安徽光谱分析室工程招标公告（安徽全柴天和机械有限公司2024）
招标公告-（第二次）安徽全柴天和机械有限公司天和熔炼车间新建光谱分析室工程
【附件】天和熔炼车间新建光谱分析室工程招标材料.zip
招标文件-（第二次）安徽全柴天和机械有限公司天和熔炼车间新建光谱分析室工程.docx
招标公告-（第二次）安徽全柴天和机械有限公司天和熔炼车间新建光谱分析室工程.docx
安徽全柴天和机械有限公司（第二次）招标公告工程名称天和熔炼车间新建光谱分析室工程工程地点全柴天和厂区内建设单位安徽全柴天和机械有限公司招标方式邀请招标投标资质要求1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、参加投标的单位应具有相应资质或资格要求，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理；3、符合行业管理其他相关规定的。 工程规模工程估算价约14.5万元招标范围本项目工程量清单及招标文件和施工图纸中的所有内容。发布时间2024年02月7日信 息 内 容工程概况：为满足使用要求，需为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。评标办法：最低价法 投标保证金：壹万元。投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。注：投标人可以全柴天和未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。保证金帐户： 1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司 开户银行：建行全椒县支行 银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间新建光谱分析室工程”投标保证金。 以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。招标文件领取方式及时间：1、报名时间：招标公告发布时间—开标截至时间2、领取方式：至全柴天和企管部或全柴官网自行下载。答疑及澄清：如投标人对招标文件及工程量清单有疑问，请于投标截止时间之前书面提出。招标人: 安徽全柴天和机械有限公司 地 址：滁州市全椒县经开区 电 话：18226665346重要说明：工程款支付方式：投标人需考虑招标人支付部分或全部承兑作为工程款的风险。安徽全柴天和机械有限公司天和熔炼车间新建光谱分析室工程（第二次）招标文件招标单位：安徽全柴天和机械有限公司时间：2024年02月7日熔炼车间新建光谱分析室工程招标文件一、招标项目概况：为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次工程具体内容详见工程量清单及设计图纸。现对该项工程进行邀请招标，择优选定承包人。二、工程内容：本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。三、工期要求：30个日历天。工期自实际开工之日起计算。四、质量要求：合格。工程完工后，需通过验收，施工现场必须达到工完料尽，卫生整洁。五、投标人资质等级要求：1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、近三年来参加建设工程活动中没有重大安全事故、重大违规记录、不良诚信记录。3、符合行业管理其他相关规定的。4、参加投标的单位应具有相应资质，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理。六、投标：（一）投标文件1、投标文件组成投标文件分为（1）资信证明文件（包括授权委托书、营业执照、资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）、无违规违法和不良诚信记录承诺书，以上材料复印件需加盖单位公章）。（2）商务标文件（见附后投标报价函和清单报价表）。上述文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。2、投标文件信袋封条上应写明：（1）招标人、招标文件所指明的投标送达地址；（2）招标项目名称；（3）投标企业名称和地址；3、投标文件必须全面响应招标文件要求，不得对招标文件要求事项进行变更、回避，否则视为无效投标。（二）投标截止时间和地点1、投标截止日期为2024年2月22日上午9:302、投标文件送至全柴天和企管部3、联系电话：18226665346（三）投标报价1、本工程投标报价采用如下第（2）种方式。（1）、投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、招标答疑、澄清、补充文件、质量、工期、承包范围、工程量清单，按照安徽省现行工程量清单计价规范、计价定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场材料价格及投标人实际情况编制工程投标报价，其中工程税金执行营改增后的税率。（2）、投标人按附后清单要求填写投标报价，此报价为全费用综合单价（包括人工费、人工费调整、材料费、机械费、综合费、措施费、不可竞争费、税金、风险费等一切费用），各项工程量乘以所报综合单价并汇总即为投标总价。2、投标人应依据现场勘查情况、施工图纸、工程量清单、招标文件要求的工程内容计算核定清单是否漏项、工程量是否有误。投标人应仔细阅读工程施工图纸，完善招标人提供的工程量清单内容，并在投标截止日期3日前提出全部疑问（涉及工程量的疑问应提供工程量计算书）；投标人一旦参加投标即视为认可该工程量清单，在签订合同及工程结算时均以此工程量清单为准，不再另行调整；投标后，中标人如认为工程量清单中有少算、漏算项或错项，视为中标人优惠让利，一律不予调整合同价款（招标人提出变更的除外）。3、本工程最高投标限价：拾肆万伍仟玖佰壹拾捌圆伍角柒分（四）投标保证金投标保证金：壹万元；投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间光谱分析室工程”投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。投标人可以全柴天和尚未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。七、开标、评标：1、招标人组织本单位相关部门负责人成立评标委员会进行评标，投标价格、工期、施工质量等作为评标的重要依据。评标方法为经评审的最低价法。2、投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：（1）投标文件未按规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不完整造成影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；（4）投标人名称或组织结构与报名时不一致的；（5）未按招标文件要求提交有效投标保证金的；（6）工程质量标准不满足(达不到)招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的。（7）未按照招标人提供的工程量清单报价的；（8）法律、法规及规章规定的其他废标情形的。3、投标截止期限届满5日内公布中标人，并书面或电话通知中标人签订《施工合同》。中标人应在7个工作日内与招标人签订《施工合同》。八、合同主要条款1、执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款。2、专用条款和补充协议：（1）所有承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时投标保证金不再返还，未付工程款不再支付。（2）承包人在工程投标文件中承诺的项目经理、技术负责人、专职质检员、专职安全员及其他主要专业工程师人员在工程施工期间不得随意更换。（3）工期考核，施工工期比合同工期滞后，承包人将向发包人承担1000元/天的违约金。（4）质量要求：符合国家和行业规范和标准要求。3、结算价：结算价=中标价（合同价）±工程量变更×综合单价±新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价×下浮率（（中标价-暂定价）/（控制价-暂定价））。4、工程款支付乙方按照合同约定完成所有工程内容，经验收合格后（如果工程出现变更，招标人须委托第三方进行审计的，待出具审计报告后）10日内，乙方提供相应数额的增值税专项发票（招标税率为9%，实际开票税率与招标税率不符时按实调整结算），甲方一次性支付至审计结算价款的95%。余款5%作为工程质保金，待工程验收完成满贰年后无质量问题，甲方将在20个工作日内一次性支付完毕。5、工程变更1）工程量变更除设计变更及甲方要求引起的工程量增减外，合同内工程量和综合单价不再调整，中标后必须按图纸、招标文件、答疑等进行施工,但甲方要求变更的工程内容中标单位必须进行施工。2）工程项目变更工程量清单中未列的项目，清单中有相同或类似单价的，按照相同或类似单价计量；清单中无相同或无类似单价的，由施工单位按照现行清单计价规范计算综合单价，报业主审核或委托第三方审计确认。3）计价依据执行国家现行工程量清单计价规范，按照安徽省2018年建设工程计价清单、定额和相关费用定额计价，材料价格参照《滁州工程造价信息》2024年第1期。九、其它：本招标文件、中标人的投标文件作为合同附件，招标文件、投标文件与合同不一致的，以合同为准。合同未约定的，以招标文件、投标文件为准。投标文件与招标文件不一致的，以招标文件为准。十、图纸（附后）招标人：安徽全柴天和机械有限公司2024年02月7日附件一授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加招标人的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。授权代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日附件二报价承诺书根据贵公司提供的招标材料，我单位进行了细致的预算分析，在完全响应《天和熔炼车间光谱分析室工程》招标文件的前提下，现给出如下报价：我公司承诺如下：1、我公司愿意按总价（人民币）（大写）承建该工程。2、工期为30个日历天。3、质量标准：合格，工程质量满足现行国家和行业相关规范标准。4、施工安全责任由我公司承担。5、遵守建设单位的相关管理规定，与甲方妥善协调，施工不影响甲方正常的生产活动。6、委托（姓名）身份证号码为本工程项目负责人，办理工程管理、结算、签证等相关手续。委托人（亲笔签名）。联系人：联系方式：投标人（公章）法人代表（亲笔签名或印章）日期：附件三诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县各行业主管部门及公管部门限制投标且在限制期内的；7、被滁州市县公管部门记信用信息记录且在披露期内的；七、投标人近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；十二、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保证在在确定中标候选人7日内办理完成原在建（中标）工程建造师的变更手续。十三、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。十四、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。开户银行：基本账户：投标人（签章）：法定代表人（签章）：日期：年月日附件四：工程量清单附件五：施工图纸后附
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：天和熔炼车间新建光谱分析室工程
工程名称：天和熔炼车间新建光谱分析室工程
工程名称：天和熔炼车间新建光谱分析室工程
工程名称：天和熔炼车间新建光谱分析室工程
工程名称：天和熔炼车间新建光谱分析室工程
标段：
标段：
标段：
标段：
标段：
第1页 共4页
第1页 共4页
第1页 共4页
序号
项目名称
项目名称
项目特征描述
计量
单位
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目名称
项目名称
项目特征描述
计量
单位
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
其中
序号
项目名称
项目名称
项目特征描述
计量
单位
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
拆除工程
拆除工程
拆除工程
1
地面拆除
地面拆除
1、地面原砼拆除，厚度20㎝ 2、拆除垃圾清运，运距5㎞
m2
m2
81.69
2
地面恢复
地面恢复
1、面层厚度、混凝土强度等级：C30砼地面恢复，厚度250㎜ 2、300厚碎石垫层
m2
m2
81.69
分部小计
分部小计
分部小计
土石方工程
土石方工程
土石方工程
3
挖基坑土方
挖基坑土方
1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.6m
m3
m3
128.56
4
回填方
回填方
1、密实度要求：大于0.94
m3
m3
112.85
5
余方弃置
余方弃置
1、运距：5㎞
m3
m3
15.71
6
人工清底
人工清底
1、人工清底
m2
m2
70.08
分部小计
分部小计
分部小计
砌筑工程
砌筑工程
砌筑工程
7
空心砖墙（内墙）
空心砖墙（内墙）
1、专品种、规格、强度级：页岩烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙，3.6米以下 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆
m3
m3
10.7
8
零星砌体
零星砌体
1、砖砌台阶 2、水泥砂浆台阶20㎜厚
m2
m2
3.11
分部小计
分部小计
分部小计
混凝土工程
混凝土工程
混凝土工程
9
垫层
垫层
1、混凝土种类：C15商混 2 、复合木模板
m3
m3
2.61
10
独立基础
独立基础
1、独立基础：C25商混 2、独立基础、桩承台 复合木模板
m3
m3
8.72
11
矩形柱
矩形柱
1、柱规格形状：1.6m内矩形柱
2、混凝土种类：C25商混
3、复合木模板
m3
m3
5.7
12
构造柱
构造柱
1、混凝土种类：C25商混 2 、复合木模板
m3
m3
0.81
13
过梁和窗台板
过梁和窗台板
1、混凝土种类：C25商混 2 、复合木模板
m3
m3
0.13
14
基础梁
基础梁
1、基础梁：C25商混 2、基础梁 ：复合木模板
m3
m3
3.37
15
有梁板
有梁板
1、板规格：有梁板
2、混凝土种类：C25商混
3、复合木模板
m3
m3
20.33
16
现浇构件钢筋
现浇构件钢筋
1.带肋钢筋HRB400 φ10以内
t
t
1.635
17
现浇构件钢筋
现浇构件钢筋
1.带肋钢筋HRB400 φ16以内
t
t
1.865
18
现浇构件钢筋
现浇构件钢筋
1.带肋钢筋HRB400 φ20以内
t
t
1.97
19
墙体拉结筋
墙体拉结筋
1、砌体、板缝内钢筋加固 不绑扎
t
t
0.066
20
砌块墙钢丝网加固
砌块墙钢丝网加固
1、墙面钉钢板网（钢丝网）
m2
m2
20.43
分部小计
分部小计
分部小计
门窗工程
门窗工程
门窗工程
21
金属门
金属门
1、门名称、代号及洞口尺寸M1521 2 、门材质：金属平开门
m2
m2
3.15
22
金属窗
金属窗
1、窗代号及洞口尺寸C1815 2 、窗材质：90系列铝合金推拉窗 3、窗户品种、厚度：6㎜厚
m2
m2
2.7
分部小计
分部小计
分部小计
楼地面装饰工程
楼地面装饰工程
楼地面装饰工程
23
屋面做法
屋面做法
1、最薄处20㎜厚 1:3水泥砂浆抹平
m2
m2
36.17
24
水泥砂浆楼地面
水泥砂浆楼地面
1、平台做法：最薄处20㎜厚 1:3水泥砂浆抹平
m2
m2
24.51
24
水泥砂浆楼地面
水泥砂浆楼地面
1、平台做法：最薄处20㎜厚 1:3水泥砂浆抹平
m2
m2
24.51
25
块料楼地面
块料楼地面
1、地砖周长3.2m以内 干硬性水泥砂浆
m2
m2
35.8
26
块料踢脚线
块料踢脚线
1、地砖 水泥砂浆
m
m
29.14
分部小计
分部小计
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
27
墙面一般抹灰
墙面一般抹灰
1、内墙： 水泥砂浆 20mm
m2
m2
67.95
28
墙面一般抹灰
墙面一般抹灰
1、外墙： 水泥砂浆 20mm
2.挡墙、斜撑、燃气管道沟槽砖墙抹灰
m2
m2
73.95
29
柱、梁面一般抹灰
柱、梁面一般抹灰
1、柱、梁面 水泥砂浆
m2
m2
37.25
30
清水模板增加费
清水模板增加费
1、清水模板增加费
m2
m2
85.79
分部小计
分部小计
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
油漆、涂料、裱糊工程
油漆、涂料、裱糊工程
31
抹灰面油漆
抹灰面油漆
1、内墙面（含天棚）：白水泥腻子两道，内墙乳胶漆一底二面
m2
m2
188.19
32
抹灰面油漆
抹灰面油漆
1、外墙面：白水泥腻子两道，外墙乳胶漆一底二面
m2
m2
74.81
33
金属扶手、栏杆、栏板
金属扶手、栏杆、栏板
1、不锈钢栏杆，做法详见22J403-1,B4 2-8
m
m
10.9
分部小计
分部小计
分部小计
脚手架工程
脚手架工程
脚手架工程
34
外脚手架
外脚手架
1、钢管脚手架15m以内
m2
m2
76.48
35
建筑垂直运输
建筑垂直运输
1、+0.00以上垂直运输 檐高（m）20 层数 6以内
m2
m2
41.33
36
大型机械设备进出场及安拆
大型机械设备进出场及安拆
1.履带式挖掘机 1m3以内(场外运费)
台次
台次
1.000
分部小计
分部小计
分部小计
安装工程
安装工程
安装工程
37
配电箱
配电箱
1、名称：AL配电箱
2、规格：详见设计图纸
3、安装方式：下口距地1.5m，暗装
台
台
1.000
38
配电箱
配电箱
1、名称：AL配电箱
2、规格：详见设计图纸
3、安装方式：下口距地1.5m，暗装
台
台
1.000
39
照明开关
照明开关
1、名称：三联单控开关
2、规格：250V/10A
3、安装方式：距地1.3m，暗装
个
个
1.000
40
插座
插座
1、名称：安全型空调插座
2、规格：250V/16A
3、安装方式：距地2.3m，暗装
个
个
1.000
41
插座
插座
1、名称：二、三极安全型插座
2、规格：250V/10A
3、安装方式：距地0.3m，暗装
个
个
4.000
42
荧光灯
荧光灯
1、名称：节能双管荧光灯
2、规格：220V/2*36W
3、安装形式：吸顶
套
套
3.000
43
接线盒
接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：塑料
个
个
3.000
44
接线盒
接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：塑料
个
个
6.000
45
配管
配管
1、名称：PC20
2、配置要求：暗配
m
m
14.410
46
配管
配管
1、名称：PC25
2、配置要求：暗配
m
m
18.840
47
配管
配管
1、名称：PC32
2、配置要求：暗配
m
m
8.870
48
配管
配管
1、名称：SC40
2、配置要求：暗配
m
m
7.620
49
配线
配线
1、名称：BV-2.5mm2
2、配线形式：管内穿线
m
m
50.820
50
配线
配线
1、名称：BV-4mm2
2、配线形式：管内穿线
m
m
59.820
51
配线
配线
1、名称：BV-6mm2
2、配线形式：管内穿线
m
m
29.900
52
送配电装置系统
送配电装置系统
1.输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电
系统
系统
1.000
53
端子箱
端子箱
1、名称：总等电位箱MEB
2、安装部位：距地0.3m，暗装
台
台
1.000
54
接地母线
接地母线
1、安装形式：利用基础内主筋(2根∅≥16或4根∅≥12)作为接地装置
m
m
15.700
55
接地母线
接地母线
1、名称：接地母线
2、规格：-40x4热镀锌扁钢
m
m
5.160
56
避雷引下线
避雷引下线
1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑物柱主筋作为引下线
m
m
24.600
57
避雷网
避雷网
1、名称：避雷网
2、规格：∅10镀锌避雷线
m
m
30.650
58
柱主筋与圈梁钢筋焊接
柱主筋与圈梁钢筋焊接
1.避雷网安装 柱主筋与圈梁 钢筋焊接
处
处
4.000
59
接地装置
接地装置
1.接地系统测试 接地网
系统
系统
1.000
60
弱电箱
弱电箱
1、名称：弱电箱
2、安装方式：距地0.5m，暗装
个
个
1.000
61
电视、电话插座
电视、电话插座
1、名称：电话插座
2、安装方式：距地0.3m，暗装
个
个
2.000
62
信息插座
信息插座
1、名称：网络插座
2、安装方式：距地0.3m，暗装
个(块)
个(块)
2.000
63
接线盒
接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：塑料
个
个
4.000
64
配管
配管
1、名称：PC20
2、配置要求：暗配
m
m
35.840
65
配管
配管
1、名称：SC40
2、配置要求：暗配
m
m
9.450
66
双绞线缆
双绞线缆
1、名称：UTP cat6
2、敷设方式：管内穿线
m
m
47.390
67
脚手架搭拆
脚手架搭拆
1、安装脚手架
项
项
1.000
合计
合计
总计
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
大写（人民币） （¥ 元）
1、此表格应由投标单位专业造价人员填写，并加盖相应执业资格印章。
2、本清单如存在漏项和工程量错误，投标单位按招标文件要求须提出答疑。
3、本表综合单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、综合费、措施费、不可竞争费、税金、风险费等一切费用，
投标报价需考虑承兑支付风险。
4、税金执行营改增后的相关规定，并一律按9%报价。材料价格应充分考虑市场波动的影响，工程结算时一律不予调整。
5、本工程招标控制价为：拾肆万伍仟玖佰壹拾捌圆伍角柒分（145918.57元），超过按废标处理。
投标人（公章）：
法人代表（亲笔签名或印章）：
日期：
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
标段：
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
计算基础
费率（%）
费率（%）
金额（元）
1
SC-01
SC-01
夜间施工增加费
夜间施工增加费
0.500
0.500
2
SC-02
SC-02
二次搬运费
二次搬运费
1.200
1.200
3
SC-03
SC-03
冬雨季施工增加费
冬雨季施工增加费
0.800
0.800
4
SC-04
SC-04
已完工程及设备保护费
已完工程及设备保护费
0.100
0.100
5
SC-05
SC-05
工程定位复测费
工程定位复测费
0.900
0.900
6
SC-06
SC-06
临时保护设施费
临时保护设施费
0.100
0.100
7
SC-07
SC-07
行车、行人干扰增加费
行车、行人干扰增加费
0.200
0.200
8
SC-08
SC-08
赶工措施费
赶工措施费
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
标段：
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
计算基数
费率（%）
费率（%）
金额（元）
1
SF-01
SF-01
环境保护费
环境保护费
2.76
2.76
2
SF-02
SF-02
文明施工费
文明施工费
5.12
5.12
3
SF-03
SF-03
安全施工费
安全施工费
4.13
4.13
4
SF-04
SF-04
临时设施费
临时设施费
8.1
8.1
5
SF-05
SF-05
环境保护税
环境保护税
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
标段：
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
项目名称
项目名称
金额(元)
金额(元)
1
暂列金额
暂列金额
暂列金额
2
专业工程暂估价
专业工程暂估价
专业工程暂估价
3
计日工
计日工
计日工
4
总承包服务费
总承包服务费
总承包服务费
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
项目名称
计量单位
计量单位
暂定金额(元)
暂定金额(元)
备注
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
工程名称：天和办公楼前停车场及机加工厂房室外附属工程
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
项目名称
计算基础
计算基础
计算基数
计算基数
费率(％)
金额(元)
1
增值税
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9.000
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
安徽全柴天和机械有限公司天和熔炼车间新建光谱分析室工程（第二次）招标文件招标单位：安徽全柴天和机械有限公司时间：2024年02月7日熔炼车间新建光谱分析室工程招标文件一、招标项目概况：为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次工程具体内容详见工程量清单及设计图纸。现对该项工程进行邀请招标，择优选定承包人。二、工程内容：本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。三、工期要求：30个日历天。工期自实际开工之日起计算。四、质量要求：合格。工程完工后，需通过验收，施工现场必须达到工完料尽，卫生整洁。五、投标人资质等级要求：1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、近三年来参加建设工程活动中没有重大安全事故、重大违规记录、不良诚信记录。3、符合行业管理其他相关规定的。4、参加投标的单位应具有相应资质，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理。六、投标：（一）投标文件1、投标文件组成投标文件分为（1）资信证明文件（包括授权委托书、营业执照、资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）、无违规违法和不良诚信记录承诺书，以上材料复印件需加盖单位公章）。（2）商务标文件（见附后投标报价函和清单报价表）。上述文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。2、投标文件信袋封条上应写明：（1）招标人、招标文件所指明的投标送达地址；（2）招标项目名称；（3）投标企业名称和地址；3、投标文件必须全面响应招标文件要求，不得对招标文件要求事项进行变更、回避，否则视为无效投标。（二）投标截止时间和地点1、投标截止日期为2024年2月22日上午9:302、投标文件送至全柴天和企管部3、联系电话：18226665346（三）投标报价1、本工程投标报价采用如下第（2）种方式。（1）、投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、招标答疑、澄清、补充文件、质量、工期、承包范围、工程量清单，按照安徽省现行工程量清单计价规范、计价定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场材料价格及投标人实际情况编制工程投标报价，其中工程税金执行营改增后的税率。（2）、投标人按附后清单要求填写投标报价，此报价为全费用综合单价（包括人工费、人工费调整、材料费、机械费、综合费、措施费、不可竞争费、税金、风险费等一切费用），各项工程量乘以所报综合单价并汇总即为投标总价。2、投标人应依据现场勘查情况、施工图纸、工程量清单、招标文件要求的工程内容计算核定清单是否漏项、工程量是否有误。投标人应仔细阅读工程施工图纸，完善招标人提供的工程量清单内容，并在投标截止日期3日前提出全部疑问（涉及工程量的疑问应提供工程量计算书）；投标人一旦参加投标即视为认可该工程量清单，在签订合同及工程结算时均以此工程量清单为准，不再另行调整；投标后，中标人如认为工程量清单中有少算、漏算项或错项，视为中标人优惠让利，一律不予调整合同价款（招标人提出变更的除外）。3、本工程最高投标限价：拾肆万伍仟玖佰壹拾捌圆伍角柒分（四）投标保证金投标保证金：壹万元；投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间光谱分析室工程”投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。投标人可以全柴天和尚未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。七、开标、评标：1、招标人组织本单位相关部门负责人成立评标委员会进行评标，投标价格、工期、施工质量等作为评标的重要依据。评标方法为经评审的最低价法。2、投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：（1）投标文件未按规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不完整造成影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；（4）投标人名称或组织结构与报名时不一致的；（5）未按招标文件要求提交有效投标保证金的；（6）工程质量标准不满足(达不到)招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的。（7）未按照招标人提供的工程量清单报价的；（8）法律、法规及规章规定的其他废标情形的。3、投标截止期限届满5日内公布中标人，并书面或电话通知中标人签订《施工合同》。中标人应在7个工作日内与招标人签订《施工合同》。八、合同主要条款1、执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款。2、专用条款和补充协议：（1）所有承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时投标保证金不再返还，未付工程款不再支付。（2）承包人在工程投标文件中承诺的项目经理、技术负责人、专职质检员、专职安全员及其他主要专业工程师人员在工程施工期间不得随意更换。（3）工期考核，施工工期比合同工期滞后，承包人将向发包人承担1000元/天的违约金。（4）质量要求：符合国家和行业规范和标准要求。3、结算价：结算价=中标价（合同价）±工程量变更×综合单价±新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价×下浮率（（中标价-暂定价）/（控制价-暂定价）。4、工程款支付乙方按照合同约定完成所有工程内容，经验收合格后（如果工程出现变更，招标人须委托第三方进行审计的，待出具审计报告后）10日内，乙方提供相应数额的增值税专项发票（招标税率为9%，实际开票税率与招标税率不符时按实调整结算），甲方一次性支付至审计结算价款的95%。余款5%作为工程质保金，待工程验收完成满贰年后无质量问题，甲方将在20个工作日内一次性支付完毕。5、工程变更1）工程量变更除设计变更及甲方要求引起的工程量增减外，合同内工程量和综合单价不再调整，中标后必须按图纸、招标文件、答疑等进行施工,但甲方要求变更的工程内容中标单位必须进行施工。2）工程项目变更工程量清单中未列的项目，清单中有相同或类似单价的，按照相同或类似单价计量；清单中无相同或无类似单价的，由施工单位按照现行清单计价规范计算综合单价，报业主审核或委托第三方审计确认。3）计价依据执行国家现行工程量清单计价规范，按照安徽省2018年建设工程计价清单、定额和相关费用定额计价，材料价格参照《滁州工程造价信息》2024年第1期。九、其它：本招标文件、中标人的投标文件作为合同附件，招标文件、投标文件与合同不一致的，以合同为准。合同未约定的，以招标文件、投标文件为准。投标文件与招标文件不一致的，以招标文件为准。十、图纸（附后）招标人：安徽全柴天和机械有限公司2024年02月7日附件一授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系，（投标人名称）的法定代表人，现授权委托，（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加招标人的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。授权代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日附件二报价承诺书根据贵公司提供的招标材料，我单位进行了细致的预算分析，在完全响应《天和熔炼车间光谱分析室工程》招标文件的前提下，现给出如下报价：我公司承诺如下：1、我公司愿意按总价（人民币）（大写）承建该工程。2、工期为30个日历天。3、质量标准：合格，工程质量满足现行国家和行业相关规范标准。4、施工安全责任由我公司承担。5、遵守建设单位的相关管理规定，与甲方妥善协调，施工不影响甲方正常的生产活动。6、委托（姓名）身份证号码为本工程项目负责人，办理工程管理、结算、签证等相关手续。委托人（亲笔签名）。联系人：，联系方式：投标人（公章），法人代表（亲笔签名或印章）日期：附件三诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县各行业主管部门及公管部门限制投标且在限制期内的；7、被滁州市县公管部门记信用信息记录且在披露期内的；七、投标人近三年无农民工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；十二、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保证在确定中标候选人7日内办理完成原在建（中标）工程建造师的变更手续。十三、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。十四、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。开户银行：，基本账户：投标人（签章）：，法定代表人（签章）：日期：年月日附件四：工程量清单附件五：施工图纸后附安徽全柴天和机械有限公司（第二次）招标公告工程名称天和熔炼车间新建光谱分析室工程工程地点全柴天和厂区内建设单位安徽全柴天和机械有限公司招标方式邀请招标投标资质要求1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、参加投标的单位应具有相应资质或资格要求，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理；3、符合行业管理其他相关规定的。工程规模工程估算价约14.5万元招标范围本项目工程量清单及招标文件和施工图纸中的所有内容。发布时间2024年02月7日信息内容信息内容工程概况：为满足使用要求，需为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。工程概况：为满足使用要求，需为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。评标办法：最低价法评标办法：最低价法投标保证金：壹万元。投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。注：投标人可以全柴天和未支付的不小于投标保证金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间新建光谱分析室工程”投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。投标保证金：壹万元。投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。注：投标人可以全柴天和未支付的不小于投标保证金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间新建光谱分析室工程”投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。招标文件领取方式及时间：1、报名时间：招标公告发布时间—开标截至时间2、领取方式：至全柴天和企管部或全柴官网自行下载。招标文件领取方式及时间：1、报名时间：招标公告发布时间—开标截至时间2、领取方式：至全柴天和企管部或全柴官网自行下载。答疑及澄清：如投标人对招标文件及工程量清单有疑问，请于投标截止时间之前书面提出。答疑及澄清：如投标人对招标文件及工程量清单有疑问，请于投标截止时间之前书面提出。招标人:安徽全柴天和机械有限公司地址：滁州市全椒县经开区电话：18226665346招标人:安徽全柴天和机械有限公司地址：滁州市全椒县经开区电话：18226665346重要说明：工程款支付方式：投标人需考虑招标人支付部分或全部承兑作为工程款的风险。重要说明：工程款支付方式：投标人需考虑招标人支付部分或全部承兑作为工程款的风险。安徽全柴天和机械有限公司天和熔炼车间新建光谱分析室工程（第二次）招标文件招标单位：安徽全柴天和机械有限公司时间：2024年02月7日熔炼车间新建光谱分析室工程招标文件一、招标项目概况：为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次工程具体内容详见工程量清单及设计图纸。现对该项工程进行邀请招标，择优选定承包人。二、工程内容：本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。三、工期要求：30个日历天。工期自实际开工之日起计算。四、质量要求：合格。工程完工后，需通过验收，施工现场必须达到工完料尽，卫生整洁。五、投标人资质等级要求：1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、近三年来参加建设工程活动中没有重大安全事故、重大违规记录、不良诚信记录。3、符合行业管理其他相关规定的。4、参加投标的单位应具有相应资质，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理。六、投标：（一）投标文件1、投标文件组成投标文件分为（1）资信证明文件（包括授权委托书、营业执照、资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）、无违规违法和不良诚信记录承诺书，以上材料复印件需加盖单位公章）。（2）商务标文件（见附后投标报价函和清单报价表）。上述文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。2、投标文件信袋封条上应写明：（1）招标人、招标文件所指明的投标送达地址；（2）招标项目名称；（3）投标企业名称和地址；3、投标文件必须全面响应招标文件要求，不得对招标文件要求事项进行变更、回避，否则视为无效投标。（二）投标截止时间和地点1、投标截止日期为2024年2月22日上午9:302、投标文件送至全柴天和企管部3、联系电话：18226665346（三）投标报价1、本工程投标报价采用如下第（2）种方式。（1）、投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、招标答疑、澄清、补充文件、质量、工期、承包范围、工程量清单，按照安徽省现行工程量清单计价规范、计价定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场材料价格及投标人实际情况编制工程投标报价，其中工程税金执行营改增后的税率。（2）、投标人按附后清单要求填写投标报价，此报价为全费用综合单价（包括人工费、人工费调整、材料费、机械费、综合费、措施费、不可竞争费、税金、风险费等一切费用），各项工程量乘以所报综合单价并汇总即为投标总价。2、投标人应依据现场勘查情况、施工图纸、工程量清单、招标文件要求的工程内容计算核定清单是否漏项、工程量是否有误。投标人应仔细阅读工程施工图纸，完善招标人提供的工程量清单内容，并在投标截止日期3日前提出全部疑问（涉及工程量的疑问应提供工程量计算书）；投标人一旦参加投标即视为认可该工程量清单，在签订合同及工程结算时均以此工程量清单为准，不再另行调整；投标后，中标人如认为工程量清单中有少算、漏算项或错项，视为中标人优惠让利，一律不予调整合同价款（招标人提出变更的除外）。3、本工程最高投标限价：拾肆万伍仟玖佰壹拾捌圆伍角柒分（四）投标保证金投标保证金：壹万元；投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间光谱分析室工程”投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。投标人可以全柴天和尚未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。七、开标、评标：1、招标人组织本单位相关部门负责人成立评标委员会进行评标，投标价格、工期、施工质量等作为评标的重要依据。评标方法为经评审的最低价法。2、投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：（1）投标文件未按规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不完整造成影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；（4）投标人名称或组织结构与报名时不一致的；（5）未按招标文件要求提交有效投标保证金的；（6）工程质量标准不满足(达不到)招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的。（7）未按照招标人提供的工程量清单报价的；（8）法律、法规及规章规定的其他废标情形的。3、投标截止期限届满5日内公布中标人，并书面或电话通知中标人签订《施工合同》。中标人应在7个工作日内与招标人签订《施工合同》。八、合同主要条款1、执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款。2、专用条款和补充协议：（1）所有承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时投标保证金不再返还，未付工程款不再支付。（2）承包人在工程投标文件中承诺的项目经理、技术负责人、专职质检员、专职安全员及其他主要专业工程师人员在工程施工期间不得随意更换。（3）工期考核，施工工期比合同工期滞后，承包人将向发包人承担1000元/天的违约金。（4）质量要求：符合国家和行业规范和标准要求。3、结算价：结算价=中标价（合同价）±工程量变更×综合单价±新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价×下浮率（（中标价-暂定价）/（控制价-暂定价））。4、工程款支付乙方按照合同约定完成所有工程内容，经验收合格后（如果工程出现变更，招标人须委托第三方进行审计的，待出具审计报告后）10日内，乙方提供相应数额的增值税专项发票（招标税率为9%，实际开票税率与招标税率不符时按实调整结算），甲方一次性支付至审计结算价款的95%。余款5%作为工程质保金，待工程验收完成满贰年后无质量问题，甲方将在20个工作日内一次性支付完毕。5、工程变更1）工程量变更除设计变更及甲方要求引起的工程量增减外，合同内工程量和综合单价不再调整，中标后必须按图纸、招标文件、答疑等进行施工,但甲方要求变更的工程内容中标单位必须进行施工。2）工程项目变更工程量清单中未列的项目，清单中有相同或类似单价的，按照相同或类似单价计量；清单中无相同或无类似单价的，由施工单位按照现行清单计价规范计算综合单价，报业主审核或委托第三方审计确认。3）计价依据执行国家现行工程量清单计价规范，按照安徽省2018年建设工程计价清单、定额和相关费用定额计价，材料价格参照《滁州工程造价信息》2024年第1期。九、其它：本招标文件、中标人的投标文件作为合同附件，招标文件、投标文件与合同不一致的，以合同为准。合同未约定的，以招标文件、投标文件为准。投标文件与招标文件不一致的，以招标文件为准。十、图纸（附后）招标人：安徽全柴天和机械有限公司2024年02月7日附件一授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加招标人的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。授权代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日附件二报价承诺书根据贵公司提供的招标材料，我单位进行了细致的预算分析，在完全响应《天和熔炼车间光谱分析室工程》招标文件的前提下，现给出如下报价：我公司承诺如下：1、我公司愿意按总价（人民币）（大写）承建该工程。2、工期为30个日历天。3、质量标准：合格，工程质量满足现行国家和行业相关规范标准。4、施工安全责任由我公司承担。5、遵守建设单位的相关管理规定，与甲方妥善协调，施工不影响甲方正常的生产活动。6、委托（姓名）身份证号码为本工程项目负责人，办理工程管理、结算、签证等相关手续。委托人（亲笔签名）。联系人：联系方式：投标人（公章）法人代表（亲笔签名或印章）日期：附件三诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县各行业主管部门及公管部门限制投标且在限制期内的；7、被滁州市县公管部门记信用信息记录且在披露期内的；七、投标人近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；十二、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保证在在确定中标候选人7日内办理完成原在建（中标）工程建造师的变更手续。十三、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。十四、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。开户银行：基本账户：投标人（签章）：法定代表人（签章）：日期：年月日附件四：工程量清单附件五：施工图纸后附安徽全柴天和机械有限公司（第二次）招标公告工程名称天和熔炼车间新建光谱分析室工程工程地点全柴天和厂区内建设单位安徽全柴天和机械有限公司招标方式邀请招标投标资质要求1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、参加投标的单位应具有相应资质或资格要求，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理；3、符合行业管理其他相关规定的。 工程规模工程估算价约14.5万元招标范围本项目工程量清单及招标文件和施工图纸中的所有内容。发布时间2024年02月7日信 息 内 容工程概况：为满足使用要求，需为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次招标主要内容包括:（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。评标办法：最低价法 投标保证金：壹万元。投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票。注：投标人可以全柴天和未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。保证金帐户： 1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司 开户银行：建行全椒县支行 银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间新建光谱分析室工程”投标保证金。 以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。招标文件领取方式及时间：1、报名时间：招标公告发布时间—开标截至时间2、领取方式：至全柴天和企管部或全柴官网自行下载。答疑及澄清：如投标人对招标文件及工程量清单有疑问，请于投标截止时间之前书面提出。招标人: 安徽全柴天和机械有限公司 地 址：滁州市全椒县经开区 电 话：18226665346重要说明：工程款支付方式：投标人需考虑招标人支付部分或全部承兑作为工程款的风险。安徽全柴天和机械有限公司（第二次）招标天和熔炼车间新建光谱分析室工程工程地点全柴天和厂区内建设单位安徽全柴天和机械有限公司招标方式邀请招标投标资质要求1、参标企业：具有建筑工程或工程总承包三级及以上资质单位，或具有建筑维修专业承包资质单位。2、参加投标的单位应具有相应资质或资格要求，不准相互串标、不准弄虚作假，否则取消资格。工程实际投资人必须是本企业长期工作人员，也必须是本次投标的委托代理人，否则，可按废标处理；3、符合行业管理其他相关规定的。工程规模工程估算价约14.5万元招标范围本项目工程量清单及招标文件和施工图纸中的所有内容。发布时间2024年02月7日信息内容信息内容工程概况：为满足使用要求，需为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次招标主要内容包括：（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。工程概况：为满足使用要求，需为满足使用要求，需对天和熔炼车间光谱分析室工程进行建设。本次招标主要内容包括：（1）地面拆除及恢复积81.69m2；（（2）挖基坑土方128.56m2；（3）混凝土工程（垫层、矩形柱、构造柱及钢筋等；（4）门窗及楼地面等其他工程。具体详见招标文件、工程量清单及设计图纸。评标办法：最低价法评标办法：最低价法投标保证金：壹万元。投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票注：投标人可以全柴天和未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间新建光谱分析室工程投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。投标保证金：壹万元。投标保证金须在投标截止时间之前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列帐户，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票注：投标人可以全柴天和未支付的不小于投标保证金金额的款项作为投标保证金，但需提供有效证明文件。保证金帐户：1、收款单位：安徽全柴天和机械有限公司开户银行：建行全椒县支行银行账号：34001737308053003095保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须注明：“天和熔炼车间新建光谱分析室工程投标保证金。以方便查询，未填写工程名称造成的一切损失由投标单位自行承担。招标文件领取方式及时间：1、报名时间：招标公告发布时间一开标截至时间2、领取方式：至全柴天和企管部或全柴官网自行下载。招标文件领取方式及时间：1、报名时间：招标公告发布时间一开标截至时间2、领取方式：至全柴天和企管部或全柴官网自行下载。答疑及澄清：如投标人对招标文件及工程量清单有疑问，请于投标截止时间之前书面提出。答疑及澄清：如投标人对招标文件及工程量清单有疑问，请于投标截止时间之前书面提出。招标人：安徽全柴天和机械有限公司地址：滁州市全椒县经开区电话：18226665346招标人：安徽全柴天和机械有限公司地址：滁州市全椒县经开区电话：18226665346重要说明：工程款支付方式：投标人需考虑招标人支付部分或全部承兑作为工程款的风险重要说明：工程款支付方式：投标人需考虑招标人支付部分或全部承兑作为工程款的风险
投标 / 标书制作要点（原创）
本光谱分析室工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
