招标采购招标公告（青田县船寮高级中学2024）
青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计
青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计招标文件公示
招标序号：青建招2024第[ ]号
一、青田县船寮高级中学的建设项目青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计已经主管部门批准建设，资金来自财政统筹解决并已落实，项目赋码：2402-331121-04-01-651136 。浙江华杰工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程设计的招标事宜。
二、根据《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标评标办法》和《丽水市勘察设计、监理及设备采购类项目“评定分离”招标评标操作细则》规定，并结合项目的实际，本项目采用“评定分离”的方法确定中标单位。
三、工程概况：
（1）建设地点： 青田县船寮镇
（2）建筑规模：建筑面积约16980平方米，主要内容为新建培训宿舍楼、地下车库和相关附属设施及设备购置等。项目估算总投资约10745万元，其中建安工程费用约7500万元。
（3）招标范围：工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。
本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。
中标单位需要协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。
四、投标人资格要求:
1、投标人资质类别和等级：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具有建筑行业设计乙级及以上资质或具有建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；
2、项目负责人资质类别和等级：拟派项目负责人具有一级注册建筑师资格，且该人员信息已录入浙江省建筑市场监管公共服务系统或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)；
3、省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；
4、本工程不允许联合体投标。
五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。
六、招标文件的获取：
1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。
2、2024年 月 日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）”下载。
3、未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行查看。主体库注册咨询电话：4009980000；CA锁办理咨询电话：400-0878198、0578-2292759。
4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，重新制作投标文件并上传。投标人因自身行为导致投标失败的，责任自负。
七、不见面系统开标时间及网址
1、开标时间：同投标文件递交截止时间。
2、本项目采用不见面开标系统开标。
3、本项目不见面开标系统路径为
通过“丽水市公共资源交易中心网站（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）首页——用户注册/登录——访问2.0新平台——不见面开标”进入。
4、本项目在丽水市公共资源电子交易平台2.0开展招投标活动，请潜在投标人通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——用户注册/登录——访问2.0新平台”登录业务系统办理相关业务。
5、丽水市公共资源电子交易平台2.0新平台采用新的驱动和投标工具，请在“丽水市公共资源交易中心网站首页——用户注册/登录——访问2.0新平台”登录页面下方点击【驱动下载】、【投标工具下载】按钮下载相关软件。
6、投标人现场开标地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二）；
八、招标文件公示时间
2024年03月22日至2024年03月25日
九、联系方式
招标人： 青田县船寮高级中学 招标代理： 浙江华杰工程咨询有限公司
地 址： 青田县船寮镇姜岙村165号 地 址：青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室
联系人： 刘军伟 联 系 人： 蒋晓珍
电 话： 13587166948 电 话： 0578-6608288
本公示发布时间： 2024 年 03 月 22 日
附件下载：
青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计招标文件公示稿(3.22).doc
青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计招标文件招标序号：青建招2024第[]号招标人（盖章）：青田县船寮高级中学法定代表人（签字或盖章）：招标代理机构（盖章）：浙江华杰工程咨询有限公司法定代表人（签字或盖章）：编制时间：年月日备案单位（盖章）：年月日目录第一章投标人须知4一、投标须知前附表4二、总则14三、招标文件15四、投标文件15五、投标文件的编制17六、投标文件的递交18七、开标18八、评标与定标19九、授予合同20十、其他21第二章合同条款及格式23第一部分合同协议书23第二部分通用合同条款26第三部分专用合同条款26第三章设计任务书44第四章投标文件格式46一、资信商务投标文件格式51二、技术投标文件格式62三、商务投标文件格式63第五章评标、定标办法70招标文件公示招标序号：青建招2024第[]号一、青田县船寮高级中学的建设项目青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计已经主管部门批准建设，资金来自财政统筹解决并已落实，项目赋码：2402-331121-04-01-651136。浙江华杰工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程设计的招标事宜。二、根据《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标评标办法》和《丽水市勘察设计、监理及设备采购类项目“评定分离”招标评标操作细则》规定，并结合项目的实际，本项目采用“评定分离”的方法确定中标单位。三、工程概况：（1）建设地点：青田县船寮镇（2）建筑规模：建筑面积约16980平方米，主要内容为新建培训宿舍楼、地下车库和相关附属设施及设备购置等。项目估算总投资约10745万元，其中建安工程费用约7500万元。（3）招标范围：工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。中标单位需要协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。四、投标人资格要求:1、投标人资质类别和等级：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具有建筑行业设计乙级及以上资质或具有建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；2、项目负责人资质类别和等级：拟派项目负责人具有一级注册建筑师资格，且该人员信息已录入浙江省建筑市场监管公共服务系统或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)；3、省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；4、本工程不允许联合体投标。五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。六、招标文件的获取：1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。2、2024年月日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）”下载。3、未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行查看。主体库注册咨询电话：4009980000；CA锁办理咨询电话：400-0878198、0578-2292759。4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，重新制作投标文件并上传。投标人因自身行为导致投标失败的，责任自负。七、不见面系统开标时间及网址1、开标时间：同投标文件递交截止时间。2、本项目采用不见面开标系统开标。3、本项目不见面开标系统路径为通过“丽水市公共资源交易中心网站（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）首页——用户注册/登录——访问2.0新平台——不见面开标”进入。4、本项目在丽水市公共资源电子交易平台2.0开展招投标活动，请潜在投标人通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——用户注册/登录——访问2.0新平台”登录业务系统办理相关业务。5、丽水市公共资源电子交易平台2.0新平台采用新的驱动和投标工具，请在“丽水市公共资源交易中心网站首页——用户注册/登录——访问2.0新平台”登录页面下方点击【驱动下载】、【投标工具下载】按钮下载相关软件。6、投标人现场开标地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二）；八、招标文件公示时间2024年03月22日至2024年03月25日九、联系方式招标人：青田县船寮高级中学招标代理：浙江华杰工程咨询有限公司地址：青田县船寮镇姜岙村165号地址：青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室联系人：刘军伟联系人：蒋晓珍电话：13587166948电话：0578-6608288本公示发布时间：2024年03月22日第一章投标人须知1.1.一、投标须知前附表前附表一项目名称青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计建设地点青田县船寮镇招标联系人蒋晓珍联系电话0578-6608288招标方式×邀请√公开组织方式×自行√委托代理招标内容工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。中标单位需要协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。投标人主要条件1.投标人资质类别和等级：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具有建筑行业设计乙级及以上资质或具有建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；2.项目负责人资质类别和等级：拟派项目负责人具有一级注册建筑师资格，且该人员信息已录入浙江省建筑市场监管公共服务系统或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)； 3、省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；4、本工程不允许联合体投标。工程概况建筑面积约16980平方米，主要内容为新建培训宿舍楼、地下车库和相关附属设施及设备购置等。项目估算总投资约10745万元，其中建安工程费用约7500万元。设计费报价范围1、参考《浙江省工程建设项目其它费用定额》（2018版）规定。工程复杂程度调整系数为1.0、专业调整系数1.0、附加调整系数为1.0。本项目的设计费计算公式为：工程设计费=收费基价（以经业主审核后的初步设计概算中的建安工程费作为计费额）×附加调整系数(1.0)×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×（1-中标下浮率）；2、投标时设计费基准价暂定为 200.05万元（暂按建安费7500万元计算）。3、有效设计费报价范围：工程设计费下浮15％-25％（即170.0425万元-- 150.0375万元），报价超出报价范围的不进入商务报价评审。4、报价说明：设计费报价为招标文件约定的招标范围以内的各项工作内容的费用总和，包括基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计、各阶段设计调整修改及后续服务工作的所有费用以及相关评审费等费用。注：设计费用均以经业主审核后的初步设计概算中的建安工程费作为计费额。投标保证金金额人民币肆万元整，在开标截止时间前交纳。投标保证金缴纳事项：投标保证金缴纳方式包括保函[银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保单]（鼓励采用电子保函）、电汇。①以保函（保单）方式提交的，保函（保单）有效期应超出投标有效期；银行保函由县级及以上国有或地方商业银行出具，担保保函由政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具；保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具。另保函（保单）的办理，由投标人按可办理的银行、担保公司和保险公司相关规定执行。保函开具对象为青田县船寮高级中学，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函(保单)单位及其电子公章或保函专用章等必要的基本信息。②以电汇方式提交的，须从其基本账户转出，转入虚拟子账户，以到账时间为准，并注明项目名称及联系方式；转出保证金的账户与投标人在电子服务系统交易主体信息库登记的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金；投标人单位名称、基本户发生变更时应及时更新交易主体信息库中资料。收款单位名称：青田县政府采购招投标交易中心招投标专户开户行：浙江青田农村商业银行股份有限公司塔山支行银行帐号：报名时系统自动生成的虚拟子账号（投标人进入系统后，在2.0平台上完成招标文件领取后进入“项目投标--工程建设--项目流程--投标保证金”生成和查看本单位该标段的虚拟子账号。）（2）保证金须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；纸质保函（保单）等票据原件于开标当日投标截止时间前递交至指定工作人员处并登记，有效保函（保单）视作到账。（3）保证金的退还：按交易中心有关规定执行。投标有效期投标截止日后90日历天投标文件份数上传交易平台的加密电子投标文件一份，并随身携带与加密电子标书一致的无加密标书备用。投标文件递交投标文件递交：电子投标文件采用网上递交的方式，投标人应当在投标截止时间前将投标文件传输递交至丽水市公共资源平台电子交易平台2.0。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。投标文件递交至：投标截止时间前上传至电子交易2.0系统投标截止时间：2024年 月 日上午09时00分（以丽水市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准）开标本项目采用不见面开标2.0系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密时间：2024年 月 日上午09时00分（北京时间）地点：青田县政府采购招投标交易中心1206开标室（二）解密截止时间解密截止时间：提示解密后30分钟内（经主管部门同意招标机构可视具体情况适当延长解密时间）评标办法本项目实行“评定分离”，详见招标文件第五章。履约保证金1.履约保证金：合同价的2%，中标人在收到中标通知书起30日内、签订合同前向招标人提交。交纳方式：形式不限。可采用现金、银行保函、担保保函或工程综合保险保单（若中标人以银行保函、工程综合保险合同和担保保函形式提交履约担保应符合丽水市相关文件规定。电子投标文件的拒收情形1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件；2.未按招标文件要求上传的；3.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示；4.电子投标文件未在规定时间内解密的或经延长后仍未解密成功的；5.存在下列情况之一的，视为拒收：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的；（4）投标截止时间前未完成投标文件传输的；（5）投标保证金未与所投标段关联的或未按招标文件规定缴纳的；（6）法人代表（或委托代理人）未在投标截止时间前通过电子交易系统人脸识别签到的。6.其他: / 。否决投标在评审过程中，评标委员会拟否决投标人投标的，应先向投标人进行询标，具体的否决投标情形如下：1.投标报价超出招标控制价或最高限价(不在下浮率范围内的)； 2.保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的； 3.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函；4.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；5.不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的；6.不同投标人的投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同；7.不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员；8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；10.不同投标人的投标文件相互混装； 11.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；12.投标文件没有按照招标文件要求签字或盖章的；13.投标文件附有招标人不能接受条件的； 14.投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的； 15.投标文件载明的设计周期超过招标文件规定的； 16.投标人或项目负责人资格条件不符合招标文件规定的；17.技术标采用暗标的，未按照暗标的要求编制的；18.实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 19.投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的； 20.投标人提交虚假证件或虚假资料的； 21.按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的； 22.投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、业绩条件（若有）的或电子证书不符合要求的；23.管外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的；24.存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。其他说明投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违反法规等内容时，请在招标答疑截止时间前向招标人或招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。前附表二-------招标活动日程安排表序号工作内容时间安排地点1发布招标公告2024年 月 日起丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）（下同）2发放招标文件同招标公告发布时间获取方式：网络下载：（http://lssggzy.lishui.gov.cn）3现场踏勘自行前往工程所在地4投标人质疑时间投标截止时间前10日前提交方式：1、书面递交：浙江华杰工程咨询有限公司5招标文件澄清或修改时间澄清或者修改可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前；涉及其他修改的，投标截止时间3日前发布补充招标文件获取方式：网络下载：（http://lssggzy.lishui.gov.cn）6交纳投标保证金同前附表一具体事宜详见招标文件。7投标文件截止时间同前附表一电子投标文件采用网上递交的方式，投标人应当在投标截止时间前将投标文件传输递交至丽水市公共资源电子交易系统（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）8开标时间同投标文件递交截止时间青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二）9定标招标人收到评标报告后，当即组织召开定标会。青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼评标室10预中标公示公示3日丽水市公共资源交易网11发中标通知书公示结束或投诉处理结束后在丽水市公共资源交易网上公告招标结果。12签订合同中标通知书发出之日起30日内地点：青田县船寮高级中学13投标保证金的退还，按招标文件规定不予退还情况的除外1.进入定标区间内的未中标单位的在中标通知书发出后退还，其它未中标单位在评标结束后退还。2.中标单位的在合同签订后退还。前附表三-----重要事项说明序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标文件2开标时必须到场的人员 投标人CA登录后，法人代表人或授权委托人通过人脸识别，身份认证通过后才能进入开标环节。详见招标文件3资格审查时所需材料（1）需从丽水市公共资源电子交易平台2.0诚信库中获取的材料：a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本；c、项目负责人证书；（2）需上传扫描件的材料：招标文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。详见招标文件4投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。详见招标文件5电子投标文件盖章要求1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。6需要补充的其他内容投诉受理的具体部门及电话：青田县建设工程招投标管理站： 0578-6838291。7设计文件的延误按合同期的要求提交设计文件，每延误一天，扣减设计费的千分之二。8方案补偿1、进入定标程序的单位可获得壹万元人民币（含税）补偿，其它方案不予补偿，中标单位除外。2、方案补偿费由招标人支付。3、若重新组织招标，之前的所有方案补偿费均不予以支付。4、投标人应保证设计成果的原创性，因投标人设计所引起的版权法律责任、经济纠纷等由投标人承担。5、申请补偿费时应提交电子版本的技术投标文件和增值税专用发票。9投标文件的澄清、质询1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。10电子投标文件加密要求投标人使用工具制作电子投标文件时生成格式为LSSTF的加密投标文件，用于上传到网上。投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。11特别说明1.省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续，否则取消中标资格；2、投标人应认真按照招标文件的要求编制设计方案，招标人提供的图纸资料内容只供参考。各投标人必须严格遵守《浙江省建设工程勘察设计管理条例》，依法从业，严禁挂靠或中标后转包设计。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。12需补充的其他内容因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：1、远程开标项目的时间均以丽水市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准。2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过丽水市公共资源电子交易平台2.0完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。3、投标人以通过丽水市公共资源电子交易平台2.0递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个格式为LSTF的加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密 NLSTF格式文件，刻录到空白光盘上作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，投标人可在本企业电脑上自行解密，也可携带笔记本电脑在中心开标，并根据需要使用丽水公共资源远程不见面开标2.0系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。4、投标文件递交截止时间前1小时，招标人进入丽水市公共资源电子交易平台2.0不见面开标，测试播放音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入丽水市公共资源电子交易平台2.0不见面开标，通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——用户注册/登录——访问2.0新平台——不见面开标”进入，选择相应标段的开标会议区，收听观看实时音视频交互情况并及时在讨论组中反馈。未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，由此造成的损失和后果由投标人自行承担。5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密限定在系统提示解密后30分钟内完成。投标人在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为拒收投标人投标文件，系统内投标文件将被退回。6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE11及以上、文字处理软件：office2007以上完整版。8、为保证交互效果，建议投标人选择有利于不见面开标环境的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。9、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过丽水市公共资源电子交易平台2.0不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式向招标人或招标代理机构提出，并需经行业行政监督部门同意，逾期的概不受理现场视频调阅申请。10、特别提醒：本项目招投标全流程均使用丽水市公共资源电子交易系统操作和发布，操作和发布平台为丽水市公共资源交易平台，网址为http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/，投标文件制作工具软件请在丽水市公共资源交易平台首页办事指南中的“下载专区”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为：4009980000。注：后面内容与投标须知前附表内容有矛盾的以投标须知前附表为准。二、总则1.工程概况1.1工程名称：青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计1.2招标人：青田县船寮高级中学1.3建设地点：青田县船寮镇1.4招标内容：详见前附表。1.5对投标人的要求：详见招标公告。1.6资格审查：本次招标采用资格后审的方式确定合格投标人。资格审查在开标时进行，投标人必须提交前附表规定所需提交的资料，否则评标委员会将否决其投标。1.7分包：本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专业设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。2.投标费用投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件和招投标所有过程，包括因评标中出现或有事项而被重新召集所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和无责任承担这些费用所涉及的一切费用。3.设计周期3.1领取中标通知书后30日历天内完成设计方案送审稿,出具评审意见后，5个工作日内完成报批稿，设计方案审批通过后，30日历天内完成项目初步设计报审稿并上报评审,出具评审意见后，5个工作日内完成初步设计报批稿，同时完成概算修改并送审。初步设计批复后，35日历天内完成施工图编制并提交图审,按图审意见，5个工作日内完成施工图审查意见答复、补充、修改等事项。3.2因招标人原因造成工期延误的由招标人负责。4.踏勘现场4.1投标人对工程现场及周围环境进行踏勘与否，由投标人自行组织，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。4.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人及其代表并应对由此踏勘现场而造成的人身伤亡、财产损失及其他损失承担一切责任。5.投标保证金5.1投标保证金缴纳方式：详见前附表一5.2投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；（4）在招投标及投诉活动过程中，经查实投标人或项目班子人员资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面存在弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的。1.2.三、招标文件6.招标文件的组成6.1招标文件包括以下内容：（1）招标公告（2）投标人须知（3）合同条款及格式（4）设计任务书（5）投标文件格式（6）评标办法（7）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）根据本章第7条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。6.2招标文件及其附件必须经青田县住房和城乡建设局备案后有效。6.3投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。7.招标文件的澄清和修改7.1投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间10日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过丽水市公共资源交易网上发布的形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。7.2在投标截止时间前15天，招标人通过丽水市公共资源交易网网上通知所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水市公共资源交易网网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。7.3为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。7.4当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。7.5投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。1.3.四、投标文件8.投标报价8.1本项目的投标报价应以人民币报价。8.2本工程报价为完成前附表规定的招标内容工程所需的一切费用，设计费报价为招标文件约定的招标范围以内的各项工作内容的费用总和，包括基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、各阶段设计调整修改及后续服务工作的所有费用以及相关评审费等相关工作，协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料等所有费用。若出现专业（专项）分包的，招标人不在另行支付设计费用。8.2.1计价标准工程设计费参考《浙江省工程建设项目其它费用定额》（2018版）文件规定并由各投标人结合自身管理水平、综合实力进行报价。设计费参考《浙江省工程建设项目其它费用定额》（2018版）规定计取，其中工程复杂程度调整系数为1.0、专业调整系数1.0、附加调整系数为1.0，不计取其他设计收费。设计费下浮率范围：即15％-25％，报价超出下浮率范围的不进入商务报价评审。8.2.2设计费用结算：工程设计收费以经业主审核后的初步设计概算中的建安工程费作为计费额，按投标时下浮的费率下浮，其中专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数、其他设计收费均按8.2.1款明确的，不做调整。工程设计费=收费基价（以经业主审核后的初步设计概算中的建安工程费作为计费额）×附加调整系数(1.0)×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×（1-中标下浮率）注：设计费计算按一个整体项目统一计算，不分专业不分项目。8.2.3（1）进入定标程序的单位可获得壹万元人民币（含税）补偿，其它方案不予补偿，中标单位除外。（2）方案补偿费由招标人支付。（3）若重新组织招标，之前的所有方案补偿费均不予以支付。（4）投标人应保证设计成果的原创性，因投标人设计所引起的版权法律责任、经济纠纷等由投标人承担。（5）申请补偿费时应提交电子版本的技术投标文件和增值税专用发票。9.投标文件的语言及度量衡单位9.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。10.投标文件组成10.1投标文件由资信投标文件、技术投标文件、商务投标文件三部分组成。10.1.1资信投标文件主要包括下列内容：（1）目录（2）投标单位资格自查表（3）投标承诺书（4）法定代表人资格证明书（5）法定代表人授权委托书（6）投标人基本情况表（7）营业执照副本、资质证书副本、项目负责人证书及身份证复印件（8）投标单位近三年（投标截止日上推三周年，以签订合同时间为准）工程设计业绩证明（9）项目负责人近五年（投标截止日上推五周年，以签订合同时间为准）工程设计业绩证明（10）拟投入本项目设计人员汇总表（11）拟投入本项目设计负责人简历表（12）投标保证金（13）省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件（14）评标办法要求提供及投标人认为有必要提交的其他资料10.1.2技术投标文件主要包括下列内容：（1）技术投标文件格式投标人可根据本项目评标、定标方法所涉及的内容自拟10.1.3商务投标文件主要包括下列内容：（1）目录（2）投标函（3）远程参与开标会议诚信承诺书（4）报价一览表（5）投标人认为有必要提供的其他资料注：技术文件采用暗标方式，技术文件中的技术文件文本所有内容中均不得出现投标人的名称、投标人的人员姓名及其它能推断或者映射出投标人身份的文字描述、图案、话语内容。开标阶段的开标记录不作为投标文件的组成部分，开标记录与投标函不一致的，以投标函为准。10.2投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。1.4.五、投标文件的编制及递交11.投标文件的编制及递交11.1.电子投标文件的编制和加密（1）投标人应当按照招标文件和丽水市公共资源电子交易平台2.0的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件将被拒收。11.2.电子投标文件的递交（1）投标人应当通过丽水市公共资源电子交易平台2.0系统递交数据电文形式的投标文件，作为投标文件正本。（2）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。11.3.投标截止时间及投标有效期（1）投标人应当在投标须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。（2）招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。（3）超过投标截止期递交的投标文件将被拒收。（4）提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。11.4.投标文件的修改与撤回（1）投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止日期之前，在投标截止时间之前，可以补充、修改或者撤回投标文件。（2）投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。11.5.中标单位在领取中标通知书前必须提交全套投标文件的正本一套、副本肆套及电子版投标文件一份，要求与递交的投标文件一致，投标人对真实性和准确性负责。六、开标12.开标本项目开标时通过丽水市公共资源电子交易平台2.0不见面系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：12.1本项目通过丽水市公共资源电子交易平台2.0系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内，若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用投标文件进行补救，后果由投标人自负。12.2投标人进入丽水市公共资源电子交易平台2.0不见面系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间(若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被退回，不能参与后续评标)，请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA锁不出故障。请各投标人提前购买配置好相关设备，并提前做好设备调试，以保证远程开标时与开标主场交互顺畅，开标开始时将滚动播放解说词，以对设备进行测试。本项目资格审查条件中的“远程参与开标会议诚信承诺书”格式详见投标文件内容。不见面交易系统会员端操作手册详见附件1,请各投标人仔细阅读附件中的各项内容，确保能顺利参加本次项目的开标会议和交互全过程。12.3本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的30分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。12.4投标人现场开标地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1206招投标中心开标室（二）。12.5本项目不见面系统开标网址为：通过“丽水市公共资源交易中心网站首页——用户注册/登录——访问2.0新平台——不见面开标”进入,请各投标单位使用IE11浏览器访问丽水网上不见面开标大厅2.0使用CA锁登录，完成远程开标。12.6投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。12.7开标特别说明：（1）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件；（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件可以解密时开标可以继续进行；（4）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件；（5）投标人在自己的笔记本电脑上登录交易平台解密投标文件。未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。1.5.七、评标与定标13.评标13.1评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。13.2评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标书进行综合评价，择优向招标人推荐5名投标人（不进行名次排序，不足5名全数入围）进入定标程序，并提交评审报告。13.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。14.评标内容的保密14.1公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。15.投标文件的澄清15.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。15.2在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作无效标处理。15.3投标人和项目负责人资格条件不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定及招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明的，评标委员会应否决其投标。15.4评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。评标委员会拟否决其投标的，应向投标人进行询标。未能在实质上响应的投标将作无效标处理。根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。如经评标委员会认定所有投标被否决的，招标人依法重新招标。对于投标人的投标将作无效标处理或被否决投标或作废标处理的，评标委员会应向投标人进行询标并作好询标记录。16.定标委员会16.1定标委员会由招标人负责组建，由5名及以上单数成员组成，其中1/3的成员可由招标人指定，2/3的成员由招标人从2倍以上备选人员名单中随机抽取确定，应在评标结束之前组建。根据项目的实际需求定标委员会成员可由招标人单位的领导班子成员、中层干部、本项目主要管理人员、外聘专业技术专家等组成。定标委员会成员不得与投标人有直接利益关系。16.2定标委员会对整个定标工作负总责，独立行使定标权，实行公开、公平、公正定标，接受监管部门的全程监督。17.定标方法17.1采用投票法（具体详见招标文件第五章）确定1名中标候选人。17.2评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。1.6.八、授予合同18.中标18.1中标候选人名单在丽水市公共资源交易网网上进行公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。18.2对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。19.合同签订19.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订设计合同。19.2设计合同签订：中标通知书发出之日起30日内，中标人必须按照招标文件要求提交履约保证金且办理好《省外企业进浙承接业务备案证明》（省外企业须提供）后与招标人签订设计合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的，取消其中标资格。19.3推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，招标人可以重新组建定标委员会，在评标委员会推荐的其余投标人中确定中标候选人；也可以由招标人重新招标。19.4合同签订后应在15个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。20.投标保证金的退还按青田县政府采购招投标交易中心有关规定退还。1.7.九、其他21.知识产权21.1所有投标文件，评标、定标后不予退回。招标人有权在评标、定标结束后公开展示中标人投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向中标人支付费用。21.2投标人对招标人提供的所有资料进行保密，如有泄漏，由投标人承担所有后果。21.3中标人投标设计方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于招标人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由中标单位负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。21.4投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。21.5招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。22.其他22.1在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。22.2投标人或项目负责人在评标或投诉阶段，被认定有丽水市建设市场严重不良行为的或项目负责人是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，取消中标资格。22.3本招标文件适用于青田县船寮高级中学的青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计招标，解释权属于青田县船寮高级中学。2.合同条款及格式1.合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程设计。2.工程批准、核准或备案文号：。3.工程内容及规模：。4.工程所在地详细地址：。5.工程投资估算：。6.工程进度安排：。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。中标单位需要协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。2.工程设计阶段：项目总体方案优化、工程初步设计、施工图设计和各阶段设计调整等相关工作，协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。3.工程设计服务内容：工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。工程设计周期总日历天数：天。工程设计周期总日历天数与根据前述计划开始与完成日期计算的工期天数不一致的，以工程设计周期总日历天数为准。四、签约合同价与合同价格形式1.中标下浮率：%。注：最终工程设计费=收费基价（以经业主审核后的初步设计概算中的建安工程费作为计费额）×附加调整系数(1.0)×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×（1-中标下浮率），按实调整设计费。2.合同价格形式：。五、设计人项目负责人设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）发包人要求；（4）技术标准和要求；（5）中标通知书（如果有）；（6）投标函及其附录（如果有）；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同在年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。1.7.1.1.十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，设计人执份。发包人：（公章）设计人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：1.8.第二部分通用合同条款按《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）1.9.第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关的规范性文件。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关技术标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的时间：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：根据通用条款。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人指定的接收人为：；发包人指定的电子邮箱：。设计人接收文件的地点：；设计人指定的接收人为：；设计人指定的电子邮箱：。1.9.0.1.2.发包人2.2发包人代表发包人代表姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。1.9.0.2.3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：/。3.2项目总负责人3.2.1项目总负责人姓名：；执业资格及等级：；注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；设计人对项目总负责人的授权范围如下：。3.2.2设计人更换项目总负责人的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换项目总负责人的违约责任：每更换项目总负责人一人，承担5万元的违约金，更换其他人员的，承担2万元的违约金，违约金直接从当期支付的设计费中扣除。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后3天内更换项目总负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：/。3.3设计人人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后10天内。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：/。。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作。主体结构、关键性工作的范围：按国家相关文件规定。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：危大工程专项设计（如有）及设计人无专项资质的专业工程。其他关于分包的约定：如设计人不具有相应专业设计资质的，可进行分包，但应在分包前将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。设计人为本项目设计的总包单位，负责总体协调各专业设计单位的工作，并做好与相关部门的衔接、配合工作，对相应的设计进度、质量、造价等负总责，专业工程设计费及相关费用已包含在设计费中，发包人不再支付任何费用。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。3.4.4分包工程设计费支付方式：专业工程设计费及相关费用已包含在设计费中，发包人不再支付任何费用。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。1.9.0.3.5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。5.1.2.2工程设计适用的技术标准：国家相关规范及行业标准。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：国家规定设计文件深度。5.3.5工程的合理使用寿命年限：国家规定使用年限。1.9.0.4.6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后5天内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：1、工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：。设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人不另行支付任何费用。6.4.1发包人原因引起的暂停设计因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担延长的设计周期，但不支付任何设计费用。6.4.3其他原因引起的暂停设计当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人不另行支付任何设计费用。6.4.4暂停设计后的复工暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人不另行支付任何设计费用。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。1.9.0.5.7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：所有设计图电子文件光盘2套。1.9.0.6.8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过天。8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.3工程设计审查形式及时间安排：视实际情况安排。1.9.0.7.9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后/时间内提供施工现场配合服务。1.9.0.8.10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：除不可抗力外，全部由设计人自行考虑并承担风险费用的计算方法：已在报价中综合考虑风险范围以外合同价格的调整方法：/。（2）总价合同总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（3）其他价格形式：/。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.3.2定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后5天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于本工程以外的任何用途。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人不得向第三人转让设计人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：按通用合同条款执行。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，若设计人无正当理由要求终止或解除合同，除应全额没收履约保证金外，还应按设计费合同总价30%的比例向发包人支付违约金，如有损失，仍需全额赔偿。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，扣减设计费的千分之二。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费总额。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计费总额。如存在较大的错、漏、缺项等重大质量问题，设计人除免收该部分设计费外，还应按产生变更金额的50%向发包人支付违约金，其违约金尚不足以弥补损失的由设计人承担其余损失。情节严重的，发包人可以单方解除设计合同并全额没收履约保证金，设计人应当赔偿因合同解除给发包人造成的损失；由于设计单位过错造成安全、质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，在免收直接受损失部分的设计费外，还应按设计费合同总价30%的比例向发包人支付违约金且应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人赔偿全部损失；由于设计人员前期勘察不到位、入户调查不细致等原因（地质及地下管线等不可预见因素除外）导致工程变更超过施工合同价的10%或施工方工期顺延的，设计人除及时到现场处理和免收该部分设计费外，根据变更金额大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为变更金额和施工方索赔金额的50%；14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：未经发包人书面同意，设计人不得将本合同转包或分包，否则，发包人有权解除合同，设计人须向发包人支付相当于设计费合同总价的20%作为违约金，因此造成发包人损失的，设计人还应承担赔偿责任。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过30天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为30天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。17.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。评审所发生的费用承担方式：。其他事项的约定：。17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向青田县人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）1、设计文件经审查后，设计人员按发包人要求限期修改到位，若修改二次以上仍未达到发包人要求的，超过二次以上的每发生一次扣除设计费2000元人民币。2、履约保证金：中标人在签订施工合同前须缴纳合同价的2%作为履约保证金，形式不限。可采用现金、履约保函或建设工程综合保险保函的形式。在承包人完成全部工程内容且交工验收合格，发包人予以退还履约保证金（无息），期间发生的资料入档费用由承包人承担。（1、履约保函必须由县级及以上国有或地方商业银行出具,担保保函由政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具。2、建设工程综合保险保函的出具机构必须是《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》丽建发（2018）100号文件规定的保险联合体（共保体），不接受专业担保等机构出具的保险保函。）3、如在银行保函、工程综合保险保单或策性融资担保保函有效期届满前，工程仍未完工的，承包人须在原保函有效期届满30日前按发包人要求重新开具保函，保函的有效期及保函的金额视工程实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定。）3、履约保证金的退还：在施工图审报告出具后1个月内无息退还。4、如发包人有要求需要设计人相关专业设计人员到现场配合解决相关问题的，设计人相关专业人员应随时到场解决，由此产生的费用已包含在设计费用，发包人不再支付任何费用。5、在整个项目设计、报批、施工过程中，如需设计人项目负责人亲自到场的，应无条件到场并出席，由此产生的费用已包含在设计费用，发包人不再支付任何费用。6、设计人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。7、在合同履行过程中，如发包人对设计人提供人员的专业能力或工作态度等不满意的，设计人应无条件予以调整；如设计人员力量不能满足发包人工程进度要求，设计人应无条件予以增补。8、当发包人不定期通知设计人参加有关设计专题会议，设计人应按合同约定的设计人员名单参加会议；发包人通知要求人员到场处理有关问题，设计人应在发包人限定的时间内派相关的专业人员到场，并提出有关处理意见。若设计人人员无故拖延时间或缺到，发包人将按每人每次2000元从应付设计费中予以扣减。9、项目变更事项按《青田县政府投资项目工程变更审批实施办法》（青政发〔2021〕56号）执行，设计单位未按本办法履行导致增加的设计费用不予支付；同时因设计单位的设计缺项、漏项等设计质量问题导致项目在实施过程中发生工程变更和超合同价的，相应扣减原设计费用并追究相应责任。附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：工程设计廉政合同附件1：工程设计范围、阶段与服务内容1.本工程设计范围工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的，允许分包给具有相应设计资质的单位，费用包含在本次设计费报价中，发包人不另外单独支付。分包之前须将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。中标单位需要协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。二、本工程设计阶段划分项目总体方案优化、工程初步设计、施工图设计和各阶段设计调整等相关工作，协助招标人做好相关报批工作并提供所需资料，三、各阶段服务内容1、方案设计及方案优化阶段（1）与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；（4）在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受发包人的合理化建议并对方案进行调整；（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。2、初步设计阶段（1）负责完成并制作各专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；（2）初步设计文件应包括设计说明书、图纸、主要工程数量、主要材料设备数量及工程概算。初步设计文件应能满足审批，控制工程投资和作为编制施工图设计、组织施工和生产准备的依据；（3）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。（4）编制投资概算和运行成本分析。概预算编制有关要求：《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2007)；《浙江省市政工程概预算定额》2018版；《浙江省建筑工程概算定额》2018版；《浙江省安装工程概算定额》2018版；浙江省当前同类型工程的参考价格；建设工程投资估算编制有关费率选取规定；《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）；《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）；《关于建筑业实施营改增后浙江省工程建设计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）建设工程投资估算编制有关费率选取规定。3、施工图设计阶段（1）负责完成并制作全部专业的施工图设计文件；（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；（4）协助发包人进行工程招标答疑。4、施工期间服务（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目总负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；（7）施工图深度应能满足施工、安装、加工及施工预算编制要求，设计文件应包括说明书、设计图纸、设备材料表、施工图工程量清单。若设计结果达不到国家规范和标准及发包人有关要求必须重新设计，按照本合同中关于不合格或逾期的约定承担违约责任。附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1项目投资计划表（代立项文件）1方案开始3天前2发包人要求即设计任务书1方案开始3天前3建筑红线图1方案开始3天前4当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前5各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见6方案设计确认单 1初步设计开始3天前7工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1初步设计开始3天前8初步设计确认单（含施工图开工令）1施工图设计开始3天前9施工图审查合格意见书1施工图审查通过后5天内10其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前11竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计文件按实际数量需求领取中标通知书后30日历天内完成设计方案送审稿,出具评审意见后，5个工作日内完成报批稿。按发包人要求2初步设计文件按实际数量需求设计方案审批通过后，30日历天内完成项目初步设计报审稿并上报评审,出具评审意见后，5个工作日内完成初步设计报批稿，同时完成概算修改并送审。按发包人要求3施工图设计文件8套初步设计批复后，35日历天内完成施工图编制并提交图审,按图审意见，5个工作日内完成施工图审查意见答复、补充、修改等事项。按发包人要求特别约定：1、在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2、图纸交付地点：发包人指定地点。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人无权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。3、根据发包人对以上设计成果的用量需求，如不够的，设计人应在发包人要求的份数及时间限定内无偿提供。附件4：设计人主要设计人员表名 称姓名职务注册执业资格或职称承担过的主要项目一、总部人员项目主管其他人员二、项目组成员项目总负责人项目副负责人建筑专业负责人结构专业负责人给水排水专业负责人暖通空调专业负责人建筑电气专业负责人造价专业负责人其他人员附件5：设计进度表设计进度要求：领取中标通知书后30日历天内完成设计方案送审稿,出具评审意见后，5个工作日内完成报批稿，设计方案审批通过后，30日历天内完成项目初步设计报审稿并上报评审,出具评审意见后，5个工作日内完成初步设计报批稿，同时完成概算修改并送审。初步设计批复后，35日历天内完成施工图编制并提交图审,按图审意见，5个工作日内完成施工图审查意见答复、补充、修改等事项。附件6：设计费明细及支付方式一、设计费总额：二、设计费总额构成：1、工程设计基本服务费用：注：设计费计算按一个整体项目统一计算，不分专业不分项目。2、工程设计其他服务费用：/。3、合同签订前设计人已完成工作的费用：/4、特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费/人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为/。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）三、设计费明细计算表本项目的设计费计算公式为：工程设计费=收费基价（以经业主审核后的初步设计概算中的建安工程费作为计费额）×附加调整系数(1.0)×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×（1-中标下浮率）。注：设计费计算按一个整体项目统一计算，不分专业不分项目。4.设计费支付方式1、设计方案通过后10个工作日内支付合同设计费的10%；2、初步设计审查通过后10个工作日内，支付至合同设计费的30%；3、施工图审查合格且施工图工程费用审定价（即招标控制价）出来后，按要求提供施工图纸后10个工作日内，支付至实际结算价的80%；4、余下设计费在工程竣工验收合格后1个月内结清，并退还履约保证金（不计息）。附件7：设计变更计费依据和方法附件8：工程设计廉政合同工程项目名称：发包单位名称（甲方）：承包单位名称（乙方）：为加强建设工程设计的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。第一条甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程设计等有关法律法规。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条甲方的责任在工程设计的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）甲方及其工作人员不准要求乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程设计的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条甲乙双方约定：本合同由同级纪委（监察局）负责监督执行。第五条违约责任（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。第六条本合同设计合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。第七条本合同一式肆份，由甲、乙方各执贰份。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：法定代表人或分管领导：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日第三章设计任务书一、项目概述1、项目名称：青田县船寮高中职教部实训中心新建一期工程2、建设单位：青田县船寮高级中学3、地理位置：坐落于青田县船寮镇姜岙村。4、项目规模：学校总用地面积约75752.8平方米，新建总建筑面积约16980平方米，项目总投资约10745万元。5、项目涉及主要设计内容为：学生宿舍楼、地下车库、校园内景观、校园内道路、相关配套机房等附属设施。二、设计依据1、建设单位设计招标文件任务书2、《普通高级中学建设标准》（报批稿202303）3、《民用建筑绿色设计规范》4、《建筑设计防火规范》5、《车库建筑设计规范》6、《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》7、《浙江省建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》8、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》9、《公共建筑节能设计标准》除应符合上述相关规定要求外，尚应符合国家现行消防、环保、卫生、日照及其它有关设计标准和规范要求。3.地块主要技术经济指标1、总用地面积：75752.8平方米。2、容积率：≤1.5。3、建筑密度：≤50%。4、建筑限高：≤24米。5、绿地率：≥30%。新建总建筑面积约16980平方米（其中地面建筑面积约9100平方米，地下建筑面积约7880平方米），地下机动车停车位180-190个，地上机动车停车位60个，8人间宿舍180-198间（带独立阳台、卫生间、盥洗功能）。四、设计理念1、建筑要求为多层建筑，外立面为现代简约风格，建筑材料及外墙色彩应与当地城镇、学校等建筑特色相适应。2、外观造型符合中学生特征，建筑造型与功能及内涵呼应，在实用的基础上，做到“区域领先、适度超前”。3、合理规划布置校园内的景观绿化，使建筑物能与校园景观绿化能很好地结合并使其增添学校整体美感。4、根据项目的规划地形图，结合路网合理设置机动车出入口，出入口位置应满足交通安全要求。5、依托当地区域丰厚的资源，打造教师有心、学生有光、学校有彩的现代校园。五、设计要求（一）规划定位1、按照科学化、规范化、标准化和适度超前的建设指导思想，严格按照国家有关法律法规和浙江省建设标准，通过精心设计、合理布局、集约利用，提高学校规划和建设水平，提高社会效益，满足居民对教育资源的需求。2、项目要求充分考虑所处地块的地形与周边现状情况，努力实现校园内功能布局合理、紧凑，在满足规划要求的前提下，为学生提供一个“阳光、健康、绿色、科技、舒适”的校园环境。3、规划设计要统筹好各建筑物之间的设置，做到布局合理，既要各功能分区明确，形成统一的整体校园环境。4、方案设计不仅包括建筑方案，还应明确室外景观和装修方案，与建筑方案相协调，加强项目的整体性和实施性。（二）交通组织要求1、交通道路系统布局应结合环境考虑，不仅要满足交通便捷通畅的基本要求，而且应力求体现以人为本的思想，妥善处理人与车的关系，做到人车分流、各行其道。方案需打造校园形象入口，兼顾学校入口形象及交通流线关系。需考虑校园整体道路的“白改黑”建设。2、机动车路应尽可能规整,以确保校园内的交通与人身安全。3、步行区、林荫小道要种植一些四季分明的树种，增添校园的诗情画意。（三）景观设计要求1、突出生态校园、绿色校园的构想，规划好校园绿化景观，行道树、绿化树要选取适应当地气候和便于管理的树种，营造良好的学习环境。2、将生态文化、历史文化、地域文化、现代文化、开放文化有机地融入校园文化之中，使校园绿化与建筑融为一体，形成独特的校园景观风格。3、随着城市的发展需要,设计时要考虑校园亮灯工程，既要注意成本核算，又要考虑环保要求。6、室外景观，扩大活动场地的面积，提升学校景观品质。（四）建筑设计要求1、要结合地理条件，充分利用地形地貌，使整个建筑群层次分明，错落有致。建筑物朝向需充分考虑本地气候特点，符合采光、通风、节能的要求，并尽量节约占地面积。2、合理布置各功能校舍的平面尺寸、地下部分面积、人流和物流的平面交通路径。3、建筑风格应协调统一，功能分区富于变化，建筑物与景观节点应融于校园整体环境之中，达到既有相互呼应、又有层次变化的效果。4、所有空间（除地下车库）都安装空调，预留好外机安装的位置。5、平面布置上要避免各管、网、线可能出现的抢位、冲突现象并协调考虑弱电桥架的走向及空间美观问题。6、考虑建筑采光方式及采光标准，不同朝向的合理利用，自然通风面积比例，外立面的隔热、保温、隔声、防辐以及设备间的降噪等。（五）、精装修设计要求1、体现以人为本的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。2、材料选择及搭配得当，以经济的材料装饰出高品位、高档次的效果。3、考虑已建工程因功能调整需要的局部整修衔接。（六）、项目成本控制要求1、科学利用地下面积。2、控制体形系数、窗地比、外立面率、结构含钢量。3、选用节约型卫生器具,高光效、高显色性的光源,高效风机，外立面装饰需考虑成本适配。六、设计深度及成果要求（一）设计深度要求1、所提供的设计成果报告在符合国家相应规范与标准的基础上，还必须全面、准确反映设计需求和满足不同阶段的设计与施工要求。结论与建议经济、安全、合理、可行；设计图纸和文件资料必须清晰、完整，尺寸齐全、准确。2、设计成果应通过政府有关职能部门的审批，中标人应按照招标文件、设计方案评审意见和招标人的要求进一步修改设计，直到报批方案通过为止，招标人对修改部分不再支付费用。3、提供施工现场服务，根据需要在规定许可的范围内当日响应并及时修改、完善设计内容。4、设计服务期为从设计中标通知书发出之日起至工程竣工验收合格止。（二）设计成果要求1、设计总说明方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。2、设计说明2.1、总平面设计说明①场地现状和周边环境概况；②环境与绿化设计分析；③道路和广场布置、交通分析、停车场地设置；④竖向设计。(在业主提供相关地形及市政资料的基础进行上，如果不能确定竖向关系，此条可在施工图设计时再完善)2.2、建筑方案设计说明①平面布局、功能分析、交通流线；②空间构成及剖面设计；③立面设计；2.3、建筑结构系统方案设计说明①建筑结构设计采用的规范和标准，风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等；②结构安全等级、设计使用年限和抗震设防类别；③主体建筑结构体系、基础结构体系、屋盖结构体系、人防设计考虑；④采用计算软件的名称。2.4、电气系统方案设计说明应分别对供电电源、变压器及变电室、照明系统、动力电源系统、防雷与接地等予以说明。2.5、采暖通风系统方案设计说明应分别对通风系统、防排烟系统、空调系统（如采用高新技术及高性能设备亦需简要说明）、供暖系统等予以说明。2.6、给水排水系统方案设计说明应分别对给水系统、排水系统、雨水系统、污水系统、节水措施等予以说明。2.7、消防控制设计专篇说明应分别对火灾自动报警系统及消防控制室、灭火系统（消火栓、喷淋、气体灭火系统、建筑灭火器）、防火分区、排烟系统、消防疏散设计考虑等内容予以说明。2.8、建筑节能设计专篇说明说明采用的规范和标准，详述建筑节能技术要点及技术措施。2.9、环境保护措施专篇说明进行建筑环境影响分析，说明采取的环境保护措施。2.10、楼宇智能化及通讯系统方案设计说明对项目设计中涉及的计算机网络系统、综合布线系统、电话通讯系统、能耗计量系统、停车场管理系统、广播系统予以说明。2.11、安全防护系统方案设计说明应对项目中涉及的门禁系统、电视监视系统、入侵报警系统、电梯五方对讲及运行监控系统、安防供电系统、取证纪录系统予以说明。3.工程造价估算工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。工程造价估算编制应以单位指标形式表达。4.图纸内容4.1．总平面图纸(1)总平面设计图纸4.2．设计分析图纸(1)功能分析图纸(2)总平面交通分析图纸(3)环境景观分析图纸(4)招标文件要求的分析图纸4.3．建筑设计图纸(1)各层平面图纸(2)主要立面图纸(3)主要剖面图纸4.4．建筑效果图纸七、本次招标须提交的设计文件（即文本文件）要求1、文本文件的内容：请各投标单位结合评标办法中的技术标评审规则自行考虑制作。2、设计图纸标注尺寸按国家相关标准执行。八、其他说明其他未尽事宜请向建设单位或招标代理机构咨询，提供的前期基础资料仅供参考，不足部分设计单位自行调查、咨询、收集和分析研究解决。第四章投标文件格式一、资信投标文件（格式）（封面）__________________________________项目投标文件（资信文件）投标人：（盖单位章）法定代表人:（签字或盖章）日期：年月日目录1、投标单位资格自查表2、投标承诺书3、法定代表人资格证明书4、法定代表人授权委托书5、投标人基本情况表6、营业执照副本、资质证书副本、项目负责人证书及身份证复印件7、投标单位近三年（投标截止日上推三周年，以签订合同时间为准）工程设计业绩证明8、项目负责人近五年（投标截止日上推五周年，以签订合同时间为准）工程设计业绩证明9、拟投入本项目设计人员汇总表10、拟投入本项目设计负责人简历表11、投标保证金12、省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件13、评标办法要求提供及投标人认为有必要提交的其他资料1、投标单位资格自查表序号自 查 内 容招标文件要求自查情况一开标必须到场人员见招标文件有关条款二企业资质类别和等级见招标文件有关条款三本工程拟派项目负责人资质见招标文件有关条款四项目负责人提供浙江省建筑市场监管公共服务系统或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)系统入库打印页面。见招标文件有关条款五本工程拟派项目班子养老保险缴纳证明见招标文件有关条款六投标保证金见招标文件有关条款说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日2、投标承诺书致（招标人）：本投标人已详细阅读了（项目名称）项目设计招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：1、合同签订生效后90日历天内提供方案设计文件；方案审查通过后45日历天内完成工程初步设计，初步设计文件经审查后15日历天内定稿，直至专家组审查通过并提供初步设计文件（含初步设计概算）。若项目实际需要，招标人可对以上工作内容及时间要求进行调整，具体以业主书面通知为准。拟派本项目的设计班子人员力量投入必须满足工程设计需要、专业配备齐全合理。2、遵守中华人民共和国、浙江省、丽水市有关招标投标的法律、法规的相关规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从招标安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。4、响应招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。5、保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。6、保证按照招标文件及中标通知书规定商定设计合同并提交履约保证金。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。7、保证按照设计合同约定完成设计合同范围内的全部内容。如有违反，同意接受招标人对本投标人违诺处罚并被没收履约保证金。8、保证未经招标人同意不变更主要设计人员，如有违反，同意接受招标人对本投标违诺处罚并被没收履约保证金。9、保证中标之后按投标文件承诺在施工各个阶段向招标项目派驻技术人员协助建设单位工作，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。10、保证中标之后不转包设计、不挂靠设计，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。若挂靠投标人的、临时拼凑的、实施阶段具体设计人员和投标文件中拟派的设计人员不符的，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，设计合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。11、保证按招标文件及设计合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其它事宜。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期:年月日3、法定代表人资格证明书单位名称：单位地址：姓名：性别：年龄：身份证号码：系（投标人名称）的（法定代表人），为（项目名称）设计招标、签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人(盖章)：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日附：法定代表人的身份证复印件正反面4、法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托本单位的(姓名、身份证号)为我公司代理人，参加(招标人)的工程设计的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：年月日附：代理人的身份证复印件5、投标人基本情况表投标人全称主要业务范围法定代表人姓名职务投标人地址邮政编码电话传真成立日期现有职工人数资质证书等级： 证书号：设计单位组织机构简介：（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人员数）企业组织机构框图附后技术人员总数： 人注册建筑师： 人注册结构工程师： 人投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日6、营业执照副本、资质证书副本、项目负责人证书及身份证复印件；7、投标单位近三年（投标截止日上推三周年，以签订合同时间为准）工程设计业绩证明建 设 单 位（业主）工 程 名 称建 设 规 模完 成 日 期（年/月/日）主要设计人员情况……投标人(盖章)：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日8.项目负责人近五年（投标截止日上推五周年，以签订合同时间为准）工程设计业绩证明建 设 单 位（业主）工 程 名 称建 设 规 模完 成 日 期（年/月/日）项目负责人及主要设计人员情况……投标人(盖章)：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日9、拟投入项目设计人员汇总表序号姓名性别出生日期学历专业技术职称在本项目拟任职务设计项目负责人注：1、拟派本项目的设计班组人员力量投入必须满足工程设计需要、专业配备齐全合理（含投资估算）。2、投标人需随此表附上设计人员的证书、养老保险等相关资料的复印件，项目负责人还须提供浙江省建筑市场监管公共服务系统或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)管理信息系统入库打印页面。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日10、拟投入本项目的设计负责人简历表姓 名性 别出生 日 期 年 月 日毕业院校及专业毕 业 时 间 年 月 日从事本专业时间为投标人服务时间执 业 注 册职 称主 要 经 历时 间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中任职投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日11、投标保证金附：投标保证金交纳凭证复印件12、省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件13、评标办法要求提供及投标人认为有必要提交的其他资料1.101.11.二、技术投标文件(格式)__________________________________项目投标文件（技术文件）注：技术投标文件格式投标人可根据第三章设计任务书、第五章评标、定标方法所涉及的内容自拟。三、商务投标文件（格式）__________________________________项目投标文件（商务文件）投标人:（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日目录1.投标函2.远程参与开标会议诚信承诺书3.报价一览表4.投标人认为有必要提供的其他资料1、投标函致：（招标人全称）1、根据已收到的项目设计的招标文件，我单位经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程设计招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本项目投标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。2、如果我方中标，将派出为项目负责人，证书号。3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订设计合同，履行规定的一切责任和义务。4、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按招标文件或合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方金额为人民币元（￥：元）的投标保证金已递交。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：单位地址：电话：传真：日期：年月日2、远程参与开标会议诚信承诺书致：（招标人）、青田县政府采购招投标交易中心我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照有关规定，以书面方式或在电子交易系统中提出。不在招投标活动中虚假投诉。我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。承诺单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权委托人（填写姓名，无须签字或盖章）：年月日3、报价一览表项目名称：序号服务内容项目总负责人下浮率设计费报价收费依据1工程设计内容包括本项目实施范围内基于概念性方案的优化建议（含估算）、方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批）、初步设计（含设计概算编制，初步设计深度须满足相关部门及招标人要求）、施工图设计和各阶段设计调整等工作。包括整个建设项目建设过程中的所有设计，如边坡支护、基坑围护、建筑、结构、暖通系统、给排水系统、供配电系统、人防、抗震支架、消防、建筑智能化、防雷、照明、景观及绿化、道路及管线等附属工程以及上述整个项目深化设计等工作内容。并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。参考《浙江省工程建设项目其它费用定额》（2018版）规定，下浮率为 % （注：下浮率保留两位，即0.00%）人民币 元 (结果保留至整数位) 参考《浙江省工程建设项目其它费用定额》（2018版）文件计取，工程复杂程度调整系数为1.0、专业调整系数1.0、附加调整系数为1.0。注：设计费报价与投标下浮率需一致。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日4、投标人认为有必要提供的其他资料。第五章评标、定标办法一、评标、定标工作（一）评标工作1、评标准备（1）评标委员会推荐产生评标委员会组长。（2）组织学习熟悉评标办法，分工确定每位评标委员会成员评审重点。（3）熟悉评标顺序。2、对投标人资格审查评标委员会集体审查投标人投标资格，对不符合条件的投标人，作出否决投标说明。3、技术标评审（1）评标委员会成员根据招标文件规定的评标办法，对各投标人的技术标各项内容进行认真评审，对每项指标给出评审意见（好、较好、一般、差），同时作出综合评审结论（好、较好、一般、差）。（2）评标委员会成员根据分工，对某一重点指标作出文字评价。（3）技术标汇总1）由评标委员会成员主任对各评标人员的评审结论进行汇总。2）确定各投标人技术标最终评审结论，当投标人技术标综合评价达到或超过半数的结论一致时，其结果即为最终评审结果。3）投标人技术标综合评价结论均未达到半数时，由评标委员会主任组织评委对该投标文件进行讨论分析，表决作出最终评审结果。4）技术标最终评审结果应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，汇总表上应当注明该不同意见。4、资信标评审由评标人员集体评审，得出评审结论（好、较好、一般、差）。5、商务标评审在综合评审中填写具体报价，得出评审结论（好、较好、一般、差）。6、提交评标报告（1）评标委员会填写综合评审意见，综合评审意见应填写各投标人技术标对比、资信标对比、商务报价对比、优势特点、存在缺陷和问题、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。（2）评标委员会根据综合评审意见在所有未被否决的投标人中，择优向招标人推荐5名投标人（不进行名次排序，不足5名全数入围）进入定标程序，并提交评标报告。评标报告主要内容包括：基本情况和数据表，评标委员会成员名单，开标记录，符合要求的投标一览表，废标情况说明，评审内容一览表，经评审商务报价比较一览表，推荐的投标人名单，澄清、说明、补正事项纪要等。（二）定标工作1、招标人收到评标委员会的评标报告后，当即在青田县政府采购招投标交易中心组织召开定标会。2、定标准备（1）确定定标组长、唱票人、计票人。（2）学习熟悉定标方法。（3）发放中标候选人个人推荐票。3、定标小组成员填写推荐票各定标小组成员根据评标委员会提供的综合评审意见和评标报告，实名填写推荐选票，并具体说明推荐理由（如综合最佳、技术最佳、资信最佳、商务最佳、其他）。4、定标委员会对推荐选票进行汇总，并填写中标候选人推荐汇总表。5、中标候选人推荐产生后，定标委员会应当即制作定标报告提交给招标人。定标报告应包括定标委员会人员名单、定标过程、各成员推荐选票、中标候选人推荐情况及定标结果等内容。6、公布评审结果和定标结果。二、评分细则（一）资信标评审序号评审内容好较好一般差1投标人具有工程设计综合资质甲级为好；具有建筑行业甲级或建设行业（建筑工程）专业设计甲级资质为较好；具有建筑行业乙级或建设行业（建筑工程）专业设计乙级资质为一般； 其他为差。2投标人近三年（投标截止日上推三周年，以签订合同时间为准）承担过新建总建筑面积≥1.3万平方米的公共建筑项目设计业绩，5个及以上的为好，3个的为较好，1个的为一般，没有的为差。注：需提供能体现上述业绩的中标通知书、设计合同协议书及施工图审查合格书扫描件或复印件。如上述资料不能体现评审所需的关键因素，则必须再提供业主证明，未按要求提供的不作为评审依据。3本项目拟任项目负责人近五年（投标截止日上推五周年，以签订合同时间为准）以项目负责人身份承担过新建总建筑面积≥1.3万平方米的公共建筑项目设计业绩，3个及以上的为好，2个的为较好，1个的为一般，没有的为差。注：需提供能体现上述业绩的中标通知书、设计合同协议书及施工图审查合格书扫描件或复印件。如上述资料不能体现评审所需的关键因素，则必须再提供业主证明，未按要求提供的不作为评审依据。4本项目拟任项目负责人获得过国家级勘察设计行业奖项的为好，获得过省级勘察设计行业奖项的为较好，获得过市级勘察设计行业奖项的为一般，没有的为差(获奖项目以建设行政主管部门颁发或转发或设区市级及以上勘察设计协会颁发的为准)。注:需提供项目获奖文件扫描件或获奖证书扫描件，未按要求提供的不作为评审依据。（二）技术标评审序号评审内容好较好一般差1项目规划设计指标是否符合规划要求2总平布置图是否合理、是否合理利用土地、是否满足交通流线及开口要求、设计总体布局与规划周边环境的协调3工艺流程及功能分区是否明确、合理4建筑创意造型是否美观并符合实际要求5人流组织及竖向交通是否合理6主要技术经济指标：估算资料是否齐全、总造价是否满足要求、是否经济合理7机电设计是否完整、合理、并符合实际要求8技术先进实用性、环保和节能、可实施性和和可持续发展是否合理并符合实际要求9设计方案的内容和深度是否满足要求10拟投入本项目的设计人员的专业配备是否齐全及其能力是否符合（三）商务报价评审序号评审内容 好较好一般差1投标下浮率等于25%的为好；20%＜投标下浮率＜25%的为较好；15%＜投标下浮率≤20%的为一般；投标下浮率等于15%的为差。（四）定标方法采用投票法。定标委员会成员对评标委员会推荐的进入定标程序的投标人，以记名方式进行投票，并对票数进行汇总，以得票数最多的投标人为中标候选人。当出现投标人并列第一时，以并列第一的投标人按上述方法，进行重新投票，确定1名中标候选人。三、评标、定标保密招标人应当采取必要的措施，保证评标、定标在严格保密的情况下进行。四、评标、定标监督评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须以书面形式提出充分的理由。
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
