基础设施提升改造 电缆通道土建工程招标公告（佛山禅城水乡新城开发建设有限公司2024）
公告信息
招标项目名称
吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程
标段(包)名称
吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程
性质
正常
招标公告：
广东省工程建设项目招标公告
投资项目代码
2401-440604-04-01-851576
投资项目名称
吉利工业园基础设施提升改造项目- 梧村站至利源二路电缆通道土建工程
招标项目名称
吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程
标段（包）名称
吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程
公告性质
正常公告
资格审查方式
资格后审
招标项目地点
佛山市禅城区
资金来源
财政资金
资金来源构成
财政资金:880.92000万元
招标范围及规模
本工程由梧村变电站沿思源路、新源二路、利源二路新建10KV电缆通道至国星光电地块旁，总长约2.2公里。
招标内容
吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程施工设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包，包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体以发包人提供的施工图纸、工程量清单等相关资料为准。
工期（交货期）
定额工期：80日历天，计划工期：90日历天，实际开工日期以监理人签发的开工令为准，竣工日期以监理人和发包人确认为准。
最高投标限价
7217923.01
是否接受联合体投标
否
投标资格能力要求
投标人资格要求：投标人应具备承担本工程施工的资格条件、能力和信誉，具体要求如下： 1.法人资格 投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 2.对投标人企业的资质要求 2.1 投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 2.2 本工程不接受联合体投标。 3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。 4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。 5 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应类别（企业类别：建筑业企业（施工））的建筑行业诚信档案。 5.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为D级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。 5.2 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页截图。 6 对投标人拟派项目负责人的要求 6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的市政公用工程专业二 级（或以上级）建造师注册证书（在广东省内注册的二级建造师可提供“取得广东省二级建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页截图），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页截图或电子证照扫描件）。 6.2 拟派项目负责人必须在 佛山市建筑诚信评价体系管理平台 登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。 6.4 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2023年8月至2024年1月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。 6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。 7 专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》或《安全生产考核合格证（综合类C3证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页截图或电子证照扫描件），且在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2023年8月至2024年1月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。省外进粤企业，拟派专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 8 对投标人企业的信誉要求 8.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格）。 8.2 目前没有受到取消投标资格的行政处罚（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）。 8.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。 8.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。 8.5 根据《佛山市发展和改革局等 投标人业绩要求：9 对投标人企业完成过的类似施工业绩要求 9.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以竣工验收证明材料载明的时间为准），独立完成过至少1项单项合同金额≥550万元的市政工程施工业绩。须同时提供施工合同关键页、竣工验收证明材料扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息（项目名称、项目业主、承包人、竣工验收时间、工程内容、项目规模（单项合同金额））的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
是否采用电子招标投标方式
是
获取招标文件的方式
下载招标文件的网络地址：佛山市禅城区公共资源信息化综合平台 （https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx?）获取纸质招标文件的方式：
获取招标文件开始时间
2024-02-20 17:00:00
获取招标文件截止时间
2024-03-12 09:30:00
递交投标文件截止时间
2024-03-12 09:30:00
投标文件递交方式
1.递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。 2.投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易信息化综合平台成功上传，开标地点：佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）。开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参加开标会的，其参加开标会的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。
开标方式
现场开标，远程解密
开标时间、地点
开标时间：2024-03-12 09:30:00 开标地点：佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）。
公告发布媒介
广东省招标投标监管网
招标人
佛山禅城水乡新城开发建设有限公司
办公地址
佛山市禅城区南庄镇弘德路6号
招标人联系人
叶工
联系电话
0757-82561013
招标代理机构
广东德正工程管理有限公司
办公地址
广东省佛山市禅城区祖庙路22号之一部分
招标代理联系人
唐工
联系电话
0757-82621012
招标监督机构
佛山市禅城区政务服务数据管理局
联系电话
0757-83105864
发布责任人
广东德正工程管理有限公司
其他依法应当载明的内容
GC2024(CC)WZ0013
点击查看公告内容：
广东省工程建设项目招标公告.pdf
广东省工程建设项目招标公告投资项目代码2401-440604-04-01-8515762401-440604-04-01-8515762401-440604-04-01-851576投资项目名称吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程招标项目名称吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程标段（包）名称吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程公告性质正常资格审查方式资格后审资格后审资格后审招标项目实施（交货）地点佛山市禅城区佛山市禅城区佛山市禅城区资金来源财政资金资金来源构成财政资金:880.92000万元招标范围及规模本工程由梧村变电站沿思源路、新源二路、利源二路新建10KV电缆通道至国星光电地块旁，总长约2.2公里。本工程由梧村变电站沿思源路、新源二路、利源二路新建10KV电缆通道至国星光电地块旁，总长约2.2公里。本工程由梧村变电站沿思源路、新源二路、利源二路新建10KV电缆通道至国星光电地块旁，总长约2.2公里。招标内容吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程施工设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包，包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体以发包人提供的施工图纸、工程量清单等相关资料为准。吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程施工设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包，包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体以发包人提供的施工图纸、工程量清单等相关资料为准。吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程施工设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包，包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体以发包人提供的施工图纸、工程量清单等相关资料为准。工期（交货期）（单位：日历天）909090最高投标限价（单位：元）7217923.017217923.017217923.01是否接受联合体投标否否否投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）投标人应具备承担本工程施工的资格条件、能力和信誉，具体要求如下：1.法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。2.对投标人企业的资质要求2.1投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。2.2本工程不接受联合体投标。3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。4投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。5投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应类别（企业类别：建筑业企业（施工）的建筑行业诚信档案。5.1佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为D级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。投标人应具备承担本工程施工的资格条件、能力和信誉，具体要求如下：1.法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。2.对投标人企业的资质要求2.1投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。2.2本工程不接受联合体投标。3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。4投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。5投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应类别（企业类别：建筑业企业（施工）的建筑行业诚信档案。5.1佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为D级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。投标人应具备承担本工程施工的资格条件、能力和信誉，具体要求如下：1.法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。2.对投标人企业的资质要求2.1投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。2.2本工程不接受联合体投标。3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。4投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。5投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应类别（企业类别：建筑业企业（施工）的建筑行业诚信档案。5.1佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为D级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。5.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页截图。6对投标人拟派项目负责人的要求6.1对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）建造师注册证书（在广东省内注册的二级建造师可提供“取得广东省二级建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页截图），并持有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页截图或电子证照扫描件）。6.2拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信息登记平台”办理了登记手续。6.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。6.4需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2023年8月至2024年1月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。6.5投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。7专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》或《安全生产考核合格证（综合类C3证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页截图或电子证照扫描件），且在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2023年8月至2024年1月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。省外进粤企业，拟派专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信息登记平台”办理了登记手续。8对投标人企业的信誉要求8.1没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格）。8.2目前没有受到取消投标资格的行政处罚（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）。8.3在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。8.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。8.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。8.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚，并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。9对投标人企业完成过的类似施工业绩要求9.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以竣工验收证明材料载明的时间为准），独立完成过至少1项单项合同金额≥550万元的市政工程施工业绩。须同时提供施工合同关键页、竣工验收证明材料扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息（项目名称、项目业主、承包人、竣工验收时间、工程内容、项目规模（单项合同金额）的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。8.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。8.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。8.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚，并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。9对投标人企业完成过的类似施工业绩要求9.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以竣工验收证明材料载明的时间为准），独立完成过至少1项单项合同金额≥550万元的市政工程施工业绩。须同时提供施工合同关键页、竣工验收证明材料扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息（项目名称、项目业主、承包人、竣工验收时间、工程内容、项目规模（单项合同金额）的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。8.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。8.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。8.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚，并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。9对投标人企业完成过的类似施工业绩要求9.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以竣工验收证明材料载明的时间为准），独立完成过至少1项单项合同金额≥550万元的市政工程施工业绩。须同时提供施工合同关键页、竣工验收证明材料扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息（项目名称、项目业主、承包人、竣工验收时间、工程内容、项目规模（单项合同金额）的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。8.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。8.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。8.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚，并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。9对投标人企业完成过的类似施工业绩要求9.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以竣工验收证明材料载明的时间为准），独立完成过至少1项单项合同金额≥550万元的市政工程施工业绩。须同时提供施工合同关键页、竣工验收证明材料扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息（项目名称、项目业主、承包人、竣工验收时间、工程内容、项目规模（单项合同金额）的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。下载资格预审/招标文件的网络地址佛山市禅城区公共资源信息化综合平台（https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx?）是否采用电子招标投标方式是获取招标文件的方式获取纸质资格预审/招标文件的方式1.凡有意参加投标者，可于2024年02月20日至投标截止时间前登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”进行投标确认及下载招标文件等资料。具体操作方法请浏览“广东省公共资源交易平台（佛山市）”网站中的“服务指南”，网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/index。业务咨询电话：0757-83990765、0757-83991581。2.招标文件一经在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。获取招标文件开始时间2024年02月20日获取招标文件截止时间2024年03月12日09时30分2024年03月12日09时30分递交投标文件截止时间2024年3月12日9时30分投标文件递交方式1.递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。2.投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易信息化综合平台成功上传，开标地点：佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）。开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参加开标会的，其参加开标会的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。1.递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。2.投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易信息化综合平台成功上传，开标地点：佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）。开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参加开标会的，其参加开标会的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。开标时间2024年03月12日09时30分开标地点佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）。佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）。发布公告媒介广东省公共资源交易平台（佛山市）;广东省招标投标监管网;广东省公共资源交易平台（佛山市）;广东省招标投标监管网;广东省公共资源交易平台（佛山市）;广东省招标投标监管网;广东省公共资源交易平台（佛山市）;广东省招标投标监管网;招标人（异议受理单位）佛山禅城水乡新城开发建设有限公司联系地址佛山市禅城区南庄镇弘德路6号佛山市禅城区南庄镇弘德路6号招标人（异议受理单位）联系人叶工联系电话0757-825610130757-82561013招标代理机构广东德正工程管理有限公司联系地址佛山市禅城区祖庙路22号之一招标代理联系人唐沛仪联系电话0757-82621012招标监督机构（投诉接收部门）佛山市禅城区政务服务数据管理局联系电话0757-83105869其他依法应当载明的内容1.工程编号：GC2024(CC)WZ00132.招标条件：吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程，招标人为佛山禅城水乡新城开发建设有限公司，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现进行公开招标。3.计划工期：定额工期：80日历天，计划工期：90日历天，实际开工日期以监理人签发的开工令为准，竣工日期以监理人和发包人确认为准。4.承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。5.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。6.安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。7.投标保证金7.1本工程要求投标人提交10万元的投标保证金。7.2投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。8.其他8.1递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。8.2参加开标会的投标人法定代表人或其授权代理人须具有交易员资格。8.3本次招标采用的评定标办法是评定分离办法。1.工程编号：GC2024(CC)WZ00132.招标条件：吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程，招标人为佛山禅城水乡新城开发建设有限公司，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现进行公开招标。3.计划工期：定额工期：80日历天，计划工期：90日历天，实际开工日期以监理人签发的开工令为准，竣工日期以监理人和发包人确认为准。4.承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。5.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。6.安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。7.投标保证金7.1本工程要求投标人提交10万元的投标保证金。7.2投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。8.其他8.1递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。8.2参加开标会的投标人法定代表人或其授权代理人须具有交易员资格。8.3本次招标采用的评定标办法是评定分离办法。1.工程编号：GC2024(CC)WZ00132.招标条件：吉利工业园基础设施提升改造项目-梧村站至利源二路电缆通道土建工程，招标人为佛山禅城水乡新城开发建设有限公司，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现进行公开招标。3.计划工期：定额工期：80日历天，计划工期：90日历天，实际开工日期以监理人签发的开工令为准，竣工日期以监理人和发包人确认为准。4.承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。5.工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。6.安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。7.投标保证金7.1本工程要求投标人提交10万元的投标保证金。7.2投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。8.其他8.1递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。8.2参加开标会的投标人法定代表人或其授权代理人须具有交易员资格。8.3本次招标采用的评定标办法是评定分离办法。
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施提升改造 电缆通道土建工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
