3D打印设备智能制造项目监理招标公告（湖州太德汇印刷器材有限公司2024）
[吴兴区]
[正在投标]年产100台3D打印设备智能制造项目监理
[吴兴区][正在投标]年产100台3D打印设备智能制造项目监理
年产100台3D打印设备智能制造项目监理发包公告
本项目为全流程电子发竞包监理项目(采用远程不见面竞包方式)
本发包项目年产100台3D打印设备智能制造项目监理已由吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）以 2402-330502-04-02-374798 批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为湖州太德汇印刷器材有限公司，本项目委托代理机构为浙江金业管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，先对该项目进行公开发包，项目发包编号为 hzgq202403141 。
2. 项目概况与发包范围
项目建设地址：湖州市利济路北侧,洋西路西侧,金海岸南路南侧
项目建设规模：生产车间占地为7338.63平方米,建筑面积36693.15平方米,实际使用面积7338.63平方米，空压机房建筑面积57.35平方米。
发包范围：主要内容包括但不限于年产100台3D打印设备智能制造项目所有施工工程的全过程监理和相关服务，缺陷责任期阶段监理和相关服务。
监理服务期：与施工同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务，本项目计划施工工期160日历天）。
缺陷责任期：24个月；
3.竞包
人及项目总监
资格要求
3.1 本次发包要求竞包人须具备“房屋建筑工程监理乙级及以上资质”或“工程监理综合资质”；浙江省外企业中标后(中标结果公告发出后5天内) 须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》；
3.2 本次发包不接受联合体竞包。
3.3项目总监资格要求：全国注册监理工程师(具备房屋建筑工程专业) (中标后(中标结果公告发出后5天内) 浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中完成备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询)。
本项目允许拟派总监理工程师有在监项目：√零个；□一个；□二个。
（注：发包人允许拟派总监理工程师有1个或2个在监工程的，竞包人须确保原在监项目建设单位允许其有1个或2个在监工程，否则视为有在监情况）
4. 发包文件的获取
4.1 已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）；
4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；
4.3 注 册 咨 询 、 技 术 服 务 电 话 ： 0572-2208665 、 0572-2375013 ； CA 锁 办 理 ：
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年3月20日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。
5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7. 联系方式
发 包 人：湖州太德汇印刷器材有限公司
地 址：湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号
联系人：许工
电 话：0572-2931987
发包代理机构：浙江金业管理咨询有限公司
地 址：湖州市中南大厦A座18楼
联系人：王天择、毕艳利
联系电话：0572-2557288
发包监督小组：湖州太德汇印刷器材有限公司发包监督小组
地 址：湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号
联 系 人：沈俊杰
电 话：15757173200
采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生 电 话：0572-2377267、0572-2228963
7.4软件技术支持
联系人：国泰新点客服 电 话：4009980095转5
联系人：国泰新点 电 话：0572-2375013
CA锁相关问题咨询杭州天谷客服 电话：4000878198
招标文件正文.pdf
（终）招标文件--年产100台3D打印设备智能制造项目监理.docx
年产100台3D打印设备智能制造项目监理公开发包文件项目编号：hzgq202403141发包人：湖州太德汇印刷器材有限公司（单位盖章）代理机构：浙江金业管理咨询有限公司（单位盖章）日期：2024年2月，第1页共67页目录第一章发包公告（公开发包）第二章竞包人须知竞包人须知前附表1.总则2.发包文件3.竞包文件4.竞包5.竞包6.评审7.合同授予8.纪律和监督9．电子发包竞包10.需要补充的其他内容第三章评审办法评审办法前附表1.评审方法2.评审标准第四章合同条款及格式...................................................................................................................错误!未定义书签。第五章技术规范条款第六章竞包文件格式1、竞包声明书2、企业基本情况表3、法定代表人身份证明书4、竞包代表授权委托书5、竞包申请企业拟选派项目总监在建工程情况说明6、派驻本工程监理人员汇总表7、湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书8、监理费报价汇总表9、竞包函10、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书11、竞包保证承诺函12、自备监理仪器和设备第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准，第2页共67页第一章发包公告（公开发包）年产100台3D打印设备智能制造项目监理发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包监理项目(采用远程不见面竞包方式)本发包项目年产100台3D打印设备智能制造项目监理已由吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）以2402-330502-04-02-374798批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为湖州太德汇印刷器材有限公司，本项目委托代理机构为浙江金业管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，先对该项目进行公开发包，项目发包编号为hzgq202403141。2.项目概况与发包范围项目建设地址：湖州市利济路北侧,洋西路西侧,金海岸南路南侧项目建设规模：生产车间占地为7338.63平方米,建筑面积36693.15平方米,实际使用面积7338.63平方米，空压机房建筑面积57.35平方米。发包范围：主要内容包括但不限于年产100台3D打印设备智能制造项目所有施工工程的全过程监理和相关服务，缺陷责任期阶段监理和相关服务。监理服务期：与施工同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务，本项目计划施工工期160日历天）。缺陷责任期：24个月；3.竞包人及项目总监资格要求3.1本次发包要求竞包人须具备“房屋建筑工程监理乙级及以上资质”或“工程监理综合资质”；浙江省外企业中标后(中标结果公告发出后5天内)须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》；3.2本次发包不接受联合体竞包。3.3项目总监资格要求：全国注册监理工程师(具备房屋建筑工程专业)(中标后(中标结果公告发出后5天内)浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中完成备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询)。本项目允许拟派总监理工程师有在监项目：☑零个；□一个；□二个。，第3页共67页（注：发包人允许拟派总监理工程师有1个或2个在监工程的，竞包人须确保原在监项目建设单位允许其有1个或2个在监工程，否则视为有在监情况）4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）；4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、0572-2375013；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年3月20日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州太德汇印刷器材有限公司地址：湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号联系人：许工电话：0572-2931987发包代理机构：浙江金业管理咨询有限公司地址：湖州市中南大厦A座18楼联系人：王天择、毕艳利联系电话：0572-2557288发包监督小组：湖州太德汇印刷器材有限公司发包监督小组地址：湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号联系人：沈俊杰电话：15757173200，第4页共67页采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2377267、0572-22289637.4软件技术支持联系人：国泰新点客服电话：4009980095转5联系人：国泰新点电话：0572-2375013CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198，第5页共67页第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4发包项目名称详见发包公告1.1.5项目建设地点详见发包公告1.1.6项目建设规模详见发包公告1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2监理服务期限与施工同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务，本项目计划施工工期160日日历天）缺陷责任期：24个月1.3.3质量标准合格1.4.1竞包人资质条件详见发包公告1.4.2是否接受联合体竞☑不接受；□接受，应满足下列要求：详见发包公告1.4.3包竞包人不得存在的其他情形详见竞包人须知1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间/年/月/日1.10.3预备会书面澄清的时间/年/月/日，第6页共67页条款号条款名称编列内容1.12.3偏差☑不允许□允许，偏差范围：偏差幅度：2.1构成发包文件的其他资料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；2.2.1竞包人提疑的截止时间2024年3月17日23时59分59秒2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—供应商登录—选择相应项目—网上提问，进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-发包采购-变更公告栏或者答疑澄清栏随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2024年3月15日23时59分59秒2.3.2竞包人确认收到发包文件修改时间：/形式：/3.1.1竞包文件包括的内容☑资格文件；☑技术信用文件；☑商务文件；□其他：。3.2.4最高竞包限价□无☑有，最高竞包限价：26.48万元（大写贰拾陆万肆仟捌佰元整）。注：1.竞包人的报价高于最高限价的作无效处理。3.2.5竞包报价的其他要竞包报价超过最高限价的作无效竞包处理3.3.1求竞包有效期60日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金☑不要求递交竞包保证金（无保证金要求的，需提供竟包保证承诺函）□要求递交竞包保证金：/元3.4.4其他可以不予退还竞包保证金的情形详见竞包人须知3.4.4条规定3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。，第7页共67页条款号条款名称编列内容3.5.5注册及标书制作工具下载网址http://www.hzlscgfw.cn/4.1.1竞包文件上传竞包文件（电子加密的竞包文件）：在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传电子加密的竞包文件（即后缀名为HZCQTF类型的响应文件）；4.2.1竞包截止时间2024年3月20日14时00分（以电子交易平台时间为准）4.2.2递交竞包文件地点竞包文件（电子加密的竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传；4.2.3竞包文件是否退还□否☑是，退还时间：已上传竞包文件但未成功解密的，予以退还。5.1竞包时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：不见面开标大厅不见面开标大厅登录方式：通过湖州市绿色采购服务平台，选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login6.1.1评审委员会的组建评审委员会构成：评审委员会由发包人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家确定方式：发包人可以选派不超过成员总数1/3进入评审委员会，但不得作为评委组长；其余在竞包截止时间前24小时内从专家库中随机抽取。7.1是否授权评审委员会确定承包人□是☑否，推荐的承包候选人数：3人7.2承包候选人公示媒介及期限公示媒介：湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）；公示期：不少于3日。7.4履约保证金履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的2%9需要补充的其他内容需要补充的其他内容，第8页共67页条款号条款名称编列内容9.1各类监理人员资质要求一、监理人员：1.要求设总监理工程师1名（房建专业）；2.专业监理工程师不少于1人（房建专业不少于1人）；3.监理员不少于3名（其中房建专业不少于2人，市政专业不少于1人，安装专业不少于1人）；4.配备总人数不少于5人；总监必须到位，不得设置总监代表。实际监理服务期中，根据实际项目需求增派相应专业人员，以满足项目及业主要求（相应专业是指国家注册资格证或省级监理资格证上的专业）。二、监理人员资质要求1.总监理工程师：全国注册监理工程师（房屋建筑专业）；2.监理工程师：必须取得国家注册监理工程师证书或省级监理工程师岗位证书或市级监理工程师证书或具有《培训合格证书》。质量控制、进度控制、造价控制、合同与信息管理等专业监理工程师，应具有专业监理工程师证书，并应具有从事类似工程的监理经历；3.监理员：必须经过监理业务培训，并取得监理员及以上岗位证书后方可上岗。监理员同时应具有从事类似工程的监理经历；三、其他1.项目监理机构的监理人员均应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，能胜任相应的工作并常驻现场；2.本工程主导专业监理工程师为房屋建筑专业，主导监理员专业为房屋建筑专业。3.开工前需派1名专业监理工程师负责工程前期相关工程质量监管并配合建设单位做好前期手续的报批报建，工程正式开工后，监理人员全部到位与施工同步开展监理工作；4.全体监理人员的到位率（按每月26日历天计）：总监90%以上，专业监理95%，监理员100%。9.2是否采用电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁网上在线解密；2、发包人对各竞包文件进行解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。，第9页共67页条款号条款名称编列内容9.3重新发包其他情形1.发竞包过程中，因项目发生变更，现有发包资格条件与项目工程规模不符的。2.递交竞包文件的竞包人少于3个的;3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行发包的项目，发包人应当确定排名第一的中标候选人为成交人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交人，也可以重新发包。4.法律法规规定的其他情形。9.4不再发包的情形重新发包后竞包人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行发包。9.5竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招竞包驱动程序。开标过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包人自身原因造成未成功9.6竞包文件份数要求解密的，均按未提交竞包文件处理。成交人在成交后提供完整的竞包文件书面文本正本1份、副本3份、正副本须分别装订，另提交电子竞包文件一份（以U盘的形式）。1.总则1.1项目概况1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见竞包人须知前附表。1.1.6项目建设规模：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。，第10页共67页4、竞包代表授权委托书本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的竞包活动。代理人在竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。代理人身份证扫描件代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：联系电话：竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日第58页共67页，5、竞包申请企业拟选派项目总监在建工程情况说明竞包申请企业名称企业资质等级企业地址联系电话申请报名工程名称报名项目总监姓名拟选派项目总监在建工程情况竞包申请企业声明：以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。法人签名（签字或盖章）：（单位公章）日期：年月日以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。法人签名（签字或盖章）：（单位公章）日期：年月日以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。法人签名（签字或盖章）：（单位公章）日期：年月日第59页共67页，6、派驻本工程监理人员汇总表工程名称：姓名本工程拟任岗位年龄性别工作年限专业证书名称及证件号职务或职称备注说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。说明：总监到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到%以上，监理员到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天（按日历天计）。注：1、列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。2、根据本工程施工特点，需合理配备各专业监理人员。3、到位率=实际到位率天数/日历天（按月实际考核）。4、执业资格证书不能体现专业，可以提供毕业证书或职称证书。5、要求设总监理工程师1名（房建专业）；专业监理工程师不少于1人（房建专业不少于1人，）；监理员不少于3名（其中房建专业不少于2人，市政专业不少于1人，安装专业不少于1人）；配备总人数不少于5人；总监必须到位，不得设置总监代表。实际监理服务期中，根据实际项目需求增派相应专业人员，以满足项目及业主要求（相应专业是指国家注册资格证或省级监理资格证上的专业）。6、提供上述人员各类执业或职业资格证书复印件加盖公章。竞包人:(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期:年月日第60页共67页7、湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.承包后将项目转包，或违法分包；5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：第61页共67页8、监理费报价汇总表工程名称：序号费用名称单位计算基数单价（元）数量合价（元）监理费合计（小写）万元报价依据和说明：竞包人:(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期年月日第62页共67页9、竞包函致：{发包人名称}1、经分析研究了贵单位提供的监理发包文件和考察工程现场后，我单位愿以（大写）（（小写））的总价作为监理服务费，遵照发包文件的要求承担并完成施工监理合同所规定的全过程监理服务工作，监理服务期，缺陷责任期；工程质量目标为，项目总监理工程师为,监理企业资质为。2、如果我单位承包，我单位承诺配备总监理工程师名，专业监理工程师名，监理员名；人员到位率承诺总监%以上，专业监理工程师%以上，监理员%。3、如果贵单位接受我单位竞包，我单位保证在竞包须知中规定的期限内开始本工程的监理工作。4、我单位同意在规定的竞包书递交截止之日起60天内遵守本竞包书的各项承诺。5、在正式签订监理服务合同协议书之前，本竞包书连同贵单位的成交通知书将成为约束贵单位和我单位双方共同遵守的文件。6、我单位理解，贵单位不一定接受最低报价的竞包或贵单位可能接受其他任何的竞包，同时也理解，贵单位不负担我单位的任何竞包费用。7、随同本竞包书，我们出具金额为人民币万元的竞包担保，如果我们在本竞包文件有效期内撤销竞包文件，或拒绝接受按第三章3.1.3条规定对竞包价算术性错误的修正，或在接到成交通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约保证金，你单位有权不予退还竞包担保金，另选承包单位。竞包人：（盖章）法定代表或授权代理人：（姓名、职务、签字）企业资质：年月日第63页共67页10、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书（发包单位）：我公司承诺，如有幸中标，将在中标后（中标结果公告发出后5日内）提供企业及拟派项目总监有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。如未履行此承诺的，我公司自愿放弃中标资格，竞包保证金不被退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，同意对超过部分予以赔偿。竞包人(单位公章)：拟派项目总监（签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章)：年月日第64页共67页11、竞包保证承诺函致（发包人名称）：我单位参加（项目名称）的发包，现郑重承诺如下：一、按照发包文件的规定，履行竞包义务。二、存在以下行为之一的，愿意接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理：1.在规定的竞包有效期内撤销或修改竞包文件；2.如被确定为成交人，在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；3.在本项目竞包有效期内有串标、围标、弄虚作假行为的。本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。竞包人名称（盖章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：（签字或盖章）日期：年月日第65页共67页12、自备监理仪器和设备序号名称型号数量备注水准仪经纬仪全站仪卷尺皮尺回弹仪小铁锤数码照相机办公电脑打印机……注：以上注明的仪器、设备为必须配备的基本设备，竞包单位可根据工程实际情况另行增加仪器、设备，特别是平行检测设备等，以满足工程检测等要求。竞包人:(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期:年月日第66页共67页第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）发包单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）发包单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的1.5‰200万-500万（含）2000根据中标价格的1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的1.5‰1000万-2000万（含）10000根据中标价格的1.5‰2000万-5000万（含）15000根据中标价格的1.5‰5000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，发包单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3.以上收费不包含作为竞包单位交纳的150元交易服务费。第67页共67页年产100台3D打印设备智能制造项目监理公开发包文件项目编号：hzgq202403141发包人：湖州太德汇印刷器材有限公司（单位盖章）代理机构：浙江金业管理咨询有限公司（单位盖章）日期：2024年2月目录第一章发包公告（公开发包）4第二章竞包人须知7竞包人须知前附表71.总则112.发包文件143.竞包文件154.竞包175.竞包186.评审187.合同授予198.纪律和监督209．电子发包竞包2010.需要补充的其他内容21第三章评审办法25评审办法前附表251.评审方法262.评审标准26第四章合同条款及格式31第五章技术规范条款45第六章竞包文件格式471、竞包声明书472、企业基本情况表483、法定代表人身份证明书494、竞包代表授权委托书505、竞包申请企业拟选派项目总监在建工程情况说明516、派驻本工程监理人员汇总表527、湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书538、监理费报价汇总表549、竞包函5510、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书5611、竞包保证承诺函5712、自备监理仪器和设备58第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准59第一章发包公告（公开发包）年产100台3D打印设备智能制造项目监理发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包监理项目(采用远程不见面竞包方式)本发包项目年产100台3D打印设备智能制造项目监理已由吴兴区发展改革和经济信息化局（区人民政府金融工作办公室）以2402-330502-04-02-374798批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为湖州太德汇印刷器材有限公司，本项目委托代理机构为浙江金业管理咨询有限公司。项目已具备发包条件，先对该项目进行公开发包，项目发包编号为hzgq202403141。2.项目概况与发包范围项目建设地址：湖州市利济路北侧,洋西路西侧,金海岸南路南侧项目建设规模：生产车间占地为7338.63平方米,建筑面积36693.15平方米,实际使用面积7338.63平方米，空压机房建筑面积57.35平方米。发包范围：主要内容包括但不限于年产100台3D打印设备智能制造项目所有施工工程的全过程监理和相关服务，缺陷责任期阶段监理和相关服务。监理服务期：与施工同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务，本项目计划施工工期160日历天）。缺陷责任期：24个月；3.竞包人及项目总监资格要求3.1本次发包要求竞包人须具备“房屋建筑工程监理乙级及以上资质”或“工程监理综合资质”；浙江省外企业中标后(中标结果公告发出后5天内)须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》；3.2本次发包不接受联合体竞包。3.3项目总监资格要求：全国注册监理工程师(具备房屋建筑工程专业)(中标后(中标结果公告发出后5天内)浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中完成备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询)。本项目允许拟派总监理工程师有在监项目：☑零个；□一个；□二个。（注：发包人允许拟派总监理工程师有1个或2个在监工程的，竞包人须确保原在监项目建设单位允许其有1个或2个在监工程，否则视为有在监情况）4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“HZCQZF”的交易文件（即本项目发包文件）；4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询；4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、0572-2375013；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年3月20日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州太德汇印刷器材有限公司地址：湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号联系人：许工电话：0572-2931987发包代理机构：浙江金业管理咨询有限公司地址：湖州市中南大厦A座18楼联系人：王天择、毕艳利联系电话：0572-2557288发包监督小组：湖州太德汇印刷器材有限公司发包监督小组地址：湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号联系人：沈俊杰电话：15757173200采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2377267、0572-22289637.4软件技术支持联系人：国泰新点客服电话：4009980095转5联系人：国泰新点电话：0572-2375013CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编 列 内 容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4发包项目名称详见发包公告1.1.5项目建设地点详见发包公告1.1.6项目建设规模详见发包公告1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2监理服务期限与施工同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务，本项目计划施工工期160日日历天）缺陷责任期：24个月1.3.3质量标准合格1.4.1竞包人资质条件详见发包公告1.4.2是否接受联合体竞包☑不接受；□接受，应满足下列要求：详见发包公告1.4.3竞包人不得存在的其他情形详见竞包人须知 1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.10.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.12.3偏差☑不允许□允许，偏差范围：偏差幅度：2.1构成发包文件的其他资料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函； 2.2.1 竞包人提疑的截止时间2024年 3 月 17 日 23 时 59分 59秒2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—供应商登录—选择相应项目—网上提问，进行提疑； 答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。 查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-发包采购-变更公告栏或者答疑澄清栏随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2024 年 3 月 15 日23时59分 59 秒2.3.2竞包人确认收到发包文件修改时间： / 形式： / 3.1.1竞包文件包括的内容☑资格文件；☑技术信用文件；☑商务文件；□其他： 。3.2.4最高竞包限价□无☑有，最高竞包限价：26.48万元（大写贰拾陆万肆仟捌佰元整）。注：1.竞包人的报价高于最高限价的作无效处理。3.2.5 竞包报价的其他要求竞包报价超过最高限价的作无效竞包处理3.3.1 竞包有效期60日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金☑不要求递交竞包保证金 （无保证金要求的，需提供竟包保证承诺函）□要求递交竞包保证金：/元 3.4.4其他可以不予退还竞包保证金的情形详见竞包人须知3.4.4条规定3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.5注册及标书制作工具下载网址http://www.hzlscgfw.cn/4.1.1竞包文件上传竞包文件（电子加密的竞包文件）：在竞包截止时间之前，登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传电子加密的竞包文件（即后缀名为HZCQTF类型的响应文件）； 4.2.1竞包截止时间2024年 3 月 20 日 14 时 00 分（以电子交易平台时间为准）4.2.2递交竞包文件地点竞包文件（电子加密的竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传；4.2.3竞包文件是否退还□否☑是，退还时间：已上传竞包文件但未成功解密的，予以退还。 5.1竞包时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：不见面开标大厅不见面开标大厅登录方式：通过湖州市绿色采购服务平台，选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login6.1.1评审委员会的组建评审委员会构成：评审委员会由发包人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家确定方式：发包人可以选派不超过成员总数1/3进入评审委员会，但不得作为评委组长；其余在竞包截止时间前24小时内从专家库中随机抽取。7.1是否授权评审委员会确定承包人□是☑否，推荐的承包候选人数：3人7.2承包候选人公示媒介及期限公示媒介：湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）；公示期：不少于3日。7.4履约保证金履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构履约担保的金额：成交价的2%9需要补充的其他内容9.1各类监理人员资质要求一、监理人员：1.要求设总监理工程师1名（房建专业）；2.专业监理工程师不少于1人（房建专业不少于1人）；3.监理员不少于3名（其中房建专业不少于2人，市政专业不少于1人，安装专业不少于1人）；4.配备总人数不少于5人；总监必须到位，不得设置总监代表。实际监理服务期中，根据实际项目需求增派相应专业人员，以满足项目及业主要求（相应专业是指国家注册资格证或省级监理资格证上的专业）。二、监理人员资质要求1.总监理工程师：全国注册监理工程师（房屋建筑专业）；2.监理工程师：必须取得国家注册监理工程师证书或省级监理工程师岗位证书或市级监理工程师证书或具有《培训合格证书》。质量控制、进度控制、造价控制、合同与信息管理等专业监理工程师，应具有专业监理工程师证书，并应具有从事类似工程的监理经历；3.监理员：必须经过监理业务培训，并取得监理员及以上岗位证书后方可上岗。监理员同时应具有从事类似工程的监理经历；三、其他1.项目监理机构的监理人员均应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，能胜任相应的工作并常驻现场；2.本工程主导专业监理工程师为房屋建筑专业，主导监理员专业为房屋建筑专业。3.开工前需派1名专业监理工程师负责工程前期相关工程质量监管并配合建设单位做好前期手续的报批报建，工程正式开工后，监理人员全部到位与施工同步开展监理工作；4.全体监理人员的到位率（按每月26日历天计）：总监90%以上，专业监理95%，监理员100%。9.2是否采用电子发包竞包□否☑ 是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁网上在线解密；2、发包人对各竞包文件进行解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。9.3重新发包其他情形1.发竞包过程中，因项目发生变更，现有发包资格条件与项目工程规模不符的。2.递交竞包文件的竞包人少于3个的;3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行发包的项目，发包人应当确定排名第一的中标候选人为成交人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交人，也可以重新发包。4.法律法规规定的其他情形。9.4不再发包的情形重新发包后竞包人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行发包。9.5竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招竞包驱动程序。开标过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包人自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。9.6竞包文件份数要求成交人在成交后提供完整的竞包文件书面文本正本 1 份、副本3份、正副本须分别装订，另提交电子竞包文件一份（以U盘的形式）。1.总则1.1项目概况1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见竞包人须知前附表。1.1.6项目建设规模：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、监理服务期、质量要求1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。1.3.2监理服务期限：见竞包人须知前附表。1.3.3质量标准：见竞包人须知前附表。1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见竞包人须知前附表；（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；（3）其他要求：见竞包人须知前附表。1.4.2是否接受联合体竞包：见竞包人须知前附表。1.4.3竞包人不得存在下列情形之一。（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与发包人存在利害关系且可能影响发包公正性；（3）与本发包项目的其他竞包人为同一个单位负责人；（4）与本发包项目的其他竞包人存在控股、管理关系；（5）为本发包项目的代建人；（6）为本发包项目的发包代理机构；（7）与本发包项目的代建人或发包代理机构同为一个法定代表人；（8）与本发包项目的代建人或发包代理机构存在控股或参股关系；（9）与本发包项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；（10）被依法暂停或者取消竞包资格；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（16）在近三年内竞包人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；（17）法律法规或竞包人须知前附表规定的其他情形。（18）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。1.4.4竞包项目总监不得存在下列情形之一：（1）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（2）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；（3）有与工程建设相关的不良行为记录正在被公示、竞包截止日前一年内有与工程建设相关的不良行为记录；（4）竞包截止日前二年内受到行政主管部门行政处罚的；1.5费用承担1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.5.2承包后，承包人需向湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）缴纳交易服务费，收费标准详见《湖州市绿色采购服务平台收费标准》。1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的 1.5‰200万-500万（含）2000根据中标价格的 1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的 1.5‰1000万-2000万（含）10000根据中标价格的 1.5‰2000万-5000万（含）15000根据中标价格的 1.5‰5000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3.以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。4.交易服务费账户：户名：湖州市联合产权交易有限公司；账号：以缴费流程页面上生成的缴纳账号为准；开户行：湖州银行股份有限公司吴兴支行注意：交易服务费须单笔足额缴纳至实时生成的唯一收款账号中。超额、不足、分批次缴纳或自行转账至其他账户均视为无效缴纳，须重新缴纳后申请原缴纳费用退款，联系电话：0572-2373070。操作方法详见：https://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20240227/81034cc2-7ade-47a6-a091-8caf5d4265b8.html。1.5.3本项目代理服务费（¥8000元），由中标单位在领取中标通知书前支付给招标代理机构。1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.10竞包预备会（本项目不作要求）1.11分包本项目严禁分包。1.12响应和偏差1.12.1竞包文件应当对发包文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于发包人的响应，否则，竞包人的竞包将被否决。实质性要求和条件见竞包人须知前附表。1.12.2竞包人应根据发包文件的要求提供竞包监理大纲等内容以对发包文件作出响应。1.12.3竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏差应当符合发包文件规定的偏差范围和幅度。2.发包文件2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）委托人要求；（6）竞包文件格式；（7）湖州市绿色采购服务平台收费标准；（8）竞包人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。当发包文件及其澄清、修改文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件（答疑、澄清）的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.4本项目（仅指电子招竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足3天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。3.竞包文件3.1竞包文件的组成竞包文件由①资格文件、②技术信用文件和③商务文件三部分组成。3.1.1资格文件主要包括以下内容：（1）企业基本资料（上传至制作系统内资格审查文件）①企业营业执照;②基本账户开户证明（开户许可证或银行基本存款账户开户信息）;③企业资质证书（详见发包公告要求）。（2）项目管理机构资料①拟参加竞包的项目总监理工程师注册资格证书（详见发包公告要求）；②拟投入本项目监理人员汇总表及人员相应证书【必须配备项目总监、专业监理工程师、监理员，相关岗位提供相应人员上岗证，1人1岗，不得兼任。项目总监、专业监理工程师和监理员专业应符合竞包人须知前附表第9.1条要求】；（3）竞包声明书；（4）企业法定代表人身份证明书；（5）竞包代表授权委托书及社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；（6）竞包申请企业拟选派项目总监在建工程情况说明；（7）浙江省外企业（项目总监）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书.（8）湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书；（9）竟包保证承诺函；（10）拟投入本项目监理人员社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，项目负责人及监理人员不能为退休返聘人员。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明.（11）竞包人认为需要提供的其他内容。3.1.2技术信用文件主要包括下列内容：（1）企业信用评价；（2）总监理工程师信用评价；（3）竞包人认为需要提供的其他内容；3.1.3商务文件主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）监理费报价汇总表；（3）自备监理仪器和设备；（4）发包代理服务费承诺函;(5)其他需要提供的资料。注：以上《资格文件》、《商务部分》、《技术信用部分》所需的资料由竞包人以扫描件或电子件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按相关法律法规处理。3.2竞包报价3.2.1竞包报价是竞包人在工程监理服务期内完成发包文件规定的监理服务内容所需的人工、办公、交通、仪器、设施、单位管理、利润、税金等全部费用及发包文件规定的风险费用，竞包人应根据发包公告中规定的服务期、服务范围、服务内容、人员要求进行报价，竞包人未填报的费用视为已包含在其他报价中。3.2.2本项目以人民币为结算货币。3.2.3竞包人报价不得超过最高限价，否则按无效竞包处理；3.2.4报价如大写与小写不符时以大写为准；3.2.5竞包人对发包文件里有关竞包报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在竞包截止时间前提出修改意见，否则视同全部确认；3.2.6竞包报价的其他说明详见竞包人须知前附表。3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以发包文件补充文件的形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金（如有）。3.4竞包保证金（本项目不作要求）3.5竞包文件的编制3.5.1CA加密电子竞包文件应按第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关合同期限、竞包有效期、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.3CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“HZCQTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.5.5注册及标书制作工具注册及标书制作工具相关下载地址：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/sec.html4.竞包4.1竞包文件密封和标记竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：网上竞包上传的竞包文件应使用数字证书认证并加密。4.2竞包文件的递交4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包人须知前附表4.2.1项规定的竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-上传响应文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件；4.2.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于3个的，发包人将依法重新组织发包。4.3竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金（如有）。5.竞包5.1竞包时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.2竞包程序具体要求见竞包人须知前附表第5.2项规定5.3竞包异议竞包人对竞包有异议的，应当在竞包现场提出，发包人当场作出答复，并制作记录。6.评审6.1评审委员会6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（5）与竞包人有其他利害关系的。6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审过程保密，不得泄露；6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评审6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再进行商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。6.3.2评审完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评审报告和承包候选人名单。评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。6.4确定承包人方式6.4.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由评审委员会组长抽签确定6.4.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。6.4.3发包人在确定承包人前须对拟承包单位及拟派项目总监的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）6.5评审结果公示6.5.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。6.5.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。6.6评审结果异议竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.合同授予7.1成交通知7.1.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的承包候选人名单排序依次确定其他承包候选人为承包人，也可以重新发包。7.1.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将承包结果通知未承包的竞包人。7.2履约担保7.2.1在签订合同协议书之前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为成交合同金额的2%。7.2.2承包人不能按要求提交履约担保的，视为放弃承包，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。本项目不要求递交竞包保证金。7.3签订合同7.3.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金；给承包人造成损失的，还应当赔偿损失。7.3.3省外监理企业中标后需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》，如未按发包文件要求提供《省外企业进浙承接业务备案证明》或承诺书，成交人将被取消成交资格。8.纪律和监督8.1对发包人的纪律要求发包人不得泄漏发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.5投诉8.5.1竞包人或者其他利害关系人认为发包竞包活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。8.5.2竞包人或者其他利害关系人对发包文件、竞包和评审结果提出投诉的，应当按照竞包人须知规定先向发包人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。9．电子发包竞包本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、密封和标记、递交、竞包、评审等的具体要求，见竞包人须知前附表。10.需要补充的其他内容第三章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准竞包人名称与营业执照、资质证书一致资格文件审查形式评审标准竞包人条件符合第二章竞包人须知1.4条及发包公告要求等资格文件审查形式评审标准签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）资格文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清；资格文件审查形式评审标准竞包书唯一未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形资格文件审查形式评审标准其他不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。资格文件审查资格评审标准资格文件组成符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。商务文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致商务文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）商务文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清商务文件审查形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价。商务文件审查形式评审标准其他竞包文件未附有发包人不能接受的条件。商务文件审查商务评审竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定商务文件审查商务评审竞包报价报价不得高于最高竞包限价；商务文件审查商务评审监理服务期符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定商务文件审查商务评审质量符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定商务文件审查商务评审竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定商务文件审查商务评审其他要求符合第二章“竞包人须知”第3.1.4项规定评标分值计算条款内容编列内容评标分值计算2.2.1分值构成技术资信标：100分商务标：100分评标分值计算权重商务标：95%，技术资信标：5%评标分值计算2.2.2技术标评定按第三章2.2.2条规定评定评标分值计算2.2.3商务标评定按第三章2.2.3条规定评定评标分值计算2.2.4商务标得分按第三章2.2.3条规定计算评标分值计算最终得分最终得分=商务得分×商务标权重（95%）+技术资信得分×技术资信标权重（5%）串标形为3.4串通竞包的判定 按第三章3.4规定1.评审方法本次评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。2.1.3技术评审标准：见评审办法前附表。2.1.4商务评审标准：见评审办法前附表。2.2最终得分与评分标准2.2.1竞包人最终得分竞包人的最终得分=商务得分×商务标权重（95%）+技术资信得分×技术资信标权重（5%）。各部分权重按评标办法前附表执行；2.2.2技术资信得分（按照5%计入总分）信用标总分100分，按以下标准评定。（一）企业信用评价得分，满分50分。1.A级，得50分；2.B级，得40分；3.C级，得20分；4.D级，得10分；5.E级，得0分。应作信用评价而未作评价的企业，得10分。（二）总监理工程师信用评价得分（按房屋建筑工程计分），满分50分。1.A级，得50分；2.B级，得40分；3.C级，得20分；4.D级，得10分；5.E级，得0分。应作信用评价而未作评价的总监理工程师，得10分。2.2.3商务标评定（按照95%计入总分）商务标总分100分，按以下标准评定。（一）设置合理报价范围。竞包合理报价上限为发包控制价，竞包合理报价下限按如下规定计算：1.当有效竞包家数N≤7家时，竞包合理报价下限值=所有有效竞包报价的算术平均值×90％；2.当有效竞包家数N>7家时，竞包合理报价下限值=所有有效竞包报价去掉N1个最高价、N2个最低价后的算术平均值×90％。N为有效竞包家数，N1=0.1N，向上进位取整；N2=0.1N+1,向上进位取整。算术平均值保留两位小数，第三位四舍五入。低于竞包合理报价下限值的报价认定为有效低价竞包，剔除有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包报价。（二）评标基准价确定。评标基准价=经评审的各有效合理竞包报价算术平均值×（1+浮动率C）×竞包价格权重B+发包控制价×（1－浮动率A）×（1－竞包价格权重B）；浮动率A随机取：2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%十一档数值；竞包价格权重B随机取：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值；浮动率C随机取：-1.5%、-1.0%、-0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。备注：1.在开标时所有商务报价宣读完毕后，浮动率A和权重B和浮动率C按发包文件约定由发包人代表当场分别在规定数值中随机抽取；2.评标基准价(除计算差错外)一经确定在项目的后续评审中不再调整(包括复评环节)。（三）商务标报价评分。各有效竞包报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效竞包报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：K=（有效竞包—评标基准价）÷评标基准价*100%当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣1.2分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.6分。3.评审程序3.1初步评审3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.2详细评审3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.4规定的评审因素、分值及权重对商务文件计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.4有效竞包不足3家，如评标委员会认为缺乏竞争性的，可以拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.4串通竞包行为3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；（二）竞包人之间约定承包人；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；3.4.3。有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人承包而采取的其他串通行为。3.4.4其他情形：1、在竞包过程中有下列情形的，视为竞包人（竞包人）相互串通竞包：不同竞包人（竞包人）的电子竞包文件（竞包文件）的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同竞包人（竞包人）从同一竞包单位（竞包人）或同一自然人的ＩＰ地址下载发包文件（发包文件）、上传竞包文件（竞包文件）、购买电子保函或参加竞包（竞包）活动的人员为同一标段其他竞包人（竞包人）的在职人员的；不同竞包人（竞包人）通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。2、不同竞包人（竞包人）的采用同一台电脑进行编制竞包文件（竞包文件）（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号或同一造价工具加密器等等）。3.5弄虚作假的行为3.5.1根据《中华人民共和国发包竞包法实施条例》第42条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞包的，属于发包竞包法第三十三条规定的以他人名义竞包。竞包人有下列情形之一的，属于发包竞包法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。第四章合同条款及格式项目编号：建设工程监理合同委托人（全称）：湖州太德汇印刷器材有限公司工程名称：年产100台3D打印设备智能制造项目监理住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：湖州太德汇印刷器材有限公司监理人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：年产100台3D打印设备智能制造项目监理；2.工程地点：湖州市利济路北侧,洋西路西侧,金海岸南路南侧；3.工程规模：生产车间占地为7338.63平方米,建筑面积36693.15平方米,实际使用面积7338.63平方米，空压机房建筑面积57.35平方米；4.工程概算投资额或建筑安装工程费：二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥元）。包括：1.监理酬金：。2.相关服务酬金：/。其中：（1）勘察阶段服务酬金：/。（2）设计阶段服务酬金：/。（3）保修阶段服务酬金：/。（4）其他相关服务酬金：/。六、期限1.监理期限：自年月日始，至年月日止（监理服务期同实际施工工期，即自本工程开始施工至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务）。2.相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。八、合同订立1.订立时间：年月日。2.订立地点：。3.本合同一式8份，具有同等法律效力，委托人执4份，监理人执4份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权代理人：（签字）法定代表人或其授权代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。3．委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.5委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4.违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他8.1外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.7通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.8著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：（1）招标文件及投标疑问回复、（2）中标通知书；（3）本合同协议书（4）专用合同条款及其附件；（5）询标纪要及承诺书；（6）工程量清单；（7）本合同通用条款；（8）投标书及其附件；（9）技术标准和要求；（10）图纸。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：主要内容包括但不限于年产100台3D打印设备智能制造项目所有施工工程的全过程监理和相关服务，缺陷责任期阶段监理和相关服务。2.1.2监理工作内容还包括：1、制定监理规划，报委托人备案。2、协助委托人审查施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。3、参与委托人与承包商签定施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工、监督承包商现场施工管理。4、协助委托人做好开工前准备，审批开工报告、轴线复核，经委托人同意下达开工令。5、审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，施工进度计划及资金、物质、设备等投入计划，提出合理的整改意见和建议。6、审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助委托人的安排甲供的供应计划。7、对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。8、主持召开工程协调会议及每月主持召开监理例会并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。9、检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。10、督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。11、做好每项工程计量工作，对施工单位提出的进度款付款申请进行审核，协助委托人对工程投资进行控制，审核已完工程的计量。12、参加审核工程结算，协助委托人审核工程造价，努力降低工程费用。13、及时提供完整的整理资料，定期编制监理简报。14、履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。15、协助委托人组织进行交工验收及竣工验收。16、完成监理规范要求的其他工作内容。17、监理人对本工程所使用的大宗材料和主要、重要设备材料的检测实验必须与施工同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测材料资料和检测设备，如发生检测费用，应事先报告委托人，经委托人代理同意后由委托人支付或按合同约定结算。18、监理人需认真编制配合委托人协调周边群众的专项方案，从施工工艺和技术方面予以协助和组织解释协调工作，做到对周边单位和居民的干扰最小化。19、监理人必须严格按国家、省有关建设监理规定进行监理。20、工地例会：由项目监理机构主持的在工程实施过程中针对工程质量造价进度合同管理等事宜定期召开的由有关单位参加的会议。21、工程变更：在工程项目实施过程中按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料工艺功能构造尺寸技术指标工程数量及施工方法等方面做出的改变，涉及工程变更的须经设计单位、监理单位、发包人书面确认并同意，形成工程变更单。涉及工程变更的须经设计单位、监理单位、发包人书面确认并同意，形成工程变更单。22、工程计量：根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验、见证、影像留证，由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。23、旁站：在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。24、巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。25、平行检验：项目监理机构利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。26、根据各专业监理工作实施情况做好监理日记。27、负责监理资料的收集汇总及整理参与编写监理月报。28、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。29、按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。30、保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审校修复费用等；监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：1、委托人与承包商签订的合同及协议。2、工程项目图纸及说明。3、国家、地方现行的建筑工程质量验评标准及验收规范。4、以建设部、省建设厅和市建设局建设监理的有关规定中，关于施工及保修阶段的监理内容为原则。。2.2.2相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：按最新规定及甲方要求执行。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：按《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）执行。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）执行。2.4.5在签发《工程缺陷责任终止证书》后28天内，业主视履约情况向监理单位无息返还履约金，同时扣减应从监理单位扣回的款项，双方结算所有费用。2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工后一周内，提供监理规划、监理细则各一份，每月25日前提交当月监理月报一份，按委托人要求定期提交监理总结。2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供房屋、设备。监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：/。3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：。3.6答复委托人同意在/天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。5.2支付担保委托人是否提供支付担保：是。委托人提供支付担保的形式：担保金额为合同金额的2%，支付担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或银行支付保函或支付担保书或合法注册的第三方担保机构等形式。5.3支付酬金：监理费按审计报送的施工进度及工程量，完成工程量的30%时，支付至监理费合同价的20%，完成工程量的50%时，支付至监理费合同价的40%。全部工程竣工验收合格资料进档并提交结算资料后付至监理费合同价的80%，项目核实批准后付至监理结算价的98.5%。项目综合验收完成且资料移交至委托人后，委托人视履约情况扣减应从监理单位扣回的款项后向监理单位无息返还履约保证金。最终付款由业主根据实际情况支付。注：1、按实际建安费结算监理费，最终监理费结算价计算方式：监理费中标价/工程建安费（1737万元）×工程建安费审定价，计算结果高于监理费中标价的以中标价进行支付，低于中标价的以实际计算监理费进行结算。2、如规划核定验收第一次未通过的（因檐口高度、±0.00高度、道路际高控制、现场苗木等），扣除10万监理费。3、可以签订监理补充协议，其协议主要条款需与主合同保持一致。4、如缺陷责任期和保修期发生较大质量纠纷的扣减相应尾款。5、按合同价的1.5%作为缺陷责任期监理服务费用，贰年缺陷责任期满时，视履约情况无息退还剩余监理服务费。6、实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：双方签字盖章。6.2变更：本项目变更方法按下列6.2.1条确定6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向吴兴区人民法院提起诉讼。8.其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为/%。8.6保密委托人申明的保密事项和期限：双方另行约定。监理人申明的保密事项和期限：双方另行约定。第三方申明的保密事项和期限：/。8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。9.补充条款（1）除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，招标人应在合同签订后15日内在项目交易平台上公开合同订立信息。（2）履约保证金金额为合同金额的2%。如履约担保递交形式为履约保函【需提供履约担保机构需在湖州市区开设营业场所（必须是不可撤销，且无条件支付或见索支付）】。至竣工验收合格前如保函已失效，中标单位应对保函进行延期，如未延期，发包人有权在工程款中扣除合同价的2%作为履约保证金。履约保证金扣除后，乙方应当按照本协议约定保证金数额在5个工作日内予以补足，若乙方未按时补足，甲方有权按照保证金总额的每日万分之五计算乙方逾期违约金。如履约担保递交形式为履约担保书，则需提供建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证（详见附件）。（3）项目业主将进一步核查监理人在投标文件中提供的材料，若在合同服务期间发现监理人提供了虚假资料，项目业主有权从工程支付款中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，若因此造成损失的，监理人应赔偿因此造成的所有损失。同时项目业主将监理人以上弄虚作假行为上报主管部门。（4）开工后，监理人应根据工程进展情况，上报分阶段人员到岗计划（必须配备足够的相合适的专业和业务素质的监理人员和检测设备，以能满足监理工作的需要），个人资料报项目业主审查，由项目业主书面审定认可，并及时安排相关人员到位，监理人未能履行上述义务或未经审查认可的，项目业主有权视不同性质予以处罚。（5）本次招标，项目业主不提供监理单位办公场所，办公场所由监理人自行解决考虑，费用计入竞包报价中。（6）监理人必须按中标书承诺的服务内容实施监理工作。如果监理人工作不力，项目业主有权单方面终止合同，已付监理酬金相抵监理人已完成的所有工作，将监理人清退出场。监理人应无条件将所有工程监理资料移交项目业主。（6）监理人应严格履行职责，确保工程质量、安全、进度等全方面到位，在监理履行合同期间，项目业主将严格执行公司内部的监理管理制度，监理人应无条件遵照。以下情况项目业主有权视情况扣除履约保证金，并进一步扣罚监理酬金5000-50000元，在工程监理费中扣除。同一问题若被连续要求的，罚金较前次翻倍。招标人有权视情节严重程度单方面终止合同，由此造成的损失由承监理人自负。①监理人员违反规定擅自签署联系单；②在未经项目业主许可或批准的情况下，监理人把合同或合同的一部分工作分包给别的公司；③工程施工过程中，由于监理人工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收，或其他非项目业主方原因造成延误工程进度的；④经监理人审核的施工方案，在施工过程中出现质量或安全问题；工程施工过程中，经检查项目业主认为工程质量不能满足要求的；由于监理人管理不力、人员失职造成安全事故；⑤监理人对在主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监理人在接到承包单位要求检查的通知后规定时间内未到场，且过后又没有进行复查而造成质量问题；⑥由项目业主或相关部门提出的整改要求，交由监理人督促、落实整改的，监理人未能按时加以落实、完成整改，影响工程质量、安全生产、文明施工；⑦监理人盖章的竣工图,须督促施工单位在竣工图上按实修改,如未按实修改。对工程建设过程中需要监理员或总监签字的部分弄虚作假，找人代签；⑧项目完成后1个月内，监理人需要将所有监理资料收集整理归档整理后，移交给项目业主。若监理人未能及时移交，或移交的资料达不到规范要求，项目业主有权要求其整改到位及时归档。若监理人仍达不到要求的，进行处罚；⑨监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包单位私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私帐、受贿，工作期间徇私舞弊，给项目业主造成损失；⑩合同履行期间，监理工程师对施工单位所下达的指令不能按期落实，造成进度缓慢，工作延误，工程质量低劣，项目业主认为监理单位不能胜任监理工作；⑪施工过程中监理工程师未能在合理的时间内，由于监理人自己的原因，未发出进一步工作需要的图纸或指示，造成施工单位进度延误或中断施工，除约定处罚外，致使增加的费用由监理人承担；（7）总监理工程师和各专业监理工程师必须进驻施工现场，原则上中途不得更换，特殊情况需要更换的，事先应征得项目业主书面同意，但各阶段投标书中监理人员的调整比例不得大于30%。若擅自更换，或更换后的人员不能胜任工作，或调整比例超出约定的，总监理工程师每次变更在监理酬金中扣罚50000元，专业监理工程师每次变更在监理酬金中扣罚20000元，监理员每次变更在监理酬金中扣罚10000元，对变更后的监理人员如达不到项目业主要求，项目业主有权提出重新更换。对于确实不适合现场监理的工作人员，项目业主有权提出调换。总监应常驻工地，不得擅自离岗，每半天在工地现场时间不少于三个半小时，否则项目业主有权进行处罚。（8）监理人派驻本项目的监理人员经项目业主审查如有不尽其职或虚挂其名的情况，项目业主有权要求更换，监理单位必须在一星期内予以更换，否则将处罚金5000元/人·天。（9）承包后由业主召开的每次项目例会，项目名单内人员需全部到场，未经业主同意不得请假，无故缺席，视为未到岗，业主将按规定扣除3000元/人·次，在工程监理费中扣除。（10）监理单位须提供人脸识别系统或指纹考勤机用于对监理人员考勤的记录,考勤记录每天上传给发包人，钥匙由发包人保管。总监到位率为85%以上，专业监理到位率为95%，监理员到位率为95%。以半天为时间单位，监理人员上午、下午均需进行人脸识别，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位。监理人员到位率少于承诺的天数，则按照总监2000元/人·天，专业监理工程师1000元/人·天，监理员800元/人·天的标准在监理费中扣除。监理单位应与每月16日及次月1日向发包人提交考勤报告（需总监签字、监理机构盖章）。此考勤报告作为发包人对监理单位进行相关经济处罚的参考依据之一。如发现未进打岗位考勤的,除上述按（人/日）处罚外，发包人将每次扣除10000元,在工程监理费扣除。（11）监理机构应对施工项目部主要人员(项目负责人、项目技术负责人、专职质量员、专职安全员、施工员等）进行岗位考勤（以半天考勤时间单位，每半天在岗时间不少于三个小时视为到位，少三个小时视为未到位)每月16日及次月1日向项目业主提交考勤报告（需总监签字、监理机构盖章）。此考勤报告作为项目业主对监理人进行相关经济处罚的参考依据。如发现未进打岗位考勤的,发包方将每次扣除5000元,在工程监理费扣除。（12）监理单位应无条件将已监理的所有工程监理资料移交发包人，否则发包人将向工程所在建设行政主管部门或工程质量（安全）监督机构报告。（13）节假日、台风、雨雪天气、重要检查等特殊情况下，监理单位必须服从项目业主的统一安排，组织相关人员值班；（14）现场必须备齐与本项目施工相关的施工验收规范及标准。（15）以上条款中所明确的扣罚费用由监理单位在一个星期内自行支付给项目业主，若不支付，项目业主可在合同付款时，扣除相应费用。（16）中标单位在服务期内，湖州新型城市投资发展集团有限公司如制定有关于考核和处罚条款的新文件，则按最新文件执行。（17）其他事项请参照招标答疑。附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：/。A-2设计阶段：/。A-3保修阶段：/。A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：/。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1. 工程技术人员 2. 辅助工作人员3. 其他人员B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1. 办公用房无 2. 生活用房无3. 试验用房无4. 样品用房无用餐及其他生活条件B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1. 工程立项文件1开工前2. 工程勘察文件1开工前3. 工程设计及施工图纸1开工前4. 工程承包合同及其他相关合同1开工前5. 施工许可文件1开工前6. 其他文件B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1. 通讯设备无2. 办公设备无3. 交通工具无4. 检测和试验设备无附件一工程建设项目廉政合同工程项目名称：年产100台3D打印设备智能制造项目监理工程建设地址：湖州市利济路北侧,洋西路西侧,金海岸南路南侧建设单位：湖州太德汇印刷器材有限公司监理单位：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。第三条乙方的责任乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法人代表人：法人代表人地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位（盖章）年月日附件二工程质量责任合同根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，年产100台3D打印设备智能制造项目监理工程的建设单位湖州太德汇印刷器材有限公司（以下称甲方）与监理单位（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。第一条本建设工程项目的质量目标为年产100台3D打印设备智能制造项目监理工程，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人。第二条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。（二）严格执行年产100台3D打印设备智能制造项目监理工程施工监理的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工监理任务。（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条乙方的义务（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的监理资质证书。（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的施工监理任务。（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经委托人书面同意方能换人。（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（五）乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量。进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。第五条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同条二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关条款给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同条二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为年产100台3D打印设备智能制造项目监理工程监理服务合同协议书附件。第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位：乙方监督单位：年月日年月日第五章技术规范条款本工程采用的主要技术规范标准名称标准文号《中华人民共和国建筑法》主席令第46号《建筑工程质量管理条例》国务院第279号令《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJl10-2008《地下防水工程质量验收规范》GB50208---2011《工程测量规范》GB50026-2007《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50224-2010《建筑变形测量规程》JGJ8-2007《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ277.8-2011《混凝土结构试验方法标准》GBT50152-2012《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242---2002《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243---2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303---2002《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50303-2014《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011《电气装置安装工程、电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2014《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010《低压配电设计规范》GB50054-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011《有线电视系统工程技术规范》GB50200—94《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96GB50255-96GB50256-96GB50257-96《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08-701-2000《绿地设计规程》DBJ08-15-89《园林植物栽植技术规程》DBJ08-18-91《园林植物养护技术规程》DBJ08-19-91《园林栽植土质量标准》DBJ08-231-1998……本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。第六章竞包文件格式1、竞包声明书（发包人名称）：本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦确定承包，承包无效，接受招竞包监管部门的行政处罚。特此声明。竞包人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日2、企业基本情况表企业名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话联系方式传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技 工经营范围备注3、法定代表人身份证明书（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。特此证明身份证扫描件竞包人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日4、竞包代表授权委托书本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的竞包活动。代理人在竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。代理人身份证扫描件代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：联系电话：竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日5、竞包申请企业拟选派项目总监在建工程情况说明竞包申请企业名称企业资质等级企 业 地 址联系电话申请报名工程名称报名项目总监姓名拟选派项目总监在建工程情况竞 包 申 请企 业 声 明：以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。 法人签名（签字或盖章）： （单位公章） 日 期： 年 月 日6、派驻本工程监理人员汇总表工程名称：姓名本工程拟任岗位年龄性别工作年限专业证书名称及证件号职务或职称备注说明：总监到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天（按日历天计）。专业监理工程师到位率承诺达到 %以上，监理员到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天（按日历天计）。注：1、列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。2、根据本工程施工特点，需合理配备各专业监理人员。3、到位率=实际到位率天数/日历天（按月实际考核）。4、执业资格证书不能体现专业，可以提供毕业证书或职称证书。5、要求设总监理工程师1名（房建专业）；专业监理工程师不少于1人（房建专业不少于1人，）；监理员不少于3名（其中房建专业不少于2人，市政专业不少于1人，安装专业不少于1人）；配备总人数不少于5人；总监必须到位，不得设置总监代表。实际监理服务期中，根据实际项目需求增派相应专业人员，以满足项目及业主要求（相应专业是指国家注册资格证或省级监理资格证上的专业）。6、提供上述人员各类执业或职业资格证书复印件加盖公章。竞包人:(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期:年月日7、湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.承包后将项目转包，或违法分包；5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：8、监理费报价汇总表工程名称：序号费用名称单位计算基数单 价（元）数 量合 价（元）监理费合计（小写） 万元报价依据和说明：竞包人:(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期年月日9、竞包函致：{发包人名称}1、经分析研究了贵单位提供的监理发包文件和考察工程现场后，我单位愿以（大写）（（小写））的总价作为监理服务费，遵照发包文件的要求承担并完成施工监理合同所规定的全过程监理服务工作，监理服务期，缺陷责任期；工程质量目标为，项目总监理工程师为,监理企业资质为。2、如果我单位承包，我单位承诺配备总监理工程师名，专业监理工程师名，监理员名；人员到位率承诺总监%以上，专业监理工程师%以上，监理员%。3、如果贵单位接受我单位竞包，我单位保证在竞包须知中规定的期限内开始本工程的监理工作。4、我单位同意在规定的竞包书递交截止之日起60天内遵守本竞包书的各项承诺。5、在正式签订监理服务合同协议书之前，本竞包书连同贵单位的成交通知书将成为约束贵单位和我单位双方共同遵守的文件。6、我单位理解，贵单位不一定接受最低报价的竞包或贵单位可能接受其他任何的竞包，同时也理解，贵单位不负担我单位的任何竞包费用。7、随同本竞包书，我们出具金额为人民币万元的竞包担保，如果我们在本竞包文件有效期内撤销竞包文件，或拒绝接受按第三章3.1.3条规定对竞包价算术性错误的修正，或在接到成交通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约保证金，你单位有权不予退还竞包担保金，另选承包单位。竞包人：（盖章）法定代表或授权代理人：（姓名、职务、签字）企业资质：年月日10、省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书（发包单位）：我公司承诺，如有幸中标，将在中标后（中标结果公告发出后5日内）提供企业及拟派项目总监有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。如未履行此承诺的，我公司自愿放弃中标资格，竞包保证金不被退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，同意对超过部分予以赔偿。竞包人(单位公章)：拟派项目总监（签字或盖章）：法定代表人(签字或盖章)：年月日11、竞包保证承诺函致（发包人名称）：我单位参加（项目名称）的发包，现郑重承诺如下：一、按照发包文件的规定，履行竞包义务。二、存在以下行为之一的，愿意接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监
投标 / 标书制作要点（原创）
本3D打印设备智能制造项目监理涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
