交通安全设施小额零星工程招标公告（湖州吴高市政工程有限公司2024）
[吴兴区]
[正在投标]高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目
[吴兴区][正在投标]高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目
高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目发包公告
1.发包条件
本项目为全流程电子发竞包项目（预发包）【采用远程不见面竞包方式】
本发包项目高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目 ，计划建设投资估价年度总额不超过200万元（单个项目不超30万元），建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% ，发包人为 湖州吴高市政工程有限公司，发包代理机构为科信联合工程咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行预发包，项目发包编号为 hzgq202402130。
2.项目概况与发包范围
发包项目建设地点：发包人指定地点。
工程规模：本次预发包年度总额不超200万元（单个项目不超30万元）。
发包范围：本次发包为湖州吴高市政工程有限公司统一发包，建立高新区2024年度交通安全设施小额零星工程施工单位库。湖州吴高市政工程有限公司作为发包人，本次发包服务期限内单个项目不超30万元的零星工程施工项目，实施内容包括高新区的交通安全设施小额零星工程，均可在库内选择。具体以发包人委托为准。
服务期：（成交通知书发出之日至2024年12月31日），本项目为年度预发包项目，服务期满或工程费用累计达到200万元时终止本次发包合同。
质量目标：合格
入围数量：本项目当最终有效竞包人在3家（含）以上时，取综合得分前2名竞包人作为入围单位（第2名出现最终得分相同时，以竞包报价低的优先；竞包报价仍相同的，则由评审委员会现场随机抽取）；当最终有效竞包单位在3家（不含）以下时，发包人将对本项目重新发包。 所有入围单位的成交折扣均按本次入围的承包人中折扣最低的作为所有入围单位的成交折扣，如果有不同意上述原则的竞包人，有效竞包人超过3家的将从后序排名的竞包人中递补。同时，第三名、第四名（如有）作为备选，出现入围单位经考核等原因解除合同情形时，依次递补。
其他：1）本项目涉及的电子警察、信号灯及监控等杆上设备零星工程，若发包人在服务期内发布相关调整要求则不再纳入本次服务范围。发包人不予承诺入围定点单位库的各单位在发包确定的服务期限内一定会有发包项目实施，请竞包单位在竞包前综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由竞包单位自行承担。（入围单位无条件响应本条规定，否则视为承包无效）
2）本项目最终合同签订的合同价格按入围单位折扣最低的报价作为所有入围单位的承包价。单个项目实施完成后于一个月内上报联系单，逾期不计量。
3. 竞包人资格要求
竞包人资格要求：同时具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”和“公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质”（浙江省外企业承包后（中标结果公告发出后5天内）须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)；
本项目接受联合体竞包，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由一家具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”和一家具备“公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质”的企业组成联合体竞包，且必须以具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”的企业为联合体牵头人。联合体成员各方应签订联合体协议，明确各方职责分工，明确联合体牵头人和联合体成员的权利义务。竞包资料统一由联合体牵头人盖章（联合体协议须经联合体双方盖章）。联合体各成员方不得再单独或加入其他联合体参加本项目的竞包。联合体牵头人代表联合体在竞包和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；联合体成员在竞包、签约与履行合同过程中，承担连带法律责任。
项目负责人资格要求：具备公路工程贰级及以上注册建造师【必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），二级建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B证）须在有效期内，一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的相关要求，不接受临时建造师注册证书。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】
本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供业主证明。
本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设竞包活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内的参与本项目竞包。本次发包不接受联合体竞包。
其他要求：本项目采用电子竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。
4. 发包文件的获取
4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。
4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013 ；CA锁办理：电话4000878198，http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年3月5日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件 。
5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7. 联系方式
发 包 人：湖州吴高市政工程有限公司
地 址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢2118室
联 系 人：童先生 电 话：0572-2536000
发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司
地 址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道清远路699号福美达科技大厦4楼
联 系 人：潘虹晔 电 话：0572-2566197
发包监督小组：湖州吴高市政工程有限公司发包监督小组
地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢2118室
联 系 人：陈家豪 电 话：0572-2170128
采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址： 湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生 电 话：0572-2377267 、0572-2228963
8. 软件技术支持
电 话：0572-2375013
服务热线：4009280095转5
联 系 人：国泰新点客服
CA锁相关问题咨询杭州天谷客服 电话：4000878198
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。
招标文件正文.pdf
发包文件-高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目(2).doc
高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目公开发包文件（电子全流程）h299202402130项目发包编号：发包人：湖州吴高市政工程有限公司盖单位章发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2024年2月第1页共1页，第1页共76页高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目公开发包文件（电子全流程）项目发包编号：hzgq202402130发包人：湖州吴高市政工程有限公司（盖单位章）发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2024年2月，第2页共76页目录第一章预发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目（预发包）【采用远程不见面竞包方式】2.项目概况与发包范围3.竞包人资格要求其他要求：本项目采用电子竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。4.发包文件的获取5.竞包文件的递交6.发布公告的媒介7.联系方式8.软件技术支持第二章竞包人须知竞包人须知前附表1.总则2.发包文件3.竞包文件4.竞包5.开标6.评审7.合同授予8.纪律和监督9.需要补充的其他内容10．其他（发包人要求）第三章评审办法评审办法前附表1.评审方法2.评审标准3.评审程序第四章合同条款及格式1、竞包声明书2、法定代表人身份证明书3、授权委托书4、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表5、湖州市国有企业投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书6、项目管理机构配备情况表7、竞包函8、不转包、不违法分包承诺书9、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书，第3页共76页第一章预发包公告高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目（预发包）【采用远程不见面竞包方式】本发包项目高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目，计划建设投资估价年度总额不超过200万元（单个项目不超30万元），建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，发包人为湖州吴高市政工程有限公司，发包代理机构为科信联合工程咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行预发包，项目发包编号为hzgq202402130。2.项目概况与发包范围发包项目建设地点：发包人指定地点。工程规模：本次预发包年度总额不超200万元（单个项目不超30万元）。发包范围：本次发包为湖州吴高市政工程有限公司统一发包，建立高新区2024年度交通安全设施小额零星工程施工单位库。湖州吴高市政工程有限公司作为发包人，本次发包服务期限内单个项目不超30万元的零星工程施工项目，实施内容包括高新区的交通安全设施小额零星工程，均可在库内选择。具体以发包人委托为准。服务期：（成交通知书发出之日至2024年12月31日），本项目为年度预发包项目，服务期满或工程费用累计达到200万元时终止本次发包合同。质量目标：合格入围数量：本项目当最终有效竞包人在3家（含）以上时，取综合得分前2名竞包人作为入围单位（第2名出现最终得分相同时，以竞包报价低的优先；竞包报价仍相同的，则由评审委员会现场随机抽取）；当最终有效竞包单位在3家（不含）以下时，发包人将对本项目重新发包。所有入围单位的成交折扣均按本次入围的承包人中折扣最低的作为所有入围单位的成交折扣，如果有不同意上述原则的竞包人，有效竞包人超过3家的将从后序排名的竞包人中递补。同时，第三名、第四名（如有）作为备选，出现入围单位经考核等原因解除合同情形时，依次递补。其他：1）本项目涉及的电子警察、信号灯及监控等杆上设备零星工程，若发包人在服务期内发布相关调整要求则不再纳入本次服务范围。发包人不予承诺入围定点单位库的各单位，第4页共76页在发包确定的服务期限内一定会有发包项目实施，请竞包单位在竞包前综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由竞包单位自行承担。（入围单位无条件响应本条规定，否则视为承包无效）2）本项目最终合同签订的合同价格按入围单位折扣最低的报价作为所有入围单位的承包价。单个项目实施完成后于一个月内上报联系单，逾期不计量。3.竞包人资格要求竞包人资格要求：同时具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”和“公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质”（浙江省外企业承包后（中标结果公告发出后5天内）须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)；本项目接受联合体竞包，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由一家具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”和一家具备“公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质”的企业组成联合体竞包，且必须以具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”的企业为联合体牵头人。联合体成员各方应签订联合体协议，明确各方职责分工，明确联合体牵头人和联合体成员的权利义务。竞包资料统一由联合体牵头人盖章（联合体协议须经联合体双方盖章）。联合体各成员方不得再单独或加入其他联合体参加本项目的竞包。联合体牵头人代表联合体在竞包和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；联合体成员在竞包、签约与履行合同过程中，承担连带法律责任。项目负责人资格要求：具备公路工程贰级及以上注册建造师【必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），二级建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B证）须在有效期内，一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的相关要求，不接受临时建造师注册证书。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供业主证明。本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设竞包活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内的参与本项目竞包。本次发包不接受联合体竞包。，第5页共76页其他要求：本项目采用电子竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理：电话4000878198，http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年3月5日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州吴高市政工程有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢2118室联系人：童先生电话：0572-2536000发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道清远路699号福美达科技大厦4楼联系人：潘虹晔电话：0572-2566197发包监督小组：湖州吴高市政工程有限公司发包监督小组地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢2118室联系人：陈家豪电话：0572-2170128采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2377267、0572-2228963，第6页共76页8.软件技术支持电话：0572-2375013服务热线：4009280095转5联系人：国泰新点客服CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。，第7页共76页第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4项目名称详见发包公告1.1.5建设地点发包人指定地点1.2.1资金来源及比例100%自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2服务期详见发包公告1.3.3质量要求合格1.4.1竞包人及拟派项目负责人资质条件、能力详见发包公告1.4.2是否接受联合体投标□不接受，由承包人独立承担设计与施工任务。☑接受，应满足下列要求：由2家单位组成联合体，签署联合体协议，并注明牵头人（详细内容见发包文件）。1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间/年/月/日1.10.3预备会书面澄清的时间/年/月/日1.11偏离不允许□允许2.1构成发包文件的其他材料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；2.2.1竞包人提疑的截止时间2024年3月1日23时59分59秒2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录——进入项目—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)—“发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。，第8页共76页查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台---相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2024年2月29日23时59分59秒3.1构成竞包文件的主要组成部分☑资格文件；☑商务文件；□其他：。3.2竞包报价要求竞包报价范围：本工程采用建安费审定价*成交折扣发包，竞包人的折扣报价范围为85%-90%（含85%、90%），折扣低于85%或超过90%的报价的作无效竞包处理。3.3.1竞包有效期60天3.4.1竞包保证金□不要求递交竞包保证金；☑要求递交竞包保证金；保证金额：40000元，大写：肆万元整；交纳方式：网银或电汇或电子保函（☑关联□不关联）竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。投标截止前，竞包保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。注：1.保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。2.竞包保证金必须与本项目进行关联。3.重新发包项目，参与竞包的投标人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。4.具体操作如有不明请咨询：软件公司，联系方式：0572-2375013、4009280095转5；电子保函咨询方联系方式：0572-2205678。5.具体操作详见附件《湖州绿采平台电子投标保函业务操作手册》。3.5.3签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章的按要求执行。3.5.4竞包文件份数要求承包后提供完整的竞包文件正本1份、副本2份、正副本须分别装订。4.1.1竞包文件上传及包封要求竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录—“上传竞包文件”模块上传；4.2.1竞包文件递交截止时间（竞包截止时间）2024年3月5日14时00分（以电子交易平台时间为准）4.2.2竞包文件递交地点竟包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录，第9页共76页湖州市绿色采购服务平台上的竞包文件递交模块上传；4.2.3是否退还竞包文件□否☑是，退还时间：已上传竞包文件但未成功解密的，予以退还。5.1开标时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/。5.2竞包会议程序开标顺序：1、竞包截止前30分钟，由发包代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面开标准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号；3、竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、现场监督（见证）人员；4、竞包人在系统开启竞包文件解密通道后解密时间：30分钟；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、公布发包文件规定的最佳报价方式（如有）；6、竞包文件导入、现场唱标等全程在线操作，在线公布开标记录情况同步推送至湖州市绿色采购服务平台“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读竞包人名称、竞包价格及其他相关内容；7、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复；8、宣布开标结束。注：在开标过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；，第10页共76页附件10：关于工程结算送审的承诺书（发包人）：关于工程的审计事宜，我单位承诺，在项目竣工验收合格后，及时提供工程造价结算资料及相关文件，为了确保项目的审计工作顺利完成，我们愿意积极配合，并郑重承诺：一、我单位承诺提供的工程资料和结算造价是完整的、真实的，不存在高估冒算等现象。二、如项目结算造价审计核减率为10%（含10%）以内的，且存在审计追加费的，我单位承诺按施工合同中的约定上缴审计追加费。三、如项目结算造价审计核减率为10%（不含10%）～15%（含15%）的，审计基本费用按照（浙价服【2009】84号文，送审造价采取差额定率分档累进70%计算，不足2000元按2000元计）由我单位承担50%；审计追加费按施工合同中的约定上缴。四、如项目结算造价审计核减率为15%（不含15%）-20%（含20%）的，审计基本费用（按照浙价服【2009】84号文，送审造价采取差额定率分档累进70%计算，不足2000元按2000元计）和审计追加费用按施工合同中约定方式计算，由我单位全额承担。五、如项目结算造价审计核减率为20%（不含20%）-30%（含30%）的，我单位承诺审计追加费按核减额的7%计取。六、如项目结算造价审计核减率超过30%（不含30%）的，我单位承诺除审计追加费按核减额的7%计取外，另自愿按审定造价再扣减2%以此结算工程款，最高扣减100万元。七、如施工合同中无约定审计追加费计算方式的，以浙江省建设工程造价咨询服务收费标准（浙价服【2009】84号文）为准。八、若该项目后期被吴兴区审计局抽检需复审的，我单位承诺最终以吴兴区审计局出具“审计签证单”的金额结算工程款。施工单位(签章)：法定代表人：年月日，第67页共76页第五章竞包文件格式1、竞包声明书（发包人名称）：本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受招竞包监管部门的行政处罚。特此声明。竞包人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日，第68页共76页2、法定代表人身份证明书（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。特此证明身份证扫描件竞包人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日，第69页共76页3、授权委托书本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的项目的竞包活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。代理人身份证扫描件代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日，第70页共76页4、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表企业名称（盖章）企业资质职务姓名证书号企业法定代表人企业负责人企业分管安全生产副经理企业技术负责人（XXXX资质）企业技术负责人（XXXX资质）变更人员情况说明注：1、本表适用于竞包报名及竞包，请竞包人根据本表要求如实填写。2、企业人员如有更换请及时填写并注明。，第71页共76页5、湖州市国有企业投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.成交后将项目转包，或违法分包；5.成交后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反发包竞包等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：，第72页共76页6、项目管理机构配备情况表工程名称：高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目姓名身份证号拟任岗已承担过的工程情况（如有）已承担过的工程情况（如有）姓名身份证号位相关证书或职称名称（如有)项目数主要项目名称项目负责人技术负责人专职安全生产管理人员施工员质量员材料员资料员一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。注：1、附上述人员如有相关证书则需提供复印件并加盖公章；2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按无效标处理；3、竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。第73页共76页7、竞包函致：湖州吴高市政工程有限公司1、根据你方发包项目编号为{项目编号}的{项目名称}项目发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包人须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）及其他有关文件后，我方愿以发包文件规定的结算计价方式，按%作为竞包报价（报价保留2位小数，否则发包人有权按第三位四舍五入法予以修正）并按上述要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率按中值计取（一般计税），其中安全文明施工基本费按市区工程计取。规费和税金按规定费率计取（一般计税）。3、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。5、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：。6、如果我方承包，我方将按照发包文件的规定提交万元（人民币）作为履约保证金，并按承包通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。7、因本项目入选多家入围单位，如果我方入围，我方承诺按本次入围的承包人中竞包总价折扣最低的作为所有入围单位的成交折扣进行结算，并按国家规定的增值税开具增值税专票。8、如果我方入围，我方将按承包通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。9、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的规定的投标有效期内有效，在此期间内如果入围，我方将受此约束。10、除非另外达成协议并生效，你方的承包通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。11、竞包项目负责人姓名，项目负责人资质类别，企业资质。竞包人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：日期：年月日，第74页共76页8、不转包、不违法分包承诺书：我公司参加了工程的竞包，若能成交，我公司郑重承诺如下：1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部年度履约保证金。3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。竞包人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日，第75页共76页9、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书（发包单位）：我公司承诺，如有幸成交，将在成交后（成交结果公告发出后5日内）提供企业及拟派项目负责人有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。如未履行此承诺的，我公司自愿放弃成交资格；给招标人造成的损失超过一定数额的，应当赔偿相应损失。竞包人(单位公章)：拟派项目负责人（签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章)：年月日，第76页共76页高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目公开发包文件（电子全流程）有4992040213项目发包编号：发包人：湖州吴高市政工程有限公司盖单位章发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2034年2月第一页共1页高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目公开发包文件（电子全流程）项目发包编号：hzgq202402130发包人：湖州吴高市政工程有限公司（盖单位章）发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2024年2月目录第一章预发包公告41.发包条件4本项目为全流程电子发竞包项目（预发包）【采用远程不见面竞包方式】42.项目概况与发包范围43.竞包人资格要求5其他要求：本项目采用电子竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。64.发包文件的获取65.竞包文件的递交66.发布公告的媒介67.联系方式68.软件技术支持7第二章竞包人须知8竞包人须知前附表81.总则112.发包文件143.竞包文件154.竞包195.开标196.评审207.合同授予218.纪律和监督229.需要补充的其他内容2310．其他（发包人要求）23第三章评审办法29评审办法前附表291.评审方法302.评审标准303.评审程序31第四章合同条款及格式341、竞包声明书682、法定代表人身份证明书693、授权委托书704、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表715、湖州市国有企业投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书726、项目管理机构配备情况表737、竞包函748、不转包、不违法分包承诺书759、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书7611.预发包公告高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目发包公告1.1.1.发包条件1.2.本项目为全流程电子发竞包项目（预发包）【采用远程不见面竞包方式】本发包项目高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目，计划建设投资估价年度总额不超过200万元（单个项目不超30万元），建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，发包人为湖州吴高市政工程有限公司，发包代理机构为科信联合工程咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行预发包，项目发包编号为hzgq202402130。1.3.2.项目概况与发包范围发包项目建设地点：发包人指定地点。工程规模：本次预发包年度总额不超200万元（单个项目不超30万元）。发包范围：本次发包为湖州吴高市政工程有限公司统一发包，建立高新区2024年度交通安全设施小额零星工程施工单位库。湖州吴高市政工程有限公司作为发包人，本次发包服务期限内单个项目不超30万元的零星工程施工项目，实施内容包括高新区的交通安全设施小额零星工程，均可在库内选择。具体以发包人委托为准。服务期：（成交通知书发出之日至2024年12月31日），本项目为年度预发包项目，服务期满或工程费用累计达到200万元时终止本次发包合同。质量目标：合格入围数量：本项目当最终有效竞包人在3家（含）以上时，取综合得分前2名竞包人作为入围单位（第2名出现最终得分相同时，以竞包报价低的优先；竞包报价仍相同的，则由评审委员会现场随机抽取）；当最终有效竞包单位在3家（不含）以下时，发包人将对本项目重新发包。所有入围单位的成交折扣均按本次入围的承包人中折扣最低的作为所有入围单位的成交折扣，如果有不同意上述原则的竞包人，有效竞包人超过3家的将从后序排名的竞包人中递补。同时，第三名、第四名（如有）作为备选，出现入围单位经考核等原因解除合同情形时，依次递补。其他：1）本项目涉及的电子警察、信号灯及监控等杆上设备零星工程，若发包人在服务期内发布相关调整要求则不再纳入本次服务范围。发包人不予承诺入围定点单位库的各单位在发包确定的服务期限内一定会有发包项目实施，请竞包单位在竞包前综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由竞包单位自行承担。（入围单位无条件响应本条规定，否则视为承包无效）2）本项目最终合同签订的合同价格按入围单位折扣最低的报价作为所有入围单位的承包价。单个项目实施完成后于一个月内上报联系单，逾期不计量。1.4.3.竞包人资格要求竞包人资格要求：同时具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”和“公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质”（浙江省外企业承包后（中标结果公告发出后5天内）须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》)；本项目接受联合体竞包，如为联合体，联合体单位总数不得超过2家，即由一家具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”和一家具备“公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质”的企业组成联合体竞包，且必须以具备“公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质”的企业为联合体牵头人。联合体成员各方应签订联合体协议，明确各方职责分工，明确联合体牵头人和联合体成员的权利义务。竞包资料统一由联合体牵头人盖章（联合体协议须经联合体双方盖章）。联合体各成员方不得再单独或加入其他联合体参加本项目的竞包。联合体牵头人代表联合体在竞包和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；联合体成员在竞包、签约与履行合同过程中，承担连带法律责任。项目负责人资格要求：具备公路工程贰级及以上注册建造师【必须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），二级建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B证）须在有效期内，一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的相关要求，不接受临时建造师注册证书。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】本工程拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供业主证明。本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设竞包活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内的参与本项目竞包。本次发包不接受联合体竞包。其他要求：本项目采用电子竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册。1.5.4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理：电话4000878198，http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。1.6.5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年3月5日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。1.7.6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。1.8.7.联系方式发包人：湖州吴高市政工程有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢2118室联系人：童先生电话：0572-2536000发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道清远路699号福美达科技大厦4楼联系人：潘虹晔电话：0572-2566197发包监督小组：湖州吴高市政工程有限公司发包监督小组地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路266号A幢2118室联系人：陈家豪电话：0572-2170128采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2377267、0572-22289631.9.8.软件技术支持电话：0572-2375013服务热线：4009280095转5联系人：国泰新点客服CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。窗体顶端窗体底端窗体顶端窗体底端2.第二章竞包人须知2.1.竞包人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4项目名称详见发包公告 1.1.5建设地点发包人指定地点1.2.1资金来源及比例100%自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2服务期详见发包公告 1.3.3质量要求合格1.4.1竞包人及拟派项目负责人资质条件、能力详见发包公告1.4.2是否接受联合体投标□不接受，由承包人独立承担设计与施工任务。☑接受，应满足下列要求： 由2家单位组成联合体，签署联合体协议，并注明牵头人（详细内容见发包文件）。1.9.1踏勘现场□不组织☑组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间： 召开地点： 1.10.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.10.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.11偏离R不允许 □允许2.1构成发包文件的其他材料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；2.2.1竞包人提疑的截止时间 2024年3月1日23时59分59秒2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录——进入项目—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/) —“发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台---相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间 2024年2月29日23时59分59秒3.1构成竞包文件的主要组成部分☑资格文件；☑商务文件；□其他： 。3.2竞包报价要求竞包报价范围：本工程采用建安费审定价*成交折扣发包，竞包人的折扣报价范围为85%-90%（含85%、90%），折扣低于85%或超过90%的报价的作无效竞包处理。3.3.1竞包有效期60天3.4.1竞包保证金□不要求递交竞包保证金； ☑要求递交竞包保证金；保证金金额：40000元 ，大写：肆万元整；交纳方式：网银或电汇或电子保函（☑关联 □不关联）竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。投标截止前，竞包保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。注：1.保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。2.竞包保证金必须与本项目进行关联。3.重新发包项目，参与竞包的投标人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。4.具体操作如有不明请咨询：软件公司，联系方式：0572-2375013、4009280095转5；电子保函咨询方联系方式：0572-2205678。5.具体操作详见附件《湖州绿采平台电子投标保函业务操作手册》。3.5.3签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章的按要求执行。3.5.4竞包文件份数要求承包后提供完整的竞包文件正本1份、副本2份、正副本须分别装订。4.1.1竞包文件上传及包封要求竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录—“上传竞包文件”模块上传；4.2.1竞包文件递交截止时间（竞包截止时间）2024年3月5日14时 00 分（以电子交易平台时间为准）4.2.2竞包文件递交地点竟包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台上的竞包文件递交模块上传；4.2.3是否退还竞包文件□否☑ 是，退还时间：已上传竞包文件但未成功解密的，予以退还。5.1开标时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/。5.2竞包会议程序开标顺序： 1、竞包截止前30分钟，由发包代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面开标准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号；3、竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、现场监督（见证）人员；4、竞包人在系统开启竞包文件解密通道后解密时间：30分钟 ；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、公布发包文件规定的最佳报价方式（如有）；6、竞包文件导入、现场唱标等全程在线操作，在线公布开标记录情况同步推送至湖州市绿色采购服务平台“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读竞包人名称、竞包价格及其他相关内容；7、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复；8、宣布开标结束。注：在开标过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。6.1.1评审委员会的组建评审委员会构成： 3 人，经济技术类专家不少于2/3，其中发包人按需可派1名代表参加评审小组，但不得担任组长；评审专家确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评审委员会确定承包人）□是☑否，推荐的承包候选人数：不少于3人7.2评审结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台公示期为 3 日。7.4.1履约担保履约担保的形式：R履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或R银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）履约保证金金额：4万元/家（服务期结束后一次性退还）9需要补充的其他内容9.1项目管理机构配备人员要求项目技术负责人公路相关专业1名（中级及以上职称，证书中未体现专业的提供相关专业学历证书）、施工员不少于1名、质量员不少于1名、资料员不少于1名、材料员不少于1名【注：各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明。】9.2专职安全生产管理人员数量专职安全生产管理人员不少于1名，必须具备安全生产考核合格证（C证）10电子发包竞包□否R是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供开标现场解密；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面竞包的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。2.2.1.总则2.2.1.1.1项目概况1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行预发包。1.1.2本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4本发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5本发包项目建设地点：见竞包人须知前附表。2.2.2.1.2资金来源和落实情况1.2.1本发包项目的资金来源及出资比例：见竞包人须知前附表。1.2.2本发包项目的资金落实情况：见竞包人须知前附表。2.2.3.1.3发包范围、服务期、质量要求1.3.1本次发包范围：见竞包人须知前附表。1.3.2本发包项目的服务期：见竞包人须知前附表。1.3.3本发包项目的质量要求：见竞包人须知前附表。2.2.4.1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见竞包人须知前附表；（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；1.4.2竞包人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本发包项目竞包。1.4.3竞包人不得存在下列情形之一：（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本发包项目的监理人；（4）为本发包项目的代建人；（5）为本发包项目提供发包代理服务的；（6）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的；（8）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消竞包资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取承包或严重违约或重大工程质量问题的；（13）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（14）被有关行政监管部门通报限制在本区域内竞包的；1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。1.4.4竞包项目负责人不得存在下列情形之一：（1）竞包截止日前有被录入检察机关行贿犯罪档案的；（2）竞包截止日前被行政机关通报限制在本区域内竞包；（3）竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；（4）竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚。2.2.5.1.5费用承担1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.5.2本项目招标代理费10000元，由入围单位在领取成交通知书时平均支付给代理机构。2.2.6.1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。2.2.7.1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。2.2.8.1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。2.2.9.1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。2.2.10.1.10竞包预备会（本项目不作要求）1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。2.2.11.1.11偏离竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。2.3.2.发包文件2.3.1.2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）竞包文件格式；2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。2.3.2.2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.3.3.2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.4.3.竞包文件2.4.1.3.1竞包文件的组成3.1.1资格文件主要包括以下内容（如无格式，格式自拟）（1）企业基本资料（联合体竞包的，联合体牵头人提供）①企业营业执照;②基本账户证明【开户许可证（由中国人民银行出具）或银行基本存款账户开户信息（由开户银行出具）】;③企业资质证书（详见发包公告要求）；④有效期内的安全生产许可证（接受有效合法的电子证书）。（2）项目管理机构资料（联合体竞包的，联合体牵头人提供）①拟参加竞包的项目负责人证书（详见发包公告要求，建造师证书接受有效合法的电子证书）；②拟参加竞包的项目负责人有效安全生产考核合格证B证（接受有效合法的电子证书）；③项目技术负责人职称证书、专职安全生产管理人员C证（接受有效合法的电子证书），1人1岗，不得兼任；④企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）有效安全生产考核合格证A证（接受有效合法的电子证书）；⑤建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；⑥企业负责人、技术负责人、企业分管安全生产副经理任命书；⑦法定代表人授权的委托代理人及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，其中项目负责人如为退休人员，提供退休证及注册企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；（3）竞包声明书；（联合体竞包的，联合体牵头人提供）（4）企业法定代表人身份证明书；（联合体竞包的，联合体牵头人提供）（5）授权委托书；（联合体竞包的，联合体牵头人提供）（6）项目管理机构配备情况表【除项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员外，还需配备施工员1名，质量员1名，材料员1名，资料员1名，各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明，1人1岗，不得兼任】；（7）湖州市国有企业投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；（联合体竞包的，联合体双方均须提供）（8）省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书;（联合体竞包的，联合体双方均须提供）（9）不转包、不违法分包承诺书；（联合体竞包的，联合体双方均须提供）（10）提供本项目竞包保证金缴款凭证（网银或电汇凭证等）及成功缴纳竞包保证金平台截图（竞包人汇款后平台显示“缴纳成功”的界面）；（联合体竞包的，联合体牵头人提供）（11）联合体协议书；（联合体投标需提供协议书）（12）竞包文件需要提供的其他资料。3.1.2商务部分主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。2.4.2.3.2竞包报价3.2.1竞包报价应按发包文件中相关附表格式填写。竞包报价为本发包项目全部工作内容的报价。3.2.2本工程结算方式：本项目最终合同签订的合同价格按入围单位折扣最低的报价作为所有入围单位的承包价。单个项目实施完成后于一个月内上报联系单，逾期不计量。本工程结算按两种方式执行，最终结算以审计为准。（最终结算=按建安费审定价*成交折扣发包）1）、套用定额计价方式：（1）定额及计价规则:《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)。（2）建筑安装工程费用计算程序：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）第3.4.3项第2条《竣工结算阶段建筑安装工程施工费用计算程序》执行，其中以下费用不予计取：施工组织措施项目费中的标化工地增加费、提前竣工增加费、行车行人干扰增加费和其他施工组织措施费；其他项目费中的施工总承包服务费和优质工程增加费。（3）建筑安装工程施工取费费率：本项目采用增值税一般计税方法执行。根据双方确认的施工范围、图纸及有效签证联系单（有效是指经甲方签字盖章确认），以定额的“人工费＋机械费”作为取费基数。企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率按中值计取（一般计税），其中安全文明施工基本费按市区工程计取。规费和税金按规定费率计取（一般计税）。企业管理费费率、利润费率、施工组织措施项目费费率、规费费率和税金税率使用说明按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关规定执行。（4）建安工程的材料及人工价格:材料价格按照施工期当月《湖州市建设工程造价信息》计取，湖州信息价无的则参照《浙江省造价信息》计取。人工费按《湖州市建设工程造价信息》施工当月的人工市场信息价计取。2）无法套用定额或按照工程量套定额明显不合理的零星小工程量计价方式：按实际发生的人工、材料、机械计取，工程量按监理、业主签证为准，人工市场单价按《湖州市建设工程造价信息》施工当月的人工市场信息价中的二类人工计取，材料按当月信息价计，机械按实际市场价计，该费用只计取税金。3.2.3本发包项目设定报价区间，所有竞包单位均需在区间内报价，结果保留两位小数点，但凡超出或低于报价区间，均作无效标处理。报价区间：按审定价的85.00%（包含）-90.00%（包含）（如报价为85.00%，则最终结算金额=按建安费审定价*85.00%）3.2.4竞包文件只允许各有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。3.2.5工程量的结算与支付以监理工程师签证、发包人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为准。3.2.6承包人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令承包人退场，由此造成的经济损失，由承包人赔偿。3.2.7发包人拒绝接受竞包报价高于最高竞包限价的竞包人成为承包候选人。2.4.3.3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，但投标人有权收回其竞包保证金。2.4.4.3.4竞包保证金详见第二章投标人须知3.4.12.4.5.3.5竞包文件的编制3.5.1CA加密电子竞包文件应按3.1竞包文件的组成和第五章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关服务期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.3CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.5.5电子竞包流程如下：湖州市绿色采购服务平台→供应商登录→下载发包文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→将制作好的竞包报价导入竞包文件→系统完善投标信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。2.5.4.竞包2.5.1.4.1竞包文件密封和标记4.1.1提供的竞包文件按竞包人须知前附表4.1.1要求执行。4.1.2竞包文件：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件。4.1.3未按竞包人须知前附表4.1.1、4.1.2项要求的，发包人应予拒收。2.5.2.4.2竞包文件的递交4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-电子招投标交易平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；4.2.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于3个的，发包人将依法重新组织发包。2.5.3.4.3竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。2.6.5.开标2.6.1.5.1开标时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。2.6.2.5.2开标程序主持人按下列程序进行竞包：竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由发包代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面开标准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号；3、竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、现场监督（见证）人员；4、竞包人在系统开启竞包文件解密通道后解密时间：30分钟；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、公布发包文件规定的最佳报价方式（如有）；6、竞包文件导入、现场唱标等全程在线操作，在线公布开标记录情况同步推送至湖州市绿色采购服务平台“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读竞包人名称、竞包价格及其他相关内容；7、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复；8、宣布开标结束。注：在开标过程中发包人及发包代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；2.6.3.2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。2.6.4.5.3开标异议竞包人对竞包会议过程有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。2.7.6.评审2.7.1.6.1评审委员会6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数见竞包人须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（5）与竞包人有其他利害关系的。6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。2.7.2.6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。2.7.3.6.3评审评审委员会按照发包文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。发包文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。2.8.7.合同授予2.8.1.7.1定标方式7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人当场随机抽签选定承包候选人。本项目当最终有效竞包人在3家（含）以上时，取综合得分前2名竞包人作为入围单位（第2名出现最终得分相同时，以竞包报价低的优先；竞包报价仍相同的，则由评审委员会现场随机抽取）；当最终有效竞包单位在3家（不含）以下时，发包人将对本项目重新发包。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。2.8.2.7.2评审结果公示7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。2.8.3.7.3承包通知7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当根据评审结果公示中承包候选人的排名和本项目的入围数量来确定承包人。承包选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响承包结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的后一排名的候选人为承包人，后一排名的候选人因同样原因的，可以确定再后一排名的候选人为承包人，发包人也可以重新发包。7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出承包通知书，同时将竞包结果通知未承包的竞包人。2.8.4.7.4履约担保7.4.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外。7.4.2承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交视为放弃承包，其竞包保证金不予退还，并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。2.8.5.7.5签订合同7.5.1发包人和承包人应当根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格；其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，视为放弃承包并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。2.9.8.纪律和监督2.9.1.8.1对发包人的纪律要求发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。2.9.2.8.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。2.9.3.8.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。2.9.4.8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。2.9.5.8.5投诉竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或分管发竞包监督部门投诉。2.10.9.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。10.其他（发包人要求）10.1所有入围单位成交折扣均按本次入围的承包人中折扣最低的作为所有入围单位的成交折扣并进行结算。入围单位中若有不接受此价格的，可在承包人候选人公示期间以书面形式向发包人发出自愿放弃承包通知，发包人可根据竞包人综合得分由高到低顺序进行递补。承包人自愿放弃承包的，所有费用自行承担，且不得以任何形式向发包人提出索赔或补偿。10.2本次发包为湖州吴高市政工程有限公司统一发包，建立高新区片区零星工程施工单位库。湖州吴高市政工程有限公司作为发包人，本次发包服务期限内单个项目不超30万元的零星工程施工项目，实施内容包括高新区的交通安全设施零星工程等，均可在库内选择。具体以发包人委托为准。10.3承包人在施工前需向建设单位提交施工组织设计，施工组织设计中，针对工期，各竞包人应综合自身情况，详细说明工期控制的关键节点时间，和相对应的关键技术、工艺和保障措施；10.4承包人在工程实际施工时须严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，若因自身原因造成已完设施损失的，其修复等相关费用由承包人承担。10.5发包人会定期或不定期进行质量检查，如发现质量问题或不满足甲方要求，承包人需立即整改，整改费用由承包人自行承担。10.6承包人严格执行有关文明施工的规定，要求承包人负责对现场文明施工进行分片包干管理，负责到任。不违章指挥，不蛮干。施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。若违反规定，承包人应承担相应费用。10.7承包人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，发包人有权责令承包人退场，由此造成的经济损失，由承包人赔偿。10.8为进一步加强建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》。10.9若项目管理不到位，以致发生劳动力缺乏或机械不到位、技术力量不足等情况，造成工程质量、工期进度、安全、文明施工等方面达不到发包人、监理及合同等要求，发包人及监理将报建设主管部门进行通报处理，第二次还发现类似问题的将直接终止合同，所造成的损失均由承包人自行承担。10.10竣工资料进档手续由承包人负责办理，所需费用由承包人负责，请各竞包人综合考虑在投标报价中。10.11承包人的雇员及设备的保险等保险取费由竞包人自行考虑。10.12如承包人在合同期内未达到发包人服务要求或有重大不良事件发生，发包人有权终止合同。10.13发包人不予承诺各入围单位在发包确定的服务期限内实施项目的多少，请竞包人在竞包前综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由竞包人自行承担。10.14发包人对入围单位所实施的项目进行考核（考核办法由发包人于签订入围合同后以书面方式下发入围单位），入围单位考核达不到要求的，每次处以1-2万元的罚款，若三次以上考核达不到要求的，发包人将直接终止合同，所造成的损失均由承包人自行承担。考核表：10.15项目实施前由承包单位先根据图纸编制预算，并交由业主审核，经业主审核后的价格作为合同价。10.16审计后，单次变更联系单的审定价若超过经审批的变更量时，按审批时的变更量结算。10.17上诉条款与合同中有矛盾或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。10.18根据湖州市住房和城乡建设局转发的关于《省建设厅关于加快推进建筑施工领域安全生产责任保险制度的通知》规定，成交人在施工前须以项目为单位办理安全生产责任险。10.19发包人根据小额交通安全设施零星工程实施效率对入围单位进行考核，若承包人累计三次未达到要求，或发生不积极配合发包人项目接洽、未在后期编制好相应资料以及其他不履行合同义务等相关事件的，发包人有权单方面终止合同并扣除履约保证金、结清之前款项。10.20项目委托具体以签证单为准。10.21入围单位服务期内，湖州吴高市政工程有限公司若有相关考核及处罚条款的新制度文件，则按最新制度文件执行，服务单位须无条件配合。10.22入围单位服务期内，湖州吴高市政工程有限公司有权对每单个项目施工情况进行考核，具体考核要求如下：单个项目施工单位考核情况表序号内容考核情况备注1项目合同签订阶段，施工单位在接到业主通知之日起3个工作日内，按要求配备入围时相应项目组人员并与业主签订单个项目合同。逾期不签订合同的，该项目的结算费业主不予支付；若施工单位因此放弃该项目的，业主有权将该项目委托其他施工单位进行实施并扣罚该项目产生的所有施工费用及履约保证金。此类情况累计3次，业主将取消其入围资格。2在未经业主许可或批准的情况下，施工单位不得把合同或合同的一部分工作分包给别的公司。若违反规定，业主有权视情况扣罚监理酬金5万元；情况严重者，业主有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。3施工单位员失职造成工程事故或向私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私账、受贿，工作期间徇私舞弊，给业主造成损失，业主将按该项目合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。4开工后，施工单位应根据工程进展情况，上报该阶段人员到岗计划（必须配备入围时项目管理机构配备表中相应人员），该项由业主审定认可，施工单位及时安排相关人员到位，施工单位未能履行上述义务或未经审查认可的，业主有权视情况扣罚履约保证金2万元。5由业主召开的每次项目例会，项目名单内人员需全部到场，未经业主同意不得请假，无故缺席，视为未到岗，业主将按规定处罚罚金5000元/人•次。6项目施工阶段，业主将建立项目管理机构人员到位率和履职情况检查记录制度，对施工单位人员到位率、履职情况进行检查。若施工单位员不到位、到位率较低或履职情况较差的，业主有权向施工单位提出更换或增加施工单位员要求，施工单位必须在一星期内予以更换，否则将处罚金5000元/人/天。施工单位拒绝接受业主管理或施工单位员在1个月内不能更换的，业主除上述罚款外，还将扣除总服务期内施工合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。7施工单位应无条件将已完成的所有工程施工资料移交业主，否则业主将向工程所在建设行政主管部门报告。8施工单位须提供人脸识别系统或指纹考勤机用于对施工单位员考勤的记录, 考勤记录每天上传给业主，钥匙由业主保管。施工过程中人员必须到位，否则按照项目负责人2000元/人/天，项目技术负责人1000元/人/天，其余人员800元/人/天的标准在结款费用中扣除。9施工单位不应局限于事后检验和局部抽查，为保证项目工程进度和施工质量，必须跟随施工进度对施工质量进行负责，并对检查结果负责。对重点部位，关键工序应采取旁站制度，若施工单位未能履行职责，或旁站不到位，业主有权进行通报，累计通报三次，业主有权对施工单位处以罚金5000元，情节特别严重的，给工程造成重大损失的，业主有权终止委托合同，并要求施工单位承担相应的责任。10工程施工过程中，经检查发现工程质量不能满足要求的，若因施工方原因，将追究施工单位的责任，处罚金10000元，在工程结款费用扣除。11工程施工过程中，经检查发现工程安全出现问题的，若因施工方原因，将追究施工单位的责任，并处罚金10000元，在工程结款费用扣除。12由于施工单位管理不力、人员失职造成安全事故的，业主有权视情况扣罚酬金5万元；并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。13合同履行期间，业主对施工单位所下达的指令不能按期落实或由于自己的原因未发出进一步工作需要的指示，造成进度缓慢、工作延误、工程质量低劣等，业主将按施工合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。14施工单位接到业主的书面整改通知后未在规定时间内实施整改的，业主将每次扣除5000元，同一问题若被连续要求的，则每加一张督促单，罚金较前次翻倍。并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。15工程施工过程中，由于施工单位工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收，或其他非业主方原因造成延误工程进度的，业主将追究施工单位的监督责任，并处罚金3000元，在工程结款费中扣除。16由业主提出，交由施工单位督促落实的整改要求，施工单位未能加以落实、完成整改，影响了工程质量、安全生产、文明施工的，业主将根据情况每次罚款6000元，在工程结款费中扣除。17施工单位员违反规定擅自签署的联系单，业主将不予认可并由施工方承担责任，将根据情况每次罚款5000元，在工程结款费中扣除。18设计单位盖章的竣工图，施工单位须在竣工图上按实修整，如未按实修改发现一处扣除1000元。对工程建设过程中需要监理员或总监签字的部分弄虚作假，找人代签，每发现一次处以10000元罚款。19项目施工过程中，业主有权要求施工单位每季度当月末30日前上报施工进度，施工单位应按时上报当季度结算资料，如未按要求上报者，当季度结款费用不予结算。20项目完成后2个月内，施工单位需要将所有施工资料按档案馆要求收集整理归档整理后，移交给业主。若施工单位未能及时移交，或移交的资料达不到规范要求，业主有权要求其整改到位及时归档。若施工单位仍达不到要求的，业主有权对施工单位处以罚金20000元。21本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品。施工单位应督促施工单位向业主及施工单位提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,上面需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。督促施工单位提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)。如工程现场发现“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品，业主有权对施工单位进行罚款，每发现一次处以5000元罚款，且需督促施工单位无条件更换或返工；22以上扣罚费用由施工单位在一个星期内自行支付给业主，若不支付，业主可在年底合同付款时，扣除相应费用。10.22项目施工过程中，业主有权要求施工单位每季度当月末30日前上报施工进度，施工单位应按时上报当季度结算资料，如未按要求上报者，当季度结款费用不予结算。10.23项目实施过程中，原则上要求此次入围所提供的项目管理人员配备不允许变更，因不可抗力元素如需变更，则按要求进行上报，否则取消入围资格。10.22其他事项请参照发包答疑。3.第三章评审办法3.11.评审办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准竞包人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致资格文件审查形式评审标准竞包人条件符合条二章竞包人须知1.4.1~1.4.4及发包公告要求等资格文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）资格文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清；资格文件审查形式评审标准竞包文件唯一不应出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，且未声明哪一份有效的”情形。资格文件审查形式评审标准其他不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。资格文件审查资格评审标准资格文件组成符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。商务文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致商务文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）商务文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清商务文件审查形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价。商务文件审查形式评审标准其他竞包文件未附有发包人不能接受的条件。商务文件审查商务评审竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定商务文件审查商务评审竞包报价1、竞包人的竞包报价超出或低于报价区间的；2商务竞包报价应加盖企业公章、法定代表人或其竞包授权代理人电子签章。商务文件审查商务评审工程质量符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定商务文件审查商务评审竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定商务文件审查商务评审其他要求符合第二章“竞包人须知”第3.1.3项符合第三章“评审办法”第2.2.3项评审分值计算条款内容编列内容评审分值计算2.2.1分值构成(总分100分)商务文件： 100 分评审分值计算2.2.1权重商务标：100 %评审分值计算2.2.2商务标评定按第三章2.2.2条规定评定评审分值计算2.2.2商务标得分按第三章2.2.3条规定评定2.2.4技术标评定 按第三章2.2.4条规定计算 评审顺序由评标委员会对有效商务标得分最高的前21名进入资格审查（第21名有并列的，并列的全部进入评审），不足21名时全部进入评审。竞串包形为3.4串通竞包的判定按第三章3.4规定3.12.1.评审方法本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。3.13.2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。2.1.3商务评审标准：见评审办法前附表。2.2最终得分与评分标准2.2.1竞包人最终得分竞包人的最终得分=商务标得分2.2.2商务标评定商务标总分100分，按以下标准评定。（一）有效标的确定竞包单位的有效报价高于发包控制价的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。竞包报价范围：本工程采用建安费审定价*成交折扣发包，竞包人的折扣报价范围为85%-90%（含85%、90%），折扣低于85%或超过90%的报价的作无效竞包处理。竞包报价其他要求：详见发包文件第二章第3.2条竞包报价。报价最多保留2位小数，否则发包人有权按第三位四舍五入法予以修正。（二）最佳报价的确定发包人在开标前，在下列A、B、C、D、四种报价中随机抽取一种作为评标基准价：A．有效竞包报价中的去除最低值和最高值后的平均值（最低值（最高值）如出现2个及以上相同的，则去除一个最低值（最高值）后进行计算）;B．有效竞包报价的平均值和有效竞包报价中的最低值两者的平均值；C．有效竞包报价的平均值；D．有效竞包报价中去除最低值后的平均值（最低值如出现2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）；评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。（三）竞包报价评定各有效竞包与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务文件得分：K=（有效竞包报价—评标基准价）÷评标基准价*100%当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣1分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.5分。以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。注：评审基准价由评审委员会进行计算、复核并签字确认。评审基准价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。3.14.3.评审程序3.14.1.3.1初步评审3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。1.竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.14.2.3.2详细评审3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出商务得分。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.14.3.3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.4因有效竞包不足三个使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织竞包。3.4串通竞包行为3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；（二）竞包人之间约定承包人；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（六）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人承包而采取的其他串通行为。4.合同条款及格式入库协议甲方：（发包人）乙方：（承包人）依据《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方协商一致，就《高新区2024年度交通安全设施小额零星工程预发包项目》项目签订入库协议。一、服务内容和要求服务内容：本次发包服务期限内单个项目不超30万元的零星工程施工项目，实施内容包括高新区的交通安全设施零星工程等，均可在库内选择。具体以发包人委托为准。质量目标：合格；委托方式：具体业务按如下分配：按照发包人要求，采用抽签方式确定或直接委托服务期限：年月日-年月日。二、入库协议履约担保的形式、金额及期限的要求：4万元/家，在预发包期满或项目完成后视履约情况向乙方无息返还年度履约保证金。三、合同结算、支付等：本工程最终成交折扣率：审定价的%。（本项目按2家入围单位竞包报价最低的报价作为2家入围单位的成交价签订最终合同价格）。结算方式：工程总费用累计达到200万元或服务期结束后【具体以业主指令为准，开始结算（送审结算总价不得超过200万元）】，支付至完成工程价款的75%（且不超合同价的75%）；工程结算审核完成后支付至最终结算价（最终结算价=建安费审定价*成交折扣发包）的98.5%，同时预留1.5%保修款在审计报告出具后一年内无息支付。注：实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准。审计追加费由施工单位承担。四、履行期限和地点本合同自年月日至年月日履行。地点：由发包人指定五、保密义务合同双方对合同签订、履行以及争议解决过程中所知悉的合同对方的相关信息均负有保密的义务，除政府及法律强制性规定必须披露外，未经合同对方书面同意，在合同履行后都不得向任何第三方披露。六、解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可采取下列第一种方式解决。（一）双方同意由湖州仲裁委员会仲裁。（二）双方约定向（被告住所地、合同履行地、合同签定地、原告住所地、标的物所在地）的人民法院起诉。七、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：施工合同（具体项目签订）第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款附件（省略，工程报价中相应体现）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。（具体以开工报告为准）计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：企业管理费、利润、施工组织措施费（只计取安全文明施工基本费）（以定额人工费+定额机械费为基数按中值计取），建安造价审计后乘以（%），零星人工（综合考虑大工、小工）按签约当月湖州信息价的一类人工计取，（只计取税金）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）的通用合同条款执行。双方签字盖章：年月日1.1.11.1.2.第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价依据（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）发包文件；（2）合同协议书；（3）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；（4）成交通知书；（5）竞包函及其附录；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）双方有关工程的洽商、变更等书面文件；（12）竞包文件；（13）施工组织设计；（14）其他合同文件。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用合同条款》条款执行。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工用水和施工用电由施工单位自行接入。所需费用自行考虑，不再另计。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按规范规定应由承包人编制竣工资料并符合建设工程资料存档要求，所有书面资料、影像图片、竣工图等资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆和发包人档案管理要求的入档要求进行装订承包人需要提交的竣工资料数：6套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后二个月内（每延期提交一次按500元/天扣罚。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子版。（10）承包人应履行的其他义务：若项目管理不到位，以致发生劳动力缺乏或机械不到位、技术力量不足等情况，造成工程质量、进度、安全、文明施工等方面达不到业主、监理及合同等要求，由业主或监理视情况处以300-1000元/次的违约金。一旦发生，将在工程款中由业主现场管理人员确认后直接扣除，不再返回。引起其他不良后果的将报建设主管部门进行通报处理。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金；。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。主体结构、关键性工作的范围/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工单位自己的工程应进行成品保护，费用自负，若损坏周围已建成的工程也应负责赔偿。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。关于工程奖项的约定：无。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查2、承包人要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。承包人应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故或发生人员伤亡的责任和由此发生的费用，由承包人承担6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承办人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：（严格落实围挡设置100%，砂、土等易扬尘材料遮盖或绿化100%，主要道路硬化100%，运输车辆冲洗且密闭加盖100%，拆除施工过程洒水100%，暂不开发场地绿化100%，外脚手架密目式安全立网100%张挂，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆）。8.材料与设备（1）承包人采购材料设备的约定：主要材料、配件、设备等的供应厂商和品牌、价格须与甲方商量。（2）甲方如有供应材料、设备，乙方不得借故拒绝；（3）本工程涉及到的主要材料、成品、半成品的采供，须经由业主、监理确认后方可进场。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按《通用条款》执行。施工现场需要配备的试验设备：按《通用条款》执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用条款》执行。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按《通用条款》执行。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、固定费率合同。合同价款中包括的风险范围：发包文件第二章竞包报价所包含的风险；12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程总费用累计达到200万元或服务期结束后【具体以业主指令为准，开始结算（送审结算总价不得超过200万元）】，支付至完成工程价款的75%（且不超合同价的75%）；工程结算审核完成后支付至最终结算价（最终结算价=建安费审定价*成交折扣发包）的98.5%，同时预留1.5%保修款在审计报告出具后一年内无息支付。注：实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准。审计追加费由施工单位承担。14.竣工结算本工程结算价格按《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》以及有关政策性文件规定、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》规定的，企业管理费、利润、施工组织措施费（只计取安全文明施工基本费）（以定额人工费+定额机械费为基数按中值计取），规费、税金，按规定程序计算。材料价格、人工费按照施工期《湖州市建设工程造价信息》计取，无价材料在采购前需报业主或总监确认价格后才能采购。零星人工（综合考虑大工、小工）按签约当月湖州信息价的一类人工计取，（只计取税金）。由此计算出的工程造价，再乘成交折扣，即为本工程最终结算造价，并按国家规定的增值税开具增值税专票。21、其它（1）合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。（2）承包人在施工前需向建设单位提交施工组织设计，施工组织设计中，针对工期，各竞包人应综合自身情况，详细说明工期控制的关键节点时间，和相对应的关键技术、工艺和保障措施；（3）承包人在工程实际施工时须严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的设施加以保护，若因自身原因造成已完设施损失的，其修复等相关费用由承包人承担。（4）发包人会定期或不定期进行质量检查，如发现质量问题或不满足甲方要求，承包人需立即整改，整改费用由承包人自行承担。（5）承包人严格执行有关文明施工的规定，要求承包人负责对现场文明施工进行分片包干管理，负责到任。不违章指挥，不蛮干。施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理。若违反规定，承包人应承担相应费用。（6）承包人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，发包人有权责令承包人退场，由此造成的经济损失，由承包人赔偿。（7）若项目管理不到位，以致发生劳动力缺乏或机械不到位、技术力量不足等情况，造成工程质量、工期进度、安全、文明施工等方面达不到发包人、监理及合同等要求，发包人及监理将报建设主管部门进行通报处理，第二次还发现类似问题的将直接终止合同，所造成的损失均由承包人自行承担。（8）竣工资料进档手续由承包人负责办理，所需费用由承包人负责，请各竞包人综合考虑在投标报价中。（9）承包人的雇员及设备的保险等保险取费由竞包人自行考虑。（10）如承包人在合同期内未达到发包人服务要求或有重大不良事件发生，发包人有权终止合同。（11）发包人不予承诺各入围单位在发包确定的服务期限内实施项目的多少，请竞包人在竞包前综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由竞包人自行承担。（12）为进一步加强建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）（13）本合同未尽事宜，双方协调解决。附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本次委托范围内的所有工程。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．项目保修期限约定如下：本项目质保期为两年。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,维修费用经审计后由保修金中扣除。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，保修款在6个月后无息支付完成，退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务）。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件2：工程建设项目廉政合同工程项目名称：工程建设地址：建设单位：施工单位：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。3.乙方的责任乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。4.违约责任（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法人代表人：法人代表人地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位（盖章）年月日附件3：质量、工期保证书（委托方）：作为承包人，我方保证：在工程施工期间，我方将保证（项目名称）的质量要求，质量按委托要求完成，认真制定质量方针，建立质量责任制，确保工程质量达到委托方所要求的质量标准：我方将以你方要求的工期为目标，精心编制施工组织设计，使组织机构、资源配备科学化、合理化，确保按时完成工期目标。若我方工程质量未达要求、工期未按时完成，我方同意按合同的规定进行处罚。乙方（受托方）（盖章）单位地址：法定代表人（签字、盖章）电话：邮编：传真：日期：年月日附件4：文明施工保证书（委托方）：作为承包人，我方保证：在工程最终验收移交前的整个施工期间，我方将制订并实施一切必要的措施，保证工程现场文明施工、工完场清，做好工程现场的卫生保洁工作，并且随时服从你方安排的突击任务，达到令你方满意的程度，我方并不因此而要求你方增加支付费用。乙方（受托方）（盖章）单位地址：法定代表人（签字、盖章）电话：邮编：传真：日期：年月日附件5：安全保证书：作为承包人，我方保证：在工程最终验收移交前的整个施工期间，我方将制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包者和非承包者的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。严格遵守国家颁布的有关安全规程，不论何种原因而发生安全事故，我方并不因此而要求你方增加支付费用或顺延工期，并由我方承担一切经济和法律责任。乙方（受托方）（盖章）单位地址：法定代表人（签字、盖章）电话：邮编：传真：日期：年月日附件六单个项目施工单位考核情况表项目名称：施工单位：序号内容考核情况备注1项目合同签订阶段，施工单位在接到业主通知之日起3个工作日内，按要求配备入围时相应项目组人员并与业主签订单个项目合同。逾期不签订合同的，该项目的结算费业主不予支付；若施工单位因此放弃该项目的，业主有权将该项目委托其他施工单位进行实施并扣罚该项目产生的所有施工费用及履约保证金。此类情况累计3次，业主将取消其入围资格。2在未经业主许可或批准的情况下，施工单位不得把合同或合同的一部分工作分包给别的公司。若违反规定，业主有权视情况扣罚监理酬金5万元；情况严重者，业主有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。3施工单位员失职造成工程事故或向私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私账、受贿，工作期间徇私舞弊，给业主造成损失，业主将按该项目合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。4开工后，施工单位应根据工程进展情况，上报该阶段人员到岗计划（必须配备入围时项目管理机构配备表中相应人员），该项由业主审定认可，施工单位及时安排相关人员到位，施工单位未能履行上述义务或未经审查认可的，业主有权视情况扣罚履约保证金2万元。5由业主召开的每次项目例会，项目名单内人员需全部到场，未经业主同意不得请假，无故缺席，视为未到岗，业主将按规定处罚罚金5000元/人•次。6项目施工阶段，业主将建立项目管理机构人员到位率和履职情况检查记录制度，对施工单位人员到位率、履职情况进行检查。若施工单位员不到位、到位率较低或履职情况较差的，业主有权向施工单位提出更换或增加施工单位员要求，施工单位必须在一星期内予以更换，否则将处罚金5000元/人/天。施工单位拒绝接受业主管理或施工单位员在1个月内不能更换的，业主除上述罚款外，还将扣除总服务期内施工合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。7施工单位应无条件将已完成的所有工程施工资料移交业主，否则业主将向工程所在建设行政主管部门报告。8施工单位须提供人脸识别系统或指纹考勤机用于对施工单位员考勤的记录, 考勤记录每天上传给业主，钥匙由业主保管。施工过程中人员必须到位，否则按照项目负责人2000元/人/天，项目技术负责人1000元/人/天，其余人员800元/人/天的标准在结款费用中扣除。9施工单位不应局限于事后检验和局部抽查，为保证项目工程进度和施工质量，必须跟随施工进度对施工质量进行负责，并对检查结果负责。对重点部位，关键工序应采取旁站制度，若施工单位未能履行职责，或旁站不到位，业主有权进行通报，累计通报三次，业主有权对施工单位处以罚金5000元，情节特别严重的，给工程造成重大损失的，业主有权终止委托合同，并要求施工单位承担相应的责任。10工程施工过程中，经检查发现工程质量不能满足要求的，若因施工方原因，将追究施工单位的责任，处罚金10000元，在工程结款费用扣除。11工程施工过程中，经检查发现工程安全出现问题的，若因施工方原因，将追究施工单位的责任，并处罚金10000元，在工程结款费用扣除。12由于施工单位管理不力、人员失职造成安全事故的，业主有权视情况扣罚酬金5万元；并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。13合同履行期间，业主对施工单位所下达的指令不能按期落实或由于自己的原因未发出进一步工作需要的指示，造成进度缓慢、工作延误、工程质量低劣等，业主将按施工合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。14施工单位接到业主的书面整改通知后未在规定时间内实施整改的，业主将每次扣除5000元，同一问题若被连续要求的，则每加一张督促单，罚金较前次翻倍。并有权单方面终止合同，由此造成的损失由施工单位自行承担。15工程施工过程中，由于施工单位工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收，或其他非业主方原因造成延误工程进度的，业主将追究施工单位的监督责任，并处罚金3000元，在工程结款费中扣除。16由业主提出，交由施工单位督促落实的整改要求，施工单位未能加以落实、完成整改，影响了工程质量、安全生产、文明施工的，业主将根据情况每次罚款6000元，在工程结款费中扣除。17施工单位员违反规定擅自签署的联系单，业主将不予认可并由施工方承担责任，将根据情况每次罚款5000元，在工程结款费中扣除。18设计单位盖章的竣工图，施工单位须在竣工图上按实修整，如未按实修改发现一处扣除1000元。对工程建设过程中需要监理员或总监签字的部分弄虚作假，找人代签，每发现一次处以10000元罚款。19项目施工过程中，业主有权要求施工单位每季度当月末30日前上报施工进度，施工单位应按时上报当季度结算资料，如未按要求上报者，当季度结款费用不予结算。20项目完成后2个月内，施工单位需要将所有施工资料按档案馆要求收集整理归档整理后，移交给业主。若施工单位未能及时移交，或移交的资料达不到规范要求，业主有权要求其整改到位及时归档。若施工单位仍达不到要求的，业主有权对施工单位处以罚金20000元。21本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品。施工单位应督促施工单位向业主及施工单位提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,上面需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。督促施工单位提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)。如工程现场发现“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品，业主有权对施工单位进行罚款，每发现一次处以5000元罚款，且需督促施工单位无条件更换或返工；22以上扣罚费用由施工单位在一个星期内自行支付给业主，若不支付，业主可在年底合同付款时，扣除相应费用。考核单位盖章：年月日附件7：工程廉政责任书为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，工程的项目法人(以下称甲方)与承包人（以下称乙方），特订立如下责任书。一、甲乙双方的权利和义务1、严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。2、严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。4、建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。6、发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。二、甲方的义务1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。2、甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。3、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。5、甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。三、乙方义务1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。3、乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。4、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。5、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。四、违约责任1、甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。2、乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。五、双方约定本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。六、本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。七、本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）或其委托代理人:或其委托代理人:年月日年月日附件8：安全管理协议甲方：（以下简称为甲方）乙方：（以下简称为乙方）为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家有关安全生产法律、法规，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现安全生产管理目标。甲乙双方在签订合同的同时，双方就安全管理责任事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。一、项目名称：二、工程地点：三、甲方责任：1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。2、施工期间，甲方指派（联系方式：）同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火等相关事宜。组织监理单位、施工单位等各参建单位进行安全、技术交底会。3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方违反安全管理规定原因导致的事故由甲方承担责任。4、有权监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。5、有权监督检查乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况。6、有权检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况及特种作业人员持证上岗情况。7、监督并促进乙方对安全生产、文明施工各项活动的开展。8、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。9、有权组织安全生产定期不定期检查，专项治理检查，文明施工创建检查，及时消除生产安全事故隐患。10、甲方在施工前应根据工程项目内容、特点等要求，认真审查乙方编制的施工组织设计，检查和评审乙方编制的生产安全事故应急预案。11、当乙方出现安全、文明施工严重失控或发生下列情况之一时，甲方有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定：11.1、发生人身伤亡事故；11.2、发生施工机械、生产主设备损坏造成安全事故；11.3、发生火灾事故；11.4、重复发生性质恶劣的事故；11.5、多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。12、由甲方提供的机
投标 / 标书制作要点（原创）
本交通安全设施小额零星工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
