格式自拟）。】10、现场踏勘：因考虑该项目属于地质灾害治理，地质环境复杂，项目处于边远山区，为避免出现中标人中途退场等影响项目建设工期的现象发生，本项目将要求潜在投标人拟投入本项目的项目负责人1人、项目技术负责人1人和专职安全员1人踏勘施工现场。注意事项详见投标人须知前附表。在投标文件中需提供现场踏勘证明材料【踏勘证明格式见附件“现场踏勘证明书”】。未在招标公告第八点单列的资格审查合格条件，不作为资格审查不合格的依据。九、潜在投标人可在清远市公共资源交易信息网下载招标文件。十、本公告在广东省招标投标监管网和清远市公共资源交易信息网等法定媒体发布。本公告在不同法定媒体发布的文本如有不同之处，以在清远市公共资源交易信息网发布的文本为准。招标人名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府招标代理名称：清远城捷工程咨询有限公司发布日期：2024年2月4日附件一：招投标日程安排表工程名称连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目工程编号GC4418262024006招标公告开始时间2024年02月04日08：30招标公告结束时间2024年02月27日15：30投标人提问开始时间2024年02月04日08：30投标人提问结束时间2024年02月16日17：30保证金到帐截止时间2024年02月27日15：30投标截止时间2024年02月27日15：30开标时间2024年02月27日15：30开标地点连南瑶族自治县公共资源交易中心开标室评标时间2024年02月28日09：30评标地点连南瑶族自治县公共资源交易中心评标室附件二：现场踏勘证明书兹有（投标单位）：（单位全称，加盖公章）项目负责人：，身份证号：；项目技术负责人：，身份证号：；专职安全员：，身份证号：；于年月日已对连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目建设地点进行了现场踏勘。特此证明。注：1、本证明由投标人填写，上述人员投标时不得更改。2、本证明只作本工程投标工作使用，不能作它用。3、本证明落款日期留空由招标代理填写。招标代理（盖章）：清远城捷工程咨询有限公司日期：年月日备注：提供以下现场踏勘资料2份，包括1.《现场踏勘证明书》原件；2.提供投标人的营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件；（原件核查）3.项目负责人：提供项目负责人身份证、职称证书复印件；（原件核查）4.项目技术负责人：提供项目技术负责人身份证、职称证书复印件；（原件核查）5.专职安全员：提供项目专职安全员身份证、安全生产考核合格证书明（C类）复印件；（原件核查）注：以上资料按国家规定发放电子证书的可提供电子证书打印件，无须提供原件核查，上述资料均须加盖投标人公章。投标文件否决性条款摘要重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。招标人应派代表或委托招标代理参加开标会（其中招标人代表不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定或委托招标代理）：（一）判定投标文件不予受理的情形：1、投标文件在投标截止时间以后传输递交或者未传输递交到指定的电子招标投标交易平台；2、不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发的；3、投标人无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的，招标人可以禁止该投标人再次投标该项目；4、投标保证金未按规定要求提交；5、因投标人原因造成投标文件未能在规定时间内解密的；6、投标文件未在递交投标文件截止时间前完整传输递交到清远市公共资源交易平台。注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序。二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：1.有第一章“投标人须知”第4.3项规定的任何一种情形的；2.投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的；3.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；4.在资格评审（适用于资格后审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；5.投标报价超出招标文件设定的报价范围的；6.投标文件中拟投入本项目的项目负责人信息核查不符合要求的；7.投标文件未按招标文件要求盖电子签章（本项目投标文件加盖电子签章即可，无需再加盖投标人单位公章，该电子签章与投标人单位公章具有同等的法律效力）；8.评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；9.投标人上传的整本投标文件与分栏上传的投标文件内容不一致（评标委员会评审以分栏上传文件为准）；10.投标文件未按招标文件要求进行签名或签章的；11.投标文件中投标人签名或签章不完整、字迹模糊无法辨认的；；12.未成功递交或因投标人原因未成功导入投标文件的；13.项目负责人和安全员为同一人的；14.投标保证金不符合招标文件要求；15.法律、法规、规章规定的其他情形。三、以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定1.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。2.有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。3.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或者由同一电子设备编制、打包加密或者上传；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一账户转出或者汇入系统分配的同一账户。4.投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：①使用伪造、变造的证件；②提供虚假的财务状况或者业绩；③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；④提供虚假的信用状况；⑤其他弄虚作假的行为。1.第一章投标人须知1.1.一、投标人须知前附表序号条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府招标代理：清远城捷工程咨询有限公司 22.2工程名称连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目32.2建设地点连南瑶族自治县寨岗镇42.2建设规模详见本工程招标公告52.2承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。62.2质量标准符合现行中华人民共和国、广东省及行业有关质量标准规范要求，达到合格标准。72.2招标范围工程量清单包括的所有内容。82.2工期要求施工总工期：365日历日。93资金来源争取上级专项资金、县政府统筹等方式解决。104合格投标人的条件详见本工程招标公告及投标人须知第4条11资格审查方式电子化资格后审125.1踏勘现场□ 不组织 ☑ 组织，因考虑该项目属于地质灾害治理，地质环境复杂，项目处于边远山区，为避免出现中标人中途退场等影响项目建设工期的现象发生，本项目将要求潜在投标人拟投入本项目的项目负责人1人、项目技术负责人1人和专职安全员1人踏勘施工现场，以便充分了解项目实施情况，中标后不得以未充分了解现场情况等为由有意拖延工期。各潜在投标人须在2024年2月5日—2024年2月9日前（上述期间涉及法定节假日除外），委派授权人携带踏勘证明材料需包含：1. 《现场踏勘证明书》原件并加盖投标人公章； 2. 提供投标人的营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件并加盖投标人公章；（原件核查） 3. 项目负责人：提供项目负责人身份证、职称证书复印件并加盖投标人公章；（原件核查） 4. 项目技术负责人：提供项目技术负责人身份证、职称证书复印件并加盖投标人公章；（原件核查） 5. 专职安全员：提供项目专职安全员身份证、安全生产考核合格证书明（C类）复印件并加盖投标人公章；（原件核查）提前电话联系招标代理机构，上述材料经招标代理机构核实后，向符合踏勘要求的各潜在投标人发出现场踏勘证明书。联系人：周先生，联系方式：0763-5851558，递交踏勘资料时间：早上9:00-11:00，下午15:00-17:00（节假日除外）。递交踏勘资料地址：广东省清远市清新区太和镇太和环城路7号容安公馆一楼。137.5领取招标文件由投标人自行在清远市公共资源交易信息网下载。147.5招标控制价1.本项目招标控制价为¥5113792.13元（其中：绿色施工安全防护措施费为¥196033.41元，暂列金额为¥348439.46元）2.本次投标报价采用下浮率方式报价，最终按实结算。3.下浮率范围为：0.00%-5.00%（含界值），超出范围报价无效。【结算价应以财政审核价为基数并按中标下浮率下浮后为准，其中绿色施工安全防护措施费不参与下浮。】158.1招标答疑1.方式：网上答疑2.投标人质疑期限：投标截止时间 10 日前3.招标人答疑期限：投标截止时间 7 日前4.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。1611构成投标文件的其他材料按招标文件第四章投标文件格式要求。 1713.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。1813.4、13.5合同价款的调整办法由招标人在合同中根据项目实际情况并结合《广东省住房和城乡建设厅印发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算的若干指导意见〉的通知》（粤建市〔2019〕116号）的相关规定自行约定1915.1投标有效期 90 日历天2016投标保证金□ 不要求提交☑ 要求提交（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致）1.投标保证金的形式：银行保函或转账或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函【缴费的操作详见清远市公共资源交易信息网站公布的有关规定】。2.投标保证金的金额：人民币5万元。3.缴纳时间：详见招标公告日程安排。4.招标人委托清远市公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。5.采用转账方式的委托清远市公共资源交易平台代收；采用银行保函或建设工程投标保证保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函方式的，应选用已接入清远市公共资源交易平台的银行或保险公司或第三方担保机构开具银行保函或保险合同或担保函，由银行或保险公司或第三方担保机构向清远市公共资源交易平台通过数据电文方式确认。银行保函需为“见索即付型”保函，否则保函视为无效。（招标人的统一社会信用代码号：11441826736180606J）6.投标保证金的相关事宜详见投标人须知通用条款第16条。2117.1投标文件份数1.投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查否决其投标。2.电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录清远市公共资源交易平台在递交投标文件截止时间前完整上传至清远市公共资源交易平台。3.投标文件统一制作成PDF格式文件，所附证书证件扫描件，需个人签字的应手签后扫描上传。投标文件应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章且不能进行压缩处理。4.投标文件应当按照招标文件的要求加盖电子签章。5.投标文件应按上述编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。6.盖章要求：电子投标文件每一页均应加盖投标人单位电子签章，并按招标文件格式要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（以联合体投标的，除招标文件格式中有要求联合体成员签字或盖章的，应由联合体成员签字或盖章，投标文件其它内容由联合体牵头方按照格式要求签字或盖章）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人（联合体牵头方）单位公章或由投标人（联合体牵头方）的法定代表人或其委托代理人签字确认。1.1.7.中标人在领取中标通知书时，需提供3份（一正二副）纸质投标文件供招标人归档保存。2219.120.1递交投标文件的时间和地点1.递交方式：网上递交投标文件2.递交投标文件的开始时间：详见招标公告日程安排，截止时间：详见招标公告日程安排。3.地点：清远市公共资源交易平台。4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2325.1开标开始时间和地点1.开标开始时间：详见招标公告日程安排 2.地点：详见招标公告日程安排。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。24评标委员会组成评标委员会构成：5人评标专家确定方式：从广东省综合专家库中随机抽取25评标办法综合评分法2631.1履约保证金☑是 履约保证金的形式：银行保函，需为“见索即付型”保函，否则保函视为无效。 履约保证金的金额：中标价款的10%。（招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同金额的10%）。 中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向 招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 工程竣工验收合格后，履约保函方可失效，中标人可到招标人处领回原件。□否27保修期按照《建设工程质量管理条例》规定2834需要补充的其他内容2934.1 投标人出席开标会的代表及其他特定人员等要求1.按照第二章第35.1款的规定，招标人邀请所有投标人代表出席开标会。2.出席代表应为投标人法定代表人或其委托代理人。若对开标过程提出异议，投标人须同时出示法人代表证明书、授权委托书和授权人身份证原件，若法人代表亲自开标无需提供委托书。3.投标保证金证明材料清晰复印件。4.现场踏勘证明书原件（投标文件正本请放入原件扫描件并加盖公章）。【以上资料须加盖投标人公章。】3034.2“暗标”评审31技术标是否采用“暗标”评审方式不采用3234.7.1工人工资支付专用账户合同约定必须约定以下有关工人工资支付专用账户方面内容：根据《印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号），本项目工人工资支付实行专用账户管理，承包人须在银行设立工资专户，专门用于发放作业工人工资，工人工资的支付额度、期限等按照以下要求执行，并接受有关单位的监督：建设单位与施工总承包单位、施工总承包单位与分包单位签订工程承包合同时，应当对工程款中的人工费比例（20%-30%之间，包工不包料和特殊工程等情形除外，具体以合同约定为准）和支付期限作出明确约定，建设单位应当按照合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到施工总承包单位开设的工资支付专用账户，分包单位应当按照合同约定的比例按月将工资表提交总包单位，由总包单位通过工资专用账户发放工人工资。工资支付专用账户内资金少于应发劳动者工资总额的，开户单位应当按时补足。工程竣工且工资全部结清后，工资支付专用账户可以注销，账户内余额归开户单位所有。33投标人拟分包的工作不允许☑允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。34偏离☑不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / 其他招标代理服务费本项目招标代理服务费为：人民币叁万捌仟陆佰元整（￥38600.00元），由中标单位在中标结果公示期满后3天内支付。二、投标人须知通用条款1.1.1.（一）总则1．定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“招标代理”、“勘察单位”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标人须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。(7)“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2．招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标人须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3．资金来源本招标工程项目资金来源见投标人须知前附表第9项4．合格投标人的条件4.1详见本项目招标公告4.2除符合上款规定外，接受联合体投标的，应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体共同投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（4）联合体投标时，如为委托代理人，则要求联合体各成员共同授权同一个代理人）。4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（13）被依法暂停或取消投标资格的；（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；（18）法律法规规定的其他情形。5．踏勘现场5.1投标人应按本投标人须知前附表第12项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6．投标费用不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。1.1.2.（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：第一章投标人须知第二章评标办法第三章合同条款第四章投标文件格式7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子招标文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与招标人手写签名或者盖章具有同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过清远市公共资源交易信息网发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。7.6招标文件一经在清远市公共资源交易信息网发布，视作已发放给所有投标人。7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。7.8招标人应在招标文件第四章中明确编制投标文件主要内容的格式要求。8．招标答疑8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，应在规定的时间内登陆清远市公共资源交易平台，将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。8.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑，招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在清远市公共资源交易信息网发布。8.3招标答疑纪要一经在清远市公共资源交易信息网发布，视作已发放给所有投标人。8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以清远市公共资源交易信息网最后发布的答疑纪要为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后,在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改在清远市公共资源交易信息网发布。招标文件的澄清或修改一经在清远市公共资源交易信息网发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的澄清、修改均以清远市公共资源交易信息网发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以清远市公共资源交易信息网最后发布的内容为准。1.1.3.（三）投标文件的编制10．投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11．投标文件的组成11.1法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。11.2企业的营业执照和资质证书；11.3企业安全生产许可证；11.4项目负责人的注册证书；11.5专职安全员的安全生产考核合格证（C类），且项目负责人与安全员不为同一人；11.6提交投标保证金证明；11.7投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；11.8投标人、法定代表人、项目负责人在招标公告发布日前三年内在中国裁判文书网(http:/wenshu.court.gov.cn)未被查询到有行贿犯罪记录【注：1、由投标人按要求提供。2、查询要求：①“裁判日期”选项统一以招标公告发布日（以公告落款日期为准）前三年的同1日为开始日、以招标公告发布日（以公告落款日期为准）前1日为终止日进行查询，若企业成立不足三年的，按成立日期算起；②以“当事人”为选项对投标人、法定代表人、项目负责人进行查询；③“案由”选项中投标人查询“单位行贿罪”1项罪名，法定代表人、项目负责人查询“行贿罪”、“对单位行贿罪”、“介绍贿赂罪”3项罪名。④“投标人、法定代表人、项目负责人”必须单独检索，不允许单位与个人、或两人以上（含两人）同时检索。如检索出现姓名相同但非本人的结果，需出具无行贿犯罪记录声明函（提供承诺书，格式自拟）。】11.9《投标函》（格式见第四章）；11.10《清远市建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；11.11现场踏勘证明书；11.12资信标部分；11.13投标人须知前附表规定的其他材料。12．投标文件格式12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查否决其投标。12.3电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录清远市公共资源交易平台在递交投标文件截止时间前完整上传至清远市公共资源交易平台。12.4技术标暗标应当按照统一的文档格式和要求编制，不得出现投标人的名称、标志或者管理班子人员姓名，不得出现任何与判断投标人身份相关的标识或暗示，否则，评标委员会将对该投标予以否决。具体的制作要求详见投标人须知前附表。12.5投标文件统一制作成PDF格式文件，所附证书证件均为原件扫描件，需个人签字或盖章的应手签后扫描上传。投标文件应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章且不能进行压缩处理，详见第四章投标文件格式说明。12.6投标文件应按上述编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。13．投标报价13.1投标人应按第四章“投标文件格式”的要求填下浮率。13.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。13.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价下浮率，此修改须符合投标人须知通用条款的有关要求。13.4招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。13.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。14．投标货币本工程投标总报价采用的币种为人民币。15．投标有效期15.1投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而投标保证金应当予以退还。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金退还与否的规定仍然适用。16．投标保证金16.1投标人应按投标人须知前附表所述金额、形式递交投标保证金，招标人可委托清远市公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。16.2采用转账方式的投标保证金必须由投标单位的基本存款账户转出；采用银行保函或第三方担保函或投标保证保险方式的应以清远市公共资源交易平台上的电子保函或电子保险单信息为准。16.3清远市公共资源交易平台代收投标保证金的，其到账以清远市公共资源交易平台数据库记录的信息为准。16.4缴费的操作详见清远市公共资源交易信息网公布的有关规定。16.5投标人未按要求递交投标保证金的，其投标文件不参与资格审查和评标。16.6如有下列情况之一的，投标保证金不予退还：16.6.1投标人在投标截止后撤销投标文件；16.6.2投标人不按照招标文件要求提交履约保证金；16.6.3中标人无正当理由不与招标人订立合同；16.6.4中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。16.7保证金缴纳注意事项16.7.1采用转账方式时，投标单位必须严格按照缴纳投标保证金通知书上的收款人信息、账户缴交，并从基本存款账户银行缴交（转账）足额投标保证金，不接受现金缴纳。16.8保证金退还16.8.1采用银行转账方式提交的，非中标候选人在中标通知书发出后5日内予以退还投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费；中标人在合同书签订后5日内予以退还投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费，如因中标人自身原因未能及时提交合同书导致无法及时退还的除外。（请中标人在签订合同书后及时提供壹份合同原件至招标代理机构进行申请退还投标保证金及同期银行利息）。16.8.2交易结束后，根据招标文件要求，由招标代理机构在清远市公共资源交易平台向中心发起投标保证金退回申请，并上传招标人同意退还保证金的证明文件。17．投标文件的份数和签署17.1投标人应按投标人须知前附表规定的份数递交投标文件。17.2投标文件应当按照《中华人民共和国电子签名法》和招标文件的要求加盖电子签章。1.1.4.（四）投标文件的递交18．投标文件的密封18.1投标文件的份数要求：投标人应按投标人须知前附表规定的份数递交投标文件。18.2投标文件的密封要求：电子投标文件无需由投标人加密（由清远市公共资源交易平台统一加密）。19．投标文件的递交和接收19.1投标人代表应按投标人须知前附表所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。19.2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。19.3若出现以下情况之一的，招标人将拒绝接收投标文件：19.3.1投标文件未在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在清远市公共资源交易平台；19.3.2投标文件未按招标文件要求进行加密的；19.3.3投标文件损坏或格式不正确的。20．递交投标文件的截止时间20.1投标人应在投标人须知前附表所述的时间前递交投标文件。截止时间以清远市公共资源交易平台的服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后递交投标文件截止时间为准。20.3到递交投标文件截止时间止，招标人收到的投标文件少于3名的，招标人将依法重新组织招标。20.4递交投标文件截止时间到达后，招标人或其代理机构在清远市公共资源交易平台对电子投标文件进行解密。21．迟交的投标文件21.1递交投标文件截止时间到达后，清远市公共资源交易平台将不允许投标人上传投标文件。22．投标文件的补充、修改与撤回22.1投标人在递交投标文件截止时间前，可以撤回或替换已递交的投标文件。22.3在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。22.4在递交投标文件截止时间后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。23．投标信息录入投标人应在参与投标前将投标人的相关信息在清远市公共资源交易平台录入完毕。24．投标文件的解密招标人或其代理机构在规定的解密时间内使用制作该招标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密。1.1.5.（五）开标、评标、定标及合同签定25．开标25.1开标开始时间和地点：详见投标人须知前附表。25.2其他详见第二章开标、评标及定标办法。26．评标过程的保密26.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。26.3评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。27．投标文件的澄清，计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法28．投标文件的评审、比较和否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，资格审查合格的投标人少于3名或通过否决性条款审查的投标人不足3名时为招标失败，招标人将依法重新招标。29．中标通知书29.1定标后，招标人将就规定的内容在广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易信息网公示。29.2依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。30．合同协议书的签订30.1招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。30.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。30.3未经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。31．履约保证金31.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款”规定的履约保证金格式要求。31.2中标人不能按上款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。32．合同生效合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。33．其它费用本次招标无其他费用。34.需要补充的其他内容34.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人代表及其他特定人员准时出席。详见投标人须知前附表。34.2“暗标”评审：见投标人须知前附表。34.3电子评标的项目，投标文件一律不接受纸质文件，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当使用广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的CA证书进行电子投标。34.5评标委员会对投标文件进行审查的资料直接取自投标人在清远市公共资源交易平台上传的文件，投标人应在投标截止时间前将投标文件各项内容进行电子签章并及时上传，并确保其上传到对应的评审栏目中。投标人应确保分栏上传的内容必须与整本招标文件的内容一致，因内容不一致导致其审查不通过的，后果由投标人自行承担。34.6投标人录入投标信息时，如投标人为联合体的，须将联合体所有成员单位的全称录入清远市公共资源交易平台。（本项目不适用）34.7合同条款要求（详见第三章）34.7.1必须约定以下有关工人工资支付专用账户方面内容：根据《印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号），本项目工人工资支付实行专用账户管理，承包人须在银行设立工资专户，专门用于发放作业工人工资，工人工资的支付额度、期限等按照以下要求执行，并接受有关单位的监督。建设单位与施工总承包单位、施工总承包单位与分包单位签订工程承包合同时，应当对工程款中的人工费比例（20%-30%之间，包工不包料和特殊工程等情形除外）和支付期限作出明确约定，建设单位应当按照合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到施工总承包单位开设的工资支付专用账户，分包单位应当按照合同约定的比例按月将工资表提交总包单位，由总包单位通过工资专用账户发放工人工资。工资支付专用账户内资金少于应发劳动者工资总额的，开户单位应当按时补足。工程竣工且工资全部结清后，工资支付专用账户可以注销，账户内余额归开户单位所有。第二章开标、评标及定标办法1.2.一、评标办法前附表（综合评分法）条款号评审因素评审标准2.1.1（1）形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致2.1.1（1）形式评审标准法定代表人证明书、法定代表人授权书投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。2.1.1（1）形式评审标准投标文件格式符合第四章“投标文件格式”的要求2.1.1（1）形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.1.1（2）资格评审标准营业执照具备有效营业执照，且与投标人名称相符，如不符合需提供证明材料2.1.1（2）资格评审标准资质等级具有有效资质证书，资质等级符合招标文件要求，且与投标人名称相符，如不符合需提供证明材料2.1.1（2）资格评审标准安全生产许可证具有有效的安全生产许可证，且与投标人名称相符，如不符合需提供证明材料2.1.1（2）资格评审标准项目负责人项目负责人符合本项目招标公告要求2.1.1（2）资格评审标准项目技术负责人项目技术负责人符合本项目招标公告要求2.1.1（2）资格评审标准专职安全员专职安全员符合本项目招标公告要求2.1.1（2）资格评审标准投标申请人声明投标人按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》，且内容无误2.1.1（2）资格评审标准无行贿犯罪记录查询结果中国裁判文书网无行贿犯罪记录查询结果符合本项目招标公告要求2.1.1（2）资格评审标准现场踏勘具备现场踏勘证明扫描件2.1.1（3）响应性评审标准投标函投标人按规定的格式及内容要求签署《投标函》，且内容无误2.1.1（3）响应性评审标准清远市建设工程施工招标投标书投标人按规定格式及内容要求签署《清远市建设工程施工招标投标书》，且投标报价、工期、质量均能响应招标文件要求，且内容无误2.1.1（3）响应性评审标准投标保证金按招标文件要求提交投标保证金2.1.1（3）响应性评审标准出现投标文件否决性条款摘要任何一种情形本表未列明，但出现否决性条款摘要的情形（本项在设置系统评审表格时应设置为不需上传文件）条款号条款内容编列内容40.2.1分值构成（总分100分）资信标： 20 分 投标报价： 80 分40.2.1综合总得分计算公式综合总得分＝资信标得分＋投标报价得分40.2.2评标基准价（A值）计算方法报价范围：0.00%～5.00%（含界值）（精确至小数点后二位，小数点后第三位四舍五入，例如：0.00%）。评标基准价计算方法：当通过投标文件形式、资格和响应性条款审查的投标人数量大于或等于5个时，去掉一个最高投标报价计算值和一个最低投标报价计算值后的算术平均值定为评标基准价；当通过投标文件形式、资格和响应性条款审查的投标人数量小于5个时，以所有有效投标报价计算值的算术平均值定为评标基准价；（以百分比为单位，以上评标基准价计算四舍五入，小数点后保留两位有效数字）。【注：由于采取下浮率报价，投标报价计算值=（100%-投标下浮率），保留二位小数，第三位小数四舍五入】。条款号评分因素评分标准40.2.3（2）资信标评分标准（20分）企业业绩（5分）投标人自2021年1月1日至投标截止日，承接地质灾害治理工程或边坡治理或挡墙治理工程施工业绩，项目金额500万（或以上）的，每个得1分。本项最高得5分。注：须提供中标通知书扫描件和合同关键页扫描件（至少包含业绩金额、业绩内容、签订日期、合同双方盖章页），业绩金额及时间以中标通知书为准，资料提供不完整不得分。40.2.3（2）资信标评分标准（20分）拟投入的项目班组人员（9分）投标人拟派本项目人员情况进行评分：1、拟派本项目项目负责人具备一级市政专业建造师证的得3分；具备二级市政专业建造师的得1分。最高得3分。2、拟派本项目技术负责人具备地质或岩土专业类正高级（或教授级）工程师职称证的得3分；地质或岩土专业类中级（或高级）工程师职称证的得1分。最高得3分。3、拟派本项目的安全员具备中级或以上注册安全工程师证的得3分。最高得3分。注：投标人需提供证件复印件或扫描件并加盖公章作为评分依据，没有提供不得分。40.2.3（2）资信标评分标准（20分）企业实力1.1.（6分）投标人认证证书（认证范围为地质灾害防治工程施工）情况进行评分：1.2.1、具有质量管理体系认证证书的得2分；2、具有环境管理体系认证证书的得2分；1.3.3、具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。注：投标人需提供证件复印件或扫描件并加盖公章作为评分依据，没有提供不得分。40.2.3（3）投标报价评分标准（80分）报价得分计算公式投标报价得分： S＝80-80 ××C其中 S—投标报价得分；B—投标人的投标报价；A—评标基准价；C—扣分系数，当B>A时，C=1；B备注：投标人所提供资料必须真实，如发现有虚假，招标人将取消投标资格或中标资格，投标保证金不予退回，并提交相关部门依法依规处理。二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法1.2.6.（一）总则35.开标、评标及定标所依据的规则35.1《中华人民共和国招标投标法》；35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；35.3《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；35.4国家发改委等九部委2013年第23号令；35.5《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；36.开标36.1招标人按投标人须知前附表第34.1款所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的代表出席。36.2开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：36.2.1投标文件在投标截止时间以后传输递交或者未传输递交到指定的清远市公共资源交易平台；36.2.2不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发的；36.2.3投标人无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的，招标人可以禁止该投标人再次投标该项目；36.2.4投标文件未在递交投标文件截止时间前完整传输递交到清远市公共资源交易平台；36.2.5因投标人原因造成投标文件未能在规定时间内解密的。37.评标37.1省财政性投资的施工招标项目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标。37.2评标委员会的职责及守则：37.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。37.2.3所有参加评标人员必须遵守国家、地**府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。37.2.4全体参与评标人员：37.2.4.1必须遵守评标纪律、不得泄密；37.2.4.2必须公正、不得循私；37.2.4.3必须科学、不得草率；37.2.4.4必须客观、不得带有成见；37.2.4.5必须平等、不得强加于人；37.2.4.6必须严谨、不得随意马虎。37.3评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。如存在投标人串通投标行为的，评标委员会应将相关投标单位存在的具体情形、评审认定过程及评审依据详细记录在评标报告中，作为评标报告的组成部分。38.投标文件的澄清38.1投标人如有投标文件否决性条款摘要第三款所列的以他人名义投标、串通投标、弄虚作假情形之一的，评标委员会应要求涉及相应情形的投标企业在接到通知后一小时内到达指定地点作出书面澄清。38.2对于38.1以外的其他情况，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会两人以上（含两人）成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。38.3投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。38.4评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。38.5如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照响应性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。39.定标39.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。39.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。39.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。1.2.7.（二）开标评标办法程序和细则40.开标和评标程序：40.1宣布开标纪律；40.2宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；40.3招标人或招标代理机构使用制作该招标文件的机构业务数字证书对投标人的电子投标文件进行解密；40.4公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况；40.5检查投标人投标保证金递交情况；40.6对所有解密成功的电子投标文件进行投标报价唱标；40.7向开标现场的投标人展示所有投标人名称、投标文件递交情况、投标保证金递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目负责人及其他内容；40.8招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认，开标会结束。40.9开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：40.9.1投标文件在投标截止时间以后传输递交或者未传输递交到指定的电子招标投标交易平台；40.9.2不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发的；40.9.3投标人无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的，招标人可以禁止该投标人再次投标该项目。40.9.4投标文件未按要求加密的；40.9.5投标文件未在递交投标文件截止时间前完整传输递交到清远市政务服务中心的信息系统；40.9.6因投标人原因造成投标文件未能在规定时间内解密的。40.10由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查。40.11由评标委员会对所有已通过资格审查的投标人进行响应性条款审查。40.12由评标委员会按照第43款“评标办法”评标。40.13评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。41.开标细则41.1开标由招标人或其委托的招标代理机构主持；41.2由招标人或其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，之后由招标人或招标代理机构对全部投标文件进行解密。41.3细则41.3.1递交投标文件截止时间前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的投标地点。41.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，应在开标现场提出，该投标人代表须同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录。41.4投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报价。41.5招标人（或委托招标代理）对开标过程进行记录，并存档备查。41.6招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。42.初步审查（形式、资格、响应性审查）及评标细则42.1初步审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。42.2初步审查、评标流程42.2.1评标委员会按初步审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查，形式评审不通过的，不参与资格评审，资格评审不通过的，不参与响应性评审，如初步性审查合格的投标人不足3名时，应重新招标。42.3初步审查采用电子化审查方式进行，评标委员会利用评标系统对投标人递交的投标文件进行独立评审。42.4形式、资格、响应性审查文件中全部符合对应审查表中情形的，为审查合格。否则为审查不合格，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。42.5初步审查时，投标企业名称已经工商变更的，企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，但能提供有关部门出具变更证明文件的，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。43.评标办法43.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第41.2款规定的评分标准进行打分，并把综合总得分按高到低的顺序依次推荐排名前三的投标人为第一、第二、第三中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合总得分相等时，比较投标报价，报价低者名次排前；投标报价相等的，采用摇珠抽取方式随机确定名次。43.2分值构成与评分标准43.2.1分值构成（1）资信标：见评标办法前附表；（2）投标报价：见评标办法前附表。43.2.2评标基准价计算43.2.2.1见评标办法前附表。43.2.2.2投标人应根据企业成本、招标项目特点等实际情况自行确定投标报价，采用下浮率报价，超出招标文件规定的报价范围的为无效投标。43.2.3评分标准（1）资信标评分标准：见评标办法前附表。（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。43.4计算投标人的总得分（满分为100分）44.评标细则44.1评标结束后，评标委员会应在通过投标文件否决性条款审查的投标人中，按照原评标排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。44.2资格审查合格的投标申请人少于3名或通过否决性条款审查的投标人不足3名时为招标失败，应修正招标方案，重新招标。附表一：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（工程名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.......请将上述问题的澄清于年月日时前密封递交至（详细地址）。评标委员会负责人：（签字）年月日附表二：问题的澄清问题的澄清编号：（工程名称）施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：1.2......投标人：法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附表三中标通知书项目编号：（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（工程名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。建设规模：。招标范围：。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标准。项目负责人：（姓名），证书编号。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向我方提交履约保证金。本通知书一式七份。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日2.第三章合同条款（GF—2017—0201）建设工程施工合同工程名称：连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目工程地点：连南瑶族自治县寨岗镇发包人：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府承包人：住房城乡建设部制定制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：2.2.7.1.一、工程概况1.工程名称：连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目2.工程地点：连南瑶族自治县寨岗镇3.工程立项批准文号：南经促审批【2023】52号4.资金来源：争取上级专项资金、县政府统筹等方式解决5.工程内容：工程量清单和施工图纸所包含的内容6.工程承包范围：工程量清单所包含的全部内容群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）2.2.7.2.二、合同工期工程合同工期总日历天：日历天，拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。具体以监理工程师下达的开工令为准。2.2.7.3.三、质量标准工程质量符合现行中华人民共和国、广东省及行业有关质量标准规范要求，达到合格标准。2.2.7.4.四、签约合同价与合同价格形式2.2.7.5.1.暂定人民币（大写），按实结算，最终以财审结果为准；2.2.7.6.2.中标下浮率：2.2.7.7.3.结算价计算方式：最终以财政审核结算价×（1-中标下浮率）。2.2.7.8.五、项目经理承包人项目经理：。2.2.7.9.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（如果有）；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。2.2.7.10.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.保证按投标文件承诺的项目负责人及项目管理班子人员投入到本项目施工现场，接受行政主管部门对该项目施工现场主要工作人员的考勤情况进行监督。承诺项目管理机构人员常驻现场负责本工程的管理，每月不少于26天，如有事确需请假的，必须至少提前一天征得甲方同意。如果无故缺勤或点名不在现场，愿意按照合同总额的千分之一（人/天）向招标单位支付违约金，在结算时一并扣除。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。2.2.7.11.九、签订时间本合同于年月日签订。2.2.7.12.十、签订地点本合同在签订。2.2.7.13.十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。2.2.7.14.十二、合同生效本合同自生效。2.2.7.15.十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款详见《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第三部分专用合同条款2.2.7.16.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》、《建设工程质量管理条例》及现行国家、省、市建设工程相关法律、法规。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：于正式开工前三天发包人向承包人提供。发包人向承包人提供图纸的数量：图纸一式两份，承包人另外要求发包人提供图纸的，应提前十四天向发包人书面提出，费用由承包人承担。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。2.2.7.17.2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)施工所需水、电、通讯线路接驳改为由承包人负责。(2)开工施工现场与城乡公共道路间的通道改为由承包人负责。(3)提供有关资料的时间：开工前。(4)办理有关所需证件的约定：由发包人办理的本工程施工的各种证件、批件在合同签订后改为由承包人负责办理、发包人配合，所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。(5)现场交验的时间：开工前，由发包人在施工现场将水准点与坐标控制点以书面形式提供给承包人，并做好交验记录。承包人应对现场已实施工程的轴线、高程等控制点进行复核，其费用由承包人承担。(6)提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前。(7)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。(8)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：注意事项由发包人代表现场交底。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。2.2.7.18.3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：①根据踏勘现场及附近水电接驳点，结合施工组织设计的施工临时用水用电要求，自行解决施工用水用电问题，费用由承包人在投标报价时综合考虑，已包含在合同价款中，结算时不做调整。（临时供电、供水、排污设施均包含报装费、增容费、设计费、电器设备费、架设费、维修费、拆除费等费用均由投标人在投标报价中综合考虑）。协调处理好项目施工所遇补偿问题（负责合理的民事协调费用、青苗补偿费用等费用）施工总包干要求进行开展工作，并负责竣工验收相关费用（专家费用、会场费用）。②其它若有则另作协议，属发包人应完善而未完成的工作委托承包人负责完成的项目，费用由发包人承担。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责工程安全、质量、进度、投资等四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督、文明标准化现场工作、配合业主单位符合有关规定的其他要求。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于26天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：施工单位应在签订合同7天内向业主单位提交项目经理的劳动合同（复印件盖施工单位公章）和社会保险证明（复印件盖施工单位公章），逾期提交的，每天处以施工单位¥500.00元的罚款，直至补齐手续和资料为止。。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须常驻施工现场，有事需离开施工现场的，必须书面向业主单位及监理单位请假，否则，施工单位应对由此产生的不当行为所造成的后果负责。项目经理每月请假超过7天的，每超过一天业主单位可处以施工单位¥5000.00元的罚款。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：施工单位更换项目经理应符合《关于施工项目经理要求的相关规定》，否则，视为擅自更换项目经理，施工单位擅自更换项目经理时，应承担¥5000.00元／次的违约罚款，并且由此延误的工期和经济损失由施工单位承担。。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每次处以施工单位¥5000.00元罚款，直至按《关于施工项目经理要求的相关规定》更换项目经理为止，并且由此延误的工期和经济损失由施工单位承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次处以施工单位¥5000.00元罚款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：有事需离开施工现场的，必须书面向业主单位及监理单位请假，否则，施工单位应对由此产生的不当行为所造成的后果负责。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次处以施工单位¥5000.00元罚款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次处以施工单位¥5000.00元罚款。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：按招标文件约定执行。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按招标文件约定执行。2.2.7.19.4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。2.2.7.20.5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家《工程质量标准》、《工程施工验收规范》以及地质灾害治理工程相关质量、验收标准，达到合格要求。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。2.2.7.21.6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款的约定。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款的约定。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款的约定。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。2.2.7.22.7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在签订合同之日起7天内，应向监理工程师和发包人提供一份施工组织设计（施工方案）施工进度计划，报监理公司和发包人批准。进度计划一经批准，必须执行。当发现由于承包人原因造成进度拖后时，监理工程师将以书面形式要求承包人采取有效措施保证项目按计划推进，经督促进度仍然比计划工期拖后达15天，或已明显造成对主工期的不利影响，发包人有权采取措施将本工程的部分或全部工程分包给第三方，以保证工程进度，同时保留向承包人追究相关责任及赔偿的权利。承包人要每周提供工程进度周报，每月提供工程进度月报和工程计量月报。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款的约定。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款的约定。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每日历天应赔付额度为5000元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。2.2.7.23.8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。2.2.7.24.9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。2.2.7.25.10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。2.2.7.26.11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同履行期间承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费，当工程造价管理机构发布材料市场参考价格涨落在合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天；非招标工程为订立合同前28天）±5％（含本数）之内者，双方不作任何价格调整，超出±5％时，超出部分作结算调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本项目不设预付款。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：发包人收到监理人签证的月进度付款证书14个工作日内进行审批，并按财政国库集中支付制办理支付手续。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政的审核方式和付款时间作具体规定。承包人须协助发包人办理有关集中支付所需的资料。由于办理财政国库支付手续(非发包人原因)而导致付款延迟，发包人不承担违约责任。1.本项目工程款以人民币转账方式支付，工程进度款按月完成工程进度造价的80%拨付，在进度付款至合同价的80%时（含预付款）暂停拨付工程款，待工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，待工程竣工验收合格后并结算经连南县财政局投资审核中心审核并出具结算评审报告后10天内支付至结算价的97%，余款3%作为工程保修金，工程保修期满（保修期为一年）后30天内无息退回（保修期内工程没有出现任何质量问题或出现问题已及时按要求维修）。（2）增加工程款项的支付：①增加工程须经发包人、监理、设计（如有需要）、承包人共同签证确认，报发包人上级主管部门审批同意；②增加工程款项待结算时一并核算，经连南县财政局投资审核中心审核通过后列入项目结算；（3）最终结算以连南县财政局投资审核中心审定为准。（4）发包人付款前，承包人应提交请款申请并经发包人审核，收款人名称、银行账号须与合同的中标人名称，银行账号一致，合同期内原则上不得变更，特殊情况确需变更的，须经发包人同意；承包人提交按照现行的税务制度办理的缴税资料和符合发包人财务要求的相应额度的增值税发票后，发包人再行办理财务转账。工程进度付款的修正和更改：监理人有权通过对以往历次签证的月进度付款证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改，经双方复核同意的此类修正或更改，应列入月进度付款证书中予以支付或扣除。其它说明：（1）发包人付款前，承包人应向发包人提交请款申请，收款人名称、银行账号须与合同的承包人名称、银行账号一致，发包人在收到承包人按照现行的税务制度办理的缴费资料后再进行财务转账。（2）项目结算价以最终连南县财政局投资审核中心审核确认结果为准。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2.2.7.27.13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：不需要试车的，本条不适用。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。2.2.7.28.14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。2.2.7.29.15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：按合同通用条款相关内容执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按《工程质量保修书》执行。在工程项目竣工前，如承包人提供的是履约保证金，则发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）/%的工程款；（3）其他方式：按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（1）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：/。关于质量保证金的补充约定：剩下3%的工程质保金在工程保修期满后1个月内办理支付手续。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按合同通用条款相关内容执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。2.2.7.30.16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。2.2.7.31.17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后10天内完成款项的支付。2.2.7.32.18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。2.2.7.33.20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向连南瑶族自治县人民法院起诉。21.工人工资支付保证金（补充条款）投标人中标后，须严格执行清府办〔2012〕136号文。中标单位需设立工人工资保证金专用账户，开工前需按规定交齐工人工资保证金，并以此作为申请工程预付款的条件之一。22.工人工资支付（补充条款）投标人中标后，工人工资支付须严格执行清人社〔2014〕250号文。中标单位需设立工人工资发放专用账户，要求按月足额支付工人工资，并以此作为申请工程进度款的条件之一。23.中标单位承建该工程应在连南瑶族自治县缴纳相关税费。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号 材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，产生的保修费应在保证金中扣减，不足部分由承包人另行支付。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日第四章投标文件格式47．投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其后果将由投标人承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。47.1投标书内容按以下表述填写。投标总工期：“日历天”或“按招标文件的要求”；工程质量标准：“按招标文件的要求”；保修期限：“按照《建设工程质量管理条例》规定”。47.2投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与清远市公共资源交易平台投标登记名称完全一致。投标函致：(招标人名称)1.根据贵方项目编号为的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以《清远市建设工程施工招标投标书》中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。3.我方同意所递交的投标文件在投标人须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。4.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。5.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可，并在招标文件中规定金额的履约保证金。6.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7.如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人或其委托代理人签字:项目负责人签字:投标人：（盖单位公章）年月日法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位公章）年月日授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（工程名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证原件扫描件投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日清远市建设工程施工招标投标书投标日期：年月日（单位盖章）工程名称投标报价下浮率（%）投标总工期工程质量标准保修期限委派的项目负责人姓名证书编号委派技术负责人姓名证书编号委派的安全员姓名安全生产考核合格证（C类）编号工程名称投标报价下浮率（%）投标总工期工程质量标准保修期限委派的项目负责人姓名证书编号委派技术负责人姓名证书编号委派的安全员姓名安全生产考核合格证（C类）编号2.3.投标保证金注：附投标保证金凭证复印件，加盖单位公章。投标申请人声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的；在清远市公共资源交易平台登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在中国裁判文书网行贿犯罪记录查询结果中，本公司没有在招标公告发布日前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加清远市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人：签字年月日形式、资格、响应性审查资料（按第二章评标办法要求附上资格评审资料）评分资料（按第二章评标办法要求附上评分资料）投标人认为需要提供的其他资料连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目审核概算书非能造价（小写）：7379347.95元自能造价（大写）：柒佰叁拾柒万玖仟叁佰肆拾柒元玖角伍分美中：绿色施工安全防护措施费（小写）：196，033.41元建货单位：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府非接单位：中量工程咨询有限公司戴燕琴复核人：1566询咨询限公司福有限公有效期至：2025年07月26日司有效期至：2024年19月16日县政复核单位：连南瑶族自治县财政事务子中心复审人：复核人：期：2023年10月12日连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目概算审核报告连南瑶族自治县财政事务中心:承蒙委托，我司根据工程所在地造价主管部门颁发的计价文件及有关资料，本着实事求是、客观公正、依法依规的原则，对本项目的概算进行了审核，现将审核情况汇报如下：一、工程概况1、工程名称：连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目2、工程地点：连南瑶族自治县寨岗镇3、工程规模：寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理，石径村大红组东侧滑坡地质灾害治理，豆石径村腐磨组滑坡地质灾害治理，石径村楼屋组崩塌地质灾害治理，石径村香车组后山滑坡地质灾害治理等；4、建设单位：连南县寨岗镇人民政府；二、评审依据1、建设单位提供的“连南瑶族自治县2022年新增中小型地质灾害治理工程项目”工程概算书、施工图纸等资料；2、计价依据：执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》；3、绿色施工安全防护措施费按定额规定以人工费和机具费之和为基数，建筑按19%计取，安装按35.77%计取，市政按16.5%计取；4、暂列金额按分部分项工程费用的10%计取；5、预算包干费按定额规定以人工费和机具费之和为基数，建筑按7%，安装按10%，市政按6%计算。6、税金按9%计取；7、人工、材料、机具台班、主要材料价格：主要材料价格按清远市连南县2023年第二季度信息价，不足部分参照周边城市信息价及询价。三、审核情况说明（一）城北新街崩塌地质灾害治理工程分部分项1.第1项清单：挖装一般土方送审情况：工程量4805m3，综合单价26.1元/m3审核情况：工程量4805m3，综合单价6.31元/m3审改原因：定额调整，约核减9.5万元。2.新增第2项清单：余方弃置审核情况：工程量5215.6m3，综合单价18.33元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增9.56万元。3.第4项清单：回填方送审情况：工程量82.7m3，综合单价301.73元/m3审核情况：工程量82.7m3，综合单价213.18元/m3审改原因：定额调整，约核减0.73万元。4.第5项清单：回填方送审情况：工程量76.4m3，综合单价227.51元/m3审核情况：工程量76.4m3，综合单价155.26元/m3审改原因：定额调整，约核减0.55万元。5.第7项清单：挖装沟槽石方送审情况：工程量348.7m3，综合单价51.48元/m3审核情况：工程量348.7m3，综合单价22.14元/m3审改原因：定额调整，约核减1.02万元。6.新增第8项清单：余方弃置审核情况：工程量348.7m3，综合单价29.12元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增1.02万元。7.第9项清单：现浇构件钢筋送审情况：工程量33.966t，综合单价5777.08元/t审核情况：工程量33.967t，综合单价5561.27元/t审改原因：主材按信息价调整，约核减0.73万元。8.第12项清单：锚杆（9m）送审情况：工程量1701m，综合单价138.11元/m审核情况：工程量1701m，综合单价156.98元/m审改原因：定额调整，约核增3.2万元。9.第13项清单：坡面挂三维网送审情况：工程量1032m2，综合单价29.59元/m2审核情况：工程量1032m2，综合单价14.42元/m2审改原因：定额调整，约核减1.56万元。10.第14项清单：挖装沟槽土方送审情况：工程量305m3，综合单价30.33元/m3审核情况：工程量305m3，综合单价9.66元/m3审改原因：定额调整，约核减0.63万元。11.第16项清单：平整场地送审情况：工程量2425m2，综合单价2.56元/m2审核情况：工程量2425m2，综合单价1.27元/m2审改原因：定额调整，约核减0.31万元。措施项目1.第25项清单：格构梁模板送审情况：工程量1845.25m2，综合单价64.05元/m2审核情况：工程量945.84m2，综合单价94.33元/m2审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减2.89万元。2.第26项清单：排水沟模板送审情况：工程量892.79m2，综合单价74.73元/m2审核情况：工程量892.79m2，综合单价61.48元/m2审改原因：定额调整，约核减1.18万元。（二）石径村大红组东侧滑坡地质灾害治理工程分部分项1.第2项清单：回填方送审情况：工程量41.3m3，综合单价301.73元/m3审核情况：工程量41.3m3，综合单价213.18元/m3审改原因：定额调整，约核减0.36万元。2.第5项清单：挖装沟槽石方送审情况：工程量238.7m3，综合单价51.48元/m3审核情况：工程量238.7m3，综合单价22.14元/m3审改原因：定额调整，约核减0.7万元。3.新增第6项清单：余方弃置审核情况：工程量247.5m3，综合单价29.12元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增0.72万元。4.第9项清单：锚杆（6m）送审情况：工程量756m，综合单价137.39元/m审核情况：工程量126m，综合单价182.11元/m审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减8.09万元。5.新增第10项清单：锚杆（9m）审核情况：工程量270m，综合单价156.97元/m审改原因：按清单计价规范拆分清单，工程量按图纸计取，约核增4.24万元。6.新增第11项清单：锚杆（12m）审核情况：工程量360m，综合单价146.25元/m审改原因：按清单计价规范拆分清单，工程量按图纸计取，约核增5.27万元。7.第12项清单：坡面挂三维网送审情况：工程量612m2，综合单价29.59元/m2审核情况：工程量612m2，综合单价14.42元/m2审改原因：定额调整，约核减0.93万元。8.第13项清单：挖装沟槽土方送审情况：工程量158.1m3，综合单价30.33元/m3审核情况：工程量158.1m3，综合单价9.66元/m3审改原因：定额调整，约核减0.33万元。9.新增第14项清单：余方弃置审核情况：工程量799.7m3，综合单价18.33元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增1.47万元。10.第17项清单：挖装一般土方送审情况：工程量594m3，综合单价26.1元/m3审核情况：工程量594m3，综合单价6.31元/m3审改原因：定额调整，约核减1.18万元。措施项目1.第27项清单：格构梁模板送审情况：工程量443.5m2，综合单价64.05元/m2审核情况：工程量348.4m2，综合单价94.33元/m2审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核增0.45万元。2.第28项清单：排水沟模板送审情况：工程量460.996m2，综合单价74.73元/m2审核情况：工程量460.996m2，综合单价61.48元/m2审改原因：定额调整，约核减0.61万元。（三）石径村豆腐磨组滑坡地质灾害治理工程分部分项1.新增第2项清单：余方弃置审核情况：工程量236.92m3，综合单价18.33元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增0.43万元。2.第3项清单：混凝土挡土墙身（I型）审核情况：工程量201m3，综合单价691.1元/m3审核情况：工程量144.1m3，综合单价695.26元/m3审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减3.87万元。3.新增第4项清单：混凝土挡土墙身（II型）审核情况：工程量61.2m3，综合单价698.48元/m3审改原因：拆分清单，约核增4.27万元。4.第5项清单：回填方送审情况：工程量45.1m3，综合单价301.73元/m3审核情况：工程量45.1m3，综合单价213.18元/m3审改原因：定额调整，约核减0.4万元。5.第6项清单：回填方送审情况：工程量41.7m3，综合单价227.51元/m3审核情况：工程量41.7m3，综合单价155.26元/m3审改原因：定额调整，约核减0.3万元。6.第8项清单：挖装沟槽石方送审情况：工程量672m3，综合单价51.48元/m3审核情况：工程量260.1m3，综合单价22.14元/m3审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减2.88万元。7.新增第9项清单：余方弃置审核情况：工程量260.1m3，综合单价29.12元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增0.75万元。8.第9项清单：现浇构件钢筋送审情况：工程量10.607t，综合单价5777.08元/t审核情况：工程量10.32t，综合单价5561.27元/t审改原因：主材按信息价调整，约核减0.39万元。9.第12项清单：锚杆（9m）送审情况：工程量420m，综合单价136.54元/m审核情况：工程量144m，综合单价156.97元/m审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减3.47万元。10.新增第13项清单：锚杆（12m）审核情况：工程量276m，综合单价146.25元/m审改原因：按清单计价规范拆分清单，工程量按图纸重新计取，约核增4.03万元。措施项目1.第25项清单：挡墙模板送审情况：工程量318.75m2，综合单价61.24元/m2审核情况：工程量543.6m2，综合单价60.89元/m2审改原因：工程量按图纸重新计取，约核增1.36万元。2.第26项清单：格构梁模板送审情况：工程量326.37m2，综合单价64.05元/m2审核情况：工程量150.24m2，综合单价94.33元/m2审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减0.67万元。3.第27项清单：排水沟模板送审情况：工程量355.64m2，综合单价74.73元/m2审核情况：工程量355.64m2，综合单价61.48元/m2审改原因：定额调整，约核减0.47万元。（四）石径村楼屋组崩塌地质灾害治理工程分部分项1.第1项清单：挖装一般土方送审情况：工程量637m3，综合单价26.1元/m3审核情况：工程量637m3，综合单价6.31元/m3审改原因：定额调整，约核减1.26万元。2.新增第2项清单：余方弃置审核情况：工程量905.7m3，综合单价18.33元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增1.66万元。3.第4项清单：回填方送审情况：工程量32.8m3，综合单价301.73元/m3审核情况：工程量32.8m3，综合单价213.18元/m3审改原因：定额调整，约核减0.29万元。4.第5项清单：回填方送审情况：工程量61.7m3，综合单价227.51元/m3审核情况：工程量61.7m3，综合单价155.26元/m3审改原因：定额调整，约核减0.45万元。5.第7项清单：挖装沟槽石方送审情况：工程量242.6m3，综合单价51.48元/m3审核情况：工程量242.6m3，综合单价22.14元/m3审改原因：定额调整，约核减0.71万元。6.新增第8项清单：余方弃置审核情况：工程量242.6m3，综合单价29.12元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增0.71万元。7.第9项清单：现浇构件钢筋送审情况：工程量16.92t，综合单价5777.08元/t审核情况：工程量16.409t，综合单价5561.27元/t审改原因：主材按信息价调整，约核减0.65万元。8.第12项清单：锚杆（9m）送审情况：工程量630m，综合单价146.07元/m审核情况：工程量630m，综合单价156.97元/m审改原因：定额调整，约核增0.68万元。9.第13项清单：三维网喷播植草(灌木)籽送审情况：工程量1348.5m2，综合单价29.59元/m2审核情况：工程量1348.5m2，综合单价33.45元/m2审改原因：定额调整，约核增0.52万元。10.第14项清单：挖装沟槽土方送审情况：工程量238.8m3，综合单价30.33元/m3审核情况：工程量238.8m3，综合单价9.66元/m3审改原因：定额调整，约核减0.49万元。11.新增第16项清单：平整场地审核情况：工程量785m2，综合单价1.27元/m2审改原因：清单漏项，约核增0.1万元。措施项目1.第25项清单：挡墙模板送审情况：工程量472.5m2，综合单价61.24元/m2审核情况：工程量226.17m2，综合单价60.89元/m2审改原因：工程量按图纸重新计取，约核减1.52万元。2.第26项清单：格构梁模板送审情况：工程量638.88m2，综合单价64.05元/m2审核情况：工程量298.4m2，综合单价94.33元/m2审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减1.28万元。3.第27项清单：排水沟模板送审情况：工程量807.04m2，综合单价74.73元/m2审核情况：工程量686.10m2，综合单价61.48元/m2审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减1.81万元。（五）石径村香车组后山滑坡地质灾害治理工程分部分项1.第1项清单：挖装一般土方送审情况：工程量1916m3，综合单价26.1元/m3审核情况：工程量1916m3，综合单价6.31元/m3审改原因：定额调整，约核减3.79万元。2.新增第2项清单：余方弃置审核情况：工程量2451.1m3，综合单价18.33元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增4.49万元。3.第4项清单：回填方送审情况：工程量53m3，综合单价301.73元/m3审核情况：工程量53m3，综合单价213.18元/m3审改原因：定额调整，约核减0.47万元。4.第5项清单：回填方送审情况：工程量49m3，综合单价227.51元/m3审核情况：工程量49m3，综合单价155.26元/m3审改原因：定额调整，约核减0.35万元。5.第7项清单：挖装沟槽石方送审情况：工程量306m3，综合单价51.48元/m3审核情况：工程量306m3，综合单价22.14元/m3审改原因：定额调整，约核减0.90万元。6.新增第8项清单：余方弃置审核情况：工程量306m3，综合单价29.12元/m3审改原因：按清单计价规范拆分清单，约核增0.90万元。7.第9项清单：现浇构件钢筋送审情况：工程量32.268t，综合单价5777.08元/t审核情况：工程量32.268t，综合单价5561.27元/t审改原因：主材按信息价调整，约核减0.69万元。8.第12项清单：锚杆（6m）送审情况：工程量1533m，综合单价137.23元/m审核情况：工程量174m，综合单价182.11元/m审改原因：定额调整，工程量按图纸重新计取，约核减17.87万元。9.新增第13项清单：锚杆（9m）审核情况：工程量639m，综合单价156.97元/m审改原因：按清单计价规范拆分清单，工程量按图纸计取，约核增10万元。10.新增第14项清单：锚杆（12m）审核情况：工程量720m，综合单价146.25元/m单位工程预算汇总表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1100849.722措施合计244439.542.1绿色施工安全防护措施费66133.782.2其他措施费178305.763其他项目134133.62－3.1暂列金额110084.973.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费24048.653.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价1479422.885增值税销项税额133148.06－6总造价1612570.947人工费279631.98预算价合计=1+2+3+5预算价合计=1+2+3+51,612,570.940.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价综合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价综合价暂估价整个项目1040101002002挖装一般土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2m内3.挖土方式:人机结合开挖，机械装土m348056.3130319.552040103002001余方弃置1、废弃料品种:土方2、运距:5kmm35215.618.3395601.953080202025001混凝土挡土墙身1.混凝土强度等级:C302.泄水孔材料品种、规格:φ55.9mmPVC泄水管3.伸缩缝沥青麻丝m3264.4695.26183826.7404010300100回填方1.回填砂砾石m382.7213.1817629.995104010300100回填方1.回填石灰土m376.4155.2611861.8662040303001001混凝土垫层1.混凝土种类:垫层2.混凝土强度等级:C20m33.9604.82358.727040102002001挖装沟槽石方1.挖装沟槽石方2.岩石类别:极软岩m3348.722.147720.228040103002002余方弃置1、废弃料品种:石方2、运距:5kmm3348.729.1210154.149040901001001现浇构件钢筋1.材料种类:带肋钢筋2.钢筋规格:25以内t33.9675561.27188899.710010503002001格构梁混凝土1.混凝土种类:格构梁2.混凝土强度等级:C30m3201.3666.1713410011040101002003格构梁刻槽1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:综合考虑3.人工开挖，挖掘机装土m3105.643.024542.9112010202007001锚杆（9m）1.锚杆（索）类型、部位:钢筋锚杆2.钻孔深度:详图3.钻孔直径:110mm4.杆体材料品种、规格、数量:φ32螺纹钢，长度9m5.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆m1701156.982670231305010201300坡面挂三维1.坡面挂三维网m2103214.4214881.44141040101002001网挖装沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:综合考虑3.人机结合开挖，机械装土m33059.662946.3本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计971866.5注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价综合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价综合价暂估价15040201022001排水沟混凝土1.混凝土等级:C20m3210.2598.97125903.51601010100100平整场地1.机械平整场地m224251.273079.751分部分项合计1100850措施项目1704110201700挡墙模板1.挡墙模板m2561.660.8934195.8218104110201300格构梁模板1.格构梁模板m2945.8494.3389221.0919104110202300排水沟模板1.排水沟模板m2892.79261.4854888.85201041108002001施工监测、监控项1单价措施合计178305.8本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计307289合计合计合计合计合计合计合计1279155注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第1页共2页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费分部分项人工费+分部分项机具费16.566133.78以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在3002粤041109009001文明工地增加费分部分项人工费+分部分项机具费0万元以内以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%3041109002001夜间施工增加费20以夜间施工项目人工费的20%4041109005001交通疏解员增加费15按照项目计算分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计编制人（造价人员）：，复核人（造价工程师）：表-11总价措施项目清单与计价表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第2页共2页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注结算时据实结算。5041108001001地下管线交叉降效费0按实际发生或经批准的施工方案计算6粤041109008001赶工措施费分部分项人工费+分部分项机具费0赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定7QTFY00000001其他费用额工期）按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算合计合计合计合计合计66133.78编制人（造价人员）：，复核人（造价工程师）：表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额110084.97明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价—明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55预算包干费24048.656工程优质费7概算幅度差8现场签证费用9索赔费用10其他费用合计134133.62—注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表—12规费、税金项目清单与计价表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，标段：，第1页共1页序号项目名称计算基础取费基数计算费率(%)金额(元)1增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目1479422.889133148.06合计合计合计合计合计133148.06编制人（造价人员）：，复核人（造价工程师）：表—13单位工程人材机汇总表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，第1页共3页序号编码名称及规格单位数量单价（元）合价（元）品牌厂家100010010人工费元279631.96361279631.96201010125螺纹钢筋φ10~25t35.32574307.5152165.45301010130螺纹钢筋φ25以外t12.83194307.555273.41401030035镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5kg78.80346.03475.18501030055镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0kg218.64486.031318.43601090022圆钢φ10以内t0.49634540.582253.49702050260密封胶圈个12.814213.74176.07802050260@1密封胶圈个5.435113.7474.68日丰日丰企业集团有限公司902190060尼龙帽φ1.5个200.49120.69138.341002270070土工布m28.67236.6958.021102290110油麻丝kg1.0538.69.061203010065铁钉kg160.345491443.111303015121端头螺杆带螺母kg1047.01335.75967.981403019001圆钉综合kg10.6704996.031503019001@2圆钉综合kg201.463991813.181603135001低碳钢焊条综合kg327.78167.22360.031703139531合金钎头φ150个0.0628141.038.861803213001铁件综合kg71.15554.84344.391903213001@1铁件综合kg569.46244.842756.22003214046零星卡具kg133.66085.47731.122104010015@1复合普通硅酸盐水泥P.C32.5t34.3945327.5511265.922204030015@1中砂m334.0991188.366422.912304070045@1砂砾石m3110.818141.7215705.132404090015生石灰t17.9544007181.62504090090粘土m384.80438.333250.542605030060板枋材综合m318.3493165030276.352705030060@1板枋材综合m31.460216502409.332805030080@1松杂板枋材m314.2847165023569.762913310070石油沥青30#kg1.12324.815.43013350250模板嵌缝料kg28.081.7148.023113350250@2模板嵌缝料kg47.2921.7180.87单位工程人材机汇总表工程名称：广东省连南瑶族自治县寨岗镇寨岗居委会城北新街崩塌地质灾害治理工程，第2页共3页序号编码名称及规格单位数量单价（元）合价（元）品牌厂家3214350630脱模剂kg56.165.13288.13314350
投标 / 标书制作要点（原创）
本新增中小型地质灾害治理工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
