东莞市水库加固改造工程招标公告（东莞市黄江镇工程建设中心2024）
黄江镇烈士水库加固改造工程招标公告
公告时间：2024年02月24日至2024年03月07日
投资项目代码：2308-441900-04-01-443375
工程编码（标段编码）：E4419000748007623001001
招标编号：HGAHGD12400146
投资项目名称：黄江镇烈士水库加固改造工程
招标项目名称：黄江镇烈士水库加固改造工程
工程（标段）名称：黄江镇烈士水库加固改造工程
招标方式：公开招标
公告性质：正常公告
资格审查方式：资格后审
招标项目地点：黄江
资金来源：政府投资
资金来源构成：财政投资
投资金额：2118260.23元
招标范围及规模：本工程为黄江镇烈士水库加固改造工程，水库位于黄江镇田心村，新建放水塔和涵头控制闸以及交通桥一道，交通桥下护坡新建护面，面积为515平方米；拆除和重建大坝迎水坡混凝土护面并对背水坡进行清表土处理，重新种植草皮护坡；对溢洪道交通桥下部两侧挡墙施工采用1:2防水水泥砂浆进行填缝处理，并在两侧进行灌浆加固；拆除重建烈士水库管理楼，对管理楼周围地面进行硬底化；对溢洪道消力池破损挡墙进行修复；在消力池下游新建两道消能坎，增加消能能力等。该项目设计标准为水库设计防洪标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇，水库工程规模属于小(2)型水库，工程等别属V等，永久性主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，工程所属场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度0.05g，结构设计使用年限：放水塔为30年。
招标内容：黄江镇烈士水库加固改造工程（按招标图纸及工程量清单所含内容），主要包括但不限于：1.水利建筑工程（含拆除工程、土方开挖及回填、放水塔结构工程、砌筑工程、栏杆工程、钢筋加工及安装、装饰工程、门窗工程、交通桥工程、管理房工程、护坡工程、道路工程、给排水工程、卫生间洁具购安、砌筑排水沟、临时工程等）；2.水利安装工程（含机电设备安装工程、金属结构设备安装工程等）等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单，并满足设计文件的要求。
最高投标限价：2023822.78元
保证金金额：41000元
收取保证金单位：市公共资源交易中心
是否接受联合体投标：否
投标资格能力要求：根据《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市〔2015〕20号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226号）、《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）及《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号），本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级或以上资质。
投标人业绩要求：本项目无业绩要求。
项目负责人资格能力要求：1、需登记在东莞市公共资源交易企业库中，且登记的注册建造师等级符合招标文件第3.2.4项的要求；2、未在其他任何在建工程中任职项目经理。3、具备安全生产考核合格证（须为项目经理安全生产考核合格证，即“水安B”类证）。4、贰级或以上等级的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为 水利水电工程。注：根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号）有关意见，二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。
是否采用电子招标投标方式：是
获取招标文件的方式：东莞·黄江(网址：http://www.dg.gov.cn/hj/)下载
获取招标文件开始时间：2024年02月24日08:30:00
获取招标文件截止时间：2024年03月07日09:30:00
递交投标文件截止时间：2024年03月07日09:30:00
投标文件递交方式：网上关联
开标时间：2024年03月07日09:30
开标地点：镇街虚拟开标会议室（即东莞市黄江镇江北路30号一楼黄江镇招投标服务所）
发布公告媒介：东莞·黄江(网址：http://www.dg.gov.cn/hj/)
项目法人：东莞市黄江镇工程建设中心
招标项目实施（交货）地点：黄江
工期（交货期）：110日历天
招标人：东莞市黄江镇工程建设中心
招标人地址：东莞市黄江镇黄江大道20号
招标人联系人：袁工
招标人联系电话：0769-83516123
提出异议的渠道和方式：招标人异议受理部门：东莞市黄江镇工程建设中心；联系电话：0769-83516123；地址：东莞市黄江镇黄江大道20号；招标代理机构：广东中晟工程咨询有限公司；地址：东莞市南城街道雅园产业园区中心路3号1栋402室；联系电话：0769-22992325。
招标人异议受理部门：东莞市黄江镇工程建设中心
招标代理机构：广东中晟工程咨询有限公司
招标代理地址：广东省东莞市南城街道雅园产业园区中心路3号1栋402室
招标代理联系人：林军
招标代理联系电话：0769-22992325
监督部门：东莞市黄江镇农林水务局
监督部门联系电话：0769-83361129
监督部门联系地址：东莞市黄江镇人民政府大院。
其他依法应当载明的内容：无其他依法应当载明的内容。
附件：
1、招标文件（发出稿）-黄江镇烈士水库加固改造工程.pdf
2、投标文件格式（仅供参考）.pdf
3、投标文件格式（仅供参考）-黄江镇烈士水库加固改造工程.docx
4、招标控制价-黄江镇烈士水库加固改造工程.pdf
5、施工合同条款及格式（仅供参考）--黄江镇烈士水库加固改造工程.pdf
6、黄江镇烈士水库加固改造工程招标文件电子版v1.0.zip
7、图纸PDF-黄江镇烈士水库加固改造工程.rar
8、黄江镇烈士水库加固改造工程(3).zip
HGAHGD124001462023年10月（试行）招标人法定代表人：461核备单位：工程名称：招标代理机构项目负责人：招标代理机构：广东中晟工程咨询有限公司招标人：东莞市黄江镇工程建设中心招标代理机构招标文件复核人：招标代理机构招标文件编制人：施工类招标文件L东莞市水务工程黄江镇烈士水库加固改造工程，招标编号：东莞市黄江镇农林水务局目张致日目录使用说明第一章招标公告1．招标条件2．项目概况与招标范围3．投标人资格要求4．招标文件的获取5．投标文件的递交6．投标保证金7．发布公告的媒介8．其他说明9．联系方式第二章投标须知一、投标须知前附表（一）招标工程情况介绍（二）招标投标分段限时异议投诉的规定二、投标文件否决性条款....................................................D18三、招投标须知正文（一）招标（二）投标（三）开标（四）评标..............................................................29G（五）定标..............................................................34H（六）中标通知书（七）合同的授予第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改第四章合同条款第五章合同附件格式第六章标准、规范和技术要求第七章图纸第八章工程量清单第九章投标文件格式第十章担保书格式使用说明一、为了规范我市水利、市政（供水、排水等）工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据国家、省市有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定，结合实际，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，东莞市水务局制定了《东莞市水务工程施工类招标文件示范文本》（以下简称“本范本”）。本范本自2023年10月1日起试行。二、本范本适用于采用评定分离、实行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)并采用东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统（以下简称交易系统）评标的施工招标工程。因采用总价包干、设计施工总承包等方式招标的，招标人需对本范本进行修改后方可使用。三、本施工招标文件示范文本的主要编写依据：1.《中华人民共和国建筑法》；2.《中华人民共和国招标投标法》；3.《中华人民共和国民法典》；4.《电子招标投标办法》；5..《中华人民共和国电子签名法》；6.《保障农民工工资支付条例》；D7.《东莞市建设工程招标投标管理办法》；G8.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；H9.《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；A10.《东莞市水务局关于水务建设市场信用的管理办法》；G11.《东莞市水务局关于印发〈东莞市水务工程评定分离招标管理办法（试行）〉的通知》；12.其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。四、本工程招标投标活动在东莞市公共资源交易中心进行。五、本招标文件所指的交易平台为：全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）（以下简称交易平台），网址：https：//ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index。六、有关招标问题的说明1.招标文件中的所有空格招标人必须按实填写，无内容或不采用应填写“无”。招标文件中注有“■”或“”符号的条款为采用的条款，注有“”符号的条款为不采用的条款。对本招标文件（不含第四章合同部分）示范文本进行补充、删除或修改的内容，应统一写入本招标文件的第三章，并明确注明是对招标文件示范文本具体章节条款进行补充或修改。采用本范本以外的合同，应第三章明确注明，并与招标文件一并发布。第三章内容与其他部分有冲突时，以第三章内容为准，但与相关法律、法规、政策相冲突的除外。2．招标文件的建设规模应描述整个建设项目的规模情况和使用功能，以及反映工程资质等级和项目负责人等级要求指标的内容。3．招标文件的招标范围，应详细说明本次招标工程的具体项目、结构类型等定量规模和项目特征。4.发出的招标文件资料必须使用以下格式上传至交易系统：4.1电子版招标文件以pdf或rar或zip格式上传；4.2电子版的招标图纸pdf或dwg文件格式扫描，压缩后用rar或zip格式上传；4.3工程量清单及招标控制价文件分别采用cos和pdf两种文件格式，压缩后用rar或zip格式上传；4.4补充通知采用pdf文件格式扫描，按交易系统要求的格式上传。5.招标人注意事项：5.1招标控制价文件作为招标文件附件一并进行公示，招标控制价文件用于商务标评审，分部分项工程量清单综合单价应当按照工程量清单的项目特征提供其组价过程中的各项数据，如：材料费及其组成。5.2招标人在开展商务标评审时应将招标控制价电子文件导入交易系统。124001465.3招标控制价电子文件中的工程量清单必须与商务标电子招标文件中的工程量清单保持一致。5.4当招标文件内容发生变化时，应及时在交易平台和广东省招标投标监管网发出补充通知。6.招标工作严格按国家、省市的相关规定进行，实行招标人负责制，本工程招标文件的解释权属于招标人，东莞市公共资源企业库及交易系统是为实现招标投标会议以公平、公正、公开为原则顺利开展的辅助工具，招标人对招标文件内容的准确性与合法性负责。七、有关投标问题的说明1.参加投标的单位（包含联合体投标的各成员）应在东莞市公共资源交易企业库，企业库建档应按照《关于企业库建档有关事项的通知》(东公资交〔2016〕67号)的要求填报相关信息。2.投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，附件与招标文件具有同等效力。3.投标人应在投标截止时间前，登录交易平台或广东省招标投标监管网查阅或下载招标文件、答疑及招标文件补充通知。4.投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应在交易系统向招标人提出。5.投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件若出现否决性条款的情形其投标将会被否决。6.广东省招标投标监管网是投标人获取项目招标文件、电子招标控制价文件以及工程量清单文件的唯一合法渠道。投标人需随时关注广东省招标投标监管网，确认所投标的项目招标文件、电子招标控制价文件以及工程量清单文件是否更新。如果有更新，须下载最新的招标文件和招标控制价文件用于制作电子投标文件，否则后果由投标人自行承担。7.投标人应当遵守东莞市公共资源交易中心的相关规定，违反规定导致的不利后果，由投标人自行承担。8.投标人须对投标资料的真实性负责。招标人有权将投标文件的部分或全部内容向外公示，若公示期间收到有关弄虚作假的投诉，招标人将提请水行政主管部门或有关行政监督部门查处。一旦查实将严格按照法律法规以及《诚信守法投标承诺书》的有关承诺作出处理。9.若投标人资质证书或安全生产许可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的，招标人将取消其投标或中标资格，投标保证金不予退还，同时报请水行政主管部门或有关行政监督部门按弄虚作假行为对其进行行政处罚。10.投标人注意事项：10.1投标人应递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人可向依法设立的电子认证服务提供者申请办理电子签名认证书（简称：数字证书，包括企业数字证书和个人数字证书）。10.2投标文件制作软件可在交易平台的服务指南→企业登记办理指引下载，请注意使用正确的版本，并及时更新。10.2电子投标文件必须按招标文件要求有数字证书电子签名方为合法的投标文件。未对电子文件进行数字证书电子签名的以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将视为撤回其投标文件处理。10.3除特别说明外，招标文件相关条款中提及的以及第九章“投标文件格式”中包括但不限于投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章”等要求签章的均指由数字证书电子签名。电子签名共包括三类签名：（1）企业数字证书；（2）法定代表人；（3）人员证书[建造师（项目经理或项目负责人)，技术负责人，注册造价工程师]。10.4招标文件的工程量清单导入计价软件时，请勿修改招标文件的标段结构形式及单位工程名称等。10.5如招标人在招标控制价电子文件中提供了“暂估价”或“暂列金额”，请投标人在【单项工程其他费】界面中的“暂估价”或“暂列金额”处录入相应的金额。10.6评标时以电子标书为准，因此在制作电子标书的时候，需要反复核对单位工程、单项工程、工程项目的相关报价。10.7投标人必须使用计算机互联网络（以下简称网络）将投标文件以jjb格式上传提交至交易系统，并在网上签到时，关联到对应的投标项目中。10.8投标人上传投标文件时，需设置投标文件查询密码（用于查询投标文件递交情况、撤销投标文件及签到时匹配对应的招标文件）。成功上传投标文件后，交易系统将自动随机生成投标文件识别码。识别码是交易系统确认投标人提交投标文件的唯一凭证，投标人须妥善保管。识别码丢失后，投标人将无法找回投标文件，需重新上传提交。10.9投标人应及时提交投标文件，如在投标文件截止时间前因网络等任何原因未能成功上传投标文件，相关后果由投标人自行承担。10.10如未在投标文件递交截止时间前匹配对应的投标文件，视为投标人未提交。本招标文件中签到、投标文件匹配、投标保证金关联等时间均以交易系统时间为准。10.11投标人在交易系统中对投标文件进行解密的电子签名认证证书必须为机构证书或制作本工程投标文件的业务证书。未对电子文件进行数字证书电子签名的以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将视为撤回其投标文件处理。11.有下列情形之一的，招标人应暂停、中止或终止电子交易活动：①交易系统因网络病毒、黑客攻击引起故障；②交易系统因遭受破坏或发生电力、网络故障、系统故障等不可抗力的因素，导致交易系统不能正常运行的；③行政监督部门可以根据《东莞市建设工程招标投标管理办法》第四十八条规定要求暂停电子交易活动的；④其他不可抗力的情形。12.本工程采用电子标书，请认真阅读本说明，若有疑问可通过载明的联系方式要求技术咨询。请使用单位在试行过程中，将意见、建议以及遇到的问题，及时向东莞市水务局水务工程建设科书面反映，以便在修订中改正和完善，在此预致谢忱。八、关于电子化招投标交易系统咨询方式：电话咨询：0769-28330619、28330604第一章招标公告黄江镇烈士水库加固改造工程施工招标公告招标编号：HGAHGD12400146致：投标人1．招标条件本招标项目黄江镇烈士水库加固改造工程（项目名称）已由东莞市发展和改革局批准建设，项目代码为2308-441900-04-01-443375，项目业主为东莞市黄江镇工程建设中心，建设资金来自财政投资，招标人为东莞市黄江镇工程建设中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1本次招标项目的项目名称：黄江镇烈士水库加固改造工程。2.2本次招标项目的建设地点：东莞市黄江镇。2.3本次招标项目的规模：本工程为黄江镇烈士水库加固改造工程，水库位于黄江镇田心村，新建放水塔和涵头控制闸以及交通桥一道，交通桥下护坡新建护面，面积为515平方米；拆除和重建大坝迎水坡混凝土护面并对背水坡进行清表土处理，重新种植草皮护坡；对溢洪道交通桥下部两侧挡墙施工采用1:2防水水泥砂浆进行填缝处理，并在两侧进行灌浆加固；拆除重建烈士水库管理楼，对管理楼周围地面进行硬底化；对溢洪道消力池破损挡墙进行修复；在消力池下游新建两道消，G能坎，增加消能能力等。该项目设计标准为水库设计防洪标准为50年一遇，校核洪水标准为500年，H一遇，水库工程规模属于小(2)型水库，工程等别属V等，永久性主要建筑物为5级，次要建筑物为，A5级，工程所属场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度0.05g，结构设计使用年限：放水塔，G为30年。H2.4本次招标项目的投资金额：2118260.23元。2.5本次招标项目的招标控制价2118260.23元（其中包含的定额工日工资总额为人民币403858.59元，含安全生产措施费人民币44989.95元）。2.6本次招标项目的招标控制价编制单位：深圳市众鑫工程造价咨询有限公司，招标控制价审核单位：东莞市黄江镇财政投资审核中心。2.7本次招标项目的监督部门：东莞市黄江镇农林水务局。2.8本次招标项目的施工图设计单位：东莞市水利勘测设计院有限公司，施工图审查单位（如有）：水发规划设计有限公司，勘察单位：/。2.9本次招标项目的招标范围：黄江镇烈士水库加固改造工程（按招标图纸及工程量清单所含内容），主要包括但不限于：1.水利建筑工程（含拆除工程、土方开挖及回填、放水塔结构工程、砌筑工程、栏杆工程、钢筋加工及安装、装饰工程、门窗工程、交通桥工程、管理房工程、护坡工程、道路工程、给排水工程、卫生间洁具购安、砌筑排水沟、临时工程等）；2.水利安装工程（含机电设备安装工程、金属结构设备安装工程等）等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单，并满足设计文件的要求。2.10本次招标项目的计划工期：计划工期为110日，计划开工日期为2024年3月15日，计划竣工日期为2024年7月2日。2.11本次招标项目的质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。2.12本次招标项目的安全目标：严格执行国家、省市有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内杜绝发生一般事故或以上等级的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零。3．投标人资格要求3.1资质要求：根据《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市〔2015〕20号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226号）、《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）及《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号），本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级或以上资质。3.2项目经理资格：3.2.1需登记在东莞市公共资源交易企业库中，且登记的注册建造师等级符合本款第3.2.4项的要求；3.2.2未在其他任何在建工程中任职项目经理。3.2.3具备安全生产考核合格证（须为项目经理安全生产考核合格证，即“水安B”类证）。3.2.4贰级或以上等级的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为水利水电工程。注：根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号）有关意见，二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。3.3其他要求：3.3.1企业应在东莞市公共资源交易企业库建档，且在东莞市公共资源交易企业库（相应企业档案“企业资质栏”的“资质名称”项）中登记的资质不低于上述第3.1款规定的投标人资质条件要求。企业建档应当按照《关于企业库建档有关事项的通知》(东公资交〔2016〕67号)的要求填报相关信息。本次招标项目要求以下企业建档信息必须填报且符合招标文件要求：■企业营业执照注册地及有效期正确填报；■安全生产许可证有效期正确填报；■注册建造师的安考证类型及有效期正确填报；3.3.2如企业在东莞市水务局已有本企业对应的企业类型信用档案，投标人应尽早核实信用档案与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）是否填写一致，相应企业类型信用档案状态不能为“限制投标及承接工程”或“限制投标”状态。3.3.3在招标文件规定的交易系统信息数据采集时间前，投标人已在东莞市公共资源交易企业库建档，且法人、法定代表人名称或企业、人员资质证书等与本次招标项目密切相关的信息发生变更时已办结该变更的登记手续，投标人应登录交易系统核实企业填报数据真实有效。3.3.4企业具备有效的安全生产许可证。■3.3.5根据水建管〔2005〕80号文及粤水基〔2005〕65号文的规定，水利工程施工招标项目要求投标企业施工主要负责人（A类证）、项目负责人（即注册建造师，B类证）和专职安全生产管理人员（C类证）必须具备水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（仅水利工程项目勾选）3.3.6本次招标项目不接受联合体投标。【接受联合体投标时采用】联合体投标的，应满足下列要求：/。3.3.7本次招标所要求具备的各项证件、证书及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。投标人及拟投入的项目经理不存在被依法取消或者暂停承揽业务的情形。3.3.8拟投入本工程的项目管理机构配备人员应提供在投标人缴纳的社保缴纳证明文件。3.3.9本工程要求投标人须提交同类工程资格审查业绩证明材料。资格审查业绩证明材料提交要求：/。4．招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，可于2024年2月24日至投标截止时间前登录交易系统、交易平台或广东省招标投标监管网下载本次招标项目的招标文件等资料。5．投标文件的递交投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3月7日09时30分。开标会时间：2024年3月7日09时30分，地点：东莞市公共资源交易中心镇街虚拟开标室（即东莞市黄江镇江北路30号一楼黄江镇招投标服务所）。6．投标保证金6.1☐本次招标不收取投标保证金。6.2■本次招标投标人须提交投标保证金额：41000.00元。正本一式二份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体各方当事人各执份。甲公司名称：(企业数字证书电子签名)乙公司名称：(企业数字证书电子签名)法定代表人或委托代理人：（电子签名）法定代表人或委托代理人：（电子签名）联系电话：，联系电话：日期：年月日，日期：年月日......说明：由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。七、已标价工程量清单填报人资料商务标电子文档的格式要求：当投标文件的已标价工程量清单由投标人本单位的注册造价工程师填报和签署时，需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名；当投标文件的已标价工程量清单由投标人委托工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时，需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名，并由投标人和委托造价中介咨询机构在投标文件的填报工程量清单委托协议书上共同电子签名。填报人姓名（电子签名）填报人公司名称（企业数字证书电子签名）证书名称注册证号或证书编号12400146备注HGD填报工程量清单委托协议书委托人名称（甲方）：受委托人名称（乙方）：甲方委托乙方代为填报，（工程名称）（招标编号：）投标文件的工程量清单。甲方向乙方提供工程图纸、招标文件、补充通知、工程量清单报价表等有关资料作为填报工程量清单的依据。乙方安排符合以下要求的注册造价工程师或造价员填报工程量清单：1、具备注册造价工程师执业资格或造价员资格；2、为乙方在职人员。填报人姓名：，证书名称：，注册证号（或证书编号）：。H甲方：，(企业数字证书电子签名）乙方：，(企业数字证书电子签名）日期：年月日说明：需由委托人、受委托使用企业数字证书电子签名。八、招标文件要求投标人提交的其他投标资料（1）投标人的企业施工主要负责人（企业负责人）的安全生产考核合格证（A类证，须为水行政主管部门颁发）原件扫描件；（2）拟在本合同工程任职项目负责人的注册建造师的下列证件原件扫描件：身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证（B类证，须为水行政主管部门颁发）；（3）投标人的专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证（C类证，须为水行政主管部门颁发）原件扫描件；（4）招标文件规定的其他投标资料。说明：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。九、已标价工程量清单投标人应使用招标人在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）上发布（公开招标）或招标人发出（邀请招标）的工程量清单编制已标价的工程量清单。报价信封格式本部分由投标人在使用电子标书制作软件编制并生成。由投标人按格式要求进行电子签名，联合体投标的由联合体牵头人进行电子签名。第十章担保书格式不可撤销支付保函保函编号：致（下称受益人）：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同），工期自至。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：一、本保证担保的最高担保金额为（币种）元（小写）（大写）。二、本保证担保的保证期间自至。三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。四、索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。五、本保证担保项下的权利不得转让。六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。G八、本保证担保适用中华人民共和国法律。H九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。A保证人：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：单位地址：邮政编码：电话：传真：日期：（本保函失效后，请将原件退回我方注销）不可撤销履约保函保函编号：致（下称受益人）：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同（下称合同），工期自至。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：一、本保证担保的最高担保金额为（币种）元（小写）（大写）。二、本保证担保的保证期间自至。三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人、该工程监理公司（全称：）两方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。五、本保证担保项下的权利不得转让。六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。八、本保证担保适用中华人民共和国法律。九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。H保证人：（盖章）法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：单位地址：邮政编码：电话：传真：日期：（本保函失效后，请将原件退回我方注销）建设工程施工合同履约保证保险凭证编号：致：，（招标人名称）：鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同，工期自至。我方已接受被保证人的请求，并出具《建设工程施工合同履约保证保险》保险单。一、保证保险金额我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写），元（¥，）。二、保证保险的责任范围在保险期间内，被保证人因自身原因未按照与招标人（被保险人）签订的《建设工程施工合同》（合同编号，）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。三、代偿的安排贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附被保证人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照保险合同约，G定承担保证保险责任。H四、生效时间本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖保险承保专用章之日起生效。附：《XXX保险有限公司建设工程施工合同履约保证保险（X款）条款》及保单，H保险人：（盖章）法定代表人或授权代理人：________年月日第九章投标文件格式12400146D注：若交易系统生成的投标文件格式与招标文件中的投标文件格式内容不一致的，以招标文件中载明的投标文件格式为准。工程编号：_____________东莞市水务工程施工招标投标文件12400146D工程名称：__________________________________________投标文件内容：，商务标部分投标人：_____________________________________日期：____________年______月______日目录一、法定代表人身份证明书二、授权委托书三、诚信守法投标承诺书四、投标函五、资格审查资料六、联合体协议书（接受联合体投标时采用）七、已标价工程量清单填报人资料八、招标文件要求投标人提交的其他投标资料九、已标价工程量清单12400146D一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：，年月日经营期限：12400146D姓名：性别：年龄：职务：系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人：，（企业数字证书电子签名）日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的，则联合体各方均提交并由牵头人进行电子签名。二、授权委托书本人（姓名：，身份证号：）系（投标人名称）的法定代表人，兹授权我单位（姓名：，身份证号：，）为本次招标工程的项目负责人，以我方名义履行工程质量管理与义务，对该工程项目实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。其法律后果由授权方承担。委托期限至：年月日代理人无转委托权。投标人：12400146（企业数字证书电子签名），DH法定代表人：A（电子签名）项目负责人：（电子签名）日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人数字证书电子签名。联合体投标的，则由联合体牵头人提交并进行电子签名。三、诚信守法投标承诺书（投标人名称）诚信守法投标承诺书（招标人名称）：我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称）（招标编号：）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求，不存在招标公告第3.3.5项规定的不接受参与本工程投标的情形。投标文件提交的证明材料均符合招标文件的要求。本次招标所要求具备的各项证件、证书及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。投标人及拟投入的项目负责人不存在被依法取消或者暂停承揽业务的情形。（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求，不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十四条规定限制参与本工程投标的情形。12400146投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如，D企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致。（四）若为尚未在东莞市水务局“水务工程建设管理信息管理系统”（简称“水务信用系统”）已有本工程对应的企业类型信用信息档案（即“信用档案”）的投标人获得中标，该，A企业须保证在中标后一个月内到东莞市水务局办理好本工程对应的企业类型信用信息档案，G（即“信用档案”），否则视为放弃中标项目，并承担相应的法律责任。（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一（招标人确认可兼任的除外）：1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象及失信执行人。（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。（八）我公司如中标本项目，将严格履行招标文件及合同各项条款规定，保证不违法转包、不非法分包，并承诺本项目履约情况纳入信用记录。（九）我公司如有质疑或投诉，将按照招标文件的规定及流程提出。未按照招标文件规定的时间及方式提出异议的，视为无异议。我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在东莞市参与依法必须进行招标的项目的投标资格。特此承诺。法定代表人：，（电子签名）投标人：，（企业数字证书电子签名）项目负责人：，（电子签名）技术负责人：，（电子签名）日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书及法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。联合体各方须进行企业数字证书及法定代表人电子签名、项目负责人及技，12400146术负责人数字证书电子签名。D四、投标函致：{招标人名称}1、根据你方招标工程项目招标编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以报价信封中填报的投标值作为本项目投标报价（不含安全生产措施费）按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期{工期}日历天内完成并移交全部工程。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。4、我方已按照招标文件的规定提交投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投12400146标文件；或拒绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或自中，D标通知书发出之日起30日内未能或拒绝签订工程施工合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，取消我单位中标资格。5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。H7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。投标人：，（企业数字证书电子签名）单位地址：法定代表人：，（电子签名）项目负责人：，（电子签名）邮政编码：电话：传真：日期：年月日投标人：（企业数字证书电子签名）单位地址：法定代表人：（电子签名）项目负责人：（电子签名）邮政编码：电话：传真：日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。联合体投标的，联合体各方须进行企业数字证书及法定代表人电子签名，项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。12400146D五、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称技术职称12400146电话技术负责人姓名技术职称技术职称电话成立时间员工总人数：员工总人数：员工总人数：企业资质等级项目经理D项目经理D项目经理D营业执照号G高级职称人员G高级职称人员G高级职称人员G高级职称人员注册资金其中H中级职称人员中级职称人员中级职称人员中级职称人员开户银行GAGA初级职称人员初级职称人员初级职称人员初级职称人员账号技工技工技工技工经营范围HHHHHHHHH备注注：本表后应附投标人有效的营业执照（正副本均可）原件扫描件、满足资质要求的资质证书（正副本均可）原件扫描件或者电子证书打印件、企业安全生产许可证（正副本均可）的原件扫描件或者电子证书打印件，否则将视为不满足要求。说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体参加投标时，则联合体各方均须分别填写此表并由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。（二）主要人员简历表姓名姓名年龄学历学历职称职称职务拟在本合同任职拟在本合同任职毕业学校毕业学校年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业年毕业于学校专业主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历主要工作经历时间参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目参加过的类似项目担任职务担任职务发包人及联系电话发包人及联系电话1240014612400146DDDDHGHGHGHGAAAAHGHGHGHG备注：1、拟投入本工程的项目负责人必须填写本表。2、按表中要求填定各项内容，如无相关内容填写“无”。说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。六、联合体协议书（仅组成联合体参加投标时需提交）甲公司（全称）：乙公司（全称）：......本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。1.（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）、（...公司名称）为联合体成员；2.联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：2.1联合体由牵头人负责与发包人联系；2.2合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范12400146围具体实施；D2.3联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：2.4.1（甲公司名称）承担合同工程工作内容：2.4.2（乙公司名称）承担合同工程工作内容：:2.5联合体各方当事人对合同工程的其他约定：2.6联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。2.7联合体各方须共同进行电子签名。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。3.本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份。4.本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；5.本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。正本一式二份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体各方当事人各执份。甲公司名称：(企业数字证书电子签名)乙公司名称：(企业数字证书电子签名)法定代表人或委托代理人：（电子签名）法定代表人或委托代理人：（电子签名）联系电话：，联系电话：日期：年月日，日期：年月日......12400146说明：由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。D七、已标价工程量清单填报人资料商务标电子文档的格式要求：当投标文件的已标价工程量清单由投标人本单位的注册造价工程师填报和签署时，需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名；当投标文件的已标价工程量清单由投标人委托工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时，需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名，并由投标人和委托造价中介咨询机构在投标文件的填报工程量清单委托协议书上共同电子签名。填报人姓名（电子签名）填报人公司名称（企业数字证书电子签名）证书名称注册证号或证书编号12400146备注AHGD填报工程量清单委托协议书委托人名称（甲方）：受委托人名称（乙方）：甲方委托乙方代为填报（工程名称）（招标编号：）投标文件的工程量清单。甲方向乙方提供工程图纸、招标文件、补充通知、工程量清单报价表等有关资料作为填报工程量清单的依据。乙方安排符合以下要求的注册造价工程师或造价员填报工程量清单：124001461、具备注册造价工程师执业资格或造价员资格；D2、为乙方在职人员。填报人姓名：，证书名称：，注册证号（或证书编号）：。甲方：，(企业数字证书电子签名）乙方：，(企业数字证书电子签名）日期：年月日说明：需由委托人、受委托使用企业数字证书电子签名。八、招标文件要求投标人提交的其他投标资料（1）投标人的企业施工主要负责人（企业负责人）的安全生产考核合格证（A类证，须为水行政主管部门颁发）原件扫描件；（2）拟在本合同工程任职项目负责人的注册建造师的下列证件原件扫描件：身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证（B类证，须为水行政主管部门颁发）；（3）投标人的专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证（C类证，须为水行政主管部门颁发）原件扫描件；（4）招标文件规定的其他投标资料。说明：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。12400146D九、已标价工程量清单投标人应使用招标人在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）上发布（公开招标）或招标人发出（邀请招标）的工程量清单编制已标价的工程量清单。12400146D报价信封格式本部分由投标人在使用电子标书制作软件编制并生成。由投标人按格式要求进行电子签名，联合体投标的由联合体牵头人进行电子签名。12400146D第九章投标文件格式注：若交易系统生成的投标文件格式与招标文件中的投标文件格式内容不一致的，以招标文件中载明的投标文件格式为准。工程编号：_____________东莞市水务工程施工招标投标文件工程名称：__________________________________________投标文件内容：商务标部分投标人：_____________________________________日期：____________年______月______日目录一、法定代表人身份证明书二、授权委托书三、诚信守法投标承诺书四、投标函五、资格审查资料六、联合体协议书（接受联合体投标时采用）七、已标价工程量清单填报人资料八、招标文件要求投标人提交的其他投标资料九、已标价工程量清单一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（企业数字证书电子签名）日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的，则联合体各方均提交并由牵头人进行电子签名。二、授权委托书本人（姓名：，身份证号：）系（投标人名称）的法定代表人，兹授权我单位（姓名：，身份证号：）为本次招标工程的项目负责人，以我方名义履行工程质量管理与义务，对该工程项目实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。其法律后果由授权方承担。委托期限至：年月日代理人无转委托权。投标人：（企业数字证书电子签名）法定代表人：（电子签名）项目负责人：（电子签名）日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人数字证书电子签名。联合体投标的，则由联合体牵头人提交并进行电子签名。三、诚信守法投标承诺书（投标人名称）诚信守法投标承诺书（招标人名称）：我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（招标项目名称）（招标编号：）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求，不存在招标公告第3.3.5项规定的不接受参与本工程投标的情形。投标文件提交的证明材料均符合招标文件的要求。本次招标所要求具备的各项证件、证书及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。投标人及拟投入的项目负责人不存在被依法取消或者暂停承揽业务的情形。（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档,且填报的信息均符合招标文件要求，不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十四条规定限制参与本工程投标的情形。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致。（四）若为尚未在东莞市水务局“水务工程建设管理信息管理系统”（简称“水务信用系统”）已有本工程对应的企业类型信用信息档案（即“信用档案”）的投标人获得中标，该企业须保证在中标后一个月内到东莞市水务局办理好本工程对应的企业类型信用信息档案（即“信用档案”），否则视为放弃中标项目，并承担相应的法律责任。（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一（招标人确认可兼任的除外）：1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。（六）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象及失信执行人。（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律职责；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。（八）我公司如中标本项目，将严格履行招标文件及合同各项条款规定，保证不违法转包、不非法分包，并承诺本项目履约情况纳入信用记录。（九）我公司如有质疑或投诉，将按照招标文件的规定及流程提出。未按照招标文件规定的时间及方式提出异议的，视为无异议。我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在东莞市参与依法必须进行招标的项目的投标资格。特此承诺。法定代表人：（电子签名）投标人：（企业数字证书电子签名）项目负责人：（电子签名）技术负责人：（电子签名）日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书及法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。联合体各方须进行企业数字证书及法定代表人电子签名、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。四、投标函致：{招标人名称}1、根据你方招标工程项目招标编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以报价信封中填报的投标值作为本项目投标报价（不含安全生产措施费）按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期{工期}日历天内完成并移交全部工程。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。4、我方已按照招标文件的规定提交投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或自中标通知书发出之日起30日内未能或拒绝签订工程施工合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，取消我单位中标资格。5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。投标人：（企业数字证书电子签名）单位地址：法定代表人：（电子签名）项目负责人：（电子签名）邮政编码：电话：传真：日期：年月日说明：由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。联合体投标的，联合体各方须进行企业数字证书及法定代表人电子签名，项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。五、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技工经营范围备注注：本表后应附投标人有效的营业执照（正副本均可）原件扫描件、满足资质要求的资质证书（正副本均可）原件扫描件或者电子证书打印件、企业安全生产许可证（正副本均可）的原件扫描件或者电子证书打印件，否则将视为不满足要求。说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体参加投标时，则联合体各方均须分别填写此表并由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。（二）主要人员简历表姓名年龄学 历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话备注：1、拟投入本工程的项目负责人必须填写本表。2、按表中要求填定各项内容，如无相关内容填写“无”。说明：由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。六、联合体协议书（仅组成联合体参加投标时需提交）甲公司（全称）：乙公司（全称）：......本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。1.（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）、（...公司名称）为联合体成员；2.联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：2.1联合体由牵头人负责与发包人联系；2.2合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；2.3联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：2.4.1（甲公司名称）承担合同工程工作内容：2.4.2（乙公司名称）承担合同工程工作内容：:2.5联合体各方当事人对合同工程的其他约定：2.6联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。2.7联合体各方须共同进行电子签名。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。3.本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份。4.本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；5.本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。正本一式二份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体各方当事人各执份。甲公司名称：(企业数字证书电子签名)乙公司名称：(企业数字证书电子签名)法定代表人或委托代理人：（电子签名）法定代表人或委托代理人：（电子签名）联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日......说明：由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。七、已标价工程量清单填报人资料商务标电子文档的格式要求：当投标文件的已标价工程量清单由投标人本单位的注册造价工程师填报和签署时，需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名；当投标文件的已标价工程量清单由投标人委托工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署时，需由填报人使用数字证书对投标文件的已标价工程量清单填报人资料电子签名，并由投标人和委托造价中介咨询机构在投标文件的填报工程量清单委托协议书上共同电子签名。填报人姓名（电子签名）填报人公司名称（企业数字证书电子签名）证书名称注册证号或证书编号备注填报工程量清单委托协议书委托人名称（甲方）：受委托人名称（乙方）：甲方委托乙方代为填报（工程名称）（招标编号：）投标文件的工程量清单。甲方向乙方提供工程图纸、招标文件、补充通知、工程量清单报价表等有关资料作为填报工程量清单的依据。乙方安排符合以下要求的注册造价工程师或造价员填报工程量清单：1.具备注册造价工程师执业资格或造价员资格；2.为乙方在职人员。填报人姓名：，证书名称：，注册证号（或证书编号）：。甲方：(企业数字证书电子签名）乙方：(企业数字证书电子签名）日期：年月日说明：需由委托人、受委托使用企业数字证书电子签名。八、招标文件要求投标人提交的其他投标资料（1）投标人的企业施工主要负责人（企业负责人）的安全生产考核合格证（A类证，须为水行政主管部门颁发）原件扫描件；（2）拟在本合同工程任职项目负责人的注册建造师的下列证件原件扫描件：身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证（B类证，须为水行政主管部门颁发）；（3）投标人的专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证（C类证，须为水行政主管部门颁发）原件扫描件；（4）招标文件规定的其他投标资料。说明：需由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。九、已标价工程量清单投标人应使用招标人在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）上发布（公开招标）或招标人发出（邀请招标）的工程量清单编制已标价的工程量清单。报价信封格式本部分由投标人在使用电子标书制作软件编制并生成。由投标人按格式要求进行电子签名，联合体投标的由联合体牵头人进行电子签名。工程编号：合同编号：广东省建设工程标准施工合同2009年版工程名称：黄江镇烈士水库加固改造工程工程地点：东莞市黄江镇发包人：东莞市黄江镇工程建设中心承包人：广东省建设厅制目录第一部分协议书第二部分合同通用条款一、总则1定义2合同文件及解释3阅读、理解与接受4语言及适用的法律、标准与规范5施工设计图纸6通讯联络7工程分包8现场查勘9招标错失的修正10投标文件的完备性11文物和地下障碍物12事故处理13交通运输14专项批准事件的签认15专利技术16联合的责任17保障18财产二、合同主体19发包人20承包人21现场管理人员任命和更换22发包人代表23监理工程师24造价工程师25承包人代表26指定分包人27承包人劳务三、担保、保险与风险28工程担保29发包人风险30承包人风险31不可抗力32保险四、工期33进度计划和报告34开工35暂停施工和复工36工期和工期延误37加快进度38竣工日期39提前竣工40误期赔偿五、质量与安全41质量与安全管理42质量标准43工程质量创优44工程的照管45安全文明施工46测量放线47钻孔与勘探性开挖48发包人供应材料和工程设备49承包人采购材料和工程设备50材料和工程设备的检验试验51施工设备和临时设施52工程质量检查53隐蔽工程和中间验收54重新验收和额外检查检验55工程试车56工程变更57竣工验收条件58竣工验收59缺陷责任与质量保修六、造价60资金计划和安排61工程量62工程计量和计价63暂列金额64计日工65暂估价66提前竣工奖与误期赔偿费67优质优价奖68合同价款的约定与调整69后继法律法规变化事件70项目特征描述不符事件71分部分项工程量清单缺项漏项事件72工程变更事件73工程量偏差事件74费用索赔事件75现场签证事件76物价涨落事件77合同价款调整程序78支付事项79预付款80安全文明施工费81进度款82竣工结算83结算款84质量保证金85最终清算款七、合同争议、解除与终止86合同争议87合同解除88合同解除的支付89合同终止八、其他90缴纳税费91保密要求92廉政建设93禁止转让94合同份数95合同备案第三部分专用条款1、定义2、合同文件及解释4、语言及适用的法律、标准与规范5、施工设计图纸6、通讯联络7、工程分包9、招标错失的修正10、投标文件的完备性13、交通运输14、专项批准事件的签认19、发包人20、承包人21、现场管理人员任命和更换22、发包人代表23、监理工程师24、造价工程师25、承包人代表26、指定分包人27、承包人劳务28、工程担保31、不可抗力32、保险33、进度计划和报告34、开工35、暂停施工和复工36、工期及工期延误38、竣工日期42、质量目标45、安全文明施工46、测量放线48、发包人供应材料和工程设备49、承包人采购材料和工程设备50、材料和工程设备的检验试验51、施工设备和临时设施53、隐蔽工程和中间验收55、工程试车56、工程变更58、竣工验收59、缺陷责任与质量保修61、工程量62、工程计量和计价63、暂列金额65、暂估价66、提前竣工奖与误期赔偿费67、工程优质费68、合同价款的约定与调整70、项目特征描述不符事件71、分部分项工程量清单缺项漏项事件72、工程变更事件73、工程量偏差事件75、现场签证事件76、物价涨落事件77、合同价款调整程序78、支付事项79、预付款80、安全文明施工费81、进度款82、竣工结算84、质量保证金85、最终清算付款86、合同争议88、合同解除的支付91、保密要求94、合同份数96．补充条款第四部分合同附件第一部分协议书发包人:（全称）东莞市黄江镇工程建设中心承包人:（全称）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：工程地点：东莞市黄江镇工程内容：工程规模：结构形式：/工程立项、规划批准文件号：资金来源：镇财政资金二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。（实际开工时间以发包人或监理公司发出的开工令所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。四、质量标准工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。五、合同价款合同总价（大写）：，；（小写）：，。项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。其中包含：定额工日工资总额为人民币（大写）：，，人民币（小写）：元。单列部分的：绿色安全防护、文明施工费人民币（大写）：，，人民币（小写）：元；施工升降机安全监控管理系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年月日。订立合同地点：东莞市黄江镇。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。发包人（公章），承包人（公章）东莞市黄江镇工程建设中心地址：东莞市黄江镇黄江大道20号地址：法定代表人：，法定代表人：电话：0769-83516123，电话：开户名称：，开户名称：开户银行：，开户银行：账号：，账号：邮政编码：523000，邮政编码：发包人（公章）承包人（公章）东莞市黄江镇工程建设中心地址：东莞市黄江镇黄江大道20号地址：法定代表人：法定代表人：电话：0769-83516123电话：开户名称：开户名称：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：523000邮政编码：第二部分合同通用条款一、总则1定义定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：1.1合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。1.2协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。1.3通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。1.4专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。1.6承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。1.7标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。1.8施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。1.9工程量清单：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。1.10发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.11承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.12分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.13第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。1.14设计人：指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.15监理人：指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.16工程造价咨询人：指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.17工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。1.18发包人代表：指发包人指定的履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。1.19监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。1.20造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。1.21承包人代表：指承包人指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。1.22合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。1.23开工日期：指根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。1.24计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。付申请的内容包括：(1)已完工程的价款；(2)已实际支付的工程价款；(3)本期间完成工程价款；(4)本期间完成的零星工作项目价款；(5)本期间应支付的预留金价款；(6)根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；(7)根据第68条和第76条规定应支付的工程变更价款；(8)根据第79条本期间应扣回的预付款；(9)根据第80条规定本期间应支付的安全文明施工费；(10)根据第84条本期间应扣留的质量保证金；(11)应扣留的保留金[保留金额度为：本款第(3)项本期间完成工程价款、第(7)项本期工程变更价款和第(8)项本期物价和后继法律法规的调整价款的合计总额的10%](12)根据合同规定，本期间应支付或扣留（扣回）的其它款项；(13)本期间应支付的工程价款。81.2签发期中支付证书。本款更改为：监理工程师在收到上述资料后，应按第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实，在收到上述资料后的28天内报发包人确认后，根据每期计量工程价款的80%作为支付额向发包人发出期中支付证书，同时抄送承包人。如果该支付期间应支付金额少于期中支付证书的最低限额（合同总价的0.3%）时，监理工程师不必按本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。81.3进度款支付发包人在收到承包人发来的请款报告后，应在监理工程师签发期中支付证书后的28天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知监理工程师。工程款支付达合同价款的80%时（含安全文明施工费），不再按进度付款；待工程竣工验收合格及经财政审核部门审定结算，承包人提交符合档案馆存档要求的竣工资料后30天内付至结算价款的97%。剩余3%作为质量保证金。按东建市〔2017〕30号文《关于印发《东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则》的通知》、东建市[2015]90号文《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发资支付分账管理暂行办法>的通知》及东建价〔2013〕2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》规定，本工程实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。①工程合同总价已含的定额工日工资的总额为:人民币(大写)(¥元)。②承包人应通过工人工资支付专用账户支付工人工资，本工程工程进度款中的工人工资部分将拨入企业工人工资支付专用账户，按工程项目列清，专款专用。施工单位在建设项目开工前，在东莞市黄江镇内商业银行设立“工人工资支付专用账户”，并在用工之日起1个月内为每一个工人办理个人银行账户，并建立劳动用工管理台账。本工程的工人工资账户如下：户名：账号：开户行：③工人工资支付及监管按东建市〔2017〕30号文的规定执行。④按《关于印发《关于印发的通知》，本工程合同签订前，承包人应按文件规定办理工人工资保证金，用于保障工程的工人工资（保证金可采用银行保函、国有保险机构保单保函方式缴存）。⑤根据省市人社局相关文件，中标单位每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表上报发包人，要求支付的工人工资款额不低于完成该工序应支付工资款额的90％，否则暂停支付工程款，并按相关主管部门意见进行处罚。⑥由于承包人的劳务分包单位没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件或引起劳资纠纷的，经发包人及有关行政主管部门查证核实后，如情况属实，无当正理由的，承包人除如数返还被拖欠人工资外，发包人将按照被拖欠人工资总额的两倍数额对承包人处以违约。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时发包人将追究承包人的违约责任，没收其履约担保金。⑦若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、招标文件及合同专用条款中约定的违约处罚、欠付工人工资、欠付材料款等情况，发包人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户，并从当期应付工程款中扣除相应款额偿付承包人所欠款额。承包人造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约担保，若造成损失的金额超过履约担保金额的，还应对超过部分予以赔偿。⑧按《东莞市住房和城乡建设局关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理实施细则的通知》（东建市【2020】4号），承包人在进场后5日内按文件规定完成项目实名制管理设备的安装和调试，和实名制管理系统的信息采集录入工作。81.7发包人拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资。82、竣工结算82.1结算的程序和时限：□按合同通用条款的规定办理。■不按合同通用条款的规定；办理结算程序和时限为：按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程合同价款内，由承包人向税收部门支付。招标工程的总价、单价均以定标价为准，一次包定，结算时不作调整（设计变更及风险范围以外原因引起变更价款的确定详见本合同专用条款第68条、第69条、第70条、第71条、第72条、第73条、第74条、第75条、第76条）。本工程竣工结算按如下规定办理：(1)工程竣工报告经发包人认可后一个月内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人提交的结算报告应由本单位的注册造价工程师编审，并加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算报告能力，可委托符合国家资质的工程造价咨询机构编制。(2)承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人书面催促后14天内仍未提供或书面明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审查，所产生的法律责任由承包人负责。(3)承包人对发包人出具的工程竣工结算审核书应在10天内给予确认或提出修改意见。逾期没有提出意见的，则视同认可，经相关财政部门核实后，可按工程竣工结算审核书所确定的金额支付工程竣工结算价款。(4)承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工程交付甲方。承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。(5)发包人、承包人双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同第86条关于争议的约定处理。(6)其他未尽事宜参照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》(东府〔2002〕100号)、《东莞市财政局东莞市住房和城乡建设局关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》(东财〔2021〕20号)的规定执行、《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》(东府办[2011]153号)的规定执行。84、质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。■其他为工程价款结算总额的3%。(2)质量保证金的扣留：□按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。■其他方式：从工程结算价款中扣留，扣留的比例为工程价款结算总额的3%。84.3质量保证金返还时间：在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止，承包人提交最终清算支付申请后42天内，发包人将剩余的质量保修金（不计利息）一次返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。85、最终清算付款85.1最终结清申请报告提交份数：4份。提交期限：缺陷责任期终止证书签发后15天内。86、合同争议86.4争议调解或认定机构■按合同通用条款的规定。□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：□向（仲裁机构）申请仲裁。■向有管辖权的人民法院提起诉讼。88、合同解除的支付88.3因承包人原因解除的支付本款更改为：根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款额，监理工程师应在合同解除后的28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按第82.4款或专用条款中关于结算的有关条款的规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。88.4因发包人原因解除的支付本款更改为：“根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款额。该笔款项由承包人提出，发包人审核确认，并在承包人确认审核结果的20天内签发支付证书，抄送承包人。承包人不确认审核结果并经双方协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。”91、保密要求91.1提供保密信息的期限：有需要提供保密信息时另行制定。94、合同份数94.1提供合同文本□按合同通用条款的规定，由发包人提供。■不按合同通用条款的规定，提供方式为：承包人应按94.2条款规定的份数免费向发包人提供合同文本。94.2一式壹拾份，发包人持贰份，承包人持伍份、建设主管部门、镇招投标服务所、招标代理各持壹份。96．补充条款96.1合同中未尽事项按招标文件相关条款执行。96.2工程量清单报价表统一按照中标下浮率进行调价，工程量清单报价表存在算术计算错误及严重不平衡报价的，按修正算术计算错误及严重不平衡报价之后，双方共同确认的调整后的工程量清单报价表执行。96.3施工要求96.3.1报建过程中须办理相关手续的要求（如不能按期完成，发包人可根据情况进行处理，每项报建手续每延期一天扣违约金2000元）：1）中标后2天内向甲方提供报建人员名单及联系方式；2）工伤保险（费用由承包人承担）：合同签订后7天内办理完成；3）履约担保：中标后，签订施工合同前提供；4）承接业务登记：合同签订后7天内网上填报并到市住建局办理完成；5）质量监督登记：合同签订后10天内完成；6）合同、保函备案：承接业务（施工、监理）完成后3个工作日内完成；7）施工许可：合同、保函备案完成后一个月内完成。96.3.2承包人在收到中标通知书后15天内，须联系发包人及本项目监理单位，结合项目实际情况编制施工组织设计方案并报送发包人及监理单位。该施工组织设计方案经发包人代表及监理单位审核确认后，承包人必须按监理单位和发包人确认的施工组织设计方案组织施工，接受监理工程师的检查、监督。经发包人代表及监理单位审核确认的施工组织设计方案作为发包人与承包人签定的合同文件的组成部分。96.3.3施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施；对需办理监理的工程，投标人应根据监理单位编制的“施工进度表”（中标后提供），结合自身的实际情况制定合理的施工进度计划，中标后按施工合同的约定提交给监理单位和发包人书面批准。承包人必须按监理单位和发包人批准的施工进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督，确保进度控制节点目标的实现。96.3.4承包人拟派驻本项目的项目经理不经发包人批准不得更换，发包人对承包人每次更换项目负责人处予10000元违约金，并保留终止合同的权利（若由于疾病、身故、事故等原因必须更换时，承包人须报发包人审批，替换人员的专业要相符，等级应不低于被替换的项目经理，否则将视为违约）。96.3.5本工程项目经理必须常驻施工现场，并接受东莞市黄江镇工程建设中心的检查（如人脸识别）。项目经理离开现场必须向发包人代表书面请假，经批准方可离开，否则发包人对承包人每天处予5000元人民币的违约金。96.3.6承包人必须配备适合本工程条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员。除项目经理外，还须配备技术负责人、施工员、材料员、质量员、造价员、安全员各1名（须持有上岗证），在进场后7天内承包人须按合同的规定，向发包人、监理单位提交项目部人员配备名单及人员的联系方式（项目经理部主要管理人员和技术人员必须配备手机并保持24小时畅通）并向发包人提供上述人员职责名单及资质证、上岗证原件供发包人核验。96.3.7承包人更换其他主要技术人员须报发包人审批，在征得书面批准后才能更换，替换人员的专业要相符，等级须不低于被替换人员，否则视为承包人违约，发包人对承包人每人每次更换处予3000元违约金。本工程项目经理不得同时担任其它工程的工作。否则将视为违约，发包人有权按有关规定，报主管部门予以处罚，并保留终止合同的权利。96.3.8承包人要严格遵守有关建设工程管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，杜绝一切事故发生。96.3.9承包人因拖欠或克扣工人工资，造成上访事件的，对于造成严重后果者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时发包人将追究承包人的违约责任，没收其履约担保。96.3.10按《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》（东建〔2006〕7号）的规定，承包人必须在签订合同前提供用于支付工人工资的企业基本账户，保证每月准时、足额发放工人工资，并在工地现场的公示栏上及时公布。承包人每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表及劳务分包合同、班组与工人签订的劳动合同同时上报发包人，否则暂停支付工程款。由于承包人未支付（包括未足额支付和未及时支付）工人工资所造成的一切后果由承包人承担，发包人将同时追究承包人的违约责任。96.3.11要求全部采用钢管脚手架、木（竹）夹板模板或组合钢模板施工，所采用的材料、设备必须满足国家有关技术操作规程的要求。96.3.12结合施工现场的实际情况进行施工组织设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用（含专家论证费）由承包人负责。96.3.13如发包人要求承包人的法定代表人（或负责人）出席洽谈有关事宜的，承包人必须在发包人指定的时间里安排其法定代表人（或负责人）出席，否则，视承包人违约，发包人有权解除合同并造成的损失由承包人承担。96.3.14所有的分部分项工程必须按图纸和规范的要求施工，并须经检测达到设计和规范的要求，再由甲方现场人员签字确认后方可进行下一道工序的施工。96.3.15本工程的土方工程量及运距以招标工程量清单中的工程数量为准，实际施工中有关土方工程量或运距超出部分结算不作调整，一次性包干。96.3.16合同价款不因物价涨落进行调整。96.3.17第三方检测除功能性检测外，其它所有的试验检测均由承包人负责，费用均包含在投标报价中。96.3.18投标人应根据招标控制价和招标图纸的内容，充分考虑施工过程中的各项费用，所涉及的费用计入投标报价中，费用一次性包干。96.3.19投标人投标时应根据招标图纸及相关资料核对建设单位提供的工程量清单，如有疑问应在开标前以书面形式向发包人提出，未提出的视为认可该图纸及工程量清单。96.3.20围护：在施工区域的周边必须设置不低于1.5米的固定式硬质围挡，要求围挡摆放整齐、密封、牢固、顺直、整洁，围挡上的标识排列有序；围板内应当采取措施防止余泥外撒、污水外流；围挡不得妨碍行人和车辆行驶，确保交通安全；在工程开工前禁止在现场堆放档板；在施工期间禁止拆除围挡，因故必须移动围挡时，必须及时摆放回原来位置；对于因施工工艺要求或其它原因不具备固定式硬质围挡的工地周边，应当设置其他围护。施工单位应当落实专人负责围护设施的维护,定期巡查,并做好清洁工作,及时修复或调换破损、污损的围护设施。96.4合同附件（1）附“工程质量保修书”1份。（2）附“廉政合同”1份。（3）附“安全文明施工协议书”1份。（4）附“中标通知书”1份。（5）附“招标文件”1份、补充通知（如有）。（6）附“投标文件”1份（含调整后的“工程量清单综合单价报价表”）。（7）附“项目经理委任书”1份。（8）附“履约担保”1份。（9）附“农民工资支付履约担保”1份。（10）附“工程专用账户”1份。（11）附“工人工资账户”1份。（12）附“施工单位、物料、劳务供应商印鉴样本备案表”1份。第四部分合同附件
投标 / 标书制作要点（原创）
本水库加固改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。东莞市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
