广东省供电电路改造工程 工程设计服务 供电电路改造工程设计服务招标公告（广东省第二荣军优抚医院2024）
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程竞争性磋商公告
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程竞争性磋商公告
发布机构： 发布时间：2024-03-22 19:27:17
采购计划编号：440001-2024-09658 预算金额：1840000.0000 采购品目：其他建筑工程,工程设计服务
代理机构：广东省机电设备招标有限公司 项目经办人：陈颖欣 项目负责人：钟智坤
项目概况
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件，并于 2024年04月03日 09时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：M4400000707522852001
项目名称：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,840,000.00元
采购需求：
合同包1(广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程):
合同包预算金额：1,840,000.00元
品目号
品目名称
采购标的
数量（单位）
技术规格、参数及要求
品目预算(元)
最高限价(元)
1-1
其他建筑工程
业务院区供电电路改造工程
1(项)
详见采购文件
1,720,000.00
-
1-2
工程设计服务
业务院区供电电路改造工程设计服务
1(项)
详见采购文件
120,000.00
-
本合同包接受联合体投标
合同履行期限：以合同约定为准。
二、申请人的资格要求：
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（联合体各方均需满足）
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（联合体各方均需满足）
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下3种证明材料之一：1、提供2022或2023年度财务状况报告；2、提供投标截止日前6个月内基本开户行出具的资信证明；3、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。（联合体各方均需满足）
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（联合体各方均需满足）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业：供应商（联合体各方均需满足）须为符合本项目采购标的对应行业（所属行业见第二章）政策划分标准的中小企业。【注：中小企业以供应商（联合体各方均需满足）填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商（联合体各方均需满足）填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商（联合体各方均需满足）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。】
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
(3)供应商（联合体指设计单位）应具有建设行政主管部门颁发的工程设计资质：具备有效期内的工程设计综合资质 或工程设计（建筑行业）乙级（或以上）资质 或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级（或以上）资质 或建筑设计事务所资质证书。
(4)供应商（联合体指施工单位）应具有建设行政主管部门颁发的施工资质（需同时具备以下2项；若联合体中包含2家施工单位的，可分别具备）：①具备有效期内的建筑工程（或机电工程）施工总承包三级（或以上）资质；②具备有效期内的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。
(5)供应商（联合体指施工单位）应具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。
(6)主要人员要求： ①设计负责人要求：具备在有效期内的二级（或以上）注册建筑师资格，并同时提供在2023年9月以来任意1个月设计负责人在供应商（联合体指设计单位）缴纳的社保证明。 ②项目负责人（施工项目负责人）要求：具备有效的建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质（提供证书复印件）。并取得安全培训考核合格证（B证）（提供证书复印件），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 ③设计负责人与施工项目负责人不能为同一人。
(7)拟担任本项目的专职安全员须提供有效的安全生产考核合格证（C类）（提供证书复印件），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。
(8)本项目接受联合体响应，但只接受最多由3家单位（即牵头单位和成员单位的总数量不超过3家）组成的联合体，且应以承接施工任务一方为牵头单位，并签订联合体共同响应协议书，联合体共同响应协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目；出现上述情况者，其响应文件和与此有关的联合体的响应文件都为无效响应。 ①担任本工程的项目负责人必须是联合体牵头单位的施工项目负责人，担任本工程设计负责人、施工项目负责人、专职安全人员必须是联合体中对应分工成员的正式员工，以上3项人员不得重复兼任。 ②联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的成员单位为准；施工资质、安全生产许可证、专职安全员、施工项目负责人以承接施工任务的施工单位为准。其余资格要求提供的资料联合体各方均需提供并且满足要求。 ③联合体参与时，除联合体共同响应协议书由各方盖章，以及联合体各方对自身单位资料盖章外，响应文件其他内容中的“供应商”须出现单位名称及盖章的，可由联合体牵头单位盖章。
三、获取采购文件
时间： 2024年03月22日 至 2024年03月29日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）
地点：广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式：在线获取
售价： 免费获取
四、响应文件提交
截止时间： 2024年04月03日 09时00分00秒 （北京时间）
地点：电子投标（响应）文件需按要求上传到云平台项目采购系统（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）。
五、开启
时间： 2024年04月03日 09时00分00秒 （北京时间）
地点：佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼开标室（云平台项目采购系统远程电子开启）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过020-88696588进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金，供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）保函。
4.用远程电子开启：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启（解密）。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广东省第二荣军优抚医院
地址：佛山市南海区西樵镇江浦西路59号
联系方式：0757-86803089
2.采购代理机构信息
名称：广东省机电设备招标有限公司
地址：佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼
联系方式：0757-83126103
3.项目联系方式
项目联系人：李锐昌
电话：0757-83126103
广东省机电设备招标有限公司
2024年03月22日
相关附件：
广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程磋商文件（2024032202）.zip
补充格式（参考）.doc
广东省第二荣军医院地形图（线路）_t3.zip
委托代理协议.pdf
您有开具电子保函的需求，可通过此链接跳转至金融服务中心办理
此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务
广东省政府采购竞争性磋商文件采购计划编号：440001-2024-09658采购项目编号：M4400000707522852001项目名称：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程采购人：广东省第二荣军优抚医院采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司-第1页-第一章磋商邀请广东省机电设备招标有限公司受广东省第二荣军优抚医院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程。欢迎符合资格条件的供应商参加。一.项目概述1.名称与编号采购项目名称：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程采购计划编号：440001-2024-09658采购项目编号：M4400000707522852001采购方式：竞争性磋商预算金额：1,840,000.00元2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）采购包1(广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程):采购包预算金额：1,840,000.00元品目号品目名称采购标的数量（单位）技术规格、参数及要求是否允许进口产品1-1其他建筑工程业务院区供电电路改造工程1(项)详见第二章否1-2工程设计服务业务院区供电电路改造工程设计服务1(项)详见第二章否本采购包接受联合体响应合同分包：不允许合同分包合同履行期限：以合同约定为准。二.供应商的资格要求1.《》供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（联合体各方均需满足）2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（联合体各方均需满足）3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下3种证明材料之一：1、提供2022或2023年度财务状况报告；2、提供投标截止日前6个月内基本开户行出具的资信证明；3、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。（联合体各方均需满足）4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（联合体各方均需满足）-第2页-2.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）：采购包整体专门面向中小企业：供应商（联合体各方均需满足）须为符合本项目采购标的对应行业（所属行业见第二章）政策划分标准的中小企业。【注：中小企业以供应商（联合体各方均需满足）填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商（联合体各方均需满足）填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商（联合体各方均需满足）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。】3.本项目特定的资格要求：采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）：1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。3)供应商（联合体指设计单位）应具有建设行政主管部门颁发的工程设计资质：具备有效期内的工程设计综合资质或工程设计（建筑行业）乙级（或以上）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级（或以上）资质或建筑设计事务所资质证书。4)供应商（联合体指施工单位）应具有建设行政主管部门颁发的施工资质（需同时具备以下2项；若联合体中包含2家施工单位的，可分别具备）：①具备有效期内的建筑工程（或机电工程）施工总承包三级（或以上）资质；②具备有效期内的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。5)供应商（联合体指施工单位）应具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。6)主要人员要求：①设计负责人要求：具备在有效期内的二级（或以上）注册建筑师资格，并同时提供在2023年9月以来任意1个月设计负责人在供应商（联合体指设计单位）缴纳的社保证明。②项目负责人（施工项目负责人）要求：具备有效的建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质（提供证书复印件）。并取得安全培训考核合格证（B证）（提供证书复印件），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。③设计负责人与施工项目负责人不能为同一人。7)拟担任本项目的专职安全员须提供有效的安全生产考核合格证（C类）（提供证书复印件），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。8)本项目接受联合体响应，但只接受最多由3家单位（即牵头单位和成员单位的总数量不超过3家）组成的联合体，且应以承接施工任务一方为牵头单位，并签订联合体共同响应协议书，联合体共同响应协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目；出现上述情况者，其响应文件和与此有关的联合体的响应文件都为无效响应。①担任本工程的项目负责人必须是联合体牵头单位的施工项目负责人，担任本工程设计负责人、施工项目负责人、专职安全人员必须是联合体中对应分工成员的正式员工，以上3项人员不得重复兼任。②联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的成员单位为准；施工资质、安全生产许可证、专职安全员、施工项目负责人以承接施工任务的施工单位为准。其余资格要求提供的资料联合体各方均需提供并且满足要求。③联合体参与时，除联合体共同响应协议书由各方盖章，以及联合体各方对自身单位资料盖章外，响应文件其他内容中的“供应-第3页-商”须出现单位名称及盖章的，可由联合体牵头单位盖章。三.获取磋商文件时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。售价：免费四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）五.公告期限、发布公告的媒介：1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广咨电子招投标交易平台（https://new.gzebid.cn/）六.本项目联系方式：1.采购人信息名称：广东省第二荣军优抚医院地址：佛山市南海区西樵镇江浦西路59号联系方式：0757-868030892.采购代理机构信息名称：广东省机电设备招标有限公司地址：佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼联系方式：0757-831261033.项目联系方式项目联系人：李锐昌电话：0757-831261034.技术支持联系方式云平台联系方式：020-88696588采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司-第4页-第二章采购需求一、项目概况：1.“★”号条款：《采购需求》注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致报价无效。本需求部分有可能根据实际情况在磋商过程中进行实质性修改。2.本项目专门面向中小企业。本项目属于工程类项目，中小企业划分标准所属行业为：建筑业。3.★初次报价截止之日起项目负责人（施工负责人）未担任其他在建工程项目的项目负责人。(报价时提供承诺函，格式见响应文件补充参考格式)。（一）采购项目内容广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程主要需对业务院区电路进行改造，工程内容包括改造现有电缆管道及新增电缆线槽，并从变电房新增多组出线电缆，电缆路径约250m，以及对配电间进行搬迁改造；配电间所在建筑拆除部分承重墙，新增独立基础、新增梁柱、楼板作加固处理，建筑面积约395平方米。供应商须结合建筑现状对本项目进行针对性的设计和施工。设计和施工内容包括但不限于：1、从#2电房敷设2组WDZN-YJY-4x240+1x120电缆至新用电点，并新建2个配电箱。2、从#2电房新建4回路埋管至新用电点。3、拆除原配电间的配电总箱及其出线电缆。4、新建配电间，安装配电总箱及其进出线电缆。5、根据原洗衣房负荷变化，安装原洗衣房配电总箱及其进线电缆。6、重新敷设原CT楼4组进线电缆，改为从原CT楼旁边厕所外的T接箱供电，需拆除原T接箱，安装新配电箱。7、原CT楼新增一组电缆和配电箱至新CT机位置。8、原配电间所在建筑加固处理。（二）采购预算本项目采购预算为184万元。（三）项目工期100个日历天内完成项目设计、施工（不包含预算审核时间）。节点如下：1.设计工期：签订合同后5个日历天内完成方案初步设计，明确方案完善意见后15个日历天内完成方案修改和施工图文件及预算文件的编制。2.施工工期：项目施工工期为80个日历天。开工时间从发包人或发包人委托的监理人发出的进场通知书之日起计。（四）承包方式1.本项目采用设计、施工总承包方式，包设计方案图、施工图设计（含深化设计、预算清单编制）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程预算编制、包控制投资、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理。2.本项目设计费总价包干，施工部分费用综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。设计费及最终施工结算金额组成的总金额不得超过本项目的采购金额，超出部分由施工单位承担。综合单价包干、项目措施费包干指经采购人或采购人委托的第三方单位的工程预算审核报告中对应价格且按成交折扣率（成交折扣率=施工部分成交总价/施工部分采购预算）折扣后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。（五）设计、施工的限额及标准1.成交人的设计方案需按照相关设计规定及采购人的需求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，在编制设计预算时逐步细化落实。2.成交人出具的正式施工图纸经采购人确定后，依据施工图纸及相关资料编制项目预算，报采购人或采购人委托的第三方单位审核。如出现审核项目预算金额超过投资限额的，应在保证设计质量标准和施工进度前提下优化设计，重新编制项目预算，直至项目预算金额控制在投资限额以内。-第5页-3.预算编制依据：套用现行规范、标准，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》及计价依据、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规定及相应计价程序，人工、辅材、机械价格执行佛山市建设工程材料信息价格。4.投资控制①本工程实行全过程限额设计和施工。成交人需严格控制每阶段投资目标，结算总金额控制在本项目采购金额内。工程预算由成交人自行编制，用于施工成本控制。采购人有权将审定的预算中的建安工程费按各单项工程、单位工程、专业工程、分部工程、主要分项工程等进行分解，分解后的建安工程费分别作为限额控制的直接依据。②如果因成交人原因造成预算超出本项目采购金额的，成交人须对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。施工图及预算审定完成后，原则上不允许成交人提出设计变更，因成交供应商原因（包括错、漏、碰、缺等设计失误）产生的设计变更，所增加的费用，由成交人承担，确需变更的按相关基本程序办理。采购人有权根据实际情况对建设内容进行调整。采购人减少的项目无论有无替代，采购人都不予补偿。③在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）、政府部门颁发的各项调价文件、国家宏观经济调控政策等因素导致调整及发生的施工费用，成交人须在报价时综合考虑该费用，采购人不再另行支付。④成交人在施工图设计完成后，应编制预算并送采购人，由采购人或采购人委托的第三方单位审核，因成交人预算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由成交人承担。预算金额以经采购人审核同意后的审核结果为准。⑤本项目成交的总报价仅作为合同暂估价，不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。采购人审定本项目工程预算后，双方应在预算审定后10天内根据合同约定，结合成交折扣率调整签约合同价并签订补充合同（补充合同确定的金额为调整合同价），以此作为工程进度款拨付的依据。成交人拖延或拒绝签订补充合同的，采购人有权按照调整合同价支付工程进度款。⑥成交人编制的各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。⑦结算方式：工程量按实计量，以审定工程预算的综合单价乘以成交折扣率进行结算，审定依据套用现行规范、标准，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》《广东省建筑与装饰工程综合定额》《广东省安装工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》及计价依据、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规定及相应计价程序，人工、辅材、机械价格执行佛山市建设工程材料信息价格。结算需经采购人或委托的第三方单位审核。(六)报价要求★1.本项目最高限价为人民币184万元（其中：设计费最高限价12万元，施工费最高限价172万元）。分项报价或总报价超过最高限价的响应文件是无效响应投标。2.供应商响应的总报价应包括设计费和施工费，按照磋商文件的工期、建设要求，完成本项目工作的全部费用，包括但不限于完成全部设计、建安工程工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。3.本项目报价采用数值总价报价方式，根据响应供应商的施工部分响应报价结合施工部分采购预算换算报价折扣率，项目最终按照报价折扣率按实结算。报价折扣率以百分比计算，精确到小数点后2位。（成交折扣率=施工部分成交总价/施工部分采购预算）(七）质量标准及保修期1.设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。2.施工要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。成交人应确保项目满足前述要求，如不满足应配合采购人进行整改直至达标。3.安全文明目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所有地安全生产文明施工示范工地标准。成交人需遵守采购人相关管理规定，并根据采购人的实际情况制定项目措施手段保证安全文明施工以及采购人医疗业务的正常运作。4.工程保修期要求：-第6页-工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起计两年，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交人负责。成交人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确本工程的保修范围、保修期限和保修责任等。（八）主要工作内容一）设计部分1.组建项目管理团队，按照各节点工期目标要求，积极主动与委托人和使用单位沟通协调，全面推进前期各项工作的开展；2.根据采购人和设计任务书以及设计指引要求，负责设计、设备或选型、编制项目预算；3.负责项目施工阶段的深化设计，并编制竣工图；4.设备或选型意见，提供设备材料的技术要求；就本项目拟采用的机电设备、电子设备等的选型于初步设计开始前向采购人提出书面意见；5.过程设计服务及协调工作；6.工程预算编制服务。7.按照要求开展图档资料核对、整理和建档工作。相关工作包括且不限于设计各阶段（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等）。8.设计方案需体现限额设计的理念，限额设计数为采购人公布的施工招标控制总价；二）施工部分1.负责完成本项目所需的施工工作，具体以采购人确认的施工图纸为准，完成并配合采购人及相关部门结算审核、工程保修、编制竣工图等工作，组织本项目的验收和工程资料汇总及整理归档工作；2.根据采购人审定的施工图纸、采购人委托的第三方单位审定后的施工图预算进行施工，据此控制各项成本支出，改进施工技术，合理调配和组织劳动力，合理选购运输材料和配件，以较低成本、较短工期和优等质量完成项目建设；3.负责工程结算的编制工作，配合采购人对预算和结算的审核工作；4.协助办理工程开工、检测和验收等所需的各项手续，并承担办理上述手续的费用；5.现场七通一平，包括本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接驳，红线内场地平整及地上附着物清理；6.负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：采购人另有约定的除外）。三）综合管理部分实行项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。(九)项目管理要求一）技术人员要求★1.成交人需按响应文件提供技术人员名单委派设计及现场管理人员，与报价时提供的名单一致。如需更换需经采购人同意方可更换，更换后的技术人员应与成交人的响应文件所确定的相应技术人员的主要条件一致。(初次报价响应文件中提供承诺函)★2.成交人应按《建设工程项目管理规范》实施管理，并接受采购人和监理单位的监督，施工项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，否则成交结果无效，且成交人必须赔偿采购人因此所造成的损失。如需更换需经采购人同意方可更换，更换后的施工项目负责人应与成交人的响应文件所确定的施工项目负责人的主要条件一致。(初次报价响应文件中提供承诺函)3.成交人在工程施工期间，需配备专职安全员，建立健全安全制度。4.设计技术人员包含但不限于①设计负责人1名：具备有效的二级（或以上）注册建筑师资格；②造价工程师1名：具备有效的二级（或以上）注册造价工程师资格。5.施工技术人员包含但不限于①项目负责人1名：具备有效的建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质；②项目技术负责人1名：具备建筑类专业中级工程师或以上职称；-第7页-③机电专业负责人1名：具备有效的机电工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质；④施工员1名：具备有效的专业施工员岗位证或培训证；⑤专职安全员1名：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）；⑥质量负责人1名：具有有效的质量员（质检员）岗位证或培训证；★岗位人员必须由不同人员担任，不得同时兼任（提供加盖报价人公章的承诺函，格式见响应文件格式）。二）施工现场管理要求1.成交人需遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，非施工人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。2.施工期间必须保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由成交人自行负责。在工程进行中，成交人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。3.成交人需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。4.成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。5.成交人自行解决办公场地、工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。6.施工所用的机械工具由成交人自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由成交人自行保管，不得随便存放。7.成交人需注意施工安全，做好安全文明施工管理工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交人负责。8.成交人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。9.建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。三）材料及设备供应要求1.本工程承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担，采购人不提供任何材料。2.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。3.所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。4.由于成交人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交人负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。5.当成交人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。6.采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。7.报价范围内工程所用的设备，由成交人提供。四）工期及进度计划要求成交人应编写工程进度计划与措施，且关键路径准确、清晰、完整，计划编制科学性且合理，进度计划符合工期要求，关键节点的控制措施有力、合理、可行性强。1.根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，提出缩短工期的报价文件；2.因采购人原因或经采购人认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。除上述原因和不可抗力导致的工期延误外，其他原因导致的延误均属于成交人原因导致的。3.因成交人原因导致工期（包括节点工期，如有）延误的，每逾期1天，扣除违约金人民币5000元，逾期竣工违约金的上限：合同价的-第8页-10%。工期延误10天以上，采购人有权单方解除合同，成交人应立即离场，采购人有权追究成交人的违约责任。因恶劣天气等原因导致工程无法按期施工的，经发包人、监理方（如有）、承包人三方确认后可延长工期，具体期限以发包人确认为准。按期或提前完成不奖不罚。五）资料与归档要求1.成交人对施工项目所需的资料和文件进行收集和整理。2.本项目工程竣工验收后30个工作天内向采购人提供完整的竣工验收资料、竣工图纸及竣工图电子文件光盘，竣工验收资料按工程档案管理的有关要求编制成册，并提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。3.成交人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。4.成交人在工程竣工验收（含单项工程竣工验收）合格之日起30天内需将经监理人和发包人确认后的竣工结算资料（含结算书）交给采购人，每逾期一天发包人有权扣除承包人1000元，累计最多扣除合同价的1%。在工程竣工验收（含单项工程竣工验收）合格之日起60天内成交人仍未提供完整的结算资料的，则采购人按成交人已提供的资料作为审核结算的依据，以第三方出具的结算审核报告作为项目的最终结算价，由此产生的后果由成交人自行负责。六）售后服务要求1.成交人于项目竣工应指定质保负责人，其通信工具应保持畅通。2.建设项目在质保期内出现质量问题供应商无条件进行修复，不准以任何理由拒绝。3.成交人应协助采购人了解隐蔽工程的情况，必要时要协助采购人解决施工项目中的疑难问题。4.属于保修范围的项目，由采购人口头或发出工程整改通知书，成交人应在接到采购人通知后的1天内书面回复采购人并派人保修，收到整改通知书后一周内（含收到整改通知书当天）达到采购人要求，否则每逾期一天发包人有权扣除承包1000元违约金。如采购人累计发出整改通知三次以上（含三次），或成交人在收到整改通知书一周内仍未开始整改的，或单次整改一周以上仍不能满足质量要求的，采购人可自行或委托第三方保修，费用按第三方单位审定的预算价中的有关费用并按成交下浮率作结算折率计算，从成交人工程质保金或结算余款中扣除。七）施工设备及人员配备要求1.为保障项目施工质量和安全，报价人应编写施工设备及工程人员配备计划，拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，拟投入施工设备投入计划与进度计划呼应，设备型号、数量满足施工需要且配置科学合理。2.根据项目类型、规模和实施阶段的需要，在项目施工过程中，配备相应比例的施工工人，人员投入计划与进度计划呼应，人员配备数量满足施工需要，配置科学合理，与报价人提出的响应工期相匹配，本工程需要工种包括但不限于砌筑工、水电工、木工等。（十）质保金、工程款支付及结算1.设计费：①合同签订后，采购人10个工作日内向成交人支付合同设计费的30%作为预付款。②成交人交付经确认的施工图设计文件及预算文件，且采购人或其委托的第三方单位审定的施工图预算价后10个工作日内，支付合同设计费的60%。③工程竣工验收后，采购人10个工作日内支付合同设计费的10%。2.工程费：①合同签订后，采购人10个工作日内向成交人支付合同工程费的30%作为预付款。②工程进度完成至60%时，采购人收到本期支付申请资料后10个工作日内支付合同工程费的20%。③工程进度完成至80%时，采购人收到本期支付申请资料后10个工作日内支付合同工程费的20%。④工程进度完成至100%时，采购人收到本期支付申请资料后10个工作日内支付合同工程费的27%。⑤工程竣工验收合格且完成结算手续后，成交人向采购人支付工程结算总价（经第三方审核）的3%作为质量保证金，采购人支付至工程结算总价（须经第三方审核）的100%。⑥工程进度需由本工程监理签发进度相关证明文件后申请支付，每期款项支付时，成交人需向采购人提供相应金额的增值税普通发票。如施工图预算审核已审定，合同工程费即预算审定价，否则即为合同工程费暂估价。-第9页-⑦工程结算总价的3%为质量保证金，待合同质保期满后无息返还。3.若成交人为联合体，联合体各成员费用收取、发票开具等事项：联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体按各自承担的内容或工作量分摊，并各自向发包人收取工程进度款及提供增值税发票。（十一）现场勘察现场考察要求：报价人需参与现场踏勘，完全了解项目的建设地点、建设难度和建设要求。现场踏勘统一集中时间：2024年4月1日上午10:00地址：广东省佛山市南海区西樵镇江浦西路59号广东省第二荣军优抚医院；联系人：潘先生，联系电话：0757-86803089；廖小姐，联系电话：0757-86845858。（十二）验收要求一）申请竣工验收条件：1.合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；2.已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料；3.采购人要求在竣工验收前完成的其他工作。二）竣工验收程序：1.成交人向采购人或其委托的监理单位报送竣工验收申请报告；2.采购人或其委托的监理单位审查后认为尚不具备验收条件的，应及时通知成交人进行整改；成交人完成相关的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至具备竣工验收条件为止；3.经审查认为已具备竣工验收条件的，采购人组织相关人员进行竣工验收；采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，成交人应在限期内修好；4.采购人验收后不同意接收工程的，成交人应按照采购人的验收意见，对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的所有费用；成交人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新向采购人申请竣工验收，按本款约定的程序重新进行；（三）项目执行国家相关设计规范及验收规范，包括但不限于：《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；《民用建筑电气设计标准（共二册）》GB51348-2019；《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014；《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）；《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）；《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）；《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）；《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）；《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；《工程结构通用规范》GB55001-2021；《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021：《砌体结构通用规范》GB55007-2021：《混凝土结构通用规范》GB55008-2021：《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021：-第10页-格式二十一：（以下格式文件由供应商根据需要选用）需要采购人提供的附加条件序号供应商需要采购人提供的附加条件123注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。-第81页-格式二十二：（以下格式文件由供应商根据需要选用）询问函、质疑函、投诉书格式说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。询问函广东省机电设备招标有限公司我单位已登记并准备参与“广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程”项目（采购项目编号：M4400000707522852001）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。一、_____________________（事项一）（1）____________________（问题或条款内容）（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）（3）____________________（建议）二、_____________________（事项二）...随附相关证明材料如下：（目录）询问人：（公章）法定代表人（授权代表）：地址/邮编：电话/传真：日期：__________________-第82页-质疑函一、质疑供应商基本信息质疑供应商：__________________________________________地址：_____________________邮编：_____________________联系：_____________________联系电话：_________________授权代表：_____________________联系电话：_____________________地址：_____________________邮编：_____________________二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：_____________________质疑项目的编号：_____________________包号：_____________________采购人名称：_____________________磋商文件获取日期：_____________________三、质疑事项具体内容质疑事项1：_____________________事实依据：_____________________法律依据：_____________________质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：_____________________公章：_____________________日期：_____________________质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。-第83页-投诉书一、投诉相关主体基本情况投诉人：____________________地址：____________________邮编：____________________法定代表人/主要负责人：____________________联系电话：____________________授权代表：____________________联系电话：____________________地址：____________________邮编：____________________被投诉人1：____________________地址：____________________邮编：____________________联系人：____________________联系电话：____________________被投诉人2：____________________……相关供应商：地址：____________________邮编：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、投诉项目基本情况采购项目名称：____________________采购项目编号：____________________包号：____________________采购人名称：____________________代理机构名称：____________________磋商文件公告:是/否公告期限：采购结果公告:是/否公告期限：三、质疑基本情况投诉人于____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。四、投诉事项具体内容投诉事项1：____________________事实依据：____________________法律依据：____________________投诉事项2……五、与投诉事项相关的投诉请求请求：________________________签字(签章)：_________公章________日期：_____________________投诉书制作说明：1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。-第84页-2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。-第85页-格式二十三：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。-第86页-格式二十四：附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）政府采购投标（响应）担保函编号：【】号（采购人）：鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：一、保证责任的情形及保证金额（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。三、承担保证责任的程序1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。四、保证责任的终止1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。五、免责条款1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。六、争议的解决因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效。保证人：_______（公章）_______联系人：________________联系电话：__________________年___月___日-第87页--第88页-格式二十五：政府采购履约担保函编号：（采购人）：鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：一、保证金额我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。二、我方保证的方式为：连带责任保证。三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至年月日止。四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知文件必须同时附有:1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：__________________________________________________。五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:(一)向我方所在地的人民法院起诉。(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、本保函适用中华人民共和国法律。十、其他条款:1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。十一、本保函自我方盖章之日起生效。保证人：___________(盖章)联系地址：_______________联系电话：_______________开立日期：___年___月___日-第89页-采购合同履约保险凭证致被保险人__________：鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（￥：元）上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。五、索赔文件（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：（1）投保人未履行采购合同相关义务；（2）投保人的违约事实。（二）保险单正本；（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。保证人：__________(盖章)地址：__________________电话：__________________开立日期：____年__月__日-第90页-广东省政府采购竞争性磋商文件采购计划编号：440001-2024-09658采购项目编号：M4400000707522852001项目名称：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程采购人：广东省第二荣军优抚医院采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司第一章磋商邀请广东省机电设备招标有限公司受广东省第二荣军优抚医院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程。欢迎符合资格条件的供应商参加。一.项目概述1.名称与编号采购项目名称：广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程采购计划编号：440001-2024-09658采购项目编号：M4400000707522852001采购方式：竞争性磋商预算金额：1,840,000.00元2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）采购包1(广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程):采购包预算金额：1,840,000.00元品目号品目名称采购标的数量（单位）技术规格、参数及要求是否允许进口产品1-1其他建筑工程业务院区供电电路改造工程1(项)详见第二章否1-2工程设计服务业务院区供电电路改造工程设计服务1(项)详见第二章否本采购包接受联合体响应合同分包：不允许合同分包合同履行期限：以合同约定为准。二.供应商的资格要求1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（联合体各方均需满足）2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（联合体各方均需满足）3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下3种证明材料之一：1、提供2022或2023年度财务状况报告；2、提供投标截止日前6个月内基本开户行出具的资信证明；3、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。（联合体各方均需满足）4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（联合体各方均需满足）2.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）：采购包整体专门面向中小企业：供应商（联合体各方均需满足）须为符合本项目采购标的对应行业（所属行业见第二章）政策划分标准的中小企业。【注：中小企业以供应商（联合体各方均需满足）填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商（联合体各方均需满足）填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商（联合体各方均需满足）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。】3.本项目特定的资格要求：采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）：1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。3)供应商（联合体指设计单位）应具有建设行政主管部门颁发的工程设计资质：具备有效期内的工程设计综合资质或工程设计（建筑行业）乙级（或以上）资质或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级（或以上）资质或建筑设计事务所资质证书。4)供应商（联合体指施工单位）应具有建设行政主管部门颁发的施工资质（需同时具备以下2项；若联合体中包含2家施工单位的，可分别具备）：①具备有效期内的建筑工程（或机电工程）施工总承包三级（或以上）资质；②具备有效期内的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。5)供应商（联合体指施工单位）应具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。6)主要人员要求：①设计负责人要求：具备在有效期内的二级（或以上）注册建筑师资格，并同时提供在2023年9月以来任意1个月设计负责人在供应商（联合体指设计单位）缴纳的社保证明。②项目负责人（施工项目负责人）要求：具备有效的建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质（提供证书复印件）。并取得安全培训考核合格证（B证）（提供证书复印件），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。③设计负责人与施工项目负责人不能为同一人。7)拟担任本项目的专职安全员须提供有效的安全生产考核合格证（C类）（提供证书复印件），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。8)本项目接受联合体响应，但只接受最多由3家单位（即牵头单位和成员单位的总数量不超过3家）组成的联合体，且应以承接施工任务一方为牵头单位，并签订联合体共同响应协议书，联合体共同响应协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目；出现上述情况者，其响应文件和与此有关的联合体的响应文件都为无效响应。①担任本工程的项目负责人必须是联合体牵头单位的施工项目负责人，担任本工程设计负责人、施工项目负责人、专职安全人员必须是联合体中对应分工成员的正式员工，以上3项人员不得重复兼任。②联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的成员单位为准；施工资质、安全生产许可证、专职安全员、施工项目负责人以承接施工任务的施工单位为准。其余资格要求提供的资料联合体各方均需提供并且满足要求。③联合体参与时，除联合体共同响应协议书由各方盖章，以及联合体各方对自身单位资料盖章外，响应文件其他内容中的“供应商”须出现单位名称及盖章的，可由联合体牵头单位盖章。三.获取磋商文件时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。售价：免费四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）五.公告期限、发布公告的媒介：1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广咨电子招投标交易平台（https://new.gzebid.cn/）六.本项目联系方式：1.采购人信息名称：广东省第二荣军优抚医院地址：佛山市南海区西樵镇江浦西路59号联系方式：0757-868030892.采购代理机构信息名称：广东省机电设备招标有限公司地址：佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼联系方式：0757-831261033.项目联系方式项目联系人：李锐昌电话：0757-831261034.技术支持联系方式云平台联系方式：020-88696588采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司第二章采购需求一、项目概况：1.“★”号条款：《采购需求》注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致报价无效。本需求部分有可能根据实际情况在磋商过程中进行实质性修改。2.本项目专门面向中小企业。本项目属于工程类项目，中小企业划分标准所属行业为：建筑业。3.★初次报价截止之日起项目负责人（施工负责人）未担任其他在建工程项目的项目负责人。(报价时提供承诺函，格式见响应文件补充参考格式)。（一）采购项目内容广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程主要需对业务院区电路进行改造，工程内容包括改造现有电缆管道及新增电缆线槽，并从变电房新增多组出线电缆，电缆路径约250m，以及对配电间进行搬迁改造；配电间所在建筑拆除部分承重墙，新增独立基础、新增梁柱、楼板作加固处理，建筑面积约395平方米。供应商须结合建筑现状对本项目进行针对性的设计和施工。设计和施工内容包括但不限于：1、从#2电房敷设2组WDZN-YJY-4x240+1x120电缆至新用电点，并新建2个配电箱。2、从#2电房新建4回路埋管至新用电点。3、拆除原配电间的配电总箱及其出线电缆。4、新建配电间，安装配电总箱及其进出线电缆。5、根据原洗衣房负荷变化，安装原洗衣房配电总箱及其进线电缆。6、重新敷设原CT楼4组进线电缆，改为从原CT楼旁边厕所外的T接箱供电，需拆除原T接箱，安装新配电箱。7、原CT楼新增一组电缆和配电箱至新CT机位置。8、原配电间所在建筑加固处理。（二）采购预算本项目采购预算为184万元。（三）项目工期100个日历天内完成项目设计、施工（不包含预算审核时间）。节点如下：1.设计工期：签订合同后5个日历天内完成方案初步设计，明确方案完善意见后15个日历天内完成方案修改和施工图文件及预算文件的编制。2.施工工期：项目施工工期为80个日历天。开工时间从发包人或发包人委托的监理人发出的进场通知书之日起计。（四）承包方式1.本项目采用设计、施工总承包方式，包设计方案图、施工图设计（含深化设计、预算清单编制）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程预算编制、包控制投资、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理。2.本项目设计费总价包干，施工部分费用综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算。设计费及最终施工结算金额组成的总金额不得超过本项目的采购金额，超出部分由施工单位承担。综合单价包干、项目措施费包干指经采购人或采购人委托的第三方单位的工程预算审核报告中对应价格且按成交折扣率（成交折扣率=施工部分成交总价/施工部分采购预算）折扣后包干。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。（五）设计、施工的限额及标准1.成交人的设计方案需按照相关设计规定及采购人的需求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，在编制设计预算时逐步细化落实。2.成交人出具的正式施工图纸经采购人确定后，依据施工图纸及相关资料编制项目预算，报采购人或采购人委托的第三方单位审核。如出现审核项目预算金额超过投资限额的，应在保证设计质量标准和施工进度前提下优化设计，重新编制项目预算，直至项目预算金额控制在投资限额以内。3.预算编制依据：套用现行规范、标准，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》及计价依据、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规定及相应计价程序，人工、辅材、机械价格执行佛山市建设工程材料信息价格。4.投资控制①本工程实行全过程限额设计和施工。成交人需严格控制每阶段投资目标，结算总金额控制在本项目采购金额内。工程预算由成交人自行编制，用于施工成本控制。采购人有权将审定的预算中的建安工程费按各单项工程、单位工程、专业工程、分部工程、主要分项工程等进行分解，分解后的建安工程费分别作为限额控制的直接依据。②如果因成交人原因造成预算超出本项目采购金额的，成交人须对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。施工图及预算审定完成后，原则上不允许成交人提出设计变更，因成交供应商原因（包括错、漏、碰、缺等设计失误）产生的设计变更，所增加的费用，由成交人承担，确需变更的按相关基本程序办理。采购人有权根据实际情况对建设内容进行调整。采购人减少的项目无论有无替代，采购人都不予补偿。③在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）、政府部门颁发的各项调价文件、国家宏观经济调控政策等因素导致调整及发生的施工费用，成交人须在报价时综合考虑该费用，采购人不再另行支付。④成交人在施工图设计完成后，应编制预算并送采购人，由采购人或采购人委托的第三方单位审核，因成交人预算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由成交人承担。预算金额以经采购人审核同意后的审核结果为准。⑤本项目成交的总报价仅作为合同暂估价，不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。采购人审定本项目工程预算后，双方应在预算审定后10天内根据合同约定，结合成交折扣率调整签约合同价并签订补充合同（补充合同确定的金额为调整合同价），以此作为工程进度款拨付的依据。成交人拖延或拒绝签订补充合同的，采购人有权按照调整合同价支付工程进度款。⑥成交人编制的各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。⑦结算方式：工程量按实计量，以审定工程预算的综合单价乘以成交折扣率进行结算，审定依据套用现行规范、标准，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》《广东省建筑与装饰工程综合定额》《广东省安装工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》及计价依据、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等规定及相应计价程序，人工、辅材、机械价格执行佛山市建设工程材料信息价格。结算需经采购人或委托的第三方单位审核。(六)报价要求★1.本项目最高限价为人民币184万元（其中：设计费最高限价12万元，施工费最高限价172万元）。分项报价或总报价超过最高限价的响应文件是无效响应投标。2.供应商响应的总报价应包括设计费和施工费，按照磋商文件的工期、建设要求，完成本项目工作的全部费用，包括但不限于完成全部设计、建安工程工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。3.本项目报价采用数值总价报价方式，根据响应供应商的施工部分响应报价结合施工部分采购预算换算报价折扣率，项目最终按照报价折扣率按实结算。报价折扣率以百分比计算，精确到小数点后2位。（成交折扣率=施工部分成交总价/施工部分采购预算）(七）质量标准及保修期1.设计要求：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。2.施工要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。成交人应确保项目满足前述要求，如不满足应配合采购人进行整改直至达标。3.安全文明目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所有地安全生产文明施工示范工地标准。成交人需遵守采购人相关管理规定，并根据采购人的实际情况制定项目措施手段保证安全文明施工以及采购人医疗业务的正常运作。4.工程保修期要求：工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起计两年，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交人负责。成交人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确本工程的保修范围、保修期限和保修责任等。（八）主要工作内容一）设计部分1.组建项目管理团队，按照各节点工期目标要求，积极主动与委托人和使用单位沟通协调，全面推进前期各项工作的开展；2.根据采购人和设计任务书以及设计指引要求，负责设计、设备或选型、编制项目预算；3.负责项目施工阶段的深化设计，并编制竣工图；4.设备或选型意见，提供设备材料的技术要求；就本项目拟采用的机电设备、电子设备等的选型于初步设计开始前向采购人提出书面意见；5.过程设计服务及协调工作；6.工程预算编制服务。7.按照要求开展图档资料核对、整理和建档工作。相关工作包括且不限于设计各阶段（方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等）。8.设计方案需体现限额设计的理念，限额设计数为采购人公布的施工招标控制总价；二）施工部分1.负责完成本项目所需的施工工作，具体以采购人确认的施工图纸为准，完成并配合采购人及相关部门结算审核、工程保修、编制竣工图等工作，组织本项目的验收和工程资料汇总及整理归档工作；2.根据采购人审定的施工图纸、采购人委托的第三方单位审定后的施工图预算进行施工，据此控制各项成本支出，改进施工技术，合理调配和组织劳动力，合理选购运输材料和配件，以较低成本、较短工期和优等质量完成项目建设；3.负责工程结算的编制工作，配合采购人对预算和结算的审核工作；4.协助办理工程开工、检测和验收等所需的各项手续，并承担办理上述手续的费用；5.现场七通一平，包括本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接驳，红线内场地平整及地上附着物清理；6.负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：采购人另有约定的除外）。三）综合管理部分实行项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。(九)项目管理要求一）技术人员要求★1.成交人需按响应文件提供技术人员名单委派设计及现场管理人员，与报价时提供的名单一致。如需更换需经采购人同意方可更换，更换后的技术人员应与成交人的响应文件所确定的相应技术人员的主要条件一致。(初次报价响应文件中提供承诺函)★2.成交人应按《建设工程项目管理规范》实施管理，并接受采购人和监理单位的监督，施工项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，否则成交结果无效，且成交人必须赔偿采购人因此所造成的损失。如需更换需经采购人同意方可更换，更换后的施工项目负责人应与成交人的响应文件所确定的施工项目负责人的主要条件一致。(初次报价响应文件中提供承诺函)3.成交人在工程施工期间，需配备专职安全员，建立健全安全制度。4.设计技术人员包含但不限于①设计负责人1名：具备有效的二级（或以上）注册建筑师资格；②造价工程师1名：具备有效的二级（或以上）注册造价工程师资格。5.施工技术人员包含但不限于①项目负责人1名：具备有效的建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质；②项目技术负责人1名：具备建筑类专业中级工程师或以上职称；③机电专业负责人1名：具备有效的机电工程专业二级（或以上）级别的注册建造师资质；④施工员1名：具备有效的专业施工员岗位证或培训证；⑤专职安全员1名：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）；⑥质量负责人1名：具有有效的质量员（质检员）岗位证或培训证；★岗位人员必须由不同人员担任，不得同时兼任（提供加盖报价人公章的承诺函，格式见响应文件格式）。二）施工现场管理要求1.成交人需遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，非施工人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。2.施工期间必须保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由成交人自行负责。在工程进行中，成交人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。3.成交人需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。4.成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。5.成交人自行解决办公场地、工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。6.施工所用的机械工具由成交人自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由成交人自行保管，不得随便存放。7.成交人需注意施工安全，做好安全文明施工管理工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交人负责。8.成交人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。9.建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。三）材料及设备供应要求1.本工程承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担，采购人不提供任何材料。2.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。3.所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。4.由于成交人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交人负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。5.当成交人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。6.采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。7.报价范围内工程所用的设备，由成交人提供。四）工期及进度计划要求成交人应编写工程进度计划与措施，且关键路径准确、清晰、完整，计划编制科学性且合理，进度计划符合工期要求，关键节点的控制措施有力、合理、可行性强。1.根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，提出缩短工期的报价文件；2.因采购人原因或经采购人认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。除上述原因和不可抗力导致的工期延误外，其他原因导致的延误均属于成交人原因导致的。3.因成交人原因导致工期（包括节点工期，如有）延误的，每逾期1天，扣除违约金人民币5000元，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。工期延误10天以上，采购人有权单方解除合同，成交人应立即离场，采购人有权追究成交人的违约责任。因恶劣天气等原因导致工程无法按期施工的，经发包人、监理方（如有）、承包人三方确认后可延长工期，具体期限以发包人确认为准。按期或提前完成不奖不罚。五）资料与归档要求1.成交人对施工项目所需的资料和文件进行收集和整理。2.本项目工程竣工验收后30个工作天内向采购人提供完整的竣工验收资料、竣工图纸及竣工图电子文件光盘，竣工验收资料按工程档案管理的有关要求编制成册，并提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。3.成交人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。4.成交人在工程竣工验收（含单项工程竣工验收）合格之日起30天内需将经监理人和发包人确认后的竣工结算资料（含结算书）交给采购人，每逾期一天发包人有权扣除承包人1000元，累计最多扣除合同价的1%。在工程竣工验收（含单项工程竣工验收）合格之日起60天内成交人仍未提供完整的结算资料的，则采购人按成交人已提供的资料作为审核结算的依据，以第三方出具的结算审核报告作为项目的最终结算价，由此产生的后果由成交人自行负责。六）售后服务要求1.成交人于项目竣工应指定质保负责人，其通信工具应保持畅通。2.建设项目在质保期内出现质量问题供应商无条件进行修复，不准以任何理由拒绝。3.成交人应协助采购人了解隐蔽工程的情况，必要时要协助采购人解决施工项目中的疑难问题。4.属于保修范围的项目，由采购人口头或发出工程整改通知书，成交人应在接到采购人通知后的1天内书面回复采购人并派人保修，收到整改通知书后一周内（含收到整改通知书当天）达到采购人要求，否则每逾期一天发包人有权扣除承包1000元违约金。如采购人累计发出整改通知三次以上（含三次），或成交人在收到整改通知书一周内仍未开始整改的，或单次整改一周以上仍不能满足质量要求的，采购人可自行或委托第三方保修，费用按第三方单位审定的预算价中的有关费用并按成交下浮率作结算折率计算，从成交人工程质保金或结算余款中扣除。七）施工设备及人员配备要求1.为保障项目施工质量和安全，报价人应编写施工设备及工程人员配备计划，拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，拟投入施工设备投入计划与进度计划呼应，设备型号、数量满足施工需要且配置科学合理。2.根据项目类型、规模和实施阶段的需要，在项目施工过程中，配备相应比例的施工工人，人员投入计划与进度计划呼应，人员配备数量满足施工需要，配置科学合理，与报价人提出的响应工期相匹配，本工程需要工种包括但不限于砌筑工、水电工、木工等。（十）质保金、工程款支付及结算1.设计费：①合同签订后，采购人10个工作日内向成交人支付合同设计费的30%作为预付款。②成交人交付经确认的施工图设计文件及预算文件，且采购人或其委托的第三方单位审定的施工图预算价后10个工作日内，支付合同设计费的60%。③工程竣工验收后，采购人10个工作日内支付合同设计费的10%。2.工程费：①合同签订后，采购人10个工作日内向成交人支付合同工程费的30%作为预付款。②工程进度完成至60%时，采购人收到本期支付申请资料后10个工作日内支付合同工程费的20%。③工程进度完成至80%时，采购人收到本期支付申请资料后10个工作日内支付合同工程费的20%。④工程进度完成至100%时，采购人收到本期支付申请资料后10个工作日内支付合同工程费的27%。⑤工程竣工验收合格且完成结算手续后，成交人向采购人支付工程结算总价（经第三方审核）的3%作为质量保证金，采购人支付至工程结算总价（须经第三方审核）的100%。⑥工程进度需由本工程监理签发进度相关证明文件后申请支付，每期款项支付时，成交人需向采购人提供相应金额的增值税普通发票。如施工图预算审核已审定，合同工程费即预算审定价，否则即为合同工程费暂估价。⑦工程结算总价的3%为质量保证金，待合同质保期满后无息返还。3.若成交人为联合体，联合体各成员费用收取、发票开具等事项：联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体按各自承担的内容或工作量分摊，并各自向发包人收取工程进度款及提供增值税发票。（十一）现场勘察现场考察要求：报价人需参与现场踏勘，完全了解项目的建设地点、建设难度和建设要求。现场踏勘统一集中时间：2024年4月1日上午10:00地址：广东省佛山市南海区西樵镇江浦西路59号广东省第二荣军优抚医院；联系人：潘先生，联系电话：0757-86803089；廖小姐，联系电话：0757-86845858。（十二）验收要求一）申请竣工验收条件：1.合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；2.已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料；3.采购人要求在竣工验收前完成的其他工作。二）竣工验收程序：1.成交人向采购人或其委托的监理单位报送竣工验收申请报告；2.采购人或其委托的监理单位审查后认为尚不具备验收条件的，应及时通知成交人进行整改；成交人完成相关的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至具备竣工验收条件为止；3.经审查认为已具备竣工验收条件的，采购人组织相关人员进行竣工验收；采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，成交人应在限期内修好；4.采购人验收后不同意接收工程的，成交人应按照采购人的验收意见，对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的所有费用；成交人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新向采购人申请竣工验收，按本款约定的程序重新进行；（三）项目执行国家相关设计规范及验收规范，包括但不限于：《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；《民用建筑电气设计标准（共二册）》GB51348-2019；《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014；《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）；《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）；《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）；《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）；《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）；《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；《工程结构通用规范》GB55001-2021；《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021：《砌体结构通用规范》GB55007-2021：《混凝土结构通用规范》GB55008-2021：《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021：《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021：《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2012：《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013：《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011；《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010；《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》GB50728-2011；如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）1.主要商务要求标的提供的时间100个日历天内完成项目设计、施工（不包含预算审核时间）。节点见采购需求。标的提供的地点采购人（用户）所在地，地址为广东省第二荣军优抚医院指定地点。付款方式1期：支付比例100%,见采购需求。验收要求1期：见采购需求。履约保证金不收取其他2.技术标准与要求序号品目名称标的名称单位数量分项预算单价（元）分项预算总价（元）所属行业技术要求1其他建筑工程业务院区供电电路改造工程项1.001,720,000.001,720,000.00建筑业详见附表一2工程设计服务业务院区供电电路改造工程设计服务项1.00120,000.00120,000.00其他未列明行业详见附表二附表一：业务院区供电电路改造工程参数性质序号具体技术(参数)要求1见采购需求说明打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。附表二：业务院区供电电路改造工程设计服务参数性质序号具体技术(参数)要求1见采购需求说明打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。第三章供应商须知供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。一、名词解释1.采购代理机构：本项目是指广东省机电设备招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。2.采购人：本项目是指广东省第二荣军优抚医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。二、须知前附表本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。序号条款名称内容及要求1采购包情况本项目共1个采购包2开启方式远程电子开标3评审方式现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）4评审办法采购包1：综合评分法5报价形式采购包1：总价6报价要求各采购包报价不超过预算总价7现场踏勘踏勘时间：2024-04-01 10:00踏勘地点：广东省佛山市南海区西樵镇江浦西路59号广东省第二荣军优抚医院联系人姓名：潘先生、廖小姐联系人电话：0757-86803089、0757-868458588响应有效期从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天9响应保证金采购包1：保证金人民币：0.00元整。开户单位：无开户账号：无开户银行：无支票提交方式：无汇票、本票提交方式：无响应保证金有效期∶与响应有效期一致。响应保函提交方式：供应商可通过\"广东政府采购智慧云平台金融服务中心\"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。10成交候选供应商推荐家数采购包1：3家11成交供应商家数采购包1：1家12有效供应商家数采购包1：3家此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。13项目兼投兼中（兼投不兼中）规则无：-14成交供应商确定方式采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。15代理服务费收取。采购机构代理服务收费标准：依据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准计算结果×55%收取。计算方法：按差额定率累进法分段计算。16代理服务费收取方式向中标/成交供应商收取17响应文件要求一、电子响应文件（必须提供）：（1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。非加密电子版响应文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。18其他1、供应商注册，供应商须（建议于投标截止时间前）在采购代理机构网站广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn/）上完成供应商注册登记，否则会影响公布成交公告、中标服务费（如有）的缴纳，由此产生的后果由供应商自行承担。具体操作方法请浏览“广咨电子招投标交易平台>>平台服务>办事指南”，咨询电话：400-150-3001。2、开启结果确认，若投标人在规定时间内对开标（启）结果不进行签章、确认的，视同认可开标（启）结果。若各供应商对开启过程有异议的，应当在“签名”环节签章倒计时结束前提出。签章倒计时结束后项目开标（启）会议即结束，相关异议不再受理；若无异议，请供应商在规定时间内在对开标结果进行在线签章、确认。19开标解密时长30分钟说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准20专门面向中小企业采购采购包1：面向中小企业，采购包专门预留三、说明1.总则本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。2.适用范围本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。3.进口产品若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。4.磋商费用不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。6.关联企业响应说明6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。7.关于中小微企业响应中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。8.纪律与保密事项8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。9.语言文字以及度量衡单位9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。10.现场踏勘（如有）10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。四、磋商文件的澄清和修改1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。五、响应要求1.响应登记供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。2.响应文件的制作2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。3.响应文件的提交3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。（3）响应文件损坏或格式不正确的。4.响应文件的修改、撤回与撤销4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。5.响应文件的解密到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。6.响应保证金6.1响应保证金的缴纳供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东省机电设备招标有限公司代收。具体操作要求详见广东省机电设备招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东省机电设备招标有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省机电设备招标有限公司，到账情况以开启时广东省机电设备招标有限公司查询的信息为准。如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。供应商可通过\"广东政府采购智慧云平台金融服务中心\"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。6.2响应保证金的退还：（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：（1）提供虚假材料谋取成交的；（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。7.响应有效期7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。8.样品（演示）8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。六、磋商、评审和结果确定1.响应文件的开启1.1开启程序工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。1.2异议供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理（1）经检查数字证书无效的；（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。2.评审（详见第四章）3.成交3.1成交结果公告：成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广咨电子招投标交易平台（https://new.gzebid.cn/）上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。3.2成交通知书：采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。3.3终止公告：终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广咨电子招投标交易平台（https://new.gzebid.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。七、询问、质疑与投诉1.询问供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。2.质疑2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。2.2质疑函应当包括下列主要内容：（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；（4）提出质疑的日期。2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。2.6质疑联系方式如下：质疑联系人：李小姐电话：0757-83126108传真：/邮箱：/地址：佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼邮编：5280003.投诉质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处地址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室电话：020-83188580、83188500、83188511、83188586邮编：510030传真：020-83357559八、合同签订和履行1.合同签订1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。2.合同的履行2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。第四章评审一、评审要求1.评审方法采购包1(广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）2.评审原则2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。3.磋商小组3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。3.2评审应遵守下列评审纪律：（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东省机电设备招标有限公司统一对外发布。（2）对广东省机电设备招标有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；4.5不同供应商的响应文件相互混装；4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。6.其他响应无效的情形详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。7.终止竞争性磋商采购活动的情形出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。8.确定成交供应商磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。9.价格修正对报价的计算错误按以下原则修正：（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。二.政府采购政策落实1.节能、环保要求采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。3.价格扣除相关要求采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）：序号情形适用对象价格扣除比例计算公式1节能、环保产品——2%对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。三、评审程序1.资格性审查和符合性审查磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。表一资格性审查表：采购包1（广东省第二荣军优抚医院业务院区供电电路改造工程）：序号资格审查内容1具有独立承担民事责任的能力在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（联合体各方均需满足）2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（联合体各方均需满足）3具有良好的商业信誉和
投标 / 标书制作要点（原创）
本供电电路改造工程 工程设计服务 供电电路改造工程设计服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
